合同是一种法律工具，用于明确约定双方的权利和义务，以确保合作的顺利进行。合同的起草应遵循法律的约束和合同的基本原则，确保合同的合法性和有效性。如果你对合同范本有任何疑问或需要进一步的解释，请咨询专业的法律顾问。
环保设备合同签篇一
卖方：
买方：________。
品名规格型号数量单价金额。
产品金额合计（人民币）：
1、买方在本合同签订之日支付全额贷款的.%计：元。
2、买方在安装验收完毕后付清余款%计：元。
3、安装材料费按实际发生计算。
1、卖方在收到预付金之日起三个工作日内向买方出具安装方案。
2、由买方在五个工作日内明确安装日期。
3、买方严格按照卖方《怡口饮水、净水机安装位置设计单》的要求自行改造安装场地，卖方负责安装调试。
4、买方应在安装、调试完毕后当天内验收，否则视为默认验收（如对质量有异议时，应在签收时注明）。
1、本产品的质保期（除滤料外）为壹年，自交货日起始。
2、在保质期内属产品的质量问题，均由卖方负责修复或更换。
3、在保质期内由于买方或用户使用不当或不可抗力原因造成的损坏，卖方负责修复，但买方应承担所需的材料或零部件等相关费用。
买卖双方在合同执行过程中若有其它相关事宜发生，则通过友好协商解决或按国家《合同法》规定处理。
卖方：买方：
代表：代表：
地址：电话：
开户行：地址：
账号：开户行：
账号：开户行：
账号：
电话：
签订日期：
环保设备合同签篇二
签订日期：20年月日根据《^v^民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、产品品牌、型号、规格、数量、金额。
租赁时间：21天。
二、质量要求、标准：
产品质量标准、等级要求以及质量验收标准按设计、行业及国家标准。
三、交货时间：
年月日下午13：00前由乙方负责运输抵达，并于当日17点前安装完毕(调试好)。如造成甲方使用不便，乙方承担违约责任。
四、拆场时间：
20年12月20日，乙方需要跟现场联系人确认具体拆场时间，在指定时间内拆除移动厕所。
五、付款方式：
合同签定后2个工作日内，付租赁费50%，即元整。活动结束后，余款元一次性付清，乙方提供正规发票。
六、租赁意外：
应甲方人为破坏或者使用技术不当造成移动厕所损坏，双方根据损坏的程度议定赔偿金额(自然损坏除外)。
七、乙方必须保证现场保洁员及时做好保洁工作，保证厕所无明显污秽，空气污浊。客人使用后，要及时整理和打扫。
合同争议的解决方法：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决或提交上海市仲裁委员会仲裁或依法向上海市人民法院起诉。
合同生效：本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，合同经双方盖章后生效，若有本合同未。
尽事宜，需作补充，
经双方协商后另订协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
单位名称(章)：
单位名称(章)：
环保设备合同签篇三
随着人们对法律的了解日益加深，能够利用到合同的场合越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编整理的环保设备销售合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
甲方（买方）：
住所：
联系电话：
乙方（卖方）：
住所：
联系电话：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就环保设备销售事项协商一致，订立本合同。
第一条、合同标的。
1、产品的名称：
2、品种：
3、规格：
4、价格：
第二条、产品的技术标准（包括质量要求）。
1、必须符合中华人民共和国国家标准及行业标准。
2、必须符合设计要求。
3、必须满足正常的使用要求。
4、必须符合附件技术规格、质量、数量、配臵和设备制造技术条件的要求。
5、卖方所提供的设备在出厂前必须在上试验台进行检测，在检测前通知买方到厂里参加检测。
第三条、产品的数量和计量单位、计量方法。
1、产品的数量：______________。
2、计量单位、计量方法：____________。
3、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：________________。
第四条、包装、装运。
1、货物包装（指外包装及必须的'内包装）必须与运输方式相适应，由于不适当包装原因，致使货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责，并承担由此产生的相应合同责任。
2、包装应足以承受整个运输、转运、装卸、储存等过程中各种破坏因素可能造成的影响，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和_______地区的潮湿气候特点，以及露天存放的需要。
3、货物安装、使用必须的专用工具及备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
第五条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点。
1、产品的交货单位：______________。
2、交货方法：
（1）乙方送货。
（2）乙方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）。
（3）甲方自提自运。
3、运输方式：______________。
4、到货地点和接货单位（或接货人）________________。
第六条、付款方式。
1、本合同签订后，_______日内买方向卖方支付合同价款_______%的定金。
2、同货物全部到工地开箱按合同进行验收，验收合格_______日内付_______%。
3、系统安装调试完毕，并经有关部门验收合格后_______日内再付_______%。
4、剩余_______%作为质保金，待质保期满_______日内付清。
第七条、验收。
1、到货验收需方应当在_______个工作日内完成，验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。
2、需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后_______天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货。
第八条、对产品提出异议的时间和办法。
1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在________天内向乙方提出书面异议。在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过________年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。
2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3、乙方在接到需方书面异议后，应在________天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条、违约责任。
1、卖方如不能按照合同的时间交货，则必须支付违约金给买方，违约金率按货物总金额每天_______‰计算。如超过合同规定交货期_______天，卖方仍不能交货完毕，则买方有权解除合同，而卖方除按货物总金额每天_______‰计付给买方作为违约金（计付时间由卖方违约之日起至支付违约金日止）外，对违约金金额仍不足以补偿的、因卖方违约造成的买方损失仍应承担赔偿责任。
2、本合同对于买方条款、卖方支付使用有先决条件的约定，按约定执行。
第十条、不可抗力。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条、争议与解决。
凡与本合同引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向本项目所在地法院提出诉讼。
第十二条、本合同一式______份，供需双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
环保设备合同签篇四
甲方：
乙方：
根据《_经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
（一）建筑名称：___________________________。
（二）安装施工范围：___________________________。
a、集中报警系统；
b、应急照明及疏散指示系统；
c、室内消火栓系统；
d、卤代烷灭火系统。
e、二氧化碳灭火系统；
f、泡沫灭火系统；
g、氮气灭火系统；
h、蒸汽灭火系统；
i、干粉灭火系统；
j、自动喷水灭火系统。
（三）开工日期：_________年_________月_________日
竣工日期：_________年_________月_________日
（一）甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。
（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
（一）合同价款：__________________。
（二）付款方式：__________________。
价20%的进度款，工程完工付至总价的80%，工程竢工验收完毕付至总价95%。保修期满后，甲方一周内付给乙方工程总造价的5%的保修款。
由乙方负责供应。
（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系，按乙方所报进度付款。
（二）乙方：应及时采购设备、材料，严格按操作规程施工、确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收，协助甲方进行消防验收工作。
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。
（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设备施工技术档案，甲方在十日内组织验收；
（二）消防设施安装质量以公安消防部门竣工验收合格为标准。
（一）保修内容：见安装施工范围；
（二）保修期限：自验收合格之日起保修_________年；
（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
（一）甲方责任：
3、工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；
4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的_________%向乙方偿付逾期的违约金。
（二）乙方责任：
2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（b）的方式解决；
a向__________________；
b向__________________。
另立合同。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
双方各执一份，副本四份送公安消防、工商行政管理等部门。
1、本工程预、结算执行__________版《山东省安装工程消耗量定额》，按叁类安装取费，人工费按_________元/定额工日计取。材料价格按照施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》中预算中准价格执行。零工按施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》本地标准执行。
2、乙方须服从总包单位的协调管理，否则处以工程总造价的1‰的罚款。
3、工程安装施工必须与其他相关单位互相配合，协调施工，因配合不当造成的损失及工期延误，施工单位自己负责。
合同订立时间：_________年_________月_________日。
甲方：
乙方：
环保设备合同签篇五
甲方：
乙方：
甲方因业务上需要，自愿将安防监控设备委托给乙方维护。按照“平等自愿，平等协商”的原则。签订本协议，以资双方共同遵守执行。
1、甲方将_____________每台设备的维护费_______元（人民币）/民币）。该费用不包括更换零件的费用，问题。
2、周期：每月定期上门服务一次，如有特殊情况需随时响应。
3、北京时间为乙方执行本协议的标准时间，乙方在接到甲方维修要求电话后三个小时之内为本协议的标准响应时间（根据实际情况而定）。如甲方需要乙方在标准工作时间以外进行维修工作，甲方必须在周一至周五的工作时间内提前通知乙方，否则，乙方有权拒绝甲方的要求。
4、标准响应时间：从乙方确认并接受了甲方的现场服务请求至乙方服务人员到达服务地点所需的最长时间为24小时，标准响应时间为12小时。
5、因故障现象未如实告知乙方所产生的后果由甲方承担。
6、经甲方同意。
7、更换部件。
更换部件的费用由甲方承担，乙方有义务提供部件的报价，供甲方参考确认。
1、电话支持：乙方通过服务电话对甲方的故障设备做出基本故障判定、故障排除、操作指导的服务。
2、现场服务：当甲方在断定无法只通过电话支持来排除故障设备的故障时，将根据协议条款中的有关规定乙指派专业人员在标准服务时间里到达服务现场服务。
1、向乙方发出书面或电话的服务请求。除非甲方在协议条款中书面说明，否则非指定联系人发出的服务请求，乙方将不予响应。
2、任何联系人的变动，甲方应在七个工作日内通知乙方。
1、系统设备清单所列之外的设备。
2、非乙方原因造成的数据丢失。
3、在甲方不允许乙方出入的场所才能完成的服务。
4、甲方所承诺提供服务地点以外的地方。
5、任何由于可证明的产品自身的固有缺陷而引起的软、硬件故障或错误。
本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，协议期限为______年____月____日至______年____月____日。
甲方以年为单位支付乙方服务费。亦可以月为单位支付服务费或以每次服务内容单独付费。
1、本协议到期前，甲、乙各方若要终止协议，须提前一个月书面通知对方，在协议终止后，未履行的服务费用将退予甲方。
2、如果发生下列情况，甲、乙各方有权单方面立即终止本协议：除非未15天后仍未付款的。
十三、其他协商解决。
本协议最终解释权归乙方所有。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
环保设备合同签篇六
签订日期：20年月日根据《_民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、产品品牌、型号、规格、数量、金额。
租赁时间：21天。
二、质量要求、标准：
产品质量标准、等级要求以及质量验收标准按设计、行业及国家标准。
三、交货时间：
年月日下午13：00前由乙方负责运输抵达，并于当日17点前安装完毕(调试好)。如造成甲方使用不便，乙方承担违约责任。
四、拆场时间：
20年12月20日，乙方需要跟现场联系人确认具体拆场时间，在指定时间内拆除移动厕所。
五、付款方式：
合同签定后2个工作日内，付租赁费50%，即元整。活动结束后，余款元一次性付清，乙方提供正规发票。
六、租赁意外：
应甲方人为破坏或者使用技术不当造成移动厕所损坏，双方根据损坏的程度议定赔偿金额(自然损坏除外)。
七、乙方必须保证现场保洁员及时做好保洁工作，保证厕所无明显污秽，空气污浊。客人使用后，要及时整理和打扫。
合同争议的解决方法：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决或提交上海市仲裁委员会仲裁或依法向上海市人民法院起诉。
合同生效：本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，合同经双方盖章后生效，若有本合同未。
尽事宜，需作补充，
经双方协商后另订协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
单位名称(章)：
单位名称(章)：
环保设备合同签篇七
甲方：
乙方：
根据《_合同法》及_2009年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下：
一、工程概况：
1、工程名称：电梯安装。
2、设备型号、数量及安装费用：
备注：
1、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。
2、发票类别：普通发票。
二、付款方式：
2、电梯安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的______%。
以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。
三、电梯安装调试适用的标准及规范：
(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准。
(7)有更高标准版本的按高标准执行。
四、安装资格保证：
根据_《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。
五、安装工期：
1、本合同中号梯的安装工期为日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至电梯安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件：
(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货；
(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改；
(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件；
(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。
如非乙方的原因，使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延；如因乙方原因影响电梯安装、调试的，由乙方承担延误工期的违约责任。
2、乙方在甲方进行电梯安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导，发现土建不符合电梯安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测，确认土建参数是否符合电梯安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同约定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方承担，发生的整改费用也由乙方承担。
3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工，如因甲方延误工期的情况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。
六、安装验收。
1、乙方免费负责办理电梯报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。
2、安装结束后，乙方以书面形式报告甲方，并提供相关资料，向质监部门提出验收报告，并承担验收费用。
3、验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方承担；因此延误工期的，乙方还应承担延误工期的违约责任。
七、电梯安装相关的工作责任。
1、甲方责任。
1)按照乙方要求协助乙方完成电梯设备现场起吊、并协助乙方完成电梯到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。
2)在乙方进场前，在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的电梯部件存储库房和工具室。电梯部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。
3)在乙方的协助下提供符合电梯总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。
4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识)，以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊，提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制，并从供端就零地分开)，在安装开工前，电源应提供到电梯机房内。电梯安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。
5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。
2、乙方责任。
1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定，服从现场整体管理，并且对工作内容范围的安全负安全责任。
2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
3)完成保证五方通话、消防电梯及电梯监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成电梯轿厢内监控摄像头的安装。
4)乙方应提供电梯起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸；负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工电梯的脚手架，电梯安装完工后拆除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。
5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，按照国家电梯安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。
6)负责电梯安装及质量的自检验收。
7)电梯安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。
8)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，落实协调会议要求。
9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故，由乙方全额负责。
10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报，并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作，负责代办电梯注册登记证、准运证，同时，承担报装、报验等费用。
11)负责电梯设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。
12)电梯验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内，将电梯设备及相关资料移交甲方。
13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。
14)施工中产生的各种废弃物，由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。
16)如施工过程中，乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应承担赔偿责任。
17)负责电梯五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线；负责消防电梯与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。
18)负责自电梯机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。
八、质量保证。
电梯设备及电梯安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《电梯购销合同》中的第8条约定的内容执行。
九、违约责任：
1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算；如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由甲方承担赔偿责任。
2、因乙方原因迟延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算；如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由乙方承担赔偿责任。
十、司法管辖：
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。
十一、不可抗力。
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、_或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不承担由此造成的责任。
十二、合同生效、终止和争议。
1、本合同所有条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。
2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等法律效力。
3、本合同未涉及的违约事宜按照《_合同法》的有关规定办理。
4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
环保设备合同签篇八
根据《_经济合同法》及有关规定，经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，就甲方向乙方清运垃圾事宜达成如下协议，双方共同遵守。
1.甲方与乙方签定协议，负责处理乙方的日常垃圾的清运工作。所有清洁工作必须按照柳林县卫生防疫站，卫生局和环保局的规定进行。如有违反柳林县政府的规定及行为，甲方将负全部责任。
2.甲方系乙方专职的“垃圾处理服务人员”。负责乙方工业场地日常清出全部的垃圾。无论何种天气（雨天、雪天、冷天、热天等），垃圾的清运工作每天都要照常进行，包括节假日在内。
3.甲方要时刻听从乙方环保科当值负责人的管理，并必须把待运的全部垃圾堆放整齐、妥当，保证垃圾处理的周围环境整洁、干净达到乙方规定的卫生要求。
4.对于在乙方管辖区内工作的甲不论在任何地方任何情况下发生的交通事故、物品遗失、人身意外、伤及第三方（财产或人员），甲方必须承担全部责任。乙方不承担任何形式的责任及索赔。
5.甲方处理全部垃圾时，必须严格遵照柳林县环保局的管理规定和要求。如有违反，其全部后果及责任均由甲方承担，而不可以向乙方提出索赔。
6.甲方本着守时、忠诚、老实、吃苦、肯干、品行端正。甲方清运垃圾，乙方按每车元计算，若乙方发现甲方清运过程中，出现清运车投机（出现车辆装载不实、清运垃圾车内携带乙方工业场地内的铁器等值钱物品）乙方有权终止协议，并视情节轻重处以相应罚款金额（每车的几倍罚款）。
7.甲方手机必须保持24小时开机，保证乙方随时呼叫。若有一次电话未接罚款元。
8.协议的终止事宜：
a.乙方将有权提前解除协议而无须作任何解释。
b.如果有关省市或政府部门通知乙方终止协议（或者市政府部门的有关规定发生变化）则乙方有权立即终止本协议。如果发生此情况，甲方无权要求赔偿或补偿损失。
c.如果任何一方要求提前终止此协议，必须提前三十日（自收到通知书之日算起）以书面形式通知对方，通知书告知对方其要求终止此协议。
d.如果甲方没有提前三十天通知乙方而单方提前终止合同，则乙方有权向甲方索赔。
9.此合同之有效期为壹年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
10.如果双方合作良好，服务到位，则会在此协议到期时，续签协议。
11.此协议一式贰份，双方各执一份，一经签字立即生效，同具有法律效益。
甲方：____________。
签定日期：____________
乙方：_____________。
签定日期：___________
环保设备合同签篇九
甲方：
乙方：
根据______年______月______日工价质量监督检验检疫局、国家_、_指定的《室内空气质量标准》，__颁发的《民用建筑工程室内污染控制规范》，甲乙双方就装修环保检测问题达成如下协议：
1、甲方有权在装修工程质量验收后向国家权威室内环境检测机构申请室内空气质量综合达标检测，并可要求乙方委派指定单位为甲方进行免费室内甲醛检测。
2、甲方有权要求乙方在装修工程质量验收后，室内空气质量达到《室内空气质量标准》的要求。
3、如经国家权威室内环境检测机构检测后未达到上述标准，甲方有权要求乙方整改，整改期为一个月，如超过工工程施工期限按延期处理，如果经过整改后仍未检测合格，甲方有权要求乙方全额退还装修款额。
1、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量检测，检测机构至少具有cma（省级技术监督局颁发的计量认证合格）资质。乙方赠送甲方单项甲醛检测，检测机构具备同等资质。
2、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量综合检测及甲醛单项检测，乙方有权要求参与检测机构选择及整个检测过程。乙方送甲方的甲醛单项检测，检测机构由乙方委派，甲方进行确认。
3、如甲方要求甲醛单项检测，检测机构由乙方委派，甲方进行确认。居室自然通风至少7天（每天通风之间不少于10个小时），然后封闭10至12小时后检测（地漏和下水管道必须完全封闭），次阶段不视为工程延期。
4、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量综合检测及甲醛单项检测，乙方有权要求检测前甲方采购的家具、地板、石材及装饰品不得进场。
5、装修工程所在区域如果存在环境污染现象，则乙方有权拒绝检测，对甲方自行检测结果，乙方不承担任何责任。
1、甲方承诺所有检测项目均为乙方的施工项目。如因存在非乙方施工项目或者未经乙方书面认可的工程变更及工程增减项并出现检测不合格，责任由甲方承担。
2、甲方承诺检测必须在甲方、乙方专职人员，检测机构人员三方同时在场的情况下，方可进行，否则检测数据无效。如因甲方原因未能及时到场而导致检测延期，甲方承担相应的责任。
3、装修质量验收后，如甲方提出综合检测，则除甲醛检测外的费用由甲方垫付，如检测合格由甲方支付，检测不合格由乙方承担并按双方权利一、3条进行整改。
1、乙方承诺检测必须在甲方、乙方专职人员、检测机构人员三方同时在场的情况下，方可进行，否则检测数据无效。如因乙方原因未能及时到场而导致检测延期，乙方负相应的责任。
2、乙方承诺装修质量验收后，如空气质量综合检测不合格，则检测费用由乙方承担，而乙方赠送甲方甲醛单箱检测，甲方不承担该项费用。
3、装修质量验收后，如空气质量综合检测及甲醛单项检测不合格，乙方承诺对相关的项目进行整改，整改期为一个月，如超过工程施工期限按延期处理，如经过整改后仍未检测合格，乙方承担全额退还装修款，同时双方合同终止。
本协议作为施工合同的附件，须于施工合同同时签定方为有效。其他未尽事腚双方友好协商解决，不能达成一致意见的可通过法律诉讼解决。
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
_____年___月___日____年____月____日。
环保设备合同签篇十
买方：
一、产品数量及价格。
品名规格型号数量单价金额。
产品金额合计(人民币)：
二、付款：
1、买方在本合同签订之日支付全额贷款的%计：元。
2、买方在安装验收完毕后付清余款%计：元。
3、安装材料费按实际发生计算。
三、安装及验收：
1、卖方在收到预付金之日起三个工作日内向买方出具安装方案。
2、由买方在五个工作日内明确安装日期。
3、买方严格按照卖方《怡口饮水、净水机安装位置设计单》的要求自行改造安装场地，卖方负责安装调试。
4、买方应在安装、调试完毕后当天内验收，否则视为默认验收(如对质量有异议时，应在签收时注明)。
四、质量保证：
1、本产品的'质保期(除滤料外)为壹年，自交货日起始。
2、在保质期内属产品的质量问题，均由卖方负责修复或更换。
3、在保质期内由于买方或用户使用不当或不可抗力原因造成的损坏，卖方负责修复，但买方应承担所需的材料或零部件等相关费用。
五、违约：
买卖双方在合同执行过程中若有其它相关事宜发生，则通过友好协商解决或按国家《民法典》规定处理。
六、其它约定：
七、本协议一式叁份，买方壹份，卖方贰份，双方签字或盖章后生效。
代表：代表：
地址：电话：
开户行：中国建设银行长安路支行地址：
账户：开户行：
开户行：账号：
账户：
电话：
签订日期：
环保设备合同签篇十一
甲方：
乙方：
为保护甲乙双方的合法权益，根据国家有关法律法规，本着互惠互利、共同发展的原则，经双方充分协商，特订立本合同。
一、甲方授权乙方为产品在（地区）的独家经销权,甲方不得在前述渠道内另行从事本产品的销售业务.产品包装：
二、销售指标。
1、市场启动期为三个月(即年月日—年月日)，乙方提货不少于件。
2、其后每月进货量不少于件，全年累计进货量不少于件。
3、当乙方完成年进货量指标，甲方给予乙方总进货量的%作为销售奖励，并以货物形式返给乙方。
三、供货价格、付款方式。
1、供货价格：每件元（即每盒元）。
2、货款结算方式。
（1）原则上现款提货，即在乙方货款汇至甲方帐户后，甲方再行发货。
（2）甲方可按结算货款为乙方开具发票。
四、供货期限、货物运输。
1、乙方每次提货必须提前10天通知甲方，并将有效发货申请单传真给甲方。
2、货物到乙方经销城市的铁路或公路零担费用由甲方承担。如乙方需其他运输方式，超出铁路零担运输费用由乙方承担。
3、运输途中如有破损或数量短缺，凭承运部门证明，甲方负责更换补充。乙方在销售和仓储中造成的破损和短缺由乙方负责。
4、乙方在收货（即货到）小时内完成验收，验收时如有问题应立即通知甲方，逾期甲方不再负责。乙方验货后，应在小时内将收货凭据经签字盖章后传真给甲方，否则视同收货认可。
五、销售价格及渠道管理。
1、本产品执行全国统一零售价格政策，每件零售价规定为元。
2、经销商不得进行不正当的价格竞争，不得以任何名义直接降低价格倾销。
（1）乙方保证以不低于甲方规定的零售价格（经甲方同意的打折促销除外），销售本产品。
（2）如乙方在经销期间将甲方的产品低于甲方的供货价销售，一经查实将按该月货款总额的200%赔偿经甲方，同时甲方有权取消乙方的经销商资格。
3、未经甲方书面同意，乙方不得跨区域销售产品，不得到甲乙双方约定的专销地点以。
外的任何地区销售，一经查实将按该货款总额的200%赔偿给甲方，同时取消乙方的独家经销商或经销商资格（本款所指销售为较大规模的公开销售）。
六、广告宣传。
1、乙方对广告宣传的内容和发布方式具有建议权，但最终确定权属于甲方。
2、地区性的广告、宣传费用由乙方单独承担。
3、根据乙方销售需求，己方按成本价提供相应的宣传品。其他与产品销售有关的用品由乙方自行负责。
七、双方的权利、义务。
1、甲方的权利。
（1）对乙方的经营和推广活动有咨询、知情权。
（2）在乙方发生违规销售时，有权查看乙方的帐目。
2、甲方的义务。
（1）有按照合同规定维护乙方合法权益的义务。
（2）本合同生效后，在乙方未违反本合同约定的情况下，甲方不得在乙方的销售渠道内再以其它任何方式或由任何机构来销售本产品。
（3）有按时供货、保证货物质量和提供经营信息的义务。
（4）有向乙方提供产品销售必须文件的义务。
（5）产品出现质量问题，有义务无偿退换、并承担运费的义务。
3、乙方的权利。
（1）乙方有在合同许可范围内的自主经营权和独家经营权。
（2）对甲方违反本合同的行为，可以直接追究甲方经济、法律责任。
4、乙方的义务。
（1）乙方有拓展市场、建立健全有效的销售网络的责任。
（2）乙方有在甲方提供有关手续后三十天内办好本产品上市的一切相关手续的义务。
（3）乙方有对甲方的产品技术、经营情况、市场拓展策略、价格体系等信息保密义务。
（4）乙方不得再经销其它与本产品功效成份相似或构成竞争关系的产品。
（5）乙方有义务代表甲方妥善处理当地消费者对产品的质量、功效咨询等相关事宜。
八、合同的解除。
1、乙方的进货量在半年或一年内未达到一定规模，则甲方有权解除本合同。
2、在市场启动期结束后，如甲方在约定的供货期后15日内仍未发货的，则乙方有权解除本合同。
九、解除合同后的有关约定。
1、乙方应对甲方经营内容（包括但不限于销售政策、价格体系等）继续承担保密的义务。
2、乙方应退还所有的文件、资料、授权委托书等（包括复制品）。
十、其他。
1、甲乙双方均不得以企业性质发生变化等原因终止或违背合同。
2、乙方应将资质材料（营业执照、保健食品经营许可证、法人证书复印件等加盖公。
章）于合同签订一并提交甲方备案存档。
3、合同签定时，乙方须交付市场履约保证金元，合同期满后，如乙方无违约行为，甲方将保证金全额退还给乙方（不计利息）。
4、当市场营销启动一定规模的广告宣传及规范的终端销售管理，则甲方有权根据费用及责任的分担情况相应调整产品的代理价格和销售量指标。
5、因产品质量问题可随时退、换货。推广期后，经销商未售出的产品，保质期在一年以上，包装完好且不影响二次销售的，可按进货量的（比例）退、换货。
6、未经甲方授权，乙方不得在互联网上发布与本产品有关的信息，并严禁进行网上销售。
十一、违约责任。
甲乙双方同意本合同全部条款，如有违约按国家有关法律、法规解决。
十二、不可抗力。
不可抗力是指不能预见、不可避免且无法克服的任何事件，包括地震、塌方、洪水、台风等自然灾害以及火灾、爆炸、战争等类似的事件，具体按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。
十三、争议的解决。
凡因履行本协议书所发生的或与本协议书有关的争议，各方首先应通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
十四、合同生效及期限。
1、本合同有效期为年（自年月日至年月日），经甲乙双方签字、盖章后生效。合同期满后，在同等条件下，乙方有优先续约权。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，共同遵守。本合同涂改处无双方盖章为无效条款。
3、本合同未尽之外，双方可另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效律。甲方：乙方：
代表人：法人代表：
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
签于：
环保设备合同签篇十二
甲乙双方为了更好的开拓全国医药市场，经友好认真协商就乙方区域代理销售甲方的下列产品（以下简称协议产品）并就该协议产品的区域代理销售事宜达成如下协议：
协议产品名称：、包装规格：，共个品规。生产商：，全国总经销。
代理销售区域：
代理销售期限：从年月日至年月日。
一、原则。
1、甲乙双方同意在签订协议后的前期开发期为个月（即年月日至年月日）。并且乙方保证在代理销售期限内不销售同类产品，并按下列指标完成销量。
阶段指标年月日至年月日至年月日至年月日至。
合同期指标年月日年月日年月日年月日。
件件件件件。
2、截止到年月底乙方须完成家三级医院（即）的开发进药工作。
3、甲乙双方同意在本协议签订后叁个工作日内，乙方首批提货量为（以现款提货的方式打款提货）件，否则本协议立即自动失效。
4、乙方同意为保证严格执行本协议各条款，如发现窜货行为则按窜货数量零售价的五倍向甲方赔偿，并取消乙方该区域代理权。
二、甲方的责任和义务：
1、向乙方提供符合国家标准的协议产品。
2、向乙方提供产品宣传资料。
3、承担解决由于产品质量（经法定药检部门确认）和甲方发货至乙方的运输过程中所发生的破损、灭失、短缺等责任。
4、向乙方提供协议产品的有关证书，如“二证”、生产批件、质量标准、质检报告、授权书及招、投标工作的有关文件及样品等。
5、甲方须保护乙方的销售市场及维护乙方的利益。
三、乙方的责任和义务：
1、乙方应在上述代理销售区域内积极宣传推广销售本协议产品，不得向上述代理销售区域以外的单位及个人报价、供货、销售，否则视为违约，甲方可扣除乙方保证金及有权向乙方另行索赔，并取消乙方的代理权或终止合同。
2、甲乙方同意在本协议有效期内，本协议执行三个月后就未实质开发进药的地区或医院，须增加分销商；四个月后就仍未实质开发进药的地区或医院，甲方有权直接增加经销商，甲方不再受本协议约束。解释权在甲方。
3、乙方无权向协议以内及以外的地区发展分销商，否则视为违约。
4、乙方办理所代理区域的协议产品物价备案，并且销售价格不得超出国家物价部门所规定的批发价格。
5、乙方代理期内销售任务为件，前期开发期须销售件。从年月开始按不低于件/月的销售任务执行，按季度考核，没有完成季度销售量的，下次提货则在原结算价基础上加0.3元/瓶执行，并取消返货奖励，直至达到协议量止。
6、乙方须每月末向甲方提供书面的本月的货物流向清单及真实库存。
四、结算和发货：
1、乙方以的价格以现款提货的方式与甲方进行结算，乙方汇款到达甲方账户后，甲方于贰个工作日内以的方式发出货物，到货地点为乙方注册地。
2、乙方购1.0g规格“力芬”15件，甲方返1件1.0g规格的“力芬”作为奖励。
3、甲乙双方同意：货物一经甲方发出，乙方不得退货、换货。
4、乙方每次购货须提前一个星期通知甲方并将银行汇款回执、收货地址、收货人、收货人电话以书面形式或传真通知甲方。
5、若国家定价、原材料价格等有所调整，甲方有权提出计算价格的调整。
五、违约责任：
1、甲方不得冲货（即甲方未经乙方同意不得向乙方代理区域或乙方分销商供货），若有违反，乙方有权向甲方索赔。
2、乙方在前期开发期内若完不成件任务销量的，甲方有权取消乙方在上述地区的代理权，甲方可另外招商。
3、在合同的执行期内，发生任何争议甲乙双方应友好协商解决，如果协商不能解决的，双方同意在甲方注册地提取诉讼。
六、合同期限；
1、合同期限：年月日至年月日止。
2、甲、乙双方须按本协议各条款执行，维护市场秩序。本协议期满后，在同等条件下，乙方有优先续签的权利。
3、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，有任何删补，涂改视为无效，未尽事宜可另行协商补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。（以下无正文）。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
联系人：联系人：
通讯地址：通讯地址：
邮政编码：邮政编码：
联系电话：联系电话：
签约日期：年月日签约日期：年月日
环保设备合同签篇十三
甲方(买方):。
住所:。
联系电话:。
乙方(卖方):。
住所:。
联系电话:。
依照及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就环保设备销售事项协商一致，订立本合同。
第一条、合同标的。
1、产品的名称:。
2、品种:。
3、规格:。
4、价格:。
第二条、产品的技术标准(包括质量要求)。
1、必须符合中华人民共和国国家标准及行业标准。
2、必须符合设计要求。
3、必须满足正常的使用要求。
4、必须符合附件技术规格、质量、数量、配臵和设备制造技术条件的要求。
5、卖方所提供的设备在出厂前必须在上试验台进行检测，在检测前通知买方到厂里参加检测。
第三条、产品的数量和计量单位、计量方法。
1、产品的数量:______________。
2、计量单位、计量方法:____________。
第四条、包装、装运。
1、货物包装(指外包装及必须的内包装)必须与运输方式相适应，由于不适当包装原因，致使货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责，并承担由此产生的相应合同责任。
2、包装应足以承受整个运输、转运、装卸、储存等过程中各种破坏因素可能造成的影响，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和潮湿气候特点，以及露天存放的需要。
3、货物安装、使用必须的专用工具及备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
第五条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点。
1、产品的交货单位:______________。
2、交货方法:。
(1)乙方送货。
(2)乙方代运(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具)。
第六条、付款方式。
1、本合同签订后，_______日内买方向卖方支付合同价款_______%的定金。
2、同货物全部到工地开箱按合同进行验收，验收合格_______日内付_______%。
3、系统安装调试完毕，并经有关部门验收合格后_______日内再付_______%。
4、剩余_______%作为质保金，待质保期满_______日内付清。
第七条、验收。
1、到货验收需方应当在_______个工作日内完成，验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。
2、需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后_______天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货。
第八条、对产品提出异议的时间和办法。
1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在________天内向乙方提出书面异议。在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过________年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。
2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3、乙方在接到需方书面异议后，应在________天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条、违约责任。
1、卖方如不能按照合同的时间交货，则必须支付违约金给买方，违约金率按货物总金额每天_______‰计算。如超过合同规定交货期_______天，卖方仍不能交货完毕，则买方有权解除合同，而卖方除按货物总金额每天_______‰计付给买方作为违约金(计付时间由卖方违约之日起至支付违约金日止)外，对违约金金额仍不足以补偿的、因卖方违约造成的买方损失仍应承担赔偿责任。
2、本合同对于买方条款、卖方支付使用有先决条件的约定，按约定执行。
第十条、不可抗力。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条、争议与解决。
凡与本合同引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向本项目所在地法院提出诉讼。
第十二条、本合同一式______份，供需双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方(签字):乙方(签字):。
签订地点:签订地点:。
环保设备合同签篇十四
乙方接受甲方委托，乙方为保证甲方设备的正常使用，对甲方的协议设备进行维修服务，为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前，设备应正常运转情况下，方可签订协议。
1、乙方根据甲方协议设备出现故障的报修通知，乙方优先安排上门维修。在周一至周五的法定工作日内，____________市____________以内的用户，乙方____________个小时内到达现场;____________市区____________以外的用户，乙方____________个小时内到达现场。
2、乙方上门维修不收取上门费及工时费。
3、乙方上门维修没有次数限制。
4、乙方维修只收取配件费，并且保证配件费持平或低于厂商统一价格。
5、乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件，如有特殊情况，乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。
6、如果乙方为甲方更换的部件在____________个月保修期内损坏，乙方需为甲方免费更换、维修。
7、乙方根据甲方合同设备情况制定设备维护计划，并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下，乙方按维计划，对甲方合同设备进行上门维护。一般情况下，每____________个月一次上门维护保养服务。
1、甲方在协议设备出现故障后，及时通知乙方。
2、甲方不能使用未经乙方认可的，非原厂的零配件、消耗品，否则产生的设备故障，乙方不承担责任。
3、未经乙方认可，甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行维修，否则乙方不承担由此产生的后果和责任。
4、甲方不得对合同设备进行私自拆卸，否则由甲方承担所造成的全部损失。
5、协议设备合同发生故障，需要更换配件时，甲方承担配件费用。
6、协议设备发生转移或转让时，甲方应及时通知乙方。
1、甲方按____________为单位时间，维修费共计为____________元人民币，在协议签字生效后____________周内，向乙方一次性支付维护费。
2、由于维修配件数量及型号具有不确定性，所以甲方按为单位时间的实际发生维修配件金额为依据，向乙方支付维修费。支付时间是在单位时间之后的____________周内完成。
甲方(签章)：____________________________。
乙方(签章)：_________________________________。
________________年__________月__________日。
环保设备合同签篇十五
一、供需双方本着平等互利、协商一致的'原则，签订本合同，以便共同遵守。
合计人民币金额（大写）：______________________。
五、需方在按本合同付款后，供方实施维修，在_______日内修复并按第四条中规定的方式寄（送）出。
六、设备修复后，对于该设备的同一故障，供方提供______个月的保修。
七、合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并另订合同，方为有效。
八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》及其它相关规定执行。
九、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由_________仲裁委员会仲裁。
十、上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，_________作为附件。
十一、本合同另附件_________张，本合同一式_________份，双方各执_________份，传真件有效。
甲方：（签字）_________________。
乙方：（签字）_________________。
_________年_____月_____日。
环保设备合同签篇十六
邮码：_________。
电话：_________。
传真：_________。
电子邮箱：_________。
承租方（乙方）：_________。
邮码：_________。
电话：_________。
传真：_________。
电子邮箱：_________。
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，签订设备租赁合同，并商定如下条款，共同遵守执行。
第一条甲方根据乙方的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准，向_________购进以下设备租给乙方使用。
1．_________。
2．_________。
3．_________。
第二条甲方根据与生产厂（商）签订的设备订货合同规定，于_________年_________季交货，由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
第三条设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责，并在订货合同予以说明。
第四条设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后，应以甲方名义向当地保险公司投保综合险，保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
第五条在租赁期内，乙方享有设备的使用权，但不得转让或作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。
第六条设备租赁期限为_________年，租期从供货厂向甲方托收货款时算起，租金总额为人民币_________元（包括手续费_________％），分_________期交付，每期租赁金_________元，由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
第七条本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金，结束合同，甲方给予退还一部分利息的优惠。
第八条本合同期满，甲方同意按人民币_________元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
第九条乙方上级单位_________同意作为乙方的经济担保人，负责乙方切实履行本合同各条款规定，如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时，担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其他损失。
第十条因本合同发生争议，按_________项解决；
1．向_________仲裁委员会申请仲裁；
2．向_________人民法院提出诉讼。
第十一条本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________。
开户银行及帐号：_________开户银行及帐号：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
担保单位（盖章）：_________。
代表人（签字）：_________。
开户银行及帐号：_________。
_________年____月____日。
-->
-->。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/11039236.html】
