合同是商务谈判和交易的必要结果,为各方提供法律保障。合同的撰写要清晰简明,避免使用模糊或含糊不清的词语。以下是一些常见合同的样本,供您在撰写时参考和借鉴。
合同起诉书篇一
原告:_________,男,汉族,19____年3月15日出生,住____省______市______街______路一巷3号。
原告:_________,男,汉族,19____年12月19日出生,住______省______县______镇______街______。
被告:_____________建材厂
法定代表人:___________
住所地:_________市______镇______村______社
电话:_______________
第三人:___________,男,______年__月__日出生,____省______市______街______路______号。
诉讼请求:___
1、请求人民法院确认两原告与被告签订的《商铺租赁合同》无效;
2、请求法院判令被告返还原告保证金86000元、8月份租金43000元及补偿金10000元及上述款项利息暂计3000元(利息从起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至付清款日止)
3、本案的诉讼费由被告承担;
事实与理由:___
20____年6月26日,原被告签订《商铺租赁合同》,约定被告将位于______市____路______号115、116、117首层商铺租赁给原告使用,20____年7月1日,原告依约定向被告支付了保证金86000元、8月份租金43000元及10000元补偿金。双方签订上述合同15天后原告发现被告在签订合同过程中存在恶意欺诈,且违反诚实信用原则,其一、被告在签订合同时声称是上述商铺的产权人,但商铺所有权人实为______,被告并不是上述商铺的产权人;其二、______出租上述商铺给被告,租期是四年,但被告出租给原告的租期是五年;其三、被告租赁给原告的`商铺并没有400平方米,实际只有320平方米,合同内容与实际情况严重不相符,且签订上述合同的过程第三人完全不知情。故此,根据《民法通则》、《合同法》的相关规定,原被告签订《商铺租赁合同》无效,被告应返还原告所交的所有款项,请求人民法院支持原告的诉求。
此致
______市人民法院
具状人:___
年月日
合同起诉书篇二
法定代表人:xxx。
职务:xxx。
被告:xx。
住所地:xx。
法定代表人:xxx。
职务:xx。
诉讼请求:
1、原告请求依法判令被告给付原告货款xx元。
2、请求判令被告支付逾期付款违约金xx元。
3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。
事实与理由:
总货款。
结款方式:需方如逾期未付款,每逾期一天,按应收货款的支付滞纳金给供方。合同签订后,被告未按照合同约定履行义务。从年月份开始拖欠原告的货款,原告为了双方能继续保持友好的合作关系,仍然按被告的订单如期将货物送至被告公司。
从年月份至年月份被告拖欠原告货款如下:x年x月份,人民币x元;x年x月份,人民币x元;x年x月份,人民币x元,x年x月份,人民币xx;以上合计人民币x元。原告曾多次要求被告支付上述货款,但被告均以各种理由拒绝支付。综上所述,原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表示,合法有效。被告拖欠原告货款共计x元,事实清楚,证据充分,足以认定;双方的债权债务关系清楚,合法有效,应受法律的保护。《合同法》第六十条规定:“当事人应当按照约定全面履行自己的'义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为,严重损害了原告的合法权益,应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款的违约金共计x元。原告的诉讼请求既有事实证据又有法律依据理由充分,人民法院予以支持。原告为了维护自身的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定,特向贵院提起诉讼,恳请贵院查明事实后,给予支持。
此致
具状人:xxx。
20xx年xx月xx日。
合同起诉书篇三
原告__________某有限公司,住所地_______________,电话:_______________。
被告___________有限公司,住所地,电话:_______________。
法定代表人:_______________。
诉讼请求。
2、判令本案的.诉讼费等费用由被告承担。
事实和理由。
原告因承接甲工程项目需要向被告订购变压器,双方于__________年________月_______日、__________年________月_______日先后签订了《工矿产品购销合同》(合同编号为no.01、no.02.以下简称《合同》)。《合同》约定全款到提货以及其他原被告之间的权利义务关系。
《合同》签订后,原告于__________年________月_______日向被告全额支付了《合同》总货款人民币____________元,而被告却不履行交货义务。原告多次通过电话催促和致函等方式通知被告在合理期限内履行交付货物义务,但被告仍拒绝交货,导致原告工期延误,订立涉案合同目的无法实现。被告行为已构成根本违约,原告依法通知被告解除合同,并要求其承担相应责任,但被告还是置之不理。无奈,原告只能诉诸法律,恳请贵院依法支持原告上述诉讼请求。谢谢!
此致
_______________某区人民法院。
具状人:_______________。
__________年________月_______日。
合同起诉书篇四
法定代表人:_______________,电话:_______________________。
法定代表人:_______________,电话:_______________________。
诉讼请求:___
2、请求法院判决被告支付违约金_________元;
3、请求法院判决本案诉讼费由被告承担。
事实和理由:___
_________年____月____日,原告和被告签订了一份《________工程设计合同》,约定设计费金额为人民币_________元,付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时,并约定逾期付款按每日____‰支付违约金。合同签订后,我院已按约定履行了全部合同义务,而被告却未按合同完全履行义务,仅陆续支付_________元,尚欠设计费_________元至今未付。
经催要未果,故原告诉至贵院,请求支持原告的'诉讼请求,以维护原告的合法权益。
此致
__________人民法院
具状人:____________设计院(盖章)
法定代表人:______________(签章)
_________年____月____日
附:___合同副本____份。
本诉状副本______份。
其它证明文件____份。
合同起诉书篇五
2、被告承担本案诉讼费用。
事实与理由。
原、被告系同学关系,xx年11月20日,被告王xx向原告借款xxxx元用于其经营服装店所需,此款双方约定于xx年12月底前偿还。借款到期后,原告多次向被告催要上述借款,被告均以种种理由进行推托。为维护原告的合法权益,特向法院提起诉讼,请求法院依法支持原告诉讼请求。
此致
xx市xx区人民法院。
具状人:
授权委托书。
xx市xx区人民法院:
关于贵院受理的原告张xx与被告王xx民间借贷纠纷一案,依照法律规定,特委托xx(身份信息x)作为原告张xx的诉讼代理人。
xx的委托事项和权限如下(特别授权):代为参加开庭、承认、变更、放弃诉讼请求,代为和解、代签法律文书,代为领取执行款项。
委托人:
被委托人:
1、立案需去法院立案庭,可本人去。也可委托他人去,本人去的,需携带:本人身份证原件、身份证复印件二份、诉状二份(需本人签名)、证据材料复印件二份。委托代理人xx去的,需携带本人身份证及起诉人的身份证复印件、授权委托书原件一份、其他材料同上。
2、民间借贷案件,原告需证明以下两个事实:一是双方间存在借贷合意,二是借款已经实际交付。本案虽然没有书面借条,但双方间有关于商讨借款、还款的电子证据,足以证明双方间存在借贷合意;有银行汇款证据,足以证明你方的借款已经实际交付,故胜诉应无疑义。
3、你需要将你们之间关于借款、汇款、要款的所有的短信、qq、网银信息进行截屏拍照,一式二份提交法院,开庭时需提供原始载体。
4、如是手机短信,有必要给被告的手机充值10元,索取发票,以证明对方手机使用人。
合同起诉书篇六
住所:__________________。
法定代表人:________________电话:___。
被告:____房地产开发有限公司。
住所:__________________。
法定代表人:________________电话:______。
诉讼请求:
1、支付设计费____元及逾期支付的利息____元;。
2、支付违约金____元(或赔偿经济损失____元);。
3、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由:
____年__月__日,原告和被告签订了一份《__工程设计合同》,约定设计费金额为人民币____元,付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时,并约定逾期付款按每日__‰支付违约金。合同签订后,我院已按约定履行了全部合同义务,而被告却未按合同完全履行义务,仅陆续支付____元,尚欠设计费____元至今未付。经催要未果,故原告诉至贵院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。
此致
_____人民法院。
具状人:____设计院(盖章)。
法定代表人:____(签章)。
____年__月__日。
合同起诉书篇七
法定代表人:________________电话:___。
被告:____房地产开发有限公司。
法定代表人:________________电话:______。
诉讼请求:
1、支付设计费____元及逾期支付的.利息____元;。
2、支付违约金____元(或赔偿经济损失____元);。
3、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由:
____年__月__日,原告和被告签订了一份《__工程设计合同》,约定设计费金额为人民币____元,付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时,并约定逾期付款按每日__‰支付违约金。合同签订后,我院已按约定履行了全部合同义务,而被告却未按合同完全履行义务,仅陆续支付____元,尚欠设计费____元至今未付。经催要未果,故原告诉至贵院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。
此致
_____人民法院。
具状人:____设计院(盖章)。
法定代表人:____(签章)。
____年__月__日。
合同起诉书篇八
案由:___租赁合同纠纷。
诉讼请求:___。
1.判令被告立即返还房屋押金租金20500元;。
2.判令被告支付违约金20000元整;。
3.判令被告承担诉讼费用。
事实与理由:___。
原被告双方于20____年10月18日签订了《商铺租赁合同》,约定被告将位于____路180号____的商铺出租给原告用于经营汽车维修,现因被告的商铺没有竣工验收备案登记,导致原告无法办理营业执照,就无法正常的开张营业,最终导致双方的租赁合同无法正常履行,合同签订十余天后原告方才了解到这种情况,就反复和被告协商解除合同事宜,被告一直以此商铺还没有重新出租出去为由,拒绝退还原告的租金和押金。按照双方的《商铺租赁合同》约定被告已经构成根本违约,致使合同目的不能实现的,应承担违约责任。被告的行为某重违反了双方的协议约定,损害了原告的合法权益,为了维护原告的`合法利益不受侵害,起诉至贵院,恳请贵院能依法维护原告的合法权益,维护法律的权威性和某肃性。
此致
____区人民法院。
起诉人:___。
20____年1月28日。
合同起诉书篇九
原告:___张xx,女,汉族,196x年x月2x日出生,住四川省巴中市巴州区xx号,电话:___20____.
被告:___庄xx,男,汉族,197x年1x月x日出生,住广东省东莞市xxx,电话:___20____.
诉讼请求:___。
判决解除原、被告20____年8月19日签订的《商铺租赁合同》;。
判决被告支付原告违约金合计人民币500000元;。
判决被告支付原告垫付物管费和水电费共计人民币50000元;。
判决被告于20____年7月31日前自行撤出商铺内其安装的设备、设施,恢复原貌,付清20____年3月20日至7月31日的物管费和水电费。
判决被告承担本案的`全部诉讼费用。
事实与理由:___。
20____年8月19日,原、被告双方签订了《商铺租赁合同》。合同约定,原告将坐落于____市____区____路xxx号商铺租赁给被告,租赁期限为5年,自20____年8月25日起至20____年8月24日止,并约定了双方若违反约定应承担的违约责任。合同签订后,原告按照该租赁合同约定交付了商铺,但被告却不按合同约定支付租金,经原告多次催缴,被告仍拒绝按约定支付租金,并长期占用商铺。
综上,为维护原告的合法权益,原告特向贵院提起诉讼,望判如所请。
此致
____区人民法院。
原告:___。
合同起诉书篇十
请求事项。
2、被告承担本案诉讼费用。
事实与理由。
原、被告系同学关系,xx年11月20日,被告王xx向原告借款xxxx元用于其经营服装店所需,此款双方约定于xx年12月底前偿还。借款到期后,原告多次向被告催要上述借款,被告均以种种理由进行推托。为维护原告的合法权益,特向法院提起诉讼,请求法院依法支持原告诉讼请求。
此致
xx市xx区人民法院。
起诉人:×××。
××××年××月××日。
合同起诉书篇十一
原告:,男,汉族,1973年9月14日出生,无固定职业,住呼和浩特市。
被告:,男,汉族,1973年7月12日出生,无固定职业,住鄂尔多斯市东胜区。
被告:,女,汉族,1975年3月29日出生,无固定职业,住鄂尔多斯市东胜区。
诉讼请求:
1、依法判令二被告偿还原告欠款55万元及利息(利息从起诉日至实际还款日按中国人民银行同期贷款利率计算)。
2、依法承担本案诉讼费。
事实和理由。
20__年7月21日,二被告(系夫妻)因做生意资金流转困难向原告借款55万元,未约定还款期限。后因原告小孩上学等因素,原告多次向二被告催促还款无果,二被告于20__年5月22日承诺将位于建委抵给原告,但该房屋二被告又无法为原告办理过户,二被告又拖延不予还款。无奈,原告根据《民事诉讼法》的相关规定,向贵院提起民事诉讼,望贵院支持原告诉讼请求。
此致
鄂尔多斯市东胜区人民法院。
具状人:
20__年_月_日。
合同起诉书篇十二
原告王某,男,xxxx年xx月xx日出生,畲族,农民,住…………,公民身份号码…………。电话:…………。被告黄某,男,xxxx年xx月xx日出生,畲族,农民,住…………,公民身份号码…………。电话:…………。诉讼请求:一、被告立即返还原告车牌号为xxxx的别克汽车一辆和随车车辆行驶证原件。二、本案诉讼受理费由被告承担。
事实与理由:被告黄某于2月雇佣我开车,203月9日1时25分,我驾驶被告所有的xxxx号重型自卸货车,从博罗往深圳方向行驶,行至博深高速公路南新潼湖收费站时发生交通事故,造成我重伤住院治疗。
出院后原、被告于年6月24日就原告的医院费、检查费、补偿款达成协议。
其中协议约定的住院医疗费,检查费被告已支付,而双方约定的由被告一次性补偿原告人民币八万元,被告只支付了三万元,仍欠五万。
按协议规定被告应将欠款在1月31日付清,原告曾多次要求被告给付补偿款,但被告均未给付。为维护原告的合法权益,为此,今特向法院提起诉讼,敬请法院准予我的诉讼请求为盼!
呈
某县人民法院。
起诉人:
合同起诉书篇十三
深圳市_______________区人民法院:
原告:_________________深圳市__________有限公司,住所地:_________________。
法定代表人__________,总经理。
诉讼请求:_________________。
1、判决原告不支付被告工资________元及经济补偿金________元;。
3、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实和理由:_________________。
据此,原告依照《劳动法》等相关法律之规定特向贵院提起诉讼,望依法判决。
此致
具状人:_________________。
_____年_____月_____日。
合同起诉书篇十四
法定代表人:汪直职务:乙厂副厂长。
委托代理人:胡风江西省南昌市xx律师事务所律师。
被告:甲贸易公司。
住所地:江西省南昌市青山湖区南京路xxx号。
法定代表人:张宇职务:甲公司总经理案由:购销合同纠纷。
诉讼请求:
1、请求被告履行合同规定的义务,支付拖欠货款50000万元。
2、请求被告支付欠款期间所产生的利息共计8000元。
3、本案相关诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
xxxx年xx月xx日,被告与原告签订了一份购买1000台电风扇的购销合同。合同规定原告应于同年6月底以前交货,原告因故至8月底才电报通知被告准备发货。被告接到原告的电报通知后未作答复就接收了货物并发往门市部销售。后因销售旺季已过导致电风扇滞销,被告遂以原告逾期交货未经公司同意为由拒付货款并要求退货。
被告在收到原告发出的交货通知后没有及时明确回复原告,并对原告发来的货物进行了签收。根据《民法通则》、《合同法》的相关规定,被告的行为已经明确表示出对原告之前违反合同规定的延期交货行为的追认并放弃了解除合同的'权利。故被告拒付货款并要求退货的要求是不合法的。依据《民法通则》第一百一十一条,《合同法》第一百零七条、第一百零九条规定,原告多次向被告催要货款和利息,但被告拒不支付。原告在多次催要无果情况下,特向贵法院提起诉讼,请求法院依法判决并对原告的请求予以支持。
证据和证据来源,证人姓名和住址:
1、乙厂和甲贸易公司电风扇购销合同复印件一份。
此致
青山湖区人民法院。
具状人:xxx。
20xx年xx月xx日。
合同起诉书篇十五
民事诉状
居中排列,上下各空出一行,突出标题。
2、当事人身份情况
1)原告(自诉人)
(1)自然人
依次写明原告/自诉人“姓名,性别,年龄(某年某月某日出生),民族,籍贯(如某省某市/县人),工作单位和职业,住”。
上述各项在格式上应作为一个自然段对待。
(2)法人或非法人单位:
依次写明原告的
“单位名称,地址:。邮编:
法定代表人/负责人 ,系该公司”。
2)法定代理人
“法定代理人 (系被代理人之),性别,年龄,工作单位和职业,住”。
3)委托代理人
(1)公民代理
写法同法定代理。
(2)律师代理
“委托代理人 ,系某某律师事务所律师”。
(3)法律工作者代理
“委托代理人 ,系某某法律事务所法律工作者”。
4)被告/被告人
(1)自然人被告
依次写明
“被告(人) (系原告之),性别,年龄(某年某月某日出生),民族,籍贯(如某省某市/县人),工作单位和职业,住”。
(2)法人或非法人单位被告
写法同法人原告。
3、案由
案由即案件性质,如“离婚”,“债务纠纷”,“合同纠纷”,“损害赔偿”,“故意伤害”等。
4、诉讼请求
即原告或自诉人起诉到法院的目的和要求。
诉讼请求必须:
合法合理,否则会导致败诉的不利结果;必须切实可行,即具有实际的可执行的内容;按照主、从顺序,分项列出,清楚明白。
民事诉状的诉讼请求:
“离婚” “债务纠纷”“合同纠纷”“损害赔偿”“故意伤害”
(二)正文——事实和理由
1、事实、证据部分
1)内容
民事:
关于民事必须叙述清楚当事人双方争议的纠纷(事实)的起因、经过、争执的焦点、目前状况及法院查证认定的案件事实(起因、经过、争执的焦点、目前状况)。
2)格式
“一案一事一段”。
3)要求
说明。
例如“原、被告于某年某月某日经协商谈判在某地签订某某合同一份。合同第某条规定,“原告在合同生效后7日内预付被告货款5万元,被告应在收到预付款后10日内,将5吨原料发运给原告;原告收到货物后应在15天内电汇全部余款给被告”(见后附证据一)。原告依约预付被告货款5万元(见后附证据二/见后附汇票),而被告收到预付款后仅发运给原告原料2吨,经原告多次催讨,被告既不退款也不继续履行合同,致使原告的合同目的无法实现,利益受损”。
2、起诉理由和法律依据
即原告关于案件性质、被告行为性质及诉讼请求合法性的主观分析和看法,一般包括以下几点:
1)“综上所述,原告认为”;
3)根据相关案件事实,结合相应的法律规定,依法分析、论述被告行为的情节轻重;
4)起诉目的、法律依据和起诉要求:
“原告为保护 权益不受非法侵害,根据中华人民共和国《 法》第 条之规定,特诉诸贵院,恳请依法公断”。
理由部分不能分段,应以一个自然段完成。
不能长篇大论,应平时简明,言简意赅。
(三)尾部
1、文书致送单位:
“此致
某某人民法院”
2、具状人签名:在右下角。
3、具文时间:位于签名之下。
4、附项:顶着左边的格。
“附:
1、本状副本 份(根据被告人数确定);
2、(证据) (名称) (数量)”。
民事诉状格式范本 http:///news/17800/179/2015/1/
2015-1-24 11:17
民事起诉状,是公民、法人或其他组织作为民事原告在自己的民事权益受到侵害或者与他人发生争议时,为维护自身的民事权益,依据事实和法律,向人民法院提起诉讼,要求依法裁判时所提出的书面请求。
(一)原告为自然人时起诉书格式
民事起诉状
原告:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。
被告:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。
请求事项:(写明向法院起诉所要达到的目的)。
××××人民法院
原告人:(签名或盖章)
××××年×月×日
附:1.本诉状副本×份(按被告人数确定);
2.证据××份;
3.其他材料××份。
(二)原告为法人时起诉书格式
民事起诉状
原告:名称、地址、联系方式。
法定代表人:姓名、职务。
委托代理人:姓名、性别、年龄、民族、职务、工作单位、住址、联系方式。
被告:名称、地址、联系方式。
法定代表人:姓名、职务。
诉讼请求:(写明向法院起诉所要达到的目的)。
××××人民法院
原告人:(签名或盖章)
法定代表人:(签名)
××××年×月×日
附:1.本诉状副本×份(按被告人数确定);
2.证据××份;
3.其他材料××份。
合同起诉书篇十六
原告:(姓名),(性别),_年__月__日,汉族,文化程度,工作单位,职位,住址:
被告:(姓名),(性别),(姓名),_年__月__日,汉族,文化程度,工作单位,职位,住址:
请求事项:
1、判决被告偿还欠款_元及利息_元。
2、判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由:
20__年_月_日,债务人从原告处借走人民币_万元,并当场向原告写下欠条一份。然而,到还款日期后,被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务,其行为严重损害了原告的合法权益。
现诉请法院判决被告偿还原告_人民币_万元,并支付利息,以维护原告合法权益。
此致
___人民法院。
原告:
__年_月__日。
附:一、本诉状副本_份(按被告人数确定份数);。
二、证据一份(借条为证);。
合同起诉书篇十七
原告:杨某,男,汉族,__年_月__日生,现住某市甲区某街道组号,联系电话:
被告:李某,男,汉族,__年_月__日生,现住某市乙区某街道组号,联系电话:
诉讼请求:
1、请求被告李某返还原告杨某欠款__元人民币及利息;。
2、诉讼费__元由李某承担。
事实与理由:
_年_月_日,李某因经营资金紧张向杨某借款__元用于周转,写下借条并约定_个月后一次还清欠款,利息按照银行利息支付。到期后,李某以没钱为由拒绝归还。故原告为了维护自身的合法权益,依法诉讼,请求贵院依法判决。
此致
某市某区人民法院。
起诉人:
_年_月_日。
合同起诉书篇十八
住所地:湖南省湘乡市**镇泥*村白**组。
联系电话:139**80****。
委托代理人:胡春才,湖南联合创业律师事务所律师。
联系电话:13xxxxxx0,07xxxxxxxxxxx0。
被告:****保险股份有限公司长沙市分公司。
住所地:长沙市**区**东路291号。法定代表人:陈**。
诉讼请求。
1、请求人民法院依法判令被告在机动车交通事故责任强制保险、机动车第三者责任保险以及机动车损失保险的责任限额范围内向原告赔付保险金共计人民币叁拾叁万肆仟陆佰伍拾元(334650元)。
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由。
20xx年4月20日,曾**(系原告丈夫)驾驶车牌号为湘a*h26*的小轿车在长沙市岳麓区桐梓坡路环线桥下地段由北向南行驶时,与翁**驾驶的车牌号为湘al***7的小型客车相撞,发生交通事故,致两车受损、翁**受伤。事发后,事故当事人曾**在第一时间先后向交通管理部门和保险公司报案。长沙市公安局交警支队岳麓大队经现场调查、勘验后,就此次交通事故出具了《道路交通事故认定书》,认定曾**负事故全部责任,翁**无责任。
因此次交通事故,原告向翁**支付了医疗费4514元、车辆维修费用302000元;原告自身车辆也花去维修费用28136元。在此次交通事故中原告经济损失总计334650元。
原告于20xx年9月2日为湘a*h26*小轿车向被告分别投保了机动车交通事故责任强制保险(简称“交强险”,赔偿限额为人民币122000元)、机动车第三者责任保险(简称“三责险”,责任限额为人民币300000元,不计免赔率)和机动车损失保险(简称“车损险”,责任限额为人民币129000元,不计免赔率),原告于投保当日按保险合同的约定向被告足额支付了保险费。双方的保险合同还约定:保险期间为一年,从20xx年9月3日起至20xx年9月2日止;保险人依照承保险种及其对应条款承担赔偿责任。
然而,保险事故发生后,至今已近八个月,被告一直拒绝向原告赔付保险金。期间,原告多次找被告交涉、协商,被告仍然拒绝履行合同义务。
《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十一条规定:“被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的,由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。”
《机动车辆保险条款》第一章商业第三者责任保险第一条规定:“在保险期间内,被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中发生意外事故,致使第三者遭受人身伤亡和财产的直接损毁,依法应由被保险人承担的经济赔偿责任,保险人对于超过交强险各分项赔偿限额以上的部分,按照本保险合同的规定负责赔偿。”
《机动车辆保险条款》第二章车辆损失险第一条规定:“在保险期间内,被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中,因下列原因造成保险车辆的损失,保险人按照保险合同的规定负责赔偿:(一)碰撞、倾覆;……”
综上所述,此次交通事故发生在保险合同有效期内,被告有义务在交强险、三责险和车损险的责任限额范围内向原告赔付保险金。被告拒绝赔偿的行为既无法律依据,也违反了保险合同的'约定,严重侵害了原告的合法权益。据此,根据《道路交通安全法》、《保险法》、《合同法》以及《民事诉讼法》的相关规定,原告特向贵院提起诉讼,请求人民法院依法判决,维护原告的合法权益。
此致
长沙市岳麓区人民法院。
起诉人:张xx。
20xx年12月11日。
【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/11054925.html】