合同可以对商业风险进行有效的分摊和规避。在合同的签订过程中，双方应当认真阅读并理解合同条款，如有疑问可以进行咨询和协商。信任是合同签订的基础，双方应当保持诚实守信的态度。
劳施工合同篇一
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。
1、工程名称：__________________。
2、工程地点：__________________。
3、工程工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
（1）总工期______天，___xxxx____年____月____日开始，___xxxx____年____月____日结束。
（2）乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。
（3）工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。
4、承包范围：
5、承包方式：
1、负责提供图纸并进行技术交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。乙方责任和义务。
1、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。
2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中扣除。
3、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提x品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。
4、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予______元次的罚款，情节严重者，将重罚。
1、合同总价：
2、付款方式：本工程___xxxx____无预付款。每月____日部分工程验收合格后，按完成的合格工程量结算___xxxx____%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。
2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。风险提示：工程质量未符合标准的归责。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。
1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字后生效。共一式___xxxx____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。
3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地x起诉。
甲方：_______地址：_______联系人：_______。
联系电话：__________________。
__________年____月____日。
乙方：_______地址：_______联系人：_______。
联系电话：______________。
______________年____月____日。
劳施工合同篇二
发包方（甲方）：
负责人：
承包方（乙方）：
负责人：
经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程工期：
（1）总工期______天，________年______月______日开始，________年______月______日结束。
（2）乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。
（3）工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。
4、承包范围：
5、承包方式：
甲方责任和义务。
1、负责提供图纸并进行技术交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
乙方责任和义务。
1、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。
2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中扣除。
3、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。
4、工程完工时提前______日通知甲方，甲方验收时积极配合甲方完成验收。
1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。
4、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予______元/次的罚款，情节严重者，将重罚。
1、合同总价：
2、付款方式：
本工程________无预付款。每月________日部分工程验收合格后，按完成的合格工程量结算________%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。
2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。
4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。
甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方承担违约责任，若须提前解除合同，则须提前______天通知对方，使其做好准备。
1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字后生效。共一式________份，双方各执_____份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。
3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。
甲方：
地址：
联系人：
联系电话：
_______年______月______日。
乙方：
地址：
联系人：
联系电话：
_______年______月______日。
劳施工合同篇三
以下简称“甲方”
乙方：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目部。
以下简称“乙方”
依据《中华人民共和国合同法》及相关规定、条例，遵循平等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。
一、工程名称：
戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程。
二、工程地址：温州市鹿城区藤桥镇。
三、承包方式：/。
四、承包范围及内容：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程中标内容施工、资料整理、完工移交及决算等。
五、工程工期：365日历天。
六、甲乙双方职责：
甲方职责：
1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。2、3、4、5、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。负责在温州设立工程账户便于乙方结算。监督管理乙方开展各项施工生产活动。
乙方职责：
1、负责组织人员、材料、设备进行施工生产，负责现场的施工管理等相关事宜。2、3、4、5、负责编制施工方案，完善施工过程控制资料及质量保证资料。按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。协调当地关系，保证施工生产的顺利进行。
在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。
七、付款方式：
工程款结算采取按月结算方式，甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后2日内支付乙方工程款，支付金额为建设单位下拨进度款的96%，其余4%作为管理费用甲方收取。
甲方总管理费用的最高限额为中标金额的4%，若工程造价达不到中标金额，则按照实际完成造价的4%计取。
甲方收取的费用中，2%为甲方驻温州分公司的管理费用，另外2%为材料发票税金及外经证使用等费用，甲方收取此项费用后，材料发票由甲方开具，乙方不再提供材料发票等完税证明材料。
八、其他未尽事宜，双方另行协商解决。
九、此合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，自双方签字之日起生效，工程结束款项付清后自行失效。
乙方：戍浦江支流垟心河、下坦河等河。
道整治工程项目部。
代表：
代表：
****年**月**日。
****年**月**日。
劳施工合同篇四
甲方：
乙方：
为了很好地维护甲乙双方的共同利益，甲方将所施工路段沥青混凝土路面工程承包给乙方施工，经甲乙双方共同协商，达成如下协议，望甲乙双方共同遵守。
一、承包方式。
本项目实行包工包料的形式。
施工位置及长度按甲方指定位置进行施工。施工完毕后按实际摊铺面积进行结算。
二、单价及付款方式：
1、单价：
沥青混凝土铺筑厚度4～5cm，中粒式。
按每平方米60元进行工程量结算，
2、付款方式：
甲方预付沥青款叁拾万元整(300000.00元)给乙方，工程完工后，剩余尾款甲方一周内一次性付清。
三、质量要求。
1、乙方按照合同协议要求保证沥青混凝土铺筑厚度，如因沥青面。
层翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。
2、若因甲方路基填方压实度及填料问题造成沥青面层下沉及网裂，造成损失由甲方承担，乙方不负任何责任。
四、违约责任。
工程完工，若甲方不按照合同协议要求及时支付工程尾款，超过合同规定日期，则视为违约，违约金按每日500元进行计算。
五、未尽事宜。
1、未未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
2、本合同协议书一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲乙双方签字后生效。
甲方：
乙方：
日期：
劳施工合同篇五
为保证_________________（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容。
具体质量保修内容双方约定如下：合同条款中承包人所进行的工程项目、内容，由承包人负责。但因发包人使用过程中的人为损坏，工程的易损耗、易碎品及其他根据国家规定列入易损耗及易碎物品的（如灯泡、灯管、玻璃等）损坏，不可抗力因素损坏以及非承包人原因造成的损坏除外，若发包人委托承包人修理，其修理费用由发包人承担。
二、质量保修期。
本工程的质量保修期为_________________年，质量保修期从工程实际竣工之日算起（工程未验收的，以工程交付使用之日起计算）。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
三、质量保修责任。
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付。
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为_________________（大写）。质量保修金银行利率为_________________。
五、质量保修金的返还。
双方约定按以下第_________________种方式返还质保金：
（1）、发包人在第一年质量保修期满后14天内，返还质量保修金的60%；第二年保修期满后14天内将剩余质量保修金返还承包人。
（2）、在双方确认工程结算价后，由承包人提供结算价5%的质量保修保函，发包人在收到后14天内，将全部质保金支付承包人。
六、其他。
双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
劳施工合同篇六
发包方：_________________项目部（以下简称甲方）。
承包方：_____，身份证号：______（以下简称乙方）。
甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《民法典》、《爆破安全管理规程》、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于__________________的责任管理达成以下协议：
一、工程概况：
工程名称：______爆破工程。
工程地点：______________。
承包工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣（含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用），不含孔底清渣。
二、工程单价和工程量：
1．工程单价：爆破单价按_________元/m（不含税费），钎探单价按_________元/元，甲方代扣_________%的保险费用。
2．工程量确认：以实际收方计算，若乙方装药量过大导致孔桩直径过大，孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。
三、进度款支付：
1．工程进度款的支付：按照当月实际完成工程量的_________%支付进度款。
2．工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款=工程量*单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续。
四、工期要求：
本合同工期：本项工程工期为31天：开工时间为____年____月____日；竣工时间为____年____月____日，若乙方原因拖延工期的，甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。
五、双方责权利：
甲方责权利：
1．给乙方提供施工基础图1份。
2．及时办理技术交底。
3．为甲方工程师，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任，处理现场问题，协调关系，负责质量、安全、进度、文明施工管理。
4．甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。
5．每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。
乙方责权利：
1．乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。
3．乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工。
4．严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。
5．乙方爆破作业人员必须持证上岗，并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业。
6．按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》及相规定，必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目，由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担，各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。
7．乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破，如有违反，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
8．若乙方在爆破过程中，由于装药量过多（少）爆破导致孔桩垮塌（欠爆），由乙方全权负责。
六、安全责任：
1．甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定，做好安全防护工作。
2．乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数，科学管理。精心施工，确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。
3．若爆破中发生安全伤亡事故，医药费由乙方垫付，待甲方报保险公司后，所报销的费用归乙方所有，其它费用由乙方承担，甲方不再支付任何费用。
七、违约责任。
除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承担违约责任。
1．甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。
2．如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的，由乙方承担并赔偿甲方损失。
八、工程计量结算支付完成后，本合同自行失效。
九、本合同一式_________份，甲方执_________份、乙方执_________份。
授权代理人（签字）：____身份证号：______________。
日期：____年____月____日日期：____年____月____日
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
劳施工合同篇七
甲方：乙方：
根据《中华人民共和国民法典》的规定，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就甲方安装监控系统设备及施工事宜经双方协商订立如下合同，共同遵守。
第一条：工程名称。
第二条：安装地点。
第三条：工程造价元(人民币)。
第四条：工程期限自________年____月____日至________年____月____日。
第五条：工程施工形式为乙方包工包料，系统工程所用设备、材料与招投标书数量一致。
第六条：付款时间。
1、本工程总造价。
2、本合同签订后，甲方向乙方首付款。
3、本工程如有变更须按签发变更单及调整价格.
第七条：双方责任甲方：
2、工程开工前将施工区域清理完毕;。
3、提供施工所需水、电等设施及资源;。
乙方：
2、严格按照施工图纸和《设计方案》施工，确保质量。在合同规定的时间内完工;。
3、施工中注意保护甲方有形财产，如有损坏照价赔偿;。
4、未经甲方书面同意，不得泄漏本合同中涉及甲方的设计方案、施工资料及相关文件。
第八条：工程变更本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计及施工方案，确需变更，须经双方协商并书面确认，费用调整。
第九条：工程俊工及验收工程完工时即进行验收，以合同附件器材表为依据对工程建设当中使用的设备的型号及数量进行验收，如按效果验收或按ga803标准验收或有关部门及规范验收签发有效合格证明.
第十条：保修条件及期限。
1、监控系统设备安装完毕并由甲方验收合格后，由乙方负责________年的维修保养，并负责终身维修工作。保修期内设备部件非人为损坏，乙方负责维修。保修期外由乙方进行维修工作,只收取甲方的零部件材料成本费。乙方安装的设备在使用期间出现意外损坏，乙方负责维修，只收取甲方的零部件材料成本费。
2、甲方在监控系统的日常工作中一旦发现故障，应及时通知乙方，乙方在接到通知后两小时内及时对甲方监控人员进行电话指导，如仍不能排除故障，乙方72小时内派技术人员到达现场进行设备维修。
第十一条：合同的变更和解除双方在履行本合同过程中，如需变更合同内容须双方协商并书面确认。
本合同遇下列情况解除：
1、履行完毕。
2、不可抗力或因一方违约至履行本合同已无必要。
3、双方协商并书面确认。
第十二条：违约责任。
1、合同生效后，甲、乙双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
2、乙方不能按合同规定按时、保质、保量地完成监控系统的安装、调试、运行服务的，乙方应承担违约责任。
第十三条：合同纠纷的解决方式本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决，如协商未能解决，任何一方均可向本合同签订地的人民法院提起诉讼。
第十四条：合同生效条件。
1、本合同自甲、乙双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
2、本合同生效后，任何一方不得擅自更改或解除合同，如需要变更或解除合同，应经双方协商一致并达成书面协议。
3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
第十五条：其他条款：
甲方：(签章)。
代表人：
地址：
联系电话：
年____月____日。
乙方：(签章)。
代表人：
地址：
联系电话：
________年____月____日。
劳施工合同篇八
乙方：
甲、乙双方经协商，就甲方xxxxxxxxxx施工事宜，达成如下一致：
一、乙方为甲方的建筑工程进行施工，仅含————————————————。
二、工程概况：
1、工程名称：xxxxxxx
2、工程地点：xxxxxxx
3、工程施工范围：——————————和———————————————。
三、工程价格： ———— 元/平方米，———————部分 ———————— 元/平方米————————— 面积按实际测量为主等等 ，自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工xx月xx日。
五、工程款的支付时间、方式：
工程完成前付清工程款的—————%，尾款——————年———月————日内结清。
六、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工，负责保证工程质量，并按合同约定时间开工，按正常工期完成施工。
七、甲方负责办理——————————或提供些—————————。如因甲方原因造成乙方不能按时开工，由此产生的损失由甲方承担。
八、工程施工期间，甲方所有———————————————提供给乙方使用，但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并———————。
九、未尽事宜，双方经协商后以书面形式确定。
十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
十一、本合同一式两份，双方各执一份。
—————————
发包方，甲方：蒲江县鹤山镇单沟村
承包方，乙方：成都市蒲江县第三建筑有限责任公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规；双方本着诚实信用，公平合理，互惠互利的原则，签订泥浆碾压、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工协议。（注：1。所有工程管理费用和税收一并在内；2。所有路基清理照实计算，挖掘机150元/小时，费用由甲方负责）。甲方经公开招标同现场中标单位乙方共同达成如下协议：
1。碎石路面：用不大于2—5公分的碎泥浆碾压，共4处，长约3。2公里，宽2。6—3米，厚一律为碾压合格的8公分，每平方米12。5元。
2。毛石混泥土路面：约350米，宽3—3。5米，厚18—20公分（按附件要求施工），毛石直径不大于16公分（必须有2公分以上的护层），混泥土标号c25，水泥要求大厂325#。路面按标准切割灌沥青，前期的养护由乙方铺草、洒水；后期的养护由甲方负责；毛石混泥土每立方282元，以上均以双方验收合格后的实际收方清单结算。
1。采用固定单价法双包，即包工、包料；
2。甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。如发生的费用由乙方自行承担。
3。乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好安全包围和垃圾清运工作，否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。
1。乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志，对车辆及行人的安全负责。
2。由于乙方违反以上条款，违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故，由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。
3。按照村级公共服务和社会管理相关规定，自签订合同之日起至xx年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。
劳施工合同篇九
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》达成以下协议：
1、工程名称：_________。
2、建设地点：_________。
3、工程内容：_________。
（一）10kv高压供电线路。
（二）2台630kva变压器安装。
（三）400伏低压供电线路。
4、承包方式：本工程采用总价包干的方式承包。
开工日期：_________年__月__日
竣工日期：_________年__月___日
合同工期总日历天数30天。
达到国家现行的有关施工质量验收规范标准，满足施工图设计。
本工程采用总价包干的方式承包，即包干价为：万元，大写：（含主体工程费、设计费等内容）。
1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度情况分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付清工程余款。
2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。
工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人承担一切责任。
因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。
1、本工程整体保修期为1年（按国家有关保修条款执行），自竣工验收合格之日起计算。
2、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。
3、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。
（一）甲方违约责任。
（1）甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。
（2）甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责。
（3）甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，全部责任由甲方负责。
（二）乙方违约责任。
1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。
2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。
3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电，乙方承担全部违约责任。
4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。
1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜，共同履行本合同各项规定。
2、本合同条款对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况签订补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。
3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不称的依法向人民法院起诉。
4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建设局，本合同自签订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，由双方各自分送相关部门。
发包人：_________（公章）住所：_________。
承包人：_________（公章）住所：_________。
法定代表人：_________法定代表人：_________。
委托代理人：_________委托代理人：_________。
_________年_________月_________日。
经办人：_________鉴（公）证机关（盖章）：_________。
_________年_________月_________日。
劳施工合同篇十
发包人：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
1、工程名称：归西村混凝土道路。
2、工程地点：归村西村。
3、承包范围：350米混凝土道路。
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价款15万元。
1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面，宽3.5米。
2、18cm厚3:7灰土垫层。
1、路基处理。
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
1、发包人主要工作：
负责场地三通一平;。
2、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方：
乙方：
______年______月_______日。
劳施工合同篇十一
甲方：
乙方：
为保障甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：
1、工程名称：____省法制办屋面防水改造工程。
2、工程地点：督院街。
3、工程内容：
a、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做b防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。
b、墙面：、找平层、新做b防水卷材、保护层压光。
c、具体做法详见施工图。
1、按甲方要求，遇雨顺延。
2、防水工程质量保修期________年。
1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。
2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力，满足房屋综合验收的要求。
1、非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。
1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。
2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
合同价暂定：18.5万元(大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。
本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-)及其配套文件和________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《____市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。
合同签定乙方进场后，按工程总造价的30%工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%，剩余总造价的3%在工程竣工________年以后支付。
甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。
甲方：甲方代表签字(盖章)：
乙方：乙方代表签字(盖章)：
________年____月____日。
劳施工合同篇十二
依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定，遵循自愿、平等、公正和诚信的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。
第一条：_________工程项目及承包方式。
1、工程名称：_________。
2、工程地点：_________。
3、承包方式：_________工程由乙方包工不包料。
第二条工程承包范围及内容。
1、乙方负责工程承建施工，具体内容以图纸与工程预算为基准。在施工中工程量如有变更，甲乙双方协商决定后，追加合同的相应条款及相关的工程款，乙方再施工。
2、依照甲方对工程的要求，工程图纸由甲方提供，乙方负责组织施工，工程竣工后由甲方进行工程验收(完工后三日之内)。
3、甲方提供工程施工条件，包括水、电、路、场地四通，乙方应严格遵守现场规章制度。双方应密切配合，保证施工安全、顺利的进行。甲方提供施工所需机械设备，场地四通甲方应在乙方施工人员进驻现场前落实到位。
4、因不可抗力或甲方人为造成分项工程无法进行或损失，乙方不承担责任，但甲乙双方应继续履行其它分项工程，待该项工程施工条件具备后双方应及时履行合同。
5、施工期间，甲方提供乙方人员的住宿。
6、施工过程中，工人的安全与工伤事故由甲方负责。
7、乙方施工人员进场后，甲方必须保证施工所需材料充足到位。如因甲方供应材料不及时致使乙方停工待料，甲方赔偿乙方一切经济损失。
第三条工程质量等级合格。'。
第四条工程开竣工日期
工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。特殊情况工期顺延。
第五条工程总造价。
工程总面积按甲方提供数据重檐以台明为准，14米___18米，合计252平米。每平方米为3800元，合计957600元(大写：_________玖拾伍万柒仟陆佰元整)。工程量若有变更，按现场实际工程量做财务总结算。
第六条工程结算。
合同签订后，由甲方预付给乙方工程总造价5%的进场费。乙方工人进入场地之后七日内由甲方付给乙方其相应的生活费用。每月25号由甲方支付乙方所完成的工程量的相应工程款的85%。工程竣工甲方验收合格后，甲方付至乙方工程总造价的97%。余款一年后，无质量问题一次性结清。
第七条违约责任及解决办法。
1、因乙方原因造成工程承包合同违约，经济损失由乙方负责，甲方原因造成的`损失由甲方负责。
2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，否则，须赔偿因此造成的一切经济损失。
(1)向所在地工商局仲裁委员会申请仲裁。
(2)向所在地人民法院起诉。
第八条其它。
1、本合同未尽事宜，双方应及时协商并办理补充合同。
2、本合同双方各自代表签字和盖章后生效，在工程竣工及付清工程款后终止，自行失效。
3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：_________(章)乙方(章)。
地址：_________地址：_________。
法定代表：_________法定代表：_________。
委托代理人：_________委托代理人：_________。
电话：_________电话：_________。
开户行：_________开户行：_________。
帐号：_________帐号：_________。
_________年月日_________年月日。
劳施工合同篇十三
定货单位(甲方)：
供货单位(乙方)：
根据《中华人民国和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、安徽省《商品砼质量管理规程》、及有关法律法规，甲乙双方在遵守平等、自愿、公平和诚实信用的基础上达成以下协议：
1.1工程名称：施工单位：工程地点。
标的数量：立方米，供货运距：公里。供应时间：年月日至工程完工止。
2.1乙方按合同约定数量和技术质量要求进行供货并依据甲方每次提供砼需求的通知(包括电传、书面申请、电话记录)，按照其砼数量、砼强度等级、施工部位、施工方法，供应所需的砼。
2.2对于到达施工现场的砼的验收须由甲乙双方共同监督进行，甲方须安排专人，负责对乙方砼发货单上的浇筑部位、砼坍落度及运输到达现场的时间进行签字确认。2.3甲方在施工过程中对所需砼数量有变化时，按甲方计划所需的砼量供应，到现场多余的砼量，甲方应现场验收。
2.4乙方供货到现场浇筑的砼如出现数量与合同约定差异或表面质量有异常现象，甲方应在24小时内通知乙方确认核实，并协助解决。
2.5当乙方提供的砼没有被浇注在所报计划的施工部位时，甲方应在返回的砼运输发货单上予以注明通知乙方调度人员.
2.6属于双方合同签定的砼结构之外所需要的砼(如:铺垫道路)按实供砼量进行结算(运输小票的数量)。
2.7双方依照实际供应数量(按图纸计算数量)必须每月按层或段进行砼数量签认，并在乙方砼结算单上签定，作为双方砼量的结算依据.
3.1乙方依据合同的、供货部位、工程技术质量要求及供货时间和洽商变更的指令，履行结算手续。
3.2货款结算，甲乙双方均依据本合同约定的标的及单价，另有质量瑕疵以洽商为准外，均以图纸计算加减洽商数量为准。
3.3乙方按合同标的价及单价，供货时间期限和工程技术要求，按部位履行完毕供货义务后，甲方依据补充协议时间内向乙方付清货款。逾期按中华人民银行有关规定办理。
3.4付款方式及期限。
双方约定：第一次付款为春节前10天付已送砼量全价款的70%，第二次付款为工程竣工验收合格后15天内支付至乙方所送砼量价款的100%。
4.1乙方砼运车到达指定现场后，甲方应及时安排专人负责指挥，保证车辆及随机人员出现场的安全，以及车辆进出现场达到市环保要求。
4.2应保证场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全操作环境。
4.3负责提供现场需用水、电及照明环境。
4.4应按国家、市及有关规定要求，对浇筑后的砼进行合理振捣、抹面和养护，现场严禁往砼内加水。
4.5保证每车砼到达现场后在60分钟内顺利浇注完毕。由于甲方原因，致使砼没有浇注到工程部位而造成砼产品报废的，应承担乙方损失(砼费和运输费)。
4.6应在使用砼小时前向乙方提供砼浇筑计划，保证乙方有足够的准备时间，并按照所提供计划组织生产。
5.1应严格按照甲方提出的计划提供砼，保证甲方的用砼需求，如果由于砼不能及时到达现场，给甲方造成的损失有乙方承担(人工误工费等费用)。
5.2乙方人员进入现场后，须服从甲方负责人统一调节器配，并积极配合现场施工.
5.3严格按照甲方的技术质量要求提供砼并保证砼量真实(否则甲方退货并处罚)。
5.4按照市工程资料管理规程的规定及时提供相应的技术资料。
7.1乙方未按合同约定全面履行义务，应按我国合同法规定承担违约责任.
7.2如果甲方不能按3.4条款进行付款，除按中国人民银行规定支付滞纳金外，乙方有权停止合同中未完成的砼的供应。
9.1供方送货时，必须手续齐全，严格按我方的技术要求提供相关资历料。
9.2供方必须保质保量及时供货，如因质量或供货不及时造成甲方停工，承担一切损失(直接和间接)而且甲方有权更换厂家。
9.3供方不得以任何理由和情况停止供货，如有以上情况，乙方在此之前所供的数量以50%结算。
9.4在大体积砼施工前，乙方必须拿出大体积砼的技术措施方案，并派人配合甲方进行组织协调。
9.7供方单位车辆行驶路线，如有交通管制，供方办理交通手续.
9.8未尽事宜，双方协商解决.
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
劳施工合同篇十四
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的.权利、义务和经济责任，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程承包方式：
二、工程承包内容及造价(待定)。
1、图纸设计范围(工程设计、制造、运输、安装)。
2、合同价款：
三、付款及结算方式(待定)。
1、实际工程量以项目部出具的签证单为准。
2、工程完工后七日内付清全部款项。
四、工程期限。
工程开竣工日期：年月日至年月日
五、工程质量。
乙方必须严格按照甲方技术要求的施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
六、双方责任：
甲方责任：
2、支付来自政府的关于建造、使用所必须的申请及各项增容等费用;。
4、对施工工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;。
5、负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并有提出整改的权利;。
8、工程完工后，甲方在收到乙方书面报告或通知后3日内组织验收，并及时出具验收报告。
乙方责任：
7、施工过程中因乙方原因造成的施工、停工、返工，材料、器材等损失均由乙方负责;。
8、施工过程中产生的水电费均由乙方承担，在工程款中扣除;。
10、按合同约定的工期完成施工任务，否则每延期一天承担1000元违约金。
12、如甲方验收中发现不合格之处，乙方应严格按照甲方的技术要求和规定时间进行整改，并承担由此产生的所有费用。如不能在甲方规定期限内完成整改，每延期一天承担1000元违约金，如因此延误甲方整体工程进度，产生的所有经济损失均由乙方承担。
13、乙方未能在接到通知后30日内按甲方要求完成整改，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。
14、工程竣工后，乙方按合同约定对工程实施保修，保修期自通过竣工验收合格之日算起。保修期内，乙方未能在甲方规定的期限内履行保修义务，每逾期一日，乙方承担1000元违约金并赔偿甲方其他经济损失;若乙方超过30天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。
七、其它事宜约定。
1、工程竣工后如出现质量问题(因甲方人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方应无偿维修。
3、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。
4、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的实际工程量计算为准。
本合同未尽事宜，由双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。
九、争议解决的方式：
在合同履行中发生争议的，双方协商解决，如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、附则。
1、双方任何一方未取得另一方书面同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
2、本合同所包括的附件、补充协议，是本合同不可分割的一部分，均具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份，双方各执贰份;自双方签字并盖章后生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
委托方：_______________________________________________(以下简称甲方)。
承揽方：_______________________________________________(以下简称乙方)。
经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方进行建筑施工，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。
一、主要要求：
(一)工程项目名称：_____________。
(三)施工地点：__________________________。
(五)预算总造价：_______________。
二、施工时间：
本合同内容从____年____月____日起执行，到楼层盖顶施工完成后结束。
三、付款方式。
四、施工、拆除与设计变更：
2.施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。
3.施工过程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期间甲方应承担乙方施工人员的生活费和误工费。
4.施工图纸发生技术变更应及时将变更后的图纸交付乙方，如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用，应由甲方承担。
五、工程交验与保修：
1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方使用的，则乙方做验收合格通过。
六、工程负责人：
甲方委派为驻现场负责人，并与乙方委派的为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。
七、特别说明：
该项目现场如需要用电源应安排在安全距离范围内，并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。
八、其他条款：
1.委托方在审定承办涉及内容时，请仔细审核项目中的每一细节内容，审定后签字或认可说明，经确认后发生差错，由委托方承担所有责任及全部内容。
2.合同签定后，如有单方面违约，全部责任将由违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求，应双方共同协商一致后。另行签约补充合同。
九、争议解决：
本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。
1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。
2.本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
劳施工合同篇十五
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程项目：宅装修项目。
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况。
1.工程地址：
2.总计施工面积：平方米。
3.委托方式：包工包料。
4.工程开工日期：年月日
5.工程竣工日期：年月日
第二条：工程价款。
工程价款（金额大写）。
第三条：质量要求。
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
第四条：材料供应。
乙方提供所有材料设备，所有材料及设备详见装修清单。
第五条：付款方式。
合同一经签订，在工程完工前付清所有款项。
第六条：工程工期。
如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1％作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1％作为误工费支付给乙方元。
第七条：工程验收。
乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在7天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
第八条：其他事项。
1.甲方责任。
必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
2.乙方责任。
指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
第九条：违约责任。
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5％作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条：争议解决。
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第十一条：合同的变更和终止。
1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10％交付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十二条：合同生效。
1.本合同经双方签字后生效。
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
劳施工合同篇十六
乙方：_________________________。
甲乙双方就甲方在_________楼，委托乙方贷资施工、贷资事宜，双方经协商一致，达成贷资施工合同，合同如下：
第一条甲方兴建的综合楼，位于____________________，建筑面积_________，建筑物_________层，总投资约_________元。
第二条乙方同意贷资施工，贷资额为人民币_________元，贷资期从开工之日起计时间为一年，贷资计算按年息________计。
第三条计算时间从开工之日起，按乙方施工进度报表计算，累计核实。
第四条乙方贷资由乙方管理投入，按工程进度核实贷资额度达_________元时，甲方应及时支付工程款。
第五条偿还贷资额本金及利息，一年期必须偿还清，如过期有困难，按年息_________计算，但不能过期二个月，如过期二个月，甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方，每方米_________元，乙方有权自行处理。
第六条乙方已承建工程甲方_________________花园工程和拟建综合楼工程，该两项工程不论那个工程发生经济纠纷，均属独立的责权关系，即两个工程之间的法律责任互不相关。
第七条陈述和保证。
7．1甲方的陈述和保证。
（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
7．2乙方的陈述和保证。
（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第八条违约责任。
8．1除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付合同约定工程总金额_________％的违约金。
8．2任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。
第九条保密。
一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条补充与变更。
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有相同法律效力。
第十一条合同附件。
11．1本合同附件包括但不限于：
（1）各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；
（2）各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件。
第十二条不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十三条争议的解决。
本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十五条后继立法。
除法律本身有明确规定外，后继立法（本合同生效后的立法）或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。
第十六条通知。
16．1本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
16．2一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十七条合同的解释。
本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
第十八条生效条件。
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
劳施工合同篇十七
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）。
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期。
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
四、合同价格和付款方式。
本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查。
1、工程质量。
（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
六、解决争议的办法起诉讼。
（1）调解要求停止施工，且为双方接受。
（2）法院要求停止施工。
七、违约。
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
劳施工合同篇十八
甲方：
乙方：
一、工程项目。
1.工程地点：
2.工程名称：
因不可预测原因，甲乙双方协商后工期顺延。
二、工程造价及付款。
工程采用包工包料施工方式，工程总价276100元人民币。合同签订定后甲方支付工程预算总额的30%。工程完工验收合格后，甲方收到化工大厦工程款后，三日内付清工程款总额的95%。余款5%于工程验收合格一年后付清。
三、甲、乙双方责任。
1.甲方应无偿提供水、电、临时用地、库房，办理用水用证明，协调与相关单位的关系，确保工程如期进行。
2.甲方应提供所施工区域予埋管线及其他设施情况。
3.按期付款。
4.乙方负责进厂工人的、安全治安、防火教育，要有专人负责安全技术方面的人员，确保安全、治安、防火万无一失。同时服从大厦管理人员的统一管理，确保工期按期完成，质量优良。
5.负责将完工后的施工现场清理干净，将垃圾渣土清理到甲方指定现场。
四、质量保证。
乙方对堵漏工程保修期为5年。
五、合同纠纷。
1.双方发生经济合同纠纷自行协商解决。
2.到工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁。
3.提起公诉。
六、验收标准。
以地下2层不漏水、不渗水为标准。本合同一式2份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
劳施工合同篇十九
经过双方共同协商，甲方将宝塔区二庄科经济适用房项目周边喷锚支护工程委托乙方实施。为了明确双方责任权利，互相配合，达成以下条款以资双方共同遵守。
工程名称：宝塔区二庄科经济适用房周边喷锚支护。
工程地点：宝塔区二庄科后沟。
生态时代土钉锚喷支护及中风化岩层钉锚喷支护包括边坡修整、打花管，注浆、铺钢筋网片、喷射砼等工程范围详见设计说明和施工图的全部要求。
依据甲方提供的确认图纸、设计说明和施工图要求的全部内容。包括：制作、安装、交验、保修等。
工程计划20xx年3月日开工，20xx年月日竣工工期。
天(累计施工天数)。若因甲方原因或不可抗力影响施工，经甲方代表书面签字确认后工期顺延。
本项目实行轻包：即包工不包料，保质量保工期。喷锚支护综合单价140元/平方米，此单价为含税及配合费单价，此单价在施工过程中市场价格如有浮动，不再调整。配合费用乙方自理，如有必要甲方配合协调。工程量按实结算，实测实量。
1、乙方必须严格按照设计图纸、设计选用的标准图集，施工规范和标准进行施工。乙方必须做好自检记录，隐蔽工程记录和各种试验记录。
2、工程验收前乙方必须将施工资料(含竣工图、质量保证资料、各种试验报告)整理齐全，一式两份交甲方审查合格后方可申请验收。
3、甲方严格按照设计图纸及验收规范进行上下工序之间验收及竣工验收，并及时进行隐蔽工程交底和签认。配合乙方做好中间环节的签字验收。
甲方：
1、甲方负责现场管理、协调，进行现场交底。
2、对工程进度、质量进行监督检查、组织隐蔽工程和竣工验收。
3、按合同约定支付工程款。
4、提供施工蓝图二份（图纸由乙方自理）。
乙方：
1、必须遵守甲方的现场管理和有关规章制度，随时接受甲方监督检查，确保工程质量，保证工程按期完成。
2、材料进场及施工中及时向甲方提请验收检查。上道工序未经甲方签字验收不得进入下道工序施工，否则无条件返工处理；若乙方强行施工，甲方有权终止合同，拒付工程款。在乙方提出申请2个工作日小时内进行验收，如不能在约定期限内现场验收，无条件承认乙方的施工成果。
3、竣工验收前的成品、半成品保护由乙方负责，竣工验收后的成品保护由甲方负责。
4、承担保修责任和义务。
5、甲方进行现场交底，由乙方实施保护施工现场设施，若有损坏，恢复原状或照价赔偿。
6.在施工过程中，严格按照国家有关安全政策法规和工程技术规范组织施工，要采取安全文明施工措施，保证安全文明施工。工程施工过程中及甲方今后的施工过程中，如因乙方工程质量或管理不善发生不安全事故，乙方承担全部责任和经济损失，以及延误工期给甲方及第三方造成的损失。
7施工中相关人员必须持证上岗，项目负责人和技术员必须坚守岗位，否则按违约论处，每次扣除工程款100元。
8、为使工程有序进行，便于联系协调，甲方委派同志，乙方委派同志为双方各自代表，负责现场有关事宜的处理。
1、喷锚支护施工完成后，甲方支付结算价的60%，余款待竣工验收合格后结清余款。
2、现场施工用水、电甲方负责协调，指定接口，乙方承担费用。
1、甲方没按时结算、付款，每迟付1天，按欠付工程款的万分之五违约金付给乙方。
2、乙方未按甲方指定的日期进场开工，承担由此给甲方造成的损失。超过5天者，甲方有权终止合同，另行委托。乙方未按约定的期限竣工，每推迟一天，每天乙方向甲方支付5000元违约金。工期延误壹拾天以上时，甲方有权终止合同，乙方在甲方发出的通知5日内撤离施工现场，由此造成的一切责任及损失由乙方承担。
3、本合同由乙方负责实施，乙方不得转包第三方。若发现转包，甲方有权终止合同，另行委托他人施工，乙方承担全部违约责任。
4、乙方工程质量达不到图纸规范和标准要求的，乙方无条件返工处理，如拒不返工处理，甲方有权拒付工程款。情况严重的甲方有权终止合同。因施工原因造成的一切质量及安全问题，其责任和损失全部由乙方承担。
5、任何一方不履行合同或违约向对方支付承包价格10%违约金。
1、本合同在执行过程中，如发生争议，双方协商不能解决时，任何一方可申请工程所在地人民法院诉讼解决。
2、未定事宜双方根据具体情况协商签订补充协议。
甲方：乙方。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/11427146.html】
