期房转让合同纠纷(热门18篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-14 04:58:30
期房转让合同纠纷(热门18篇)
时间:2023-11-14 04:58:30     小编:XY字客

合同具有法律效力,一旦签订,双方都需履行合同的约定。在合同中应当明确各项条款的时限和责任,以保证双方的权益得到有效保护。以下是小编为大家收集的合同范文,仅供参考,大家一起来看看吧。合同的形式和内容各有不同,根据实际需求可以进行适当的修改和调整,以确保合同的具体执行符合实际情况。希望这些合同范文能够为大家在起草和签署合同时提供一些参考和指导。记住,在签署合同之前,务必细读合同条款,并咨询相关专业人士的意见,以确保自身的权益。

期房转让合同纠纷篇一

甲方:乙方:

鉴于:甲方在___市__路__号购买住宅(期房)___(项目名称)一套房屋,具体房号为:栋单元号房。该房目前尚未建成,未具备交易条件。

甲、乙双方就该房转让事项经过协商,一致同意订立协议条款如下,以资共同遵守。

一、甲方愿将以其名义购买的住宅___市__路__号___(项目名称)栋单元号房(以下简称该房)转让给乙方。

二、该房售价为每平方米元,总价款为元。

三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方,乙方支付该房的首付人民币万元(),在签定协议后的两天内支付甲方转让费人民币万元()中的万元,其余款项待更改名字后当日付清。

四、该房的购房款全部由乙方支付,以甲方名义直接付给开发商,由乙方收执收款凭证。

五、该房盖到二层交全额的时候后,甲方必须协助乙方办理更名手续。

六、本协议签订后,该房屋如有应缴纳的一切税、费,概由乙方负责。本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。

八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方,乙方有权按以下第种方式要求甲方承担责任:1、乙方不能取得该房所有权,甲方必须将该房拍卖,拍卖所得的款项,优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的万元转让费后,余款作为甲方给乙方的赔偿金。甲方不能从该房获得任何收益。

九、乙方不能按期支付购房款的,乙方自行承担责任。

三、本协议的附件与协议有同等效力。十。

四、本协议一式份,甲乙方各执份。十。

期房转让合同纠纷篇二

卖方(以下简称甲方): (身份证复印件附后)

买方(以下简称乙方): (身份证复印件附后)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就期房转让事宜,订立本协议,甲、乙共同信守:

第一条 甲方为 的正式员工,按照 于2011年 月出台的员工保障性住房销售政策,甲方可在2011年 月至 月间按照每平方米 元的单价购买坐落于 的 栋 号,该房屋为钢混结构,建筑面积 平方米,拟于 年 月 日前交房。

第二条 甲方愿意在乙方按其公司政策代为支付房款的前提下将该期房转让给乙方,即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方,并以乙方名义办理购房合同。

第三条 该期房的现定单价为每平方米 元(人民币),房屋交易总价为人民币(大写): 拾 万 千 佰 拾 元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。

第四条 经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币(大写) 万元,甲方出具转让中间费收条,待乙方签订合同当日,由乙方退还甲方。

第五条 在房屋交易、转让以及合同的办理过程中,甲方协助乙方完成相关工作。

第六条 因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的,除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外,违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。

第七条 本协议如发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,依法向人民法院起诉。

第八条 本协议为双方自愿的情况下所签订,因房屋购买为乙方,故从签订协议至协议终止为止期间,所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担,甲方只负责配合乙方顺利签订合同,期间,房市的涨跌等不可预见等因素,均由乙方承担风险,甲方也不得再索要任何其他费用,否则,违约方按第六条支付违约金。

第九条 在购房合同签订时间之前,乙方若将购房指标转让与第三方,必须经甲方确定,并由此引起的经济纠纷与甲方无关。

本协议自甲、乙双方签字之日起生效,至乙方签订购房合同时作废,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

期房转让合同纠纷篇三

电话:______。

住址:______。

乙方(买方):______。

电话:______。

住址:______。

甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就权益转让事宜,签定本协议,协议内容如下:

1、甲方于________年____月____日与房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《商品房买卖合同》(合同编号:),该合同约定:甲方以人民币元整的总价款购买位于的房屋一套(以下称该房屋):房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号:)。上述合同已由登记备案,由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。

2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实,并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制,甲方愿承担由此产生的一切责任。

二、甲、乙双方经协商一致同意,乙方以总房款人民币元整买卖该房屋,甲、乙双方间的实际付款方式如下:

1、乙方于签约后____日内以方式,支付甲方房款人民币元整;

3、双方同意,因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。

三、甲方的义务为:

1、甲方负责获得开发商同意,进行房屋的`权益转让;

四、乙方的义务:

1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;

2、该房屋的维修基金由乙方承担;

八、甲、乙双方约定,如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。则双方应在获知本情况后,____日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订《房地产买卖合同》。任何一方不得以任何理由拒绝签订《房地产买卖合同》的,逾期达____日,则视为违约,同时违约方应按照本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。

九、本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份。

甲方(签字):______。

乙方(签字):______。

时间:______。

时间:______。

期房转让合同纠纷篇四

鉴于:甲方在___市__路__号购买住宅(期房)___(项目名称)一套房屋,具体房号为:________栋________单元________号房。该房目前尚未建成,未具备交易条件。甲、乙双方就该房转让事项经过协商,一致同意订立协议条款如下,以资共同遵守。一、甲方愿将以其名义购买的住宅___市__路__号___(项目名称)栋单元号房(以下简称该房)转让给乙方。

二、该房售价为每平方米元,总价款为元。

三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方,乙方支付该房的首付人民币________万元,在签定协议后的两天内支付甲方转让费人民币万________中的________万元,其余款项待更改名字后当日付清。

四、该房的.购房款全部由乙方支付,以甲方名义直接付给开发商,由乙方收执收款凭证。

五、该房盖到二层交全额的时候后,甲方必须协助乙方办理更名手续。

六、本协议签订后,该房屋如有应缴纳的一切税、费,概由乙方负责。

七、本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。

八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方,乙方有权按以下第种方式要求甲方承担责任:

1、乙方不能取得该房所有权,甲方必须将该房拍卖,拍卖所得的款项,优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的________万元转让费后,余款作为甲方给乙方的赔偿金。甲方不能从该房获得任何收益。

九、乙方不能按期支付购房款的,乙方自行承担责任。

十、甲方保证其转让给乙方的房屋,产权清楚,绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方得到该房后,如该房屋产权有纠葛,致影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方损失。

十一、交屋时,乙方发现房屋构造或设备不符合交付要求,经鉴定属实,甲方应于1个月内予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,费用由甲方承担。如修理仍达不到协议约定的要求,乙方得解除协议,解约时,甲方除返还全部房价款后,并按本协议第八条规定承担违约责任。

十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权,并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。

十三、本协议的附件与协议有同等效力。

十四、本协议一式份,甲乙方各执份。

十五、本协议甲乙双方签字生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________。

_______年____月____日________年____月____日。

期房转让合同纠纷篇五

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就期房转让事宜,订立本协议,甲、乙共同信守:

第一条甲方为_____的正式员工,按照于_______年_____月出台的员工保障性住房销售政策,甲方可在_______年_____月至_____月间按照每平方米_____元的单价购买坐落于_____的_____栋_____号,该房屋为钢混结构,建筑面积_____平方米,拟于_____年_____月_____日前交房。

第二条甲方愿意在乙方按其公司政策代为支付房款的前提下将该期房转让给乙方,即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方,并以乙方名义办理购房合同。

第三条该期房的现定单价为每平方米__________元(人民币),房屋交易总价为人民币(大写):__________元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。

第四条经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币(大写)__________万元,甲方出具转让中间费收条,待乙方签订合同当日,由乙方退还甲方。

第五条在房屋交易、转让以及合同的办理过程中,甲方协助乙方完成相关工作。

第六条因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的,除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外,违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。

第七条本协议如发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,依法向人民法院起诉。

第八条本协议为双方自愿的'情况下所签订,因房屋购买为乙方,故从签订协议至协议终止为止期间,所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担,甲方只负责配合乙方顺利签订合同,期间,房市的涨跌等不可预见等因素,均由乙方承担风险,甲方也不得再索要任何其他费用,否则,违约方按第六条支付违约金。

第九条在购房合同签订时间之前,乙方若将购房指标转让与第三方,必须经甲方确定,并由此引起的经济纠纷与甲方无关。

本协议自甲、乙双方签字之日起生效,至乙方签订购房合同时作废,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

期房转让合同纠纷篇六

甲方(卖方): 身份证号:

乙方(买方): 身份证号:

一、经甲乙双方协商,甲方自愿将正在建设中的一套期房卖给乙方。双方签订如下合同:该房屋由菏泽市财政局开发建设,位于长江路西段路北的龙泽花园内,另有车位。

二、由于是期房,因甲方资金困难,无力继续缴纳房款,现将该房屋的`所有权转让给乙方,乙方支付甲方转让费( )。

三、乙方支付甲方转让费用后,甲方将该房所有权转让为乙方,已交开发商房款由乙方承担,该房以后应缴房款由乙方承担。甲方不再负责。

四、以上甲乙双方买卖的房屋如存在其他产权纠纷,由甲方承担全部责任。

五、甲乙双方按照自愿协商的原则办理有关手续,未尽事宜,双方协商解决。乙方如需办理有关手续,甲方必须协助办理。

六、本合同一式三份,甲、乙双方各持一份,中间介绍人一份。

七、合同签订日期: 年 月 日,本合同自签订自日起生效。

期房转让合同纠纷篇七

引导语:合同转让,是指合同权利、义务的转让,亦即当事人一方将合同的权利或义务全部或部分转让给第三人的现象,也就是说由新的债权人代替原债权人,由新的债务人代替原债务人,不过债的内容保持同一性的一种法律现象。今天,小编为大家整理了关于期房转让合同范文,欢迎阅读与参考!

卖方(以下简称甲方):(身份证复印件附后)

买方(以下简称乙方):(身份证复印件附后)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就期房转让事宜,订立本协议,甲、乙共同信守:

第一条甲方为的正式员工,按照于2011年月出台的员工保障性住房销售政策,甲方可在2011年月至月间按照每平方米元的单价购买坐落于的栋号,该房屋为钢混结构,建筑面积平方米,拟于年月日前交房。

该期房转让给乙方,即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方,并以乙方名义办理购房合同。

第三条该期房的现定单价为每平方米元(人民币),房屋交易总价为人民币(大写):拾万千佰拾元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。

第四条经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币(大写)万元,甲方出具转让中间费收条,待乙方签订合同当日,由乙方退还甲方。

第五条在房屋交易、转让以及合同的办理过程中,甲方协助乙方完成相关工作。

第六条因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的.,除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外,违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。

第七条本协议如发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,依法向人民法院起诉。

第八条本协议为双方自愿的情况下所签订,因房屋购买为乙方,故从签订协议至协议终止为止期间,所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担,甲方只负责配合乙方顺利签订合同,期间,房市的涨跌等不可预见等因素,均由乙方承担风险,甲方也不得再索要任何其他费用,否则,违约方按第六条支付违约金。

第九条在购房合同签订时间之前,乙方若将购房指标转让与第三方,必须经甲方确定,并由此引起的经济纠纷与甲方无关。

本协议自甲、乙双方签字之日起生效,至乙方签订购房合同时作废,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方:(手印)乙方:(手印)

身份证号:身份证号:

联系电话: 联系电话:

合同签订时间:年月日

期房转让合同纠纷篇八

甲方(卖方):身份证号:

乙方(买方):身份证号:

一、经甲乙双方协商,甲方自愿将正在建设中的一套期房卖给乙方。双方签订如下合同:该房屋由菏泽市财政局开发建设,位于长江路西段路北的龙泽花园内,另有车位。

二、由于是期房,因甲方资金困难,无力继续缴纳房款,现将该房屋的所有权转让给乙方,乙方支付甲方转让费()。

三、乙方支付甲方转让费用后,甲方将该房所有权转让为乙方,已交开发商房款由乙方承担,该房以后应缴房款由乙方承担。甲方不再负责。

四、以上甲乙双方买卖的房屋如存在其他产权纠纷,由甲方承担全部责任。

五、甲乙双方按照自愿协商的原则办理有关手续,未尽事宜,双方协商解决。乙方如需办理有关手续,甲方必须协助办理。

六、本合同一式三份,甲、乙双方各持一份,中间介绍人一份。

七、合同签订日期:年月日,本合同自签订自日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

期房转让合同纠纷篇九

甲方(卖方):住址:

身份证号:

电话:

乙方(买方):

住址:

身份证号:

电话:

鉴于:

1、甲方于年月日购买的位于的房屋一套(以下简称"该房屋")为期房,该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号:)。

2、在本合同签订前及签订中,乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实,并自愿同意向甲方购买该房屋。因甲方尚未取得该房屋的房地产权证,甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商,就该房屋转让事宜达成如下协议,以兹共同信守:

一、该房屋权属状况。

1、甲方将其购买的位于的房屋一套(以下简称"该房屋")转让给乙方,乙方自愿受让该房屋。

2、该房屋所在楼层为层,该房屋用途为,建筑面积平方米。

二、该房屋价款及付款方式。

甲乙双方经协商一致同意,乙方以总房款人民币100万元整(大写:壹佰万元整)受让该房屋,乙方分三笔向甲方支付购房款:

1、乙方于年月日之前支付甲方第一笔购房款人民币元整(大写:);。

2、乙方于年月日之前支付甲方第二笔购房款人民币元整(大写:);。

3、乙方于年月日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整(大写:)。

三、甲乙双方的义务。

2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用;。

3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担;。

4、自本合同签订之日起,由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用,及该房屋的一切风险。

四、违约责任。

3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的,每逾期一日,乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的,甲方有权单方面解除本合同,并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。

五、附则。

1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

20xx年____月____日。

20xx年____月____日。

期房转让合同纠纷篇十

本合同文本为示范文本。签约之前,双方当事人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向相关部门咨询。为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约定...这里给大家分享一些关于商铺转让合同纠纷范本,希望对大家有所帮助。

转让方(甲方):

身份证号码:

住址:

受让方(乙方):

身份证号码:

住址:

出租方(丙方):

身份证号码:

住址:

根据我国《合同法》的有关规定,经甲、乙、丙三方友好协商,就下述门面转让事宜达成如下协议:

一、转让门面转让门面位于,建筑面积平方米;丙方为上述转让门面的所有权人和出租方。现对甲、乙双方根据本合同约定转让上述门面承租权的行为,丙方表现同意。原甲、丙双方所签门面租赁合同的权利与义务转由乙方享有和履行,乙方与丙方不再另行签订租赁合同。本合同生效和门面交接完毕后,甲、丙双方之间原门面租赁合同终止履行,权利义务自行解除。

二、租金的结算与支付丙方与甲方原租赁合同,约定的租赁期间为一年,即自年月日起年月日止,月租金为元人民币,现甲方剩余租期为月,门面转让前尚欠租金、水电费、物业管理费等共计人民币元,上述欠交款项由乙方在本合同生效后三日内支付给甲方。门面转让乙方后,甲、丙双方原门面租赁合同中所约定的租金转由乙方根据该合同约定(指有关金额、时间、付款方式和违约责任等条款)向丙方支付,甲方不再负有支付义务。

三、门面设施、设备的归属转让门面现有装修设施在转让后归乙方所有。转让门面租赁期(含门面租赁合同续签期限)届满后,该门面装修设施的不动产归丙方所有,营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)所有。乙方在接收该门面后,有权根据经营需要,在保证房屋安全使用的情况下进行再次装修。

四、门面转让费的支付乙方于本合同签订之日向甲方支付定金元。甲方在合同签订次日向乙方腾让门面并交付钥匙,同时乙方向甲方支付转让费共计人民币元,(大写:),上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备(详见《转让财物交接清单》)及其他相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

五、债权债务的处理乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

六、交接条件、时间及方式转让门面定于年月日正式交接。门面交接时,甲方应腾空非《转让财物交接清单》范围内的一切设施、物品和货物,保持门面已有装修、装饰、设施、设备、门窗、墙面、地面和天花板面的完好和完整,以便于使用。办理门面交接手续时,由甲、乙、丙三方共同进行现场验收,按照《转让财物交接清单》点验、接收有关财物,交接完毕后,甲、乙、丙三方应共同签署《转让财物交接清单》,在丙方的现场监督下,甲方向乙方交付门面钥匙。门面钥匙一经交付,转让门面即告验收、交付完毕。转让门面不符合约定的交接条件时,乙方有权拒绝交接,甲方应及时整改、修复,直至符合交接条件为止。并将视为甲方逾期交付门面,由甲方承担逾期交付的违约责任。

七、违约责任:甲方保证该门面有合法承租权并有权依法转让,应该按时交付门面,甲方逾期交付门面时,按下列方式计算违约金:逾期交付天数×元/天;超过30天甲方仍不能交付转让门面时,乙方有权通知甲方解除合同,返还已支付的门面转让费,和按上述约定追偿违约金。乙方应按时接收门面和支付门面转让费。乙方逾期接收门面超过7天时,甲方有权通知乙方解除合同,不予返还已支付的门面转让费。乙方逾期支付门面转让费时,按下列方式计算违约金:逾期付款天数×元/天。丙方保证该转让门面为其合法所有,享有门面的出租权,并不门面转让合同(范本)。

转让方(甲方):

身份证号码:

住址:

受让方(乙方):

身份证号码:

住址:

出租方(丙方):

身份证号码:

住址:

立契约书人:

(以下简称甲方)。

(以下简称乙方)。

双方兹就营业转让事宜,订立本契约,条件如下:

一、转让标的:甲方愿将独资设立,坐落__市_路_号的兴国商行,转让予乙方经营。

二、本件转让价格及其计算标准:

(一)兴国商行全部生财器具,存货作价为人民币__万元。生财器具及存货另列清册交分别标明价格。

(二)上列生财器具,存货经盘点如有增减变化数量,则依清册所记载价格,增减给付现金。

(三)甲方应收未收款约计_万元(详移交清册),悉数由乙方承受,不另计价。惟乙方应承受甲方对外所欠一切债务(详移交清册)。

三、付款办法:于签订本契约的同时,乙方交付甲方_万元;其余款于点交完讫之日一次付清。

四、点交日期及地点:双方订定____年_月_日为点交日期,并定于商行现场为点交地点。

五、特约事项:

(一)本件点交以前,所有甲方对外所欠一切债务,概由乙方承受教育,并由乙方将营业承受承担债务的情况通知各债权人。点交前所积欠一切税捐、水电费用、房租、员工薪资亦同。

(二)商号名称或延用原名称,或变更名称,悉依乙方自便,甲方不得置同。甲方并应协同乙方办理商号变更登记手续,不得借故推辞。

(三)商号现承租坐落__市x_x_的租赁权,由甲方让与乙方,并由甲方负责出租人与乙方办理续租x_,与乙方另行换立租约,如出租人不允许续租或要求增加租金或提出其他条件,致乙方受害时,甲方应负赔偿责任。

六、违约处罚:任何一方违反本契所列各条情形之一,即视违约论,对方有权解除契约。如系乙方违约,愿将已付款项,任由甲方没收;若系甲方违约,则应按所收的款项加倍返还以为违约处罚。若有其它损害,仍得请求赔偿。

七、甲乙双方应各觅保证人,对甲乙双方的违约对他方应负赔偿责任,愿各负连带赔偿之责,并均抛弃先诉抗辩权。

八、本契约一式四份,由甲乙双方及保证人各执一份为凭。

立契约书人。

甲方:赵钱。

保证人:

乙方:孙李。

保证人:

____年_月_日。

附一。

营业转让通知书。

存证信函第号。

敬启者:缘赵钱君前所经营的兴国商行对台端计尚积欠货款人民币5000元整。因本人业与赵钱君达成营业转让协议,并于本年十二月十五日起正式接管该商行,是本人除对上述货款债务予以承受,同意依约履行外,并祈台端一本初衷续予关照,不吝赐教,实所至盼。

转让方(甲方):_____身份证号码:_____。

顶让方(乙方):_____身份证号码:_____。

甲、乙、双方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议:

一、甲方同意将自己位于__________街(路)_____号的店铺转让给乙方使用,建筑面积为_____平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。

二、店铺转让给乙方后,乙方同意代替甲方履行原有店铺租赁合同中所规定的条款,并且定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。

三、转让后店铺现有的装修、装饰及其他所有设备和房屋装修等;营业设备等全部归乙方。【简版店铺转让合同范本】简版店铺转让合同范本。

四、乙方在___年___月___日前分两次向甲方支付转让费共计人民币_____元,(大写:_____),第一年付款_____%,第二年付清余下____%费用。

五、甲方应该协助乙方办理该店铺的工商营业执照、卫生许可证等相关证件的过户手续,但相关费用由乙方负责;乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

七、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但遇政府规划,国家征用拆迁店铺,其有关补偿归乙方。

八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方签字:乙方签字:

日期:日期:

附件:

一、乙方欠条一份。

二、甲方转让给乙方的一切设施清单。

中华人民共和国合同法相关规定:

第二百二十四条承租人经出租人同意,可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的,承租人与出租人之间的租赁合同继续有效,第三人对租赁物造成损失的,承租人应当赔偿损失。

承租人未经出租人同意转租的,出租人可以解除合同。

期房转让合同纠纷篇十一

甲方(卖方):住址:身份证号:电话:

乙方(买方):住址:身份证号:电话:鉴于:

1、甲方于年月日购买的位于的房屋一套(以下简称“该房屋”)为期房,该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号:)。

2、在本合同签订前及签订中,乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实,并自愿同意向甲方购买该房屋。因甲方尚未取得该房屋的房地产权证,甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商,就该房屋转让事宜达成如下协议,以兹共同信守:

一、该房屋权属状况。

1、甲方将其购买的位于的房屋一套(以下简称“该房屋”)转让给乙方,乙方自愿受让该房屋。

2、该房屋所在楼层为层,该房屋用途为,建筑面积平方米。

二、该房屋价款及付款方式。

甲乙双方经协商一致同意,乙方以总房款人民币100万元整(大写:壹佰万元整)受让该房屋,乙方分三笔向甲方支付购房款:

1、乙方于年月日之前支付甲方第一笔购房款人民币元整(大写:);。

2、乙方于年月日之前支付甲方第二笔购房款人民币元整(大写:);。

3、乙方于年月日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整(大写:)。

三、甲乙双方的义务。

2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用;。

3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担;。

4、自本合同签订之日起,由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用,及该房屋的一切风险。

四、违约责任。

3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的,每逾期一日,乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的,甲方有权单方面解除本合同,并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。

五、附则。

1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

期房转让合同纠纷篇十二

甲方(卖方):

身份证号:

乙方(买方):

身份证号:

一、经甲乙双方协商,甲方自愿将正在建设中的一套期房卖给乙方。双方签订如下合同:该房屋由菏泽市财政局开发建设,位于长江路西段路北的龙泽花园内,另有车位。

二、由于是期房,因甲方资金困难,无力继续缴纳房款,现将该房屋的所有权转让给乙方,乙方支付甲方转让费()。

三、乙方支付甲方转让费用后,甲方将该房所有权转让为乙方,已交开发商房款由乙方承担,该房以后应缴房款由乙方承担。甲方不再负责。

四、以上甲乙双方买卖的房屋如存在其他产权纠纷,由甲方承担全部责任。

五、甲乙双方按照自愿协商的原则办理有关手续,未尽事宜,双方协商解决。乙方如需办理有关手续,甲方必须协助办理。

六、本合同一式三份,甲、乙双方各持一份,中间介绍人一份。

七、合同签订日期:年月日,本合同自签订自日起生效。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

20xx年____月____日。

20xx年____月____日。

期房转让合同纠纷篇十三

甲方(卖方): 身份证号码:

电话(手机/固话): 现住址:

工作单位:

乙方(买方): 身份证号码:

电话(手机/固话): 现住址:

工作单位:

丙方(第三方):

电话(手机/固话): 现住址:

协议内容如下:

一、该房屋权属状况如下:

1、甲方于______年___月____日与____________________________(以下称开发商)订立《商品房买卖合同》(合同编号:),以总价人民币 元购入该房屋,总价款已全部交清付至开发商。房屋及土地相关信息见上述《商品房买卖合同》。上述合同已由__________ 登记备案。

2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实,并且甲方保证该房屋及土地无任何其他权利限制,甲方愿承担由此产生的一切责任。如该房屋产权有纠纷,致影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方损失。

二、交易金额及付款方式

甲、乙双方经协商一致同意,乙方以总房款人民币_ ___元(大写:________________________元)买入该房屋,乙方的付款方式如下:

4、如甲方采取转账方式付款,乙方的账户信息为:

开户行:

开户人姓名:

账号:

三、甲乙双方一致同意:

1、甲方应于本协议签订之日将该房屋及门禁的钥匙交予乙方,并将包括但不限于《商品房买卖合同》,房款、维修基金、前期物业费、供水、供电、供气、供暖、通讯、有线电视、安全监控系统等配套费用缴纳凭证在内的该房屋有关资料的原件全部交付给乙方。

2、甲方全权委托丙方代为办理与房屋产权有关的事宜,甲方应在获得房地产权证当日即将权证原件交予乙方保存。甲方办理房地产权证所需的税、费由甲方自行承担。乙方可代为垫付后,从应付给甲方的剩余房款中扣除。

3、自甲方获得房地产权证之日起算,满5年后的10日内,甲方应亲自或委托丙方,按照本协议约定的条件签订备案使用的格式合同文本,并陪同乙方前往房地产登记管理部门办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权转移至乙方所有。甲方应积极配合提供办理过户所需的相关材料。

4、因过户产生的一切税、费,依照法律法规规定由甲乙双方各自承担。如乙方代为垫付,将从应付给甲方的剩余房款中扣除。

四、违约责任

1、甲方违约的情形

(1)该合同存续期间,如甲方反悔不出售该房屋给乙方,则乙方有权单方面终止本协议。同时,甲方应按照本协议约定总房款的20%向乙方支付违约金,并返还乙方支付的所有房款;如果乙方已经对该房屋进行装修的,甲方还需赔偿乙方装修费用。

(2)如甲方未按照第三条第2项的约定,在获得房地产权证当日将权证原件交予乙方,每逾期一日,应向乙方支付总房款万分之三的违约金,逾期超过三十天,乙方有权单方面解除本协议,甲方应返还乙方支付的所有房款,并按照本协议约定总房款的20%向乙方支付违约金。如解除合同时同地段房屋的市场价高于本协议约定的房屋价格,则甲方应赔偿乙方重新购买房屋而产生的损失。

(3)如因甲方原因,导致房屋未能依照约定过户至乙方,甲方应继续履行过户义务,并按本协议约定总房款的20%向乙方支付违约金。

2、乙方违约的情形

(1)该合同存续期间,如乙方反悔不购买上述房产,则甲方有权单方面终止本协议。同时,乙方应按照本协议约定总房款的20%向甲方支付违约金。乙方需自费将此房屋装修及产权状况恢复至原有状态。

(2)若乙方未按本合同约定时间交付甲方房款,每逾期一日,向甲方支付应付而未付款项的万分之三,逾期超过三十天,甲方有权单方面解除本协议,乙方支付甲方本协议约定总房款的20%作为违约金。

3、其他情形

办理产权过户时,如产权部门要求另行签订标准二手房买卖合同,甲、乙双方按照本协议总房款及其他条款约定,另行签订标准合同文本》。任何一方不得以任何理由拒签,逾期达30日的,则视为违约,违约方应按照本协议约定的总房款的20%向守约方支付违约金。

五、特别声明

1、甲方保证该房屋所有权及土地使用权无产权纠纷和债权债务纠纷,未设定包括抵押在内的任何他项权利。该房屋为甲方与配偶在婚姻存续期间购买,甲方配偶已书面表示同意甲方向乙方转让该房屋及其上的所有权益,并无任何异议,见附件1。

2、甲方将另行签订对丙方的授权委托书并办理公证,见附件2。

3、甲乙丙三方保证所提供的身份证明材料属实,否则将承担全部责任。本协议存续期间,三方联系方式如有变更,应及时通知其他合同当事人,否则,造成的损失由过错方全部承担。

4、自本协议生效之日起,甲、乙、丙三方中任何一方或两方未经第三方同意,与任何其他单位或个人签订的涉及该房屋权利义务的协议无效。

六、生效及其他

本协议自三方签字盖章后成立,并经___________公证处公证。其他未尽事宜由甲、乙双方协商解决。本协议的附件及相关补充文件与本协议同等法律效力。协商不成的,依法向该房屋所在地人民法院起诉。

本协议一式三份,甲、乙、丙三方各持一份。 附件:1、甲方配偶《声明》

2、甲方《授权委托书》

甲方:日期:

丙方:

日期

乙方: 日期:

期房转让合同纠纷篇十四

鉴于:甲方在___市__路__号购买住宅(期房)___(项目名称)一套房屋,具体房号为:________栋________单元________号房。该房目前尚未建成,未具备交易条件。

甲、乙双方就该房转让事项经过协商,一致同意订立协议条款如下,以资共同遵守。

一、甲方愿将以其名义购买的住宅___________市_________路__________号___________(项目名称)________栋________单元________号房(以下简称该房)________转让给乙方。

二、该房售价为每平方米________元,总价款为________元。

三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方,乙方支付该房的首付人民币________万元,在签定协议后的两天内支付甲方转让费人民币________万元()中的万元,其余款项待更改名字后当日付清。

四、该房的购房款全部由乙方支付,以甲方名义直接付给开发商,由乙方收执收款凭证。

五、该房盖到二层交全额的时候后,甲方必须协助乙方办理更名手续。

六、本协议签订后,该房屋如有应缴纳的一切税、费,概由乙方负责。本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。

八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方,乙方有权按以下第________种方式要求甲方承担责任:

1、乙方不能取得该房所有权,甲方必须将该房拍卖,拍卖所得的款项,优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的________万元转让费后,余款作为甲方给乙方的赔偿金。甲方不能从该房获得任何收益。

九、乙方不能按期支付购房款的,乙方自行承担责任。

十、甲方保证其转让给乙方的房屋,产权清楚,绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方得到该房后,如该房屋产权有纠葛,致影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方损失。

十一、交屋时,乙方发现房屋构造或设备不符合交付要求,经鉴定属实,甲方应于1个月内予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,费用由甲方承担。如修理仍达不到协议约定的要求,乙方得解除协议,解约时,甲方除返还全部房价款后,并按本协议第八条规定承担违约责任。

十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权,并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。

十三、本协议的附件与协议有同等效力。

十四、本协议一式________份,甲乙方各执________份。

十五、本协议甲乙双方签字生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

________年____月____日________年____月____日。

期房转让合同纠纷篇十五

卖方(以下简称甲方):(身份证复印件附后)。

买方(以下简称乙方):(身份证复印件附后)。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就期房转让事宜,订立本协议,甲、乙共同信守:

第一条甲方为的正式员工,按照于20xx年月出台的员工保障性住房销售政策,甲方可在20xx年月至月间按照每平方米元的单价购买坐落于的栋号,该房屋为钢混结构,建筑面积平方米,拟于年月日前交房。

第二条甲方愿意在乙方按其公司政策代为支付房款的前提下将该期房转让给乙方,即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方,并以乙方名义办理购房合同。

第三条该期房的现定单价为每平方米元(人民币),房屋交易总价为人民币(大写):拾万千佰拾元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。

第四条经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币(大写)万元,甲方出具转让中间费收条,待乙方签订合同当日,由乙方退还甲方。

第五条在房屋交易、转让以及合同的办理过程中,甲方协助乙方完成相关工作。

第六条因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的,除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外,违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。

第七条本协议如发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,依法向人民法院起诉。

第八条本协议为双方自愿的情况下所签订,因房屋购买为乙方,故从签订协议至协议终止为止期间,所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担,甲方只负责配合乙方顺利签订合同,期间,房市的涨跌等不可预见等因素,均由乙方承担风险,甲方也不得再索要任何其他费用,否则,违约方按第六条支付违约金。

第九条在购房合同签订时间之前,乙方若将购房指标转让与第三方,必须经甲方确定,并由此引起的经济纠纷与甲方无关。

本协议自甲、乙双方签字之日起生效,至乙方签订购房合同时作废,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

_20xx年____月____日。

20xx年____月____日。

期房转让合同纠纷篇十六

甲方(卖方): 住址: 身份证号:电话:乙方(买方): 住址: 身份证号:电话:鉴于:

1、甲方于 年 月 日购买的位于 的房屋一套(以下简称“该房屋”)为期房,该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号:)。

2、在本合同签订前及签订中,乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实,并自愿同意向甲方购买该房屋。

因甲方尚未取得该房屋的房地产权证,甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商,就该房屋转让事宜达成如下协议,以兹共同信守:

一、该房屋权属状况

1、甲方将其购买的位于的 房屋一套(以下简称“该房屋”)转让给乙方,乙方自愿受让该房屋。

2、该房屋所在楼层为 层,该房屋用途为 ,建筑面积 平方米。

二、该房屋价款及付款方式

甲乙双方经协商一致同意,乙方以总房款人民币 100 万元整(大写:壹佰万元整)受让该房屋,乙方分三笔向甲方支付购房款:

1、乙方于 年 月 日之前支付甲方第一笔购房款人民币 元整(大写: );

2、乙方于 年 月 日之前支付甲方第二笔购房款人民币 元整(大写:);

3、乙方于 年 月 日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整(大写:)。

三、甲乙双方的义务

2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用;

3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担;

4、自本合同签订之日起,由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用,及该房屋的一切风险。

四、违约责任

3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的,每逾期一日,乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的,甲方有权单方面解除本合同,并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。

五、附则

1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。

甲方(签字): 乙方(签字):

时间: 年月日 时间: 年月日

期房转让合同纠纷篇十七

答辩人:

20xx年1月原告对答辨人提起诉讼并于20xx年2月25日变更诉讼请求,两次请求自相矛盾(无效合同依法至始无效不存在变更问题)依法本案应审理原告最后的诉请。

依据原告最后的变更后的诉讼请求,本案系合同变更是否成立的争议而非无效合同的确认问题,因此一切有关合同无效的问题都不是本案审理范围。

答辩人依据与原告签订的土地承包协议履行了相应的交付承包费的义务不欠承包费。

原告诉请要求缩短原承包协议约定的承包期并提高承包费问题均属合同变更事宜,依法应合同双方协商一致方才可以。

原告的提议严重损害了答辩人的利益,答辩人不同意变更原合同。

请法院依法驳回原告没有事实依据和法律依据的诉讼请求,保护答辩人的合法权益。

此致

答辩人:

20xx年3月19日。

期房转让合同纠纷篇十八

国有土地出让合同的性质是行政合同对兼有民事与行政法律关系的合同,其属性应以居于主导、核心地位的那一种法律关系来认定。

如果以行政法律关系为主导,则是行政合同;如以民事法律关系为主导,则是民事合同。毋庸置疑,国有土地使用权出让合同必然具有契约性,即具有合同的性质。合同双方法律地位平等,按照平等、自愿、有偿的原则,遵循要约、承诺的有关规定签订合同,合同的履行也要遵循适当、全面、及时的原则。

但是在国有土地使用权出让合同中,作为签约的一方,土地管理部门不以通常形式的民事主体而存在,而保持其原有公权力主体的身份以及单方对合同行使公权力的强制性特权。无论是在合同的签订中还是履行中,作为出让方的土地管理部门始终居于主导地位,出让方与受让方之间管理与被管理的行政法律关系始终处于主导核心地位。

转让方:_______________________________(以下简称甲方)

受让方:_______________________________(以下简称乙方)

为促进科技进步,依据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方就_________转让事宜,经协商一致,签订本合同。

第一条合同术语定义

除非本合同中下文另有明确规定的含义,用于本合同的下列术语定义如下:

a.技术秘密:指甲方所掌握设计、制造、安装合同产品所需的一切知识和经验,以及一切与之相关的技术资料和实际技巧,包括已申请专利部分和未申请专利部分的一切所需资料。

b.合同产品:指乙方根据甲方的转让技术设计、制造的产品。详见本合同附件一。

c.考核产品:指乙方根据甲方许可的技术设计、制造,并按本合同附件五的规定进行考核验收的各型号的第一批中的任一合同产品。

d.技术资料:指附件二中所列甲方用于设计、制造、安装、维修和销售合同产品技术资料、图纸、技术数据以及甲方现有的一切有关的其他资料。详见本合同附件二。

e.补充技术:指本合同有效期由甲方进一步开发的与设计、制造、安装及维修合同产品有关的技术。

f.改进技术:指本合同有效期由乙方开发的,对本合同产品的设计、制造、安装及维修技术做出的改进。

g.净销售额:指从合同产品的总销售价中扣除运输费、包装费、保管费和保险费后所剩的金额数。

h.入门费:指合同签约后,由乙方向甲方支付的一笔技术使用费。

i.提成费:指在合同有效期内,以净销售额为提成基数按照规定提成比例计提的由乙方向甲方支付的技术使用费。

第二条内容、范围和要求

2.1本合同转让的只是技术秘密的使用权,并且乙方只能自己使用受让技术,乙方无权将该技术秘密透漏、外传给任何第三方使用。技术秘密的所有权仍属于甲方,甲方可向第三方转让所有权或使用权,本合同中另有规定的除外。

2.2甲方同意乙方享有在_________(范围)设计、制造合同产品的权利及在_________(范围)使用、维修和销售合同产品的权利 2.3乙方承担义务不向_________出售合同产品,如有违约,则应承担由此而产生的一切法律和经济责任。

2.4甲方负责向乙方提供所有有关的技术秘密资料,其具体内容和交付时间详见本合同附件二。

2.5甲方负责对乙方的技术人员进行培训和技术指导,使乙方技术人员尽快掌握上述技术,具体要求详见本合同附件三。

2.6甲方将派遣技术人员赴乙方工厂进行服务,具体要求详见本合同附件四。

第三条技术使用费

3.1乙方受让甲方技术应向甲方支付技术使用费,技术使用费包括入门费和提成费。

3.2乙方须向甲方支付入门费_________元。该入门费包括资料交付前的费用及乙方应向甲方支付的各种技术服务和培训费。

3.3从本合同生效之日起三年内,乙方向甲方支付销售合同产品的每笔合同净销售额的_________%作为使用费。

第四条支付条件和支付方式

4.1乙方向甲方支付本合同规定的一切费用,均以_________方式支付。

4.2入门费_________万元按下列方式和比例由乙方支付给甲方。

a.合同生效后7日由乙方将入门费的20%即_________元支付给甲方。

b.乙方收到甲方提供的附件二中所规定的第一批技术资料后3日内,将入门费的50%即_________万元支付给甲方。

c.乙方收到甲方提供的附件二中所规定的最后一批技术资料后3日内,支付入门费中其余30%即_________万元。

4.3根据本合同第六条第二款规定,考核产品验收后,从合同生效之日起3年内,乙方按以下要求支付使用费。

a.每年12月31日后的15天内,乙方将上一年度合同产品的实际销售量和销售价通知甲方。

b.乙方在收到甲方对销售量和销售价的确认书以及该年度使用费计算书后15天之内向甲方支付使用费。

4.4在合同生效满3年后,第四年度开始,按下列要求支付使用费。

a.在每一年度最后一日后15天内,乙方将上一年度合同产品的实际销售量和销售价格通知甲方。

b.乙方在收到 方对销售量和销售价的确认书以及该年度使用费计算书后15日内,向甲方支付使用费。

4.5在本合同有效期内,乙方会计人员对合同产品的销售情况要建立单立帐簿,在每台(批)合同产品的销售单据上,应对1.1g款中所列的各项支出分别列项。对没有分别列项或项目不全的单据,将被视为已经扣除上述各项支出计算的单据。会计帐目的查阅方法双方另行商定。

第五条技术资料的交付

5.1甲方应按本合同附件二规定的技术资料交付时间和内容,通过邮局将资料挂号寄给乙方。

5.2乙方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。乙方在收到资料后7天内须将收到单据复印件寄给甲方。

5.3甲方在技术资料寄出后48小时之后,须将合同号、寄出资料的挂号单复印件、资料目录清单、件数用挂号信通知乙方。

5.4如技术资料在邮寄中有丢失、损坏、短缺等现象,甲方应在收到乙方的书面通知后15日内,再次免费补寄给乙方。

5.5每包(箱)技术资料的包装封面上应写明:

a.合同号;

b.收货人;

c.目的.地;

d.件号、箱号。

5.6技术资料包(箱)内须附详细的技术资料清单二份,标明序号、文件代号、名称和号码。

5.7技术资料的修改和改进、改进技术的所有权和使用权确定与划分办法由双方另行签定书面协议。

第六条考核与验收

6.1为验证甲方在技术资料的正确性、可靠性和考核乙方生产合同产品的能力,由乙方和甲方技术人员在乙方工厂对合同产品进行考核验收,具体办法详见合同附件五。

6.2经考核,合同产品的技术参数和性能如符合甲方提出的要求,双方应共同签署合同产品考核验收合格证书一式二份,双方各执一份。

6.3如考核产品的技术性能达不到合同规定的技术指标,双方应友好协商,共同研究分析原因,采取措施,消除缺陷后进行第二次性能考核。考核合格按6.2条规定双方签署合格证书。

6.4第二次考核仍不合格,如系甲方责任,例如提供技术资料、培训、技术服务不正确等原因,甲方应承担第二次考核的全部费用,并且自费派人参加第三次考核;如系乙方责任,则由乙方承担第二次考核的全部费用,并承担甲方技术人员参加第三次考核的全部费用。

6.5第三次考核 合格,合同产品按6.5条规定签署合格证书,仍不合格,则双方应协商研究本合同进一步执行的具体问题。

第七条甲方的责任

7.1甲方保证所提供的技术资料是甲方实际使用的最新的、完整的、正确的技术资料,并保证按时提供。

7.2甲方保证是合同所述技术秘密和技术资料的合法所有者,并有权向乙方转让。如果发生第三方指控,甲方负责与第三方交涉并承担法律上和经济上的全部责任。如果第三方直接指控乙方,乙方应立即通知甲方,仍由甲方出面交涉并承担法律上和经济上的全部责任。

第八条乙方的责任

8.1乙方保证按照本合同第四条和第五条的规定,按时支付使用费。

8.2乙方保证在本合同有效期内充分实施该技术秘密,并严格按照甲方提供的技术资料和技术指导操作。

8.3乙方保证在本合同有效期内,对甲方向乙方提供的技术秘密与之相关的一切技术资料、图纸予以保密。不将上述技术秘密及有关资料给任何第三方。同时还保证采取措施防止任何泄露情况发生。

8.4乙方保证不将甲方提供的任何图纸和技术资料用于实施本合同之外的其它目的。

第九条违约责任、违约金、损失赔偿额计算方法

9.1如果乙方未按规定的期限支付使用费,则逾期每日按应交使用费的_________%向甲方支付违约金。拒不补交使用费或违约金的,应当停止使用技术秘密,交还技术资料、补交使用费和违约金,并按入门费的_________倍赔偿甲方。

9.2如果乙方发生泄密情况,甲方有权根据泄密的范围和程度要求对方赔偿损失,赔偿额不低于_________万元。

9.3如果乙方超出约定范围使用转让技术或擅自授权第三方使用转让技术,甲方有权根据超出使用的范围和程度要求对方赔偿损失,赔偿额不低于_________万元。

9.4如果乙方出具虚假帐目,甲方有权要求乙方补交所欠(应交未交)使用费,并要求乙方按所欠(应交未交)使用费的_____倍向甲方支付违约金。

第十条争议的解决

10.1因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,均应由双方通过友好协商解决。协商不成的,双方同意,按下列第_________种方案解决:

a.提交_________仲裁委员会按其仲裁规则进行裁决;

b.向_ _______所在地法院起诉。

10.2除了进行调处或诉讼的部分外,本合同的其余部分应继续执行。

第十一条不可抗力

11.1在本合同有效期内,签约双方中的任何一方由于战争、严重水灾、火灾、台风和地震及其它双方同意的不可抗力事故而影响合同执行,则延长履行合同的期限,延长期相当于事故所影响的时间。

11.2遭遇不可抗力的一方应于事故发生之日起5天内,用电报或信件通知对方,并于15天内将有关部门出具的有关该事故的证明文件用挂号信提交对方确认。

11.3任何一方都无权以上述事故为理由终止合同,也无权向另一方提出因此而不能履行或不能完全履行或推迟履行的损失赔偿要求。

11.4如不可抗力事故延续到120天以上时,双方应在事故解除之日起15天内通过友好协商解决继续执行合同的问题,逾期不能达成协议,本合同自动解除。

第十二条合同的生效、终止及其它

12.1本合同由双方代表签字、盖章后生效。

12.2本合同有效期从生效之日算起为_________年。有效期满后,本合同自动失效。

12.3根据双方中任何一方提议,本合同可按双方满意的条件延期,并在本合同期满前6个月进行商谈。

12.4本合同期满时,双方发生的未了债权和债务,不受本合同期满的影响。债务人应向债权人继续履行债务。

12.5本合同期满之日前乙方已经完成制造或接近完成制造的合同产品,应视为已销售的合同产品,并按规定支付使用费。

12.6本合同附件一至六为本合同不可分割的组成部分,与本合同正文具有同等效力。

12.7对本合同个别条款及附件的任何变更,须经双方友好协商,由双方授权代表签署书面文件后变更成立。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代表(签字):_________代表(签字):_________

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/11793209.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map