总结可以提高我们的思维能力和组织能力，是我们在学习和工作过程中的重要技能。总结时可以从自己的亲身经历和感受出发，增加可读性。探寻他人的总结范文，有助于我们对总结的写作方式和技巧有更全面的了解。
样板房租用协议篇一
甲方：_______________。
乙方：_______________。
场地租赁是为了小区的住户服务,无偿地为他们提供场地,安排活动项目,使他们在这里得以放松身心、锻炼身体、陶冶情操、相互交流，在这个前提下，达到丰富社区文化氛围的效果，使其发挥应有的效益的目的，现将______小区活动中心对外出租。在此思想指导下，根据《中华人民共和国。
合同。
法》，及有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方友好协商，就乙方对_____小区活动中心的场地租用，达成如下协议：
第一条甲方将坐落在_______________中心出租给乙方。
第二条租赁期限。
1.自本协议生效之日起，前三个月为试运行期，以后为正式运行期，在试运行期间如有不合理现象或需补充的项目条款，应及时调整并报方案及补充协议。
2.租赁期共______月，甲方从______年______月______日起将____________的设施、设备交付乙方，至______年______月______日截止。
乙方在下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋；
1.擅自将房屋转租、分租、转让、转借、入股的；
2.利用活动中心场所进行非法活动，损害公共利益的；
3.经营项目与甲方规定及小区住户需要有冲突的；
4.出现小区住户有效投诉及损害小区住户利益的；
5.有违约行为的。
第三条相关费用。
1.在协议生效期间，乙方负责在现有模式运行下所发生的费用，承担开展活动所需的各项费用，自负盈亏。
第四条免责条件。
1.房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的，甲乙双方互不承担责任；
2.因正常情况需要改造已租赁的房屋，使甲乙双方造成损失，互不承担责任。
第五条责任及义务。
甲方：
2.甲方为乙方招聘的老师办理小区出入证；
3.指导、协调、监督乙方工作；
4.甲方在需要时，有权使用场地、设施。
乙方：
1.乙方在经营活动中，必须严格遵守国家有关政策和法规，依法经营，照章纳税，并对安全工作方面（含人身、财产、防盗、防火等），服从甲方及有关部门的监督检查。并签定安全。
责任书。
2.因乙方违规被有关部门处罚，以及由此给甲方造成损失的，乙方负全部责任，同时视为违约。
3.乙方每月向甲方汇报一次工作，主动接受甲方的监督。
4.合同期满后，乙方享有承包优先权。
第六条争议解决的方式。
本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可向行业主管部门申请调解，调解无效时，可向工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。
第七条本合同未尽事宜，甲乙双方可共同协商，签定补充协议，与本合同具有同等效力。
本合同一式2份，甲乙双方各执1份.
附：安全责任书一份。
甲方：（签章）___________甲方：（签章）___________。
负责人：（签名）________负责人：（签名）_________。
经办人：（签名）_________经办人：（签名）_________。
签约时间：_______________签约时间：_______________。
安全责任书。
为提高进驻单位对消防安全工作的高度重视，防止火灾、盗窃等事故的发生，特制定本《安全责任书》。
一、进驻单位要自觉接受甲方的管理，落实安全防火工作；
三、每天下班前应有专人检查安全，做到断水、断电、关窗锁门；
四、各种用电设备、仪器必须保持正常运转，严禁超负荷运行，严禁设备、仪器带病作业；
六、未经甲方允许，不准使用大功率电器，不准私拉电力线路，以防火灾；
七、进驻单位不得超过原设计装表容量和擅自增加用电；
八、对临时有特殊要求的，须报甲方批准，在有一定防范措施的情况下，方可使用；
十一、进驻单位要组织员工了解并掌握消防器材的性能及使用方法；
十四、根据实际需要，甲方将对本《安全责任书》做进一步修改或补充；
十五、此责任书一式三份，进驻单位一份，甲方一份，报省委机关事务管理局金牛物管办公室一份。
甲方：（盖章）___________乙方：（盖章）___________。
负责人：（签字）__________负责人：（签字）_________。
样板房租用协议篇二
2.1“电力的持续供应”是指：向乙方提供的市电或_____ps电源具有电力。
“电力中断”是指：甲方向乙方提供的市电及_____ps电源同时不具有电力。
2.2甲方保证乙方租用的网络系统的电力持续供应达99.99%的可用性，即乙方租用的可用网络系统每月电力中断时间累积不超过4.4分钟。
2.3甲方如果在任何一个月中不能遵守2.2的服务品质，甲方至多以免收乙方当月机柜租用费的十分之一作为对乙方损失的赔偿。如乙方已经预付了费用，则在此费用使用期结束后，以延长使用时间的方式进行补偿(预付费用不退还)，但以下情况例外：
·任何因乙方的电路或设备导致的中断。
·乙方的应用、安装或维护活动。
·乙方的疏忽或甲方按乙方授权进行的操作。
第三条设置保证。
3.1甲方的设置服务内容具体包括：
·电力供应的安装。
·网络联接的安装。
3.2设置工作时间保证：乙方支付首期费用后10个工作日内。
第四条紧急情况报告保证。
4.1甲方的标准程序将每5分钟ping一次乙方使用的ip地址。如果这些ip地址在连续2次ping过程中没有响应，甲方将认为服务已经不可获得，已处于紧急状况。
4.2甲方将通过电话、e-mail、传真或寻呼的方式联络乙方指定的业务联系人。
4.3在获得乙方正式授权前，甲方无权对乙方系统设备进行任何操作。
4.4乙方须向甲方提供指定的业务联系人的准确、有效联络信息。
4.5由于乙方的疏忽造成乙方所提供的指定业务联系人的联络信息已经过时或不准确的，甲方不承担违约责任。
4.6由于甲方过错，未能依约履行紧急情况报告，甲方每次将至多以免收乙方当月托管费的三十分之一作为对乙方损失的赔偿。
4.7不论甲方一天中有几次未能履行本项服务，乙方每天最多只能获得1次扣减。
第五条服务保证。
5.1甲方向乙方提供如下服务：
·服务咨询。
·初装工作受理。
·服务变更受理。
·投诉受理及处理情况反馈。
·缴费咨询及受理。
·系统配置变更受理。
5.2保证为乙方指定至少一名业务联系人及一名技术联系人负责乙方的售前、售后服务工作。
第六条技术支持保证。
6.1甲方技术支持工程师向乙方提供如下服务内容(随乙方选择的服务项目不同而不同)：
·网络联通状态监测。
·紧急情况通知。
·技术问题咨询。
6.2甲方保证为乙方指定2名技术工程师负责乙方的售后服务工作。
6.3甲方技术工程师每天24小时，每周7天，每年365日工作。
第七条其他增值服务保证。
7.1该保证的前提是乙方向甲方申请了其他增值服务。
7.2甲方每月10日前向乙方提供所申请的增值服务统计资料和报告。
第八条投诉保证。
8.1乙方可以以书面形式对甲方某个员工投诉。
·网络质量及增值服务质量。
·客户服务质量。
·技术支持质量。
8.2甲方设立投诉专线，受理乙方的投诉(tel：________________)。
8.3甲方在受理乙方投诉后的4小时内向乙方提供第一份书面形式的投诉处理报告。
第九条机房开放保证。
甲方数据中心机房全天24小时向乙方开放，在乙方遵守该机房管理规定的前提下，乙方可以随时提请进入机房进行合理的操作。
第十条不可抗力。
因《_____________网络有限公司_____机柜租用协议》第七条规定的不可抗力使甲方无法履行保证时，甲方不承担违约责任。
第十一条赔偿保证。
因甲方原因造成上述服务保证不能实现时，甲方应依约承担各项赔偿责任，但每月的赔偿额不超过当月的托管服务费。
甲方：_______网络有限公司。
授权代表：_______________。
盖章：___________________。
_________年_____月_____日。
乙方：___________________。
授权代表：_______________。
盖章：___________________。
_________年_____月_____日。
样板房租用协议篇三
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同协商，甲方将位于宣传、赠送活动之用，其细节如下：
一、乙方租借时间：年月日至年月日止。
二、租金每月为，进场之日，一次性付十天场租即元，活动尚未结束，可以续租，租金按实际天数计算。
三、在活动期间，所有参与活动的人员的人身安全事宜均由乙方负责。
四、乙方开展活动期间，甲方无偿提供照明、凳子、厕所给乙方使用，甲方每天安排专人协助乙方工作。
五、如果甲、乙双方在不可抗议的情况下，使活动无法进行，甲方应如实退还给乙方租金。
六、此协议双方相互遵守、理解、支持，以达到双方合作之愉快。
七、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：乙方：
年月日年月日。
样板房租用协议篇四
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定，甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经充分协商，就乙方现就租用甲方______________学院教室签署以下合同：
一、甲方将______________教室有偿租用给乙方使用。
二、乙方办理租用手续时要交纳租借押金______元。乙方为______________学院所属部门时，押金从部门业务费中暂扣。租金共计____________元。
三、租赁期共____月____天，出租方从____年____月____日起将出租房屋交付承租方使用，至____年____月____日收回。
四、甲方的权利、责任、义务：
甲方按照规定时间将指定教室租用给乙方，保证教室正常使用及环境整洁。
甲方严格按《______________学院租用教室管理办法》对乙方进行管理。
五、乙方权利、责任、义务：
乙方应严格遵守《______________学院租用教室管理办法》。
乙方按照《______________学院租用教室申请表》规定时间使用指定教室。
乙方在使用过程中应遵守《______________教室规则》。
乙方在教室内不得举办任何未在《______________学院租用教室申请表》中规定的活动。
乙方对教室的设备要爱护使用，因使用不当造成损坏时，由乙方负责赔偿，赔偿费用从押金中扣除。扣除押金数额由甲方确定。
乙方不得以任何理由、任何方式将教室转借或转让、转租他人使用。如甲方发现乙方将教室转借、转让或转租，甲方有权无条件终止乙方使用教室并扣除乙方全部押金。如遇学院的教育教学等工作与租用教室使用时间发生冲突，甲方将通知租用方对租用时间作适当调整，乙方应积极配合。
乙方在未办理借用手续擅自使用教室内的多媒体设备或因使用教室和教学设备而对正常教学造成影响时，一律按教学事故进行处理;情节严重或影响重大者，将追究当事人责任，报学院进行处罚。
六、合同终止：
本合同期限届满，双方不再续签合同的;。
双方通过书面协议解除本合同;。
因不可抗力致使合同目的不能实现的;。
当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
七、免责条件：
若租赁房屋因不可抗力的自然灾害导致损毁或造成承租人损失的，双方互不承担责任。租赁期间，若承租方因不可抗力的自然灾害导致不能使用租赁房屋，承租方需立即书面通知出租方。
八、争议处理方式：
本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由__________调解;协商或调解不成的，依法向_______人民法院起诉。
九、解释：
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
十、合同效力：
本合同自双方签字之日起生效，本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
十一、合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方：________乙方：________。
授权代表：________授权代表：________。
样板房租用协议篇五
甲方：
乙方：
甲乙方本着平等互利原则，现就租用××××××学院教室签署以下协议：
一、甲方将______________教室有偿租用给乙方使用。
二、乙方办理租用手续时要交纳租借押金______元。乙方为××××××学院所属部门时，押金从部门业务费中暂扣。
三、甲方权利、责任、义务：
1、甲方按照规定时间将指定教室租用给乙方，保证教室正常使用及环境整洁。
2、甲方严格按《××××××学院租用教室管理办法》对乙方进行管理。
四、乙方权利、责任、义务：
1、乙方应严格遵守《××××××学院租用教室管理办法》。
2、乙方按照《××××××学院租用教室申请表》规定时间使用指定教室。
3、乙方在使用过程中应遵守《教室规则》。
4、乙方在教室内不得举办任何未在《××××××学院租用教室申请表》中规定的活动。
5、乙方对教室的设备要爱护使用，因使用不当造成损坏时，由乙方负责赔偿，赔偿费用从押金中扣除。扣除押金数额由甲方确定。
6、乙方不得以任何理由、任何方式将教室转借或转让、转租他人使用。如甲方发现乙方将教室转借、转让或转租，甲方有权无条件终止乙方使用教室并扣除乙方全部押金。
7、如遇学院的`教育教学等工作与租用教室使用时间发生冲突，资产与后勤管理处将通知租用方对租用时间作适当调整，乙方应积极配合。
8、乙方在未办理借用手续擅自使用教室内的多媒体设备或因使用教室和教学设备而对正常教学造成影响时，一律按教学事故进行处理;情节严重或影响重大者，将追究当事人责任，报学院进行处罚。
五、协议一式两份，甲乙双方各存一份，经双方签字后具有同等的效力。
六、协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方：乙方：
签字：签字：
年月日年月日。
样板房租用协议篇六
甲方(出租方)乙方(承租方)。
临时促销一事达成一致，为明确双方权利和义务，就场地使用事宜达成如下协议。
元整)地租金共计人民币。
1、乙方应及时的告知甲方有关活动的信息，以便甲方做好相关准备工作。
2、乙方有权要求甲方按时提供约定的场地，并按约定向甲方支付场地租赁费用。
3、乙方应注意维护甲方场地设施的完好，禁止危险施工等。
4、活动期间，乙方自行负责其人员，车辆及相关财产的安全，甲方对乙方人员车辆及相关的财产不负担任何责任。
5、乙方应配合甲方做好现场管理工作，保证活动顺利进行，并与甲方共同解决出现的问题。
场地建筑物及其他财产造成损害，则乙方应承担相应的赔偿责任。
7、在活动期间，乙方应保持公共区域内的清洁和通道的畅通。
8、活动结束后，乙方应将租赁场地恢复原状。
9、乙方所经营的项目需符合国家有关部门的要求，不得违法经营、不得销售假冒伪劣产品、不得损害消费者权益，否则由此造成的后果由乙方承担。
10、乙方在甲方同意的情况下，有权在规定范围内张贴广告、派发宣传页等。
1、甲方应按照合同约定向乙方提供活动场地。
2、在本合同有效期内，甲方有权使用或许可第三方使用甲方场地中未租赁给乙方的场地3、甲方有权监督乙方的相关经营及促销活动。
1、甲乙双方应各自确定相关的负责人，以便双方的工作协调和衔接。
甲方联系人：
乙方联系人：
电话：
电话：
2、甲乙双方对本合同内容应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露本协议内容。
3、本协议未尽事宜及本合同履行中所产生的争议由双方本着友好平等的态度协商解决。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字之日起生效。甲方：
法定代表人：
日期：乙方：
法定代表人：
日期：
样板房租用协议篇七
乙方：_______________。
场地租赁是为了小区的住户服务，无偿地为他们提供场地，安排活动项目，使他们在这里得以放松身心、锻炼身体、陶冶情操、相互交流，在这个前提下，达到丰富社区文化氛围的效果，使其发挥应有的效益的目的，现将______小区活动中心对外出租。在此思想指导下，根据《中华人民共和国合同法》，及有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方友好协商，就乙方对_____小区活动中心的场地租用，达成如下协议：
第一条甲方将坐落在_______________中心出租给乙方。
第二条租赁期限。
1、自本协议生效之日起，前三个月为试运行期，以后为正式运行期，在试运行期间如有不合理现象或需补充的项目条款，应及时调整并报方案及补充协议。
2、租赁期共______月，甲方从______年______月______日起将____________的设施、设备交付乙方，至______年______月______日截止。
乙方在下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋；
1、擅自将房屋转租、分租、转让、转借、入股的；
2、利用活动中心场所进行非法活动，损害公共利益的；
3、经营项目与甲方规定及小区住户需要有冲突的；
4、出现小区住户有效投诉及损害小区住户利益的；
5、有违约行为的。
第三条相关费用。
1、在协议生效期间，乙方负责在现有模式运行下所发生的费用，承担开展活动所需的各项费用，自负盈亏。
第四条免责条件。
1、房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的，甲乙双方互不承担责任；
2、因正常情况需要改造已租赁的房屋，使甲乙双方造成损失，互不承担责任。
第五条责任及义务。
甲方：
2、甲方为乙方招聘的老师办理小区出入证；
3、指导、协调、监督乙方工作；
4、甲方在需要时，有权使用场地、设施。
乙方：
1、乙方在经营活动中，必须严格遵守国家有关政策和法规，依法经营，照章纳税，并对安全工作方面（含人身、财产、防盗、防火等），服从甲方及有关部门的监督检查。并签定安全责任书。
2、因乙方违规被有关部门处罚，以及由此给甲方造成损失的，乙方负全部责任，同时视为违约。
3、乙方每月向甲方汇报一次工作，主动接受甲方的监督。
4、合同期满后，乙方享有承包优先权。
第六条争议解决的方式。
本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可向行业主管部门申请调解，调解无效时，可向工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。
第七条本合同未尽事宜，甲乙双方可共同协商，签定补充协议，与本合同具有同等效力。
本合同一式2份，甲乙双方各执1份。
附：安全责任书一份。
甲方：（签章）___________甲方：（签章）___________。
负责人：（签名）________负责人：（签名）_________。
经办人：（签名）_________经办人：（签名）_________。
安全责任书。
为提高进驻单位对消防安全工作的`高度重视，防止火灾、盗窃等事故的发生，特制定本《安全责任书》。
一、进驻单位要自觉接受甲方的管理，落实安全防火工作；
三、每天下班前应有专人检查安全，做到断水、断电、关窗锁门；
四、各种用电设备、仪器必须保持正常运转，严禁超负荷运行，严禁设备、仪器带病作业；
六、未经甲方允许，不准使用大功率电器，不准私拉电力线路，以防火灾；
七、进驻单位不得超过原设计装表容量和擅自增加用电；
八、对临时有特殊要求的，须报甲方批准，在有一定防范措施的情况下，方可使用；
十一、进驻单位要组织员工了解并掌握消防器材的性能及使用方法；
十四、根据实际需要，甲方将对本《安全责任书》做进一步修改或补充；
十五、此责任书一式三份，进驻单位一份，甲方一份，报省委机关事务管理局金牛物管办公室一份。
甲方：（盖章）___________乙方：（盖章）___________。
负责人：（签字）__________负责人：（签字）_________。
样板房租用协议篇八
联系人：______________。
电话：______________。
传真：______________。
乙方：______________。
联系人：______________。
电话：______________。
传真：______________。
经甲、乙双方友好协商，甲方同意乙方租用甲方位于__________________用于放置____________________________________，现就有关租赁达成协议如下：
一、租赁期限：
二、相关费用及支付方式：
(一)、服务费(包括租金、管理费)。
1、乙方向甲方租用上述场地，每月服务费为人民币_______元(大写：______________整)，本次合同租期共计_______个月，总计付款金额为人民币_______元(大写：______________整)。
2、支付方式：乙方设备安装完毕后_______日内需完成合同签署并支付本合同全部服务费，超期甲方不再无偿提供基站服务。
(二)、电费：
1、电费单价暂定为：_______元/度，以后随供电部门电价的调整而调整。
2、支付方式：甲方按季度向乙方收取发射基站的电费(用电量按实际用量加_______%线损和加_______%发票税)。甲方收取电费后向乙方提供电费发票。
(三)、乙方未按合同支付甲方租金或电费，甲方有权停止对乙方通信设备的服务。
(四)乙方将款项支付至甲方以下帐户：
户名：_____________________。
开户银行：_____________________。
帐号：_____________________。
三、公共基站内乙方所有设备由乙方自行维护和检修。乙方进行设备安装、调试或维修时，不得动用他人设备，如发生此类事件而影响他人设备的正常工作或损坏的，由乙方承担一切责任。
四、甲方应向乙方提供所需的水、电，以及停车、设备和人员进出等施工便利条件。甲方在自有用电额度内，向乙方提供不小于10kva的供电(380伏)接点，并提供从配电室到乙方机房电缆进线的路径;电费由乙方自行缴纳。
五、在合同期限内，甲方应保证乙方能充分使用所租用的场地，确保该场地不因任何第三人的权利主张或其它因素而使乙方受到使用上的障碍或其它损失。
六、甲方协助乙方做好通信设备的安全保卫工作，乙方安装、维护人员出入应遵守甲方安全保卫制度。乙方维护人员应持乙方有效证件和工作联系函方可进入现场维修维护，否则甲方有权拒绝乙方人员进入甲方区域维护。
七.基站所有设备由乙方自行维护和检修，甲方应提供出入该租用场地的通路。
八、乙方在租赁期间中途有撤走、更换、增加设备或临时停机等要求，应书面通知甲方，双方协商后，按甲方管理规定办理撤走、更换、增加或停机的.手续。
九.甲方保证有权利签署本合同，保证本合同项下出租给乙方的场地使用的合法性及无争议性，甲方同时保证在履行本合同的权利与义务时不存在任何法律上的障碍。
十、甲、乙双方应共同遵守合同各项条款，合同未尽事宜双方协商解决。
十一、本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份。本合同在双方签字盖章后生效，均具同等法律效力。
委托代表人：______________委托代表人：______________。
日期：______________日期：______________
样板房租用协议篇九
客户(甲方)：
房址：
电话：
感谢客户选择住品装饰!选择住品，选择诚信，选择品质。 乙方：西安住品装饰有限公司 设计师： 电话：
住品装饰一贯尊重客户，务实履约。为保证甲乙双方切实建立和谐关系，本着互惠互利原则，经甲、乙双方协商，就甲方的家装工程作为乙方“装修样板房”事宜达成如下协议：
1. 甲方享受乙方关于“样板工程”的优惠政策，优惠政策为________________ ________________ ________________ ，若甲方与乙方签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》时的基本装修工程造价(优惠后价格)如低于每建筑平米______元则不再享受乙方关于“样板工程”的优惠政策。
2. 工程竣工后，甲方允许乙方对工程实景进行录像、拍照，并允许乙方在电视、报纸、杂志、公司宣传册及其他宣传资料上及有关展览、咨询活动中发布和使用有关录像资料和照片。在“发布”和“使用”时乙方不得登载甲方的全称。
3. 工程竣工交付使用后 个月内，甲方同意乙方保有甲方样板房门户钥匙，以便乙方随时带领客户参观该样板房，甲方有义务为乙方提供必须的便利条件;且甲方同意在本协议约定时间结束后仍愿意为乙方提供三次客户参观机会。
4. 样板房使用仅限于参观，乙方免费提供二次保洁，分别于样板房交付使用时及样板房结束使用时实行。
5. 乙方负责做好现场保护，对于任何因乙方原因造成的损坏乙方负有修护及赔偿责任。
6. 限于样板房的使用目的，甲方同意于 年 月 日前签定合同并开始施工，否则乙方拥有单方无条件取消本协议的权利。
7. 为保证协议的正常执行，甲方同意以样板间协议造价加15%的保证金为实际合同金额，乙方必须在样板间参观期限结束前逐月返还全部的15%的保证金。
8. 甲乙双方签订正式装修合同并开始施工，甲方已支付的.服务定金等额充抵甲方应付给乙方的工程款项。(详见施工合同)
9. 如果甲方放弃选择乙方提供后续装修施工服务，依据甲方已获得的服务程度，乙方保留参照相关标准收取费用的权利。
10. 甲乙双方正式的《家庭居室装饰装修工程施工合同》签定后，本协议即成为其有效附件。
11. 特别声明：住品装饰注重合约管理，任何口头承诺未在有关合同文书中体现，视为无效;务请客户监督，以免误解。
12. 本协议未尽事宜，参双方约定之其它有效的合同文件。
13. 本协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份。
甲方(客户)签名： 乙方签约代理人签字(签章)：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
甲方：中山市xx房地产开发有限公司
地址： 电话：xx-xxx-xx
乙方：中山市东升镇xx装修工程部
地址： 电话：xx-xxx-xx
现甲方有样板房三间，位于中山市东升镇xx花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：
一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量
1、内容范围：该工程的内容范围包括：室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设施等。(详细见室内装修预算表)
2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。
3、工程完成时间：xx年6月10日。
4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。
二、乙方责任：
1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在xx年6月10日前必须完成全部工程。
2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。
3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。
三、本合同工程总值人民币：149500元，大写：壹拾肆万玖仟伍佰元整。(包开发票)
其中：
1、29号楼b座204房室内装修费用：37500元
2、29号楼b座201房室内装修费用：46000元
3、29号楼a座203房室内装修费用：66000元
四、合同结算使用税局统一发票。
五、付款方式：
本工程经甲方验收完成后付款50%，即75000元，余款50%，即74500元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。
六、保修服务：
乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。(由甲方售出、业主验收后起计算)，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。
七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。
甲方：中山市xx房地产开发有限公司
(盖章)
乙方：中山市东升镇xx装修工程部
(盖章)
xx年 月 日
样板房租用协议篇十
甲方：
乙方：
甲、乙双方经协商一致达成以下条款：
一、甲方委托乙方对b样板房及会所部分饰品进行布置，具体布置方案以甲方提供的方案要求及实际摆设的效果为准。
二、装饰品名、装饰位置、数量、金额详见报价表。
三、总金额：合计人民币，其中b型样板间、会所元。总金额含包装、运输、搬运、安装费用，以及验收之前的保管费用。
四、乙方保证产品质量合格，否则不予验收。
五、布置时间、地点、方式：交货至工地，并于2年月日前全部安装就位完毕。
六、结算方式：饰品全部安装就位完毕经甲方及设计师认可后，付清全款。乙方开具统一发票交由甲方。
七、协议的修改、补充及协议书中的未尽事宜，经由双方协商解决。本协议一经商定不得违反，任一方违约所造成损失由违约方承担。如有纠纷，首先应友好协商解决，协商不成，提交z市法院裁决。
八、本合同一式四份，双方各执二份，经双方代表签字盖章后立即生效。
九、其它约定事项：
1.甲方如对已布置就位的产品款式、尺度有异议，乙方应无条件更换，除货款相应调整外，其它费用不再另计。
2.甲方指定z白士德楼宇管理有限公司为货物接收、保管单位，货物由甲方、装修公司和物业公司共同验收。
3.乙方同意在样板房展示期间，提供饰品定期保养服务，以便使饰品在房屋出售移交时保持良好状态。如由于甲方原因导致饰品受损，乙方同意提供受损部分更换服务，费用酌情向甲方收取。
甲方。
单位名称：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：开户银行：
账号：
乙方。
单位名称：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
样板房租用协议篇十一
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方共同协商同意，达成装修如下协议：
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：第二条：承包范围样板房装饰装修施工图内的所有装饰装修工程所有清工(包括卫生间防水施工、材料上下搬运)。不包括橱柜、楼梯栏杆、木地板安装、楼梯踏步大理石安装(但包含所有项的收口)、墙面壁纸裱糊(但包含基层处理)。
第三条：工程承包方式
工程承包方式：包工、包安装、包机械工具及机械工具、施工工具消耗性(工具配套)材料、包工期、包安全、包调试、包验收、包现场临时用电安全及维护等。
第四条：合同工期
乙方在合同签订后进场施工，工期为50日历天，以开工报告为准,乙方所有工期节点须以乙方提交的施工进度表为准，施工进度表须满足甲方要求及合同工期。竣工日期是指乙方完成全部工程、交甲方通过业主检测合格之日。
第五条：工程造价、付款方式及价款调整1元/平方米(建筑面积)，最终总价以双方确认的结算总价为准。
2、工程造价确定方式：
2.1、按双方确认的样板房装饰设计施工图及设计要求，合同签订后单价不予调整，工程量按实计算。如甲方有设计变更，工程量按变更后的实际施工图、设计变更单及甲方确认加盖公章的有效签证单等计算，未经甲方确认并加盖公章的任何单据不作为结算依据。乙方已对施工现场充分了解，并认可施工现场已满足施工要求。并在报价中已充分考虑了现场风险，并承诺愿意承担不可预计风险。
3、付款方式：进场施工15万元做为乙方的生活费(从工程款中扣除)第40个工作日付3万元做为乙方的生活费(从工程款中扣除))。工程竣工后，甲方、乙方联合验收付款至工程款的80%经消防及甲方、业主联合验收合格及完整的工程竣工结算资料(含工程量计算底稿)后天内完成竣工结算的审计工作，甲乙双方无异议签字后个工作日内，付清95%工程款，余款作为保修金，保修期为2年，保修金期满一年一次性付清保修金，保修金不计利息(如有保修扣、赔、罚款，支付时一并扣除)。
第六条：材料申报、领用、使用、审核管理：1天申报，
一般材料须提前4天申报，经甲方专业主管审核后，送交甲方材料部，如因乙方未按要求提前申报，造成工期延误、工人窝工由乙方承担责任。乙方根据工程需要，如实申报材料的用量，如乙方申报量超过实际使用量，乙方须全额承担甲方的损失。
3、现场所有材料甲方均堆积在地下室顶板上的材料堆积点。由乙方搬运至施工面，(甲方不提供搬运工具，须乙方自带)
第七条：工程质量及验收标准
1、本工程必须符合甲方及政府主管部门的各项要求，符合设计施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范标准、验收规定。
第八条：安全施工
1、乙方在遵守现行国家《建设工程安全文明管理办法》和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方提出的有关施工安全的要求。
2、乙方在施工过程中，现场必须配备灭火器，严格用火及用电管理，确保施工安全。在施工期间如乙方发生施工人员伤亡事故、质量事故、火灾事故，或者乙方施工中给第三人造成人身及财产损失，由乙方承担一切法律和经济责任。
第九条：质量保修
1、本工程质量保修期限为年。保修期从甲方验收合格之日开始计算。
2、在保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，必须保证通讯畅通，与甲方能够随时取得联系。
乙方联系手机：乙方联系人：，必须随时保证通讯畅通。
3.保修期责任区分。因乙方施工质量等原因造成的维修，所产生的费用由乙方承担;因甲方使用不当、管理不严、人为损坏等原因造成的维修，所产生的费用由甲方承担。
第十条：双方的权利和义务
1、甲方负责为乙方提供三级电源驳点(到施工楼层)，水驳点到施工楼层处，以后的由乙方自行负责接驳。
2、甲方负责协调总包及其他单位施工的相关事宜。
3、乙方在合同签订前向甲方提供承包人、所有进场施工人员身份证明、特殊工种专业操作证书等相关资质证明。
4、乙方负责装饰工程的施工、安装、调试、质保服务及施工范围内所有涉及装饰方面的验收协调，并向甲方提交全套验收资料，甲方提供电子版的资料表格。
5、乙方承诺严格按照甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动，如有变更以书面的变更通知单为准。
6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予赔偿。
7、乙方承诺严格按照设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，施工过程中发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告，并提出合理化建议。施工过程中发现设计有不合理的主动及时向甲方报告，并提出合理优化建议，甲方按产生的经济效率给予乙方适当奖励。
8、工程具备隐蔽条件或达到验收部位，乙方进行自检并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式(或电话)通知甲方和监理工程师验收，通知包括隐蔽和中间验收的内容，验收时间和地点，乙方准备验收记录。验收合格，甲方或监理工程师在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方在甲方或监理工程师限定的时间内修改合格后重新验收。
11、乙方承诺配合甲方做好工程验收与交接工作.
12、工程竣工检测合格后未移交甲方提供的设备，造成损坏的由乙方负责赔偿。
13、乙方承诺在施工过程中做好其他单位已完工程的成品保护工作，并承担由此造成破坏的损失。
14、施工现场不提供任何住宿和办公用房条件，乙方施工人员须在甲方租的房子里面住宿但不许煮饭做菜，吃饭须乙方自行在外解决!
15、乙方必须接受总包管理，承担被总包管理内容中相应职责并与总包单位办理相应手续。
16、乙方在施工现场须遵守甲方和总包方进出物资管理的规定并自行保管。
17、乙方服从甲方、总包单位的施工作业面总体安排。
18、乙方承诺施工过程废弃物每天及时清除干净。
19、乙方承诺接受业主、政府相关部门检查，如乙方因违规造成业主、政府部门罚款，乙方承担相应的费用。
20、乙方承诺办理人身意外伤害、建筑工伤保险等各种相关保险，并承担由此产生的费用。
第十一条：违约责任、索赔
1、1、合同签订前，乙方承诺保证民工不到劳动局投诉或政府部门上访，如有发生上访甲方有权从工程款中直接支付给民工，造成的所有损失由乙方承担。乙方工程完工后，经甲方验收合格，民工工资全部结清无安全罚款，甲方在7天内将该工程约定的工程款无息一次性全额付给乙方(扣除垫付的民工工资和安全罚款)。
2、工期如未按合同约定时间节点完成，每延误一天，乙方承诺：元/天的违约金。乙方承诺：如未按要求投入确保工期的足额工人人数，甲方有权终止合同(或甲方同时安排工人进场所产生的费用从乙方工程款中扣除)，并赔偿甲方延期损失。
3、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过质检站等政府主管部门的检测、验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过验收，如未按要求返工，甲方有权终止合同，并赔偿甲方延期损失。
4、如乙方因工程质量、施工工人人数、节点进度未能达到甲方的要求导致合同终止乙方退场，将视为乙方放弃所有工程款!
第十二条：附则
1、本合同正本四份，双方各执二份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部份，与本合同具有同等的法律效力。
合同订立日期：__________
合同签订地点：__________
甲方(公章)：__________乙方代表：__________
法定代表人：__________身份证号码：__________
电话：__________电话：__________
日期：__________日期：__________
样板房租用协议篇十二
1、及时为乙方提供准确的用车信息，并做好协调工作。
2、用车期间，甲方支付给乙方交通费，用车结束后，及时与乙方结算。
二、乙方职责
1、提供的'车辆手续齐全、状况优良，安全可靠并经交警部门年审合格，符合国家有关法律、法规规定上路行驶要求的车辆。
2、租用期内乙方发生的交通事故、违章、车内存放易燃、易爆物品等所造成的一切后果均由乙方自行承担，甲方不承担任何连带责任。
3、驾车司机应证件齐全、身体健康、责任心强且与所驾车型相符，经验丰富，技术娴熟，无违规、违章记录，驾车过程中严格遵守交通规则，严禁酒后驾车及开快车、急躁车，确保行车平稳安全。
4、车辆维修费、燃料费等一切费用自负。
5、学生在校期间，每周一凌晨4：____30分前必须赶到zz中心学校接前往凯里采购食堂物资的教师。
三、若因甲方要求超载、超速或运易燃、易爆物品等造成的事故或损失均由甲方承担。
四、费用结算：____至____往返按____元/车/次。
五、本协议未尽事宜，双方协商做出补充约定，补充约定与本协议具有同等效力。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即可生效。
甲方（签字）：________乙方（签字）：________
年____月____日____年____月____日
样板房租用协议篇十三
此协议于_____年______月______日由：
（2）________________（以下简称承租人）地址：__________________________双方共同制定。
一、双方经友好协商达成如下协议：
1.酒店方同意将号房间出租给承租人（以下简称出租房间），自_____年_____月_____日截止，租金不变。
2.酒店为承租人提供_______部分机电话。因线路原因，如承租方需加直线电话，分机电话将相应减少。
二、承租人同意。
1.自起租日开始5天内，向酒店支付相当于一个月租金（）的押金。此押金不包含利息，在合同期满时酒店退还给承租人。然而任何由于承租人违反合约而造成的损失，酒店，应从押金中扣取一部分或全部作为赔偿。
2.从承租开始第一天起及以后合同期内的每个月5日前，承租人需支付相当于每间每天___________元的全月租金。该价格不含电话费。电话费及其它费用应在每月月末支付。如有拖欠，将自拖欠之日起，每天加罚2％的滞纳金，如拖欠逾期30天，则视为承租方单方终止合同。
3.在承租期内没有酒店的书面同意，不得转换、转让或分租部分房间给其他人。
4.遵守酒店的规章制度。
5.不得使用出租房间进行任何非法及不道德活动。
6.未经征得酒店的书面同意，不得对出租房间做出任何改变。
7.出租房间的内部、地面、墙壁、顶棚及室内的装置，包括所有出租房间的门、窗、电器设施、排风扇、管道、线路应保持良好状态。
8.在接到酒店书面通知七日之内，赔偿不论是由于承租人疏忽还是由于承租人的服务员、职员、工人、客人或租人无法控制的因素造成的任何损坏的原有设施的更换费用。
9.在出租房间内不得做任何对建筑结构、设备、设施的任何一部分会产生伤害、损坏的活动。
10.在出租房间内不得安装使用除标准办公用品以外的任何设备、机器用品，未经事先征得酒店书面同意，也不得安装额外的电线。心须配电的办公设备，必须征得酒店批准同意，由酒店派电工进行安装。
11.允许任何酒店授权的酒店人员在任何合理的时间内进行出租房间检查，并完成必要的维修与保养工作。
12.除了指出酒店的地址、位置外，不得在与承租人有关的生意经营中使用酒店名称。
13.不得在出租房间或部分出租房间内存放易燃物、大量物品或做饭。
14.任何时间不得在出租房间内大声播放音乐、制造噪音。
15.不得改换出租房间入口门上现有的门锁、栓或其他装备，未经酒店书面痛意，也不得额外增加门锁、门栓或其他装备。
16.空调系统运转时，请保持门窗在关闭状态。
17.不得在出租房间外摆放任何物品。
18.合同期满时，归还出租房间内的所有原有设备，所有设施应保持在完好、干净、可出租状态，并清理掉所有个人物品。
19.分机电话不可做传真机使用，如承租方需安装直线或传真机，须征得酒店同意并由承租方支付相应费用。
三、特别提示。
1.酒店将对电动扶梯、电梯、公共照明、火警监视、空调系统的失灵或停止运转向承租人做出合理保证，但不能减少降低所应该付的租金或部分租金。
2.在任何情况下，酒店不对在出租房间内发生的丢失、盗窃向承租人做任何保证与赔偿，但可以协助承租人报案及公安机关调查。
3.酒店应为承租方提供信件、报纸传递、清除垃圾、卫生清洁等服务，并为出租房提供电视机一台、电视柜一个。
四、装修承诺。
酒店在承租方租期内，可能对酒店的某些部分进行装修，届时酒店将保证承租方员工正常出入，对因施工给承租方可能造成的影响，请承租方给予谅解，但不能减少所应该付的租金或部分租金。
五、终止协议：
在承租期内，双方都有权提前终止此协议，但应提前30天以书面形式通知对方，在扣除对酒店的所有未付帐款后，酒店应在协议终止后将承租方所付两个月押金退还承租方。
六、未尽事宜：
双方在执行合同时应保持诚意，在试图解决任何不符合之处时应采取友好态度，并且坚持相互信任的原则。
七、本合同及合同中的条款条件交由酒店、其继任或指派人监督执行。承租人也应履行义务，严格执行承租承担的责任。
酒店授权代表：承租人代表签名：
日期：年月日日期：年月日
样板房租用协议篇十四
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等互利，共同发展，优势互补的原则，经友好协商，达成合作建设"荣跃·银河首座"小区精装样板房协议：
一、甲方为乙方提供荣跃xx旗下的银河首座小区 栋 户型约 平方米、 栋 户型 约 平方米、 栋 户型 约 平方米三户房屋作为双方合作的"银河首座"样板房，该样板房的整体装修、家居产品、布置、风格以乙方经营的装修公司为主，由双方协商确定，以便设计规划出理想的样板房效果。
二、乙方为甲方提供整体装修、家具、家电、饰品的设计与展示。双方协商确定该样板房展示的装修及家居系列产品以乙方提供的清单所列产品为准，如日后需要改动，需甲乙双方共同协商，新增装修另列清单作为本协议附件。
三、乙方为甲方其业主客户提供乙方装修家居设计、咨询服务，并为其业主客户提供以下特惠活动，优惠如下：
2、凡拥有乙方团购凭证的业主客户或小区会员还可到乙方品牌门店享受特价产品优惠;
四、双方合作方式如下：
1、提供样板房装修、家居、装饰及家电：
即乙方为甲方提供样板房所需装修工程、家居、装饰及家电，但甲方须以现金或转账方式向乙方支付工程价格总额的50%，合计 ____元(大写：____ )作为提供装修工程的`保证金，合同期间乙方根据甲方提供的团购装修数量对样板间进行补贴，补贴比例：团购10-15套补贴工程价格总额的30%、团购15-20套补贴工程价格总额的40%、团购20-30套补贴工程价格总额50%、团购40套以上补贴工程价格总额的100%。
2、一次性买断样板间装修工程：
即乙方根据甲方需求提供样板间装修、家居、装饰及家电，甲方按乙方成本价一次性给付乙方总工程款的80%，合计 ____元(大写：____ )，乙方需要提供甲方项目所有户型装修方案两套及成本。
3、渠道合作共赢模式：
即乙方为甲方提供样板房所需装修、家居、装饰及家电，以甲方名义或甲方授权名义积极向其业主推荐乙方装修工程，并组织业主团购活动，乙方根据甲方业主客户在乙方消费的金额按照销售总额的10%比例给予甲方返还宣传推广费，合同期满，如返还给甲方的宣传。推广费用高于乙方所提供的样板房装修等工程协定总价格，超出部分以现金返还。
五、甲方须确保乙方所提供的装修工程内的家居产品、装饰、家电的安全，如有遗失或破损，则按双方约定的产品价格的50%进行赔偿。
六、乙方提供买断式合作的样板房装修、家居的日常保养、清洁卫生由甲方负责，每月定期对提供的装修、家居等进行维护保养。
七、其他相关约定：
1、装修的实景照片允许各合作方在其各网站上公开。
2、协议期满后，甲方由权对所展示的样品做任何处理。
八、未尽事宜，双方协商解决，如双方协商未达成一直，交由合同签署地仲裁委员会进行仲裁解决。
甲方：____ 乙方：
代理人：____ 代理人：
日期：____ ____日期：
样板房租用协议篇十五
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作天江郦城样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点: 天江郦城a栋804室、c栋802室、c栋604室 。
1.2 工程内容以甲方批准。
1.3 工程承包方式：
（1） 包工、包全部材料及窗帘；
（2） 开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及
植物
。1.4 工程期限 天。
开工日期年月日。
竣工日期年月日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为（人民币） 元，金额大写： 。
第二条 合作方式
3.1 甲乙双方各承担开发项目25%的费用 元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）
3.2 甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。
3.3 乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。
3.4 恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的.广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到2009年11月30日。
第三条 利润分配
4.1 利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。
4.2 分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）
第四条 免责
如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。
第五条 违约责任
5.1 本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，任一方不得擅自变更或
解除合同，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
5.2 因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5.3 因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
第六条 工程价款支付方式
6.1 工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
6.2 本样板房成本价：
(1) a栋804室以万元作为本工程的成本价；
(2) c栋802室以万元作为本工程的成本价；
(3) c栋604室以万元作为本工程的成本价；
6.3 在此期间，
(1) 若开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；
(2) 若售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；
(3) 若开发商未售出或售出价格低于9.2约定成本价，则开发商按9.2约定成本价支付款项。
(4) 甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
第七条 透明化
具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
第八条 其它
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
第九条 附则
9.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
9.2 甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。
9.3 本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
单位名称：重庆市创达装饰工程有限公司单位名称：
（公章）（公章） 法人代表：刘 洋法人代表：
年 月 日年 月 日
样板房租用协议篇十六
甲方：__________
乙方：__________
签订日期：__________
发包单位：__________
设计单位：__________
发包单位委托设计单位承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容
名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包单位应向设计单位提交的有关资料及文件：
第四条设计成果及所有权
1、设计单位应向发包单位交付的设计资料及文件：
2、设计成果的所有权
只要发包单位按本合同约定支付设计费，则设计单位在提供服务过程中所制作与提交的图纸、说明书等设计成果之所有权、知识产权归发包单位所有。未经发包单位同意，设计单位不得擅自向他人披露、提供或用于宣传、展览，否则应承担相应的责任。
第五条本合同设计收费
估算为人民币整。设计费支付进度详见下表。
说明：
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
3、在具备合同约定付款条件后，设计单位应先向发包单位提出付款申请并提供真实、合法、合规的有效发票，发包单位在收到发票后向设计单位进行付款;否则，发包单位有权拒绝向设计单位支付任何款项，且不承担迟延付款责任。若设计单位提供的发票被税务机关认定为不合格，不能在税前列支，设计单位应向发包单位赔偿由此而引发的全部经济损失，并按照发包单位要求重新出具合格发票。
第六条双方责任
6.1发包单位责任：
6.1.1发包单位按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计单位提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包单位不得要求设计单位违反国家有关标准进行设计。
发包单位提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，设计单位按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限10天以上时，设计单位员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包单位变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计单位设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包单位应按设计单位所耗工作量向设计单位增付设计费。
在未签合同前发包单位已同意，设计单位为发包单位所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3发包单位应保护设计单位的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计单位同意，发包单位对设计单位交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包单位应负法律责任，设计单位有权向发包单位提出索赔。
6.2设计单位责任：
6.2.1设计单位应按国家技术规范、标准、规程及发包单位提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计单位采用的主要技术标准是：gb50016-20__《建筑设计防火规范》、gb50352-20__《民用建筑设计通则》、jgj16-20__《民用建筑电气设计规范》、gb50015-20__《建筑给排水设计规范》、jgj50-20__《城市道路和建筑物无障碍设计规范》等。
6.2.3设计单位按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包单位交付资料及文件。
6.2.4设计单位交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计单位按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包单位及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计单位仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包单位适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.5设计单位应保护发包单位的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包单位提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包单位造成经济损失，发包单位有权向设计单位索赔。
第七条违约责任：
7.1设计单位承诺，在未得到发包单位同意的情况下不得单方终止合同，否则赔偿由此给发包单位造成的各项损失。发包单位承诺，在设计单位未违反本合同约定的情况下且设计单位不同意终止本合同时，不得单方面终止合同。否则赔偿由此给设计单位造成的各项损失。
7.2在合同履行期间，发包单位要求终止或解除合同，设计单位未开始设计工作的，不退还发包单位已付的定金;已开始设计工作的，发包单位应根据设计单位已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.3发包单位应按本合同第五条规定的金额和时间向设计单位支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计单位有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包单位。发包单位的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包单位均按7.2条规定支付设计费。
7.4设计单位对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计单位员错误造成工程质量事故损失，设计单位除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计单位责任大小向发包单位支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。
7.5由于设计单位自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.6合同生效后，设计单位要求终止或解除合同，设计单位应双倍返还定金。
7.7设计单位保证其在签署合同时在合同中注明的单位名称、单位地址、法定代表人、委托代理人、联系电话、传真、e-mail、邮政编码、开户银行及帐号真实有效，如有变更，应在变更后的5天内书面形式通知甲方，否则发包单位无须承担因此产生的通知延误或送达不能的责任;发包单位按设计单位留存的单位名称、单位地址、法定代表人、委托代理人、联系电话、传真、e-mail、邮政编码发送通知的，在信函(包括但不限于挂号信、快递、ems等)、传真以及e-mail发出后即视为送达。
第八条其他
8.1发包单位要求设计单位派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计单位为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包单位自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计单位交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计单位另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计单位不得指定生产厂、供应商。发包单位需要设计单位的设计单位员配合加工定货时，所需要费用由发包单位承担。
8.4发包单位委托设计单位承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
8.7本合同一式贰份，发包单位壹份，设计单位壹份。
8.8本合同经双方签章并在发包单位向设计单位支付订金后生效。
8.9本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.11其它约定事项：
发包单位名称：__________设计单位名称：__________
(盖章) (盖章)
法定代表人：__________(签字)法定代表人：__________(签字)
委托代理人：__________(签字)委托代理人：__________(签字)
住所：__________住所：__________
邮政编码：__________邮政编码：__________
电话：__________电话：__________
传真：__________传真：__________
签订日期：________年____月____日
样板房租用协议篇十七
乙方：中山市东升镇xx装修工程部
现甲方有样板房三间，位于中山市东升镇xx花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：
一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量
1、内容范围：该工程的`内容范围包括：室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设施等。(详细见室内装修预算表)
2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。
3、工程完成时间：2004年6月10日。
4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。
二、乙方责任：
1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在2004年6月10日前必须完成全部工程。
2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。
3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。
三、本合同工程总值人民币：149500元，大写：壹拾肆万玖仟伍佰元整。(包开发票)
四、合同结算使用税局统一发票。
五、付款方式：
本工程经甲方验收完成后付款50%，即75000元，余款50%，即74500元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。
六、保修服务：
乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。(由甲方售出、业主验收后起计算)，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。
七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。
(盖章)
乙方：中山市东升镇xx装修工程部
(盖章)
20xx年 月 日
乙方：__________市东升镇__________装修工程部
地址： 电话：____________________
现甲方有样板房三间，位于__________市东升镇_____花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：
一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量
1、内容范围：该工程的内容范围包括：室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设施等。(详细见室内装修预算表)
2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。
3、工程完成时间：_____年_____月_____日。
4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。
二、乙方责任：
1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在_____年_____月_____日前必须完成全部工程。
2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。
3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。
三、本合同工程总值人民币：__________元，大写：_________________________。(包开发票)
其中：
四、合同结算使用税局统一发票。
五、付款方式：
本工程经甲方验收完成后付款50%，即__________元，余款50%，即__________元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。
六、保修服务：
乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。(由甲方售出、业主验收后起计算)，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。
七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。
甲方：__________市_____房地产开发有限公司
(盖章)
乙方：__________市东升镇_____装修工程部
(盖章)
_____年_____月_____日
样板房租用协议篇十八
为了确保租赁合作顺利进行，保障安全，经协商，甲乙双方达成协议如下：
一、车辆
乙方提供给甲方的车辆________________（车牌号）手续齐全、车况良好，安全可靠并经交警部门年检合格，符合国家有关法律、法规规定上路行驶要求的车辆。
二、出车时间及费用
出车时间以甲方统一调度为准；
甲乙双方另行协商。出车期间，每月租金为1200元，以实际出车天数计算，每月结算一次。
三、双方职责
1、甲方职责
（1）自车辆租赁合同签订日，车辆所有车辆违章归甲方处理。
（2）用车期间，用车费用由甲方承担，且出现任何交通事故产生赔偿额外费用归甲方处理并承担。
2、乙方职责
（1）乙方按租车时间，合同签订日前违章归乙方责任。特殊情况，甲乙双方依照协商结果执行。
（2）驾车司机应证件齐全，身体健康、责任心强且与所驾车型相符，经验丰富、技术娴熟、无违规违章记录，驾驶过程中严格遵守交通规则，严禁酒后驾驶及开快车、急躁车，确保行车平稳安全。自觉遵守交通规则，确保行车安全。
（3）严格按照车辆核定乘员数组织乘车。
四、协议有效期为_____年_____月_____日―― _____年_____月_____日，协议到期后在双方均同意的`情况下，可续签租车协议。
五、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。本协议自双方当事人签章时生效。
甲方（签章）__________
乙方：__________（签章）
代表人签字：__________
_____年_____月_____日
样板房租用协议篇十九
甲方：
乙方：
根据中华人民共和国相关法律法规的规定，甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，就乙方租赁甲方停车场停放车辆一事，签订如下合同，双方共同遵守：
一、甲方将位于东关大街停车场内，面积约平方米停车场地提供给乙方使用。甲方按每月元收取乙方场地使用费。
二、场地使用期限自年月日起至年月日止，场地使用费按半年缴纳一次。
三、甲乙双方的权利和义务：
1、甲方提供停车场固定停车位的使用，并保证停车位在租赁期间的正常使用，因甲方场地原因引起的纠纷，由甲方协调处理。
2、甲方为乙方提供停车场地的使用管理服务，乙方在使用过程中须遵守甲方车场的管理制度、听从指挥。
3、甲方负责车场场地及设施的安装、维护、保养，保证场地的正常使用功能。
4、乙方有权按协议规定的位置合理使用停车场地停放车辆。甲方要尽到对车辆油和轮胎的保管责任，如因甲方责任造成损失的，须予相应赔偿。
方无关。同时，非因不可抗力，甲方不能单方面终止本合同的执行，如因甲方原因造成乙方不能继续使用合同约定的场地的，甲方须赔偿乙方因此而造成的损失。
五、合同期满后，乙方仍按本合同约定使用停车场地并缴纳约定的场地使用费，乙方享有优先使用权。
六、本合同执行过程中若出现争议，双方应协商解决，协商不成可提交当地人民法院诉讼解决。
七、本协议自双方签字盖章起即时生效。双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日年月日。
样板房租用协议篇二十
一、甲方为乙方提供房产旗下的银河首座小区栋户型约________平方米、栋户型约________平方米、栋户型约________平方米三户房屋作为双方合作的"银河首座"样板房，该样板房的整体装修、家居产品、布置、风格以乙方经营的装修公司为主，由双方协商确定，以便设计规划出理想的样板房效果。
二、乙方为甲方提供整体装修、家具、家电、饰品的设计与展示。双方协商确定该样板房展示的装修及家居系列产品以乙方提供的清单所列产品为准，如日后需要改动，需甲乙双方共同协商，新增装修另列清单作为本协议附件。
2、凡拥有乙方团购凭证的业主客户或小区会员还可到乙方品牌门店享受特价产品优惠;
四、双方合作方式如下：__________
1、提供样板房装修、家居、装饰及家电：__________
即乙方为甲方提供样板房所需装修工程、家居、装饰及家电，但甲方须以现金或转账方式向乙方支付工程价格总额的50%，合计________元(大写：__________ )作为提供装修工程的保证金，合同期间乙方根据甲方提供的团购装修数量对样板间进行补贴，补贴比例：__________团购10-15套补贴工程价格总额的30%、团购15-20套补贴工程价格总额的40%、团购20-30套补贴工程价格总额50%、团购40套以上补贴工程价格总额的100%。
2、一次性买断样板间装修工程：__________
即乙方根据甲方需求提供样板间装修、家居、装饰及家电，甲方按乙方成本价一次性给付乙方总工程款的80%，合计________元(大写：__________ )，乙方需要提供甲方项目所有户型装修方案两套及成本。
3、渠道合作共赢模式：__________
即乙方为甲方提供样板房所需装修、家居、装饰及家电，以甲方名义或甲方授权名义积极向其业主推荐乙方装修工程，并组织业主团购活动，乙方根据甲方业主客户在乙方消费的金额按照销售总额的10%比例给予甲方返还宣传推广费，合同期满，如返还给甲方的宣传。推广费用高于乙方所提供的样板房装修等工程协定总价格，超出部分以现金返还。
五、甲方须确保乙方所提供的装修工程内的家居产品、装饰、家电的安全，如有遗失或破损，则按双方约定的产品价格的50%进行赔偿。
六、乙方提供买断式合作的样板房装修、家居的日常保养、清洁卫生由甲方负责，每月定期对提供的装修、家居等进行维护保养。
七、其他相关约定：__________
1、装修的实景照片允许各合作方在其各网站上公开。
2、协议期满后，甲方由权对所展示的样品做任何处理。
八、未尽事宜，双方协商解决，如双方协商未达成一直，交由合同签署地仲裁委员会进行仲裁解决。
甲方：__________乙方：__________
代理人：__________代理人：__________
日期：__________日期：__________
样板房租用协议篇二十一
为了与各类媒体建立互惠、互利，共同发展的良好合作伙伴关系，特向各类媒体提供影棚、器材租赁优惠价格服务。
1.甲方向乙方提供_________平方米摄影场地及所需灯具。费用以_________元次/日计。（拍摄人员进棚工作到离棚结束）。
2.在影棚拍摄时，甲方不限乙方的拍摄时间及闪光灯使用数量。
5.乙方租用甲方配套闪光灯外拍时（两只电箱、五只灯头），12小时内费用按________元次/日计算。超时按正常租赁计算。
6.乙方租用甲方相机及配件时，租赁费用按正常报价_________折起计算。乙方在使用相机及配件时，造成器材损坏由乙方负责赔偿。
7.租用器材时间从客户领取到器材开始计算。
8.租用配套闪光灯及摄影器材外拍时，采取甲方跟随工作人员方式。甲方工作人员的一切费用由乙方承担。
9.乙方在使用甲方一次性摄影物品时，甲方只收取该物品的成本费。
10.乙方在租棚及器材时，应提前三天向甲方预定。如有变化应及时通知甲方。
11.乙方在发表作品时，应署名场地、器材提供：_________专业摄影棚，并留送样书一册。如乙方不予甲方署名。甲方将取消乙方享有的优惠租棚及器材的资格。甲方有权按正常租赁报价向乙方收取租棚及器材费用。
甲方（签章）：_________?乙方（签章）：_________。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/12460734.html】
