合同是法律关系上具有约束力的一种书面文件，用于明确双方的权利和义务。如何确保合同的有效性与合法性？合同签订后，请妥善保存原件，并注意合同履行期限。
分体空调维保合同篇一
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
为了保障国家和人民生命财产安全，防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作，一旦发生火灾，不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。为此需要对消防工程进行维护保养，以保证消防设施的正常运行。现甲方将消防设施的维护保养委托给乙方承担。为了明确责任，分工协作，互相配合，经双方协商同意，特订本合同如下：
第一条：维护服务的消防工程名称：
第二条：维护服务的消防工程地址：
第三条：维保服务的消防工程范围：
第四条：维修服务的消防工程维护内容要求：
一、消防设施维护范围火灾自动报警系统的维护范围包括：
1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统；3、消火栓系统；4、消防联动系统；5、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路。
系统检测过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合，否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。
二、消防系统中各子系统的服务范围。
1、火灾自动报警系统。
（1）对火灾报警系统作定期检查和试验。
a、对火灾报警控制器的各功能进行试验。
b、采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
c、每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。
（2）对消防系统联动设备作定期检查和试验。
a、每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。
b、每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。
c、每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。
d、每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。
e、每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。
（3）对火灾自动报警系统检查。
2、消火栓系统。
（1）每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。
（2）每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。
（3）每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。
（4）每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。
（5）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。
（6）每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。
3、自动喷水灭火系统。
（1）每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。
（2）每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。
（3）每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换。
（4）每季对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时贵单位更换，当喷头上有异物时及时清除。
（5）每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。
（6）每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
（7）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。
（8）每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助贵单位处理。
4、防火分区。
（1）每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。
（2）每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验。检查其性能。
5、防排烟系统。
（1）每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
（2）每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。
（3）每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。
6、应急照明疏散指示。
（1）每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
（2）每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。
7、其它。
（1）每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。
（2）每半年检查消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。
（3）每季度试验消防电源末端的切换功能。
三、维护标准。
（1）保证系统正常工作。
（2）维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。
（3）设备发生故障，我公司接收到故障信息或接到使用方通知12小时内派人到达现场，24小时内检查解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。
四、建筑消防设施检查维修保养服务方式在维保期内，对双方共同确认的维保范围内设备统一由我根据要求进行检查、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件所产生的费用由贵单位承担。
第四条：维护费用：
年月日至年月日，年维护费为元。
第五条：双方责任：
一、甲方责任：
1、甲方应安排专人负责该消防系统的日常管理和监护，并按消防规范的要求，对火灾报警控制器及所有供水总闸，压力表及附属组件进行日检，并填写好系统运行日登记表及日检表。
2、甲方一旦发现故障不能自行排除时，应及时果断采取有效的措施控制事态的发展，同时以电话方式通知乙方，乙方在与甲方联系确认后24小时内，必须派员到现场进行处理。并根据实际情况，填写维修记录，甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。
3、甲方必须按本合同按时付给乙方维护款，不得以任何理由拖欠应付款项，如发生拖欠款项现象，除按《经济合同法》规定承担责任外。其间，该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。
4、甲方应向乙方提供该工程的全部消防图纸资料及有关设备的材料，以利乙方能顺利地进行维护。
二、乙方责任：
1、乙方根据维护细则定期进行月检、季检、年检，同时对工程范围内的设备进行维护保养，每次维护保养工作完成后，分别由双方负责人签字存档。（注：年检和季检的当月不再进行月检）。
2、乙方在月检、季检和年检的维护工作完成后，应做出维护报告书，经由甲方现场负责人由签字后存档。在不定期巡检期间，若甲方通知乙方到现场，乙方两次不按时到达现场处理故障，视为违约，由此造成的损失由乙方负责。
第六条：消防工程维修服务合同的期限及付款时间：
1、消防工程维护服务合同期为一年，自盖章之日起生效。期满后自动失效。维护保养时间：年月日至年月日。该合同期满时，乙方有优先续签合同的权利。
2、甲方与乙方签订合同后七日内支付50%维保款，待维保期满后十日内付清剩余款项。
第七条：其它。
第八条：本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份。
甲方：乙方：
公司代表：公司代表：
联系人：联系人：
电话：电话：
年月日年月日。
分体空调维保合同篇二
甲方：
负责人：
乙方：
负责人：
根据《xxx合同法》及其他有关法律、法规明文规定，在平等、自愿、协商一致基础上，就乙方向甲方维保空调事宜，甲、乙双方达成如下协议：
一、乙方负责维修未来城婴童天地商场一至三楼中央空调及排送风系统;。
二、乙方维修内容为：
冷却系统(含主机冷凝器、冷却塔、冷却管道)清洗维护;冷冻系统(含主机蒸发器、锅炉、冷冻管道)清洗维护;风机盘管清洗维护;空调系统维护保养一年。
三、乙方保证于20xx年5月20号前完成首次保养确保正常运行，维保后空调如数交付之日起一年内，空调再次发生故障时，乙方应及时免费保修。
四、乙方必须保证空调拆卸后完好无损，承担维保期间保管拆卸空调配件，保证维护后安装固定。如配件丢失，由乙方承担责任。商场空调出现问题，乙方需即时负责维修，出现重大事故，由乙方自行承担。
五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方，也不得擅自更换不需要更换空调零部件。确需更换，应通知甲方，并保证更换零部件与原装部件一致或与整机功能性能匹配。
六、付款方式及金额：在本合同签定后，甲方中央空调首次清洁验收合格后，支付乙方空调维保费5000元;第二次在冬季维保验收合格后支付4000元;第三次支付在合同到期当月月底，支付剩余3000元。合计总费用：元(大写：壹万贰仟元整)注：如设备(主机、锅炉、冷却塔、风机盘管等)须更换配件，或维修电机，费用则由甲方负担。清洗空调耗材由乙方自行负责。
七、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼。
八、本合同未尽事宜，经合同双方共同协调，作出补充规定，补充规定与本规定具有同等法律效力。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
20xx年xx月xx日。
分体空调维保合同篇三
甲方：
法定代表人：
系电话：xxxxxxxxx。
乙方：
法定代表人：
根据《xxx合同法》及其他有关法律、法规明文规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方维修空调事宜，甲、乙双方达成如下协议：
一、乙方负责维修甲方办公室的30台空调（挂机）。
二、乙方的维修内容为：
1、清洗空调；
2、添加制冷添加剂；
3、配置10个空调遥控器；
4、保障空调正常工作的其他维护内容。
六、甲方验收维修空调合格后，一次性支付乙方空调维修费、费用依据乙方维修工作内容核算（含税费）、其中：
1、空调清洗保养并添加制冷剂120元/台；
2、配置万能空调遥控器30元/个。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
20xx年xx月xx日。
分体空调维保合同篇四
甲方：
乙方：
按照《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及有关建设法规，结合本工程具体情况，为了明确双方在承保范围内的权利、义务和责任，经双方协商同意订立本合同，以示共同遵守。
第一条：工程概况。
1、项目名称：
2、项目地点：河北唐山迁西李兴庄。
3、项目内容：
a、保温材料及更换室外机组损坏部件的供货(北京采购)。
b、中央空调内水系统所有的辅助设备的检修和制冷系统的检修。
4、工程造价：本工程总的造价为：
第二条：双方责任。
甲方责任：
1、协调乙方施工及安装水、电、场地等条件，水电费根据用电由乙方支付;。
2、安排专人协调乙方工作;。
3、甲方保证乙方设备非乙方原因的正常运转，以便进行系统调试等工作。
乙方责任。
1、完成中央空调改造原空调系统保温管道及更换空调室外机组损坏部件的供货;。
2、乙方负责设备运输和安装中的安全和完整;。
3、乙方负责施工中安全管理，并承担相应的安全责任;。
4、配合甲方对其他工种的协调工作;。
5、乙方免费为甲方培训操作和维修人员。
第三条：合同价款及支付方式。
合同价款支付方式：经双方平等协商，乙方为了确保甲方工期和工程改造用的材料的质量乙方先期垫付合同款总额的95%即在北京购买材料和配件。一但乙方人员抵达甲方施工现场，甲方应立即付给乙方先期垫付合同款总额的95%即元，偿还给乙方。所有改造工程系统完成后一年内甲方应向乙方支付合同总额剩余的5%，即元(叁仟元整)。
第四条：合同工期。
开工日期：根据甲方书面通知(甲方在开工前10天内通知乙方)竣工日期：乙方人员抵达甲方施工现场接到甲方工程款后8天内完成。
第五条：工程实施。
1、乙方提供的工程所需材料、设备质量应符合国家标准或行业标准;。
2、如需进行设计变更或者工程量的变更，经双方协商一致，形成书面协议，经双方授权代表签字生效，作为合同补充文件，并相应调整工程费用。
第六条：保修期。
保修期：工程验收合格后中央空调系统保温保修为一年，更换制冷配件保修3个月，保修期内由于设备和工程本身的质量造成的故障，乙方免费进行修理和更换。
第七条：违约责任。
如甲方延误付款时间，除其后果由甲方承担外，并以该款总额的‰支付甲方。
第八条：合同争议的解决方式。
本合同在履行过程中如果发生争议，解决方式为：
1、当事人双方协商解决。
2、协商、调节或仲裁不成的，可以向工程所在地的人民法院提出诉讼。
第九条：附则。
本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
1、本合同自双方代表签字，加盖各方公章或者合同专用章即生效;。
2、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力;。
3、本合同如有未尽事宜，经当事人协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
分体空调维保合同篇五
按照《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、郑州市《建筑安装合同实施细则》的原则，结合本工程具体情况，双方就要建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：郑州市中心医院外科病房楼空调设备采购及安装工程。
工程地址：郑州市桐柏路中段195号建筑面积：54000㎡。
二、承包工程范围。
工程范围和内容：外科病房楼室内中央空调安装工程设备的采购、供应、安装施工、调试运行与验收和招标文件要求的其他内容。
1、本项目包括招标文件所含设备的供货。
2、本项目包含中央空调设备的材料供应、工程施工。
3、承包方式：包工包料、包运输、包工期、包质量、包协调、包安全生产、包文明施工、包调试、包劳保、包验收。
三、合同工期：总工期120日历天。
开工日期：20__年09月26日
完工日期：20__年01月24日
四、质量等级、标准质量标准：合格。
质量目标：争创优质工程。
五、合同价款。
总价金额（大写）：捌佰柒拾伍万元整（小写）：8750000、00元。
本合同总价包含合同工程承包范围和合同约定工作内容所发生的全部费用。
六、材料及设备供应。
甲方须在空调等设备运到后当日对设备的品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等予以验收并在验收单上签字确认。甲方在验收时发现乙方所供设备的品种、规格、型号、数量或质量不符合合同约定，应代为妥善保管，并须在收到设备之日起3日向乙方提出书面异议；必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，甲方须在安装运转后7日内向乙方提出书面质量异议。如乙方所提供设备确有质量问题，乙方应及时解决。甲方在上述期限内未进行验收或进行验收后未提出任何书面异议的，视为默认所交设备符合合同规定。甲方因使用、保管、保养不善等原因造成产品质量下降的，不得提出异议。
七、工程造价结算方法：
1、本合同签订后，乙方向甲方支付合同保证金贰拾万元整人民币。该保证金于乙方中标交易服务费后退还。
2、在甲方通知乙方进机房设备时间前3个月甲方向乙方支付设备总造价的20%订货款。
3、其他工程款按月进度工程量结算，25号报单月工程量，次月5号之前甲方向乙方支付上月工程总造价的80%进度款。
4、工程验收后10日之内甲方向乙方支付到全部工程总造价的85%。
5、工程完工验收后3个月内甲方向乙方支付全部工程总造价的95%。
6、留工程总造价的5%为质保金，质保期到期7日内甲方一次性支付给乙方。
八、双方责任。
甲方责任。
1）设方及其他施工队伍关系的协调，处理好现场遇到的具体问题。
2）对乙方生产的产品及安装质量现场签认。
3）甲方免费提供水、电等施工便利。
4）如因甲方工程款项不到位导致乙方无法施工或暂停施工的一切损失由甲方承担，拖欠严重时乙方有权解除合同，解除合同时甲方应付与乙方已完工的工程款项以及违约金。（违约金：消防工程总造价的20%）。
乙方责任。
1）严格按图纸设计要求施工，做到严把四关：
材料供货关：所供材料必须出具材质书、合格证、消防检测报告等资料。
文明施工关：确保安全生产、严格操作规程、规范安装。施工全过程确保安全。按照有关行业标准、规范施工，做到安全第一、质量第一，不准随意改变操作规程及降低施工标准。
环境卫生关：进场材料合理堆放，妥善管理。施工现场不准杂乱无序。搞好施工现场的环境卫生，做到人离场净，对安装垃圾及时处理、清运。
安全施工关：乙方应做好现场施工人员的安全教育工作，保证不出现任何安全事故，施工过程中做好成品保护的工作，在工程完工验收合格交付使用前由于设备、材料的任何损失损坏均由乙方承担。
2）在协调员的协调下，积极搞好与其它施工队伍的配合关系。
3）坚决做到安全第一，坚决杜绝任何事故的发生。若出现人身伤亡事故，由乙方承担一切经济损失。
4）委派为项目经理，全权负责施工现场一切事宜。
5）质量实行跟踪服务，保修期一年，从竣工验收之日起开始计算。1年内免费维修。
九、合同的生效。
合同订立地点：郑州市中心医院。
十、共同约定。
乙方应严格按设计图纸及现场实际变更进行施工，如因不符，乙方必须无条件按图纸设计要求及相关国家规范在甲方规定的时间内进行整改，如果达不到工期进度要求影响工期每天按工程总造价的1%赔偿损失，甲方不能按期付款，按总造价的1%赔偿。（大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况下造成的工期延误甲方应酌情考虑赔偿事宜）。
十一、本合同如有未尽事宜，双方可另行补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲、双方因合同发生争议时由双方协商解决。
以上合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字之日起生效。
发包人：（公章）。
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
分体空调维保合同篇六
甲方（全称）：
乙方（全称）：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程名称：_____。
工程地点：_____。
开工日期：合同签订后，预付款到账后两天内开工
工期：管路维修20天，压缩机更换5天。
合同工期总日历天数20天。
合同金额（大写）：壹拾万元整（人民币）100000元付款方式：合同签订后付合同款的30%作为开工预付款，压缩机更换完毕三日内再付合同款的30%，工程完工合同后付合同款的30%，余款在合同满一年付清。
乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
如一方违约对方有权解除合同，违约责任由违约方承担。
第八条要本着安全第一的原则，施工中的一切安全损失由乙方负责。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
分体空调维保合同篇七
甲方(全称)：
乙方(全称)：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第二条合同工期开工日期：合同签订后，预付款到账后两天内开工
工期：管路维修20天，压缩机更换5天。
合同工期总日历天数20天。
第三条维修内容。
第四条合同价款及支付方式。
合同金额(大写)：壹拾万元整(人民币);：100000元付款方式：合同签订后付合同款的30%作为开工预付款，压缩机更换完毕三日内再付合同款的30%，工程完工合同后付合同款的30%，余款在合同满一年付清。
第五条乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第六条甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第七条违约责任如一方违约对方有权解除合同，违约责任由违约方承担。
第八条要本着安全第一的原则，施工中的一切安全损失由乙方负责。
第九条合同签字生效双方各持一份。
第十条合同订立时间。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
分体空调维保合同篇八
甲方：
乙方：
依据及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，就空调维护保养事宜达成一致，同意签订本合同按双方的约定履行。
一、管辖范围内的各品牌空调系统提供有偿的维保服务、维保范围为：安装、维修、保养。
二、维修期限：协议以3年期限进行签订。
三、付款方式：维修任务完成，使用单位负责人签字统一结。
四、维保服务标准及内容：
严格按照各品牌空调维护保养册，进行空调维护保养。
五、甲方责任：
1、为乙方出入空调维保工作提供方便、
2、提供完整的空调技术资料。
六、乙方责任：
1、严格按公司空调维保手册向甲方提供空调维保服务。
2、接受甲方监督，确保服务到位。
3、在接到甲方报修通知后1小时赶到现场。
4、更换的故障零配件交甲方检查，配件价格详见配件价目表。
5、每次维修必须有维修单，并报使用部门及物业部门签字确认；合同外产生费用的维修项目物业公司工程部签字确认。
甲方：
乙方：
分体空调维保合同篇九
乙方：________。
根据《^v^合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就乙方维护甲方空调达成以下协议：
一、乙方负责维修未来城市婴儿天地商场一至三楼的中央空调和排气系统；
二、乙方维修内容如下：
清洗和维护冷却系统(包括主机冷凝器、冷却塔和冷却管)；清洗和维护冷冻系统(包括主机蒸发器、锅炉和冷冻管道)；风机盘管的清维护；空调系统维护一年。
三、乙方保证于20xx年5月20日前完成第一次维护，确保正常运行。自空调全部交付之日起一年内，乙方应及时免费保修。
四、乙方必须确保空调拆卸后完好无损，并在维护期间保存和拆卸空调配件，以确保维护后的安装和固定。如配件丢失，乙方应承担责任。如果商场空调出现问题，乙方应立即负责维修，乙方应承担重大事故。
五、未经甲方同意，不得将维修工作转包给第三方，也不得更换不需要更换的空调部件。如确需更换，应通知甲方，确保更换部件与原部件一致或与整机功能性能相匹配。
六、付款方式和金额：本合同签订后，甲方中央空调首次清洁验收后，乙方空调维修费5000元；冬季维修验收后第二次支付4000元；合同到期后第三次支付3000元。总费用万.00元(大写：12000元)注：设备（主机、锅炉、冷却塔、风机盘管等）必须更换配件或维修电机，费用由甲方承担。乙方负责清洁空调耗材。
七、本合同履行中发生争议的，双方应当协商解决；协商不成时，任何一方都可以向人民法院提起诉讼。
八、本合同未尽事宜，经双方协调，作出补充规定，与本规定具有同等法律效力。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
分体空调维保合同篇十
(一)一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。
(二)一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除造成的损失。
(三)甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日，应当向乙方支付延误部分费用%的违约金。
(五)因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。
(六)乙方的维护工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照%标准支付违约金。
(七)因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。
(八)因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复检费用。
第十三条：合同的解除。
(一)甲乙双方协商一致，可以解除合同。
(二)任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同，此外任何一方不得单方解除合同。
第十四条：争议解决方式。
本合同在履行过程中发生争议，有双发当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第种方式解决(任选一种)：
(一)依法向人民法院起诉;。
(二)提交仲裁委员会仲裁。
第十五条：其他约定。
(一)普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。
(二)维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙各保存一份，保存时间为4年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录应当与维护保养记录一并保存。
第十六条：附则。
本合同自鉴定后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
本合同一式份，甲方执份，乙方执份。
甲方(签章)乙方(签章)。
分体空调维保合同篇十一
辞旧迎新，在20xx年的最后一个月，我们迎来了空调上门维修服务的高峰期，这个月是冬天最寒冷的一个月，空调制暖就派上了大用场！，在这一个月的时间中我们经过不懈的工作，有了一些收获。同时也发现了一些问题，我们一边学习一边摸索，最终都把这些问题顺利解决了。
首先，使用空调进行取暖时问题就出现了——用户操作不当而引起的空调不制热、制热效果不好等问题时，我客服中心工程师在与用户经行电话解释时，会出现部分用户不接受，但是我们本着“用户的满意是我们永恒的追求”的服务宗旨，客服中心迅速安排技术人员进行上门服务。上门后我技术人员先测试机器是否真正存在故障，在排除故障并确认是用户操作不当引起的不制热、制热效果不好的问题时，我们都会耐心的给用户讲解空调的一些使用、保养常识。
其次，我中心在坚持“以质量求生存，以技术创品牌的发展方向”对乡镇技术人员进行强化培训，提升服务人员的服务素质。在本月走访乡镇经销商过程中，发现他们都有了很大进步。乡镇经销商认识到了“优质服务可以提升用户满意度，从而推动品牌竞争力。”这说明了我们每个月对经销商的技术、服务培训都是颇有成效的，以后我们要坚持把每个月的培训工作落到实处，这才能更加的满足用户对我们要求，从而提高用户的满意度。
最后，这个月我中心对所有安装工进行了特种作业证的资格培训，根据公司要求所有从事空调安装维修人员都必须有上岗证和特种作业证，两者缺一不可。这样不仅提高了安装及维修人员的安全意识，而且规范了我们的服务，提升了我们的形象。将我们的服务理念和服务宗旨处处落实。
让我们及众人之所长，用我们的服务质量和维修技术说话，打造一个优秀的服务团队，从而更好的为用户服务。
让我们高举格力的大旗，扬帆起航，迎接崭新的20xx吧！
分体空调维保合同篇十二
发包单位：(以下简称甲方)。
承包单位：(以下简称乙方)。
为满足客户要求，确保电梯安全可靠运行，依照《_经济合同法》中有关规定，经甲乙双方协商一致同意签订本合同，具体条款如下：
第一条、维护保养内容：
乙方严格按照国标对甲方电梯在原有的基础上进行周期性规范化的维护保养，每月最少保养2次，负责在电梯运行过程中的各种性能进行检查调整。
第二条、工程费用及付款方式：
1、甲方委托乙方维护保养电梯共部;。
2、维护保养费用：元/台/年，台合计：元，大写：
3、合同签订半年内，甲方向乙方付合同款总额的50%，合同到期后甲方向乙方付清合同款余额。
第三条、合同期限：
本合同定为年，自年月日至年月日。
第四条、甲方责任：
1、甲方应保证正确使用电梯，严禁违章操作，由于操作造成的一切损失，由甲方负责，电梯运行应有专人管理，并支持乙方维修人员的工作，电梯随机图纸资料提供给甲方复印件维修使用。
2、保证电梯的机房、各层厅门口、井道及底坑不能有各种液体注入、流入，不能堆放各种与电梯无关的物品，尤其是易燃、易爆、有毒物品。
3、提供与电梯有关的防火防盗设施，保证电梯所用动力和照明电源及接地系统。
4、如需对电梯所用动力电源进行断电、倒相等影响电梯正常运行时，必须提前通知乙方维修人员。
5、甲方发现电梯有异常现象应及时通知乙方，并负责电梯轿厢、厅门、处呼面板的清洁工作。
6、电梯损坏的零配件由甲方负责。
第五条、乙方责任：
1、服务时严格遵守甲方的有关制度规定。
2、严格按照国标对甲方电梯在原有的基础上进行周期性规范化地维修保养，负责对电梯在运行过程中的各种性能进行检查和调整。
3、提供全天候应急处理服务，并在接到报修通知后小时内赶到现场。
4、配合甲方完成政府对电梯的年度安全检查，所需费用由甲方支付。
5、在乙方保养或维修中因重大过失给用户造成的损失由乙方负责。
第六条、违约责任：
在履约过程中如一方违约，违约方应承担合同总价的20%的违约金。
第七条、争议的解决。
第八条、其它：
1、本合同在履行过程中，任何一方欲中止合同应提前一个月以书面形式通知对方，作好交接手续方可中止。
2、本合同有效期内，双方均不得授权他人或单位对电梯进行维修、换件改变其原性能的工作。
3、本合同不包括因不可抗拒因素造成的损坏，如地震、火灾等。
4、本合同规定在原有设备的基础上进行维修保养不包括中、大修及增加其它功能其费用协商解另计。
5、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
6、本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人或负责人(签字)法定代表人或负责人(签字)开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
签订日期：签订日期：
分体空调维保合同篇十三
为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障安全施工和各项工作的顺利进行，明确安全施工责任，保障企业财产和工程施工安全，保证项目工程顺利完成，________________（以下简称甲方）与_____________（以下简称乙方），就________________空调维修项目共同签订如下高空作业安全生产责任制协议：
一、乙方要严格按照空调维修高空作业安全的规定，全面贯彻执行《______________》等相关法律规定，切实把安全工作放在第一位；及时研究和处理安全作业中存在的突出问题，保障安全作业；对各类事故隐患进行及时有效的治理；建立和规范安全作业工作管理档案；认真完成安全作业的各项任务。
二、乙方维修负责人应为该项维修作业安全生产、安全保卫责任人，负责对本部维修人员进行安全教育和上岗前的职业培训，负责整个维修作业期间的安全生产和安全保卫工作；乙方必须加强对本部维修人员在进行维修作业时的管理和约束。
三、乙方高空作业人员必须持有相关高空作业上岗证件方可上岗操作；担任高处作业的人员必须身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压，心脏病等不宜从事高处作业病的人员，不准参加高处作业；凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业；高处作业均须采取防止坠落措施，方可进行。
五、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上或专为挂安全带用的钢丝绳上；禁止挂在移动或不牢固的物件上。
六、在进行高处工作时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面行走或逗留，工作地点下面应围栏或装设其他保护装置并设置足够的明显的警示标识，防止落物伤人。
七、在6级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气，应停止露天高处作业。
八、靠近电源线路作业前，联系相关单位拉闸停电。确认停电后方可进行工作，并应在工作区域设置绝缘挡壁，严禁在高压线下作业。
九、维修作业过程中若发现高空作业的安全设施有缺陷或隐患，务必立即停止作业，待问题处理解决后，方可恢复作业。
十、对危及人身安全的隐患，乙方应立即停止作业，进行整改。所有安全防护设施和安全标志等，任何人都不得擅自移动和拆除。
十一、明确甲、乙双方的安全责任，经甲、乙双方协商，现规定如下：
（一）甲方安全责任：
1．负责监督检查乙方维修作业现场的各种安全措施，特别是可能造成停电、触电、高处坠落事故的防范措施。
2．甲方对维修现场进行安全检查、监督。
（二）乙方安全责任：
1．进行维修前应对维修人员进行三级安全教育，必须做好各种安全防护措施后方可进行维修作业。
2．维修中维修人员绝对不允许违规操作，乙方负责人应现场安全检查监督，及时发现和纠正维修中的不规范行为。
3．乙方应加强现场安全管理，做到安全生产、文明施工。
十二、若因乙方原因违反本协议或在维修过程中操作不当发生安全事故及人身伤亡时，乙方应承担全部刑事责任和经济责任。
十三、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章当日起生效。
十四、附空调维修协议报价（________________空调维修报价单）。
甲方：________________。
协议代表：____________。
日期：________________
乙方：________________。
协议代表：____________。
日期：________________
分体空调维保合同篇十四
甲方：
乙方：
签约日期：________年____月____日
乙方承揽甲方商用空调整体工程的设备供给、设计、安装、调试、维修工作。为维护双方的合法权益，根据《^v^合同法》及其他相关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况。
工程名称：
工程地点：
二、合同总额：合同总造价为人民币金额小写元整，大写：佰拾万仟佰拾元整。
三、设备的验收：甲方应于货到当日内同乙方一起检查货物的规格、数量及完整情况，如发现损坏或规格、数量与合同规定不符时，应及时通知乙方，乙方应及时更换或补充。
四、设备的安装及调试。
1、安装前，乙方应有合理的施工组织安排和措施，保证工程质量和工期。
2、乙方严格按照甲方或设计人员提供图纸施工，若工程变更经甲方同意后进行。
3、乙方安装所必需的水、电、场地、与其它施工队伍的配合等，需由甲方负责协调、解决。
4、施工现场管理由乙方负责，甲方应指派专人作为工地代表，负责联系、协调解决施工中的问题。
5、乙方承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和有关费用。
6、设备的调试由乙方负责，甲方应指派有关人员予以协调，并提供试机所需的水电等必要条件。
五、维修范围及包修期。
若甲方操作失误造成的事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。从设备正式启用日起计18个月内为包修期。
六、甲方责任。
1、严格遵守合同所定付款方式，及时付款，若未按合同规定付款，乙方有权拒绝施工。
2、甲方负责协调乙方与主体施工方等之间的关系。
3、甲方向乙方提供必要的施工条件。
1.提供施工用水、电及工具库房。
2.满足乙方对施工现场的要求。
3.协调好各工序间的交接。
4.电源上线部分由乙方负责，乙方负责将电源引到室内风盘旁边。
5.甲方负责与物业协商机组的所放位置。
6.出风口、回风口的开口和恢复修补由乙方负责。
7.设备进厂后由甲方详细验货合格后，乙方开始施工，甲方现场指导施工。如发现设备损坏或规格、数量与合同规定不符时，应及时通知乙方，乙方应及时更换或补充。
8.外机到场由乙方吊装，乙方协调。
七、乙方责任。
1、乙方负责提供合格的空调设备并保证产品质量。
2、认真履行施工合同中所约定的条款，做到文明施工，如违章操作造成人员伤亡，责任由乙方承担。
3、严格执行现行国家空调工程标准验收规范。
4、认真执行公司售后服务政策，负责整机正常维护。
5、工程验收后为甲方培训中央空调操作管理人员一至两名。
八、工程变更：如工程发生变更，甲、乙双方互相提前书面通知，一同协商，双方签字生效，费用另计。追加的费用支付方式另行协商。
九、工程竣工。
设备安装完毕，甲方全面验收，若发现设备损坏或规格、数量与合同规定不符，应及时通知乙方，乙方应及时更换或补充。需要达到国家标准，视为验收全部合格。
十、付款方式与工期。
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款，若增加项目双方另行协商;。
2、本合同工程安装总价款为人民币：
1.合同签定后，甲方支付乙方定金元。
年____月____日，甲方付乙方元整向厂家交款定室内机组，收款后开始施工室内部分.
年____月____日，甲方付乙方元整向厂家交款提取室内，外机组，收款后开始施工室内外部分.
4.质量保证金元，于空调正式启用后________年内付清。
3、乙方按照上述日期和进度计划进行安装，因乙方原因导致工期延误的，每日按工程总价款千分之三进行赔付并赔偿因此造成的全部损失。
一、争议的解决：
甲乙双方对执行合同发生意见分岐时，应友好协商解决，如协商仍不能解决时，双方约定提交甲方所在地的人民法院解决。
二、免责条款：
由于不可抗拒因素如：战争、自然灾害、天气异常等.造成不能履行合同，免除乙方责任;由于甲方原因如工程款拨付不及时、施工期间停水、停电、施工中增加项目等原因.造成工期延误免除乙方责任。
三、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
________年____月____日________年____月____日。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/12707938.html】
