合同的签订是交易双方达成一致意见的法律行为,是商业活动的基本环节。合同内容应当具备可操作性,包括具体的条款、条件和限制。如果你对合同范本还不够熟悉,不妨查看以下范文参考。
古建筑承包合同篇一
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程,签订以下协议:
一、工程内容:
包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期:
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款:
经协商本合同总承包价款为人民币:壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
四、承建方式。
乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板,必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法。
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。
3、工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币:贰拾壹万陆仟元整。
4、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币:壹拾万零捌仟元整。
六、程质量要求:
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算:
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于三十三个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任:
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币20xx元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币1000元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保内容。
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限。
以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。十一、双方在施工中的几项规定:
1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工。
相关的合同范本·英文建筑合同·房屋建筑装修施工合同·建筑工程施工安全合同协议书·建筑安装施工合同·国际土木建筑工程合同·标准建筑工程施工合同范本2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合“三通一平”要求),施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置,提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地,乙方有权顺延施工工期。
4、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
5、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
6、工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。
十二、合同生效与终止:
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
古建筑承包合同篇二
随着人们法律意识的加强,我们用到合同的地方越来越多,它可以保护民事法律关系。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编精心整理的古建筑施工承包合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
发包方(以下简称甲方):__________公司
承包方(以下简称乙方):___________
经甲、乙双方协商一致,本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳 丽园小区景观 工程,签订以下协议:
一、 工程内容:___________
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、 工期:
1、 开工日期:本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止,共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。
2、 施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、 因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
4、 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
三、 工程合同价款:
经协商本合同总承包价款为人民币_______________________元(___________元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算。
四、 承建方式
1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承
建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工。
3、 施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。
五、 工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款:
1、本工程无预付款。
2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:支付次数分三次支付。
1、四角亭a亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给
该项工程款合同金额___________%。四角亭b亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。四角亭c亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。廊架c完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
2、工程全部完工后,付单项工程总费用(工程总价)的20%。
3、工程全部完工后三个月内,付工程总费用(总价,包括业主认可的签证、变更)___________%。
4、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付。
3、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣,扣除税率为3.41%)。
六、 工程质量要求:
1、 乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的`一切经济损失均由乙方负责承担。
2、 施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。
七、 工程竣工验收结算:
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。
八、 延期违约责任:
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。
九、 质保内容
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限
以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期,质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算, 期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
十一、双方在施工中的几项规定:
1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。
2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
十二、合同生效与终止:___________
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议, 补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
签名:___________(甲方) 签名:___________(乙方)
签订日期:___________ 签订日期:___________
-->
-->
-->
古建筑承包合同篇三
经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造________工程,签订以下协议:
一、工程内容:
(详见图纸)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期:
1、开工日期:本项目工程工期从年月个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
4、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
三、工程合同价款:
经协商本合同总承包价款为人民币:________。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
四、承建方式。
乙方对建筑工程包工、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、甲方负责提供所承建工程的饰面样板材料,必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责甲方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:支付次数分三次支付。第一次:工人进场后5月15日预付总工程费用的40%。
第二次:工程进入第二阶段7月1日预付总工程费用的30%。
第三次:工程进入最后阶段7月30日付总工程费用的30%。
(2)此合同所描述款项不含税金。
六、工程质量要求:
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算:
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的`签证清单进行结算,并于十个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任:
延误及经济损失由甲方负责。
九、质保内容。
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限。
以工程竣工验收合格之日起计算工程、水电工程质保期为六个月。保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
十一、双方在施工中的几项规定:
1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。
2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
十二、合同生效与终止:
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
委托代表:________。
委托代表:________。
签名:(甲方)________。
签名:(乙方)________。
签订日期:________
古建筑承包合同篇四
承包方(以下简称乙方):_________。
_______平米等工程(详见施工图纸)。
1、开工日期:_________本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止,共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
4、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元(十九万元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算。
1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工。
3、施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。
1、本工程无预付款。
2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:_________支付次数分五次支付。
3、四角亭a亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
(1)四角亭b亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
(2)四角亭c亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
(3)廊架c完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
(4)防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
4、工程全部完工后,付单项工程总费用(工程总价)的20%。
5、工程全部完工后三个月内,付工程总费用(总价,包括业主认可的签证、变更)10%。
6、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付。
7、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣,扣除税率为3.41%)。
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求。
及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的'事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。
甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期,质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算,期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。
2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
签名:_________(甲方)签名:_________(乙方)。
古建筑承包合同篇五
________________主体框架结构工程(详见图纸)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期:_________________。
1、开工日期:_________________本项目工程工期从_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止,共________________个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
4、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
三、工程合同价款:_________________。
经协商本合同总承包价款为人民币_____________:_________________。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
四、承建方式。
乙方对建筑工程包工、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、甲方负责提供所承建工程的饰面样板材料,必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责甲方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款:_________________。
(1)合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:_________________支付次数分三次支付。第一次:_________________工人进场后____________月____________日预付总工程费用的____________%。第二次:_________________工程进入第二阶段____________月____________日预付总工程费用的____________0%。第三次:_________________工程进入最后阶段____________月____________日付总工程费用的____________%。
(2)此合同所描述款项不含税金。
六、工程质量要求:_________________。
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算:_________________。
乙方于竣工后____________天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后____________天内组织有关部门进行验收,并于验收后____________天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于____________个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任:_________________。
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币____________元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币____________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保内容。
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限。
以工程竣工验收合格之日起计算工程、水电工程质保期为____________个月。保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
十一、双方在施工中的几项规定:_________________。
1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。
2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
十二、合同生效与终止:_________________。
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
合同附件一:_________________《工程款项支付表》。
委托代表:_________________。
委托代表:_________________。
签名:_________________(甲方)。
签名:_________________(乙方)。
签订日期:_________________
古建筑承包合同篇六
_______平米等工程(详见施工图纸)。
1、开工日期:_________本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止,共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
4、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元(十九万元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算。
1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工。
3、施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。
1、本工程无预付款。
2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:_________支付次数分五次支付。
3、四角亭a亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
(1)四角亭b亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
(2)四角亭c亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
(3)廊架c完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
(4)防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
4、工程全部完工后,付单项工程总费用(工程总价)的20%。
5、工程全部完工后三个月内,付工程总费用(总价,包括业主认可的签证、变更)10%。
6、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付。
7、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣,扣除税率为3.41%)。
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求。
及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。
甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期,质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算,期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。
2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
签名:_________(甲方)签名:_________(乙方)。
古建筑承包合同篇七
发包方(以下简称甲方):______。
承包方(以下简称乙方):_________。
一、工程内容:_________。
平米等工程(详见施工图纸)。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期:_________。
1、开工日期:_________本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止,共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
4、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
三、工程合同价款:_________。
经协商本合同总承包价款为人民币________元(________元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算。
四、承建方式。
1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工。
3、施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。
五、工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款:_________。
1、本工程无预付款。
2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:_________支付次数分三次支付。
1、四角亭a亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。四角亭b亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。四角亭c亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。廊架c完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
2、工程全部完工后,付单项工程总费用(工程总价)的20%。
3、工程全部完工后三个月内,付工程总费用(总价,包括业主认可的签证、变更)10%。
4、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付。
3、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣,扣除税率为3.41%)。
六、工程质量要求:_________。
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。
七、工程竣工验收结算:
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。
八、延期违约责任:
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。
九、质保内容。
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限。
以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期,质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算,期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
十一、双方在施工中的几项规定:_________。
1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。
2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
十二、合同生效与终止:_________。
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
签名:_________(甲方)签名:_________(乙方)。
签订日期:_________签订日期:_________
古建筑承包合同篇八
工程名称:_________。
合同价格:_________。
施工协议书武阳丽园小区四角亭景观工程190000.00元(十九万元整)。
发包方(以下简称甲方):_________承德xx公司。
承包方(以下简称乙方):_________。
一、工程内容:_________。
平米等工程(详见施工图纸)。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期:_________。
1、开工日期:_________本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止,共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
4、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
三、工程合同价款:_________。
经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元(十九万元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算。
四、承建方式。
1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承。
建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工。
3、施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。
五、工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款:_________。
1、本工程无预付款。
2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:_________支付次数分三次支付。
1、四角亭a亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给。
该项工程款合同金额60%。四角亭b亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。四角亭c亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。廊架c完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
2、工程全部完工后,付单项工程总费用(工程总价)的20%。
3、工程全部完工后三个月内,付工程总费用(总价,包括业主。
认可的签证、变更)10%。
4、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质。
保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付。
3、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣,扣除税率为。
3.41%)。
六、工程质量要求:_________。
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求。
及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。
七、工程竣工验收结算:_________。
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。
八、延期违约责任:_________。
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,
则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。
九、质保内容。
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限。
以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期,质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算,期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
十一、双方在施工中的几项规定:_________。
1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。
2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安。
全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建。
的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
十二、合同生效与终止:_________。
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲。
方将款项结清后合同即告终止。
十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
合同附件一:_________。
1、工程图纸2、工程预算书。
签名:_________(甲方)签名:_________(乙方)。
古建筑承包合同篇九
在人民愈发重视法律的社会中,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编帮大家整理的园林古建筑合同,欢迎阅读与收藏。
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程,签订以下协议:
包括我公司设计的.兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
1、开工日期:本项目工程工期从20xx年月日起至20xx年月日止,共个日历天
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
经协商本合同总承包价款为人民币:壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板,必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。
3、工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币:贰拾壹万陆仟元整。
4、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币:壹拾万零捌仟元整。
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于三十三个工作日内结算完毕。
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币20xx元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币1000元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工。
相关的合同范本·英文建筑合同·房屋建筑装修施工合同·建筑工程施工安全合同协议书·建筑安装施工合同·国际土木建筑工程合同·标准建筑工程施工合同范本2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合“三通一平”要求),施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置,提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地,乙方有权顺延施工工期。
4、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
5、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
6、工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
委托代表:委托代表:权先生
签名:签名:
签订日期:签订日期:
-->
-->
-->
古建筑承包合同篇十
绝大多数的古建筑通常都有屋脊及屋顶,而这更是为云层创造了一定的放电条件,由此应当遵守我国的有关防雷技术规范,根据我国的不同建筑物类别,以及不同的建筑物具体雷击次数,确定相应建筑物的防雷保护等级。与多年来专业古建施工经验相结合,认为对古建筑的电气设计防雷设计中,应当重视:避免古建筑的木结构遭受雷击情况;基于功能及美观的多样要求下,将下线都在电气结构的内部暗敷,根据古建筑的木材料结构特点,可以借助沿着建筑物的外墙内卡子明敷的方法,确保其能够相距10cm以上的间隔;采用圆铜材质的引下线以及接闪器,从而保障导电性良好。
3.2照明设计所应注意问题。
古建筑包括了较为优美的轮廓线条,通过设计电气系统,可以采用轮廓照明设计呈现出较好的照明效果,但是具体的轮廓照明设计不应过多出现。具体照明位置的选择,会直接对照明问题造成较大影响,更会对整体的形体塑造、景观类效果以及具体的光景气氛等,均存在较大的影响。比如,在对古建筑的庭院式设计电气过程中,不仅要求其照明设计景观能够形成比较精致且结构纹理比较细腻的墙面纹饰类光影图案,还应当有街道以及类似广场等比较开敞的`空间氛围。配电箱的外壳应当借助不可燃性材料,照明配电箱更应当采用电流保护等有关剩余电流动作断路器。
3.3古建筑电气设计火灾报警。
古建筑由于其本身木质材料的易燃特性,以及建筑结构设计的特殊,对整体的防火防灾有关要求相对较高。在古建筑的电气设计中,要重视火灾报警系统的安装。在安装过程中需要在对建筑物的外观不造成破坏的前提下,且选择较为合理的安装位置,完成有关设备及路由的安装及设计。以感烟探测器为例,首先确保主要选择的报警设备能够具备较高的灵敏度。在火灾发生的最初阶段,应及时地发出相应的警报信号。而且在木材燃烧之后,对所产生的烟雾浓烈程度加以有效探测。通过加强亭内空气的对流,对烟雾探测造成的具体影响情况加以克服。在确保部队古建筑的原本建筑结构不造成破坏的基础之上,在保证外观美感的前提下,完成有关报警设备的安装。古建筑具备了相应的开敞性、温度的整体变化相对较大,且形成粉尘类物质也比较多,因此需要对古建筑的电气设计火灾报警设备提出更高的准确性要求,确保其能够避免误报的情况,以此避免由于误报所造成的人员恐慌及其他损失情况。对整个系统加以维护的过程中,还应当尽可能的避免对古建筑的维护工作造成破坏。
4结语。
我国当前的古建筑是以木质结构为主,且整体的木质建筑结构也相对较为灵活多变,整体布局及精巧类装饰更是闻名于世,是我国民族在时代发展历程中的结晶。本次研究针对古建筑的电气设计有关的问题加以分析,并且探讨了古建筑电气设计的施工管理的关键技术问题,旨在能够确保古建筑达到实用艺术价值的基础之上,促进古建筑行业的进一步发展。
参考文献。
古建筑承包合同篇十一
工程名称:
发包方:
承包方:
签订日期;
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律/行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则,双方就新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致。订立本施工合同,供双方在施工过程中严格遵守:
3.本项工程预计费用约元人民币。
1、 单包:只包工,不包料
2、 双包:包工包料
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施 工带来的.扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
1. 工程款付款方式:
布管验收合格后支付工钱的%,水电完工后支付%,整体竣工验收合格后支付 %
2. 乙方承包内容:
1).水电开槽、布线、穿线、埋槽
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3).水电施工的穿墙、打孔、切割
4).开关面板安装
5).小五金、马桶、的安装
6).后期灯具的安装
3.工程结算方式:
按实结算:
总价结算: 元/平米(套内面积)
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 元违约金。
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向当地人民法院提起诉讼。
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 10 %支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2.甲方在入住前可以要求乙方 次来现场配合其他工种的交叉施工,超过 次部分每次甲方需支付乙方 元/天的劳务费。
3.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
甲方签字: 乙方签字:
甲方盖章: 乙方盖章:
年月日
古建筑承包合同篇十二
随着人们法律意识的建立,合同的用途越来越广泛,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编收集整理的伙食承包合同范本-承包合同,希望能够帮助到大家。
甲方:_________
乙方:_________
为了完善饭堂管理,保障员工的身体素质,确保办好饭堂伙食,为广大员工服务,并明确甲、乙双方的`责任,保障双方利益,特订立以下合约,甲、乙双方共同遵守。
一、饭堂伙食菜式及价格:
1、普通员工每天(早、午、晚三餐)的食费为_________元。(乙方每天提供_________个品种菜式供甲方选择)。早餐:价格 _________元/人,午、晚餐:各_________素菜+_________份素菜+例汤+米饭:价格各_________元/人。
2、管理人员每天(早、午、晚三餐)的食费为_________元。(乙方每天提供_________个品种菜式供甲方选择)。早餐:价格 _________元/人,午、晚餐:各_________素菜+_________份素菜+例汤+米饭:价格各_________元/人。
二、甲方责任:
1、提供厨房、住宿、水电、燃油、饭厅、台凳及费用支出;
2、提供冰柜、消毒柜、蒸饭用具、炉灶、水池、风扇等厨房大件设施;
3、第二天实际就餐人数须在当天下午6时前提供给乙方;
4、提供准确的开、用餐时间;
5、负责维持饭堂就餐人数的秩序(排队秩序);
6、负责办理有关的消防、环保等部门的手续和费用;
7、协助乙方对卫生环境管理工作;
8、对提供给乙方的厨房用具及电器设施须列出清单,经双方签名后各持一份;
9、甲方要按时结算伙食费。
三、乙方责任:
5、负责饭堂人员的相关费用(如厨房全部人员工资);
6、提供每周更新的菜谱给甲方;
10、厨房重地及物料房非相关人员不得随意进入;
12、不得随意带亲友进入甲方厂区内,车辆出入或所带物品应接受保安检查;
13、经常督促厨房员工注意卫生须知及做好饭堂膳食管理。
四、伙食费用结算方式:
甲方员工伙食费用由乙方先付,甲方以_________天结算给乙方,最迟不超过_________天支付当月伙食费用给乙方。
五、本合同未尽事宜,甲、乙双方可在今后的工作中共同协商或另订协议,同样具有法律效力。
六、本合约的期限为_________年,从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,期间任何一方要求解约的,须经双方协商后通知双方,并提前15天通知对方。
七、本合同经双方签字盖章即可生效,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
甲方代表人(签字):_________乙方代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
-->
-->
-->
古建筑承包合同篇十三
工程发包方(简称甲方):
工程承建方(简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定,遵循自愿、平等、公正和诚信的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。
第一条:工程项目及承包方式
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式: 工程由乙方包工不包料
第二条 工程承包范围及内容
1、乙方负责工程承建施工,具体内容以图纸与工程预算为基准。在施工中工程量如有变更,甲乙双方协商决定后,追加合同的相应条款及相关的工程款,乙方再施工。
2、依照甲方对工程的要求,工程图纸由甲方提供,乙方负责组织施工,工程竣工后由甲方进行工程验收(完工后三日之内)。
3、甲方提供工程施工条件,包括水、电、路、场地四通,乙方应严格遵守现场规章制度。双方应密切配合,保证施工安全、顺利的进行。甲方提供施工所需机械设备,场地四通甲方应在乙方施工人员进驻现场前落实到位。
4、因不可抗力或甲方人为造成分项工程无法进行或损失,乙方不承担责任,但甲乙双方应继续履行其它分项工程,待该项工程施工条件具备后双方应及时履行合同。
5、施工期间,甲方提供乙方人员的住宿。
6、施工过程中,工人的安全与工伤事故由甲方负责。
7、乙方施工人员进场后,甲方必须保证施工所需材料充足到位。如因甲方供应材料不及时致使乙方停工待料,甲方赔偿乙方一切经济损失。
第三条 工程质量等级 合格 。
第四条 工程开竣工日期
工程自 年 月 日至 年 月 日竣工。特殊情况工期顺延。
第五条 工程总造价
工程总面积按甲方提供数据重檐以台明为准,14米×18米,合计252平米。每平方米为3800元,合计 957600元(大写:玖拾伍万柒仟陆佰元整)。工程量若有变更,按现场实际工程量做财务总结算。
第六条 工程结算
合同签订后,由甲方预付给乙方工程总造价 5% 的进场费。乙方工人进入场地之后七日内由甲方付给乙方其相应的生活费用。每月25号由甲方支付乙方所完成的工程量的`相应工程款的85%。工程竣工甲方验收合格后,甲方付至乙方工程总造价的 97% 。余款一年后,无质量问题一次性结清。
第七条 违约责任及解决办法
1、因乙方原因造成工程承包合同违约,经济损失由乙方负责,甲方原因造成的损失由甲方负责。
2、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除,否则,须赔偿因此造成的一切经济损失。
3、甲乙双方发生争议时,可通过协商解决,协商不妥时,可以采取下列方式解决:
(1)向 所在地工商局 仲裁委员会申请仲裁。
(2)向 所在地 人民法院起诉。
第八条 其它
1、本合同未尽事宜,双方应及时协商并办理补充合同。
2、本合同双方各自代表签字和盖章后生效,在工程竣工及付清工程款后终止,自行失效。
3、本合同一式 四 份,甲乙双方各执 两 份。
甲方:(章) 乙方(章)
地 址: 地 址:
法定代表: 法定代表:
委托代理人:委托代理人:
电 话: 电 话:
开 户 行: 开 户 行:
帐 号: 帐 号:
邮政编码: 邮政编码:
年 月 日
古建筑承包合同篇十四
我国作为国际间闻名且拥有众多传统文明的国家,在我国境内遗留了诸多名胜古迹及动人的名人故事,与此同时更是留下了诸多相当的古遗迹及古建筑。就当前的历史记载有关文书来看,古建筑普遍存在一定的电气问题,需要考虑诸多因素对其加以重新考虑[1]。古建筑电气中更是有诸多接地保护,包括工作接地、保护接地、防雷接地及重复接地,埋入土地中,能够更好的与大地形成相应的连接。接地体主要划分为人工接地体以及自然接地体。为了能够确保其他用途安装,相连于大地的金属物体称作为自然接地体,包括金属管道、古建筑物钢筋以及金属类框架等[2]。水平埋设的即为水平接地体。本次研究主要针对古建筑的电气设计以及施工技术管理展开研究。
1.1古建筑以木料为主要建筑材料。
古建筑的主要建筑材料为木料。古代中国居民绝大多数都处于黄河流域,那里森林比较茂密,针对砖块石头来讲,木头材料能够更加方便的完成就地取材。再者我国的疆域较为广阔,气候的变化速度较快,也比较复杂,通常会由于温度及适度的不同变换,随意变换墙壁的高低薄厚,整体操作较为便捷。但是一旦出现意外灾害情况,那么必然会造成一定的人员生命安全[3]。
1.2构造特殊内部可燃物多。
我国的古建筑主要将木构架作为主要的施工材料,在近些年的发展进程中,现如今已经成为较为独特的木构系统,包括了井干式、穿斗式、抬梁式多种[4]。不仅满足了人们的诸多需求,同时也产生了较为良好的建筑审美风格。古建筑的屋顶木材,存在容易燃烧且结构结实的特点。火灾的整体危害性相对较大,古建筑的内部木材多有油漆彩绘,屋内陈设相对较多,此种材料能够很大程度的增加火灾的发生率。
2古建筑电气系统设计。
为了能够对古建筑的人身及有关设备安全加以保障,通过采用接零保护,基于经济角度着手,在具体的设计过程中充分借助自然接地体,杜绝出现安装人工接地体的情况[5]。在土建的前期应当去确保定位精准,从而有效减少施工过程中不必要的损失。
2.1配电系统。
在完成古建筑的配电系统设计中,具体的电源均引用至室外的公用变电所,工程的整体负荷等级也出现三级负荷,采用380v/220v电源进线[6]。针对电源负荷所展开的计算,应当根据不同设备所提供的不同性能资料,以及有关电源设计手册,通过根据古建筑的100w/m2计算,所主要采用的系数均为0.9。室外的各种相变以及不同单体,所形成的相应配电线路,均通过采用yjv22型的电缆或者yjv型的电缆,完成直埋地或者穿管埋地的敷设情况。
2.2照明系统。
古建筑的照明系统通常包括普通照明、应急照明以及景观照明。在应急照明系统中,包括了疏散照明以及备用照明[7]。所有的照明系统都需要根据相应的照明系统,实施标准性设计。普通的照明系统主要采用高显色、高光效、节能的光源,应急灯以及疏散指示灯,均应当采用自带的蓄电池灯具。
2.3防雷系统。
在古建筑的电气设计防雷系统中,通常以直击雷和侧击雷的防护工作为主。在直击雷防护工作开展中,主要包括接闪器设备。在对此种接闪器设备进行选择过程中,必然要确保与周围的建筑物有关位置及颜色相协调。也可以采用引下线方法,通过在铺设下线过程中,下线的铺设尽可能避开建筑正面,应当基于建筑后面以及侧面等不同位置,隐蔽性辐射。此外还可以借助接地装置的安装,可以完成挖掘地面,首先完成对地下的勘测工作,从而有效避免出现对地下文物设施造成损耗情况,再者在辐射接地装置的过程中,还应当确保接地装置及地下管道线路的整体距离是否安全,从而有效避免电压对人造成伤害。再者就是侧击雷的电气防护措施,由于古建筑物通常所在的区域,均在比较空旷的地方,因此可以在建筑物的四周,按照每间隔5m左右的距离[8],设置圈式的防雷均压地带,同时应当将均压地带与四周的建筑物及防雷地带之间实现较为可靠的连接。
古建筑承包合同篇十五
_______平米等工程(详见施工图纸)。
1、开工日期:_________本项目工程工期从 年 月 日起至________年________月________日止,共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
4、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元(十九万元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算。
1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工。
3、施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。
1、本工程无预付款。
2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:_________支付次数分五次支付。
3、四角亭a亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
(1)四角亭b亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
(2)四角亭c亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
(3)廊架c完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
(4)防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
4、工程全部完工后,付单项工程总费用(工程总价)的20%。
5、工程全部完工后三个月内,付工程总费用(总价,包括业主认可的签证、变更)10%。
6、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付。
7、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣,扣除税率为3.41%)。
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的`内容、要求
及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。
甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期,质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算,期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。
2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
签名:_________(甲方) 签名:_________(乙方)
古建筑承包合同篇十六
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项仿古建筑施工有关事项,双方协商达成如下协议:
一、工程内容
四柱五楼牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。
二、工程造价:
经协商,本合同总造价为人民币贰拾壹万伍仟元整(本造价不含税金,如需要发票税金由甲方承担)。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
三、甲方责任
1、场地确保三通一平,即电通、路通、水通、场地平整。
2、由于乙方异地施工,甲方负责提供住宿费、水电费等。
3、甲方负责处理乙方在施工过程中与周围居民及有关单位(如质检站、公路局等管理单位)的.关系。
4、在施工过程中如出现阻工情况,甲方负责处理,保证乙方顺利施工。如因阻造成乙方损失,由甲方承担。
四、乙方责任
1、乙方负责组织施工队进入施工现场。
2、乙方按照图纸完成四柱五楼牌坊工程的承建(建筑、彩画)。
3、在施工中,出现一切人身伤亡事故由乙方自负并文明施工。
4、乙方负责提供所承建工程的平面、立面图,结构图由于涉及专利技术不予提供。
五、拨款方式
乙方进行,拨付工程构件制作费、主体材料费为人民币壹拾万元整,主体完工、琉璃瓦前拨人民币伍万元整,其余款陆万伍仟元一次付清。
六、双方不得违约,在施工中,甲方造成停工损失由甲方负责是,乙方造成停工损失由乙方负责。
七、本协议一式两份,甲乙双方各一份。
八、未尽事宜双方协商解决。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
____年____月____日
古建筑承包合同篇十七
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、互利、公平、诚实信用的基础上,就晋安区鳝溪后溪新苑小区业委会要求中标工程量清单中除“消防设备更换”由乙方自行进行施工一事,达成一致意见,特签订本合同。
第一条工程概况。
1、工程名称:晋安区鳝溪后溪新苑小区改造工程。
2、工程地点:福州市晋安区鳝溪后溪新苑。
第二条承包范围。
第三条承包方式(一)本工程以包工包料方式由乙方承包。
(二)结算办法:
1、本合同价款采用。
2、工程量以甲方(或业主)提供的施工图、工程量清单为准,实际工程量按实际竣工工程量决算,单价执行报价书中单价。
(三)合同文件组成及解释顺序:
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同协议书。
(2)投标书及其附件。
(3)标准、规范及有关技术文件。
(4)图纸。
(5)工程量清单及招标文件。
(6)工程报价单。
第四条工期:按照中标合同书所罗列一致。
工期自甲方(或业主)提供符合施工条件之日起至乙方竣工并通过本合同约定的全部验收之日止。
第五条工程质量及验收标准。
1、工程质量标准为政府部门组织验收的意见为准。如果验收不合格,乙方应自行整改到再次验收合格为止,在这其中甲方不承担任费用和责任,如果因此被扣除工程款,甲方有权从乙方的工程款中进行相应扣除,(扣除金额中包含税费等一并由乙方支付),乙方不得有任何意见并且自行承担责任,如果乙方没有整改或整改不到位,甲方有权自行整改,整改的费用由乙方工程款中扣除。
古建筑承包合同篇十八
经甲、乙双方协商一致,本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳 丽园小区景观 工程,签订以下协议:
一、 工程内容:___________
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、 工期:
1、 开工日期:本项目工程工期从 年 月 日起至________年________月________日止,共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。
2、 施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、 因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
4、 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
三、 工程合同价款:
经协商本合同总承包价款为人民币_______________________元(___________元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算。
四、 承建方式
1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承
建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工。
3、 施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。
五、 工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款:
1、本工程无预付款。
2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:支付次数分三次支付。
1、四角亭a亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给
该项工程款合同金额___________%。四角亭b亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。四角亭c亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。廊架c完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。
2、工程全部完工后,付单项工程总费用(工程总价)的20%。
3、工程全部完工后三个月内,付工程总费用(总价,包括业主认可的签证、变更)___________%。
4、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付。
3、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣,扣除税率为3.41%)。
六、 工程质量要求:
1、 乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、 施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。
七、 工程竣工验收结算:
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。
八、 延期违约责任:
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。
九、 质保内容
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限
以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期,质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算, 期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
十一、双方在施工中的`几项规定:
1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。
2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
十二、合同生效与终止:___________
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
签名:___________(甲方) 签名:___________(乙方)
签订日期:___________ 签订日期:___________
古建筑承包合同篇十九
发包方:_____(以下简称甲方)
第一条 承包经营方式
甲方提供一辆具备经营资格、营运证照齐全、设备完好的客运出租车给乙方承包(见附件一)。乙方承包甲方车辆从事客运出租汽车营运活动,接受甲方管理,安全行驶,文明服务。
第二条 承包经营车辆
发动机号________车辆行驶证号 车辆登记日期________年__月__日。
第三条 合同期限
本合同有效期为___年__月;自_____年__月___日起至_____年__月__日止。
第四条 收费项目和标准
(一)甲方向乙方一次性收取安全(服务)保证金人民币.00元, 大写人民币肆万元整。合同终止,乙方未违反合同约定,甲方将本金和合同终止时银行活期存款利息一次性退还给乙方。
(二)甲方向乙方按月收取承包费,承包费项目包括:_____税(费)、经营权有偿出让金、车辆折旧、车辆保险费、社会保险(其中:_______基本养老保险20%、医疗保险%、失业保险%、工伤保险1%)、养路费、车费发票、甲方管理和投资收益等。20xx年度月承包费标准暂定为3500元,以后年度月承包费标准按实际营运收入状况经与员工代表协商后予以调整。
(三)乙方应在每月1至7日内向甲方一次性交清月承包费。
(四)本合同期内,如遇税(费)、车辆保险费、社会保险费调整,承包费按上述费用调整的幅度相应调整,具体标准在补充协议中明确。
第五条 车辆的油料和维修
1、甲方修理厂维修和保养;
2、取得合法资格的社会修理厂维修和保养。
第六条 车辆保险
甲方根据《中华人民共和国保险法》及《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规和行业管理部门的要求,办理车辆的投保手续,包括车辆损失险、第三者责任险、车上责任险。
第七条 甲方的权利和义务
(一)拥有客运出租汽车经营权和车辆产权。
(二)按照有关法律法规、国家、省、州、县有关政策和行业管理规定,制定人员、车辆、服务质量等管理制度,组织并督促乙方认真执行。
(三)及时办理相关营运手续、车辆和营运证的年审,提供营运所需的车费发票。
(四)组织乙方积极参加精神文明创建活动,对乙方有见义勇为、拾金不昧、助人为乐等突出事迹的,按照事迹大小予以表彰或奖励。
(五)负责行车、消防、治安等应急事件的处理,在乙方发生交通事故后及时办理出险、索赔及善后处理事宜。
(六)乙方发生交通事故,造成人身和财产损害,保险赔付不足的部分,甲方垫付有关费用的,有权向乙方追偿;乙方造成甲方车辆和其它财产损失的,甲方有权要求乙方赔偿。
(七)督促乙方爱护车辆,并根据车辆使用状况督促乙方进行维修保养。
(八)遇抢险救灾、突发事件等情况时,有权调度乙方承包的车辆,并按国家规定给予相应的补偿。
(九)受理乘客的投诉,对有责任的乙方给予相应的处理。
第八条 乙方的权利和义务
(一)有权根据本合同约定从事客运出租车营运,并享有交纳承包费后的收益权。
(二)遵守行业管理规定和甲方的管理制度,做到车容整洁,证照齐全,标识清晰,规范文明服务,设备完好,行车安全,按时交费。
(三)拒付甲方收取本合同约定以外或甲方未能出具财务签章收据的费用,并有权向有关管理部门投诉。
(四)要求甲方提供营运所需的车费发票。
(五)发生交通事故后,及时通知、协助甲方做好出险、索赔及善后处理事宜,并承担相应责任。
(六)爱护、妥善保管甲方的营运车辆,不得将营运车辆交给他人或无从业资格的人员营运,执行甲方提出的车辆保养和更新计划。
(七)配合甲方完成行业管理部门开展的质量信誉考核和乘客满意测评活动。
第九条 合同的变更
订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商一致,可以变更本合同相关内容,但不得违反有关法律法规,国家、省、州、县有关政策和行业管理的规定。
第十条 合同的解除
(一)有下列情形之一的,甲方可以单方解除本合同:_______
1、乙方逾期15天未交纳月承包费的。
2、乙方严重违反城市客运出租汽车管理津法规和行业管理制度的。
3、乙方发生行业管理部门认定的重大服务质量事件,对甲方名誉造成恶劣影响的。
4、乙方被有关部门吊销机动车驾驶证或从业资格证的。
5、乙方被依法劳动教养或追究刑事责任的。
(二)有下列情形之一的,乙方可以单方解除本合同
1、乙方丧失劳动能力的。
2、乙方因户籍迁移不在本县居住的。
3、甲方被有关行政管理部门责令停业的。
(三)乙方或甲方单方解除本合同的,应书面通知对方。
第十一条 合同终止
(一)甲方或乙方按第十条可单方解除本合同的,合同终止。
(二)本合同期满,合同终止。
本合同期满前,甲乙双方可协商是否续签承包合同。乙方遵守城市出租汽车管理法律、行业管理制度、无重大安全事故和重大服务质量事故的,有优先续签权。
(三)本合同终止之日起3天内,甲乙双方根据车辆验收标准(附件二)办理车辆交接手续,乙方交回营运证照、车辆及附属设备,甲方对其进行验收。达到验收标准的,甲方按本合同第四条第(一)项的约定向乙方退还安全(服务)保证金;未达到验收标准的,乙方在15天内修复合格,乙方不愿修复或修复仍达不到验收标准的,由甲方按附件二的标准修复合格,由此产生的全部费用从安全(服务)保证金中扣除。
第十二条 违约责任
(一)甲乙双方必须严格履行本合同。除本合同第十条约定的情形外,任何一方不得单方解除合同。否则解除合同的一方,必须向另一方支付车辆年承包费20%的违约金。造成损失超过此限的,还应承担赔偿责任。
(二)乙方不按约定向甲方交纳月承包费用的,从交费截止之日起,每天收取乙方拖欠费用总额2的滞纳金;逾期15天未交纳承包费的',甲方可按照合同第十条第(一)项的约定解除合同,并要求承担违约责任。
第十三条 争议的解决
本合同履行过程中发生争议,由甲乙双方协商解决,协商不成的,任何一方可依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商,签定补充协议(附件三),补充协议同本合同具有同等法律效力。
第十五条 合同附件与本合同具有同等法律效力。
【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/12747057.html】