在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。
反诉提出时间篇一
被反诉人(本诉原告)________________
反诉请求：____________________________
事实与理由：_________________________(写明事情具体起因、经过、内容、及有关法律、政策依据等)
证据和证据来源：_________________
此致
_______________人民法院
具状人：___________________
___________年___________月___________日
附：本反诉状副本______份
反诉提出时间篇二
原告：______________，女，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________
被告1：______________，男，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________
诉讼请求：_________________诉讼请求：_________________
被告2：______________，男，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________
诉讼请求：_________________诉讼请求：_________________
1、请求人民法院依法确认并分割被告位于_______________小区65平方米安置性住房给原告一套;
2、请求判令被告依法返还已领取的原告所得20平米商铺分红40000元;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由
此致
__________人民法院
具状人：______________
_____年_____月_____日
反诉提出时间篇三
申请人：，男/女，×年××月××日出生，×族，……(写明工作单位和职务或者职业)，住……。联系方式：……。
法定代理人/指定代理人：，……。
委托诉讼代理人：，……。
(以上写明申请人和其他诉讼参加人的姓名或者名称等基本信息)
请求事项：
撤回你院()……号……(写明当事人和案由)一案的反诉。
事实和理由：
……(写明申请撤回反诉的理由)。
此致
×人民法院
申请人(签名或者盖章)
×年××月××日
【说明】
1.本样式根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十九条制定，供被告(反诉原告)向人民法院申请撤回反诉用。
2.申请人是法人或者其他组织的，写明名称住所。另起一行写明法定代表人、主要负责人及其姓名、职务、联系方式。
内容源于网络，如有侵权联系删除。
反诉提出时间篇四
原告：______________________________，女，汉族，_____________年_____________月_____________日出生，住_____________市_____________路_____________小区_____________号楼_____________号，联系电话：______________________________。
被告：______________________________，男，汉族，_____________年_____________月_____________日出生，住_____________市________路________小区________号楼________号，联系电话：_________________________。
诉讼请求：_________________
1、请求法院判令原被告的婚生子由原告抚养;
2、被告每月支付原告子女抚养费________元，并支付办理离婚手续后至今的抚养费________元以及雇佣保姆费用________元、医疗费________元;
3、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：________________
原告：______________________________，女，汉族，_____________年_____________月_____________日出生，住_____________市_____________路_____________小区_____________号楼_____________号，联系电话：______________________________。
被告：______________________________，男，汉族，_____________年_____________月_____________日出生，住_____________市________路________小区________号楼________号，联系电话：_________________________。
诉讼请求：_________________
1、请求法院判令原被告的婚生子由原告抚养;
2、被告每月支付原告子女抚养费________元，并支付办理离婚手续后至今的抚养费________元以及雇佣保姆费用________元、医疗费________元;
3、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：________________
原被告在_________________年________月登记结婚，婚后于________________年________月________日生育一子。后因感情不和，原被告双方于_______________年________月________日达成离婚协议书，并办理了离婚手续。离婚协议书中约定儿子由被告抚养。从办完离婚手续至今被告都没有管过孩子一天，没有尽到抚养义务，孩子一直由原告抚养。在此期间，原告多次联系被告叫其对孩子行使抚养义务并两次带孩子去找被告，被告都置之不理。离婚协议还约定由原告每月支付________元生活费，当时原告的工资只有________元，达到了其工资的________%.按约定孩子由被告抚养，但实际是原告一直抚养着，被告应该承担抚养费，也应达到其工资的________%，除此原告雇佣保姆支付了________元和支付医疗费________元，也应由被告承担。综上所述，原告认为，被告不但没有尽抚养义务，而且对孩子没有任何亲情可言，严重违反了离婚协议的约定。孩子若由被告抚养会对孩子身心健康造成不利影响，现原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条，《最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见的规定》第7条、16条，诉至贵院，望贵院判决儿子由原告抚养并由被告每月支付抚养费________元以及从离婚后至今的抚养费________元、雇佣保姆费用________元、医疗费________元。
此致
________市________区人民法院
具状人：_________________
________年________月________日
反诉提出时间篇五
反诉人(本诉被告)：_________________
地址：_________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
被反诉人(本诉原告)：_________________
地址：_________________
法定代表人：_________________
反诉请求：_________________
1、判令被反诉人赔偿损失元(暂计至起诉之日，后续损失将按实际追加请求);
2、反诉诉讼费用由被告承担。
事实和理由：_________________
反诉人向被反诉人出售_____产品，被反诉人陆续收货付款。后因被反诉人无力付款，将未用完的产品退回反诉人，并承诺尽快付清欠付货款。此后，被反诉人于20__年月日付款_____元，于20__年月日付款_____元。在反诉人等待被反诉人进一步付款之际，被反诉人恶意提起诉讼，并申请法院查封反诉人的银行存款_____元。
反诉人的这笔存款，是用来购进原材料的，但因被反诉人的错误查封，致使反诉人无法支付材料款，并因材料不能及时到位，造成直接经济损失_____万元。此后，反诉人为了保证公司运营，从民间高利借款_____元，每月利息损失_____元。为应诉，反诉人损失律师费_____元。截止反诉之日，因被反诉人错误申请财产保全，反诉人共遭受损失_____元，且损失仍在扩大。
被反诉人没有任何证据证明反诉人应当承担产品责任，并且被诉人因无力付款而退回的货物，当即被另一客户使用，不存在任何产品质量问题。因此，被反诉人的诉讼请求应予驳回，被反诉人的财产保全申请错误，且已给反诉人造成了实际经济损失。反诉人请求贵院在查明本诉事实、判决驳回原告起诉的同时，判决支持反诉人的请求。
此致
_____人民法院
具状人：_________________
_____________年__________月__________日
反诉提出时间篇六
原告：______________，性别：____，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________
被告：______________，性别：____，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________
诉讼请求：_________________
1.判令被告立即返还房屋押金租金__________元;
2.判令被告支付违约金_______________元整;
3.判令被告承担诉讼费用。
事实与理由：_________________
此致
__________人民法院
具状人：______________
_____年_____月_____日
反诉提出时间篇七
反诉人(本诉被告)：_________________无锡市__________贸易有限公司
住所地：_________________
法定代表人：_________________，职务：_________________总经理
被反诉人(本诉原告)：_________________江苏ykl商业管理有限公司
住所地：_________________
法定代表人：_________________
对贵院受理的(20__________)苏0__________2民初字第3__________2号买卖合同纠纷一案，无锡市__________贸易有限公司提起反诉。
反诉请求：_________________
1、请求判令被反诉人立即向反诉人支付货款￥__________元以及逾期付款的利息损失(自_____年_____月_____日起至实际给付之日止，以￥158665.91元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的1.5倍计算);
2、请求判令被反诉人承担违约金￥__________元;
3、请求判令被反诉人承担反诉人律师费损失￥__________元;
4、本诉及反诉的诉讼费均由被反诉人承担。
事实和理由：_________________
被反诉人江苏ykl商业管理有限公司依据20__年与反诉人无锡市__________贸易有限公司签订的《主购货协议》，认为反诉人单方解除合同，构成违约，要求反诉人承担6万元违约金。反诉人认为与事实不符。
一、被反诉人与其关联公司组成ykl总部，彼此间法人人格混同，被反诉人作为ykl总部的代表对外签署《主购货协议》，反诉人有权向被反诉人主张ykl总部拖欠的货款。
ykl总部先后包括但不限于以下4个法人：_________________
1、_____年_____月_____日，被反诉人江苏ykl商业管理有限公司(以下简称ykl1号)工商注册而成立，股东顾__________兼法定代表人，_____年_____月_____日法定代表人变更为许__________;
2、_____年_____月_____日，江苏ykl超市管理有限公司(以下简称ykl2号)进行工商注册而成立，股东顾__________兼法定代表人，_____年_____月_____日法定代表人变更为单__________;
3、_____年_____月_____日，宜兴市ykl超市有限公司(以下简称ykl3号)工商注册而成立，法定代表人兼股东为王__________，_____年_____月_____日法定代表人变更为周__________;
4、_____年_____月_____日，宜兴市ykl自选商厦有限公司(以下简称ykl4号)工商注销登记，法定代表人为王__________。
此致
_____________人民法院
反诉人：_________________(签名)
_____年_____月_____日
反诉提出时间篇八
反诉人;______(化名)，男，__________年______月______日生，______族，住__________________
被反诉人：_____________________________有限公司
地址：_____________________________
反诉请求：_________________
1、依法判决被反诉人支付反诉人整改费用______元;
2、因工程延误工期，请求依法判决被反诉人支付反诉人违约金元____________元(______元/天__________天);
3、反诉费用由被反诉人承担。
事实与理由：
______年______月，反诉人与被反诉人签订了家庭装修施工合同。工程施工地点位于__________________。合同约定工程期限______天，竣工日期______年______月______日;工程实行工程监理;工程竣工后，被反诉人应通知反诉人验收，经验收合格后，双方进行工程结算;由于被反诉人延误工期的，每延误一天应支付违约金______元。______年______月经监理方阶段验收并提出多处整改意见。但被反诉人未依该意见进行整改。无奈，后反诉人另找他人部分整改，并支付费用______元。另，被反诉人直至______年______月______日木工工程部分才全部结束，已延误工期______天。
综上所述，为了依法维护反诉人的合法权益，今特向贵院提起反诉，请求依法判决。
甲方：_________________
___________年_______月_____日
乙方：_________________
___________年_______月_____日
反诉提出时间篇九
二手房买卖反诉状
原告：姓名 _________________ ，性别 _________________ ，出生年月日 _________________ ，民族 _________________ ，文化程度_________________ ，籍贯 _________________ ，工作单位 _________________ ，住址 _________________ ，身份证号码_________________ ，联系电话 _________________ ;
被告：姓名 _________________ ，性别 _________________ ，出生年月日 _________________ ，民族 _________________ ，文化程度_________________ ，籍贯 _________________ ，工作单位 _________________ ，住址 _________________ ，身份证号码_________________ ，联系电话 _________________ ;
诉讼请求：_________________
一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。
二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币_______________元，违约金_______________元/天，((按银行同期贷款利率计算)。
三、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失_______________元。(按银行现利率执行)。
四、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。
事实与理由： _______________
证据和证据来源： _______________
证人姓名：_______________ 住址：_______________
此致
_______________人民法院
附：_________________一、本诉状副本_____份(按被告人人数提交);
二、证据_____份。
具状人：______________
_____年_____月_____日
反诉提出时间篇十
反诉人(一审本诉被告)：______________，男，汉族，______________年______________月______________日出生，住成都市___________________街_____号_____栋_____单元_____号。
被反诉人(一审本诉原告)：______________，男，汉族，______________年______________月______________日出生，______________人。
第三人：______________，女，汉族，______________年______________月______________日出生，住成都市________________街_____号_____栋_____单元__________号。
反诉请求
1、请求判令被反诉人退还不当得利________________元整及利息(利率按银行同期贷款利率自反诉人提起反诉之日至退还全部本金之日止;
2、判令被反诉人就应当退还的不当得利之债中的________________元与本诉之债________________元借款予以抵消;
3、判令被反诉人承担本案发生的全部诉讼费用。
事实与理由
被反诉人_______________以______________年_____月__________日从反诉人处骗取的________________元借条为据，要求反诉人偿还其所谓的借款，并发生讼争。事件发生后，反诉人通过与其母亲，即本案第三人交谈，方知被反诉人采取欺骗手段，谎称与第三人合作投资购买商品房为由，并多次向第三人索要购买商品房的投资费用，第三人在听信被反诉人的情况下，从其管理的反诉人银行卡账户上进行资金的划转，期间分别于______________年_____月_____日、______________年_____月__________日两次划款人民币________________元、________________元至被反诉人名下，______________年______________月______________日从被反诉人账户转回至反诉人银行卡账户________________元，进出抵消总计划出款项________________元至被反诉人名下。第三人从事上述行为时均未告知反诉人，直至本案本诉发生后，反诉人才知道本案的全部真相。
此致
______________法院
申请人：______________
______________年______________月______________日
反诉提出时间篇十一
反诉人 ：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________号。
法定代表人：_________________王__________，__________有限公司经理。
被反诉人(本诉原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________号。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司经理。
反诉请求：_________________
1.要求被反诉人支付__________费_____________元。
2.被反诉人应负担案件全部受理费。
事实与理由：_________________反诉人与被反诉人于200_____年月日签订了合同。合同约定：_________________……。
反诉人认为：_________________……。基于上述事实，特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定;提出反诉，请法院依法公正判决，以维护反诉人的合法权益。
此致
_______________区人民法院
反诉人：_________________省__________市__________有限公司
年 月 日
反诉提出时间篇十二
反诉人(本诉被告)：_________________有限公司
法定代表人：_________________。
联系电话：_________________被反诉人(本诉原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________。
联系电话：_________________
反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。
反诉请求
1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共____________元;
2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担
事实和理由
此致
________人民法院
反诉人：_________________
日期：_________________
反诉提出时间篇十三
反诉人(本诉被告)：_________________
法定代表人：_________________。
被反诉人(本诉原告)：_________________
被反诉人(本诉原告)：_________________
反诉请求：
1.解除被反诉人与__________房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》;
2.判令被反诉人向反诉人支付违约金__________元;
3.本案本诉及反诉诉讼费由被反诉人承担。
事实和理由：
反诉人与被反诉人于_____年_____月_____日签订《商品房买卖合同》一份。约定本诉诉争房屋购房款34112元，一次性分期支付。被反诉人于_____年_____月_____日支付订金20__元，于合同签订当日支付购房款10000元，余款18000元应于合同签订之日起五天内付清。尾款4112元在交付房屋时支付。但是，被反诉人在支付了订金20__元和首期10000元之后，拒不支付剩余房款，也不与反诉人交接办理房屋交付手续，擅自占据讼争房屋使用至今。
被反诉人的起诉没有事实和法律依据，其应承担在先违约行为导致的违约责任。此外，讼争房屋所在项目已转让给他人，合同履行不能。因此，被反诉人的本诉诉讼请求应予驳回。反诉人依据合同约定和法律规定，特向贵院提起反诉如所请。
此致
__________县人民法院
反诉人特别授权代理人：_________________
_____年_____月_____日
反诉提出时间篇十四
原告：_____________姓名________、性别________、年龄_______、民族________、职业________、工作单位_____________和住址_____________)
被告：_____________姓名________、性别________、年龄_______、民族________、职业________、工作单位_____________和住址_____________)
诉讼请求
一、判决原告与被告离婚;
二、婚生儿子/女儿___________由原告抚养，被告一次性支付抚养费___________元给原告(/被告每月支付抚养费至儿子/女儿年满18周岁止);
三、夫妻共同财产依法平均分割(/判归原告所有);
四、被告一次性支付经济补偿金___________元给原告;
五、被告一次性支付精神损害赔偿金___________元给原告。
事实和理由：______________
(陈述结婚、子女出生的具体时间，写明诉讼请求的依据，包括离婚的理由、依据，孩子由谁抚养、抚养费承担、探望方式的理由和依据，财产情况、分割理由及依据。)
离婚理由：_______________
(应详细叙述夫妻感情确已破裂、并无和好可能的事实和依据，主要从婚姻基础、婚后感情、离婚原因、夫妻关系的现状来说明没有和好可能、夫妻感情破裂的事实。如有法定离婚情形时(重婚或与他人同居的;实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;因感情不和分居满二年的)应特别指出。字数根据具体情况酌定，并无限定，但不宜过于繁琐。
为此，原告特依法提起诉讼，请你院依法裁决。
此致
_____________区/县人民法院
具状人：_______________
_____________年_________月________日
反诉提出时间篇十五
反诉人(本诉被告)：_________________
地址：_________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
被反诉人(本诉原告)：_________________
地址：_________________
法定代表人：_________________
反诉请求：_________________
1、判令被反诉人________________;
2、反诉诉讼费用由被告承担。
事实和理由：_________________
(根据起诉状内容进行书写，整理有利于自己的证据材料)反诉人请求贵院在查明本诉事实、判决驳回原告起诉的同时，判决支持反诉人的请求。
此致
_____人民法院
具状人：_________________
_____年_____月_____日
反诉提出时间篇十六
反诉人(本诉被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________号。
法定代表人：_____________________，__________有限公司经理。
被反诉人(本诉原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________号。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司经理。
反诉请求：
1.要求被反诉人支付__________费_____________元。
2.被反诉人应负担案件全部受理费。
事实与理由：反诉人与被反诉人于_____年_____月_____日签订了合同。
反诉人认为：____________ ____ 。基于上述事实，特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定;提出反诉，请法院依法公正判决，以维护反诉人的合法权益。
此致
_______________区人民法院
反诉人：_________________省__________市__________有限公司
_____年_____月_____日
反诉提出时间篇十七
女方：_________________,汉族,_______年_______月_______日出生,现住：_________________,
身份证号：_________________;
男方：_________________,汉族,_______年_______月_______日出生,现住：_________________,
身份证号：_________________。
男方与女方于年月认识，于年月日在登记结婚，婚后于,_______年_______月_______日生育一儿子/女儿，名______。因致使夫妻感情破裂，已无和好可能，现经夫妻双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：_________________
一、男女双方自愿离婚。
二、子女抚养、抚养费及探望权：_________________
儿子/女儿由女方抚养，随同女方生活，抚养费(含托养费、教育费、医疗费)由男方全部负责，男方应于年月日前一次性支付元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费元，男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的__________银行帐号：_________________)。
在不影响孩子学习、生活的情况下，男方可随时探望女方抚养的孩子。(/男方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩，但应提前通知女方，女方应保证男方每周探望的时间不少于一天。)离婚协议漫画
三、夫妻共同财产的处理：_________________
⑴存款：_________________双方名下现有银行存款共元，双方各分一半，为元。分配方式：_________________各自名下的存款保持不变，但男方/女方应于年月日前一次性支付元给女方/男方。
⑵房屋：_________________夫妻共同所有的位于_______________的房地产所有权归女方所有，房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理，男方必须协助女方办理变更的一切手续，过户费用由女方负责。女方应于年月日前一次性补偿房屋差价元给男方。
⑶其他财产：_________________婚前双方各自的财产归各自所有，男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。
四、债务的处理：_________________
双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务，任何一方如对外负有债务的，由负债方自行承担。(/方于年月日向_______________所借债务由方自行承担……)
男方：_______________女方：_______________
日期：________年____月____日 日期：________年____月____日
反诉提出时间篇十八
反诉人：______________，性别:_____，________年____月____日生，汉族，职业：________________，住址：_________________联系方式：_____________
被反诉人：____________，性别:_____，________年____月____日生，汉族，职业：________________，住址：_________________联系方式：_____________
反诉请求
1、请求依法确认反诉人与被反诉人_____年_____月_____日签订的“转让协议”合同无效;
2、请求判令被反诉人返还反诉人转让费__________8元，并赔偿损失__________元;
3、本案起诉费、反诉费由被反诉人承担;
事实和理由
_____年_____月_____日反诉人与被反诉人签订《转让协议》一份，被反诉人将其租赁的位于______市______湖区南环西一巷1号店铺转让给反诉人相君，合同第二条约定：“甲方在店铺交给乙方时，乙方向甲方支付转让费12.25万元人民币(大写：壹拾贰万贰仟五百元整)，上述费用包括装修、装饰、设备车辆及其对面摊位的费用;第四条：甲方应协助乙方办理该店铺的工商营业执照、卫生许可证等相关证件的过户手续。合同签订当天反诉人依约给被反诉人转款10万元，反诉人将剩余转让费__________元书写成借条给了被反诉人。
_____年_____月_____日、_____月_____日、_____月_____日日反诉人分三次微信转账给被反诉人3458元。但被反诉人拒不履行合同约定,不给反诉人办理车辆过户手续，也不配合反诉人办理营业执照、卫生许可证等手续，造成反诉人不能营业。无奈，反诉人找到该房的所有人张，其告知反诉人，他与被反诉人张签订的《房屋租赁合同》约定不得收取转让费或转项经营。这时反诉人才知道被反诉人利用欺诈手段骗取反诉人与其签订涉案转让协议。
综上，第一、被反诉人与涉案房屋所有人李_____年_____月_____日签订了“房屋租赁协议”合同第一条明确约定：甲方将坐落在南城西一巷2号，鼓楼东门面房一间租于乙方经营水果超市使用，租赁期间乙方不得收取转让费或转让经营。但被反诉人明知自己与涉案房屋所有人李x有约，却利用欺诈的手段与反诉人签订涉案房屋转让协议。
第二、运城市依据《中华人民共和国城市规划法》、《城市市容环境卫生管理条例》三令五申，明确规定严禁店外经营，占道经营，并在网上多次发布公告，但被反诉人却将运城市南城墙街道，即：涉案房屋对面街道出卖给反诉人，依据《民法典》第五十二条合同无效之情形：(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。及《xx市中心城区综合治理管理办法》第十九条：严禁店外经营、占道经营;严禁在与主干道链接的小街小巷10米以内摆摊设点。之规定，故反诉人与被反诉人签订的合同属于无效合同。请求人民法院依法驳回被反诉人的诉讼请求，判令被反诉人返还反诉人转让费103458元，并赔偿损失5000元，以维护反诉人的合法权益。
此致
__________人民法院
反诉人：__________
_____年_____月_____日
反诉提出时间篇十九
反诉人(本案被申诉人)：_________________广西__________通讯有限公司
地址：_________________大道__________大厦_______________室
法定代表人：_____________________
被反诉人(本案申诉人)：______________________，女， ______________________ 岁，壮族，住 ______________________ 市__________路__________小区，电话号码______________________
因韦 ______________________ 与广西__________通讯有限公司劳动争议纠纷一案，现提出劳动争议仲裁反请求。
反请求事项：
1.裁定被反诉人支付赔偿反诉人的培训费人民币__________元;
2.裁定被反诉人赔偿反诉人重新培训所需费用__________元;
事实与理由：
20__年3月11日，被反诉人与反诉人口头约定：由反诉人提供培训费用__________元资助,被反诉人通过远程方式参加话务员上岗职业培训，为了方便被反诉人学习，反诉人提供实习场地和实际操作指导。待被反诉人考取职业资格证需在反诉人处服务两年。
20__年3月17日至20__年3月30日，被反诉人参加职业技能培训。20__年4月7日。被反诉人参加资格考试，在等待颁发资格证书期间，反诉人多次要求与被反诉人按照之前约定签订劳动合同,正式确定双方劳动关系。未知何故，被反诉人拒绝按照口头协定签订合同。
因被反诉人的违约行为,导致反诉人招聘计划搁置。不但影响公司正常运作，浪费公司的培训费用及培训指标。
综上所述，被反诉人违反双方约定，依法应向反诉人赔偿损失及支付培训所需费用。
此致
南宁市劳动争议仲裁委员会
反诉人：__________________通讯有限公司
法定代表人：_________________
_____年_____月_____日
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/1287527.html】
