合同的履行应当遵循诚实信用原则，维护商业道德。撰写合同时，应避免使用模糊或歧义的词句。以下是一些合同签订过程中需要注意的事项，请大家参考。
智能化维保合同篇一
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商，现甲方把其管理的珠都国际广场智能化系统委托给乙方进行维修保养，并达成协议如下：
xxxx所安装的全部智能化系统，包括：
1、可视对讲系统。
2、闭路监控系统。
3、红外对射系统。
4、室内安防系统。
5、巡更系统。
6、停车场管理系统。
1、本协议维修保养费为：5000元/年。
2、在维修保养过程中，当系统发生故障要更换零配件时，由乙方提出申请，经甲方同意后购买，费用由甲方支付；或可由甲方按乙方的要求自行购买后提供给乙方安装，乙方不得收取任何安装等费用（不含增加新装器材）。
1、签订本协议后一个月内对整个智能化系统实行全面检测、调试，使其达到设计要求。若因甲方的图纸及资料不完善，乙方负责建立完善并协议甲方对有关管理人员进行培训。
2、每月定期对系统进行不少于一次的全面检查维护，对系统进行巡查，性能测试、清洁维护，并对检查中发现的问题及时处理，并做好记录存档。
3、指导培训甲方操作人员掌握正确的使用方法与日常应急处理方法，以使设备保持在最佳状态运行。
4、在维修保养期间，当系统（设备）发生故障时，乙方在接到通知后（包括电话通知）应在24小时之内达到现场排除故障。
5、乙方应在每次维修或每月例行检查保养后三天内向甲方提交检测报告(须盖乙方印章，由甲方负责签字认可)。
1、甲方按协议规定支付保养费。
2、因工作需要，准许乙方工作人员进出工作现场和使用工作现场的设备设施，但必须征得甲方同意。甲方应配合并为乙方提供方便。
3、整个智能化系统只允许乙方人员进行保养，非乙方人员进行维修或检测所造成的任何后果概由甲方承担。
1、乙方有权因未收到应得款项时停止向甲方提供维修保养服务。
2、因乙方的服务质量达不到本协议的要求时，甲方有权终止本协议并拒付任何款项，同时，由乙方赔偿所造成的损失。
3、乙方如违反本协议的规定，甲方有权责令整改，直至解除本协议，并由乙方承担违约责任。
甲方：
乙方：
日期：
智能化维保合同篇二
_______________。
乙方：_________________。
_______________。
签订地点：______________。
项目名称：_________________。
_______________项目编号：______________本项目经招标及评审委员会评审乙方中标，经甲方审核决定将工程施工合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条、合同组成部分1.本工程招标文件、设计文件、及其质疑答复。2.乙方投标文件。3.甲乙双方商定的合同及其他补充文件等。
第三条、工程量的技术标准(包括质量要求)1.国家及行业主管部门或招标文件有规定的按规定执行，没有规定的由甲乙双方商定，应不低于同行业质量标准。2.投标文件中的`要求或有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
第四条、工程量的包装标准和包装物的供应与回收国家或行业主管部门有规定的按规定执行，无规定的由甲乙双方商定。
乙方：_________________。
________年____月____日。
智能化维保合同篇三
承包人（乙方）：_______。
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条：工程概况。
1、工程名称：_______。
2、工程地点：_______。
3、承包方式：_______。
4、工期：本工程自_年_月_日开工。
5、工程质量：_______。
6、合同价款：_______。
7、施工内容：_______。
第二条：甲方工作。
1、开工前三天全部腾空、清除影响施工的障碍物。
2、向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
3、办理施工所涉及的各种申请、批件手续。
4、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量进度进行监督检查，办理验收，变更登记手续和其他事宜。
5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条：乙方工作。
1、指派。
2、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
3、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定环境保护规定。
4、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
5、负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条：关于工期的约定。
1、甲方要求合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取措施的费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期顺延。
第五条：关于工程质量及验收的约定。
1、本工程以施工图纸、作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（jgj73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（gbj300—88）等国家制订的施工及验收规范质量评定验收标准。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
3、甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
4、若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。
5、由乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期顺延。
6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收并验收并办理验收、移交手续，如甲方未能组织验收需及时通知乙方另定日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条：关于工程价款及结算的约定。
1、双方商定本合同采用固定价格。
2、本合同生效后，甲方分次支付工程款：
第一次支付工程总价款的%，元；
第二次支付工程总价款的%，元；
第三次支付工程总价款的%，元。
工程竣工后，留有5%的合同价款作工程质保金，在一年内无质量问题，甲方一次性向乙方结清。
第七条：违约责任。
1、甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方元。
2、甲方不按合同的约定拨付款，每拖一天，按付款额的`支付滞纳金。
3、乙方原因过期竣工，每过期一天，乙方支付甲方元违约金。
4、乙方应妥善保护甲方提供的设备和工程成品如果造成，应照价赔偿。
5、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发动的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担损失。
6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失。
7、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用造成损失由甲方负责。
8、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第八条：争议或纠纷处理。
1、本合同在履行期间双方发生争议时，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿协商调解，或者协商调解不成时，本合同在执行中发生的争议，双方同意由仲裁委员会仲裁。
3、向当地人民法院提请诉讼。
第九条：其它约定。
1、本合同经双方签字（盖章）后生效。
2、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
智能化维保合同篇四
乙方：
甲乙双方经友好协商，现甲方把其管理的珠都国际广场智能化系统委托给乙方进行维修保养，并达成协议如下：
一、保养范围。
xxxx所安装的全部智能化系统，包括：
1、可视对讲系统。
2、闭路监控系统。
3、红外对射系统。
4、室内安防系统。
5、巡更系统。
6、停车场管理系统。
二、保养费用及支付方式：
1、本协议维修保养费为：5000元/年。
2、在维修保养过程中，当系统发生故障要更换零配件时，由乙方提出申请，经甲方同意后购买，费用由甲方支付；或可由甲方按乙方的要求自行购买后提供给乙方安装，乙方不得收取任何安装等费用（不含增加新装器材）。
三、乙方服务范围承诺：
1、签订本协议后一个月内对整个智能化系统实行全面检测、调试，使其达到设计要求。若因甲方的图纸及资料不完善，乙方负责建立完善并协议甲方对有关管理人员进行培训。
2、每月定期对系统进行不少于一次的`全面检查维护，对系统进行巡查，性能测试、清洁维护，并对检查中发现的问题及时处理，并做好记录存档。
3、指导培训甲方操作人员掌握正确的使用方法与日常应急处理方法，以使设备保持在最佳状态运行。
4、在维修保养期间，当系统（设备）发生故障时，乙方在接到通知后（包括电话通知）应在24小时之内达到现场排除故障。
5、乙方应在每次维修或每月例行检查保养后三天内向甲方提交检测报告(须盖乙方印章，由甲方负责签字认可)。
四、甲方承诺。
1、甲方按协议规定支付保养费。
2、因工作需要，准许乙方工作人员进出工作现场和使用工作现场的设备设施，但必须征得甲方同意。甲方应配合并为乙方提供方便。
3、整个智能化系统只允许乙方人员进行保养，非乙方人员进行维修或检测所造成的任何后果概由甲方承担。
五、双方权利和义务。
1、乙方有权因未收到应得款项时停止向甲方提供维修保养服务。
2、因乙方的服务质量达不到本协议的要求时，甲方有权终止本。
协议并拒付任何款项，同时，由乙方赔偿所造成的损失。
3、乙方如违反本协议的规定，甲方有权责令整改，直至解除本协议，并由乙方承担违约责任。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
期限：
甲方：
乙方：
代表：（签字）。
代表：（签字）。
日期：年月日
日期：年月日
智能化维保合同篇五
若乙方未履行合同中规定的各种服务或所提供的服务质量与合同约定不符，甲方有权拒绝支付或根据单位根据实际情况可从维护费用中扣除相应款项。
若乙方未经甲方书面同意转让本合同下的`义务，甲方有权拒绝支付或扣减转让部分的服务费用，扣减费用如不足以弥补甲方损失，则乙方还应补偿甲方由此造成的损失。
因乙方原因造成设备损坏的，乙方应进行修理、更换并赔偿甲方因此造成的损失。
因乙方维护质量问题造成事故和直接经济损失，乙方应承担赔偿责任。
合同生效后，甲方未能在规定日期或合同双方所同意的延期期限内，向乙方支付合同规定的款项的，则每超期x天甲方应向乙方支付逾期款项x的违约金。
按上述规定支付违约金后并不减免双方继续履行本合同的义务。
智能化维保合同篇六
乙方：_________________。
签订地点：______________。
项目名称：_________________。
项目编号：______________。
本项目经招标及评审委员会评审乙方中标，经甲方审核决定将工程施工合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
1.本工程招标文件、设计文件、及其质疑答复。
2.乙方投标文件。
3.甲乙双方商定的合同及其他补充文件等。
详见：_________________投标工程量报价清单。
1.国家及行业主管部门或招标文件有规定的按规定执行，没有规定的由甲乙双方商定，应不低于同行业质量标准。
2.投标文件中的.要求或有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
国家或行业主管部门有规定的按规定执行，无规定的由甲乙双方商定。
乙方：_________________。
________年____月____日。
智能化维保合同篇七
乙方：_________。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，达成如下合同条款.
第一条工程项目。
1.工程名称：_________。
2.工程地点：_________。
3.工程承包范围：_________。
4.承包方式：一次性包干，含风险，总价（投标报价）.总价款中包含设备费、辅材费、安装调试费、系统调试费、施工配合费、税金、通过安检验收费、其他政府规定费用、满足施工需要的水电等一切费用、不可预见费用。
第二条施工及配合。
1.甲方工作。
(1)甲方应向乙方提供壹套完整的弱电图及相关的资料，以及现场须具备施工条件；
(2)甲方提供施工期间现场的临时供电、设备材料库；
2.乙方工作。
(4)乙方在施工过程中须做好对施工现场的`其他管线及建筑装修等的保护工作；
(5)保证安全施工、文明施工；交工前清理现场，现场清洁附和有关规定；
(6)乙方应完全按照甲方的开工通知书的工期要求如期进行。
第三条工期。
3.除不可抗拒的原因外，乙方不得以任何理由延误工期，若未能在约定的竣工日期内竣工，每延误一天，乙方应支付工期违约金元。
第四条工程质量。
1.乙方必须按期保质完成本工程，并达到验收标准，工程质量等级为优良；
3.乙方必须确保工程系统达到本地区同期同类系统的设备可靠性、先进性和耐用性。
第五条设备和材料。
2.凡乙方认为设备或材料有更适合之产品可以替代，应以书面的形式呈报甲方批准；
3.乙方自行采购之辅材、配件在施工前应通知甲方和监理给予检验。
第六条培训、验收、保养。
2.乙方在工程完工后应甲方提供如下竣工资料：
(1)系统测试报告。
(2)设备说明书资料。
(3)系统竣工图。
3.乙方对本工程在无自然灾害情况下，提供壹年免费包修期（以系统移交使用之日算起）。包修期内，乙方在接受到甲方关于维护、维修电话、传真、信函要求时，必须在24小时内进行维护、维修。维护、维修的方式包括电话指导、传真说明、上门维护。包修期外，乙方保证系统终身维修服务，并酌收维修材料费。
4.设备安装调试阶段乙方应免费对甲方指定两名运行人员进行技术培训，熟悉设备性能并能熟悉地操作方法。
第七条付款方式。
1.本工程甲方预付工程款为%；
3.工程竣工验收后支付%；
4.包修期满后30天内支付%；
5.甲方不能按期付款，应承担同期银行贷款利息。若乙方向甲方借款，也应承担同期银行贷款利息。
第八条设计变更及合同价款。
1.按投标时施工方案中材料设备费、施工费等其它一切费用总价风险包干，不论材料设备市场价格上升还是下跌，也不论工程质量和工程项目多计或少计，合同价款均不调整。
(1)变更后的系统设计方案。
(2)变更后的合同金额增减说明。
(3)变更后施工进度安排。
3.在施工过程中，乙方对原设计提出变更，须书面通知甲方变更的理由和要求，向甲方提供下列材料：
(1)变更后的系统设计方案。
(2)变更后的合同金额增减说明。
(3)变更后施工进度安排。
4.发生本项第1、2条款规定的变更后，乙方按下列方法提出变更价格，经甲方书面批准后调整合同价款和施工进度：
(1)同中已有实用于变更过程的价格，按合同已有价格计算，变更合同价款；
(2)合同中只有类似于变更情况的价格，可以以此为基础变更价格，变更合同价款；
(3)合同中没有类似和实用的价格，由乙方提出的变更价格送甲方，经双方协商后确定。
6.除上述2、3、4条外，不论任何理由和条件，乙方不得向甲方提出增加工程价款的要求。
第九条违约责任。
2.凡住户投诉而造成甲方的经济损失，乙方承担全部的连带经济责任和法律责任；
3.包修期内设备不能正常使用，乙方应负责设备的更换。更换的设备包修期从更换之日算起一年。
第十条其它条款。
1.乙方向甲方提交壹份“售后服务”承诺书，并作为合同的附件；
2.竣工后乙方应向甲方提供三套完整的竣工验收资料；
3.本合同一式六份。甲方乙双方各持三份；
4.本合同自双方代表签字盖章后生效，工程包修期满后自行解除。
甲方：_________乙方：_________。
代表：__________代表：_________。
_________年_________月_________日。
智能化维保合同篇八
双方应对在合同履行过程中所获得的对方的相关信息承担保密责任。
双方保证并承认，双方均应严格保守对方的商业秘密，非事先征得对方的书面正式同意，不得披露对方的商业秘密。保密信息的接收方（以下简称“接收方”）应妥善保管，至少以保管自己的保密信息的注意程度来保管信息披露方（以下简称“披露方”）的保密信息。保密信息应保存在一个安全的地方，对于与电脑有关的保密信息的使用权也应该严格控制。保密信息只允许披露给该方的董事、高级管理人员以及为了本合同的履行之目的而有知道必要的雇员。接收方应该与保密信息的每一个披露对象签署相关的保密协议。
保密信息的保密义务不适用于下述任何信息：
非因接收方过失而在现在或后来成为公众可获得的信息；
第三方在不受限制和未违反任何保密关系的情况下透露或提供给接收方的信息；
接收方在未接触披露方保密信息的情况下独自研究获得的资料；
透露时接收方已知的信息；
按适用法律或法院命令透露的信息，但须就该法律或命令向透露方发出合理通知并向透露方提供机会，依法阻止或限制透露上述信息。
智能化维保合同篇九
甲方：
乙方：
受甲方委托，乙方负责对________________小区智能化系统进行施工，为使工程保质保量按时完成，根据国家的有关要求和规范，并结合甲方小区的实际情况，经双方协商达成如下协议：
一、工程范围：
1、对讲系统工程;。
2、闭路电视监控系统工程(20个监控点位以内);超过按每个四百元算。
3、停车场系统(一套)。
以上1-3系统工程的安装及调试。
二、承包方式及总造价：
工程以包工、包工期方式进行承包，安装、调试工程的人工费用均包含在工程总造价内。且此报价包含一年的维修工作。甲方提供所有系统的所有设备及材料给乙方施工，工程总价：人民币壹万捌扦元整。
三、工程质量要求：
a、所有设备、线路的安装应符合施工图纸设计要求及设计方案书中的各项规定。
b、整个系统在交付甲方投入正式使用时，系性能应全部达到设计要求，各部件应处于良好状态。
c、系统投入使用后，各部位的设备应运行可靠，各外围设备应安装牢固，保障正常可靠的.运行。
四、工程周期：
双方本着快速建成、互相配合的原则，尽可能给对方创造良好的施工条件。全部工程要求在20xx年xx月xx日前完工。将全部系统调试完毕交甲方使用。如因甲方原因不能施工，导致工期延迟，则最迟不能超过20xx年xx月xx日，如超过此期限，则按全部工程完工计。甲方一星期内应付全工程款给乙方。
五、双方责任：
(一)甲方责任：
2、施工过程中与开发商协调所有安装事宜;。
3、及明提供施工所需所有主料及辅材;。
4、做地下主线槽和弱电井主线槽及混凝土开孔;。
5、提供所有工程的设计及图纸设备使用说明书等;。
6、工程完工后负责将工程移交给开发商的验收及交接工作;。
7、按合同依时支付工程款。
8、负责售后返修工作和费用;。
(二)乙方责任：
1、负责统筹安排整个工程的施工;。
2、按甲方审定的设计方案及图纸施工;。
3、保质、保量、按时完工;。
4、已安装好的设备和线材发发生被盗或人为损坏，乙方不负责。
六、验收方式：
乙方工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在收到通知五天内办理验收。逾期则视为验收合格;如需整改，则乙方在完成整改工作并通知甲方后，甲方3组织复查;逾期同样视为验收合格。验收时以经甲方认可的设计方案为标准。
七、支付条款：
合同签订后，乙方在三天内组织人员进场;。
1、闭路电视监控系统工程布好线路后，甲方付总工程款的20%给乙方;。
2、闭路电视监控系统设备安装完成后，甲方付总工程款的30%给乙方;。
3、外围音箱系统工程布好线路后，甲方付总工程款的20%给乙方;。
4、停车场系统工程布好线路后，甲方付总工程款的20%给乙方;。
5、留贰仟元维保金，一年以后支付。
八、工程变更：
1、乙方施工前将施工方法告知甲方并经甲方同意后，进行施工，日后如需返工的，费用由甲方负责;施工过程中如甲方所提供的设备有质量或功能达不到要等问题需要返工的，费用由甲方负责;已安装好的设备如因甲方原因需更返工的(如更改位置等)费用由甲方负责;因现工程施工进场较迟，可能会造成不能走线或安装设备的情况，如因此需破坏装修的，产生费用由甲方负责。
2、甲方如提出工程变更，乙方应予充分配合，但由此导致投资增加，由甲方承担，其数额应合理计算。
九、违约责任：
1、如乙方没有按规定时间完成合同所定工程任务，每拖延壹日每日按已付进度款的1%对乙方进行处罚。
2、如果甲方没有按合同规定及明付款，则按所欠金额1%每日的标准对乙方进行赔偿。
十、本合同及附件双方签字盖章后立即生效，未尽事宜，双方另行协商解决。
十一、本合同共叁页，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具同等法律效力。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日。
智能化维保合同篇十
承包人(全称)：(以下简称乙方)_______。
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:。
第一条:工程概况。
3、承包范围:详见预算表工程项目。
6、工程预算买款,人民币___________元(大写:________________________________)。
第二条.甲方工作。
1、合同开工前壹天,提供施工所需的场所,并清空场内一切影响乙方施工的障碍。
2、合同开工前壹天,甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施,并说明使用注意事项.
3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续.
4、合同开工前,对施工平面图纸,施工方案及进度计划审定.
第三条:乙方工作。
1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计,拟订施工方案和施工进度表,交甲方审定(具体方案由甲乙双方审核后方可施工)。
2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求进行施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.(按公司相关规定“工程与合同管理”)。
3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定.
4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备。
第四条:关于工期的约定。
2、因甲方责任,未能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期顺延.
3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响,导致停8小时以上(一周内累计)工期相应顺延.
第五条关于工程质量及验收的约定。
1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程,材料质量,装修项目造型,整体验收,甲方应按时参加验收,乙方不可自行验收.
2、由于甲方提供的材料,材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价,材料质量不合格会影响工程质量,其返工费用由甲方负责,工期顺延.
3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙承担.
4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续,或提出修改意见,乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的'时间内未能组织验收,切未能提出修改意见,视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续,并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费,每天按照承包工程造价的月息2%计取.
第六条关于工程价款及结算的约定。
1、合同价款(人民币)共_____________按合同总价分为四次付款:。
a、合同签定生效之日起,甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元(大写:_______________________________)。
b、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%,人民币_________元(大写:_______________)。
c、甲方每月按照工程量进度%付给乙方，人民币_______元，大写。
d、工程竣工并组织验收,并在当天进行清算,结清尾款,即合同价款的_______%,人民币_________元(大写:____________________),(付宽时间为一周内付清)。
e、工程验收合格交付甲方使用后,预留合同款的____%,人民币_____元(大写:_____________)做为工程保证金,完工之日起,壹年后无工程质量问题,工程保证金由甲方退付乙方.
f、付款方式,乙方公司出据收款收据,收款收据须加盖本公司财务专用章,经财务主管收讫生效,或者甲方把工程款打入公司指定公商帐号(_________________________),乙方公司对甲方的其他支付工程款的方式视为无效.
由于甲方导致资金不到位乙方可以停工,给乙方造成的误工费,机械使用费及直接经济损失由甲方全部承担.
第七条保修。
1、责任范围内:凡属乙方施工质量或乙方保管不力造成合同工程范围内的损坏,脱落,丢失,开裂等.
2、保修期限:以上工程竣工验收合格之日起计算,保修期限为一年,保修期限内乙方应在接到甲方书面通知七天内派人修理.
第八条争议或纠纷处理。
1、本合同在履行期间双方发生争议时,可采取协商解决或请有关部门进行调解.
2、当事人协商或调解不成时可选择下列一种方式解决:。
(1)向伊犁仲裁委员会申请仲裁.
(2)向人民法院起诉.
第九条其他约定。
1、施工期间内所有增减项目,必须由甲方到公司办理有关书面手续后,由乙方安排施工,甲方不得与乙方施工人员私下协定施工,否则由此引起的一切工程质量及其后果,全部有甲方负责.
第十条附录。
1、本合同一式四份,由双方各执二份(乙方公司一份存档,项目负责人一份，负责工程落实)。
2、本合同自双方签字之日起.履行完成后自动停止.
3、本合同工程项目要求进行保修或保险时,双方另定协议.
甲方签字:乙方签字:。
公司电话:电话:。
地址:地址:。
______年____月____日。
智能化维保合同篇十一
甲方：（委托方）
乙方： （居间方）
居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关居间服务事项，经协商一致，签订本合同。
第一条 ：合同标的物
居间方向委托方提供______________智能化项目的介绍。
第二条 ：居间方义务
1、居间方应积极认真地把委托方介绍给项目业主，并及时沟通情况。
2、居间方协助委托方做好该宗智能化项目的前期投资策划及沟通工作。
3、居间方应积极努力做好居间介绍，协调有关矛盾，促成委托方与项目业主方签订合资或转让合同。
4、居间方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作，促成项目成功签约。
第三条 ：委托方义务
委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目合资或转让合同，并实际支付智能化款项后，委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
第四条 ：居间服务费
1、居间服务费的标准：
委托方与投资方签订的针对本项目整体合资或转让合同总金额（不论何种形式）的'____（居间方开具正式合法发票）。
2、居间服务费的支付办法：
委托方与项目业主签订合资或项目转让合同，并实际支付智能化款项后（包括定金），居间费按该合同签订的具体价格和付款进度同比例支付。
第五条 ：诚信原则
1、如果委托方与投资方在本合同委托期内，未能达成合作协议，没有征得居间方的书面同意，委托方不应再与该投资方进行协商并签订合作协议，否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
按本合同第四条支付服务费。
3、本合同的有效期（委托期）为360天（自本合同签字生效之日起计算）。居间方在此期间必须积极推动本项目业主与委托方进行实质性洽谈，并协助委托方和本项目业主达成实质性成交合同。
4、委托期内委托方未能与项目业主方达成协议时，委托方将不支付居间方任何费用。
5、居间方必须提供真实有效的信息给委托方，如在谈判过程中，委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时，委托方有权向居间方索取本合同标的物最低成交总金额的居间服务费标准30%的赔偿。
第六条 ：合同成立及修改
本合同经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
第七条 ：违约责任
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
本协议共贰页，一式两份，双方各执一份。
委托方： 居间方：
法人代表或委托代理人法人代表或委托代理人
签字或盖章：签字或盖章：
日期： 日期：
智能化维保合同篇十二
发包方(甲方)：
施工方(乙方)：
双方经友好协商，按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，就工程一事一致达成如下合同条款：
一、工程名称及地点。
1.工程名称：
2.工程地点：
二、工程范围及内容。
1.工程范围：见附件清单。
2.工程内容：按合同的设备清单进行管线敷设、设备安装调试及耗材的提供等，参与配合整个系统的联调。
三、合同条款。
1.工程总价款为人民币元(大写：)。报价内容包括:安装(集成)施工费、机房设备安装、二次搬运费用、耗材、1年维保服务费用、税费及施工过程中涉及到的其他一切相关费用。
四、工期及验收。
1、工期为天，即从年月日至年月日止。
2、如工程项目增加或发生变更，双方可重新议定工期。
五、工程质量。
本工程的验收标准为：
1、本工程的质量等级为优良，验收标准为中华人民共和国国家标准;。
2、甲方的投标文件或技术方案要求。
六、甲方义务。
1、及时提供施工条件(包括施工主材、场地等)，并提供施工所需的水、电、热力等接口，保证乙方施工的合理需要。
2、审核乙方施工方案，并监督实施。
3、指定工地代表协调工程的有关事宜，办理有关手续，监督工程进度及质量。
4、竣工时及时组织各有关单位进行验收。
七、乙方义务。
1、根据甲方提供的设计要求，认真研究，并根据施工现场的条件制定切实可行的施工方案。若因忽视上述情况而引起的损害，由乙方独立承担全部责任。
2、乙方在施工过程中应遵守当地政府和国家有关部门、项目建设单位或总包单位管理部门对施工现场的有关管理规定。因乙方违反有关管理规定所造成的一切损失由乙方负责。
3、施工过程中，因乙方或乙方人员的原因造成的人身损害和财产损失，由乙方自己负责。
4、施工结束，及时清理施工现场，做到人走场清，保持文明施工。因乙方导致工程验收拖延的，乙方应承担相关违约责任。
5、乙方负责将甲方运至施工现场的设备及材料及时装卸在现场专用仓库或指定场地，从乙方收到甲方设备材料起，乙方负责保障甲方设备财产安全，造成设备材料丢失或人为损坏的由乙方负责。
八、合同价款的支付。
本工程项目为固定单价合同(以前端监控点为单位，含基础、立杆、安装、调试等)，机房部分也以单价单独列出。工程完工验收合格后，乙方开具全额发票，甲方支付实际结算总额的90%，自验收合格后，项目进入1年维护期，1年维保结束后付结算总额的10%的尾款。
九、工程验收。
1、工程竣工验收以国家颁发的有关标准为准。
2、乙方施工完毕后报甲方，甲方组织业主方验收，以业主方验收通过视为验收合格。
十、工程保修。
1、保修内容：合同条款所包括的工程范围及内容，遵守附件2中《宜兴公安关于“技防城”维护考核细则》的相关规定和考核办法。
2、保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为1年。
3、保修期内，乙方应在接到业主或甲方的故障报修通知后，30分钟内进行响应，2。
小时内派人到达现场进行维护，并在12小时内保证故障修复，否则由此造成的损失由乙方承担且甲方有权委托他人维修，费用由乙方承担。
十一、违约责任。
1、乙方因施工质量或施工工艺不符合合同规定的，乙方应无条件返工或重新实施。由于返工或重新实施造成设备材料损失和工期延误，乙方应承担全部责任，并承担相关法律责任。
2、任何一方不能按合同规定的条款履行均视为违约(除不可抗力外)，应负相应的违约责任。
十二、争议解决。
因本合同发生争议，甲乙双方可协商解决;协商不成，可向甲方所在地人民法院提起仲裁。
十三、其它。
1、本合同未尽事宜，可由双方协商决定。
2、本合同文件组成：
(1)合同书;。
(2)附件施工清单。
3、本合同自双方授权代表签字并盖章后生效，双方必须保证执行。
4、本合同一式肆份，双方各执贰份，均具同等效力。
甲方：乙方：
授权代表：授权代表：
智能化维保合同篇十三
甲方：
乙方：
为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相配合协作，共同完成本建设项目，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。
二、工程地点：宝山区顾村镇刘行菊太路。
三、工程总价：人民币壹佰零捌万陆仟贰佰柒拾元整(1086270.00元)。
1、乙方提供全套设备、安装辅助料和线缆至工程现场。
2、乙方负责本工程范围内的施工图设计，交甲方审核后由设计单位出正规施工图。
3、乙方负责现场施工安装、系统调试和检测。
4、乙方提供全套竣工图纸、技术资料(一式三份)、并提供技术培训。
5、乙方提供系统验收后二年内的免费维修保养。人为损害和不可抗力(如：雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。
六、工期。
本合同全部工程自20xx年4月1日开工至20xx年9月30日竣工(暂定)。乙方在组织施工过程中，如遇到下列情况，可以顺延：
1、由于天灾或人力不可抗拒的原因使工程被迫停工;。
2、甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;。
3、由于非乙方责任(诸如配套工程进度滞后等)致使乙方无法按正常进度施工;对此，甲乙双方应及时充分协商，并通过书面形式确定顺延期限。
甲方按协议条款的要求，一次或分阶段完成以下工作：
1、接通施工所需水、电和运输道路;。
2、办理施工所需各种证件、批件(证明乙方自身资质的证件除外);。
3、向乙方提供有关建筑和室内装饰图纸，向乙方进行设计交底;。
4、向乙方提供设备保管和办公场地;。
5、按合同付款办法，按时付款;。
6、协调其他配套工程的进度，保证乙方可以按进度正常施工。
1、完成本合同工程范围的全部内容;。
2、负责本工程的评审及验收手续;。
3、向甲方提供详细的工程进度计划及进度统计报表和工程事故报告;进度计划应满足工程总进度计划;提供现场施工人员名单，以便联系协调;按时参加工地举行的协调会。
4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，如需要，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此而发生的费用。(因乙方责任造成的罚款除外。)。
5、已竣工工程未交付甲方之前，乙方应对已完成工程采取保护措施，期间发生损害，乙方应予以修复，由此造成的损失由责任方承担。甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。
6、做好施工现场场地的管线和临近建筑物、构筑物的保护工作。
7、保证施工现场清洁和文明施工的有关规定。
1、本工程承包合同总价为人民币(1086270.00元)。
2、工程结算按本合同总价为准，除下述情况外不再进行调整：
(1)根据甲方使用要求对设计方案进行调整造成的造价变动;。
(2)由于中控机房位置调整造成线缆长度的调整;。
(3)由于技防规范更改而导致乙方设计方案不能满足技防评审要求而进行的方案调整。
3、本合同签字生效后，甲方应按下列付款方式进行付款。
(3)设备全部安装完毕，甲方接乙方调试完成通知后，在乙方竣工验收资料完整的前提下15天内验收完毕，过期作自动完成验收。并在一周内支付工程款，计人民币肆拾玖万捌仟贰佰柒拾元整(498270元)。余款2年保修金。
(4)系统保修期满，甲方向乙方支付保修金，计人民币肆万肆仟玖佰元整(44900元)。
2、乙方要做到按图施工，任何一方不得随意变更设计。确需修改的，应办理设计变更手续，由甲、乙双方及设计、监理单位确认后方可更改。
1、乙方在工程竣工前15日，应向甲方及相关部门(技术防范办公室)提供全套竣工资料，并将验收日期以书面形式通知甲方。
2、工程经相关部门(技术防范办公室)验收合格，并取得验收证明后，乙方书面通知甲方进行交接验收，如甲方不按期接管又不能提出工程整改意见，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。
1、由于乙方责任未按次合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，乙方应按本合同工程预算造价的万分之一向甲方支付违约金;甲方未按合同规定的付款条件即使付款，每逾期一天，甲方应同样按该工程预算造价的万分之一向乙方支付违约金。
2、施工中的纠纷，应本着实事求是的原则协商解决。如双方协商不能解决时，根据乙方当事人的请求可以提交有管辖权的工商行政部门仲裁。
1、乙方对提供的器材、设备在2年内负责保修。人为损坏和不可抗力(如：雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。
2、乙方在接到甲方的保修通知后，立即响应，24小时内赶到现场，并。
3、乙方在调试和竣工期间应向甲方委派的专业技术人员进行充分的技术交底。并负责免费培训甲方操作人员。
4、免费提供软件升级。
1、本合同一式四份，双方各执两份。签字盖章后立即生效。
2、未尽事宜，双方通过友好协商并以书面形式确认。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
智能化维保合同篇十四
需方(甲方)：
供方(乙方)：
为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致同意签订本合同。本合同对双方均具约束力，应共同遵守。
合同总价为人民币：_______元整。产品所有价格含税，乙方提供17%增值税发票。货物因实际需要增减时，按照货物清单单价增减合同总价。
1、货物必须符合国家和行业的标准。
2、设备到场后由甲方组织验收。验收的设备与合同约定不符的，乙方应更换并于3日内按合同规定提供货物，承担责任。
1、交货时间根据甲方书面通知要求，分期分批交纳，乙方迟延或拒绝交货的，承担甲方的经济损失和违约责任。
2、交货地点：
1、合同签订后,甲方支付给乙方合同总价的10%作为定金，乙方在收到定金后，次日起安排备货。
2、甲方在送货前应支付当批货物价值的40%货款，乙方在收到货款后7日内将设备发到甲方指定地点。
3、甲方应在收到设备且经验收合格后的十五日内将当批货物的余款结清，当乙方收到甲方支付的.全额货款后，合同标的物的所有权自动转移给甲方。如因甲方责任未能如期结清余款，乙方保留剩余部分货款相对应标的物的所有权。
采用汽运方式运输，乙方应按照甲方的需求发货。乙方负责将货物运至指定的地点，并承担运输费用和保险等相关费用。
无。
乙方应提供符合标准和约定的货物，若货物不符合标准，乙方应自发现日起3天内免费更换，给甲方造成的经济损失由乙方承担。
执行本合同发生争议，当事双方应及时协商解决。协商不成，任何一方可直接向甲方所在地人民法院起诉。
本合同产品配置清单、技术协议及其它合同附件同属合同组成部分，具有同等法律效力。原件和传真件具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
智能化维保合同篇十五
根据《中华人民共和国物民法典》及有关法律、行政法规，甲方通过邀请招标方式，确定乙方为________工程施工承包人。
遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：_____________________。
工程地点：_____________________。
承包工程内容：本项目施工图范围内的工作内容。
二、合同工期：
1、开工日期：甲方通知之日，乙方配合土建工程及时跟进，确保在土建单体完工时同时完工。
2、乙方根据甲方要求和土建形象进度，安排专业人员及时与土建单位沟通，指导预埋管件的安装施工。
3、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度，经甲方签证工期可按实顺延。
三、质量标准。
1、工程质量标准：乙方施工的预埋及安装工程应达到投标书承诺的质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收规范标准，并达到通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。
2、检查和返工。
乙方应认真按照协议约定的标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检验，为检验提供便利条件。
经检查工程质量达不到约定标准的，甲方应要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准，并由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
因乙方原因发生施工或工程质量事故的，重新施工的责任和费用由乙方承担，工期不予顺延。
3、工程质量等级。
技防工程质量应达到当地有关部门的质量检验评定标准的合格条件。
四、合同价款。
本工程合同采用固定单价______元(大写：__________)。
五、甲方责任。
1、甲方代表。
甲方任命___________为驻施工现场的代表，电话：___________。
按照要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
2、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。
3、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。
4、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。
六、乙方责任。
1、乙方驻工地代表。
乙方任命________驻工地负责人，电话：__________。
按要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
2、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工，做好自检工作，确保工程质量和安全文明施工。
由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全及火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
3、遵守国家、地方相关标准及有关规定，做好文明施工工作，不得损坏其他单位的成品，若有损坏须负责赔偿一切损失。
保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清除垃圾和不用的临时设施，采取有效措施，确保安全无事故，否则由此引起的责任和经济损失均由乙方负责。
4、乙方应根据总包实际进度，主动、及时配合指导土建总包方进行相关的预埋工作，若产生预埋遗漏、错埋等质量问题，应承担责任。
5、已竣工的工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。
6、乙方负责本工程的设备安装调试及甲方人员的培训工作。
7、乙方须按甲方代表批准的施工组织设计、施工图纸(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。
并编制施工方案，施工计划、工程造价预决算书及竣工图、竣工资料，在甲方规定的时间内将资料送报甲方。
任何设计变更都必须得到甲方同意。
8、自开工之日起，至竣工验收合格并可以启用时止，承担并完成本合同工程范围内的全部相关审批手续，包括根据甲方的使用环境要求和设计变更而需要办理的报批手续。
且不将此责任推给甲方。
9、提供完善的售后服务。
(1)服务相应时间：在接到用户故障请求(可以是电话方式)后5小时内到达现场解决问题，乙方不及时履行保修义务的，甲方(或业主)有权雇请其他专业单位代为保修，由此而发生的全部费用由乙方承担。
因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。
因乙方之外原因造成返修的经济支出，由责任方承担。
如不能即时解决的设备故障，则由乙方无偿提供备用设备。
(2)保修期：负责在双方移交日起1年内免费保修服务(使用不当原因造成的损坏，设备材料费成本价由使用方自负)。
(3)免费服务期满后，提供终身售后服务及升级维保服务，服务费用按成本价收取。
(4)在质保期内安装的任何零配件，必须是原生产厂家的产品，特殊情况必须更换品牌的，应为同档次品牌并经甲方或业主认可。
七、隐蔽工程验收。
工程具备隐蔽条件，乙方在做好工程质量自评自验的基础上，隐蔽工程的验收应在24小时前通知监理公司、甲方，经甲方和监理公司代表签证后，方可进行下道工序的施工;任何未经甲方和监理公司签证同意的隐蔽工程，乙方不得进入下道工序的施工。
监理公司或甲方必须在接到乙方通知后24小时内为乙方办理有关签证手续。
验收不合格，乙方须在甲方代表限定的时间内修改完毕并通知甲方重新验收，并工期不顺延。
八、承包式及合同价款的调整。
本工程为包工包料，按图施工。
在合同期内发生甲方要求或设计变更，由甲方及监理工程师同时签证后凭甲方批文可以调整。
调整的价格，投标清单中有的项目，按照投标单价和实际中标价格同比列计算的单价调整，投标清单中没有的项目，按照市场价经甲方签证的单价计算调整。
乙方应把变更内容清单报甲方和监理单位审核。
甲方也可以自行采购工程材料，由此导致合同总价的减少，按照该材料投标单价和实际中标价格同比例计算须减少的工程款。
若因乙方采购和使用的材料设备不符合验收要求而导致的变更费用由乙方承担。
九、工程款支付。
工程款的支付方式为。
1、材料进场后，甲方凭有效发票向乙方支付材料总价的___%材料款。
2、月工程进度款，乙方上报本月的工程进度，甲方凭有效发票向乙方支付的____%工程款。
3、乙方在系统试运行____天后，向政府有关部门提请验收。
整个工程验收合格后进行工程结算，双方确认结算后____个工作日内，甲方凭相关部门的验收合格证书和有效发票向乙方支付剩余合同总价的___%，尾款___%作为工程保修金，待一年保修期满后的___个工作日内对保修金进行结算，并在结算后七天内无息结清余款。
十、设备材料供应。
1、材料设备由乙方负责采购，所有设备材料必须是符合设计、安防规范和甲方要求的合格产品，并报监理工程师和甲方质量管理人员现场验收后方可使用。
如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。
若已使用，乙方应负责拆除更换，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用并工期不顺延。
设备材料的运输、保管由乙方负责，因设备材料的原因给工程质量、工期等造成影响和损失的，由乙方承担责任。
乙方如需要使用代用设备材料，必须经甲方代表书面认可，由此增减的合同价款，按本合同第八条规定进行调整。
2、主要关键设备及涉及到外观、永久使用的设备材料，甲方有权实行乙供或甲供。
产生的价款变动，按本合同第八条规定进行调整。
十一、验收。
1、工程竣工后，乙方应书面通知甲方和上海市技防办验收，甲方和技防办自接到验收通知日内组织验收，经甲方和技防办共同验收合格的，方视为工程通过验收，并双方办理验收、移交手续。
如甲方或技防办在规定时间内未能组织验收，甲方需及时通知乙方，另定验收日期。
2、验收标准：本工程以乙方投标书所承诺的质量要求、施工图纸、工程材料清单，时间计划表，招标文件、投标书、中标通知书和有关国家和地方制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
3、乙方对提供的设备材料和工程成果的质量负责，如在甲方或技防办的验收过程中因乙方的施工设计方案或施工质量存在问题而导致验收不能通过，则乙方须负责承担全部费用予以返工修改直至通过验收认可，并对由此给甲方造成的损坏或损失负责修复或赔偿。
十二、违约责任。
甲、乙双方如构成违约，应承担相应的违约责任，受损方可以根据有关法律、法规、惯例等要求违约方赔偿。
1、甲方的违约责任如下：
(1)未按约定及时支付工程款的，应每天按应付未付款部分的同期银行存款利率计算向乙方支付违约金。
(2)如甲方要求对隐蔽工程进行重复验收且经验收合格的，应承担由此产生的费用。
2、乙方具体的违约责任如下：
(1)工期延误，赔偿标准____元/天;。
(2)工程质量未达到投标承诺或竣工验收后二年内发生质量问题，乙方应当在收到甲方通知后三日内无条件予以返修或重新施工，直至质量符合约定标准，由此导致工程延误的，乙方应承担工期延误的违约金，并赔偿因此而给甲方造成的全部直接损失和预期可得利益的损失。
(3)未履行项目经理到位，支付违约金为合同总价的___%;。
(5)未履行不发生重大质量安全事故承诺，支付违约金为合同总价的__%，并承担由此发生的一切经济责任。
(6)甲方要求对隐蔽工程进行重复验收，经验收不合格的，应由乙方承担由此产生的费用。
(7)甲方有权在合同总价中直接扣除乙方违约而须承担的违约金或赔偿金。
十三、本合同组成文件包括本合同、招标文件、投标书、中标通知书、全套施工图纸、工程量清单和设备材料清单等，上述文件构成本合同不可分割的整体。
本合同未尽事宜，由双方本着求实、友好态度协商解决并签订补充协议。
协商不成时，任何一方可依法向工程所在地人民法院起诉。
十四、本合同签字盖章后生效，至本工程验收合格，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
结清尾款后自动失效。
十五、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)___________乙方(盖章)_____________。
代表(签字)：_________代表(签字)：__________。
日期：____年___月____日日期：____年___月____日
智能化维保合同篇十六
乙方参加了甲方组织的“_______智能化一期项目”招标并成为中标单位，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本智能化系统工程施工事项经协商一致，自愿订立本合同。
鉴于乙方拟承担_______的施工，并接受了甲方为本工程施工、竣工和保修所做的招标要求，双方达成以下协议：
第一条：合同组成和解释顺序：
1、补充协议条款、甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面文件和会议纪要等。
2、施工合同协议书、施工合同条款、合同附件(根据施工图所作的.材料明细及报价)。
3、施工招标文件、施工投标文件、甲方招标过程往来的函件。
4、工程建设标准强制性条文、标准、规范及有关技术文件。
5、经过承包人二次设计的智能化系统施工图、现行国家、省市有关施工方面的规范、标准上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处：以上面所列顺序在前的为准。本合同乙方每页都必须加盖公章，表示其对该页内容的全部认同。
第二条：施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并确保工程质量、在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第三条：建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
第四条：合同份数。
1、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，均具有相同法律效力。
2、本合同经双方加盖公司公章后生效，至工程验收交接和竣工结算付款后，除有关保修条款及违约条款仍生效外，其余条款即告终止。
3、本合同未尽事宜，双方可协商解决或签订补充合同或协议。
本合同双方约定合同在双方签章后生效。
第六条：争议解决方式。
本合同在履行过程中，发生争议，应当协商解决，协商不成的交由项目所在地人民法院处理。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
智能化维保合同篇十七
乙方：_________甲方将甲方独立开发的位于_________智能化系统工程(包括采购、施工、安装、维修)交由乙方完成，双方就相关事宜达成如下合同：
_________小区的全部智能化系统工程(以下简称“智能化工程”)，具体包括下列内容：
1.1智能系统管道预埋;。
1.2小区闭路电视监控系统;。
1.3可视对讲系统(带ic卡门禁、带安防);。
1.4住户室内安防系统;。
1.5小区周边防范系统;。
1.6公共广播及背景音乐系统;。
1.7停车场安防系统。
2.1甲、乙双方同意按下列公式计算工程总造价：
工程总造价=每户的平均造价×小区总户数。
2.5施工过程中，因工程个别项目需要调整而引起工程量之增减，双方确认后，在工程总造价中作相应调整，但该调整不得违反本条2.2款的约定。
甲方为乙方支付的本合同第二条约定的“工程造价”中已包含下列费用：
乙方为智能化工程购买的全部设备款、材料款、人工费用、乙方应支付的税金。
4.5保修期满后30日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________%。
甲方已完成_________小区的供水、供电设施且封顶后三日内，甲方通知乙方进场施工。
甲方向业主正式交楼前，乙方必须完成智能化系统的全部工作。但甲方须保证乙方工期不少于两个月。
智能化工程竣工后，乙方应向甲方提交全部竣工图纸、竣工资料、使用说明书、验收申请。甲方收到乙方申请后立即向乙方发出“实际完工证明书”并在七日内与乙方一起组织验收。智能化工程经甲方验收合格即视为甲方已接收智能化工程。
智能化工程保修期为_________年，自甲、乙双方验收完毕之日起计算。保修期间内，乙方承担因设备不合规格及施工质量造成损坏而产生的任何费用，但不包括因甲方或他人人为使用损坏及不可抗力造成的损坏。
除本合同约定的甲方义务外，甲方还需履行下列义务：
9.1甲方免费提供乙方施工过程中的用水、用电;。
9.2甲方免费提供pvc管道的预埋工作并保证乙方施工条件;。
9.3甲方把所有施工安全守则或其他特殊的现场工作注意事项告知乙方。
除本合同约定的乙方义务外，乙方还需履行下列义务：
10.1乙方保证智能化工程所使用的全部设备、材料是全新的，未使用过的;。
10.2乙方进场施工后必须接受甲方监管并予以积极配合;。
10.4保修期内，乙方向甲方无偿提供技术培训、指导。
11.3甲方不按时与乙方组织验收，视为验收合格，即甲方已完全接收智能化工程。且乙方不承担任何免费保修责任。
12.1乙方收到甲方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，未在15日内向甲方提交设计方案，或乙方的其他违约行为导致甲方无法履行本合同，视为乙方单方解除本合同，乙方应向甲方支付_________元违约金并赔偿甲方的实际损失。
12.2乙方逾期完成智能化工程，乙方向甲方支付的违约金为：_________。
逾期达三十日，甲方有权解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付_________元违约金，并赔偿甲方的实际损失。
12.3如甲方为乙方垫付乙方应支付的费用，包括本合同第八条约定乙方应承担的费用，乙方应自甲方垫付之日起三日内向甲方支付相应费用。否则，按日万分之五计算逾期付款违约金。
双方工地代表以互换的授权委托书载明内容为准，工地代表签署的任何文件即视为甲、乙方的真实意思。
任何一方由于受火灾、水灾、台风等不可抗力事故的影响而不能履行义务时，不视为违约，履行合同的期限应予以适当延长。
在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。经协商不能达成一致的，任何一方有权提交_________仲裁委员会申请仲裁解决，败诉方除承担仲裁费外，还应承担胜诉方为本案支付的律师费。
本合同一式肆份，双方各执贰份，本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
智能化维保合同篇十八
乙方参加了甲方组织的“******智能化一期项目”招标并成为中标单位，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本智能化系统工程施工事项经协商一致，自愿订立本合同。
鉴于乙方拟承担******的施工，并接受了甲方为本工程施工、竣工和保修所做的招标要求，双方达成以下协议：
第一条：合同组成和解释顺序：
智能化系统工程施工合同文件组成部分和解释顺序如下：
1、补充协议条款、甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面文件和会议纪要等。
2、施工合同协议书、施工合同条款、合同附件(根据施工图所作的材料明细及报价)。
3、施工招标文件、施工投标文件、甲方招标过程往来的函件。
4、工程建设标准强制性条文、标准、规范及有关技术文件。
5、经过承包人二次设计的智能化系统施工图、现行国家、省市有关施工方面的规范、标准。
上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处：以上面所列顺序在前的为准。本合同乙方每页都必须加盖公章，表示其对该页内容的全部认同。
第二条：施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并确保工程质量、在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第三条：建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
第四条：合同份数。
1、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，均具有相同法律效力。
2、本合同经双方加盖公司公章后生效，至工程验收交接和竣工结算付款后，除有关保修条款及违约条款仍生效外，其余条款即告终止.
3、本合同未尽事宜，双方可协商解决或签订补充合同或协议。
合同订立时间：年月日。
合同订立地点：******。
本合同双方约定合同在双方签章后生效。
第六条：争议解决方式。
本合同在履行过程中，发生争议，应当协商解决，协商不成的交由项目所在地人民法院处理。
建设单位：******施工单位：******。
智能化维保合同篇十九
甲方：
乙方：
甲方在建项目——____________度假村一期二段1—12#楼，为确保本工程管理高效、秩序井然和谐和安全工作万无一失；决定将本国际度假村的智能化管理系统工程总承包给乙方承建。甲、乙双方本着平等、互利、的原则协商一致、达成承建合同如下：
____________度假村一期二段智能化管理系统工程。
1、楼宇对讲系统安居宝。
2、视频监控系统海康卫视。
3、公共广播背景音乐系统300c。
______度假村。
本工程工期为个工作日；具体进场时间由甲方通知为准工程总价款。
本工程总价款为：叁拾捌万伍仟贰佰壹拾叁元陆角385213.605。其中：
1、楼宇对讲系统289751.7元。明细符后。
2、视频监控系统49716.975元。明细符后。
3、公共广播背景音乐系统45744.93元。明细符后。
1、乙方所有材料进场后，由甲方验收合格后，3个工作日内支付工程总价款的30%，即人民币：100540.74元大写：壹拾万零伍佰肆拾元柒角肆分给乙方。
2、工程总价款的.67%，人民币224540.98元大写：贰拾贰万肆仟伍佰肆拾元玖角捌分安装完毕并验收合格后，甲方在十日内一次性支付给乙方。
3、剩余3%，即人民币10054.07元，大写：壹万零伍肆拾元零柒分的工程总价款，留作质量保证金。待一年质保期满后，甲方在十日内一次性支付给乙方。
本工程的设备、器材运输费用由乙方负担。
1、本工程的所有设备器材其规格型号、品牌必须与合同一致。
2、本工程的所有设备器材必须是三证齐全合格证、质检报告、生产许可证。
3、本工程的各子系统必须技术先进、运行稳定和功能满足设计要求。
1、本工程的所有设备器材，质保期为两年竣工验收合格之日起，在此质保期内凡是设备本身的质量问题，乙方实行三包包退、包换、包修。
2、本工程的所有设备器材，在质保期满后，乙方实行终身维修服务。并仅收材料成本费其中的软件实行终身免费升级或重装。
3、为确保维护修快捷、更换及时，乙方承诺接到维修通知后，48小时内到达现场。以确保服务、维修专业化、响应指维修响应快捷化。
1、甲方必须按合同规定的时间、金额向乙方支付工程款。
2、甲方应正确使用本标的物的设备与器材，否则乙方不予免费三包。
3、甲方应派1—2人参与乙方组织的使用、操作培训。
1、乙方应在合同规定的期限内指甲方能按时支付工程款，进场安装和竣工。
2、乙方所提供的一切设备器材，其功能达到说明书的质量和功能要求。
3、乙方将本工程交付使用的同时应将相关技术资料一同交甲方存档。
1、本合同的一切设备器材，在甲方货款未付清之前，其产权仍归乙方所有。
2、本合同中的未尽事宜双方协商解决。同时在本合同执行过程中，对于万一出现的纠纷，首先双方应友好协商解决，当协商不成时，任何一方可以向人民法院申请调解或仲裁。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
____年____月____日。
乙方：
____年____月____日。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/12957141.html】
