工程竣工合同(实用21篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-18 17:53:25
工程竣工合同(实用21篇)
时间:2023-11-18 17:53:25     小编:灵魂曲

合同的有效性需要满足法律上的要求。合同中的条款应当充分考虑各方的权益和风险。合同的内容应当与双方的真实意图一致,确保合同的合法性和有效性。

工程竣工合同篇一

下列词句或用语,除根据上下文另有其意义外,一般应具有如下含义。

项目?业主建造工程和委托监理单位提供监理服务的对象,具体情况在专用条件中指明。

工程?为完成项目所实施的一项或若干项永久工程(包括向业主提供的物资和设备),其概况在专用条件中说明。

服务?监理单位根据监理合同所承担的工作,包括正常的服务、附加的服务和额外的服务,亦称监理服务。

业主?委托监理单位提供监理服务的单位或其合法继承人或其合法受让人。

监理?单位受业主委托提供监理服务并具有监理资质的法人或其合法继承人或其合法受让人,根据上下文的内容,亦指监理单位根据监理合同派驻到项目所在履行监理服务的机构。

一方?业主或监理单位。

双方?业主和监理单位。

第三方?一般是指与业主签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容,也可以是与项目建设有关的其它当事人。

监理?合同一般应包括:公路工程施工监理中标函或委托函;“公路工程施工监理合同”中的协议书、通用条件、专用条件、附件a(监理服务的形式、范围与内容)、附件b(业主提供的监理工作条件)、附件c(监理服务的费用与支付);《公路工程施工监理规范》(jtjo77_95);公路工程施工监理招、投标文件;双方签认的补充或修正文件以及双方签认的其它文件或附件。

项目建议书?被业主认可并接受的监理单位的施工监理投标文件或监理规划。

日?即历法日。

月?根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。

监理合同中的标题只是为了查阅方便,不应作为监理合同本身的内容予以理解,也不应用于对监理合同进行解释。

为了文字简练,监理合同中有些词句成用语可能会有多种含义,阅读时应视上下文的实际需要而定。

如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾,应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

2?监理单位的义务。

监理服务的形式、范围与内容。

监理单位必须按照监理合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的监理服务,其具体内容在监理合同附件a中规定。

正常的和附加的服务。

正常的服务是指监理合同附件a中规定的监理服务。

附加的服务是指双方通过签订补充协议或根据监理合同的规定,在监理合同附件a规定的正常服务之外增加的监理服务。

监理单位应本着严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟的原则,按照监理合同的要求,根据适合的专业技术规定和国际惯例公认的行业工作准则,谨慎而勤奋地履行监理服务。监理单位在履行监理服务过程中行使的权力或所需的授权,应在监理合同附件a中详细规定并加以说明。

如果监理单位在履行监理服务过程中行使的权力或所需的授权,来自于业主和第三方签订的工程合同文件,该合同文件必须成为本监理合同的组成部分,两者之间如出现矛盾,则应编制补充说明文件一并列入监理合同。此时监理单位应:。

根据监理合同文件和工程合同文件履行监理服务;

监理人员。

监理单位派驻到项目所在地履行监理服务的监理人员,必须能够适应监理合同规定的监理服务工作,其主要监理人员的资质应在项目建议书中详细描述并得到业主的认可。

为了履行监理服务,监理单位应在项目建议书中指定一名授权代表与业主的授权代表建立工作联系。

监理单位因工作安排或其它原因,需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理人员时,应事先得到业主的同意。

业主有权以书面形式要求监理单位更换不能按照监理合同的规定监理服务的派驻人员。

即使是业主要求或同意更换的监理人员,其代替人员的资质仍应得到业主的认可。

监理单位派驻到项目所在地履行监理服务的项目负责人及主要监理人员,必须常驻现场。

业主财产。

在监理合同有效期间或监理合同专用条件规定的期限内,未经业主的书面同意,监理单位不得泄露业主与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料。

3?业主的义务。

监理工作条件。

业主应按照监理合同的规定,向监理单位提供履行服务所必需的工作条件,其具体内容在监理合同附件b中明确。

业主应在监理合同附件b规定的时间内,就监理单位书面提交并要求答复的重大问题做出书面决定。

业主应指定一名授权代表与监理单位的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时,必须提前7日通知监理单位。

授权通知。

业主必须将履行监理服务的监理单位及业主授予监理单位的权力,及时用书面形式通知第三方。

设施和物品。

辅助工作人员。

4?责任和保障。

监理单位的赔偿责任。

业主的赔偿责任。

业主违反监理合同的规定并造成监理单位经济损失的,应向监理单位赔偿,赔偿办法在专用条件中规定。

赔偿责任的期限。

赔偿的限额。

鉴于双方在专用条件中约定了任何一方向另一方依据本合同条件第条和第条支付赔偿的最高限额,双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条件其它条款规定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔,不受该限额的限制。

在监理单位不违反有关法律、法规的前的提下,业主应保障监理单位免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。

双方可在专用条件中约定,由监理单位按照业主认可的形式向业生递交履约担保书或履约保证金。如果监理单位无正当理由全部或部分不履行本监理合同时,业主有权根据具体情况没收全部或部分履约担保金。

_____。

业主可在专用条件中规定,要求监理单位尽一切合理的努力,按业主可接受的条件对监理单位的责任、第三方的责任以及业生为监理服务提供的财产等进行_____。此项工作应作为监理单位附加的服务。

5?监理会同的生效、终止、变更、暂停与中止。

监理合同的生效。

监理合同生效的时间,以双方签署的协议书上注明的时间为准。

监理服务的时间和期限。

监理单位必须按照专用条件中规定的时间和有关期限履行和完成监理服务。如果非监理单位的原因,致使监理服务时间需要延长,双方应通过协商,另行签订补充协议。

监理合同的终止。

监理合同终止和失效的时间,按双方签署的协议书上注明的方式确定。监理合同失效后,双方均不再受本监理合同的约束。

监理合同的变更。

任何一方提出申请并经双方书面同意后,可对本监理合同进行变更。

在签订本监理合同后,因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化,其调整办法在专用条件中规定。

在签订本监理合同后,因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长,业主应据实向监理事垃给予补偿。

监理合同的暂停与中止。

出现根据本监理合同的规定不应由监理单位负责的情况,且该情况已使监理单位不能继续履行全部或部分监理服务时,监理单位应立即书面通知业主。并且:

全部监理服务已无法继续履行时,监理单位在书面通知业主28日之后,有权单方面中止本监理合同,因此而增加的监理服务工作量应作为监理单位附加的服务,业主应及时向监理单位返还全部或剩余部分的履约担保金。

因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时,双方应对由此而产生的任何损失,损害或延误各负其责。

业主要求监理单位全部或部分暂停监理服务或中止本监理会同时,必须在56日之前发出书面通知。监理单位在接到通知后应立即安排停止全部或该部分监理服务并将相关费用开支减至最小。因此而增加的监理服务工作量应作为监理单位附加的服务,业主应及时向监理单位返还全部或剩余部分的履约担保金。

监理单位无正当理由,未根据监理合同的规定履行全部或部分监理服务,业主可书面要求监理单位予以解释。若监理单位在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复,业主可在进一步发出书面通知14日后,单方面中止本监理合同,并视情况没收监理单位的全部或部分履约担保金。

业主拖延支付监理服务费用,并已超过专用条件规定期限的28日,或根据本合同条件和条或第条的规定,暂停监理服务已超过6个月,监理单位可书面更求业主予以解释。若业主在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复,监理单位可在进一步发出书面通知14日后,单方面中止本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。因此而增加的监理服务工作量应作为监理单位附加的服务,业主应及时向监理单位返还全部或剩余部分的履约担保金。

监理合同的中止,不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权力和利益。

转让和分包。

没有另一方的书面同意,任何一方不得将本监理合同规定的义务、责任和权力予以转让。

没有业主的同意,监理单位不得将监理服务的任何部分予以分包。监理单位因监理服务的需要,聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

6?监理服务的费用与支付。

监理服务费用。

监理服务费用的计算方法和内容应在监理合同附件c中规定。

业主应按照监理合同附件c的规定,向监理单位支付正常服务的费用。

业主应按照监理合同附件c规定的费率和价格或基于此费率和价格,向监理单位支付附加服务的费用。如果该费率和价格明显不适用,双方可根据本合同条件第条和第条的规定,签订补充协议并商定新的费率和价格。

监理服务费用的支付方式和时间应在监理合同附件c中规定。

业主在专用条件规定的期限内,未向监理单位支付到期应付的款项,则应按照专用条件规定的利率计算利息,给监理单位予以补偿,补偿时间自未付款项的应付之日起算。该补偿不影响本合同条件第条规定的监理单位的权力。

业主对监理单位要求支付的款项中的任何部分有异议,应在7日内发出书面通知说明理由,但不得借此延误对监理单位其它应得款项的支付。本合同条件第条的规定适用于最终支付给监理单位的一切曾经有过争议的款项。

业主支付监理单位履行监理服务的费用,其货币种类、比例和汇率等事宜,在专用条件中规定。

7?其它。

合同双方的关系。

合同双方互为权利和义务主体,双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本监理合同。业主和监理单垃均应按照监理合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

语言和法律。

本监理合同使用的语言或主导语言及合同所遵循的法律,在专用条件中规定。

业主欲就工程质量优良、工期提前、投资节约或监理单位提出的具有经济效益的合理化建议等方面对监理单位予以奖励,则应在专用条件中写明奖励的办法。

利益矛盾。

未经业主书面同意,监理单位不得获取本监理合同规定以外的与本项目有关的任何利益,不得参与与本监理合同规定的业主利益相冲突的任何活动。

本监理合同涉及的通知均为方面形式,并在送达协议中注明的地址时生效。无论发送方采用何种方式递送通知,收受方都应用书面回执确认。

8?争端的解决。

双方在履行本监理合同过程中发生争端时,应本着友好协商的原则解决问题,或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时,任何一方均可根据专用条件的规定,申请_____或向法院起诉。

工程竣工合同篇二

甲乙双方按照《_合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。

第一条承包工程概况。

(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律。

(本条主要是用于涉外方面的)。

第三条图纸。

(写明图纸提供的.日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)

第四条甲乙双方驻工地代表。

(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)。

第五条甲乙双方的基础工作。

第六条工程进度计划。

第七条工程监督。

(包括隐蔽工程的中间验收等)。

第八条人事同价款及其调整。

第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间。

第十条工程验收。

第十一条决算。

第十二条保修。

第十三条争议处理。

第十四条违约责任。

第十五条双方约定的其他内容。

第十六条。

本合同一式_________份,当事人各执_________份。本合同自_________年_________月_________(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

承包方(盖章):_________发包方(盖章):_________。

代表人(签字):_________代表人(签字):_________。

签订地点:_________签订地点:_________。

发包人:(简称甲方)。

承包人:(简称乙方)。

工程竣工合同篇三

依据《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

工程名称:__________。

工程地点:_________。

二、工程承包范围:

工程土方外运及场内短驳等运输。

三、合同工期:

__根据工程工期要求执行_____。

四、工程质量标准:

本工程质量标准按国家现行道路施工验收规范达到全面优良。

五、合同单价及价款及工程量计算方式:

项目单价总价备注说明。

3、乙方需开具符合税务要求的工程发票给甲方;。

5、乙方需在2天内得到甲方相关场内运输的签证,逾期不予结算;。

6、本单价含工程一切乙方车辆进退场费用和管理费用。

7、乙方根据上述原则自负盈亏,不得以任何理由影响和阻挠工程施工。

六、付款方式:

1、按月结算,每月按签证工作量和计量结算完成量的60%,结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;因付款办理的手续较多,本月完成的工作量结算付款滞后一个月支付。

2、当工程完成审计计量结算后三个月内付至完成工程量的80%;。

3、剩余费用1年内付清。

七、甲方责任:

1、组织监督落实运输班组进场安全教育;。

2、负责工程开挖技术工作;。

3、根据运输量安排足够量的机械配合;。

4、安排专人与乙方进行安排和协调;乙方提出的合理建议需要采纳;。

5、工地范围的外部协调工作由甲方负责,施工范围的土方运输清扫由甲方负责。

八、乙方责任:

1、指派管理人员驻现场,负责管理车辆运输队伍,办理准运证及相关费用;。

5、在施工过程中所有的安全防护及安全标志,没有甲方许可不得随意拆除和破坏。

6、施工过程中,严格遵守安全规章制度,如违章作业、违章蛮干,不听从管理人员指挥,一律按项目部管理人员的通知进行罚款;因乙方原因发生责任事故,乙方全部责任。

8、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排;按照甲方工程施工需要配足运输车辆和管理人员。

九、违约责任:

1、甲方因施工安排不当,造成的增加运输量由甲方负责;。

2、甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;。

十、双方约定在履行合同过程中产生争议时友好协商解决,解决不成请仲裁委员会调解,本合同正本一式两份,双方各持一份。

甲方:乙方:

日期:日期:

工程竣工合同篇四

承包人:

一、工程项目。

工程名称:道路工程。

工程地点:

承包范围:

承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

合同价款:合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)。

大写元。

质量标准:合格。

工期:

工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

二.技术标准及图纸。

图纸。

发包人提供:

技术标准:

执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、云南省相关技术标准、规范;。

质量评定执行相关质量检验评定标准。

所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

三.双方权利和义务。

发包人的权利和义务。

发包人委派的业主代表:

姓名:职务:

监理单位及委派的工程师:

监理单位:

姓名:职务:

职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

发包人主要工作:

负责场地三通一平;。

确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;。

提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;。

进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;。

按合同约定支付工程款。

承包人的权利和义务。

项目经理。

姓名:职务:

项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

承包人主要工作:

本合同签订后收到发包方通知2天内,承包人进场完成施工准备。

严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。

负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;。

工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;。

发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。

四、工程价款。

a、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

b.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。

d.工程报价单详附件,工程量按实结算。

五、工程价款的支付。

工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的75%;。

六.安全文明施工。

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七.竣工验收。

承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。

承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。

八.违约责任。

发包人违约:

因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。

承包人违约:

因承包人原因,未按本合同第条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。

因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。

承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。

如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。

九、争议。

在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向省仲裁委员会仲裁。

十、合同生效与终止。

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;。

合同订立时间:20__年月日;。

合同订立地点:云南省宣威市。

发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。

十一、合同附件。

投标文件。

招标文件。

道路平面图及标段划分图。

报价书。

十三、合同份数。

本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;。

副本陆份,双方各执叁份。

本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

发包人:(公章)承包人:(公章)。

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

传真:传真:

签订地点:

签订时间:

工程竣工合同篇五

*********公司。

*****年***月。

中科院近代物理研究所工程验收报告。

中科院近代物理研究所:

兰州新天汇电子科技有限公司于20xx年12月中旬进入贵单位施工,目前已完成了合同规定中各个系统的实施工作,现提出验收报告:

****公司。

甲方验收人签字:

工程竣工合同篇六

甲、乙双方经过友好协商,兹签订如下协议并共同遵守:在甲方的积极配合下,乙方顺利完成甲方委托(合同号为lz_______年0605,以下简称本项目),在规定的时间内,甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后,认定均符合合同要求,并同意通过收货。

第一条验收方式:

1.产品到达甲方指定地点进行安装调试后,甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号,开箱检验,正确调试,保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的'质量状况,经乙方确认,当面向乙方交验商品,并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。

2.验收标准:

1)产品外形、包装完好;。

2)产品符合合同要求及标准;。

3)乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料;。

4)甲方认可设备的安装、调试无问题。

第二条对产品提了异议的时间和方法:

1.双方在验收过程中,如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符,甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款,并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。

2.如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。

3.乙方在接到甲方书面异议后,应在3日内提出书面处理意见,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第三条本合同签订日,是设备验收通过日。

第四条本合同签订,视为本项目验收通过。

第五条本合同一式肆份双方各持正本一份副本一份本着共同发展和平等互利原则,双方可以在自愿的基础上,互相为双方介绍客户和业务,作为长期合作。

甲方(盖章):_________________。

乙方(盖章):_________________。

地址:_________________。

地址:_________________。

代表人(签字):_________________。

法定代表人(签字):_________________。

联系电话:_________________。

联系电话:_________________。

____________年____________月____________日。

____________年____________月____________日。

工程竣工合同篇七

建设单位:

监理单位:。

设计单位:

施工单位:

工程质量标准:合格。

开工日期:6月1日

竣工日期:6月30日

本项目工程内容有:绿化种植、园林景观构筑物及其他造景、园林铺地、园林给排水和园林用电工程。

施工单位在工程量大、难度高、交叉作业频繁的情况下,充分发挥自身优势,各专业之间最大限度的配合、合理安排按照合同内质量标准完成各分部分项工作,工程质量达到合格标准。

绿化种植部分因本标段以地下车库顶层回填土为主,种植时采取土壤改良措施,满足植物生长所必须的养分。苗木规格严格按设计要求进场,栽植过程中注意保证本标段节点景观效果,做到节点周围苗木不短截,只疏剪,保证施工后尽快达到设计效果。自然式片林在栽植过程中,没有成行成排栽植,体现自然、生态、田园风光,形式自然,高低错落。重要节点大规格苗木由设计、监理看苗确认后进行栽植。

在材料进场之前,请设计、监理单位进行选样,并严格按照选定样品进场。

园林铺地部分:本标段铺地在道路、广场等硬质景观除设计认样外,做样板段,甲方、设计、监理现场确认后,进行全面施工。所有铺装工程按照园林及市政道路施工规范进行施工。基础部分本标段土壤沙化严重,采用24t振动碾进行素土夯实,并适当加厚级配砂石保证道路、广场压实系数。

园林给排水部分:本标段内给水部分采取快速取水器,质量控制方面在upvc管材质量和粘接质量。所有管材经设计认样为国标管材,施工为专业给水技术工程施工,经试验检测,保证给水施工质量达到施工规范和验收标准。

园林用电部分:本标段园林用电为景观照明。灯具经比选选用专业生产庭院灯厂家加工制作,电缆铺设后经避雷接地阻值测试、线路、开关接地检验、系统电源及接地检测全部符合验收规范。灯具安装后经照明全负荷实验、灯具牢固性实验、夜景灯管效果检验符合验收规范。

综上所述,本公司认为本工程符合验收标准,质量合格。

工程竣工合同篇八

依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的承包范围,该工程于_____________年__________月__________日竣工并通过验收,双方对本工程的质量和工期均无异议,现就本工程的竣工结算事宜,经友好协商,达成如下最终协议:

一、工程结算范围:__________________(参照承包范围)。

二、工程结算造价:

大写:______________元,小写:______________元。

本结算造价为本工程最终竣工结算结果,双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。

结算造价明细见附表《工程结算造价明细表》。

三、本协议双方盖章签字即生效,本协议共__________份,发包人__________份,承包人__________份,监理单位__________份。

四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。

_____________年__________月__________日。

工程竣工合同篇九

__________(发包人名称)(以下称发包人)拟修建_____________工程,接受了___________(承包人名称)(以下称承包人)的投标,双方达成如下协议,并于______年______月______日签订了本协议书,合同总金额为人民币(大写)_________________。

1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2.本合同包括下列文件(示例)。

(1)协议书(包括补充协议);。

(2)中标通知书;。

(3)投标报价书;。

(4)专用合同条款;。

(5)通用合同条款;。

(6)技术条款;。

(7)图纸;。

(8)已标价的工程量清单;。

(9)经双方确认进入合同的其他文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效(若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效)。

6.本合同一式_______份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本_______份,发包人执_______份,承包人执_______份,其余副本由发包人分送有关单位。

发包人(盖章):____________承包人(盖章):____________。

法定代表人(签字):________法定代表人(签字):________。

工程竣工合同篇十

以下是为大家整理的关于建筑工程竣工监理工作总结报告的文章,希望大家能够喜欢!

1、项目背景。

2、项目建设历程。

受××的委托,××公司承接了××工程的监理项目,对××工程的所有建设内容进行全过程的监理。

项目监理合同签订后,我公司立即组建了监理组进驻用户现场,在总监理工程师的统一组织和安排下,按照监理程序开展监理工作。在项目建设的各个阶段,依据信息系统过程监理有关的国家政策、法律、法规、标准、规范,信息技术国家标准,建设单位与承建单位签订的项目建设合同、相关资料,建设单位与监理单位签订的监理合同对工程的质量、进度、投资、变更进行控制,对项目的合同和信息文档资料进行管理。定期召开监理例会,检查各项工作的完成情况,协调解决存在的问题;不定期的向用户提交阶段总结;及时把握项目存在的问题并提出监理建议;公平公正地协调处理项目实施中遇到的问题,确保了工程建设的质量和顺利进行。项目监理部全面履行了监理委托合同赋予的义务和责任,圆满完成了本工程的监理任务,监理工作控制目标达到合同要求。

工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们始终以施工及验收规范,质量验收及评审标准为依据,督促承建单位实现合同约定的质量目标。

硬件及系统集成方面,协调各方讨论制定《系统集成方案》和《系统实施方案》,并组织进行评审,直至通过。在项目实施过程中,始终以此为依据,检查各供货商的施工规范和技术目标实现情况,各供货商设备安装调试完成后,组织进行初步验收,系统集成实施完成后组织进行最终验收。系统集成严格按照实施方案进行实施,基本达到设计方案的要求,目前系统运行比较稳定。

软件开发方面以《需求分析报告》和《系统设计报告》等为依据,督促软件开发商全面实现用户的需求。组织对项目的阶段性成果进行评审,评审通过后方可进入下一个阶段。不通过的通知开发商进行整改,直至评审通过。编码开发完成后督促开发商进行内部测试并提交测试报告。之后还组织最终用户进行确认测试,对于不符合需求和设计的内容及存在的问题要求开发商进行修改和调整。劳动保障一体化应用软件覆盖了所有相关的业务内容,并充分考虑了业务发展的方向。目前系统运行总体情况比较好。

××卡系统建设方面,审查××卡结构的设计是否符合××。根据需求对卡结构进行扩充,多次组织召开协调会,讨论卡结构的合理性和应用方面的接口和技术实现,组织对卡的管理和应用进行联调测试。实现了××卡和××卡的复合及联动支付;实现了××。实现了××的管理。目前卡系统运行良好,卡的应用情况也比较好。

机房场地建设方面严格审查承建单位的质量管理体系,检查分包单位的资质(如消防系统),严格审查承建单位的《施工组织设计》并提出合理化建议,实行了严格的材料、设备、配件的报验制度,要求施工单位填写《报验单》报监理部审核,不符合要求或不合格的产品坚决不允许用。在施工过程中我们实行巡回检查、旁站监理及平行检查等多种手段。每完成一个分项工程,都要求施工单位先进行自检,自检合格后再报监理部签认,符合要求后才能进行下一道工序施工。对于隐蔽工程更是要检查合格收才能封闭。经过多种有效的措施和严格的管理,机房场地建设通过了综合性的评审。

要求从工程一开始就制定《项目总进度计划》;各分项工程开始时制定《分项工程进度计划》;在项目建设过程中,各分项工程按工程的不同阶段制定《阶段工作计划》;各分项工程互相制约和关联的,还组织各方一起制定《协调工作计划》。对于每个工作计划,监理方都会进行严格的审查,并提出合理化的建议,在保证工程质量的前提下,加快工作进度。在项目建设过程中,监理方严格督促计划的落实情况,当发现有严重偏差时,立即组织相关各方分析原因、研究措施,实时纠正。对于在保证质量的前提下实在不能按时完成的,协调各方重新调整工作计划。在进度控制的过程中,确保“质量优先”的原则。在监理方有力的措施下,工程的进度得到了有效的控制,社会保险系统和卡系统建设××启动,××全部成功上线,历经近一年半时间;××成功上线,历经近一年半年时间。项目的进度较预期目标有延后,但是这有其客观的原因:整个工程包涵的内容比较多,涉及到的承建商及有关单位比较多,制定项目总体计划时对工程建设的难度和复杂都考虑不够,对其相互间的制约等影响等项目实施进度的不确定因素估计不足。虽然,项目的总体进度有所延迟,但这都是在项目建设过程中及时预见并经各方客观分析,为了保证工程的质量而一致认可的。较国内同同行业其它城市的建设情况来看,该项目建设的进度还是得到有效控制的。

严格按照项目款支付程序进行项目款的支付,对承建单位提交的《项目款支付申请》进行严格的审查,严格对照合同相关的付款条款,对于符合合同规定的,再提交用户审批。经常检查项目款支付情况,对实际支付情况和计划支付情况进行分析比较,确保建设方的投资计划目标。

协助建设单位拟定各合同的条款,参与合同的讨论和制定工作。项目开始时,监理人员认证学习,研究合同条款。在项目建设过程中,对合同确定的项目的质量、工期、成本等执行情况进行及时分析和跟踪管理,合同执行有偏差的,及时向建设单位报告,并向承建单位提出意见,要求改进,督促各方严格履行合同。

在整个项目建设的过程中,产生多种文件或文档,主要包括:(1)合同文件;(2)设计方案、实施方案;(3)产品文档;(4)过程中产生的各类文档;(5)监理方产出的周报、月报、阶段总结报告、会议纪要、监理通知、监理建议等。信息及文档管理贯穿整个工程实施的各个阶段。监理方对合同、设计方案等工程依据性文档及时归档并便查;对各方的产出的过程文档进行接收、审查并转发给相关各方,保证了各方的沟通和信息共享;及时要求承建单位提交工程的阶段性成果文档,进行归档并及时提交用户;验收时要求整理提交最终的产品性文档;及时编制周报、总结报告、会议纪要等监理文档,提交用户并进行归档。总之,监理平时注意各类信息的收集、整理、归档并及时提交用户。保证信息的完整性,确保了系统建设各项活动的可追溯性。

××工程建设内容多,涉及到的承建单位及相关部门比较多,但是整个工程没有总体的设计单位(总包单位),没有一方对各分项工程之间的衔接(特别是技术上的衔接)进行总体的把握和负责,各方之间很容易发生扯皮现象。在项目建设过程中,监理方不但担负着建设方和承建方之间的协调工作,还担负着各承建单位之间的协调工作,使工程各方充分协作,有力地促进了工程的质量和进度的保证。协调的内容不仅仅体现在与业主单位和承建单位技术层面的交流与沟通,更多是在项目实施全过程中对各种管理组织层面的协调。监理方主要通过如下手段进行协调:(1)周例会制度:每周定期组织召开工作例会,要求各承建方按时参加,向建设方和监理方汇报上一周项目实施的情况和问题解决情况,汇报下一周的工作计划,并说明工作过程中遇到的困难和存在的问题。监理方协调解决项目存在的问题;(2)专题会议:对于工程中遇到的一些技术或业务的重点或难点时,监理方组织召开专题讨论会,进行研究分析和讨论;(3)协调会:对于某项工作各方处理意见不一致时,组织召开协调会,对问题进行客观的分析和讨论,公平公正地做出科学客观的协调。整个工程监理方组织召开了91次工程监理例会,主持或参加了353次其它专题或协调会,发出监理通知113篇。监理的协调工作,为项目的成功实施扫清了一个又一个障碍,在关键时刻一次又一次推动了项目的进展,有效地促进了项目的成功。

各分项工程完工后分别组织了验收,各分项工程都实现了合同约定的建设内容,符合相关技术标准和要求,系统使用情况良好,满足用户的实际需求。当然,应用软件部分还存在一些需要优化和完善的内容,希望承建单位在系统的维护阶段能尽快给予解决和落实。

监理方在监理工作过程中,得到了××局领导的大力支持,各承建单位的相互协作和配合。在此,本人谨代表××项目监理组的所有成员对你们的支持和配合表示衷心的感谢!

工程竣工合同篇十一

1、身体健康!认识我的站左边,不认识我的站右边!此信虽无墨香,笔尖祈愿徜徉,唯有华灯伴星解,举目间有祝福流淌;幸福新年时光,心中情谊激荡,愿您一生无忧,快乐美满,幸福常伴,元旦欢畅!

2、如果烦恼,我就是你的开心果。(爱情感言)等待教堂的钟声响起,挽你的手穿过铺满玫瑰的红地毯,让雪白的婚纱渲染我们的鬓发,在生命的长河中,给你送来祝福一批,生意兴隆,财源广进,恭喜发财,日进斗金打前站,后有大展宏图,事业腾飞,吉祥如意,红红火火尾随。

3、开张大吉!新店开业祝你:生意兴隆通四海,海阔天空任你飞,飞向云霄,一展凌云壮志。

4、你是艰难困苦时坚定的信念,鼓舞我勇往直前,你是事业腾飞时理性的劝诫,警醒我要踏实肯干,有你是幸福的甜,温馨的美满,真心的道声祝福,我的合作伙伴。

5、在这个充满喜悦的日子里,在长久的离别后,愿新年的钟声代给你一份宁静和喜悦,和新年的祝福!

6、员工是公司的宝贵财富,鸿运旺,烦恼的`事儿往边靠,祝君出门遇贵人,在家听喜报!

7、愿你一切的疲惫与不快都化为云烟随着清风而逝;愿你内心的静谧与惬意伴着我的祝福悄然而至。

8、财源茂盛达三江,江深水远凭你游,游到龙宫,再现王者风采!对于婚姻,我似乎应该说点什么,可是我实在无话可说。

9、如果无聊,你就来找我。一声问候,打开新年气象;一杯美酒,斟满富贵美满;一束鲜花,绽放温馨美丽;一句快乐,带来无限欢笑;一道祝福,情谊就在其中。

10、祝你新年大吉,合家欢乐!鸡年到,喜事到,大喜,小喜都是喜,鸡年到,快乐到,左乐。

工程竣工合同篇十二

尊敬的周调研员,各位领导,同志们:

在这春意盎然、万象更新的美好时节,周调研员和各位领导亲临我县检查指导工作,这既是对我县水利事业的关心和厚爱,也是对我县广大水利工作者的鞭策和鼓舞。在此,我谨代表县四大班子和46万旺苍人民,对各位领导的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

旺苍是一个农业大县,县委、县政府历来高度重视水利事业发展。近年来,我县水利工作所取得的成绩和水利项目的实施,与周调研员和盛市水利主管部门的关心支持是分不开的。此次对茨竹垭水库枢纽除险加固工程进行竣工验收,这既是对我县水利工作的一次检阅,也是对我县水利各项工作的有力促进。我县将积极组织相关部门和单位全力配合验收组开展各项工作,对验收组发现的问题,严格按要求整改落实到位。同时,我们也希望,周调研员和各位领导多提宝贵意见及建议,我们将认真按照你们的要求,进一步解放思想、真抓实干,高位求进、加快发展,努力把旺苍的水利工作提高到新水平。

最后,我再次提议,让我们以热烈的掌声对各位领导表示衷心的感谢!祝各位领导身体健康、万事如意!

陆水水利枢纽是陆水流域末级最大的控制性工程,直接保护着下游几十万人口和国家重要的工农业基础设施的安全。几十年来,枢纽在防洪、灌溉、城镇供水、发电、航运、养殖和水利水电科学试验等方面发挥了巨大作用,为鄂南经济和社会发展作出了巨大贡献。然而,经过几十年的运行暴露出影响工程安全运行的病险隐患较为突出。从20xx年开始,在水利部和长江委的关心支持下,根据其现状着手准备除险加固工作,从大坝安全鉴定、初设、审查到除险加固工程批复实施,得到了水利部领导和有关司局、长江委领导及机关各部门的全力支持和热情帮助,倾注了水利部、长江委专家们的智慧和心血,经过参建各方的团结协作,地方政府的全力支持,精心组织、安全文明施工,陆水水利枢纽除险加固工程竣工验收,是大家共同努力取得的丰硕成果。在此,我谨代表陆水试验枢纽管理局向各位领导、各位专家、代表表示衷心的感谢!

去年的8月25—26日,水利部陈雷部长在不到一年的时间内,第二次到陆水检查指导工作,在陆管局干部大会上陈雷部长发表了重要讲话,明确要求抓紧做好陆水水利枢纽除险加固工程收尾和竣工验收工作;今年的1月19日,长江委蔡主任、魏主任在百忙之中到陆管局检查指导工作,再次提出贯彻落实陈雷部长重要讲话精神、积极准备陆水水利枢纽除险加固工程竣工验收的工作要求。按照部、委领导的指示精神,不断加大工作力度,排进度、订措施,全局上下齐努力,加快工程收尾和竣工验收的各项准备,严格按照《规范》要求,及时推动和组织了单位工程验收和专项验收;作为重点开展了水利工程建设领域突出问题专项治理自查工作,并接受了水利部规计司专家组的专项检查;委托水利部水规总院开展了陆水水利枢纽除险加固工程竣工验收技术鉴定;认真组织开展了竣工验收自查;先后完成了竣工财务决算编制和决算审计;完成了占地拆迁专项验收复核;在委有关职能部门的大力支持和指导下,竣工验收各项准备工作基本就绪,为今天如期举行竣工验收创造了条件。

陆水水利枢纽除险加固工程顺利完成,体现了各级领导的关心、凝聚了专家们的智慧、展示了参建各方团结协作的精神风貌。领导的关心是极大的鼓舞:陈雷部长两次到工地视察,矫勇副部长、周英副部长、董力纪检组长和部多个司局长亲临工地检查指导工作;蔡主任多次到工地听取汇报、检查指导工作、提出严格要求,熊铁副主任、陈飞组长、魏山忠副主任、杨淳副主任和委机关部门负责人到工地检查指导工作;财政专员办、审计特派办的领导跟踪指导给予工程顺利实施极大帮助。政府的扶持落到实处:赤壁市成立了市主要领导任组长的支持加固工程领导小组,并派协调专班驻地工作。

工程竣工合同篇十三

菜园三小新建工程,在相关部门的支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过一年多紧张的施工建设,已按设计要求全部完成建设任务。菜园三小新建工程已于20xx年7月8日通过验收。现就工程有关情况总结如下:

一、工程建设程序管理情况 2、嵊泗县建设局于20xx年6月3日批准该工程设计方案,并下发工程规划许可证,编号为0921010号。

3、菜园中学运动场改造工程于20xx年8月21日批准开工。

二、工程基本情况三、建设管理机构情况

1、建设单位成立了以许央国副局长为组长,姚海明、夏玉再、高松友、方红为成员的工程建设班子,在施工现场,由姚海明和聘请师傅夏玉再同志主抓现场施工管理。

2、建设单位为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了菜园中学运动场改造工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。

3、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。

四、对工程设计、监理、施工单位的评价

设计单位能参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;完成合同所约定的内容;出具设计单位工程质量检查报告。

监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;收集整理完成的监理资料;完成合同所约定的内容;出具监理单位工程质量评估报告。

施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审批并执行;施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准;按工程技术标准及施工图文件实施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;及时整改质量问题和质量事故的处理;收集、整理完整的质保资料;完成合同所约定的内容;出具施工单位工程质量自评报告。

五、工程造价管理情况

1、本工程实行公开招标,共有3家具有国家资质的施工企业

投标,招投标工作由嵊泗县招投标中心组织实施。20xx年7月29日开标,经评标小组评审,并经嵊泗县海诚工程造价咨询有限公司批准,确定绍兴中厦体育场馆建设有限公司为中标单位,中标价为273.8323万元。

2、本工程合同价273.8323万元,加上设计变更增减账,竣工验收合格后,扣除保修金,由建设单位与施工单位一次结清。目前工程结算工作正在审核、审计之中。

六、质量管理情况

1、本工程由嵊泗县建筑工程质量监督站进行质量监督。

2、本工程于20xx年8月19日召开技术交底会,建设、设计、监理和施工单位的专业技术人员参加。

工程竣工合同篇十四

2、项目建设历程。

二、监理合同履行情况。

受委托,××公司承接了工程的监理项目,对工程的所有建设内容进行全过程的监理。

项目监理合同签订后,我公司立即组建了监理组进驻用户现场,在总监理工程师的统一组织和安排下,按照监理程序开展监理工作。在项目建设的各个阶段,依据信息系统过程监理有关的国家政策、法律、法规、标准、规范,信息技术国家标准,建设单位与承建单位签订的项目建设合同、相关资料,建设单位与监理单位签订的监理合同对工程的质量、进度、投资、变更进行控制,对项目的合同和信息文档资料进行管理。定期召开监理例会,检查各项工作的完成情况,协调解决存在的问题;不定期的向用户提交阶段总结;及时把握项目存在的问题并提出监理建议;公平公正地协调处理项目实施中遇到的问题,确保了工程建设的质量和顺利进行。项目监理部全面履行了监理委托合同赋予的义务和责任,圆满完成了本工程的监理任务,监理工作控制目标达到合同要求。

三、监理工作的措施和效果。

1、质量控制。

工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们始终以施工及验收规范,质量验收及评审标准为依据,督促承建单位实现合同约定的质量目标。

硬件及系统集成方面,协调各方讨论制定《系统集成方案》和《系统实施方案》,并组织进行评审,直至通过。在项目实施过程中,始终以此为依据,检查各供货商的施工规范和技术目标实现情况,各供货商设备安装调试完成后,组织进行初步验收,系统集成实施完成后组织进行最终验收。系统集成严格按照实施方案进行实施,基本达到设计方案的要求,目前系统运行比较稳定。

软件开发方面以《需求分析报告》和《系统设计报告》等为依据,督促软件开发商全面实现用户的需求。组织对项目的阶段性成果进行评审,评审通过后方可进入下一个阶段。不通过的通知开发商进行整改,直至评审通过。编码开发完成后督促开发商进行内部测试并提交测试报告。之后还组织最终用户进行确认测试,对于不符合需求和设计的内容及存在的问题要求开发商进行修改和调整。劳动保障一体化应用软件覆盖了所有相关的业务内容,并充分考虑了业务发展的方向。目前系统运行总体情况比较好。

卡系统建设方面,审查卡结构的设计是否符合。根据需求对卡结构进行扩充,多次组织召开协调会,讨论卡结构的合理性和应用方面的接口和技术实现,组织对卡的管理和应用进行联调测试。实现了卡和卡的复合及联动支付;实现了。实现了管理。目前卡系统运行良好,卡的应用情况也比较好。

机房场地建设方面严格审查承建单位的质量管理体系,检查分包单位的资质(如消防系统),严格审查承建单位的《施工组织设计》并提出合理化建议,实行了严格的材料、设备、配件的报验制度,要求施工单位填写《报验单》报监理部审核,不符合要求或不合格的产品坚决不允许用。在施工过程中我们实行巡回检查、旁站监理及平行检查等多种手段。每完成一个分项工程,都要求施工单位先进行自检,自检合格后再报监理部签认,符合要求后才能进行下一道工序施工。对于隐蔽工程更是要检查合格收才能封闭。经过多种有效的措施和严格的管理,机房场地建设通过了综合性的评审。

2、进度控制。

要求从工程一开始就制定《项目总进度计划》;各分项工程开始时制定《分项工程进度计划》;在项目建设过程中,各分项工程按工程的不同阶段制定《阶段工作计划》;各分项工程互相制约和关联的,还组织各方一起制定《协调工作计划》。对于每个工作计划,监理方都会进行严格的审查,并提出合理化的建议,在保证工程质量的前提下,加快工作进度。在项目建设过程中,监理方严格督促计划的落实情况,当发现有严重偏差时,立即组织相关各方分析原因、研究措施,实时纠正。对于在保证质量的前提下实在不能按时完成的,协调各方重新调整工作计划。在进度控制的过程中,确保“质量优先”的原则。在监理方有力的措施下,工程的进度得到了有效的控制,社会保险系统和卡系统建设启动,全部成功上线,历经近一年半时间;成功上线,历经近一年半年时间。项目的进度较预期目标有延后,但是这有其客观的原因:整个工程包涵的内容比较多,涉及到的承建商及有关单位比较多,制定项目总体计划时对工程建设的难度和复杂都考虑不够,对其相互间的制约等影响等项目实施进度的不确定因素估计不足。虽然,项目的总体进度有所延迟,但这都是在项目建设过程中及时预见并经各方客观分析,为了保证工程的质量而一致认可的。较国内同行业其它城市的建设情况来看,该项目建设的进度还是得到有效控制的。

3、投资控制。

严格按照项目款支付程序进行项目款的支付,对承建单位提交的《项目款支付申请》进行严格的审查,严格对照合同相关的付款条款,对于符合合同规定的,再提交用户审批。经常检查项目款支付情况,对实际支付情况和计划支付情况进行分析比较,确保建设方的投资计划目标。

4、合同管理。

协助建设单位拟定各合同的条款,参与合同的讨论和制定工作。项目开始时,监理人员认证学习,研究合同条款。在项目建设过程中,对合同确定的项目的质量、工期、成本等执行情况进行及时分析和跟踪管理,合同执行有偏差的,及时向建设单位报告,并向承建单位提出意见,要求改进,督促各方严格履行合同。

5、信息及文档管理。

在整个项目建设的过程中,产生多种文件或文档,主要包括:(1)合同文件;(2)设计方案、实施方案;(3)产品文档;(4)过程中产生的各类文档;(5)监理方产出的周报、月报、阶段总结报告、会议纪要、监理通知、监理建议等。信息及文档管理贯穿整个工程实施的各个阶段。监理方对合同、设计方案等工程依据性文档及时归档并便查;对各方的产出的过程文档进行接收、审查并转发给相关各方,保证了各方的沟通和信息共享;及时要求承建单位提交工程的阶段性成果文档,进行归档并及时提交用户;验收时要求整理提交最终的产品性文档;及时编制周报、总结报告、会议纪要等监理文档,提交用户并进行归档。总之,监理平时注意各类信息的收集、整理、归档并及时提交用户。保证信息的完整性,确保了系统建设各项活动的可追溯性。

6、组织协调。

工程建设内容多,涉及到的承建单位及相关部门比较多,但是整个工程没有总体的设计单位(总包单位),没有一方对各分项工程之间的衔接(特别是技术上的衔接)进行总体的把握和负责,各方之间很容易发生扯皮现象。在项目建设过程中,监理方不但担负着建设方和承建方之间的协调工作,还担负着各承建单位之间的协调工作,使工程各方充分协作,有力地促进了工程的质量和进度的保证。协调的内容不仅仅体现在与业主单位和承建单位技术层面的交流与沟通,更多是在项目实施全过程中对各种管理组织层面的协调。监理方主要通过如下手段进行协调:(1)周例会制度:每周定期组织召开工作例会,要求各承建方按时参加,向建设方和监理方汇报上一周项目实施的情况和问题解决情况,汇报下一周的工作计划,并说明工作过程中遇到的困难和存在的问题。监理方协调解决项目存在的问题;(2)专题会议:对于工程中遇到的一些技术或业务的重点或难点时,监理方组织召开专题讨论会,进行研究分析和讨论;(3)协调会:对于某项工作各方处理意见不一致时,组织召开协调会,对问题进行客观的分析和讨论,公平公正地做出科学客观的协调。整个工程监理方组织召开了91次工程监理例会,主持或参加了353次其它专题或协调会,发出监理通知113篇。监理的协调工作,为项目的成功实施扫清了一个又一个障碍,在关键时刻一次又一次推动了项目的进展,有效地促进了项目的成功。

四、工程质量的评价。

各分项工程完工后分别组织了验收,各分项工程都实现了合同约定的建设内容,符合相关技术标准和要求,系统使用情况良好,满足用户的实际需求。当然,应用软件部分还存在一些需要优化和完善的内容,希望承建单位在系统的维护阶段能尽快给予解决和落实。

五、结束语。

监理方在监理工作过程中,得到了××局领导的大力支持,各承建单位的相互协作和配合。在此,本人谨代表××项目监理组的所有成员对你们的支持和配合表示衷心的感谢。

工程竣工合同篇十五

尊敬的各位领导、各位专家:

由我公司承建的青园科技南区景观亮化工程,在各级领导的大力支持与帮助下,工程进展顺利,现已全部完工。在此我代表项目部,向所有参加竣工验收的领导表示衷心的感谢!

1、工程名称:青园科技南区景观亮化工程

2、工程地点:天一康园

3、监理单位:湖南***********任公司

4、设计单位:长沙*********设计有限公司

5、工程范围:本工程为青园科技南区景观亮化工程,全工程共安装150w4米庭院灯120盏,150w3米庭院灯43盏,150w3.5米庭院灯30盏,壁灯64盏,0.8米草坪灯145盏,150w埋地灯43盏,70w埋地灯43盏,3wled埋地灯82盏,泛光灯87盏,花台金卤射灯129盏,围墙灯126盏,金卤射树灯168盏,水底射灯220盏,led数码轮廓灯816盏,敷设pvc32管道3000米,pvc50管道3000米,敷设vv-3*4电缆2100米,vv-3*6电缆1500米,vv-4*4电缆2200米,vv-4*6电缆20xx米,vv-5*6电缆3000米,vv-5*10电缆1200米,bvvb2.5护套线1500米,bv2.5塑铜线1800米,新建500*500检修井354个,安装led控制器9个台,led电源43台,控制箱10台,时控器30台。全过程符合设计要求。

1、工程量较大、工期短

本工程工程量较大,时间要求较紧,且大部分工程处于冬雨季施工。对此公司项目经理组织了一批经验丰富的专业施工队伍,制定了严格的施工进度计划,确定了优良质量工程标准,进行科学管理、精心施工,合理安排工序流、料场布置等工作。

2、施工点分散且距离较远,交通不便,施工场地狭小,施工中存在材料和设备要在施工点之间二次转运;每个施工点都有交叉段同时施工,因此,各施工点也存在二次甚至多次转运,。这些问题给施工造成很大的难度,并且严重影响了施工进度,但是我公司组织了有力的施工班组保证了施工顺利进行。

由于我们在施工过程中严把工程质量关,所有设备在安装时,严格控制安装偏差,精益求精,保证了设备在投入试运行后没发生整改的现象。质量受到了各方面的好评。

1 、 开工前的准备

接好临时施工电源,配备好所有劳保用品和安全设备设施。开工前工作负责人必须详细检查所有危及人身安全的设备和设施。按设计图对现场认真查勘核对。各施工人员到位并做好开工准备,做好与现场其他施工单位交叉作业的协调配合工作。

2 、电缆施工详细核对好各回路电缆的走向、规格后按电缆安装规范进行安装。

施工完毕后,应在电缆上挂铭牌,并标注色标,以分清相序和回路名称。线路铭牌应注明回路的名称、电缆的长度和型号。户外电缆和穿线管做好防水处理。

3.电缆接头方案

电缆接头前应详细检查电缆回路、线路名称是否正确。接头前必须对电缆进行摇测,检查电缆绝缘是否符合要求,并详细核对相序。安装、制作电缆头附件的要求及要领见相关施工规范。

4 、 灯具安装

灯具的安装必须按规范执行,为保证施工质量,从开箱到运送、安装、通电试行、区域送电运行,整体送电等几个环节,质检工程技术人员都要严格把关。led控制器安装:本次所有led灯具均采用24v低电压电源,在安装过程中要注意将220v、24v、5v电缆进行隔离,控制等距离和led变化程序按建设方要求进行编写。埋地灯和泛光灯安装:应按规范做好接地,严格做好防水处理,所有接头都采用防水接线盒接头。庭院灯和草坪灯安装:先焊接好基础预埋件,将灯杆位置定准后再浇注基础,七天后再安装灯具。电缆应在灯具内接头。

5、施工进度计划

根据该项目现场的具体情况和20xx年12月13日协调会议的有关精神将亮化工程的施工分为三个阶段:

第一阶段:施工队进场并熟悉现场后于20xx年1月18日前做好天一康园景观照明管道预埋及灯具更换安装工作。

第二阶段:20xx年3月1日电线电缆材料进场后20天内完成电缆的安装和敷设工作。

第三阶段:20xx年4月15日前完成灯具的安装和线路调试工作。

根据每道工序所需消耗的工时以及计划投入的人力、工作班数、物料、设备情况,制定切实可行的施工周期,绝对不拖其他工程项目的后腿。

6、施工进度计划保证措施

施工配合:施工工序安排精密,衔接合理;交叉施工直辖市;成品保护及时、有效;

材料方面:保证质量合格,及时供货;材料设计合理;现场保管行当;运输及时、安全;

施工工艺:采用先进的工艺流程、按规范施工,杜绝野蛮施工;

设计方面:尽量满足设计的合理科学,减少设计修改、更改;符合规范要求;

现场方面:做好安全、文明施工管理;

管理方面:严格计划管理;严格劳动纪律管理;狠抓质量管理。

7、 竣工要求

电缆及附件必须按技术保证书的要求提供。

电缆施工应严格按照标准iso9000认证进行。

电缆规格应符合规定:排列整齐、无机械损伤;标志牌应装设齐全、正确、清晰。

电缆的固定、弯曲半径、有关距离和相序的排列等应符合要求。

电缆终端的相色应正确,电缆支架等金属部件防府层应完好。

灯具安装应按“电气装置安装工程施工及验收规范”进行。

1、 进入工作现场应着装正确,并带好安全帽,全体施工人员应熟知本工种的安全技术操作规程。工作中应坚守工作岗位,严禁喝酒上班或上班喝酒。

2 、 应使用合格的低压电源控制板和低压电源线,低压接头处或低压绝缘线外皮受损,应用绝缘带包好。

3 、电缆作业

(3)敷设电缆时,应有专人统一指挥,电缆移动时,严禁用手搬动滑轮,以防压伤;

(4)使用电缆刀剥电缆时不要用力过猛,以防电缆线或刀具伤伤手身。 停电工作必须要先验电。验明确无电压方可开始工作。验电要用合格的验电器,验电时应戴绝缘手套,并有专人监护。经过验明无电压后,应立刻在工作地段两端挂接地线。

(5) 严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。

(6) 严禁在施工现场吸烟和使用明火。

(7) 在沟井内工作时防止高空坠物戴好安全帽,严禁抛扔工器具和材料。

(8) 防止高空落物。使用的工具、材料应用绳索传递,不行乱扔。

(9) 工作班人员应严格遵守《安规》和上级有关安全的各种规章制度;认真执行现场安全措施,互相关心施工安全,并监督安规和现场安全措施的实施。

公司为该工程配备了专职资料员,根据要示及时收集整理施工资料,保证了施工资料和施工进度的同步。所有进场设备、材料技术资料完整、合格证齐全,抽样检验均合格,施工(检)试验均合格,安全功能资料齐全,符合档案管理规定,并通过了相关单位审查。

我公司按合同要求完成了设计和合同约定的施工内容,各项技术资料完整,各分部、分项工程验收合格,达到设计和规范要求,并经过了试运行检验。本工程质量自评合格。

施工中我公司积极配合业主的各项工作,我们一直本着重合同、守信誉的原则,科学管理,精心施工,以优质的施工质量满足设计要求,圆满的完成了施工任务。当然在施工过程中,我们也存在很多不足之处,需要在今后的工作中继续努力,以更好的施工质量和优质服务来回报社会。

在工程施工过程中,我们得到了各级领导、建设单位、监理单位设计单位及其他兄弟单位的大力支持和帮助,我们对此表示衷心的感谢!

工程竣工合同篇十六

工程项目施工单位名称设计单位名称监理单位名称工程造价开工时间乐陵市康庄路污水管网工程乐陵市一通工程有限公司乐陵市宏业设计有限公司山东海通建设监理有限公司26万元20xx年10月20日工程概况:道路全长500米,铺设管道采用平口dn600的管道。竣工验收程序:

二、审阅施工、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明”

三、确定验收组成员名单,并召开会议制定验收方案。竣工验收内容:

二、验收组人员审阅各工程档案,从立项、招投标、设计及施工管理资料进行检查;

三、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查;

四、验收组对检查结果进行汇总、讲评,并最后达成竣工验收意见,符合国家标准。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

工程竣工合同篇十七

本工程由武夷山世纪桃源教育投资有限公司投资建设,由海南华磊建筑设计咨询有限公司设计,福建固特新监理工程咨询公司监理,武夷山城乡工程勘察有限公司勘察,福建省长鸿建筑工程有限公司施工。

本工程综合楼建筑面积为4314.17,地上五层;结构形式为框架结构。专家楼建筑面积为797.7,地上三层,结构形式为框架结构。本工程设计等级三级,建筑防火等级为二级,主体结构合理,使用年限50年,主要功能为教学、办公,工程于20xx年3月1日开工,20xx年11月28日完工。

二、建设单位执行基本建设程序情况。

本工程竣工验收严格执行基本建设程序,相关手续已按规定的程序完成立项,武夷山市建委质量监督备案,办理工程开工许可证等,工程完工后由施工单位进行自检,合格后由监理单位审核竣工验收资料并现场查验工程质量,进行工程预验收。

建设单位组织项目监理单位、勘察单位、施工单位、设计单位进行四方验收,根据相关的施工验收规范及强制性标准对工程资料审核查验,对工程质量、完成情况进行验收。

三、对设计、施工、监理等方面的评价情况。

关单位进行复验通过,并将各方签署的整改报告提交监督部门存档。

根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工、监理、勘察等按要求完成了任务,达到了合同约定和规范标准规定的质量标准;本工程在设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及北京市的有关规定。根据本工程的特点施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部工程施工方案。施工技术、质量保证资料,施工管理、建筑材料和设备的进场检验报告等档案资料齐全有效,环境检测符合相关规定的要求。参建各方均签署了同意竣工验收的意见。

四、竣工验收的时间、程序、内容及组织形式。

竣工验收时间20xx年11月28日,竣工验收程序按建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求,建设单位组织了竣工验收,参加验收的建设、设计、监理、施工单位各专业负责人及监督等人员的组成均符合要求。

经过建设、设计、监理、勘察、施工、监督等单位共同密切配合,武夷山市桃园校区综合楼、专家楼工程已经顺利完工。参建各单位已经出具了竣工报告。工程各项综合指标已全部达到国家验收标准,符合竣工验收条件,并经各方确认。施工技术资料已收集整理完善,各方签字齐全有效。工程实体已经检测,满足设计要求及施工质量验收规范。

本工程建筑设计较为合理且能满足使用单位要求;在施工过程中监理单位尽职尽责,施工单位精心施工,克服了各种困难,运用了节能材料,实行了科学的管理措施,圆满地完成了施工任务并达到验收规范的标准及合同约定的要求。

五、验收结论。

工程质量符合设计和施工验收规范要求,竣工验收合格,通过验收。

建设单位法定代表人:

项目负责人签字:年月日。

工程竣工合同篇十八

1、工程项目名称:和安家园北区安置房2#、5#楼建筑面积均为8200平方米。于20--年3月10日开工,于20--年4月30日竣工。

2、设计单位:湖南诚士建筑规划设计有限公司。

3、勘察单位:湖南省建设工程勘察院。

4、监理公司:

5、施工单位:

6、结构设计:本工程为六层砖混结构住宅,建筑结构安全等级二级,设计使用年限50年,建筑抗震按六度设防,地基基础设计等级丙类,基础类型为天然浅基础。砼强度:基础垫层为c10,基础c25,框架梁柱板c30,普通梁板为c20。砖强度等级为m10.0,±0.000以下为m7.5水泥砂浆,一至三层为m7.5混合砂浆,四至顶层为m5.0混合砂浆,砌体质量等级按b级考虑。

二、施工主要依据:

1、施工图纸、设计变更文件与建设方有关指令。

2、现行国家有关法律法规以及建筑工程质量验收规范。

3、公司的质量管理体系与项目部的相关质量制度。

4、建筑工程资料管理规程等有关文件。

三、管理方法、项目管理目标情况:

我公司精心编制了施工实施方案,以工程项目部的模式进行管理。在安全管理和文明施工方面大力推行标准化管理,实行定期检查和定量评分,结合经济奖罚制度,实现文明施工和无事故安全生产的目标。质量是企业的生命,我们项目部对该工程项目确定的质量目标为:合格率100%,争取一次验收成功。为实现这一目标,在质量计划中,项目部将特殊过程和关键工序作为重点进行控制,重点防范关键工序质量问题的产生;坚持以预防为主的原则,制订消除质量通病计划,将消除质量通病工作放在重要的地位;对主体分部工程和装饰分部工程制订出更高的质量标准(内控标准),大幅提高分项工程质量和建筑观感得分。并对文件资料、产品标识和可追溯性、检验和试验、不合格品控制、贮存和防护、培训等要素的实施制订了详尽和易操作性的方案。

安全和文明施工管理方法:建立健全安全生产责任制,各级领导及项目全体人员坚持“安全第一,预防为主”的原则,强化安全意识,定期组织和进行安全检查,每天进行班前安全活动,对作业人员进行安全意识及纪律教育,加强操作人员的自我保护意识。安全员、班组相互检查发现问题及时整改。因严格按《建筑施工安全检查标准》1999版进行管理、组织施工,杜绝了一切大小安全事故的发生,达到了既定安全目标。

四、工程质量控制。

项目部在工程质量控制中,坚持以公司质量保证体系为主线,以施工规范和国家质量标准为准绳,用实际数据来说话,遵循以下几点原则:坚持质量第一;坚持以人为控制核心;坚持以预防为主;坚持质量标准;贯彻科学、公正、守法的职业规范。

1、各分部工程质量等级。

序号分部工程质量等级1基础分部合格2主体分部合格3装饰分部合格4屋面分部合格7给排水分部合格8电气分部合格单位工程合格率100%。

2、事前、事中、事后的质量控制手段:由于工程质量本身具有以下几个特点:影响因素多,质量波动大,质量变异大,质量隐蔽性,终检局限大。所以,对工程质量应重视事前控制、事中严格监督,防范于未然,将质量事故消灭于萌芽之中。项目部以集团公司质量保证体系为依据,按施工过程、检验和试验、不合格品控制、纠正和预防措施程序的要求进行具体的质量控制。

a、施工前控制:项目部在前期工作中,注重抓好施工技术准备工作,:

a、抓好施工前图纸会审、技术交底工作。

b、项目部开工前对施工测量控制网进行复测,检查检验、测量和试验设备的周期检定情况和可用状态,保证工程测量和检测的准确。

c、开工前抓好对质量通病的预防措施:项目部在工程开工前,组织施工班组学习施工操作规程。

b、施工过程中控制:。

a、实施现场监督与检查:在施工过程中,项目部管理人员加强对现场旁站监督与检查,及时发现违章操作和不按设计要求,不按施工图纸和施工规范、规程和质量标准施工的现象,对于不符合质量要求的及时进行纠正和严格控制。

c、加强工序的检查、工序交接检查及隐蔽工程检查。在进行自检的基础上还进行了工序交接检查。规定隐蔽工程验收必须经过监理公司检查确认,才允许加以隐蔽。

d、及时按规范做好工程技术资料工作。

c、施工所形成产品的控制:

a、出现对主体结构有影响的不合格品如砼柱、梁,必须打掉重做。

b、进入装修阶段,对于不合格部位,必须返工,并经验收合格后,才能进入下一工序施工。

五、工程进度控制。

自开工以来,严格按照《施工组织设计》中的进度计划组织施工,并根据各阶段的实际施工情况进行调整,在施工过程中再编制月度计划进行日常控制。

本工程能圆满完成,是与工业园区质监站及安置办、建设方、设计院和监理公司领导给予大力支持是分不开的,他们即严把施工质量关,又本着给施工单位服务的思想为施工方出谋划策,在全体建设施工管理人员的共同努力下,确保了工程的顺利完成。在此,我代表怀化市昌顺建筑工程有限公司向参加本次工程建设的各方人员和各位来宾表示诚挚的感谢!

工程竣工合同篇十九

本公司在充分研究业主招标文件和认真考察现场的基础上,对xxxxxxxxx工程认真地进行了研究和分析,在综合考虑各种自然因素的影响以及道路、料源、xx乡民俗等施工条件的情况下,结合本投标人的实际施工情况,编制了本合同段竣工报告。在编制过程中,本公司立足于专业化、机械化、标准化、施工管理规范化和平行流水一条龙的施工作业特点。集中力量突击重点、难点工程,并采取内部分项包干的施工原则。

第一节 编制依据

1、业主提供的xxxxxxxxx工程相关竣工资料;

2、国家、xxxxxxxxx和当地政府相关规范、定额、文件等;

4、xxxxxxxxx及工程所在地各级政府的相关法令、法规;

5、通过现场踏勘、调查、采集、咨询所获取的有关资料;

第二节 编制原则

1、采用先进的施工技术和施工工艺,争取多种施工方案进行招标,优化施工方案;

3、坚持环境保护与工程施工同时兼顾的原则;

4、运用网络计划技术,优化人力、设备和资金的投入,尽量均衡地组织施工生产;

5、我公司现具备的配套设备,施工能力,施工管理的先进性、科学性、有效性、技术力量和经济实力以及多年来施工类似工程所获得的丰富经验。

第三节 编制方针

本投标人本着“保质量、保工期、保安全”的原则,抽调一支专业化程度较高的施工队伍,通过调集先进的机械设备,配备先进的测量、试验仪器,组建一个技术力量雄厚、施工经验丰富、施工设备先进的项目经理部。

2.工程合同履约率100%。;b、实现认真贯彻执行国家颁布的各项施工安全规程和规则,杜绝因公死亡事故,杜绝重大交通、火灾、机损等事故的安全目标;c、根据国家有关政策,保护沿线生态环境,防止水土流失,防止灰尘、噪音等污染,文明施工,树立良好的企业形象的环保目标。严格按照投标书中的承诺,不折不扣地投入施工力量,保质保量按期完成施工任务。

第四节 工程概况

1、项目名称:xxxxxxxxx工程。

2、建设地点:xxxxxxx。

3、建设规模:实施坡改梯以及蓄水池、机耕道、截排水沟、生产便道、等配套措施。

第五节 创优规划

1、牢固树立“百年大计,质量第一”的指导思想,强化职工的质量意识,内部进行创优质量评比,创工程一次验收合格率达100%,优良率85%以上,实现优良工程,争创精品工程。

2、提出明确的创优目标,成立创优领导小组,由项目经理任组长,

项目总工程师任副组长。

3、建立创优责任制,加强工程管理、监督、检查和奖惩机制,按照横向到边、纵向到底、责任到人的原则层层落实,建立逐级检查、考核、评比制度,奖优惩劣,强化管理。

4、加强技术管理的基础工作,施工中认真执行“三检”,严格把好“五关”。“三检”即施工前、施工中、竣工后检查;“五关”为技术图纸资料复核关、测量复核关、技术交底关、工程试验关、隐蔽工程检查签证关。

5、成立重点、难点工程的技术攻关和群众性的qc小组活动,通过工序控制和工艺控制,推行标准化作业,杜绝各类质量通病,消除操作中的薄弱环节,使创优目标按计划实现。

第二章 施工部署和施工组织机构

第一节 设备、人员动员周期和设备、主要材料的

管理及运到施工现场的方法

我公司具有完整的工程管理机构和丰富的施工组织经验,拥有科研技术和后勤保障实力,可确保工程的圆满完成。如果本投标人中标,我公司将成立工程项目经理部,依照项目法施工的各项具体要求,组织整个项目的实施。项目经理部的组建按照精简高效、指挥灵活的原则,选派精兵强将,组织指导施工。在接到业主的中标通知书后七天内,立即由项目经理带领工程技术、试验、材料以及行政等有关人员,进行认真仔细的现场踏勘,编制实施性的施工组织设计,报监理工程师和业主审批,同时在业主的协助下,迅速展开各项施工准备工作。

一、设备、人员动员周期

设备、人员根据总进度计划要求安排配备,5天内第一批管理人员和技术人员进驻现场,与业主、监理工程师和地方政府取得联系。进一步调查交通、材料、水电供应情况,确定临时工程的施工及施工便道方案。10天内,首批施工人员和部分机械设备调入工地。首批设备包括指挥车、推土机、挖掘机、装载机、自卸车、压路机等,主要是做好“四通一平”工作,现场交桩复测,做好土工试验、材料试验、各种配合比设计和砼试验。15天内,按施工计划编制的施工人员、机械设备基本到位,整个项目的施工全面展开。

二、设备、主要材料的管理方法

所有设备及材料由项目经理部的机械物资部统一按有关规定管理。

三、设备和人员以及材料运到施工现场的方法

人员进场方法:我公司一旦中标,先期人员随即便可进驻现场,其他人员将根据本施工组织安排。

工程竣工合同篇二十

施工单位:黑龙江新宏基建设集团有限公司。

工程地点:黑龙江省牡丹江市东宁县绥阳镇:

第一条承诺书依据:

我方(黑龙江新宏基建设集团有限公司)根据《中华人民共和国档案法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《城市建设档案管理规定》、《黑龙江省城市建设档案管理办法》等法律法规规定,就工程竣工档案移交签订本承诺书。

第二条移交范围和要求:

移交所有项合同范围内单位工程,附属工程及室外工程(含道路、各种管线等)所形成的工程预、决算资料及各种应当归档保存的文件材料。列入移交范围的竣工档案应是原件,并根据国家标准《建设工程文件归档整理规范》(gb/t50328-)要求组卷,确保档案真实、完整、齐全和准确。

第三条移交时间:

工程竣工档案应在工程项目正式验收合格之日起三个月内完成移交,遇特殊情况不能按期移交的,经甲方同意,可适当推迟移交日期,最迟不超过十二个月。

第四条甲方承诺:

1、向乙方提供城建档案管理的有关法律法规文件,负责对乙方档案管理人员和工程档案的形成进行业务指导和监督。

2、收到乙方工程档案验收通知后,及时对工程档案进行预验收,并在5个工作日内提出档案验收整改意见,预验收符合要求的发给《建设工程档案预验收意见书》,工程竣工档案审核合格后发给《建设工程档案验收合格证》。

3、移交工程竣工档案时,应出具《城建档案移交书》。

4、甲方可受乙方的委托对其档案资料进行组卷装订和其他综合服务,收费可按物价部门有关规定执行。

第五条乙方承诺:

1、乙方应确定一名负责人分管城建档案工作,指定专门人员负责工程档案资料的收集、保管、整理,按移交的要求做好移交工作。

2、工程项目正式竣工验收时,应提前5个工作日通知甲方对工程竣工档案进行预验收,预验收不符合要求,不组织正式竣工验收。

3、因故改变或停建、缓建项目,乙方应及时通知甲方,并做好档案资料的保管工作。

第六条违诺责任:

1、甲、乙双方对各自承诺负有法律责任,必须严格履行。

2、甲方违诺:不进行业务指导,不参加竣工验收,在工程资料符合归档要求情况下,不办理《建设工程档案预验收意见书》、不出具《城建档案移交书》,按照《档案法》第二十四条,建设部令第90号第十三条、省政府令第114号第二十二条规定处理。

3、乙方承诺:不通知甲方对工程竣工资料进行预验收,不按规定时限移交工程竣工资料,或竣工资料不合格,按《档案法》第二十四条,《建设工程质量管理条例》第五十九条、建设部令第90号第十四条、省政府令第114号第十一条执行。

第七条本承诺书一式二份,甲方一份,乙方一份。

甲方盖章:乙方盖章:

负责人:法人代表:

年月日年月日。

工程竣工合同篇二十一

1、不许动!元旦送大礼!如果疼我,你就给红包。祝福是份真心意,不是千言万语的表白,祝福你新年快乐,万事如意!

2、祝你新年快乐,万事如意!右乐真是乐。

3、姐姐结婚了,妹妹结婚了,我也快结婚了,就好像我们出世一样,这是必须的!

4、新年到了,衷心祝福你。

5、烟花注定绽放于天空才显得美丽,信心注定驰骋于生活才显得快乐,问候注定熟悉于心中才显得可贵,年鸡年到来之际,祝福你,我的朋友,美丽长存,自信常有!

6、送一份美丽让你欢笑,送一份开心让你不老,祝你春节快乐!人生一条路,祝你新年快乐,万事如意!

7、放下手机双手抱头!我为人很低调的,你知道就行,不要声张!值此开张大喜之日,我特邀齐天大圣为你祥云喝彩,天蓬元帅为你佳肴待宾,卷帘大将为你接礼迎福,旃檀功德佛为你八方求财,最后祝你:生意兴隆达三江,财源茂盛通四海!

8、如果爱我,你就回复我。祝你元旦快乐,万事如意!鸡年快乐,大吉大利!

9、年年有今日,岁岁有今朝!祝你年年圆满如意,月月事事顺心,日日喜悦无忧,时时高兴欢喜,刻刻充满朝气!

10、把过去留给美好,把现在留给幸福,把前程留给坦途,把永远留给健康,把愉快留给心情,发现里面空空的;当我翻看钱包,里面一分钱都没有;当我回味生活,我发现你的存在是我最大的财富!

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/13136190.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map