总结可以帮助我们从繁杂的信息中提取出重要的内容，更好地理解和应用。深入挖掘思考，将过去的经验和教训转化为写一篇完美总结的动力。以下是常用的总结写作技巧和要点，希望对你有所帮助。
电缆安装协议篇一
甲方：
乙方：
甲方将金花开闭所馈路电缆敷设工程项目发包给乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，在签订配电施工合同的同时，签订本安全协议书，双方必须严格履行。
一.工程概况：
1、工程名称：
2、工程量：
敷设电缆从金华开闭所至校场路,电缆采用——，共计——m。金华开闭所至榆佳路，电缆采用——，共计——m,以上——条线路共需电缆中间头——副，电缆终端头——副。
3、工程地址：
4、形式：
二.工程项目期限：
自——年——月——日起开工至——年——月——日止完工。
三.甲方应承担的安全责任：
1、甲方认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规条例。
2.负责审查企业资质(营业执照、法人资格证书)、业务资质(建设主管部门和电力监管部门颁发的资质证书)和安全资质(安全生产许可证、近3年安全情况证明材料)是否符合工程要求。
3.检查乙方企业负责人、项目经理、现场负责人、技术人员、安全员是否持有国家合法部门颁发有效安全证件，作业人员是否有安全培训记录，人员素质是否符合工程要求。
3、监督乙方具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配专职安全员;30人以下者设兼职安全员。
4.要求乙方是否按国家有关规定，为施工作业人员进行人身保险(包括工伤保险、意外伤害保险)。
5.甲方要求乙方施工机械，工器具、安全用具及安全防护设施是否符合安全作业需求。
6.甲方应有安全管理组织体制，落实各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
7.甲方会同乙方在施工前要认真观察现场：甲方根据工程项目,要求乙方制定有针对性的安全技术措施。
8.开工前甲方对乙方项目经理、现场负责人、技术员和安全员进行全面的安全技术交底，并做好记录及相关资料。
9.不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关生产规程制度的行为予以制止和纠正，并发出书面整改通知书，并依据榆阳区供电分公司违章处罚条理进行处罚。对严重违章的行为立即勒令停止其工作。
10.乙方不执行公司规定，安全措施不到位、没有安全技术交底，不按要求设立相关管理员、不执行公司安全管理规定，按榆林市供电分公司、榆阳区供电分公司、榆阳区地方电力工程有限公司的安全生产奖惩规定实施细则执行处罚。
四.乙方应承担的安全责任：
1、乙方必须认真开展安全技术教育培训、增强法制观念、提高职工的安全生产意识和自我保护能力、督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
2、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
3、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。对于查出隐患，乙方必须限期改整。
4、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，乙方应督促施工现场人员自觉配带安全防护用品。
5、乙方对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查、发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中发生的一切事故自行负责。
6、乙方应在特定施工范围(基坑、吊装等危险作业区)装设遮拦或警告标志，不得超过制定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。
7、特种作业必须执行国家制定《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》有关规定，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审验：中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作：起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人擅自使用操作电器、机械设备。
8、乙方必须严格执行各项防火防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟动用明火。消防器材不准挪做他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须经三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专用间集中使用。
9、乙方应遵循先签订合同，填写施工组织设计，方案，制定施工三大措施，再签订安全责任书，填写开工审批手续，后施工。
10、具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配专职安全员;30人以下者设兼职安全员。
11、乙方在有危险性的电力生产区域内作业，如在有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业，要事先进行安全技术交底。并结合工程实际保证安全的“组织设计”(组织、技术、安全措施)。
12.乙方自觉负责为所雇佣施工人员购买工伤保险，或意外伤害保险。
13.乙方接受甲方的安全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全情况应及时向甲方通报。乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。
14.对由于乙方施工造成设备、设施损坏的由乙方自己承担。
15、乙方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。如遇有紧急情况，应及时向甲方和管理部门联系，采取保护措施，一旦造成损失，由乙方承担。
16、如因乙方采取的安全、技术措施不当、违反有关安全、技术规程、规定的任何事故、事件(包括伤亡事故)或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的全部经济损失及法律责任。
五.对甲、乙双方的评价和考核：
1.甲方有榆阳区供电分公司进行评价和考核。
2.乙方由甲方的评价和考核办法进行考核。
3.因乙方负主要责任造成的乙方人身事故，不对甲方进行考核;。
4..因甲方负主要责任造成的乙方人身事故，不对乙方进行考核;。
六.其他：
1、各种资料要同步记录，其他未尽事宜，甲方双方协商解决。
2、本责任书壹式两份，甲，乙双方各执壹份，经双方签字后即生效。
甲方：榆阳区地方电力工程有限公司乙方：陕西榆林镕奥电力工程有限公司。
法人：(或委托代理人)：法人(或委托代理人)：
年 月 日 年 月 日。
电缆安装协议篇二
发包单位：______________(以下简称甲方)。
承包单位：______________(以下简称乙方)。
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目。
1、工程项目名称：______________有限公司全厂10kv电缆耐压工程。
2、工程地址：______________。
3、承包范围：本次招标涉及到榆能化装置所有10kv电缆的耐压试验。
4、承包形式：包工包料。
5、工程合同编号：______________。
二、协议内容。
1、安全文明施工目标。
1)不发生人身伤亡事故;。
2)不发生因工程建设引起的电网及设备事故;。
3)不发生一般施工机械设备损坏事故;。
4)不发生火灾事故;。
5)不发生环境污染事件;。
6)不发生负主要责任的重大交通事故。
2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：
1)《中华人民共和国安全生产法》。
2)国务院《建设工程安全生产管理条例》。
3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。
4)国家发改委dl5009.3《电力建设安全工作规程》(变电站部分)。
5)国家部委办相关安全的规定。
6)国家电网公司《安全生产工作规定》。
7)国家电网公司《基建安全管理规定》。
9)国家电网公司《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》。
10)国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。
11)建设工程所属的地方安全、环境法规。
12)建设管理单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务。
1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设管理单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2)项目按照“先订工程合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。
3)建立健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格(经电网系统内单位培训并取得相应安全资质证书)的专职安全员和相关的安全检查检测装备。
4)施工期间，甲方指派同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员人。
5)按照国家、国家电网公司、建设管理单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、符合国网要求的安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动;确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。
6)工程施工中组织开展危险源分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。
7)按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。
8)按照国家有关规定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
9)严格执行工作票、操作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施。
10)施工现场总平面按照安全文明施工策划方案统一布置，分区管理，各负其责，不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划统一组织。
11)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
12)因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、甲方的安全文明施工权利和义务。
1)对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管;乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。
2)按规定成立安全生产委员会，组织和协调现场安全文明施工的整体工作，及时向乙方传达国家电网公司等上级单位安全工作要求的文件和通报。
3)督促乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡(安全合格)证”，做到有据可查。
4)按工程建设管理纲要，组织向乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行安全技术交底，收集、提供地下管线、设施等相关资料，并提出保护措施要求。
5)组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议，督促上下道工序各自做好安全措施。
6)定期召开安全生产委员会(安全工作例会)和安全专题会议，组织安全监督网络活动，协调解决现场的安全问题。
7)组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
8)建立应急处置组织机构，组织编制应急预案，开展演练。
9)按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。
10)如可能对其他施工单位或人员造成安全影响，乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业，甲方应做好组织协调工作。
5、乙方的安全文明施工权利和义务。
1)按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。
2)遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查(包括建设管理单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查)，对存在问题落实整改。
3)按照总平面布置和安全文明施工管理制度、标准，制定安全技术措施计划，报监理审查通过后组织落实。
4)按照国家电网公司的有关安全管理要求，建立完善相关安全记录台帐。
5)按照规定和要求，编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施，组织施工方案和安全措施的全员交底，并由双方签字确认。
6)按规定对员工进行安全教育，对新进场人员进行三级安全教育和考核;配合甲方组织作业人员(包括现场各类管理人员)的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡(安全合格)证”上岗作业，做到有据可查。
7)严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报监理审查备案。
8)定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。
9)开展危险源分析预控工作，进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。
10)对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。
11)编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业，落实专人监护。
12)建立健全施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度，按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。
13)对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改。
14)为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用;定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新;做好安全工器具的检测，确保合格、有效。
15)建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报告和检测合格证书报监理审查备案。
16)按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和安全措施方案，报监理审查通过后实施。安装拆除单位必须具备相应的安全资质。
17)按规定和要求，编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审，报送监理审定签认。
18)对危险性较大的施工项目，应经安全验算，编制专项安全技术措施并按规定程序组织审查后报监理审查通过后实施。
19)落实现场施工环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。
20)按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法，落实相应的安全设施。
21)建立和执行施工临时用电管理制度;根据甲方安全文明施工总体规划，编制施工临时用电实施方案报监理审查通过后执行;按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架空线敷设、接地符合规范。
22)建立和执行起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求。
23)对进场的工器具及机械设备进行安全检查，确认其安全状况，并在使用中执行相应的安全管理制度。
24)临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。
25)两个以上单位交叉作业前应先签订交叉作业安全协议，并对作业人员进行安全交底，对对方单位进行交叉作业区危险点告知，采取相应的隔离和错时施工等安全措施。
26)施工特殊临时用电应符合规定，落实安全措施，在室内、夜间等作业环境内施工，应配置相应的照明，在潮湿环境、容器内施工，电源电压应符合安规规定的安全电压等级，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求，控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。
27)建立和执行危险品的采购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的安全管理办法和措施，危险品仓库设置必须符合《电力建设安全工作规程》(变电站部分)要求。
28)建立和执行现场施工脚手架验收检查管理制度。按有关规定组织脚手架使用前的验收、使用中的检查和维护;对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方案组织专家论证。
29)按规定组织深基坑、地下暗挖工程的施工方案的专家论证，并落实支护的安全措施。
30)土石方开挖应按相关规定报甲方批准同意或备案，并采取防塌陷、排水和相关地下管线保护措施，周边应设置围栏和警示标志，防止水土流失。(不包括爆破作业)。
31)落实土方开挖、运输的防尘措施，工地出入口必须采取措施，防止污水和污土污染周边环境。
32)施工废水经处理合格后排放。
33)大体积混凝土浇灌，应设立专门指挥人员，指挥现场砼搅拌车按照次序进出场，设置安全通道，落实安全措施。
34)结构吊装、临边和孔洞作业应采取设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等的安全措施，做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。
35)起重机械、物料提升机的使用过程中应定期检查、维护和保养，确保安全可靠和使用。容器、密闭空间内作业前应加强通风，并对容器内有害气体进行监测，符合要求后，方可进入作业，作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施。
36)在已受电、投运的区域施工，落实设备防护和人身安全措施。
37)乙方如确需对部分施工作业进行分包，应严格对分包单位进行安全资质审查，履行报批手续，报甲方审核批准后，方可签订分包合同和安全协议，明确安全责任，纳入乙方的安全责任范围内。
38)现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告甲方，并按要求报告地方安全生产监督和管理部门，做好善后处理工作。
39)对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
6、安全文明施工考核标准。
1.甲方由陕西延长中煤榆林能源化工有限公司进行评价和考核。
2.乙方由甲方的评价和考核办法进行考核。
3.因乙方负主要责任造成的乙方人身事故，不对甲方进行考核;。
4.因甲方负主要责任造成的乙方人身事故，不对乙方进行考核;。
8、需要补充协议内容。
三、附则。
1、本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
2、本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。
3、协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
4、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
5、其他未尽事宜可另行约定。
6、本协议一式两份份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
单位名称(盖章)：单位名称(盖章)：
单位地址：单位地址：
法定代表人(或授权代理人)：法定代表人(或授权代理人)：
签订日期：年月日
电缆安装协议篇三
需方：（以下简称甲方）。
供方：（以下简称乙方）。
一．制作项目、数量、金额：
1)甲方委托乙方开发制作六芯电缆插头模具，生产6套六芯电缆插头设备(每套包括3个短接相邻堵头，6个插头)。产品开发制造合计金额：人民币_元整，大写_元整。
二、图纸及技术资料的提供：
1）乙方按照甲方要求负责模具设计和产品加工。
2）产品开发费用由甲方支付。
三.产品制造工期：
1)产品制造工作期为________天，于年月日前提供全部设备，并保证设备合格。
四.产品验收以及产品验收交付：
1）乙方向甲方提交该项目的研究成果为总体设计方案、全套工程图纸、产品清单。
2）交付6套六芯电缆插头设备。
五.产品收货及不合格处理：
乙方所交设备经甲方验收合格方可收货。验收产品不合格的，由乙方修正或重做，由于乙方原因制件不良而引起的修改、制作的一切费用由乙方承担，交货期不变。
六、项目合作费及支付方式：该项目六芯电缆插头产品开发的项目合作费由模具开发费元和6套六芯电缆插头设备费用元两部分组成。
费用支付方式：
1）合同签订日内，甲方向乙方支付该项目产品开发费，即元作为定金；
2）货物收到后日内，甲方向乙方支付剩余款项，即元。
七、知识产权保护以及商业保密承诺：
1）本合同规定开发模具所有权及知识产权为甲乙双方所共同。
2）合同签订两年内，双方承诺并保证，产品技术不转让、不泄露。
3）乙方可以在市场上销售此产品，甲方无需按市场价购买，乙方必须始终按成本价给甲方供货。
4）知识产权未尽事宜由《知识产权保护协议》规定。
八.违约责任：
1)乙方不能按期交货的，每延迟一天甲方可按开发产品总造价的__%金额作罚金。
2)乙方不能交货的，本合同终止，乙方须向甲方倍返还定金。
3)产品在使用过程中，不能达到合同规定要求的，由乙方负责修理或重作的费用开支，经天内维修或重作，也不能达到合同规定要求的，乙方赔偿甲方损失。
九．本合同一式二份，甲方乙双方各持一份，具同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
电缆安装协议篇四
甲方(需方):乙方(供方)：
依照《民法典》及其他有关法律、行政法规之相关规定，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方购买电缆桥架事宜，经友好协商达成一致，订立本合同。
一、供货时间：
1.1甲方根据自身安装项目的施工进度情况，于10日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。
1.2乙方必须严格按照甲方提供的计划，准时将所购电缆桥架送到施工现场，分楼号卸至指定地点。
二、本合同总价款：
暂定人民币元(大写：人民币元整。本合同所约定的单价费用为包干价不再调整。最终结算时实际供货量如有增减，按投标报价中的对应型号价格结算。
材料的价格波动而变化，货到施工现场时，无论市场原材料价格上涨还是下降，在本合同内单价均不做调价。
四、结算及付款方式：
乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场，经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后，十日内付至全部电缆桥架总款额的90%，余款在竣工验收合格后一次性付清。
五、电缆桥架的'质量要求、技术标准及违约责任。
5.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准，并满足图纸设计要求。
5.2乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定，同时乙方必须出具相应的批次、合格证(带企业标识牌)、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。
5.3乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。
5.4若乙方未按期交货，则视为乙方违约，由乙方向甲方支付违约金，并按甲方的要求重新组织材料进场，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。
5.5甲方不按合同约定支付价款，按每日。
5.6若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货，交货日期相应顺延。
5.7在质保期内，乙方应做好质保工作。若乙方生产的电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换电缆桥架，并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙方不能按照合同约定及时处理，甲方有权代为处理，发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金扣除，无须通知乙方。质保金不足以抵偿的，乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金的费用以支票或现金的形式支付甲方，否则视为乙方严重违约，乙方将承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。
5.8如所供产品有质量问题，乙方在三日内无条件更换，如乙方不能按时按质更换供货，则甲方有权解除合同并有权自行采购，乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿并无条件承担由此带来的一切直接和间接的经济损失及法律责任。
5.9电缆桥架厚度要求：500宽度桥架板为1.5mm钢板，400宽度桥架板为1.2mm钢板，300宽度桥架板为1.2mm钢板。桥架含外连接片、连接螺栓，材质为热板喷塑，颜色为淡灰色。
六、合同纠纷的解决方式：
本合同在执行过程中发生争议，双方协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他事项：
7.1未尽事宜双方协商解决，另行签订补充协议;7.2本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方(需方)盖章：乙方(供方)盖章：代理人：代理人：日期：
电缆安装协议篇五
为进一步规范我校留学生外出旅游的管理规定，根据丙方通过电子邮件表示同意和甲乙两方协定，现达成如下协议：
第一条：甲方申请外出旅游系本人自愿，承诺遵守本协议之规定，乙方按规定审批。
第二条：甲方所填写申请审批表的内容全部属实，如有隐瞒或欺骗，甲方承担由此造成的一切后果。
第三条：甲方应定期主动向乙方汇报其在外旅游情况。
第四条：凡因甲方在外旅游联系不畅造成的一切后果，乙方不承担责任。
第五条：乙方可根据特殊工作要求，督促甲方提前返校。
第六条：乙方应当在甲方外出前对甲方进行法制与纪律教育，加强对甲方的人身、财产和饮食卫生等安全教育，甲方必须积极配合并严格遵守。乙方对甲方在外旅游期间的人身和财产安全概不负责任。甲方在外旅游期间发生事故，致使本人或他人人身、财产等造成的损害，乙方不承担任何责任。
第七条：本协议用中英文两种文字写成，两种文字具有同等效力。本合同共一式两份，自双方签字之日起生效，到甲方旅游结束回到武汉职业技术学院时失效。
甲方签字：_______________乙方签字：_______________。
公章：_______________。
__________年__________月__________日。
电缆安装协议篇六
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
甲乙双方依照《民法典》及有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工业有限责任公司卷烟厂电缆桥架购置项目事宜，经双方友好协商，达成共识，签订本合同。
一、工程概况。
1、项目名称：工业有限责任公司卷烟厂电缆桥架购置项目。
2、合同总价(大写)：人民币柒拾肆万玖仟伍佰零伍元叁角伍分整(小写：749505.35元)。
3、主要货物一览表：
二、付款方式：
合同签订后，货物送达甲方指定地点、安装、调试后支付合同总金额75%的货款;设备验收合格后支付合同总金额20%的货款;满质保期后支付合同总金额5%的余款。
三、交货期限及交货地点：
1、交货期限：合同生效后30天内到货，30天完成桥架的安装。
2、交货地点：高新技术产业开发区金圣工业科技园。
3、乙方应尽量配合甲方的工期要求调整供货时间。
四、质量要求：
乙方所供产品必须符合国标及规范要求、国家建材行业相关标准，并完全满足甲方设计使用要求。如达不到质量要求，乙方应立即无条件退货更换，直至达到合同约定条件，由此产生的一切费用由乙方承担。
五、乙方对质量负责的条件及期限：
1、乙方对其按本合同向甲方提供的全部货物及服务保证如下：
(1)货物是全新的、未使用过的，并且是采用优质材料及先进的工艺制造的;。
(3)货物在正确安装、合理操作和维修保养的前提下，在使用寿命期内运行正常、良好;。
2、甲乙双方在甲方指定的交货地点对产品的数量、外观和相关资料进行清点检查，如发现因产品包装和运输造成的质量问题及数量不符、资料不全的，由乙方负责尽快解决，并重新交付验收。
3、乙方应对所供的产品按规范进行包装;并制定运输方案，确保所供产品安全、完好运输至甲方制定地点。如果因包装和运输原因导致的产品丢失、损坏，则由乙方承担全部责任。
4、合同所供产品的质量保修期为一年(设备通过甲方的验收之日计起)，质保期内所有费用由我方承担(含差旅费、住宿费、服务费及更换零配件费用等)。如在质保期内因甲方人员人为因素造成损坏的，乙方负责维修，但要酌情收取材料费。
5、属于质保范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知时起24小时内派人维修，乙方不在约定期限内派人保修的，每延迟一天须向甲方支付质保金1%的违约金。
六、产品验收：
1、货到工地后，甲方对货物的外观、数量、型号、规格进行初步验收，验收结束后，甲方即时出具验收报告。如有异议七日内提出，乙方在收到甲方异议后七日内作出回复。对一次性开箱不合格的货物乙方予以换新，并承担一切与之有关的费用。
2、货到工地安装完毕后，进行调试，甲乙双方对货物的'质量进行验收，并于调试完毕之日起七天内出具验收报告。
验收标准：第一阶段的验收标准为货物外观无损坏，数量、型号、
第二阶段的验收标准为相关设备技术符合文件要求。
3、货物内在质量由乙方负责，保证达到企业标准及国家标准，产品保质期为调试验收合格签字之日起12个月。
七、安全、保证：
乙方在设备到货、仓储、安装、调试和验收期间应接受甲方的协调和管理，签订《安全环保协议书》。安装调试过程中，乙方应采取严格的安全措施，如出现安全事故，由乙方承担事故的全部责任以及发生的一切费用。
八、货物包装：出厂原包装。
九、违约责任：
1、乙方如逾期交货，每逾期一天须向甲方支付合同造价款的0.1%的。
2、经甲方验收(第二阶段验收)，乙方的货物有质量问题，乙方须立即维修或调换，同时须向甲方支付合同造价款20%的违约金。
3、其余有关违约约定，均按照《民法典》有关规定执行。如有纠纷，甲乙双方通过友好协商方式解决。
4、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;争议无法协商解决时可交由甲方所在地的人民法院裁决。违约造成直接或间接损失，由违约方承担。
十、合同生效及其他：
1、产品检测不合格或因质量问题给甲方造成损失的，乙方无条件退货并承担由此造成的一切责任。
2、乙方必须于发货前两天通知甲方送货时间并在货到工地后及时通知甲方联系人。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效，保质期满后失效;。
4、未尽事宜，双方另议补充协议;。
5、本合同一式陆份，双方各执叁份。
甲方：
乙方：
电缆安装协议篇七
乙方（供方）： 。
依照《民法典》及其他有关法律、行政法规之相关规定，结合本工程的实际情况，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就 供货事宜，经友好协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称： 。
二、交货地点： 。
三、合同范围： 。
四、供货时间：根据工程进度及甲方的供货通知。
4.1 甲方根据施工进度情况于10日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。
4.2 乙方必须严格按照甲方提供的计划，准时将所购电缆桥架送到施工现场，分楼号卸至指定地点。
五、本合同总价款：
暂定人民币 元（大写： 元整），本合同所约定的单价费用一次包死不再调整。最终结算时实际供货量如有增减，按投标报价中的对应型号价格结算。
5.1产品名称、型号、外形尺寸、数量、单价、总款额见报价总表（附后）。
六、结算及付款方式：
6.1 合同签订后3日内预付10%的预付款。
6.2乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场，经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后，十日内付至全部电缆桥架总款额的90%，余款在竣工验收合格后一次性付清。
七、电缆桥架的质量要求、技术标准及违约责任。
7.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准，并满足图纸设计要求。
7.2 乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定,同时乙方必须出具相应的批次、合格证（带企业标识牌）、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。
7.3 乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。
7.4 若乙方未按期交货，则视为乙方违约，由乙方向甲方支付1000元/天的违约金，并按甲方的要求重新组织材料进场，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。
7.5甲方不按合同约定支付价款，按每日1000元/天支付违约金。
7.6 若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货，交货日期相应顺延。
电缆桥架，并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙。
直接和间接的经济损失及法律责任。
7.9电缆桥架厚度要求： 500宽度桥架板为1.5mm钢板，400宽度桥架板为1.2mm钢板，300宽度桥架板为1.2mm钢板。桥架含外连接片、连接螺栓，材质为热板喷塑，颜色为淡灰色。 八、合同纠纷的解决方式：
本合同在执行过程中发生争议，双方协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他事项：
9.1 未尽事宜双方协商解决，另行签订补充协议；
9.2 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
或委托代理人（签章）： 或委托代理人（签章）： 。
附：
物资名称规格型号计量。
单位厚度要求数量单价（元）合价（元）备注。
支架500*150个3604320。
支架400*150个。
支架300*100个140700。
接地导线28cm根250500。
合计56110。
电缆安装协议篇八
买方：
地址：
委托代理人：
联系电话：
卖方：
地址：
电话：
税号：
开户行及账号：
委托代理人：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方友好协商，就买方购卖方生产的“冠通”牌电线、电缆产品，达成如下合同条款：
第一条、买方购买见附表：电缆正差1米，按实际米数结算。电缆采购合同范文节选！
第二条、产品的交（提）货时间、地点：
1、产品的交（提）货时间为：
2、产品的交（提）货地点为：
第三条、产品的交接方式：
1、产品的运输方式为卖方送货（本市），运费由卖方承担。
2、产品的收（提）货人为______该收（提）货人在卖方送货单上盖章或签字，视为买方收（提）货。
3、合同订立后，买方如果要求变更交（提）货地点或收（提）货人时，应在合同规定的交货期限二天前以书面形式通知卖方，否则视为未变更。
第四条、提前或逾期交（提）货的处理。
1、实际交（提）货日期早于或迟于合同规定的日期不超过二日的，视为双方守约，合同继续履行，双方互不追究责任。
2、双方逾期交货时间超过二天时，视为卖方逾期交货，卖方逾期交货部分货款的千分之五，向买方支付违约金，合同继续执行。
3、买方逾期收（提）货时间超过二天时，视为买方逾期收（提）货，买方逾期收（提）货部分货款的千分之五，向卖方支付违约金，合同继续履行：
4、买方逾期收（提）货时间超过三个月时，视为买方拒绝收（提）货，卖方有权解除合同，自行处理货物，所收货款不予退还。
第五条、产品货款的结算方式：
1、本合同订立三日内，买方向卖方预付30%作为定金卖方组织生产，货到现场付清全款。
2、收（提）货时，买方对产品进行验收，验收合格后卖方组织卸货。
3、预付款在最后一批交（提）货的货款中冲抵货款。
4、货款支付方式为______，买方使用其他单位或个人的支票、银行卡等支付方式代为支付货款的，应提供该单位或个人的书面授权，并承担因此而产生的法律责任。
6、预付款收到后合同生效，合同内产品价格为固定价，合同签订后不随市场变动，否则，承担违约责任。
第六条、逾期付款的处理。
1、买方收（提）到产品时而尚未付款的，视为买方逾期付款。
2、逾期付款违约金应于最后一次交（提）货前，与货款一并付清。
3、在买方付清产品货款前，产品的所有权归卖方所有，买方不得以任何理由或借口，以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输车辆；否则，卖方除有权按本合同第四条第4款拒绝收（提）货情形处理外，并追究买方的法律责任。
第七条、产品的质量标准及质量异议的提出。
1、产品的质量除双方另有约定外，执行国家相关标准。
2、买方对产品的规格、型号、数量、质量不和规定，应妥善保管，并在7日内向卖方提出书面异议；否则，视为卖方所交产品的质量符合合同的规定。
3、买方提出的书面异议中，应说明不符合规定的合同号、型号、规格、收货日期、检验方法、检验情况和检验证明，保留相关证据，并提出不符合规定的产品处理意见。
4、卖方在接到买方有效书面异议后，应在收到书面异议的当日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
5、对买方提出的质量异议，经卖方确认确属卖方质量责任时，双方同意采用无偿退货、修理或更换方法处理；应买方储存、保管、使用、保养不善等原因，造成的产品质量责任，由买方自行承担。
第八条、产品的包装及回收。
电缆轮具，归卖方所有，如有丢失，按厂价赔偿。
第九条、凡因本合同签订及履行而发生的一切争执，均由工程所在地人民法院管辖审理。
第十条、本合同一式二份，均为正本，双方各执一份；双方盖章、卖方依本合同收到预付款后生效。电缆采购合同范文节选！
卖方：
代表：
地址：
电话：
账号：
签订时间：______年______月______日。
买方：
代表：地址：
电话：账号：
签订时间：______年______月______日。
电缆安装协议篇九
兹有甲方向乙方订购以下电气物质，经由甲乙双方遵循公平原则，在充分协商，取得一致的情况下，签订条款如下，以兹共同遵守。结合图纸及甲方要求生产。
第一条、交(提)货方式、地点及交货期：青海大美项目部指定地点。
第二条、运输方式及到达站和费用负担：出厂到目的地运输费、卸车费均由乙方承担。
第三条、数量和包装要求：以甲方实际验收数量和实际检定合格数量为准，包装要求散装。
第四条、检验标准、方法、地点及期限：货物到场后由甲方验收货物数量及包装，若在验收或使用过程中出现异议,自甲方书面通知之日起3日内乙方派人来解决,免费更换所有有异的材料,由此所产生的所有费用均由乙方负担。
第五条、结算方式：合同签订后，甲方支付10%的预付款，乙方按照甲方进度要求制作材料，材料供应至总量的一半时，甲方支付合同价款的50%，材料全部到场经甲方验收合格后支付至合同价款的95%，剩余5%作为质保金，质保期为货物全部到场后六个月。甲方若使用承兑汇票付款，乙方需提供足额发票。
第六条、保修及保修期限：乙方对产品质量负责的期限为经甲方工程竣工验收合格后1年，在保修期内若出现质量问题，乙方需免费更换或维修，在此期间发生的一切费用，由乙方承担。乙方提供保修证书。
第七条、合同争议的解决：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，任何一方可向合同签订地点的人民法院提出诉讼。
第八条、未尽商定事宜，甲乙双方协商解决。
第九条、本合同一式4份，乙方执1份，甲方执3份。经双方代表签字盖章生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电缆安装协议篇十
高压电缆的安装是电力工程中一个重要的环节，它的质量直接关系到电力系统的正常运行。在此次安装过程中，我学到了很多宝贵的经验和教训，我深刻认识到了安装过程中的重要性和细节处理的要求。下面我将结合自己的体会，总结出了一些关于安装高压电缆的心得。
首先，在安装高压电缆之前，我们必须了解工程的设计要求和现场状况，做好充足的准备工作。了解工程设计的平面图和剖面图，查看线路走向、纵横坡度以及各种接头、分支箱的位置等信息，能够帮助我们更好地理解整个工程的需求。同时，需要对施工的地质条件进行详细的调查，了解各种环境因素对高压电缆安装的影响，为安装过程中的问题提前做好预防和应对措施。
第二，在对高压电缆进行布线时，我们需精确测量线缆的长度和坡度，确保其符合设计要求。仔细检查电缆的损伤情况和其外部保护层的完好性，严格按照正确的方法和工具操作进行切割和连接。在安装过程中，要保证电缆的走向规范、整齐，在弯曲及穿越地下管道等情况下，要注意避免弯曲半径过小、受力不均匀等问题的发生。此外，在进行电缆接地时，要确保接地电阻符合要求，以保证电流的正常流通。
第三，在高压电缆的终端处理上，我们需要严格遵守工程设计要求，并选择合适的终端处理方法。终端处理的水平直接关系到终端处的电场分布和电压分布，我们应根据电场强度的要求选择合适的工艺和材料。在终端处理时，还要注意防止高温引起的电缆电阻增加和绝缘材料老化，以延长电缆的使用寿命。此外，我们还需要在终端处安装适当的防雷装置和避雷器，以确保高压电缆在雷电天气中的安全运行。
第四，在安装高压电缆的过程中，我们必须坚持严格的工艺要求和安全操作规程。在安装过程中，要确保工作场所的安全，做到准确、严谨和规范，配备必要的安全防护措施，杜绝事故的发生。同时，我们要保持良好的沟通和合作，与其他工程人员密切配合，共同解决施工中的各种难题。此外，在安装结束后，我们要对工程进行全面的验收，确保工程质量符合要求。
最后，安装高压电缆不仅仅是一项工作，更是一门技术活。只有通过不断的学习和实践，我们才能在实际工程中获得更多的经验和技巧。在今后的工作中，我将继续努力提升自己的技能水平，不断完善自己的安装高压电缆的能力，为电力工程的顺利实施贡献自己的力量。
通过此次安装高压电缆的体会，我深刻认识到了安装过程中的重要性和细节处理的要求。在今后的工作中，我将继续学习和总结经验，提高自己的技能水平，为电力工程的发展做出更大的贡献。
电缆安装协议篇十一
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为确保工程顺利进行，结合本工程的具体情况，本着协商精神，双方签订如下合同，作为工程验收、结算的依据。
一、工程名称。
工程名称：
二、工程承包范围及方式。
甲方采取包工包料的方式承包给乙方组织施工。
三、工程质量。
1、本工程质量符合国家能源部质量验收标准及湖南省用电规范。
2、本工程须按国家《电气安装施工规范》进行施工，在施工过程中乙方施工人员必须持有效合格技术证件按设计要求安全施工，服从甲方及监理的现场管理。若发现不安全施工因素，应立即停工整改。
工程预算书所列项目进行初步验收。
四、工程开竣工日期
乙方于_____年____月____日进场施工，_____年____月____日竣工，共计工期___天。
五、1、乙方根据设计及电力部门要求选择施工。
2、主要电气设备必须获得国家强制性产品认证书和电工产品认证合格证书。
六、结算依据及付款方式。
该工程根据新消耗量定额及相关取费标准，结合现场变更经济签证结算(预算包干)。工程开工后工程款一次性付清。
七、双方职责。
1、甲乙双方在签订合同后，具有同等法律约束力。
2、甲方配合乙方提供施工方便，按合同向乙方付款。
3、甲乙双方共同参与进行验收。
4、乙方保证施工安全，优质安装，按时交验、具备送电条件，对安装工程中出现的事故，乙方承担一切责任。
5、在施工过程中，由于乙方原因造成甲方设备及其他损失均由乙方承担全部责任，并负责全额赔偿。
6、甲方配合乙方青苗补偿及道路周边协调工作。
7、本合同违约责任依据《中华人民共和国合同法》办理。
8、本合同一式两份，双方各持一份，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：乙方：
_____年____月____日_____年____月____日。
电缆安装协议篇十二
高压电缆的安装是电力工程施工中的一项重要工作。作为电力行业的从业者，我有幸参与了多个高压电缆的安装项目，并积累了一些经验。在这篇文章中，我将分享我的开云官网app下载安装手机版 ，希望对于从事或将要从事高压电缆安装工作的同行们有所帮助。
首先，合理的规划和准备是高压电缆安装的关键。在项目开始前，我们应该对安装区域进行详细的勘察和测量工作，确保所有细节都处于掌控之中。同时，还需要合理规划电缆的布线路径和敷设方式，避免不必要的弯曲和过度拉伸。在选择电缆敷设的路径时，应避开强磁场和高温环境，以免对电缆的正常运行产生不利影响。此外，对于安装场地的环境和安全要求，也要有清晰的了解和准备。
其次，正确的电缆敷设和连接是高压电缆安装过程中的重点。在敷设电缆之前，我们应该检查电缆的质量和运输过程中是否受到了损坏。在敷设过程中，要注意保护电缆的绝缘层，避免受到外界物质的损害。对于不同类型的电缆，应选择适当的敷设方式，如直埋、架空或穿管。同时，还要留出足够的余量，在电缆连接时方便操作。电缆的连接是安装过程中的关键环节之一，我们需要仔细核对电缆的型号、规格和连接方式，确保连接的稳固可靠。
此外，严格遵守安全规范和操作细则是高压电缆安装工作必须遵循的原则。高压电缆的安装过程中存在着较高的电击和触电风险，我们必须时刻保持警惕，并采取必要的安全措施。例如，必须佩戴符合安全标准的防护用品，如绝缘手套、工作靴和头盔等。同时，我们还需要定期检查和维护使用的各种工具和设备，确保其处于良好的工作状态。在操作过程中，要注意与同事的密切配合，并确保与其他工作人员的沟通畅通，避免发生意外事故。
最后，及时的检测和维护是保障高压电缆安全运行的重要环节。安装完毕后，我们应该对电缆的工作状态进行全面的检测和测试。例如，可以使用绝缘电阻测试仪检测电缆的绝缘电阻是否符合规定，或者使用红外热像仪检测电缆周围是否存在潜在的过热问题。检测结果将为后续的维护工作提供重要的参考依据。在日常使用中，我们还需要定期对电缆进行清洁和保养，如清除电缆周围的杂草和垃圾，定期检查接头的密封是否完好等。及时的维护工作能够延长电缆的使用寿命，提高电力系统的稳定性。
总之，高压电缆的安装工作需要我们具备专业知识和丰富的实战经验。合理的规划和准备、正确的敷设和连接、遵守安全规范和操作细则，以及及时的检测和维护，是保障高压电缆安全运行的关键。通过不断学习与实践，我们可以不断完善提高自己的技术能力，为电力行业的发展贡献自己的力量。
电缆安装协议篇十三
租赁单位：______________(以下简称甲方)。
出租单位：______________(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国民法典》等法律法规，经双方友好协商，遵循平等自愿的原则，双方就租赁签订本合同，以资共同遵守。
第一条、租赁机械明细：______________。
第二条、合同价款总额：______________________元(人民币)。
大写：______________________元整。
第三条、以上租赁机械价款包含的内容：乙方提供满足甲方施工需求的机械(结算依据甲方负责人签署的机械台班数量据实结算，如实际租赁台班数量小于本合同约定租赁台班数量，则以实际发生租赁台班数量进行结算。若实际发生的租赁台班数量超出本合同约定的租赁台班数量，须另行签订《增量补充协议》，否则，超出本合同约定的台班数量，视同乙方提供的无偿服务，甲方不予结算和付款)。
2、运土车单价中含土方消纳费用，乙方必须保证运土车每车不低于20方。
备注：本合同台班单价包死，合同有效期内不因市场价格波动调整。
第四条、租赁机械相关资料要求：乙方随标的物携带生产厂家资质、负责人身份证及政府部门需要的机械年检和安全备案等相关资料。
第五条、租赁机械供货时间、地点及运输方式：合同签订后，乙方应根据合同所签订的机械型号、规格、数量进行机械准备。具体使用时间甲方提前通知乙方，乙方应按甲方要求负责把机械运送至施工现场。
第六条、双方的权利义务。
1.乙方出租的机械设备须状态良好，并应按检修规程及时做好整套机械的保养、维护工作，以确保甲方工作的正常进行。操作手必须安全操作，文明施工，服从甲方工地负责人的指挥，必须严格遵守甲方有关安全规定，否则出现安全事故自行承担一切责任。
2.施工过程中乙方机械操作手需服从甲方工地负责人的时间安排，操作手持证上岗，不得擅自离岗，并全力配合甲方施工生产(24小时作业，按甲方要求加班)，若因操作手不在岗在位影响甲方施工，每发生一次罚款乙方________元。加班费用已含在单价中，不再单独计取。
3.保证在接到甲方电话3小时内相关机械到达甲方指定地点。机械到现场后，必须遵守现场一切规章制度及安全管理制度，并签订安全责任书。
5.无论在任何情况下，在操作过程中出现安全事故均由乙方负责承担。
6.运土车外运及消纳过程中发生的任何问题及费用由乙方自行解决和承担。
第七条、租赁机械结算支付、时间、地点、方式的约定：机械台班费用采用一月一结，办理完结算手续后付清当月货款。甲方以转账支票或电汇的方式向乙方支付货款。乙方需向甲方开具国家规定的正规有效发票(发票类型应为增值税普通发票，税率为3%)，发票抬头为：______________，开票单位必须与本合同乙方名称一致，付款原则为先开发票后付款。
第八条、质量保证期限、保证金及售后服务：无论在任何情况下，由于乙方机械原因影响甲方工期，乙方应承担由此所造成的一切经济损失。
第九条、合同双方工作人员必须有书面的授权委托书，授权人员权限由授权委托书详细规定。对于没有授权委托书的人员，合同相对人有权拒绝签字验收。对于没有书面授权的人员的任何行为，甲方一律不予认可。
第十条、租赁设备的保管与维修。
1、租赁期间，租赁设备的维修及费用由________承担。
第十一条、乙方变更。
1.在租赁期间，甲方未经乙方同意，不得将租赁机械设备转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第十二条、租金以实际发生结算，并按照双方约定方式支付，乙方每次领取租金时，必须向甲方开具有法律效力的发票后方可领取。双方对租赁机械的验收、结算以甲方出具的单据为准。
(1)如乙方不提供相应发票或者乙方所提供的发票被甲方审查认定为假发票，甲方有权不支付租赁费。
(2)如乙方开具的发票经有关部门(包括但不限于国家税务、审计等部门)审查认定为假发票，由此给甲方造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。
(3)签订合同时乙方开具增值税专用发票并提供公司名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行、账号等信息,取得合规的增值税专用发票后才支付款项。乙方提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证或不符合相关发票法律制度的规定，造成甲方不能抵扣的，乙方应向甲方支付未通过认证发票中载明的税款金额做为违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿损失。乙方未按甲方要求支付违约金的，甲方有权单方面终止合同，并立即向乙方追偿相关损失和违约金。
第十三条、违约责任。
1、乙方违约责任：
未按双方约定的时间、质量、数量提供租赁设备，应向甲方支付本合同总租金______%的违约金，并向甲方支付因违约造成的一切经济损失。
第十四条、争议解决。
双方发生争议时，首先协商，协商不成，可以采取下列第二种方式解决：
第一种争议解决方式：向____________仲裁委员会申请仲裁;。
第二种争议解决方式：向人民法院起诉。
第十五条、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同;。
(2)二次报价单(最终);。
(3)投标书及附件;。
(4)所供机械有关标准规范及有关技术文件;。
(5)合同履行过程中甲乙双方协商一致的其他文件;。
第十六条、双方的联系地址确认：
甲方：______________。
联系电话：______________。
联系地址：______________。
乙方：______________。
联系电话：______________。
联系地址：______________。
双方在此确定：上述地址视为双方联络地址。如任何一方的联系地址、电话及传真发生变更，应于发生变更之日起5个工作日内以书面形式通知对方，否则向原地址发送的快件、传真等均视为送达，因此而引起的相关法律责任由未通知方承担。
第十七条、双方互相承诺：本合同所产生债权不得转让第三方，债权转移视同放弃债权。
第十八条、合同生效与终止。
本合同自双方签字盖章之日起生效，在双方完成约定工作内容，并正确履行相关合同义务后即告终止。
第十九条、本合同一式________份，甲方持________份，乙方持________份，具有同等法律效力。
第二十条、补充条款：
1、依据工程需要，乙方应配备足够的运土车及机械数量，由于乙方原因机械无法满足施工要求，甲方可安排其他单位进行施工，所造成的损失全部由乙方承担。
甲方：______________乙方：______________。
单位名称：______________(章)单位名称：______________(章)。
法定代表人：______________法定代表人：______________。
授权委托人：______________授权委托人：______________。
电缆安装协议篇十四
供方：(以下简称甲方)合同编号：
需方：(以下简称乙方)签订时间：
一、经双方共同友好协商，乙方现向甲方订购以下产品名称、商标型号、数量、金额以及供货时间。签有技术协议则按协议执行。
三、交(提)货地点、方式：四川宜宾乙方单位所在地，双方应认真执行本合同核对所订购产品并签字。
四、运输方式及到达站港和费用负担：由甲方承付。
五、验收标准，方法及提供异议期限：按本合同及《质量法》第四章第三十三条执行，如有异议提出期限为一周。
六、结算方式及期限：
(1)签订合同乙方向甲方预付70000.00元整，
(2)货到乙方所在地时应付甲方88800.00元整，;。
(3)如乙方在规定期限内未付清货款，则甲方将享有其供给乙方货物的所有权。
(4)此合同货款收款凭证为收据并加盖宜宾城区万维信息技术有限公司现金收讫章方可生效，如需发票按金额的4%收取。
七、违约责任：按《合同法》违约方应赔偿对方总金额的5%。
八、解决合同纠纷的'方式：本合同发生的争议双方协商不成时，向人民法院起诉，由乙方所在地人民法院管辖。
九、本合同由双方法定代表人或代理人签字并加盖双方合同专用章方可生效。
十、其它约定事项：售后服务遵名科《保修证书》。
供方(盖章)：___________法定代表人：____________。
需方(盖章)：____________法定代表人：____________。
签订日期：____年____月____日
电缆安装协议篇十五
承包人（全称）：
分包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就该0.38kv室外电缆安装工程（以下称为“分包工程”）施工事项经协商达成一致，特签订本合同。
一、工程概况。
工程地点：分院施工现场。
工程承包范围：0.38kv室外电缆安装（包工及主材、辅材、包机械、包安全文明施工、包质量、包验收通过）。
二、合同价款。
本分包工程总价元（大写：）明细见附件一。（此价款为暂定价，最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准，本价款含税金并包含15%总包管理费，承包人在每次付款时相应扣除。）。
三、工期。
年月日竣工；
合同工期总日历天数为：40天。
四、工程质量标准。
本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标。
准，并符合承包人is09001质量保证体系的要求。
五、合同价款的支付。
本合同签订后，待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款10日内支付暂定价的60%；工程完工且承包人通电后，在承包人从发包人处得到相应的.工程进度款后付至暂定价的75%；在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后10日内付至最终决算价款的95%；余款作为质量保修金，在工程验收合格一年后十五天内一次性支付。另外，每次付款时分包人必须提供合法发票，并配合承包人财务部门办理相关手续。
六、承包人责任。
1、承包人指派现场代表，对工程质量、进度等进行监督检查；
2、提供必要的施工现场条件，做好与各个施工单位的协调工作；
3．开工前由承包人组织有关人员进行设计交底及图纸会审纪要。
七、分包人责任。
1、分包人委派现场管理代表，负责施工期间的现场管理、施工质量、安全等问题。原则上分包人代表不得易人，如确实需要更换的，分包人应提前七天书面通知承包人并应征得承包人同意。后任代表继续承担前任代表应负的责任。分包人驻现场管理代表必须参加承包人、监理等单位主持的工程会议，不得迟到、缺席。分包人驻工地主要管理人员，工程开工到竣工须专职在岗，不得兼任其他项目的任何职务，现场负责人必须保持通讯方式24小时开通，否则承包人有权对分包人进行罚款。
2、分包人必须严格按照承包人提供的工程施工图，设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规范进行施工，按规定做好试件和材料的实验，确保工程质量、按期完成。在工程质量上必须以合格标准贯彻每个工序，接受业主、承包人和监理方的监督。
3．分包人在施工过程中，发现施工图设计有误或不合理之处，重要或关键部位所需材料不符合要求，应立即书面通知承包人、监理，经各方会同协商进行处理并办理技术签证，签字认可后实施。
4．分包人组织供应的材料必须必须符合设计和发包人要求、符合国家验收标准及政府有关规定的合格产品，严禁采购使用不合格的“三无”产品。
5．在施工过程中安全必须达到优良，文明施工必须严格执行《武汉市建筑工地文明施工管理手册》并达到市级以上文明施工现场。分包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包人在施工中发生的一切安全事故，由分包人承担承担责任。
6．分包人需遵守有关部门对施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定。
7．在保修期内，接到承包人维修通知八小时内到达现场进行维修，超过规定时间未派专人维修，视为违约，每次罚款壹万元，由分包人承担由此发生的一切损失。
八、工程竣工验收。
1．工程竣工后分包人应及时填制记录表报承包人和监理，承包人及监理接到通知后二十四小时内到场验收，经检验合格由三方签字认可后方可进行竣工移交，并提供3份竣工图纸。
2．工程竣工验收以正式通电后发包人书面认可为准。以设计文件、国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据进行验收。
九、本合同一式肆份，承包人叁份，分包人壹份，均具有同等法律效力。
十、其他。
附件一、详见电缆安装预算书。
承包人：分包人：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：委托代理人：电话：传真：
开户银行：
帐号：开户银行：帐号：
电缆安装协议篇十六
甲方：乙方：
电话：电话：
传真：传真：
地址：地址：
开户行：开户行：
开户名称：开户名称：
账号：账号：
一、乙方向甲方购买或加工以下产品(规格、价格见表)。
序号产品名称规格单位数量价格金额(人民币)。
合计。
二、上述产品的交货地址为乙方所在地，运费由供方负责。以上价格为含税价，税率13%。
三、质量要求：甲方按乙方的产品要求供货，货物经双方一致认同购销。
四、付款方式：货物验收入库后，甲方开具增值税发票或普通发票，乙方通过银行账户向甲方支付货款。
五、本合同有争议之外，先由买卖双方协商解决，协商不成，则在甲方工商营业执照注册地进行处理。
六、补充条款：本合同如有任何遗漏之处，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章生效，传真回签，同具法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
日期：日期：
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/13807706.html】
