合同是一种法律文件，用于约定和规定各方之间的权利和义务。在签订合同前，一定要对对方的信誉和实力进行评估。以下是一些国际商务合同范文，供您参考并根据实际情况进行合适的修改。
人工挖孔桩合同协议篇一
甲方：
乙方：
为了加快武大计算机楼工程的建设，确保工程优质、高速、低耗、如期完成，遵照合同法及省、市相关文件精神，特签订本合同，共同遵守。
一、工程名称及分包内容：武汉大学机算机大楼挖孔桩成孔分项工程。
二、工程地点：武汉大学。
三、基本要求。
1、乙方须持有“四证”(身份证、计生证、就业证、暂住证)的镇、县、市级施工企业和办有建筑、工商、劳动等部门注册核准，审批手续的单位。
2、符合省、市有关外地来汉、市属效县进城分包有关文件规定。
3、队伍素质好，并向甲方提供建制齐全，各项专兼职能管理人员及职工花名册，施工过程中服从管理和调配，确保工程能顺利进行。
4、本合同签订三天内在项目部办公室办理有关安全教育工作及合法劳动手续。
四、承包范围及形式。
1、承包范围：通过双方友好协商，将武大计算机楼挖孔桩的成孔分项工程分包给乙方施工。
2、承包形式：包工不包料，一切机械、工具由乙方自理。
3、工作内容：除控制线、控制标高测放以外的有关成孔工程的所有内容，包括挖土，护壁，运土和其它一切事项的全部工作内容。
五、双方责任。
人工挖孔桩合同协议篇二
甲方位于_____________挡土墙人工挖孔桩基工程，经双方面议协商甲方决定以包工、包施工机械用具的方式承包给乙方施工，并订立合同条款如下：
平面布置图的所有人工挖孔桩灌注桩，按图施工，桩径含护壁在内1500mm，深度至甲方认可内所需的一切施工过程用工和需施工机械，其中无论挖到石头、岩层或出现其他情况，都以每米按290元计算，甲方只提供电源、电表开关箱及水泵。因本次合同为修改合同，如乙方再次无理要求甲方加价或罢工，甲方有权把承包权收回并拒付工程款。
本工地挖孔桩所需的机械设备，风压机、电机等全部由乙方负责提供。
本工地采用人工挖孔桩基包护壁在内直径1500mm壹米，1500mm每米按290元计算，包干结算的方式。乙方每组人员可支借一百元伙食费每天，其余部分待工程完工竣工验收后一次性付清。
本工程初定于20xx年8月9日正式开工，乙方必须严格按照国家施工操作规程办事，作好安全生产的.防范措施，用电要有严格的漏电保护措施，井下作业要带安全帽。如出现一切事故概由乙方承担全部责任，与甲方毫不相干。
挖孔桩的垂直度桩径偏差在3cm内，钢筋笼制作安装位置正确、混凝土的浇筑应符合国家施工及验收规范的要求，分层振捣密实，如出现不听从甲方现场人员的指导一次罚款贰佰元。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，任何一方不得违约，空口无凭立字为据。双方按图施工，未尽事宜，双方协商处理。
人工挖孔桩合同协议篇三
甲方：乙方：
根据工程需要，甲方将大坪绿色食品产业园第二期标准厂房项目工程基础部分承包给乙方施工，按照《经济合同法》《劳动合同管理条例》和《建筑管理条例》有关规定，结合现场实际，本着责、权、利对等的原则，双方经充分协商，特制定本项目劳务承包协议，双方共同遵照执行。
一、工程名称。
务川县大坪绿色食品产业园第二期标准厂房项目。
二、工程地点。
大坪镇工业园区。
三、承包内容。
该工程所有人工挖孔桩、独立柱、基地、塔吊基础、条基基槽等土石方开挖。内容包括：人工挖孔桩土石方开挖、爆破（含雷管、炸药，所需手续需甲方出具）孔内垂直运输、挖孔桩护壁钢筋笼制安。
基坑土石方开挖、爆破，孔桩周边的安全防护（孔桩嵌岩深度必须人工凿打到设计要求深度，满足设计要求）。乙方必须配置该工程所需的爆破员、安全员、质检员，保证工程安全按时完成。
四、承包方式。
1、包工不包料。（乙方自行负责施工用的各种机械、炸药、雷管、安全帽、安全带、防雨工具、彩条布以及一切辅材）或者不可抗等因素造成的工期延误，乙方可不承担责任。
2、进场前需向甲方提交万元保证金，进场后天后退还。
五、承包价格。
1、直径超出1m的孔桩填方开挖按340元/m3计算。
3、若使用水磨钻，土方按240元/（m或m3）；若使用爆破，则按340元/（m或m3）。
4、水磨钻孔桩直径1m以内（含1m）按620元/m计算，孔桩直径超出1m按620元/m3计算。
5、因孔桩开挖土方方量大而升高孔桩井圈的，井圈升高部分按180元/m计算。
6、孔桩工程量均按实际开挖深度计算。
六、工期要求。
按施工图纸进行施工，签订合同之日开始计算，工期为天，（下雨、停炸药及特殊情况除外）年月日至年月日止，如不能按合同完成推迟一天按1000元/天进行罚款处理。如提前完成，甲方奖励1000元/天。如因建设单位、甲方原因或者不可抗等因素造成工期延误，乙方可不承担责任。
七、质量要求。
1、乙方应严格按照《建设工程质量管理条例》进行施工。
2、工程质量验收标准：依据现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量应一次性验收合格。
八、安全考核。
2、乙方必须定期做好班组安全教育工作，使班组人员均有很强的安全意识，甲方有权不定期对乙方操作人员进行本工种有关的安全知识抽查，对认为不合格的人员有权要求其退场。必须严格执行国家、地方和项目部制定的安全操作规程、安全管理办法、安全管理制度及治安管理条例。
3、工程因甲方原因发生的安全事故，由此产生的直接和间接费用及善后处理费用由甲方承担。由乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成的安全事故，责任由乙方承担，必须立即抢救伤员和控制事态发展，并马上向甲方报告，按有关规定做好统计上报工作。所发生工伤费用3万元以下由乙方全部承担；超出3万元由甲方承担80%乙方承担20%（工伤费用必须按国家政策文件及贵州省工伤文件执行，并出示国家认可医院发票凭据）；因乙方原因（含乙方防护措施、设施不到位，民工违章作业、酒后作业）发生的安全事故，由乙方自行负责。
4、进入施工现场的工人（含班组管理人员）必须佩戴安全帽，否则将给予乙方50元/人.次的经济罚款；高处作业或临边作业必须系好安全带，否则将给予乙方200元/人.次的罚款。当月内个人累计次数达到两次（含两次以上）的，将给予加倍的经济处罚。
5、乙方在组织工人进入工地前，必须提供身份证明，签订劳动合同，若有变动应随时提供变更人员身份证明，签订劳动合同。若乙方未能及时提供相关证明，因此发生的安全事故由乙方自行负责。
九、付款方式。
乙方进场后甲方不预付任何费用，待基础工程完工，基础验收后支付70%，剩余30%一月后付清。
十、争议解决。
双方在履行劳务合同中发生争议，双方可向务川建设行政主管部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向务川仲裁委员会申请仲裁或向工程所在地人民法院起诉。
本劳务合同自双方签字后生效，均具有同等法律效力，至工程作业内容竣工验收，工程价款结清后即失效。
十一、其他。
本协议未尽事宜，甲、乙双方可协商另加补充。本协议甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
人工挖孔桩合同协议篇四
发包方：________________（以下简称：甲方）。
承包方：________________（以下简称：乙方）。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它。
有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就基础人工挖孔桩劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、乙方承包工程范围、承包方式、工作内容：
1、乙方承包工程范围：
按期完成任务，达到设计和国家有关规范要求。
1）乙方包人工、包辅助材料和工器具（如人工挖孔桩搅架、空压。
2）对每一根人工挖孔桩成孔及其多次修整，泥土、石块、石渣运。
到该桩孔2米以外甲方指定位置堆放；
3）桩护壁钢筋绑扎、支拆模板；
4）浇筑护壁砼前、后准备及收尾工作，并确保砼振捣密实；
5）无条件全力配合甲方、业主、设计、地勘、监理及质监单位对。
成品孔桩的自检、验槽、复检等相关检查工作；无条件听从业主、监理、甲方安排和指挥；
人工挖孔桩合同协议篇五
甲方：乙方：
为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保障工程顺利进行，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，双方本着平等、自愿的原则,签订本协议。甲方和乙方严格遵守本协议书的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场的施工安全。
一、总则。
1、由乙方负责现场的统一管理，甲方监督检查乙方的施工现场活动。
2、乙方应能熟悉并能自觉遵守、执行《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范，自觉遵守有关安全施工的各项规定和行业部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加有关促进安全生产的各项活动。
二、协议内容。
甲方代表：
乙方代表：
2、施工过程中甲方实行监督检查制度，甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。
3、为防止孔内潜水泵、震动棒漏电伤人，应采用“三级配电，两级保护”，实行一机一闸一护，设备的照明线分开关安装，放在孔口处，紧急情况可随手拉闸；乙方必须设两级保护配电箱，配电箱指令专人负责。孔内照明不许有接头，严禁采用220v照明，必须采用12v照明；乙方使用的潜水泵应用防水尼龙绳作受力活动索，严禁用电缆或胶管提升水泵；操作手持电动工具的人员，作业前必须认真检查设备的绝缘情况，穿戴好工作服和绝缘手套及绝缘鞋；工地电工必须持证上岗，其技术等级应与其承担的工作相适应。
4、为防止孔口地面作业人员掉入桩孔内，在孔口设臵1.2米高的护栏。上下孔时有升降设备，并由培训合格的操作人员操作。施工作业前认真检查机械设备固定装臵是否牢固完好，挖孔过程中土石不能装的过满，在桩孔口设臵高出30cm的凸缘，挡住杂物掉入孔中伤人。在凸缘上设臵半圆形的水平防护罩，以遮住桩孔水平面一半；桩孔内作业人员必须戴好安全帽方可作业；送大直径、超长的钢筋笼时，使用吊车作业；挖孔间隙吊架不能搬动，成孔后盖上钢筋网；施工作业区设防护栏，备有警示牌；高空交叉作业在下面挖孔时，孔上面应采取封闭式或遮挡，以防高空坠物，伤及人员。
5、如遇有毒有害气体地质条件时施工中应配备风量足够的通风。
甲方代表：
乙方代表：
机和长度能伸至桩孔底足够长的风管。孔口设专人监护，监护人不可擅自离开。孔深超过5米，应先通风，风量要足，不应小于25l/s。孔内作业人员感到头痛、脑涨、呼吸困难，及时停止施工，立即返回地面，待检查确认安全后，方可换人下孔作业。作业中如遇有毒有害有腐蚀性物质，可用防碱、防酸衣服手套，或者采用化学方法。桩孔直径较大时候，孔内作业人员最好两人一组，以利互相照顾。一般情况下作业人员不能连续超过4小时。
6、挖孔时如遇透水严重，水排不干，可挖一降水井孔采水，降水井孔要比桩孔深2米，并用水泵将水及时抽出地面，这样有利于挖孔，可防止水润土质变软而造成塌孔。推断施工降水对邻近建筑物造成不利影响的程度和对桩孔的影响情况，对土质不良不能采取在桩孔内抽提的降水方式，以防止孔壁坍塌、流沙等事故。
7、人工挖孔时应及时掌握天气变化状况，避免在开挖后因下雨遮盖不及时造成雨水冲刷、孔内积水导致护壁失稳。施工过程中如遇下雨应立即覆盖好孔口，免受雨水冲刷，及时排除孔位周边及孔内的积水，以防雨水渗漏影响护壁安全。雨后应加强位移观测，进入孔内作业前应及时检查护壁是否有裂缝及位移变形，避免事故发生。雨天应对所有机具进行覆盖，防止雨水侵蚀。
三、甲乙双方的权利、责任和义务。
1、甲方。
甲方代表：
乙方代表：
并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。
(2)及时纠正乙方施工人员的违章指挥和违章作业行为，并按有关规定予以查处。对乙方施工区域的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
(3)要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
(4)建立健全施工现场各项安全生产管理制度。(5)对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
2、乙方。
(1)遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
(2)服从甲方安全生产管理。
(3)施工中发生的触电、坍塌、中毒伤亡、缺氧伤亡、瓦斯煤气等气体伤亡、高空坠物伤亡、交通伤亡、钢丝绳断裂、钢筋机具等造成的一切伤亡均由乙方自身承担，甲方不承担任何责任。乙方造成的安全生产事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
(4)未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
四、文明施工要求。
(1)进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。
(2)严禁带病上岗操作,一经发现必须各施工班组长负责安排换。
甲方代表：
乙方代表：
岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。
(3)严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
(4)施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。
(5)施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的经济处罚。
(6)采取合理的措施，保护工地及周围环境，避免污染、噪音或由于施工方法不当造成的对公共人员和财产等危害或干扰，保证施工现场文明清洁，做到工完、料尽、场地清。
五、其它：
(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
六、纠纷解决方式。
甲乙双方在履行本协议时发生争议，可以协调解决，不愿协商或协商不成，双方可以向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。
七、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方代表：
乙方代表：
甲方（合同章）：乙方（合同章）：
甲方代表：
联系电话：
年乙方代表：
人工挖孔桩合同协议篇六
1、依据总工期甲方按月，旬或分部分项给乙方下达施工任务计划，乙方分班进行全天候施工，特殊情况甲方下达的变更计划或临时限期完成的计划，乙方必须无条件执行。
2、若因特殊原因在取得甲方当日签证后，工期可顺延，乙方不得以其它任何借口擅自停工。
3、施工期限：按甲方周进度按时完成。每推迟一天按1000元/天罚款。
4、质量要求：现场施工质量实测必须达到国家优质工程。
七、结算形式及价款：
1、在施工过程中实行按月发生活费(时间为每月的2日、16日)，除生活费外可借支，每月借支和生活费的总和不得超过每月实际完成合格工程量的80%。余下工程款待全部验收通过后一次性付清。
2、价款：本工程采取优质优价的结算方式，如果乙方达到合同要求的质量、进度、安全、文明施工标准(由各施工负责人签证认可)按下列价款预以结算(基价已包括除质量、进度、安全、文明施工以外的所有工作内容的综合价)。
工程项目结算单价表单位：元。
a、依据“分部分项工程结算通知单”各职能部门签证对照结算，各部门须明确注明工程“合格”“优良”及工期进度情况说明，文明施工“好”或“一般”，只有工程优良，工期按时完成，文明施工好按此表结算价结算，否则按相应项目加基价结算。
b、材料结算依据“限额领料单”予以结算，材料部门每月按限额领料单计算材料使用情况，并将结算单送各施工段施工员执行奖、罚。其他情况在结算通知单签证时有明确奖罚金额。
c、施工期间每天做到工完场清，如有发现按1000元/次处罚。
d、各工种因其工作范围内任何未完成量而引起甲方其它支出(如计时工)均由乙方承担，甲方在结算时扣除。
e、承包范围不允许发生计时工，承包范围外所发生计时工按实际工日每工日25元包干，不取其他费用。当日发生计时工，必须当日取得主管施工员，执行经理签证，当日送项目经理，综合员各一份。否则视无效不予结算，一次性发生计时工10个以上者需由综合员参与估工。
八、奖罚。
1、质量、工期、文明施工奖励已含在结算单价内，如延误工期超过十天，每延误一天罚结算价1%，二天2%以此类推，最高不超过5%，延误十天以外者不予结算。
2、质量现场实测必须达到优良标准。如施工中连续出现三次返工，乙方自动退场，甲方不予结算，一切损失乙方承担。
3、安全、文明施工符合要求，如出现安全责任事故其损失一切由乙方自理。甲方概不负责。
4、以上奖罚，当月核实，当月执行。
九、其它。
1、乙方人员住宿由乙方自已统一安排。
2、乙方进场后要搞好兄弟施工队伍之间的团结，严禁打架斗殴，凡参与打架斗殴队伍不论其是非，责任自负，并一律罚款1000元/次，对于单方伤害行为加倍处罚情节严重者交公安部门处理。
3、乙方对其进场人员要加强安全教育及爱护国家财产的教育，对其人员的盗窃行为，一经发现将对乙方处以盗窃物资价值10倍的罚款。并令作案者退出现场。对盗窃价值较大，直接影响生产的盗窃团伙，甲方将其交公安部门处理。
4、乙方施工人员未经允许不得进入甲方办公室，办理材料领退，乙方必须派专人负责，强行进入人员，责令其退场。
5、非施工人员(含家属)不得进入甲方施工区，对不听管理擅闯施工区者，发现一次扣款100元，造成伤害责任自负。
6、若在本合同内乙方不服从工作安排，素质低下，违章作业，违法乱纪，队伍不稳定，管理混乱，甲方有权令其停工，限期整顿直至令其退场，造成的工期延误等经济损失由乙方负责赔偿。
7、乙方由王广元为现场施工负责人，负责本队的安全、质量、进度监督和施工协调及本队人员的法制教育等全部工作。由为本队安全负责人，负责本队人员的安全知识教育和本队施工过程中安全监督管理工作，负责本队人员每天的安全检查，并向甲方安全员反馈自检结果及整改意见，杜绝本队人员违章操作，确保本队人员严格遵守安全操作规程，不违章作业。
8、本协议是在甲乙双方自愿的基础上签订的，如乙方在施工过程中单方面终止本协议的，甲方将不予以结算，并向乙方追究由此引起的一切损失。
9、本合同内的各项要求如有冲突的，以要求高的为准。
10、未尽事宜按本公司有关规定执行。
11、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，本合同自签字之日起生效，工程完工结帐后即失效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
负责人：负责人：
经办人：经办人：
日期：
发包方：(简称甲方)。
承包方：(简称乙方)身份证号：
根据中华人民共和国《建筑法》《经济法》《建筑工程质量管理条例》规定，发、承包双方共同充分协商，达成一致意见，特订立下合同共同遵守。
第一条：工程概况。
第二条：工期要求。
1、工期时间从浇注第一根桩算起20天完工，因钻孔作业，不可预见的地质情况较多，即在人力不可抗拒的因素下(如遇停电、停水)非乙方人为因素，导致延误工期，则工期顺延。
第三条：双方的权利与义务。
1、乙方负责钻孔、成孔、清孔、砼浇灌等工作内容。
2、甲方提供混凝土到施工现场，乙方负责孔桩混凝土灌注。
3、乙方负责钻孔所需的全部机械设备。
4、甲方负责三通一平(水通、电通、路通、场地平整，水电在施工桩位100.00米以内)。
5、甲方的配电箱安装漏电保护器，做到一机一闸。
6、甲方保证施工场地内的安保工作和余土的外运工作。
7、施工过程中如造成周边环境影响，甲方负责协调、相关问题的处理。
8、在乙方成孔后，甲方组织建设及监理等相关单位验收后，乙方组织钢筋的制作和安装及灌注混凝土。甲方在乙方具备混凝土浇筑条件的情况下，二十分钟内将混凝土送达施工现场。
9、甲方负责桩位放线定位，乙方按甲方提供的桩位开钻，乙方开钻前甲方应安排人员复查桩位，如因甲方原因造成的桩位偏移，乙方不承担任何责任，并视为合格桩。
10、乙方必须做到文明施工、安全生产。乙方每钻完一个桩，甲方必须安排现场负责人，现场收方签证认可。
11、因乙方原因影响甲方施工工期滞后等一切损失由乙方负责。
12、乙方按甲方要求的孔位、孔径、孔深组织施工，负责达到设计技术要求。如钻孔和灌孔过程中，由乙方原因造成的不合格的机械成孔桩，一切损失由乙方负责。
13、设备及人员：乙方负责按规范规定和双方协商的条件进行组织施工。并负责孔桩检验的各项费用和进退场费用。
第四章：劳务单价。
1、乙方劳务综合单价为800-1400mm的桩径按250元/m计价(大写：贰佰伍拾元)，综合单价含机械进出场费、钻孔、成孔、清孔、孔桩钢筋制作安装、孔桩混凝土灌注、钻孔所需的全部机械设备，税金及其他任何费用。乙方提供发票。收孔深度根据实际深度按实计算。
第五章：付款方式。
1、乙方施工完成最后一根桩后，甲方桩基检测合格后一周内支付60%，基础验收合格后一周内支付到工程量总造价额的20%剩余工程款尾款，20%一个月内付清。
第六条其他。
1、如在钻孔过程中，塌孔现象比较严重。经甲乙双方确认，需改用其它施工工艺施工时，甲乙双方共同协商解决。
2、实钻地质结构与甲方提供钻孔地质资料有较大的差异的情况下，双方协商调整单价。如遇溶洞、地缝、暗流等特殊地质，其他特殊处理费用由甲方承担。如遇自然灾害损失，由甲乙双方协商解决。
3、本协议一式二份，甲乙双方签字、盖章生效，违约方将承担对方全部经济损失。本合同具有相同的法律效应。款项付清后，自动失效。未尽事宜，双方协商一致后补充协议。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
年月日年月日。
人工挖孔桩合同协议篇七
乙方：___________________________。
根据《中华人民共和国民法典》的规定，甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行超声波检测，经协商一致，签订本合同。
一、甲方委托乙方对____________________人工挖孔桩进行超声波检测，检测报告提供的技术资料应包括桩身结构的完整性、判别桩身存在缺陷的性质及位置。
二、包干单价：_________________元/米，完工后，按甲方确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检测，对其检测质量负责，并在现场检测结束后___________________日内提交检测正式报告一式_________________份。
四、提交检测正式报告后________________日内，甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任：
1.严格按照国家建设部技术规范、标准、要求进行施工;。
3.按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任：
2.因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的_______%。
3.在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。
在施工期间乙方做好安全措施，一切安全责任由乙方负责;。
4.在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密：
乙方有责任承担对该工程相关资料的保密义务。
如乙方不切实履行保密义务，须赔偿甲方因此所受一切损失(本条款不因合同变更、解除、终止而失效)。
八、违约责任：
1.由于乙方原因造成鉴定结果无效，不能满足技术要求时，其返工鉴定费由乙方承担。
2.由于乙方原因未按合同规定时间(日期)提交检验报告，每超一日，应减收鉴定费的__________%，逾期超过____________日，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付本合同总价款_________%的赔偿金。
九、争议解决办法：
在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。
经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第_________种方式解决：
1.向武汉仲裁委员会提请仲裁;。
2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效，一式__________份，双方各执_______份，具同等法律效力，有未详事宜，双方协商解决。
甲方：______________乙方：______________。
甲方代表：__________乙方代表：__________。
签约日期：__________年_________月________日
人工挖孔桩合同协议篇八
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
甲方位于挡土墙人工挖孔桩基工程，经双方面议协商甲方决定以包工、包施工机械用具的方式承包给乙方施工，并订立合同条款如下：
一、承包范围。
平面布置图的所有人工挖孔桩灌注桩，按图施工，桩径含护壁在内1500mm，深度至甲方认可内所需的一切施工过程用工和需施工机械，其中无论挖到石头、岩层或出现其他情况，都以每米按290元计算，甲方只提供电源、电表开关箱及水泵。因本次合同为修改合同，如乙方再次无理要求甲方加价或罢工，甲方有权把承包权收回并拒付工程款。
本工地挖孔桩所需的机械设备，风压机、电机等全部由乙方负责提供。
三、承包价格及付款方式。
本工地采用人工挖孔桩基包护壁在内直径1500mm壹米，1500mm每米按290元计算，包干结算的方式。乙方每组人员可支借一百元伙食费每天，其余部分待工程完工竣工验收后一次性付清。
四、工期及安全。
本工程初定于20xx年8月9日正式开工，乙方必须严格按照国家施工操作规程办事，作好安全生产的防范措施，用电要有严格的漏电保护措施，井下作业要带安全帽。如出现一切事故概由乙方承担全部责任，与甲方毫不相干。
五、质量要求。
挖孔桩的垂直度桩径偏差在3cm内，钢筋笼制作安装位置正确、混凝土的浇筑应符合国家施工及验收规范的要求，分层振捣密实，如出现不听从甲方现场人员的指导一次罚款贰佰元。
六、其它条款。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，任何一方不得违约，空口无凭立字为据。双方按图施工，未尽事宜，双方协商处理。
甲方签字：乙方签字：
身份证号：身份证号：
人工挖孔桩合同协议篇九
发包方：
（以下简称甲方）承包方：
（以下简称乙方）。
甲方将吉祥花园（二期）1#楼桩基工程承包给乙方施工，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方相互创造施工条件，完成施工任务，特订立如下合同条款，以便双方共同遵守。
一、乙方施工必须严格按照基础图纸和规范要求开挖施工，施工质量符合验收规范标准，不合要求无条件返工并承担由此带来的损失。
二、工程价格：吉祥花园（二期）1#楼人工挖孔桩（含入岩在内）按。
元/立方米包干，入岩不再计算。
三、工期：吉祥花园（二期）1#楼人工挖孔桩工期为。
天，乙方每天必须保证。
个班组以上人员施工，延误一天罚款3000元。
四、双方责任：
1、甲方提供电源和竹跳板，其他概不负责。
2、乙方自带所有的施工设备（水泵、空压机、鼓风机、柴油、电线地拖），并自行安排食宿。
3、乙方在施工中必须按施工安全操作规范施工，确保自身的施工安全，如因自身安全措施不力或违反操作规范施工所造成事故而产生的费用，甲方概不负责。
五、付款方式：
1、乙方签合同时向甲方支付5000元保证金，工程完成时退还。
2、乙方进场施工7天后，甲方根据开挖进度情况支付一定的生活费，吉祥花园（二期）1#楼人工挖孔桩完工验收合格后，支付1#楼人工挖孔桩工程款。
3、乙方中途退场，甲方概不结算并且保证金不予退还。
六、试压桩每根桩另补价。
元。
七、桩径在壹米内以米计算每米。
元，扩孔按土方量计算。
八、本合同一式两份，双方各执一份，工程款付清后自动终止。
甲方：
乙方：
****年**月**日。
人工挖孔桩合同协议篇十
发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)。
甲方现将祥瑞.米兰春天小区11#楼工程人工挖孔桩工程发包给乙方承包劳务施工，经双方协商，本着平等自愿，遵守国家《合同法》等有关规定，签定以下条款共同遵守。
一、工程概况及务承范围。
1、图纸范围内按甲方指定的划分桩数。
二、包干形式及价格。
本工程包干形式为单包工，即劳务承包。1、桩身直径1000㎜(800㎜、850㎜、900㎜、1000㎜)土方开挖单价为120元/m,石方开挖按260元/m;桩身直径1000㎜土方开挖140元/m3，石方开挖按260元/m3;2、没有放炮的桩按450元/m计算;除深度据实结算外其他按图纸结算、含砼护壁10cm，扩桩头单价为50元/个(若有增加及变更工程量按甲方有效签证结算)。
一、劳务工资支付办法及结算方式。
本桩基工程按工程完工桩基验收合格后，支付生产产值70%劳务工资，工程完工基础验收合格办理决算后，支付生产产值20%劳务工资，余下工资主体工程完工验收付完。
四、工期。
五、安全。
乙方在施工现场必须遵守国家安全规范，《安全操作规程》、《安全技术交底》等相关法律、法规。听从施工现场技术人员和建设单位派驻代表、监理工程师指挥，必须文明施工，如果不遵守安全生产操作规程、安全技术交底、不服从现场管理人员正确管理。甲方有权对其情节严重程度处50~500元罚款，并由乙方承担给工程所造成的一切经济损失和法律责任，甲方不承担任何责任。
六、质量。
乙方必须达到国家相关质量标准和要求，确保合格工程。人工挖孔桩如果出现质量问题造成的返工全部责任及损失由乙方承担。乙方必须服从甲方正确质量管理和正确操作方法，如有不正确操作方法经甲方和监理指正后仍拒不改正的话甲方有权处50~1000元罚款。乙方必须按甲方的安全及质量技术交底进行施工，如不按甲方技术交底进行施工所造成的经济及法律后果由乙方全部承担。
七、材料。
乙方必须本着对材料节约措施，现场不能有丢弃、材料现场不整改、施工现场遗落不拣的情况发生。如果有材料浪费现象发生，甲方根据严重程度处50~200元罚款，并赔偿材料损失。情节严重，经甲方指正后仍拒不改正者，加重处罚。
八、双方责任和权利。
甲方全权负责工程技术及施工方案交底、负责现场工程，提供砂浆及混凝土搅拌设备、振捣设备、混凝土搅拌机不另配操作人员。
乙方需自理绳子、工具、撮箕、扁担、灰桶、施工机械设备、施工电线、施工爬梯等工具。严格按甲方提供月、日施工进度计划，合理组织人员、合理安排施工程序。安全、保质、保量完成工程计划任务。
乙方必须服从甲方一切现场文明施工管理制度，不准打架斗殴，不准和周边的居民发生矛盾冲突。发生一次有违反社会治安行为罚款500元。如有违反施工规范、违反安全操作规程、野蛮施工、材料浪费、不服从现场管理人员正确指挥等，所有罚款均在本月借支款中扣除。
乙方向甲方提供流动人员证明及婚育证明等相关部门所需证件。乙方在办理工程结算时必须由甲方施工现场主管生产、安全、质量人员签字证明方能办理结算。
九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日生效，结算完毕后失效。
甲方：乙方：
年月日年月日。
人工挖孔桩合同协议篇十一
甲方：
乙方：
由甲方承建的工程，需人工挖孔桩，现委托乙方施工，为明确责任确保工程顺利进行，经双方协商达成如下协议：
一、乙方进入工地，甲方应办妥桩定位线，做好三通一平工作。
二、本工程采取包工形式，乙方负责挖井的工具，水泵、模板等，按图纸护壁外尺寸计算每立方米155元计算。如果没有1立米按1立米计算，乙方不含水电税金和检测费、资料费和实验费等。
三、工程质量：乙方必须确保工程质量，如果地下出现障碍物，双方协商解决。
四、付款方式：甲方在10天内付给乙方5000.00元生活费，如果乙方全部工程已完工，甲方付给乙方总工程款的80%，余款在七天后全部付清乙方的工程款。
五、施工安全：乙方在施工过程中，必须做到一切安全防护措施，人的安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。
六、工期：自开工即日起30天完工，如果在指定的工期内没有完工，损失由乙方承担。
七、以上协议望双方共同遵守，如果有隐蔽工程，未尽事宜双方共同协商解决。
八、本协议一式二份，双方各执一份，签字后生效。
甲方负责人：乙方负责人：
人工挖孔桩合同协议篇十二
7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7.2乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
7.3乙方在施工过程中，严格执行现行有关桩基工程施工规范，按设计要求的桩径、平面布置位置、持力层精心施工，确保桩基施工质量优良。在施工过程中，乙方要及时做好桩护壁，防止出现孔体坍方，桩体倾斜、缩颈等质量问题，桩底清理浮土、浇筑孔桩砼时配合抽水。
7.5乙方必须对组内所挖的孔桩负责至终孔验收合格通过，若发生组内个别孔未完成，甲方有权不与乙方结算，包括乙方组内已完成的孔桩，均无权与甲方结算，甲方有权自行处理。
7.6在甲方现场管理员的领导下，乙方配备自己的质检员，严格按照施工图纸合理用料，严格按照施工规范精心施工。不合要求的必须返工，造成的一切经济，工期损失全部由乙方承担。
7.7对本工程的质量标准，双方约定如下：质量标准，甲方将按照决算总价的5%对乙方予以处罚，并承担由此给甲方造成的经济损失。
共
4
页，当前第。
3
页
1
2
3
4
人工挖孔桩合同协议篇十三
甲方：
乙方：
1、承包形式：清包，人工费承包。乙方负责挖孔桩的成孔全过程，包括挖孔的一切设备和工具。其它钢筋、砼、降水等工程均由甲方负责。
2、承包价格：土方580元/m3，岩石680元/m3，按实际完成的挖方量计算（不要发票，所有税、费全部由甲方负责）。
3、付款方式：进场付贰万元生活费，其余款项按工程进度拨付，每完成20个桩结算拨款一次。余款工程完工后，工人离场前付清。
4、合同工期、；开工之日起天完成。（年月日—年。
工程量：39根桩，约230m3，按实际完成量计算。
其它条款：1）乙方必须听从甲方施工现场管理人员的管理和月日）。
5、6、指挥，严格按甲方要求的质量和安全措施进行施工。2）乙方在施工完成后，经甲方和有关部门验收合格后，进行工程结算。3）在施工过程中，出现的一切安全事故和经济损失，按照国家相关的法律和法规，由甲方负责处理。
7、甲方：乙方：
负责人：负责人：
年月日以上协议条款双方签字后生效。
人工挖孔桩合同协议篇十四
发包方：________________(以下简称：甲方)。
承包方：________________(以下简称：乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就基础人工挖孔桩劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、乙方承包工程范围：
________________________工程设计范围内人工挖孔桩。保质保量、按期完成任务，达到设计和国家有关规范要求。
3)桩护壁钢筋绑扎、支拆模板；
4)浇筑护壁砼前、后准备及收尾工作，并确保砼振捣密实；
甲方：(盖章)。
代表：
身份证号码：
乙方：(盖章)。
代表：
身份证号码：
日期：
人工挖孔桩合同协议篇十五
发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。甲方现将*人工挖孔桩基础工程分包予乙方施工。为明确双方的权利及义务，确保工程顺利进行，甲乙双方就本工程挖孔桩施工事宜协商一致，订立本合同书。
一、承包范围及质量标准。
2、质量标准：满足《建筑桩基技术规范》jgj94-20xx，《建筑施工安全检查标准》jgj59-20xx，《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202-20xx等各项桩基施工安全、质量、检测规范标准要求。
二、承包综合单价及结算方式：
1、人工挖孔桩综合包干单价元/m3;(包质量、包进度、包安全、包文明施工。工程量以图纸设计桩径及现场实际量测桩长为计算标准，高出土体自然面的桩顶砖砌锁口井圈不计入桩长)。
4、以上综合包干单价包括本合同所描述的承包方承包范围内的完成桩基础施工所需的自定桩位至桩基验收所需的所有人工、工具、机械机具(含购臵、租赁、进出场、维修、保管等费用)、其他周转材料、辅材、安全文明施工所需的用工、办公用品、劳动保护、施工措施、赶工措施、现场材料装卸及转运、管理费、利润、质量缺陷整改处理费用、合同期内劳务市场人工工资涨价风险、误工费、安全事故费用、班组间和与业主或总包方专业分包工程的配合以及其他(如乙方工人的临时户口证、计生证证件费、生活费用、垃圾清扫等)、智能卡办理等所有费用。不含水电费、税金(指建安营业税、城市维护建设税和教育附加)、保险、临时生活设施(民工食宿用房、管理人员办公用房)。
6、甲方提供主材及辅助设施含水泥、河砂、红砖、钢筋原材料、商品砼。其他一切辅材及工具均由乙方自行负责，费用已包含于综合单价中。
三、付款方式。
3、工程款的申报及工资的发放方式：甲方根据合同要求审核乙方的工程款支付申报表，工资发放总额及乙方提交的发放名册，由乙方合同签订人同项目部主管负责人核对确认并办理领出手续。乙方自领出工资后必须在次日内将民工工资发放到位，如拖欠民工工资所引发的一切后果由乙方承担。四、质量、安全、进度、成本及其他要求：
1、施工前要制定周详的质量管理措施：在施工平面图上应标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施位臵;指定施工工序检查程序;制定不良天气(雨季)施工的技术措施。
2、人工挖孔桩施工中安全措施非常重要，桩基施工队必须高度重视，应做到以下措施保障：孔内设应急爬梯供人员上下井;施工人员进入孔内必须戴安全帽;使用吊笼、电葫芦等应有安全可靠的自动卡紧保险装臵;开挖深度超过10m时应配有通风设备;挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口四周1m范围内，机动车辆的通行不得对井壁造成安全影响;要注意安全用电，井下照明应采用12v以下安全灯。
3.1开始挖土前，先平整好场地，清除地表松软土层和一切杂物，设臵好控制点，根据监理工程师复核过的桩基位臵，采用十字交叉法订立每一孔桩的位臵，并在桩位外设臵定位龙门桩。
3.2根据设计桩径及护壁厚度在地面上放出开挖线，然后向下挖深1米，浇筑混凝土井圈第一节护壁锁口砼，井圈应高出地面20～30cm，且比护壁厚度加厚10cm，用以加强井口，以确保安全。而后将桩位纵横中心线测放到井圈上，并测出孔口控制高程，以利于下部掘进的高程控制，且要求第一井圈的中心线与设计轴线的偏差不得大于2cm。井圈高出地面还有利于防止地表水在施工过程中进入井内。
3.3修筑钢筋混凝土井圈应保证护壁的配筋和混凝土浇筑强度。上下节护壁的搭接长度不得小于5cm，每节护壁在当日施工完毕后宜养护24h后拆除;发现护壁有蜂窝、漏水现象时，应及时补强以防止造成事故。
3.5重复上述过程即可完成挖土护壁的工作，直至桩底设计高程。在施工过程中，应该以每一节护壁为验收步骤，合格后方可进行下节的开挖施工。挖至设计标高时，孔底不应有积水，终孔后应清理好护壁上和孔底的渣物，验收合格后方可进行下步混凝土的浇筑。
3.6挖孔达到设计深度后，应进行孔底处理。必须做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土。如地质复杂，应钎探了解孔底以下地质情况是否能满足设计要求，否则应与监理、设计单位研究处理。
3.7在施工中还要安排专职技术人员监督开挖土层的地质状况，并备有人员应急上爬梯，遇见异常情况可及时处理，确保施工安全。
4、成桩质量检验：在施工中要求做到每根成桩应该具有钢筋加工检验记录，混凝土拌和物质量记录，混凝土试块资料及桩身完整性检测资料。
5、现场施工，严禁违章作业，野蛮施工，遵守国家安全生产法律法规，安全操作规程，遵守建设、施工、监理单位及甲方的安全监管，承担因自身违章操作所造成的一切罚款及后果。
6、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。提高管理意识，做好现场安全文明施工，做到材料堆放合理有序，各操作点应做到工完料净场地清。加强生活后勤管理，遵守甲方的一切规章制度。乙方所发生的一切违章事故责任自负。
7、合理安排施工顺序，做好施工方案，施工顺序应满足甲方总施工顺序安排;合理使用各种原材料，杜绝浪费，如有浪费现象，甲方有权按浪费量及市场单价的3~10倍进行处罚。
8、班组工作人员要保持相对稳定，人员调动要向项目经理备案，工作人员出入施工现场要佩戴工作标志，不准无关人员出入现场和宿舍。
9、乙方应确保本工种所涉及的合同条款切实有效地履行，避免上访，诉讼等事件的发生，如因乙方不及时支付工资，未采取妥善措施而引起的恶性诉讼等事件，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，并承担甲方给予的一定额度的罚款等处罚。
10、乙方必须在人员到工地后1周内提供工人花名册及每个工人的身份证复印件报甲方项目部备案。如人员有异动，必须在当天到项目部办理异动手续，现场人员与项目部备案人员不符，项目部可拒付工资，另罚款100元/人〃次。
11、乙方必须按照甲方的进度计划，配齐所需的施工人员，无条件完成甲方项目部所决定的进度计划工作安排，如未完成，每推迟一天罚乙方500元，依次类推。
12、乙方必须按甲方指定时间完成施工任务，不得延误。如乙方技术力量差、人员不足，施工质量及进度无法满足甲方要求，甲方有权更换施工队伍，乙方的工程款按已完工程量的70%结算，并清退出工地。
13、日工作完成后，必须做到落手清，剩下的材料归堆或归还，建筑垃圾倾倒规范有序。如发现未清理及乱倒现象，除立即整改外，每次罚款200元。
14、施工中如因乙方违章操作、违反安全管理规定而发生伤亡事故，除保险赔偿以外损失全部由乙方承担，若甲方因该事故对外已承担全部或部分赔偿金，可向乙方追偿，直接在乙方的工程进度款中扣除，不足部分通过法律程序追偿。
15、乙方的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴安全帽、系好帽带，特殊工种必须持证上岗，严禁光脚、穿拖鞋或硬底鞋上班，严禁在龙门架、施工电梯或塔吊下逗留，严禁酗酒，更不得酒后作业，严禁打闹和嬉戏，以上如有违反者，乙方无条件接受甲方任何形式的处罚。如由于乙方人员违章作业与不遵守安全操作规程造成的安全事故，全部的责任与经济损失均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
16、乙方施工人员必须遵守工地各项规章制度，讲究文明卫生，不得在厕所以外的地方大小便，一经发现，每次罚款500元。
17、乙方自带机械、工具必须符合有关规定并确保安全，必须有合格证，进场时必须在项目部办理登记手续，否则，一律不允出门，擅自携带出门按偷盗处理。
18、工地严禁使用碘钨灯及大功率电灯取暖、烤物，严禁使用自制的热水器或电炉烧水，违者每次罚款20xx元;班组要到统一安排的食堂就餐，不得在工地自开炉灶，更不得用工地上的材料生火做饭、取暖、烤物，违者按每次20xx元处以罚款。屡教不改者，除按本合同处罚金外，甲方另有权要求乙方无条件出场。
19、非工作时间、非实际工作现场、非工地上班以及无甲方勘证的安全事故，甲方不予负责。属于承包方违章指挥、违章作业所发生的事故全部由承包方自行负责。
20、乙方不得在工地斗殴吵架、聚众闹事，如有发生，不论责任，相关班组每次罚款50000元;不得盗窃公、私财物，违者罚款5000~50000元，严重者另移交司法机关追究刑事责任。
21、乙方不得雇佣或带18岁以下未成年人(童工)及超过55周岁的工作人员进场，如有违反，不论是否为自身责任、第三方责任或意外事故造成的安全事故，均由乙方承担全部责任及经济赔偿。
22、乙方所有人员应到公安机关办好暂住证等必备证件(费用自理)，有关部门检查年龄不合规定或无证的罚款，均由乙方自行承担，且乙方不得雇佣有传染病和高血压、心脏病、残疾等人员进场，违反者，一切后果由乙方自负。
23、未经工地负责人许可，任何班组不得留宿外来人员，擅自留宿外来人员，扣罚所在班组500元/次，发生意外事故，由乙方承担全部责任。
五、工期约定。
1、总工期：满足以甲方下达的工程进度;。
2、乙方于年月日正式进场;。
4、工长签字确认后作为工期顺延依据。
5、除甲方确认的工期顺延外，未按期完成桩基施工的，每拖延一天，罚款500元。
六、违约责任。
1、停工待料或确因工程有重大设计变更，甲、乙双方就合同主要内容及时达成书面补充协议。
2、因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此所造成的经济损失。
3、甲方分包的工程项目，乙方不得再行分包，如发现有此类情况，甲方可单方解除合同，工程款的结算按合同单价的70%结算，30%的余款作为造成甲方损失的赔偿金补偿给甲方。
5、乙方工人因工资发放或其它问题无理向有关部门投诉、告状，每发生一次对乙方罚款5000—50000元直至取消承包资格(甲方无故拖欠工资行为除外)。
6、因乙方问题，受到监理、业主、公司等上级部门批评的，甲方视情况对乙方罚200—20xx元罚款，并取消本合同所列乙方获取奖励资格或核减奖励金额。
7、甲方如不能按约支付工资，按《中华人民共和国合同法》论处。
8、过程施工中，如因乙方原因影响工程进度、质量、安全、文明施工，甲方超过2次以上约谈而乙方又无改进措施，无法满足甲方制定目标，甲方有权单方面解除合同或肢解乙方承包范围工作内容，乙方必须无条件服从，否则，将直接按乙方严重违约处理，甲方可直接要求乙方在限期内全部出场并拒付所发生的一切工资款，产生的一切后果由乙方负责。
八、其他约定。
1、合同在履行期间双方发生争议时，在不影响施工进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、在合同履行过程中，甲、乙双方另行签订的补充合同或协议书，以及有关施工的各种文件资料与本合同具有同等法律效力。
3、合同条款履行完毕，乙方施工质量验收符合要求，工资款全部结算付清后，本合同自动终止。
4、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，双方签字、盖章后生效。
甲方签章：乙方签章：
联系电话：联系电话：
合同订立日期：
人工挖孔桩合同协议篇十六
发包方：________________(以下简称：甲方)。
承包方：________________(以下简称：乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它。
1、乙方承包工程范围：
1)乙方包人工、包辅助材料和工器具(如人工挖孔桩搅架、空压。
2)对每一根人工挖孔桩成孔及其多次修整，泥土、石块、石渣运。
3)桩护壁钢筋绑扎、支拆模板;。
4)浇筑护壁砼前、后准备及收尾工作，并确保砼振捣密实;。
5)无条件全力配合甲方、业主、设计、地勘、监理。
6)施工现场安全和文明施工、工器具等。
在合同承包范围内，乙方按期完成规定的工作内容，施工质量经过业主、监理、设计、地勘等单位验收合格，工期、安全及文明施工等均达到甲方要求。合同分项单价如下：
1、人工挖孔桩单价(孔桩开挖直径按护壁外围尺寸计算)：
2)1~4轴预计17个孔桩，按165元/m3计算;。
3)5×a~g轴的孔桩深度超过12米的按165元/m3计，开挖深度未达到12米的按160元/m3计算。
2、以上单价已综合考虑孔桩开挖遇到不同地质情况，如：花岗岩孤石、花岗岩碎石、花岗岩片石、强风化花岗岩、孔桩内有地下水及流砂、淤泥、须爆破石方的打眼等情况;浇筑、护壁钢筋制作安装，护壁模板材料及制作安装;各种原因导致的塌孔处理费、土石方场内转运、入岩增加费、排水沟的修造、技术处理费、合同工期内的赶工费、技术措施费(包括雨季、冬歇期及其他异常气候施工措施费等)、各种施工风险、管理费、文明施工措施费、临时设施费及其他措施费、施工现场坑内排水及抽水、抽水台班、安全措施费和本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。
3、以上单价为一次性包干价格(即固定综合单价)。
4、如乙方不能满足甲方的工期要求，本单价下浮_____%，同时还应赔偿甲方相应的损失。
质量要求：合格;。
验收标准：达到设计施工图纸和地勘要求，满足国家及省市行业有关规范、标准和规定等。
1、承包合同工期为_____天，开工日期为___________年_____月_____日。
2、桩孔保证每天完成___米，未完成每天处罚___元。
3、如果因承包方原因造成工期延误，所造成的损失按照甲方同业主签订的主合体有关条款进行处罚和索赔。
1、结算程序：乙方所施工的分部、分项工程完工后，由现场施工员开具已完合格工程量施工任务书;再由内业技术人、计量人员分别对其已完工程的质量和工程量进行审核、验收、计量。
2、工程工作量完成，浇筑完孔芯及检测结束符合要求，结清工程款。
3、乙方必须严格按合同约定执行，如中途退场一切费用不给予办理结算，如违约所造成工程的损失按量计算赔偿给甲方。
六、安全文施工：
1、乙方进场前必须认真接受甲方的三级教育，填好三级教育卡，安全技术交底工作，乙方必需设立兼职质检员、安全员，每日召开班前会，负责本班质量安全工作，对不按安全操作规程施工的，甲方可责令其立即停工，整顿并作罚款处理，如乙方人员因不按操作规程或交底施工出现工伤事故的费用由乙方承担。
2、乙方人员进入工地现场必须戴好安全帽、安全绳、安全鞋等安全劳动保护用品，不得酒后上班,不准穿拖鞋或赤脚上班，如有违反毎发现一次一人罚款200-500元，注意卫生，不得随意大小便，违者每发现一次罚款100-200元，保持现场干净，整洁、不乱倒垃圾。进出入大门时应自动接受甲方现场保安人员的检查，若发现在工地和宿舍酗酒，闹事、打架、赌博、偷盗，若有违反，每人次罚款200-500元，情况严重者，送公安机关处理。
3、乙方不得雇佣犯罪人员、童工、病人和年满五十周岁以上人员上班。甲方安排专职安全员专门协调在乙方分包区域的防范工作,进入乙方作业区的人员违反了文明及安全的规定,均受到规定的处罚。
4、乙方严禁更换、动用工程的安全标志、指令警牌、护栏盖板、安全网板等安全设施。乙方自供的机具应每天检查，如有不妥之处，应立即整改，甲方一旦发现，有权进行处罚。
5、乙方施工人员有权拒绝甲方的违章指挥，严格按照国家及省市有关建筑安全规范、操作流程、标准和规定等进行施工。
6、乙方必须购买意外保险，坚决杜绝伤亡事故的发生，若发生事故一切后果由乙方负责，甲方不承担任何费用。
甲方职责：
1、甲方为乙方提供必要的工作场地、施工工作面、施工用水、用电。
2、配合乙方组织分项工程验收。
3、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员;如乙方不能满足甲方工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿甚至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。
4、按合同约定给予办理工程款。
乙方职责：
1、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度，对甲方、建设单位、监理单位提出的整改意见必须无条件进行整改。
2、组织能胜任的工程项目管理班子和熟练的作业人员，并报甲方审批。乙方指定为现场负责人。乙方负责人不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次罚款200元/次。
3、乙方必须按照工程施工图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、质量、安全地完成所承包的分项工程。
4、节假日、农忙季节乙方必须保证现场的正常施工人员，否则由此造成的损失由乙方承担。
5、文明礼貌、自觉维护周围环境、遵守各项规章制度、不扰民。
6、施工现场内，工程竣工交验前，乙方必须配备专门的管理人员及相应的管理措施对自己的施工内容、成品保护、半成品、材料、物资、设备等加强管理，如有损失损坏及丢失产生的全部损失由乙方自行承担。
7、乙方必须在甲方指定的场地内作业。乙方的生活、住宿，作业区内严禁生火做饭。
8、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作并不得破坏其它范围内的成品和半成品，如有损坏及破坏，由乙方负责恢复原状。
9、乙方进场人员详细花名册必须报甲方备案，工资发放必须由本人签字认可，工资表报甲方备案;承包工程范围内工作内容不得转包，否则甲方有权终止合同。
乙方必须协助甲方做好成本核算，杜绝浪费，因乙方原因造成材料损耗超过定额范围以外的或超过甲方审定用量的，按2倍材料价从乙方工程款中扣除。
乙方必须使用固定的劳务队伍人员，不得临时聘用其他队伍人员或转包，一经发现甲方有权解除合同，由此发生的损失费用由乙方承担。
1、合同中未明确部分按项目部管理制度执行;合同中所有应由乙方承担的经济损失的价值由甲方认定，乙方应无条件接受;该合同中提出的所有罚款直接由施工员开出，无需乙方确认，预算部直接从工程结。
2、未尽事宜双方协商解决。
3、挖孔深度及土质按地勘资料要求和设计要求，深度和地质与地勘资料不符请及时通知甲方确认，否则按地勘资料标准深度土质办理决算，地勘资料详见附表，柱与柱之间深度不大于柱间距1:1。
有以下事项任何一条发生时，视为合同终止:。
1、工程完工，竣工验收，双方手续结清完毕;。
2、建设单位终止施工任务;。
3、因故双方协商同意，终止合同;。
4、乙方不能保证工程进度、质量、安全要求。
以上条约自双方签字、盖章之日起生效。此合同一式肆份，双方各两份，每份均具有同等法律效力。
甲方盖章：
乙方盖章：
甲方代表签章:。
乙方代表签章:。
联系电话：
联系电话：
_____年_____月_____日。
_____年_____月_____日。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/14106735.html】
