消防的合同(优质19篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-24 12:47:13
消防的合同(优质19篇)
时间:2023-11-24 12:47:13 小编:飞雪

合同的签订需要双方自愿,并经过充分的协商和沟通。那么如何撰写一份合法合规的合同呢?首先,应该明确合同的目的和双方当事人的身份,确保合同具备法律效力。其次,要详细列明合同的条款和内容,确保各项权益得到充分保障。合同的条款应该简明扼要,避免使用过于模糊或歧义的措辞。还需要注意合同的格式和排版,使其易于阅读和理解。最后,在签订合同之前,双方应该仔细审查合同的内容,并进行充分的协商和沟通,确保双方对合同的理解一致,避免后期的纠纷和争议。请务必仔细阅读合同的每个条款,确保自身权益。

消防的合同篇一

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

为完成双方商定的建筑安装(消防)工程,明确相互权利、义务和责任,双方本着平等互利的精神,参照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等原则,经双方友好协商,一致同意签订本合同。

第一条工程概况。

工程名称:

工程地点:

工程内容:

承包方式:

第二条工程期限。

本合同所列消防工程,施工时间自年月日至年月日结束,并达到交付使用要求,在施工过程中,如遇下列因素而影响施工周期,经甲方同意,工期应酌情顺延。

1、根据总包方实际工期情况并经甲方认可的延期原因。

2、因重大变更设计而影响正常工期的。

3、非人力能抗拒的自然灾害。

4、因甲方未按合同拨付工程款。

第三条工程价款。

乙双方确认。最终结算价以审计价为准。

本合同工程预算编制以上海市×××版定额及补充文件为计算依据。

第四条工程结算与支付。

合同签订后一周内,甲方支付乙方合同总价的30%。当安装量完成时,甲方付款达合同总价的70%时,后停止付款,当通过上海市有关消防监督部门验收后,甲方再支付合同总价的25%。余款留5%等一年保修期满,一次付清。本合同工程竣工验收后,甲方必须将双方确定的工程尾款,在七天内解入乙方银行帐户,逾期付款按银行存款利息逐日计息。

第五条工程材料。

凡工程所需各种材料品种,质量等级均应适应、符合设计要求和国家消防现行有关标准的规定,并具有出厂合格证及其它质量保证资料。若使用不合格或劣质材料,由此造成的损失,由乙方负责。

第六条施工准备。

甲方应在开工前办妥临时施工场地占用手续及其他前期工作,并清除施工现场的各种障碍物,具备三通一平的施工环境。

甲方在合同开工前十天将施工现场交给乙方。

甲方应具备平面布臵图、系统图施工及有关技术文件。

甲方应组织设计单位、施工单位进行工程图纸会审和技术交底。

甲方应提供施工现场就近水、电临时设施、施工人员及堆料房各一间。乙方在开工前应编好施工组织设计,并做好各项施工准备工作。

乙方在施工前对图纸进行深化设计,根据规范要求提出书面意见,并由设计单位确认。

第七条工程管理。

甲方委托同志为本工程项目负责人,全权实施甲方现场管理职权,乙方委派同志为工程项目经理,全权负责乙方施工权限。

甲、乙双方应共同把好质量关,严格按照国家标准消防规范及施工验收规范。施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应及时以书面形式通知甲方,甲方应及时会同设计单位研究确定修改意见出具设计变更通知,乙方应按变更后的设计文件进行施工。甲方应按实际情况给予签证,调整合同造价(开口价)或另行结算。

凡因乙方施工不符合验收标准造成的返工,以及竣工后一年内发生的属于乙方原因造成的质量问题,由乙方负责修复,并承担其费用。

乙方应严格按照《建筑企业施工安全条例》进行施工,在施工过程中,乙方应加强安全教育,执行安全施工规则,如发生人为安全事故,由乙方负责。

本项工程要和其它工种的施工交叉进行,因此甲、乙双方必须从整个安装工程的施工程序,做到相互协调,不能违反程序,盲目施工。

乙方在施工前必须提供操作工人的照片、身份证复印件,配合甲方办理上岗证、暂住证等证件,费用由乙方承担。

乙方在施工期内必须服从总包方的现场管理制度,做到文明施工、安全生产。

第八条关于工程质量及验收的约定。

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,不经验收或验收不合格不得进入下道工序,对发生质量问题要负责及时返工。

由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

工程竣工后,乙方应提供齐全相关资料文件[竣工图,设计变更文字记录,

施工记录(包括隐蔽工程验收记录)检验记录系统调试记录,竣工报告,同时提供三套齐全相关资料文件给配合方,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后十五日内组织验收,并办理验收、移交手续,如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期。

第九条双方责任。

甲方:

全面履行合同,确保乙方正常施工。

工程开工前办妥施工所涉及的各种申请、批件等手续,由乙方进行现场校验。向乙方提供准确的施工场地、层面和部位以及图纸。

收到乙方隐蔽工程验收通知后的24小时内组织监理、乙方进行验收,并督请监理办理隐蔽工程验收证明。

及时办理经济或技术签证,按时支付工程款。

工程中因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施或减少损失,同时赔偿承包方由此造成的停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料配件积压实际损失。

消防工程未经验收,发包方不得擅自动用,否则由此发生的质量和其他问题由发包方承担责任。

乙方:

全面履行合同,严格按照国家标准及甲方提供的施工图纸和设计要求,精心组织施工。

遵守安全操作规程,安全组织施工。

做好施工现场建筑物管线和邻近建筑物构筑物的保护工作,做好周围环境工作,并按安全文明施工的规定和要求进行工程施工。

编制工程施工组织设计、进度计划,提交甲方备审。

按要求参加开工前设计交底会和工程施工中的施工协调会。

工程竣工后一个月内提交竣工验收资料。

第十条有关安全施工防火的约定。

甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。

由于乙方在施工生产过程中违反有关操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。

第十一条违约责任。

合同签订后,双方均需认真执行,如有一方违约,须向对方赔偿5%的合同违约金。

因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止事宜,由此造成的经济损失由责任方承担。

第十二条合同的约定。

本合同所列条款如与中华人民共和国新颁法规(或工程所在地地方法规)相抵触时,按新颁法规执行。

本合同一式肆份,正本二份,副本二份,甲、乙双方各执两份。

本合同自双方签字盖章后生效。至工程竣工款项付清后,除保修条款外失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

消防的合同篇二

发包人(全称):(以下简称甲方)。

承包人(全称):(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方经协商一致,达成如下协议:

一、工程概况:

工程名称:

工程地点:

二、工程承包范围:

1、消防栓系统。

2、自动喷淋系统。

3、自动报警系统;。

以上内容以施工图设计及预算范围为准,承包方的施工内容包括以上各系统的安装,设备安装及调试。

三、合同工期:。

开工日期:以发包方通知的正式进场施工时间为开工日。

四、质量标准:。

工程质量标准:合格。

承包人必须严格按施工图纸(含设计变更通知)等技术资料及现行国家、本地区有关施工技术规范、规程组织施工,工程竣工后,按施工图及以上规范和标准进行验收。

五、合同价款。

合同价款为:。如在施工中因发生设计图纸变更或工作联系单,依据变更单增减工程价款。

组成本合同的文件包括:

2、本合同专用条款。

3、本合同通用条款。

4、标准、规范及有关技术文件。

5、施工图纸。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含议与本协议的其他组成文本中分别赋予它们的定义相同。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效。

合同签订时间:年月日。

合同签订地点:。

本合同双方约定经双方法定代表人签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

消防的合同篇三

甲方:

乙方:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定,结合具体情况,经协商达成如下协议,共同遵守:

一、检测工程名称:

二、检测项目:

乙方负责下列第项建筑消防设施的检测技术服务,消防设施安装合同。

1、火灾自动报警及联动控制系统;

2、消火栓给水系统;

3、自动喷水灭火系统;

4、泡沫灭火系统;

5、气体灭火系统;

6、防排烟系统;

7、防火分隔设施;

8、火灾应急照明及疏散指示标志;

9、其他建筑消防设施:

三、检测依据:

《建筑消防设施技术检验规程》(db32/186)。

四、甲方的权利、义务:

1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

2、向乙方提供下列资料:消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行(值班)记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。

3、乙方到场检测时,应提供必要的协助。

五、乙方的权利、义务:

1、具备消防设施检测的相应资质、资格,依照法律法规、技术标准和执业准则,开展建筑消防设施检测技术服务活动,对检测质量负责。

2、根据检测对象的具体情况,拟定具体的检测方案,明确项目负责人,至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告,并由经办人、项目负责人和技术负责人签名,并加盖检测机构印章。

4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

六、检测费用及支付方式、期限:

七、违约责任:

1、对乙方不按规定履行义务,在检测中弄虚作假或严重不负责任的',或转包、分包消防设施检测技术服务项目的,甲方有权解除检测合同。

2、乙方未能依照技术标准和执业准则,导致检测质量问题的,承担相应的法律责任。

八、解决合同纠纷的方式:

本合同履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成时,采用下列方式中的解决。

1、由仲裁机关仲裁;

2、向法院起诉。

九、双方协商的其他事项:

十、合同份数:

本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章):年月日。

乙方(盖章):年月日。

消防的合同篇四

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工,从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任,特签订本合同。

第一条:工程概括;

1.工程名称:工程项目xxx栋及地下室。

2.工程地点:

3.承包方式:按实际建筑面积总承包,每平方米单价元,总建筑面积约万平方米,总工程造价约万元。

4.工程内容:1.室内消防栓系统;2.自动喷淋系统;3.自动火灾报警系统;4.排烟系统、消防加压系统;5.室外消防栓系统;6.乙级防火门及消防卷帘,消防施工图中的一切内容。

5.消防报建费用乙方负责。

第二条:合同价款及承包形式;

1.合同总造价:按该项目实际建筑面积包干,每平方米元,总造价为万元。乙方负责开具税务正式发票,税金由乙方承担。

2.本工程经甲、乙双方商定,同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。

3.如该项目未按建筑图施工,加层影响消防工程验收,消防支队所交罚款,由甲方承担法律及经济责任。

4.该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。

第三条:付款方式;

1.本合同签订后,由乙方办理报建手续,即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款%,即万元。

2.该项目主体竣工后,甲方通知乙方消防工程全面施工,消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款%,即万元。

3.工程施工完成总工程量70%时,甲方再向乙方支付工程进度款%,即万元。

4.本消防工程施工完毕,经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%质保金,一年满后支付)。

消防安装工程施工合同书消防安装工程施工合同书。

第四条:施工日期;

本合同签订后20xx年月日开工,工程工期20xx年月日完工并组织验收,总工期天。确保项目顺利交付。如因乙方原因影响甲方开业,由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误,则工期顺延。

第五条:设备及材料供应方式;

1.本工程所需要设备及材料经双方协商同意,均由乙方负责供应。

2.乙方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失,均由乙方负责。

第六条:工程质量及验收交工;

1.工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。

2.隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查,办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题,乙方负责。

3.本合同生效后,甲方应组织图纸会审、技术交底会议,并及时向乙方提供施工图纸四套。

4.工程竣工后,由乙方提供工程竣工验收资料,明确完工日期。乙方组织工程验收,甲方协助办理相关手续。

5.工程竣工交验后,工程保修按国家有关规定办理,确保本工程质量保修期一年。

第七条:双方职责;

(一)甲方职责;

1.派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督,检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电,确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。

2.根据合同规定和要求,按时办理拨款和结算,将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。

3.如建筑设计变更,加层造成消防验收不合格,需重新报建验收,所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。

4.协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。

5.因不可抗力的因素造成的工期延误,协助乙方同监理方办理工期顺延签证。

6.在工程竣工交付时,如甲方因资金造成工程不能按时交付,甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。

(二)乙方职责;

1.施工前,及时做好各项施工准备工作,办理好消防报批手续。

2.按合同规定,做好材料和设备的采购、供应及管理工作。

3.严格按照设计图和消防规范进行施工,确保工程质量和施工工期。

4.已安装的设备,在工程未投入使用前做好保管工作。

5.及时提交竣工验收资料,乙方负责通过当地消防部门的验收,并取得消防达标文件及验收合格证书,否则不予结算。

6.在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理,并对项目消防工程进行不定期的维修工作,确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当,如断电,水、油渗透造成设备损坏,甲方应负担设备款由乙方维修。

7.严格遵守甲方颁布的有关规章制度,服从甲方的统一安排和指挥。

8.工程竣工后,甲方办理与乙方的结算事宜,乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员,使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。

第八条:双方约定的合同各项条款,在本合同实施过程中遵照执行,如发生争议,甲、乙双方协商解决,协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

第九条:施工过程中的一切安全事故均由乙方负责,甲方不负任何责任。

本合同一式六份,甲、乙双方各执三份。

本合同未尽事宜,双方协商解决。

本合同双方签字盖章后生效,工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。

甲方乙方。

法定代表人法定代表人。

委托代理人委托代理人。

日期20xx年月日

消防的合同篇五

供方:

需方:

供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。商品名称、种类、规格、品牌、单位、数量、单价、金额详见附表。

第一条商品质量标准:所有商品均为没有使用过的达到国家现行验收规范要求及人防验收标准的全新的产品。如达不到验收要求,需方有权要求供方无条件更换或退货。如有异议应在安装前提出,以便合理解决。

第二条售后服务:产品在正常调试、使用过程中出现问题由供方负责维修或更换,如因使用不当或货物转交需方后搬运造成损坏需方负责。所有商品质保期两年。

第三条产品品牌为“”牌,所有商品均配带相应的检测报告、合格证、河北省备案证及生产厂家相关资料一式四份,有特殊要求的要按验收规范提供相应资料。

第四条交、提货方式:

1.交货时间:合同签订后供方收到预付款之日起日内。

2.交货地点:工地。

3.运输方式及费用负担:汽车运输,运费供方负担,需方负责卸货。

第五条合同价款及结算方式:本合同最终优惠价为元整。合同签订后付预付款元为质保金,质保期两年,质保到期后一次性付清。

第六条违约责任及处理方式:本合同在执行过程中不管发生任何纠纷,双方应友好协商解决,协商解决不了的,向原告方所在地人民法院依法提起诉讼,依法处理。

第七条本合同一式肆份,供需双方各执两份。

供方:需方:

法定代表人或代理人:法定代表人或代理人:

联系电话:联系电话:

签订日期:

【实用】消防安全承诺书三篇。

聘用合同实用模板。

实用借调合同。

借款合同实用范文。

消防的合同篇六

工程名称:。

工程地点:。

施工单位:。

地点:。

签订日期:年月日

合同号:

签约地:

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,合同双方授权代表经友好协商,达成如下内容,以资双方共同遵守。

第1条定义。

除非本合同上下文中另行规定,下列词语各有如下定义:

1.1“甲方”指:银座集团股份有限公司聊城银座商城。

1.2“乙方”指:浙江诸安建筑集团有限公司。

1.3“总包方”指:由甲方确定的土建总承包方。

1.4“合同”指由甲方和乙方(以下简称“双方”)签署的合同协议。

1.5“合同货物”是指本合同项下的设备、备件和材料及有关的工程技术资料。

1.6“合同价格”是指在乙方已经在事实上充分履行了其合同义务后,甲方根据合同规定支付给乙方的价款。该价款不受价格波动的影响。

1.7“技术服务”是指乙方为完成合同设备,在甲方工程中提供专业系统的设计、装配、检验、调试、操作、维修、培训等方面所需实施的一系列规范标准的技术活动。

1.8“技术培训”是指乙方在合同设备的装配、检验、调试、操作、维修等方面给予甲方的技术服务和技术培训(人员培训)。

1.9“验收”是指合同设备达到规定的保证指标之后,甲方对合同设备及其系统使用功能的接受。

1.10“保证期”是指自验收之日起乙方对合同设备安全和稳定的运行给予的保证,保证期内乙方负责纠正或清除合同设备出现的缺陷,详见第10条。

2.1设计、安装、调试。

本合同乙方有责任根据甲方同意并且认可的功能深化设计清单(如合同附件一所示)向甲方提供符合国家或者国际质量认证标准的产品。乙方向甲方发出的设计变更、工作计划及工作联系单,应以书面文件形式提供。对于乙方提交的书面文件,甲方应该予以签收,并在签收乙方提交的书面文件后,最迟7个工作日内予以书面反馈意见,否则应视为甲方认同。

2.2工期。

开工日期:20xx年_6月_20_日,竣工日期:20xx年_7月_31_日

2.3验收。

乙方所负责供应的材料交付现场后,双方应当在3个工作日内对相关材料进行验收。

在系统完成安装和调试后20个工作日内,甲方负责对有关设备和系统进行终验。若30天内不组织终验,视为验收合格。

2.4甲方的`权利和义务。

甲方有权对乙方的工作提出书面要求和意见,并要求乙方在职责范围内予以执行,有权监督和检查乙方的工作品质和工作进度。

甲方有权要求乙方撤换甲方认为不合格的工作人员。

按合同规定支付设备款。派专人负责协调处理乙方与第三方承包商在施工过程中产生的工作界面和交叉施工等问题。

甲方应在本项目现场提供或者协调其他承包商向乙方提供合适的场所,供乙方存放送抵现场的材料。

2.5乙方的权利和义务。

乙方应忠实地履行本合同所规定的乙方的工作内容,并执行甲方的书面指示。乙方施工时应接受监理的监督,接受甲方的现场管理、安全管理与协调。

乙方提交给甲方的资料的规格须符合档案管理的要求,用纸规格为a4及其整倍数。

乙方有权按合同规定要求甲方支付工程款项。

乙方有责任遵守甲方制定的规章制度和条例等。

乙方对其履行职责时的疏忽或失职行为(如材料缺陷、运输损耗等)承担责任,负责免费修改直到满足合同和国标验收标准为止。因此造成工程逾期交付的承担违约责任。

乙方负责免费对工程进行设计,如在施工过程中由于乙方原因需更改或重新设。

计,乙方应及时以书面形式通知甲方并无偿进行设计,设计结果经甲方确认后继续施工,因此造成工程逾期交付的,乙方应承担违约责任及因此给甲方造成的直接经济损失。在任何情况下乙方不负担特殊的、意外的或间接性的损害责任。

乙方要配合甲方进行消防验收各项工作,直至验收合格。乙方负责报消防检测工作,甲方提供配合。

3.1、合同价款全部为人民币。乙方承担的各子系统价款如下:

3.1.1工程总价款为:5000000.00元;(预算价)大写(人民币):伍佰万元整。

3.1.2合同价款包含材料供应、运输、保险和税金等一切与材料交付有关的费用。

3.1.2按下列约定编制并确认工程结算价:

甲方根据审核后的价格确认及支付工程款。决算时按照甲方和审计确认的实际发生工程量按实结算,材料单价按合同所附双方确认的价格单价执行,未在附件材料清单中出现过的单价按照甲方确认增补时并书面确认的单价为准。

本合同计价组成包括:

1)、材料费;

2)、税金;

3)、运保费;

4)、安装费;

5)、相关协调配合费用。

3.2、工程竣工并验收合格后,由乙方编制工程结算书。甲方收到乙方完整的结算书后,在审计完成后14个工作日内对结算价格做出书面确认。

第4条合同价款支付。

4.1、乙方提供设备的付款方式:

签订合同10日内,甲方向乙方支付合同总额的30%;材料全部送到指定位置后,甲方组织相关人员对所供管线材料进行验收,验收合格后乙方方可施工,施工完毕并经甲方验收合格后10日内,甲方向乙方支付至合同总额的60%;工程审计完后付至审计确认工程总额的95%。留审计额的5%作为质保金,质保期满后,若无质量问题,甲方一次性无息付清给乙方。乙方应在第二次付款时提供给甲方符合税法要求的发票;结算审计后,应该按审定值扣除已开票金额,开具剩余金额发票。

第五条、质量与验收。

5.1乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案,甲方在十日内组织验收。

5.2消防设施安装质量以通过建筑自动消防技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。

消防的合同篇七

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

为保证工程名称消防系统持续可靠运行,经甲方名称与施工单位协商,由乙方承担甲方消防系统维护工作。乙方将按照国家相关规范要求向甲方提供优质的服务,确保该系统的正常运行。为明确双方的权利与义务等各项事宜,甲乙双方经协商签订此合同。

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3维护范围:火灾自动及联动系统、室内消火栓系统、自动喷淋系统、水泵房和屋顶水箱。

1.4合同价款:_____元。(小写:_____元)。

1.5合同期限:壹年。

2.1甲方责任:

2.1.1甲方应依法设立消防专职领导,成立专职消防组织,建立消防预案。

2.1.2甲方指定经过消防培训的专人对消防设施进行管理,采用正确的方法对消防设施进行自检和操作,并填写系统运行和控制器日检登记表。

2.1.3甲方对临时故障或突发事件应及时负责组织人员进行应急处理,并将情况及时通知乙方,以便乙方及时安排应急维修。

2.1.4对于由于甲方未按规定程序操作和自然灾害等不可抗力因素造成的损坏,以及由于甲方管理不善造成设备丢失、线路损坏,虽费用不在本维护范围内,乙方为确保系统正常运行,可在甲方确认额外费用后先行维护,甲方应确保维护此项维护工作结束一周内将费用支付乙方。

2.1.5甲方应指定专人进行报修和配合乙方维护期间的工作,保证维护工作顺利进行。

2.1.6甲方应定期举行消防演习,提高全体员工消防意识。

2.2乙方责任。

2.2.1乙方负责甲方的消防系统维护工作,对合同内系统出现的问题,乙方负责维修。由于地震、水灾、战争等不可抗拒的`因素造成的损坏不在本合同范围内。

2.2.2乙方对维护保养质量负责,在维护过程中严格遵守遵照国家有关规范标准和甲方有关管理制度和安全规程进行操作。

2.2.3乙方须在接到甲方通知后48小时内赶到现场,设备齐全后48小时完成维护、维修工作。

2.2.4乙方在完成每次维护工作后,应向甲方提供维护情况报告并保证数据准确,维护工作完成后,应由甲方负责人验收签字认可,合同期满向甲方提供合同期内消防维护工程工作总结(包括合同期内消防系统维护情况和合同末期消防系统的运行状况)。

2.2.5定期派人员到现场进行系统检查进行维护工作,如甲方消防监控值班人员更换后,乙方对消防设施操作人员进行培训考核。

3.1每季度对甲方值班人员所记录的系统运行情况和控制器日检登记作详细,发现问题及时处理。

3.2每季度对火灾控制器进行功能试验。

3.3每季度消火栓系统进行功能测试。

3.4每季度对消防水池、水箱给水设备检查一次,对消防水泵进行运转。

3.5每季度对消防水泵接合器的接口及附件进行检查,保证其完好。

3.6每季度对消火栓栓口进行外观检查。

3.7每季度对管网及阀门、水流指示器、湿式阀、压力开关、压力表、止回阀等进行外观检查,确保表面无锈蚀,保护涂层完好,铭牌清晰,手动操作装置铅封等完好。

3.8每半年对模块、控制模块等测试。

3.9每半年试验水泵、控制器备电及切换电源测试。

3.10每半年各个探测器的自诊断及历史记录。

3.11每年对水源、电源的供水、供电能力进行一次测定。

_____________________。

4.1甲方违约是指甲方在合同规定的付款日期内未按合同支付维护费用超过三个月后乙方有权单方面停止维护工作,并向乙方支付不超过合同总价20%的违约金。

4.2乙方违约是指:

4.2.1未按合同规定的时间提供消防设施维护服务。

4.2.2乙方提供维修服务时,质量未达到合同规定相关要求。

4.2.3乙方在提供维修服务时,不按操作规程和甲方各项管理制度要求进行给甲方造成损失。

4.2.4乙方违约时,甲方可在20天内通知乙方支付不超过合同总价20%的违约罚金。

5.1主要指风、水、地震等自然灾害的影响,由于不可抗力不能履行合同时,双方由此产生损失,不得提出索赔要求。

5.2由于不可抗力使合同无法如约履行时,经双方协商允许修改合同。

5.3当一方遇不可抗力事故,应立即报告上级主管部门并立即通知对方,积极组织抢险救灾。

6.1甲方在7天内按合同价的50%支付乙方维护费(大写)。维护期半年后按合同价的30%支付乙方维护费(大写:整)。合同期满后10日内支付剩余的20%维护费(大写:整)。

6.2下列情况更换设备或设备附件,甲方应支付设备或设备附件的购置费:

6.2.1更换元器件:

如个别小型元器件损坏需更换,不属于常规维修范围内的乙方能够处理的不收人工费,提出更换清单向甲方报出更换器件价格及预算。

6.2.2较大设备、设施损坏更换应属大范畴。如:电气线路更换、感温电缆更换、管道管路阀门、水泵、水泵结合器设备等。乙方向甲方报出清单价格、人工费等。乙方做出大修预算,另行签订大修合同。

6.2.3系统更新。

按消防规程和规定,一般五年以上设备(个别设备或短或长一些)应淘汰更新、乙方向甲方提出建议,按新建或大修工程报出预算,另行签订合同。

7.1双方发生争论,由当事双方协商解决,如协商不成,按国家有关法律、法规执行。

8.1本合同一式二份,双方各执一份。(以下无正文)。

发包人(公章):

承包人(公章):

_____年_____月_____日。

消防的合同篇八

甲方(需方):

乙方(供方):

甲、乙双方经友好协商,在平等自愿、互利互惠的基础上,根据国家《合同法》和有关政策法规的规定,签订本合同,双方共同遵守:

一、产品名称、型号、数量、金额:

二、质量要求和保证:乙方保证以上产品为全新未使用过的产品,产品质量符合国家标准、消防标准、行业标准,具备国家消防合格认证的消防合格标签、产品出厂标签、身份认证标签,经公安部消防产品合格评定中心网站验证,销售渠道符合乙方身份,流向地区为市,销售日期距出厂日期不超过15天,产品实行三包,保修一年。

三、验收标准、方法及期限:所交产品符合消防相关验收标准,乙方交货时甲方进行实际检验。

四、合同单价约定:本合同标的物价格为合同期限内既定价格,不因任何因素而改变。

五、运输方式及费用承担:乙方承担运输及运费,并负责交货到甲方公司所在地。

六、交货期限及地点:甲方给乙方下订单后7日内,乙方送货到甲方公司所在地。

七、货款期限及付款方法:货到7日内进行验收,验收合格后,乙方提供发票,甲方支付货款。

八、合同有效期:至产品保修期结束或消防部门对该类产品其它要求。

九、违约责任:乙方所交货物品种、规格型号、质量不符合本合同规定的,甲方有权拒收,乙方无条件更换,如因乙方交货延期或质量不符合合同要求给甲方造成的一切损失由乙方承担。

十、合同生效:本合同一式两份,双方签字盖章后生效,如有异议,双方友好协商解决,协商不成,提交甲方所在地法院裁决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

关于消防通知汇编八篇。

消防的合同篇九

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》建设部《建筑安装工程总分包实施办法》经双方协商一致,签订本合同并严格执行。

第一条:工程项目。

(1)工程名称:德清宝丰冷藏冷冻有限公司。

(2)工程地址:禹越镇九里港。

(3)承包工程范围:室内电气管线、室内给排水管道、防雷接地、雨水管、所有图纸内包含的消防工程。

(4)实施安装日期年月日至年月日止。

第二条:工程进度付款方式一层水电安装结束付总工程款的20%,二层水电安装结束后付总工程款的20%,封顶结束,竣工完成验收合格后,甲方应支付总工程款的50%,6个月内付总工程款的10%。

第三条:计算工程款方式为29万,所含内容外的工程量另行计算。

第四条:保证金。

合同签定三日内,应向甲方交纳一层主体封顶一次性返还。

五第五条:工程质量。

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收(消防工程自行负责验收,甲方不负担任何验收费用),乙方按照施工图纸和说明要求精心组织施工,保证工程质量,如工程质量不合格必须返工的人工费、材料费由乙方负责。反之如果甲方图纸需变更引起的返工由甲方按工程量、人工费、材料费支付给乙方。

第六条:

(1)甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一的领导下组织施工,有计划的材料供应,土建施工进度等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

(2)乙方应加强施工人员的安全教育,对乙方的施工人员不按规范进行违规操作所引起的安全事故,违规罚款,若造成安全事故有乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

第七条:违约责任。

(1)乙方承包工程项目,在施工过程中经验收达不到国家验收规范标准,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

(2)合同签到订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除本合同,如乙方单方面解除合同时,甲方因影响施工计划造成经济损失由乙方负责赔偿。如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

(3)甲方不得借故拖欠各项应付款项,如甲方拖欠应付款项,乙方有权停止施工。

第八条:附则。

(1)本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人展法院提出诉讼。

(2)本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

消防的合同篇十

发包方:(以下简称甲方)承包方:上海xx公司(以下简称乙方)。

经甲乙双方协定,就甲方消防系统的维护保养事宜达成如下协议:

系统、系统、系统、和系统,在________年____月____日至________年____月____日期间由乙方负责维护保养,保养期为________年。

(一)、本合同签字生效后,乙方在日内完成对消防系统的全面检查,检修。

(二)、本合同生效后________年内,乙方对本消防系统进行4次全面例行检查、维护,分别在每季度的第一个月进行。

(三)、遇到突发火灾报警系统故障,甲方应及时通知乙方,乙方须紧急派员排除和维修。对于一般故障,乙方人员在24小时内到达进行维修。

(四)、消防主管部门进行年检时,乙方人员到场,并保证系统工作正常。

(五)、甲方应为乙方工作人员现场工作提供方便及相应安全措施,乙方工作人员应遵守甲方的规章制度。

(六)、乙方在提供技术服务时,不负责任何间接责任或由此引起的其它责任(如间接损坏、损失及营业利益之损失)。

(七)、乙方维修保养范围不包括人为损坏、更改装修而产生的损坏。

(八)、每次维护保养后,甲方有关负责人需在维修记录表上签字,一式份,双方备案。

(一)、本合同总价为:元整。

(二)、在完成对消防系统每季度一次的全面检查、测试及维修后,甲方预付给乙方合同总价的%,即:元整。以此按每季度类推。

(一)、本合同以签字日起生效,有效期为________年。

(二)、本合同一式份,甲、乙双方各执份。

(三)、合同中未尽事宜,通过友好协商解决。

甲方:乙方:上海xx公司法人代表:法人代表:

联系人:联系人:

地址:地址:

电话:电话:

传真:传真。

消防的合同篇十一

甲方:

乙方:

为确保国家人民生命财产的安全,企业按照xx市xx区发展和改革委员会文件,西发改委[20xx]50号文件《xx区开展安全生产大检查工作实施方案》的通知,对照文件的要求和目标抓落实,层层把好关,预防或减少火灾事故的发生,承租双方特签订安全消防合同。

一、甲方要根据国家《消防监督程序》规定,督促承租方做好消防安全落实工作。

二、定期开展防火安全的检查工作,及时清除火险隐患,经常性进行防火安全自查,发现隐患及时整改。

三、乙方要配备消防器材设备,并做好保养工作,定期进行质量检维修,定时换药。

四、乙方在经营生活中应时时注意用电安全,做到人离火灭,人走断电源,加强对易燃易爆物品的管理,清理好一切消防通道。

五、乙方存在火险隐患,未按照甲方提出整改意见进行整改,甲方根据《中华人民共和国治安管理处罚条例》报请有关部门追究其事故责任,酿成火灾事故的依法追究乙方的法律责任和赔偿甲方一切经济损失。

六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方经签字后即产生法律效律。

七、本合同有效期为甲乙双方所签房屋租赁经营合同终止之日止。

甲方:乙方:

合同编号:__________________。

甲方:________________________。

住所:________________________。

法定代表人:__________________。

项目联系人:__________________。

联系方式:____________________。

通讯地址:____________________。

电话:________________________。

传真:________________________。

电子信箱:____________________。

乙方:________________________。

住所:________________________。

法定代表人:__________________。

项目联系人:__________________。

联系方式:____________________。

通讯地址:____________________。

电话:________________________。

传真:________________________。

电子信箱:____________________。

消防的合同篇十二

自20xx年首批合同制消防员充实到泉州各级消防中队担任灭火和抢险救援工作以来,合同制消防员和现役官兵一起合作完成艰巨的防火监督、灭火抢险救援工作,缓解了现行公安消防力量严重不足的矛盾。经过几年的成长,合同制消防员队伍已逐渐消防队伍中一支重要的力量,但这种新力量的出现,给基层消防大的管理教育带来了新的挑战,怎样合理调配他们,充分调动他们工作的积极性,促进合同制消防员队伍与现役队伍的有效配合,共同提高部队整体的战斗力和凝聚力,已成为基层干部亟需解决的课题。在石狮大队驻训期间,有幸来到有着优良传统的合同制消防员中队,石狮市二、三中队交流学习,受益匪浅,现将几点想法总结如下:

(一)人员构成成份比较复杂。从现有的合同制队员的成份来看,有刚毕业的大学生,有在家待业的,有退伍的战士,有做原本是生意的,滤布有正在不同行业上岗的等等,由于原本的情况不同,起点不一样,社会阅历不一样,对待生活的态度也存在很大差异,因此表现出来的工作态度也不一样。

(二)能力素质参差不齐。队员来部队前接受教育的程度、身体素质、个人品质都有很大的差别。有的队员有一技之长,比如驾驶、修理等,甚至有消防员退伍的,对消防业务很熟悉,身体素质也很好,但有的同志是刚出校门的或从事过其它岗位有工作经验的,对消防业务不熟练,但文化程度较高,因此要缩减队员之间能力、素质的差异,很好地凝聚他们的向心力也面临一定的困难。

(三)文化程度相对较高。由于在征招合同制消防员时,对文化程度作了要求,合同制文员队文化程度在大专以上,合同制灭火救援队文化程度都在开云KY官方登录入口 以上,相对现役战士来说,接受文化教育的程度高,文化素质比较好,表现出来对文字处理能力较好,计算机的运用比较熟练,理解接受能力比较强。

基于以上几个特点,合同制消防员对待工作地态度可以归纳为以下几种类型:

1) 热爱工作,珍惜工作机会。大多数合同制消防员属于这个类型,热爱本职工作,珍惜现有的工作岗位,下队以后,能够安心本职工作,积极学习业务,希望在本职岗位上能有所发展。因此,在平时能够认真遵守部队的条令条例和各项规章制度,为部队的建设出谋划策,服从意识强,自我要求严,刻苦训练,努力学习。这一类的合同制消防员在队伍中能够带好头,放好样子,促进部队的管理与发展,不需要管理者操心,即使偶尔犯点错误,略加说服教育就达到管理的目的,他们也会虚心接受,积极改正。

2)平平庸庸,做一天和尚撞一天钟。部分合同制消防员来部队前对部队充满了好奇感,也充满了努力干工作的激情,但由于对消防部队缺乏正确的认识,到消防部队后又发现现实与想象有很大的差距,自身各方面的素质又赶不上现役官兵,这种激情逐渐消退,加之自身的意志力不强,对工作前景缺乏信心,因而表现出来的是做一天和尚撞一天钟,工作没有干劲。但这类合同制消防员有可塑性,在平时的工作中加以积极地引导,让他们认识到自己的价值,帮助他们树立信心,他们都能很快地表现出工作热情。

3)不思进取,把消防部队当过渡跳板。有个别合同制消防员把现有的工作作为过渡和跳板,他们大都是由于在社会上还没有找到工作,到部队后又不适应部队的生活,因而,这类合同制消防员平时不思进取,工作消极怠慢,管理者要转变他们的思想态度,使其安心部队的生活,要花一定的精力。

合同制消防员下基层中队后,如何帮助他们尽快适应基层中队生活,迈好第一步?这是基层中队带兵人老生常谈的话题,作为基层中队带兵人要想带好合同制消防员,在利用部队的条令条例和合同制消防员暂行条例来约束的同时,更加要动之以情晓之以理。

一是要从思想上入手,因为思想决定人的一切。一方面,要帮助合同制消防员消除庸俗关系的影响,坚定“成长进步不靠投机取巧而靠脚踏实地”的信念。教育他们树立正确的世界观、人生观、价值观。另一方面,要组织合同制消防员开展“为什么到消防部队?来消防部队干什么?”的讨论,用谈心的方式进行交流了解,因为谈心是密切同志关系的“润滑剂”,是基层中队落实“两个经常”的金钥匙。合同制消防员是部队的“新鲜血液”,搞好同合同制消防员的谈心尤为重要。

二是要从平时的工作生活入手。因为平时的细节、养成直接关系到人的素质高低。一方面,要让现役战士起到模范带头作用,工作生活中要多留心,工作上不能急于求成,要手把手地教他们,生活中要真心真意关心他们,用问候温暖他们,用行动感化他们。另一方面,要处理好言教与身教的关系,把握严与爱的尺度,要严之有理,管之有据,严格按条令条例管理,坚决杜绝简单粗暴。

三是在训练中要体贴热心,一视同仁。合同制消防员刚下中队,可能会出现对饮食、生活、交往、体力等情况不适应,面对紧张、单调、枯燥、疲劳的训练生活,难免会产生孤独、烦躁、忧虑、恐惧的心理。这时,我们就及时消除他们的心理障碍,坚持以平等的姿态进行沟通交流,充分尊重人格,保护他们的隐私,不打骂体罚侮辱合同制消防员,不因反应迟钝就讽刺挖苦,不因犯小错误而一棍子打死,也不因表现突出就一时照顾。做到既鼓励先进,更激励后进;既善于批评,更善于帮助,使他们在民主、和睦、愉快的环境中健康成长。

合同制消防员多是关系兵,这是大家众所周知的,也因他们的特殊性给我们的管理带来了一定的难度。对此,就如何管理“关系兵”做一点探讨。

“关系兵”也就是我们常说的有“后台”的或者有“来头”。主要有以下几个特点:一是存在着一种优越感;二是依仗有关系,不服从部队管理,管轻了不管用,重了就到“关系”那里胡说八道;三是难以坚持原则和公道。“关系兵”在关键时候有人写条子、打招呼,要求给予关照,让最基层的管理者左右为难。对此,应从以下几点去把握:

一、坚持原则,克服怕“关系兵”的思想。无论靠山多硬,来头多大,毕竟还是你的兵。严格按照军队的条令、条例以及合同制消防员日常行为规范去管理要求,坚持原则,一身正气去带领他们,而不过多地去考虑背后的关系,做到管理中有理有力。在日常管理中,让“关系”牵着鼻子走,这就等于叫兵牵着鼻子走,这样将会丧失领导的权威,在群众中失去一个管理者的威信,往后的管理工作会出现不灵、不硬的现象。

二、校正对“关系”的偏见。一是要全面地看问题。“关系兵”绝大多数是积极上进、遵纪守法的,而不服从管理、搞特殊、调皮捣蛋的只是个别,绝不能千篇一律。二是要客观地分析看待。合同制消防员想在部队学点技术,向往一个好的岗位,不只是“关系兵”所追求的东西,应该是所有到部队的人都向往的,不能看成是不正之风。三是要通过实质去看问题,在这些合同制消防员里很多是家里的父母把他们送到部队来锻炼的,他们希望通过部队的管理能使他们的孩子得到锻炼,因此“关系”对“关系兵”也是很严格的,也是讲原则道理的。从这个意义上来说,管理者一定要充分发挥“关系兵”积极一面的作用,不能片面认为“关系”起到的都是消极作用。

三、加强“关系兵”疏导。一是靠“关系”,只能管一时,不能管一世,一旦失去可能会摔跤。二是靠“关系”只能解决一部分棘手问题,若出了一些大问题,“关系”照样救不了你,更不是你永远的救世主。所以疏导这些合同制消防员明理,引导他们走向正路,这是一个管理者的责任。在个人成长进步的道路上,要实现自己的理想,关键还是自身的努力和奋斗,决不能在人生的成长道路上等谁、靠谁。

合同制消防队伍的管理者,是艰苦的,但也是值得敬佩的。要有带着问题、带着责任的工作态度,要有不辱使命、迎难而上的精神面貌,这样合同制消防队伍的前途将十分宽广。

消防的合同篇十三

工程名称:

委 托 方:

公司监制

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《陕西省消防条例》以及《建筑消防设施检测技术规程(ga503—20xx)》的规定,就目前甲方建筑工程消防设施检测,经充分协商达成如下协议。

一、检测的内容、形式和要求:

对该工程现有的建筑消防设施进行技术检测,并出具科学公正的检测报告。

对该工程建筑消防设施的保养维护。

对该工程建筑消防设施的技术咨询。

二、委托方的协作事项:

1、甲方应在乙方进入施工现场检测时提供下列文件:

(1)消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的“三证”。

(2)申检单位技术负责人、相关技术人员、施工单位等应到现场配合。

(3)在消防工程开工前甲方需通知乙方进行现场与施工单位进行技术交底。

(4)甲方应书面通知乙方进行现场检测,检测工期为_________天。

三、收费标准:

依据陕西省物价局经营性服务价格收费证 证号 省090823为标准。

1建筑电气设备检测标准按 元每平方米收取。该工程的建筑面积为 _________,合计金额_________元,大写__________________________。

2 系统项目检测列下:

1、火灾自动报警系统。

2、消火栓灭火系统。

3、自动喷淋灭火系统。

4、消防给水系统。

5、消防电源。

6、正压送风系统。

7、机械排烟及通风空调防火系统。

8、应急照明及疏散指示。

9、防火门。

10、防火卷帘及防火隔断。

11、消防电梯。

12、消防通讯。

13、消防广播。

14、气体灭火系统。

15、泡沫灭火系统。

16、其它。

系统检测费按建筑面积每平方米 元收取。该工程的建筑面积为 _________,合计金额_________元,大写__________________________。

3该工程建筑消防设施的保养维护费按该工程消防设备造价的8%收取。该工程消防设备造价为 元,合计金额 元,大写 元。

4该工程建筑消防技术咨询按其设备造价的3%收取。该工程消防设备造价为 元,合计金额 元,大写 。

该工程建筑消防设施检测费总计:

大写________________________________________。

四、该工程建筑消防设施技术检测报告 份,所出具的报告应科学公正,乙方需对报告负责。

五、建筑消防设施检测费支付方式:

本合同签订之日付合同总价款的 %,计 元

进场检测时付总价款的 %,计 元 ,

检测完毕,乙方出具正式书面检测报告,甲方将余款一次结清。

六、工程检测完毕竣工后由 消防设施检测有限公司出具检测报告

七、违约金:

违反本合同约定,按国家合同法的规定,承担违约责任。

争议的解决办法:

在合同履行过程中如发生争议,双方应本着友好协商的原则解决,双方协商不成的,经双方商定,可采用以下方式解决:

1.因本合同所发生的争议,申请当地仲裁委员会仲裁。

2.按司法程序解决。

八、其它(含甲乙双方权利、义务、检测费及其支付方式等上述条款未尽事宜):

3.乙方只负责对该工程的已签合同项目和现有建筑消防设施的检测,检测后,若现状发生改变,乙方概不负责。

(甲方) (公章)

受 托 方:

(乙方) (公章)

签订地点: 省 市(县)

签订日期: 年 月 日

有效期限: 年 月 日至 年 月 日

消防的合同篇十四

甲方:

乙方:

乙方承包甲方消防喷淋管道安装内容包括:管道安装、喷头安装,管道刷面漆、试压。不含修洞、开洞,消防箱安装消防栓、填充套管、吊洞,具体按以下几点实行:

1、乙方必须按规范,按图纸施工,确保消防验收合格。

2、施工过程中必须做到安全施工,不违规作业,听从现场施工人员安排,不得浪费材料。

3、甲方负责施工所需机具、工具、劳保、住宿。

4.人工费:甲方以乙方所安装管道每米20元付给乙方,总量以现场实际长度为准。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:

乙方:

消防的合同篇十五

甲方(需方):

乙方(供方):

甲、乙双方经友好协商,在平等自愿、互利互惠的基础上,根据国家《合同法》和有关政策法规的规定,签订本合同,双方共同遵守:

一、产品名称、型号、数量、金额:

二、质量要求和保证:乙方保证以上产品为全新未使用过的产品,产品质量符合国家标准、消防标准、行业标准,具备国家消防合格认证的消防合格标签、产品出厂标签、身份认证标签,经公安部消防产品合格评定中心网站验证,销售渠道符合乙方身份,流向地区为 市,销售日期距出厂日期不超过15天,产品实行三包,保修一年。

三、验收标准、方法及期限:所交产品符合消防相关验收标准,乙方交货时甲方进行实际检验。

四、合同单价约定:本合同标的物价格为合同期限内既定价格,不因任何因素而改变。

五、运输方式及费用承担:乙方承担运输及运费,并负责交货到甲方公司所在地。

六、交货期限及地点:甲方给乙方下订单后7日内,乙方送货到甲方公司所在地。

七、货款期限及付款方法:货到7日内进行验收,验收合格后,乙方提供发票, 甲方支付货款。

八、合同有效期: 至产品保修期结束或消防部门对该类产品其它要求。

九、违约责任:乙方所交货物品种、规格型号、质量不符合本合同规定的,甲方有权拒收,乙方无条件更换,如因乙方交货延期或质量不符合合同要求给甲方造成的一切损失由乙方承担。

十、合同生效:本合同一式两份,双方签字盖章后生效,如有异议,双方友好协商解决,协商不成,提交甲方所在地法院裁决。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

消防的合同篇十六

乙 方:xxx

签订日期: xxxx年xx月xx 日

甲方(用人单位):xxx

乙方(职工):xxx

名称:xxx

姓名:xxx

法定代表人(主要负责人):xxx

身份证号码:xxx

户籍地址:xxx

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)和国家、省市的有关规定,遵循合法、公平、平等自愿,协商一致、诚实信用原则,订立本合同。

一、合同的类型和期限

第一条本合同的类型为:无固定期限合同。自____年____月____日起。

二、工作时间和休息休假

第二条 乙方所在岗位执行____工时制。

第三条 甲方严格执行国家有关休息休假的规定,甲方应严格遵守国家有关加班的规定,确实由于生产经营需要,应当与乙方协商确定加班事宜。

三、劳动报酬

第四条 乙方的月工资为:____元(其中试用期间工资为:____元)。甲方每月___日以货币形式足额支付乙方的工资。

第五条 甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定休假日工作的,应依法安排乙方补休或支付相应工资报酬。

四、社会保险

第六条 甲方应按国家和本市社会保险的有关规定为乙方参加社会保险。

第七条 乙方患病或非因工负伤,其病假工资、疾病救济费和医疗待遇等按照国家和本市有关规定执行。

第八条 乙方患职业病或因工负伤的工资和工伤保险待遇按国家和本市有关规定执行。

五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第九条 甲方建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行告知义务,并做好劳动过程中职业危害的预防工作。

第十条 甲方为乙方提供必要的劳动条件以及安全卫生的工作环境,并依照企业生产经营特点及有关规定向乙方发放劳防用品和防暑降温用品。

第十一条 甲方应根据自身特点有计划地对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训,提高乙方思想觉悟、职业道德水准和职业技能。

乙方应认真参加甲方组织的各项必要的教育培训。

六、劳动合同的履行和变更

第十二条 甲方应当按照约定向乙方提供适当的工作场所、劳动条件和工作岗位,并按时向乙方支付劳动报酬。乙方应当认真履行自己的劳动职责,并亲自完成本合同约定的工作任务。

第十三条 甲、乙双方经协商一致,可以变更本合同的内容,并以书面形式确定。

七、劳动合同的解除

第十四条 经甲、乙双方当事人协商一致,本合同可以解除。

第十五条 乙方提前三十日以书面形式通知甲方,可以解除本合同。乙方在试用期内提前三日通知甲方,可以解除本合同。

第十六条 甲方有下列情形之一的,乙方可以解除本合同:

(一) 未按照本合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;

(二) 未支付劳动报酬的;

(三) 未依法为乙方缴纳社会保险费的;

(四) 甲方的规章制度违反法律、法规的规定,损害乙方权益的;

(五)因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使本合同无效的;

(六)法律、行政法规规定乙方可以解除本合同的其他情形。

甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的,或者甲方违章

指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的,乙方可以立即解除本合同,不需事先告知甲方。

第十七条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)严重违反甲方的规章制度的;

(三)严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;

(五)因《劳动合同法》第二十六条第一款第一项规定的情形致使本合同无效的;

(六)被依法追究刑事责任的。

第十八条 有下列情形之一的,甲方提前五日以书面形式通知乙方可以解除本合同:

(二)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

(三)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经甲、乙双方方协商,未能就变更本合同内容达成协议的。

第十九条 乙方有下列情形之一的,甲方不得依据第十八条的约定解除本合同:

(二)在甲方工作期间患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;

(三)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;

(四)女职工在产期、哺乳期的;

(五)在甲方连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;

(六)法律、行政法规规定的其他情形。

八、劳动合同的终止

第二十条 有下列情形之一的,本合同终止:

(一)本合同期满的;

(二)乙方开始依法享受基本养老保险待遇的;

(三)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

(四)甲方被依法宣告破产的;

(五)甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的;

(六)法律、行政法规规定的其他情形。

九、其他

第二十一条 本合同未尽事宜,或者有关劳动标准的内容与今后国家、本市有关规定相悖的,按有关规定执行。

第二十二条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。

甲方(签章):

乙方(签章):

委托代理人(签章):

日期:

消防的合同篇十七

20xx年7月15日,原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份,合同约定,日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房b座一层的房屋租赁给原告武某,用于开电玩城,租期10年,租金每年30万元,第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%,合同还约定了其他条款。

合同签订后,被告即将该涉案房屋交付给原告。次日,原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续,被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份,内容为:承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位,过期承担一切损失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日,原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同,合同约定,因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证),造成承租方无法正常经营,给承租方造成损失,承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担,自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。

案件审理过程中,存在两种不同意见:

第一种意见是:本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租,违反法律的强制性规定,且不能实现合同目的,该房屋租赁合同应为无效合同,因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。

第二种意见是:依法成立的合同受法律保护,对双方当事人均具有约束力,双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同,系双方当事人的真实意思表示,该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的,双方自愿达成解除合同的意思表示,应当尊重当事人的意愿,但导致合同解除过错在被告,被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。

笔者同意第二种意见。

根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复》第二条“租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的,人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”,第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的,向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者,但租赁标的物经消防安全验收合格,不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定,原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象,双方在签订合同时,也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件,故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形,双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。

虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件,但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一,因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续,导致原告无法办理电玩城开业前所需手续,致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同,被告家电公司亦同意解除,经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此,导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告,被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。

最终,法院依法判决被告返还原告租金及押金165068元并赔偿原告损失268865元。判决后原被告均未上诉,该判决已发生法律效力。

消防的合同篇十八

甲方(需方):

乙方(供方):

根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定,经双方协商一致签订本合同。

一、品名、规格、数量、价格、交(提)货日期

二、质量标准:按消防部门要求。

三、验收方法:货送到甲方指定地点由甲方人员验收。

四、结算方式及期限:甲方自收到货验收合格后直接把货款付给乙方。

五、运输方式:由乙方负责。

六、费用承担:由乙方承担。

七、违约责任:

1、乙方所提供的消防器材必须是经公安消防机构认可的产品

2、乙方无条件把关合同中消防器材本身的质量保证。

3、乙方对上述消防器材确保维修期内免费上门检修维保,确保 产品设备的正常使用(保修期为一年)对甲方的报故或诉求必 须及时上门服务。

4、乙方对所承诺的技术标准或充灌标准必须明确在标签上如实填写。

附注:

1、本合同依法签订,即具有法律效力,双方必须全面履行,任何一方都不得

擅自变更或解除,因需要变更或解除时,应经双方协商一致,依法另立协议。

2、本合同正本二份,双方各持一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

消防的合同篇十九

第一条:

1.编制目的:

为加强消防安全管理,预防火灾,减少火灾危害。

2.编制依据:

根据《中华人民共和国消防法》编制本制度。

3.适用范围:

本制度适用于各宾馆及全体员工。

第二条:各人员应当遵守消防安全法律、法规,贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针,履行消防安全责任,保障消防安全。

第三条:第一负责人是该单位的消防安全责任人,对消防安全工作全面负责。

第四条:各人员应当落实班组消防安全责任制和岗位消防安全责任制。明确班组和岗位消防安全职责,确定班组,岗位的消防安全责任人。

第五条:各人员消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:

1.贯彻执行消防法规、保障消防安全符合规定,掌握消防安全情况;。

2.将消防工作与管理等活动统筹安排,执行宾馆年度消防工作计划;。

4.组织人员积极参与公司组织的应急疏散和实战灭火演练。

第六条:落实下列消防安全管理工作:

1.拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作。

2.组织制订或修订消防安全管理制度,并检查督促落实。

3.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

4.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。

5.组织实施对公司所有的消防设施、灭火器材和消防安全标志的维修保养,确保完好有效。

组织管理公司义务消防队。

第七条:将容易发生火灾,且一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为重点部位,应根据上述情况确的重点部位,并设置明显防火标志,实行严格管理。

第八条:动火管理。禁止在具有火灾,爆炸危险的场所用火;因特殊情况需要进行动火作业的,应分别落实监护人在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业。动火人员应当尊守消防安全规定,并落实相应的消防安全措施。

第九条:保障防火责任区域内的疏散通道,安全出口畅通,保持防火门、防火卷帘,消防安全疏散指示标志,应急照明、消防广播等设施处于正常状态。

第十条:对易燃易爆危险物品的使用、储存、运输或销毁应遵守国家相关规定,实行严格的消防安全管理。

第四章防火检查。

第十一条:重点部位由保卫巡逻人员每小时一次巡查,重点部位由所在的部室、确定人员每日一次巡查,公司每周组织一次大检查,巡查、检查的内容包括:

1.用火,2.用电有无违章情况。

3.消防设施、器材和消防安全标8.志是否在位、完整;。

4.常闭式防火门是否处于关闭状态,10.防火卷帘下是否堆放物品影响使用;。

5.消防安全重点部位的人员在岗情况;。

6.消防车通道、消防水源情况;。

7.灭火器材配置情况;。

第五章火险隐患整改。

第十二条:对下列违反消防安全规定的行为,责令有关人员当场改正并督促落实:

1.违章使用,储存易燃易爆危险物品的;。

2.违章动火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟等违反禁令的;。

3.遮挡,锁闭安全出口,占用、堆放物品影响疏散通道的;。

4.消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作他用的;。

5.常闭式消防门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用的;。

6.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的。

第十三条:对不能当场整改的火险隐患,保卫科应及时下发《火险隐患整改通知书》限期整改,并定期复查。

第十四条:应建立健全消防安全档案,并能全面详实地反映宾馆消防工作的基本情况,根据情况变化及时更新,统一保管,备查。

第十五条:消防档案包括以下内容:

1.宾馆基本概况和消防安全重点部位情况。

2.消防管理组织体系和各级消防安全负责人。

4.消防设备、设施、器材的分布情况。

6.灭火预案。

第七章奖惩。

第十六条:将消防安全工作纳入月奖、风险金、年终考核的内容。对消防安全工作成绩突出的,予以表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反消防安全制度的行为,根据消防安全分项制度条款予以罚款、警告、降职、撤职、直至追究刑事责任。

必备抵押借款合同。

【必备】合作合同九篇。

【必备】运输合同八篇。

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/14623517.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map