9.在签订合同之前,双方应当充分了解合同的条款和法律的约束力。个别合同条款的无效不影响其他条款的有效性。以下是一些起草合同的注意事项和常见错误,希望能给大家提供一些帮助。
建造施工合同篇一
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定,经甲、乙双方自愿友好协商一致,就乙方承包甲方蓬莱农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜,共同达成如下协议条款,希双方严格遵守执行。
一、工程概况。
1、工程名称:蓬莱农业生态园工程(以下简称本工程)。
2、工程地点:沫河口镇。
3、工程内容:甲方指定范围内土坡护坡加固工程,内容包括:工作面平整、碎石垫层(底部、坡面)护坡齿脚等全部护坡施工内容。
4、承包方式:乙方全承包,乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。
二、建设工期。
总工期________天(从开工之日起至工程完工之日止),开工日期以甲方通知为准。本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时,工期经甲方签证后可顺延。
三、工程造价。
1、甲方_________日内提供图纸。
2、乙方接图纸后根据图纸3天之内上交工程报价清单。
3、本工程造价实行市场信息价核算,每平方造价________元。
4、上述报价包括以下:乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输,设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用,以及税金等。
5、前述造价确定后,在承包价范围内,本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件,因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整,双方再行协商。
四、履约保证金。
1、本协议签定后3日内打10万元定金,待正式合同签订后3日内打余款20万元,本协议方为生效。
2、退还时间:进场后30天内返还给乙方。
五、工程款支付。
乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量,并经甲方确认后十个工作日内付工程量的70%。
六、双方职责。
(一)甲方职责。
1、负责在乙方进场前2天提供施工场地(工棚、预制场地),并配合乙方施工前的测量工作。
2、协助乙方办理相关手续,协助乙方解决施工现场周边关系。
3、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。
4、配合乙方进行设备场内转运。
5、向乙方提供水源电源接口。
(二)乙方职责。
1、指派___________作为乙方履约代表暨项目负责人,全权代表乙方履行本协议,代表乙方处理相关工程事务,签收相关工程文件等。
2、应严格遵守安全生产、文明施工规范,确保安全生产和施工质量,承担施工过程中的所有责任,严格执行政府有关部门的法规及政策。
3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理,防止无关人员进入施工现场。
4、负责工程资料的整理、归集。
5、不得拖欠民工工资,工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。
七、安全责任事故:
该项工程施工期间,所有与该工程相关的安全事故均由承包方负责,与发包方无关。
八、争议解决:履行本协议如发生异议,由甲、乙双方友好协商解决,协商后达成一致意见的补充协议是合同的一部分;如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的,则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
九、合同生效:
如本协议与工程合同有冲突,经双方协商再行补充为准。
十、合同订立地点:蚌埠市。
十一、合同经双方签字盖章后生效。
建造施工合同篇二
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________.
第二条勘察的范围、进度和质量________________________.
第三条甲方的义务。
1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时,甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务。
1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2.乙方应于________年____月____日进入现场勘察,________年____月____日提交全部勘察资料,提交测量透明图____份,提交工程地质报告书一式____份(如甲方需要加印、加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上,工期可顺延。
第五条定金及勘察收费标准及拨付办法。
1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费,总价预计为________元。自本勘察合同生效后________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后____日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收20%~40%的勘察费。
第六条甲方的违约责任。
1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计,甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金________元。
第七条乙方的违约责任。
1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。
2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达____天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违约金。
第八条纠纷的处理。
本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,按以下第项方式解决:
(1)申请________仲裁委员会仲裁;。
(2)向________人民法院起诉。
第九条其他约定。
本合同________年____月____日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送计委、建委、建行……各留存一份。
建造施工合同篇三
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以兹共同遵守。
第一章工程概况。
第一条:工程项目。
1、工程名称:
2、工程内容:
第二条:工程工期。
开工日期
完工日期以开工准确日期日内完工。(注:需甲方验收合格后方可完工)。
第三条:工程造价。
总造价:
第四条:承包方式:。
第二章双方责任。
第五条:甲方责任。
1、甲方按双方约定支付合同款项。
2、办理施工所需各种证件、申报施工手续。
3、如因甲方原因造成工程延误,工期顺延。
第六条:乙方责任。
1、乙方所有施工人员必须有人身意外伤害保险并自行解决食宿。
2、乙方不得向任何第三者泄露双方合作关系、合作内容。
3、乙方不能私自与甲方任何员工泄露合作关系及内容(除甲方采购部经理及法人)。
4、乙方按照双方签定的合同要求,全面负责本次工程项目的施工。
5、乙方在合同签定时,甲方向乙方提交本工程的施工图纸、设计方案及主要材料。
6、乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工,保证工程质量,以及按时完成和交付工程。
7、乙方应采取可靠的安全措施,确保工程与人员安全。施工中造成人身及财产损失,由乙方承担。
8、乙方负责施工材料的搬运工作,甲方只负责采买。
第三章工程款支付。
第七条:工程款支付方式以双方协商为准。
第四章工程质量和验收。
第八条:工程质量。
1、乙方在施工中必须保证质量符合甲方要求;。
2、乙方施工工程竣工质量应达到双方约定工程验收质量标准。
第九条:其他事项。
1、本合同未尽事宜,由双方协商解决;。
2、本合同的修改,增补须经双方协商成书面意见(条文)并经双方代表人签字后生效,具有同等法律效力。
3、本合同实际执行过程中,发生争议或纠纷时,应本着平等互利,相互体谅的原则进行协商,协商不成时,应向原告所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方代表签字盖章之日起生效,自本合同各项条款执行完毕后终止。
5、本合同一式两份,各持一份,具有同等法律效力。
建造施工合同篇四
发包方(甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程,于______年______月______日,由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容:龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。
二、组织领导:
1)甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4)合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
三、双方责任:
1、甲方责任:
1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。
2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
4)保证材料供应,如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任:
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
5)严格按照甲方规定下料,、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
7)钢筋焊接要符合规范要求。
8)钢筋制安质量要求,绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班调整钢筋,必须保证砼浇灌后的钢筋质量。
9)钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
10)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除场地。
四、工程质量:
由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
五、工期:
根据甲方现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
六、付款方法:
七、其它:
1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。
2)由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
4)伤者费用在______元以内,不管何种原因均由乙方自理。
八、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
九、附则。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方(甲方):承包方(乙方):
代表:代表:
签约时间:签约时间:
建造施工合同篇五
发包人(全称):
承包人(全称):
一、工程名称:综合管网配套工程。
二、工程承包范围:管线接口图纸的设计及施工方案的制定,管网平面图中采暖、给排水部分的全部内容(室外部分)、施工后场地平整,包括:二次管网的管线、阀门、井室砌筑等工程。
三、承包形式:包工包料。
四、工期:年月日至年月日。
五、质量标准:本工程严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242—20xx要求及国家相关标准。
六、合同价款及付款方式:
合同总价款为人民币元。
1、承包人管线材料运至工地现场后支付合同价款30%。
2、工程竣工验收合格后支付工程合同价款50%,。
3、其余工程款扣除3%保修金后待该小区住宅用户进驻小区正常使用后一次性结清。
七、材料要求。
1、本工程全部管线材料及附属件由承包人负责采购,所有材料需采购正规厂家生产的合格产品,并提供检验报告及合格证明。
2、材料运至工地现场后,需经过发包人派驻到现场的工地代表和工程监理人员验收后方可投入使用,未经验收的材料不准使用,若使用,每发现一次罚承包人1万元。若在验收过程中发现承包人使用不合格产品则属承包人严重违约,发包人有权解除合同,不结算工程款。
3、不合格品的判定标准:经双方共同认可的第三方检验机构出具的检验报告为准。
八、发包人责任。
1、提供规划平面图、管网平面图各一份,各单位工程给排水、采暖施工图各一套。
2、施工过程中,对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单,作为承包人施工更改和工程结算的依据。
3、发包人指定派驻现场的项目经理为工地现场代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查验收隐蔽工程,办理中间交工工程验收签证手续,督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理,负责签证,组织工程竣工验收。
4、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作,并提供施工中乙方所需的用水、用电,但水电费由承包人承担。
九、承包人责任。
1、承包人应严格按照发包人提供小区规划平面图、管网平面图及经政府相关管理部门和发包人审定的管线接口图纸设计、方案进行施工。
2、派出常驻工地代表工程师负责与发包人工地现场代表直接联系.
3、承包人应严格按照国家、辽宁省、大连市现行安全生产、文明施工检查验评标准。承包人在施工中必须做到安全生产、环境保护、文明施工项目达标。遵守安全生产的有关规定,严格按照安全标准组织施工,消除事故隐患。并随时接受行业安全检查人员的监督检查,由于承包人安全措施不利、制度不严造成的事故责任和因此发生的费用由承包人自行承担。
4、验收合格后负责提供竣工图及相关验收报告。
十、保修条款。
1、保修期:双方约定本工程的保修期为两年,保修期自竣工验收合格并交付使用之日起计算。保修金为人民币十万元,保修期满后无息退回,保修金的退回在当年保修期满后的十日内。
十一、违约责任。
1、发包人未能按期向承包人支付各期费用,按中国人民银行有关逾期付款的办法支付逾期付款利息。
2、因承包人原因而引起工程逾期竣工,延误一天罚款壹万元,罚款总金额不超过工程造价的30%。
3、如承包人未经发包人同意,擅自停工的,属承包人违约,发包人有权开出罚款金额为人民币拾万元以上的罚单作为承包人方违约处罚。如拖延工期超过发包人交楼日期的,发包人一切损失由承包人方承担。
4、在工程施工过程中、工程验收时,如发现工程有偷工减料、或承包人私自减少工程量,工程材料规格、品牌与施工图、材料设备清单中相关内容不符的,属承包人违约,承包人支付违约金,起罚点为人民币1万元,发现一次按合同总价的2.5%计算,依次类推,并在工程款中扣除。
十二、争议的解决方式。
双方因本合同的履行发生争议,应本着友好、平等的精神协商解决。协商不成时,任何一方均可向市人民法院提起诉讼。
十三、本合同的生效。
1、本合同经双方签字盖章后生效,至工程验收,保修期满并结清工程尾款后失效。
2、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
建造施工合同篇六
甲方:_________________中交二航局青荣城际铁路指挥部第一项目部(以下简称甲方)。
乙方:_________________一分部路基二队(以下简称乙方)。
施工范围:_________________s212国道至姜家泊村,总长2.12km。
1、路基拓宽。采用借土将原有路基拓宽(含清表、土方开挖、运输、压实、整平等费用),拓宽后的路基顶宽不得小于8m(水塘处为6m)。
2、砂石路面铺设(厚30cm),宽度为7m。
3、边沟开挖。
4、树穴的处理。
三、工程数量及单价:_________________。
1、拓宽填土方数量约为7420m3,单价按元/m3。
2、砂石路面为4450m3,单价按元/m3。
3、其他作业内容不计。
四、工期要求:_________________。
总工期为15天,自___年___月___日至___年___月___日完成。
五、质量要求和验收:_________________。
1、应严格按照路基施工工艺控制施工,确保便道的施工质量。
2、在施工中必须无条件接受甲方委派的现场施工人员的质量监督和管理。
3、边沟满足排水要求。
4、施工完工后由甲方组织验收。
六、工程款支付款方式。
工程完工并经验收合格后,参照中交二航局青荣城际铁路指挥部第一项目部的结算和支付方式进行。
七、未尽事宜以双方另行协商意见为准。
八、本协议一式六份,甲方五份,乙方一份。
九、本合同自签订日起生效。
___年___月___日___年___月___日。
建造施工合同篇七
甲方为_________________的物质文化生活,为小区提供一个运动休闲场所,本着公平、公正、公开、优势互补的原则,根据《民法典》,甲乙双方经友好协商达成如下条款,供双方共同遵守。
一、合作说明。
1、甲方将游泳池的经营权及游泳池相关硬件承包给乙方,在合作期间甲方不得以任何形式收取额外费用。
地点:__________________。
时间:______年______月______日至______年______月______日。
2、游泳池的收入归乙方所有,乙方需向甲方支付承包费、水电费。
二、甲方责任说明。
1、甲方提供存放物料的地点,确保非营业时间游泳池相关设施的安全。
2、甲方保证供给乙方充足的水、电。
3、甲方有权监督乙方工作,但不得干涉乙方正常的自主经营权。
4、甲方有义务协助做好卫生部们的检查及处理游泳池内发生的治安突发事件。
5、甲方出示游泳池可开放的相关证明。
6、甲方需负责非营业时间池水和不能存放的设施的安全。
在非营业时间内如果出现的任何问题由甲方负责。
三、乙方责任说明。
1、游泳池首先满足小区业主的需要,方可对外开放。
2、乙方负责游泳池的管理,在承包期间的营业时间内出现安全事故由乙方负责。
3、乙方需加强游泳池卫生管理,保持环境卫生,确保池水符合检测标准。
4、乙方负责门票、泳具等的出租销售。
5、在承包期间营业时间内,由于乙方管理不善,设施被盗或损坏,乙方负全责。
6、乙方应按时向甲方缴纳承包费、水电费。
四、费用收支。
乙方在订立该合同时,即向甲方缴纳游泳池承包费元,水电费押金元。
水、电计费标准为水元/吨。
电元/度。
在合同期满时,双方进行账目核算,若实际水电费用及设施损坏赔偿低于元,甲方退还乙方剩余的押金;若实际水电费用及设施损坏赔偿高于元,乙方向甲方补交齐所需费用。
五、附则。
本协议尚未涉及的问题,由双方协商解决。
协议各条款均经双方认可,签字盖章后生效,协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有相同的法律效力。
签约地点:________________________。
签约时间:____年____月____日。
建造施工合同篇八
(一)纳税人发生应税行为,除本条第(二)项、第(三)项、第(四)项规定外,税率为6%。
(二)提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,税率为11%。
(三)提供有形动产租赁服务,税率为17%。
(四)境内单位和个人发生的跨境应税行为,税率为零。具体范围由财政部和国家税务总局另行规定。
第十六条增值税征收率为3%,财政部和国家税务总局另有规定的除外。
(七)建筑服务。
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法依照3%的征收率计税。
以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。
2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法依照3%的征收率计税。
甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。
3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法依照3%的征收率计税。
建筑工程老项目,是指:_________________。
(2)未取得《建筑工程施工许可证》的,建筑工程承包合同注明的开工日期在20__年4月30日前的建筑工程项目。
4.一般纳税人跨县(市)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,应以取得的全部价款和价外费用为销售额计算应纳税额。纳税人应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率在建筑服务发生地预缴税款后,向机构所在地主管税务机关进行纳税申报。
5.一般纳税人跨县(市)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额,按照3%的征收率计算应纳税额。
以上便是施工合同税取多少的相关内容。
建造施工合同篇九
住所:________________。
联系电话:________________。
承包人(全称):________________。
住所:________________。
联系电话:________________。
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立合同。
一、工程概况。
1、项目名称:________________。
2、工程地点:________________。
二、工程承包方式。
承包方式:________________。
三、工程工期。
合同工期总日历天数:________________。
本合同采用单价包干价方式:
1、平基土方挖、填、运____元/m3,(小区范围内)。
2、石方爆破及挖运____元/m3(小区范围内,包爆破材料)。
3、挡土墙砌筑____元/m3(包工包料,含勾缝)。
4、永久性围墙砌筑____元/m(包工包料,含600mm宽,500m深的浆砌毛石基础,基础超深部份按____元/m3计算)。以上单价均含税。
五、材料提供。
1、甲方供应材料:甲方不供应材料。
2、乙方供应材料:全部材料由乙方采购,采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。
六、双方权利义务。
1、甲方工作。
1.1、对工程质量、进度、安全进行监督;。
1.2、对工程中各个工序的验收工作;。
1.3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;。
1.4、确定水准点与坐标控制点;。
2、乙方工作。
2.1、服从甲方的管理;。
2.2、向甲方提供所有材料的质量证明资料;。
2.4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;。
2.5、做好发各个工序验收的配合工作,为检查验收提供便利条件。
2.6、做好文明施工工作,保证施工场地清洁,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
七、质量标准。
工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
八、工程款结算方式。
工程款支付:按每月完成工程量的80%支付工程进度款,剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。
九、工程的验收。
由于乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后,办理移交手续。
十、维修责任。
本工程保修期为竣工后一年,在保修期内出现质量问题时,甲方应第一时间通知乙方,若乙方24小时内未进行维修,甲方可自行处理,所产生的一切费用均由乙方承担。
十一、违约责任。
1、乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。
2、因乙方原因,本合同无法继续履行时,甲方有权终止合同,乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。
十二、争议的解决。
与本合同有关的一切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。
十三、其他。
1、本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。
2、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。
发包人:(公章)________________。
委托代理人:________________。
电话:________________。
传真:________________。
开户银行:________________。
账号:________________。
邮政编码:________________。
________年________月________日。
承包人:(公章)________________。
委托代理人:________________。
电话:________________。
传真:________________。
开户银行:________________。
账号:________________。
邮政编码:________________。
________年________月________日。
建造施工合同篇十
工程地点:_____________。
第二条工程承包范围。
________________。
第三条工程工期。
2.主要节点工期:___________________。
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
甲方:_________________。
___________年_______月_____日。
乙方:_________________。
___________年_______月_____日。
建造施工合同篇十一
法定代表人:_______________。
承包方:___________________。
法定代表人:_______________。
按照《中华人民共和国合同法》的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条、合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1.本合同;。
2.本合同附件;。
第二条、图纸和文件的保管与提供。
1.图纸由工程师单独保管,但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要更多复制件时,其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要,承包方在未经工程师同意的情况下,不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时,承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师,同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。此外,承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用,其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场,该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条、工程概况。
1.工程名称:_________工程。
2.国家(或各部委,或省,自治区,市政府,计委,建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件号:_________,工程项目表文件号:_________,申请建筑许可执照文件号:_________,计划任务书文件号:_________,初步设计文件号:_________,总概算文件号:_________。
5.工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
6.工程承包方式:双方商定采取下列第_________种承包方式。
(1)承包方包工、包全部材料。
(2)承包方包工、部分包料,发包方提供部分材料。
(3)承包方包工、发包方包全部材料。
如按预算实行包工包料,属于承包方及发包方负责供应之材料,承包方将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第四条、工程期限。
(一)开工。
1.根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为_________天(日历天),自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
2.开工前_________天,承包方向发包方发出开工通知书。
3.如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
(5)非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。
(7)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(二)竣工。
(1)承包方必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
(2)因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包方承担违约责任。
(3)施工中发包方如需提前竣工,双方协商一致后就应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包方为保证工程质量和安全采取的措施。发包方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
(4)凡是延期开工或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。
第五条、工程师。
建设工程实行监理的,发包方应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包方与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照《中华人民共和国合同法》中委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
1.发包方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包方。
2.工程师姓名:_________,职务:_________,职权:_________,发包方委托的职权:_________,需要取得发包方批准才能行使的职权:_________。
3.合同履行中,发生影响发包方承包方双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时,按本合同关于争议的约定处理。
4.除合同内有明确约定或经发包方同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包方的任何权利与义务。
第六条、工程质量。
(一)工程质量等级。
1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。发包方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应给予相应顺延。
双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,在条款内约定。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________。
建造施工合同篇十二
发包人:__________________(全称)。
承包人:__________________(全称)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》达成以下协议:
1、工程名称:_________。
2、建设地点:_________。
3、工程内容:_________。
一10kv高压供电线路。
二2台630kva变压器安装。
三400伏低压供电线路。
4、承包方式:本工程采用总价包干的方式承包。
二、合同工期。
开工日期:__年__月__日
竣工日期:__年__月___日
合同工期总日历天数30天。
三、工程质量标准。
达到国家现行的有关施工质量验收规范标准,满足施工图设计。
四、合同价款。
本工程采用总价包干的方式承包,即包干价为:_________万元,大写:_________(含主体工程费、设计费等内容)。
五、工程款的拨付与结算。
1、本合同签订后,先由施工单位垫资修建,再按工程进度情况分期付款,工程竣工后,在甲方及相关部门验收合格后,一年内付清工程余款。
2、保修金和支付方式:按工程合同款5%,保修期满全部付清,保修金无论在何种情况下均不计算利息。
工程具备竣工验收条件,由施工单位通知电力质检部门,电力质检部门组织有关部门人员验收,验收合格后,发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的任何问题,由发包人承担一切责任。
七、不可抗力。
因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决,延误的工期相应顺延。
八、工程质量保修。
1、本工程整体保修期为1年(按国家有关保修条款执行),自竣工验收合格之日起计算。
2、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏,乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏,乙方负责维修,其费用由甲方负责。
3、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的,甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失,该尾款不足以赔偿甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。
九、双方责任。
(一)甲方违约责任。
(1)甲方严格遵守合同规定,如有违反,造成工期延误或乙方损失,甲方负责。
(2)甲方应当按时支付工程进度款,若因工程款迟付影响工期延误,由甲方负责。
(3)甲方不得无故解除合同,若未经乙方同意解除合同,全部责任由甲方负责。
(二)乙方违约责任。
1、乙方未经甲方同意解除合同,需返还甲方已支付的款项,并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。
2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。
3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电,乙方承担全部违约责任。
4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工,若未经甲方同意擅自更换材料,乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。
十、合同争议解决。
1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜,共同履行本合同各项规定。
2、本合同条款对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况签订补充条款,并与本合同具有同等效力,但不得与本合同想抵触。
3、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不称的依法向人民法院起诉。
4、合同订立地点:榕江县工业园区规划和建设局,本合同自签订之日起后生效。本合一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份,由双方各自分送相关部门。
发包人:_________(公章)住所:_________。
承包人:_________(公章)住所:_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
委托代理人:_________委托代理人:_________。
_________年_________月_________日。
经办人:_________鉴(公)证机关(盖章)。
_________年_________月_________日。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
建造施工合同篇十三
长期建造合同确认与计量的常用方法,主要有完工百分比法和完成合同法两种。按照完工百分比法,企业需要根据合同完工进度的比例,分阶段确认收入和费用,并报告当期收益;而在完成合同法下,平时只记录工程建造所发生的各项成本和费用支出,直到整个工程完成后,才将全部成本与全部收入进行配比,确认工程项目实现的损益。
企业采用完工百分比法对长期建造合同进行确认和计量,应当同时满足以下条件:合同总收入能可靠地计量。如工程合同采取招投标方式取得,事先已经固定下来;与合同相关的经济利益能够流入企业。如合同的履行具有较强的法律约束和强制力,也就是说,工程完工后能够顺利地收到相应的工程款;或者是与当地政府机关签约,承建一项市政工程,收回工程款也有较高的保障;在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定;为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量,以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。
如果某项工程同时符合上述条件,那么,建造合同的结果就能够可靠地估计,就应当在资产负债表日,采用完工百分比法确认合同收入和费用;如果某项工程不能符合上述条件或其中之一时,就应当采用完成合同法。例如,某高层建筑工程项目在招标结束后,取得建造合同的企业在打地桩时,发现该建筑所选地基属沉积地形,地基成本难以确定,那么,也只有采用完工合同法来核算该工程的收入与费用了。
采用完工百分比法确认和计量长期建造合同的成功关键是恰当、合理地确定合同完工进度。
我国《会计准则——建造合同》和《企业会计制度》对于完工百分比的确定规定了三种方法:
累计实际发生的合同成本占预计总成本的比例;已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例;已完合同工作的测量。
合同完工进度可以按投入和产出两个方面加以确定。其中投入量是将累计到某一日期(如资产负债表日)的工程投入与工程预计总投入相比较,借以确定工程完工的程度或比例,具体用来比较的投入量是工程的累计投入成本与预计总成本。与投入量相反,产出计量是以工程完成的工作量为基础,与工程总的作业量相比较,以确定工程的合同完工进度。
应当指出的是,在高度动荡的市场经济环境下,从事长期建造合同的'实施,是一种需要较高投入的高风险经营活动,其结果有时实在难以预料。因此,应运而生了一种比完工合同法更为稳健的确认与计量长期建造合同的方法——成本回收法。成本回收法要求在所投入的成本未得到足额补偿之前,不确认任何利润。
在美国,“会计原则委员会”第10号意见书允许在“缺乏预计可收回性的合理基础”时,采用成本回收法确认收入及其利润;“财务会计准则委员会”在其“财务会计准则”45号及66号有规定了可以采用成本回收法。
在我国,《企业会计准则——建造合同》和《企业会计制度》第五章第二节“建造合同收入”,也规定可以使用“成本回收法”来确认与计量长期建造合同。如果长期建造合同的结果不能可靠地估计,采用成本回收法确认与计量长期建造合同,应区分以下情况进行处理:
合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确定;合同成本不可能收回的,应在发生时立即确认为费用,不确认收入;如果合同预计总成本将超过合同预计总收入,应将预计损失立即确认为当期费用。
需要注意的是,由于成本回收法过分稳健,所以,其应用理当受到严格的限制。一方面,只有当工程收入的可收回性难以合理预计或存在极大的不确定性,以及长期建造合同的结果不能可靠地估计时,才能采用成本回收法确认与计量长期建造合同;另一方面,当采用成本回收法确认与计量长期建造合同后,必须在年度财务报告中详细地披露采用该方法的原因和理由,以及由于采用该方法而对年度财务报告所产生实质影响的金额。
内容摘要:长期建造合同的交易需要较长的时间才能完成。在此期间,由于客观因素的变化,其收入和费用具有很大的不确定性,因此,承包商应合理地确认与计量长期建造合同,关键在于合理把握与建造合同相关的风险与报酬的转移程度并及时加以确认;选择正确的计量方法。
关键词:长期建造合同确认计量方法。
对于承包商而言,长期建造合同是一种特殊的经济业务,从工程开始到最后完工结算,一个完整的交易需要较长时间。在整个交易过程中,由于市场客观环境的复杂多变,交易双方的风险和报酬也在不断地发生变化。因此,合理确认与计量同长期建造合同相关的收入与费用,对于正确估价企业在执行长期建造合同过程中所取得的报酬和所承担的相应风险,具有重要意义。
参考资料:
1.葛家澍主编,中级财务会计学[m],北京:中国人民大学出版社,
2.财政部,企业会计准则1999[m],北京:经济科学出版社,1999。
建造施工合同篇十四
发包人:__________________(全称)。
承包人:__________________(全称)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》达成以下协议:
1、工程名称:_________。
2、建设地点:_________。
3、工程内容:_________。
一10kv高压供电线路。
二2台630kva变压器安装。
三400伏低压供电线路。
4、承包方式:本工程采用总价包干的方式承包。
二、合同工期。
开工日期:__年__月__日
竣工日期:__年__月___日
合同工期总日历天数30天。
三、工程质量标准。
达到国家现行的有关施工质量验收规范标准,满足施工图设计。
四、合同价款。
本工程采用总价包干的方式承包,即包干价为:_________万元,大写:_________(含主体工程费、设计费等内容)。
五、工程款的拨付与结算。
1、本合同签订后,先由施工单位垫资修建,再按工程进度情况分期付款,工程竣工后,在甲方及相关部门验收合格后,一年内付清工程余款。
2、保修金和支付方式:按工程合同款5%,保修期满全部付清,保修金无论在何种情况下均不计算利息。
工程具备竣工验收条件,由施工单位通知电力质检部门,电力质检部门组织有关部门人员验收,验收合格后,发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的任何问题,由发包人承担一切责任。
七、不可抗力。
因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决,延误的工期相应顺延。
八、工程质量保修。
1、本工程整体保修期为1年(按国家有关保修条款执行),自竣工验收合格之日起计算。
2、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏,乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏,乙方负责维修,其费用由甲方负责。
3、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的,甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失,该尾款不足以赔偿甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。
九、双方责任。
(一)甲方违约责任。
(1)甲方严格遵守合同规定,如有违反,造成工期延误或乙方损失,甲方负责。
(2)甲方应当按时支付工程进度款,若因工程款迟付影响工期延误,由甲方负责。
(3)甲方不得无故解除合同,若未经乙方同意解除合同,全部责任由甲方负责。
(二)乙方违约责任。
1、乙方未经甲方同意解除合同,需返还甲方已支付的款项,并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。
2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。
3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电,乙方承担全部违约责任。
4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工,若未经甲方同意擅自更换材料,乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。
十、合同争议解决。
1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜,共同履行本合同各项规定。
2、本合同条款对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况签订补充条款,并与本合同具有同等效力,但不得与本合同想抵触。
3、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不称的依法向人民法院起诉。
4、合同订立地点:榕江县工业园区规划和建设局,本合同自签订之日起后生效。本合一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份,由双方各自分送相关部门。
发包人:_________(公章)住所:_________。
承包人:_________(公章)住所:_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
委托代理人:_________委托代理人:_________。
_________年_________月_________日。
经办人:_________鉴(公)证机关(盖章)。
_________年_________月_________日。
建造施工合同篇十五
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,根据中华人民共和国《合同法》、《劳动法》、《建筑法》等相关法律法规,在双方平等互惠的条件下甲方将承包给乙方,将产生以下条约如下:
一、工程内容及单价:
1.甲方将外墙漆工程(括灰、上水性乳胶漆)以包工包料承包给乙方,以每平方45元的单价承包给乙方。
2.甲方负责免费提供给乙方所有技术,在施工中甲方负责监督乙方。
3.甲方负责免费提供给乙方工人住宿及水电等相关设施。
4.乙方根据甲方要求,按时完成甲方交乙方的所有工程量。
二、工程款付款及质量保证金:
1.甲方按乙方进场日起每月付给乙方该月工程进度80%支付给乙方。
2.工程完工后甲方付给乙方该工程款的80%支付给乙方,在工程竣工验收后15天之内甲方一次性付给乙方98%工程款,2%留着质量保证金。质量保证期为1年,到质量保证期满后一星期之内甲方一次性付清余款。
三、本工程乙方均不产生任何税收及其他费用。
四、未尽事项:甲、乙双方共同协商。
五、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,经双方签字之后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建造施工合同篇十六
甲方:(发包方)。
乙方:(承包方)。
签订本合同如下。
项目名称:奎屯市欢乐时光娱乐城亮化施工项目。
见亮化材料清单及报价。
1、合同总额人民币小写:100000.00元大写:(壹拾万元整)。
2、合同总额包括楼顶招牌制作金额9万元,门头招牌制作金额1万元;。
3、不含税费及增项;。
在设备安装调试完毕、验收合格后由双方验收并出具验收报告,验收交付前的保管安全责任由乙方负责。
安装地点:奎屯市欢乐时光娱乐城楼顶框架造型顶部。
工期:合同生效后20天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。
1.合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的70%;。
2、货到甲方项目所在地,验收施工前,支付合同总额的25%;。
3、无违反合同约定的,设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后3个工作日内付合同总额的5%。
以符合合同文件要求和响应承诺的前提下,将设备(系统)安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。
1.质量保证期(简称"质保期")从验收交付之日起为一年,保修期终身(质保期满后开始计算)。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养,期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。
2.质保期内,如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期相应顺延。
3.乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。
4.乙方须提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持。在甲方所在地设有长期稳定售后服务机构(办事处),对甲方的服务通知,办事处机构在接报后8小时内响应,24小时内到达现场,48小时内处理完毕。若主要设备的故障在48小时内仍未处理完毕,乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决,不得影响甲方的正常工作业务。
1、乙方未按要求履行合同义务时,甲方有权拒绝接收或验收,并有权顺延付款;。
2、甲方未按要求履行合同义务时,且无正当理由拖延付款时,乙方有权追究甲方责任。
1、合同履行过程中发生的任何争议,如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼,由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定,统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定,鉴定结果符合质量技术标准时,鉴定费由委托方承担;否则鉴定费由乙方承担。
2、法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其它事项和条款仍应继续履行。
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。
1、中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。
2、关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
1、本项目材料清单、增项文件,均作为本合同的附件,合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力和履约义务。
2、如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。
3.未经甲方书面同意,乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。
4.本合同一式四份,甲方、乙方双方各执二份,均具同等法律效力。
5.本合同共计四页a4纸张,缺页之合同为无效合同。
6.双方均已对以上各条款及附件作充分了解,并明确理解由此而产生的相关权责。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
建造施工合同篇十七
甲方:
乙方:
甲方建冷库一座,建筑面积平方米,乙方承建,甲、乙双方共同协商,并遵守以下几项协定。
一、承包方式:清工。
二、承包范围:全部土建(基础、主体、内外抹灰、不包括制掇梁、焊梁、吊顶)。冷库高度行计算。
三、质量标准:乙方承建甲方冷库,质量要求达到普通工程,甲方应当日工程当日验收,如不符合要求乙方随时返工,过后不准返工。
冷库面积30平方米,每平方米3238元,总价97140元。
五、付款方式:基础完工付20%,主体砌墙一半付30%,砌墙平座付,处理完屋面付,内抹灰完付%,外抹灰付,剩余款试用后无质量问题一次付清。
六、甲方负责水通、电通、路通,以及提供工人住宿的场地、负责协调关系,提供定位标准水准点和坐标控制点,负责随时验收,如因甲方资金不到位,造成停工的,工期及窝工由甲方负责。
七、乙方进入工地,应安全施工,乙方如出现的一切工伤事故,乙方自行负责,与甲方无关。
八、由于阴雨天气、停电、自然灾害,造成的施工进度推迟,甲方应予以理解。
九、根据工程需要,如果在施工当中,造成停工滞料的现象,并推迟工程工期的延期,乙方赔偿甲方10%的工程款损失。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建造施工合同篇十八
甲方:
乙方:
甲方建冷库一座,建筑面积平方米,乙方承建,甲、乙双方共同协商,并遵守以下几项协定。
一、承包方式:清工。
二、承包范围:全部土建(基础、主体、内外抹灰、不包括制掇梁、焊梁、吊顶)。冷库高度行计算。
三、质量标准:乙方承建甲方冷库,质量要求达到普通工程,甲方应当日工程当日验收,如不符合要求乙方随时返工,过后不准返工。
四、合同价款说明。
冷库面积30平方米,每平方米3238元,总价97140元。
五、付款方式:基础完工付20%,主体砌墙一半付30%,砌墙平座付,处理完屋面付,内抹灰完付%,外抹灰付,剩余款试用后无质量问题一次付清。
六、甲方负责水通、电通、路通,以及提供工人住宿的场地、负责协调关系,提供定位标准水准点和坐标控制点,负责随时验收,如因甲方资金不到位,造成停工的,工期及窝工由甲方负责。
七、乙方进入工地,应安全施工,乙方如出现的一切工伤事故,乙方自行负责,与甲方无关。
八、由于阴雨天气、停电、自然灾害,造成的施工进度推迟,甲方应予以理解。
九、根据工程需要,如果在施工当中,造成停工滞料的现象,并推迟工程工期的延期,乙方赔偿甲方10%的工程款损失。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
建造施工合同篇十九
甲方根据公司业务发展的需要,经与乙方充分协商,决定聘请乙方为甲方的注册建造师,乙方同意应聘,为了明确双方权利义务,根据《合同法》、《劳动法》、《劳动合同法》及其他现行相关法律法规,达成如下条款,以兹共同遵行。
一、聘用期限。
甲方聘用乙方的期限为叁年。即自20xx年2月28日起至20xx年2月27日止。聘用期满,双方有意签订续聘合同,具体条件由双方另行商议。
二、双方权利义务。
(一)甲方。
1、为乙方提供上岗机会;。
2、为乙方保管一级建造师执业资格证书、注册证书、注册章。
3、甲方保证乙方一级建造师注册证书的年检及时、有效,保证乙方继续教育等工作的及时进行。如果完全由于甲方原因发生乙方的一级建造师资格证、注册证丢失,甲方负责为乙方补办资格证、注册证。如果完全由于甲方原因发生乙方的一级建造师资格证、注册证吊销,甲方赔偿乙方相关损失。如因乙方自身原因导致后果,甲方概不负责。
4、本合同未尽事宜发生时,甲方需及时通知乙方,保证乙方的知情权,并经过相互协商共同解决。
(二)乙方。
1、应于合同签订后3日内向甲方提供其一、二寸彩色相片各10张、身份证复印件、建造师执业资格证及(或)考试合格证原件、毕业证原件、职称证书原件、其他执业资格证和注册证书及原项目经理证书和安全考核合格证原件(如有)、原注册单位的解聘证明原件等相关的证明材料、以及其它甲方注册过程中需要的一切材料;乙方对其提供的证书及材料负责。
2、配合甲方进行建造师上岗所应参加的各类培训;。
3、有项目上岗的,若有要求建造师必须到场的需参加;。
4、乙方不得在同行业中其他单位岗位任职。
三、工资待遇。
聘用期间甲方支付乙方每年基本报酬为人民币壹万伍仟元整,每月付壹仟元整,年底结清。若有项目上岗,按照工程项目规模每月发放补贴,补贴标准结合市面价格面议。工资发放时间同甲方管理人员发放时间。
四、保密。
乙方在聘用期内应保守甲方商业秘密,不得泄密,并自愿承担泄密而导致甲方名誉及经济的一切法律和经济损失。
五、合同的解除。
1、协议到期后,合同自动解除。
2、协议解除后,甲方应对乙方办理注册变更手续提供便利条件。
3、在下列情况下,乙方有权提前解除协议:
(1)甲方不能按期支付工资;。
(2)甲方有其它违约行为。
4、乙方违反本合同约定,经甲方指出后十日内不纠正的甲方有权单方面解除合同。因乙方自己的原因提前解除合同的,乙方应返还甲方在初始注册时给予的10000元人名币的奖励(如有),赔偿甲方为乙方支付的相关培训费用。
六、违约责任。
除本合同另有约定以外,任何一方均不得单方终止合同。如有一方单方终止合同的,应向对方偿付违约金人民币壹万元。
七、合同生效及文本。
本合同经甲、乙双方签署后生效,一式两份。甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。未尽事宜双方友好协商。
申请人:
【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/14799943.html】