在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
法院变卖裁定书 房产裁定书篇一
房屋承揽合同范文一
建设方(下称甲方)： 身份证号码： 承揽方(下称乙方)： 身份证号码：
经甲乙双方协商一致，现达成如下房屋施工承揽合同条款：
一、承揽项目
1、甲方拟建一处房屋，位于面积为 平方米，现将 工程承揽给乙方，具体包括：
(1)基础工程、布设钢筋。
(2)主体框架及砌墙工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基础泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方应按甲方设计方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工设备、工具等均由乙方负责。
二、工价及其支付
1、本工程工程款为 元。
2、前述价款在工作完成之时即付清给乙方。
三、安全责任
乙方在施工过程中，应注重加强安全意识，乙方在施工过程中发生的人身伤害事故(包括乙方人员及其它第三人)所产生的一切法律后果由乙方自己承担。
四、工程验收及工期
1、乙方应保证工程符合甲方及社会大众公知认可的质量标准。
2、本合同所涉及工程的工期为 天。
3、如乙方未在约定的工期内完工，每拖延一天乙方应向甲方支付违约金 元。
五、返工义务的承担
在施工过程中，若出现建设工程质量及未按甲方设计施工等问题，由乙方负责返工，所需费用由乙方负责。
六、保修期限
1、工程质量保修期为________年，自乙方交付楼房给乙方使用之日起计算。
2、保修期内出现质量瘕疵，非因乙方施工造成的质量缺陷，乙方不承担责任。因乙方施工造成质量缺陷，乙方应负责维修或赔偿，请求乙方承担维修或者部分义务方式由甲方行使。
3、为确保乙方履行上述条款确定义务，由甲方留置总工程款10%作为工程质量保证金，留置工程款除1000元外待建筑物竣工验收之日起一个月内乙方施工工程无出现质量缺陷，由甲方一次性支付给乙方。乙方施工工程在保修期内无出现质量缺陷，由甲方在保修期满之日一次性支付1000元给乙方。
七、特别约定
1、乙方未经甲方书面同意，不得将承揽施工建筑工程转包给第三人施工。
2、乙方应恪守施工道德，以确保甲方楼房建筑质量。
八、违约责任
任何一方违约，对方均有权解除合同且违约方应承担如下责任：
1、执行本合同相关违约约定。
2、赔偿守约方经济损失，经济损失不限于直接经济损失及实现权益所需合法费用支出。
九、本合同一式二份，双方签字后生效。
建设方(甲方)： 承揽方(乙方)： ________年____月____日
房屋承揽合同范文二
甲方:
乙方:
甲乙双方按照《民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经过协商,自愿达成如下协议。
一、工程概况:
甲方准备在县街新建三层楼带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商,决定将其房屋交由乙方承建，具体如下：
1、房屋主体结构施工，内墙粉刷，外墙施工(按城建局图纸)，一楼地板砖铺设，卫生间(包括
一、
二、
三、四楼卫生间)瓷砖铺设。
2、乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工，工程从________年____月____日开始动工,至________年____月____日竣工。房屋主体结构施工必须于________年____月____日前完工。
3、甲方负责建筑所需的钢筋、水泥、沙子、砖、地板砖、瓷砖。
4、施工期间甲方自愿将自有的搅拌机一台，抽水机一台、刨床机一台、胶轮车两部等物品借与乙方使用，设备维护由乙方负责，施工完毕后归还甲方。
5、房屋施工所需如:脚手架、跳板、模板等建筑材料由乙方负责。
二、费用结算
1、房屋建设采用费用包干的方式。
2、房屋建筑总面积以最后实际修建面积为准,按每平方240元计算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程经甲方验收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,经甲方验收合格,付清工程的余下款项。
三、质量要求:
1、工程验收标准,甲方按照下面的规定执行。
2、施工中,乙方应按照甲方的要求进行施工,主体结构建设时,墙体要垂直、整体平整,所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面达到整体水平、平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要达到厚度均匀,无裂缝,一楼地板砖楼及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴,达到水平;阴阳角与墙体成一条线,与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理,待工程全部结束后,甲方进行竣工验收。
四、法律责任:
1、工程施工现场的安全由乙方自行完全负责,若发生安全事故由乙方完全负责,承担一切责任,甲方概不负责,没有任何法律责任。
2、乙方不按甲方要求进行施工，延期完工或者质量不合格，乙方须对甲方的损失承担赔偿责任。
五、需要说明：
1、本合同一式二份,双方各执一份。
2、本合同自________年_ ____月 ____日签定之日起生效。
甲 方(签字盖章) 乙 方(签字盖章) ________年____月____日________年____月____日
双方证明人(签字盖章)
房屋承揽合同范文三
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根据《民法典》、《建筑法》的有关规定，结合本本工程具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅主体工程中的权利、义务，经双方平等协商同意签订本合同。以资甲、乙双方共同遵守。
一、建筑项目：私人住宅主体项目。
二、建筑面积：按实际板面计算。
三、承建方式及施工准备：按甲方提供的图纸施工，其中砖混结构改为砖木结构，其中板面钢筋间距1616(卧室)，1416(客厅)双层双向，打板每平方米一包425水泥，做砖粉墙，每二车(施工车)加一包325水泥，地梁300400、4根ф16锣纹钢。打板厚度第
一、二层120，第三层80，再做琉璃瓦。
四、外观按图施工，门窗，外墙砖等，其中铝合金窗改为普通平开窗。
五、按梯扶手做成红榉木的圆形木扶手。
六、单价按实际板面积，每平方米540.00元人民币大写伍x肆拾元整，其中整栋外加叁万伍仟陆佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室内只是粉墙，楼梯板一到三层，安装电线，开关插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中如造成事故与甲方无关。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各一份，自签字之日起生效。
甲方签字：
身份证号码：
联系电话：
乙方签字：
身份证号码：
联系电话： ________年____月____日
返
法院变卖裁定书 房产裁定书篇二
甲方：
乙方：
为造房顺利进行，甲乙双方共同协商达成本协议，具体如下：
1、甲方自费拆除旧房。
2、乙方使用甲方拆旧房后的土地建造房屋，整栋房屋建造费用由乙方出资。
3、建房期间，甲方若与其亲属发生纠纷阻碍房屋建造，造成工程延误与损失由甲方负责处理与赔偿损失，乙方不负任何责任。
4、房屋建造期间的施工安全，材料质量等有关问题由乙方负责（房屋以五层为最高协议条件）。
5、房屋建成后的质量问题由乙方负责，甲方不负责一切房屋质量问题。
6、房屋建成以后，乙方以第一层正对大门左数第二个大厅，第三层一套房，第四层一套房，第五层一套房，总共三套房与一个大厅为条件给甲方，其余所有房屋均归乙方所有。
7、建房审批手续费和建房有超高，超宽所交纳的罚款，甲方愿意付三万元人民币，其余罚款由乙方负责。
8、乙方确保以建造的成本价卖两个储藏间给甲方，一个面积不小于10平方米，另一个面积在10平方米以下。
9、本协议一式两份，自签字日起生效，房屋建造时间从_________年____月____日至_________年____月____日。
甲方签字：年月日
乙方签字：年月日
法院变卖裁定书 房产裁定书篇三
根据《法院诉讼文书样式》的规定，对于不同内容的一审裁定，格式写法有所不同，下面介绍几种常用的裁定写作格式：_________________
⒈不予受理起诉民事裁定书写为：_________________
“_____________年_____月_____日，本院收到_______________起诉状(或口头起诉)，……(写明起诉理由)
经审查，本院认为，……(写明不符合起诉条件而不予受理的理由)。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第112条的规定，裁定如下：_________________
对_______________的起诉，本院不予受理。”
⒉管辖权异议民事裁定书写为：_________________
“本院受理……(写明当事人姓名或名称和案由)一案后，被告_______________在提交答辩状期间对管辖权提出异议，认为……(写明异议的内容与理由)
经审查，本院认为，……(写明异议成立或不成立的根据与理由)依照《中华人民共和国民事诉讼法》第__________条的规定，裁定如下：_________________
被告_______________对管辖权提出的异议成立，本案移送_____________人民法院处理(若异议不成立的则写：_________________驳回被告_______________对本案管辖权提出的异议)。”
法院变卖裁定书 房产裁定书篇四
根据《法院诉讼文书样式》的规定，对于不同内容的一审裁定，格式写法有所不同，下面介绍几种常用的裁定写作格式：_________________
⒈不予受理起诉民事裁定书写为：_________________
“_____________年_____月_____日，本院收到_______________起诉状(或口头起诉)，……(写明起诉理由)
经审查，本院认为，……(写明不符合起诉条件而不予受理的理由)。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第112条的规定，裁定如下：_________________
对_______________的起诉，本院不予受理。”
⒉管辖权异议民事裁定书写为：_________________
“本院受理……(写明当事人姓名或名称和案由)一案后，被告_______________在提交答辩状期间对管辖权提出异议，认为……(写明异议的内容与理由)
经审查，本院认为，……(写明异议成立或不成立的根据与理由)依照《中华人民共和国民事诉讼法》第__________条的规定，裁定如下：_________________
被告_______________对管辖权提出的异议成立，本案移送_____________人民法院处理(若异议不成立的则写：_________________驳回被告_______________对本案管辖权提出的异议)。”
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/1487536.html】
