合同的签订需要双方达成一致意见，并遵守法律法规的规定。如果合同涉及到保密性或知识产权等敏感信息，你可能需要考虑相应的保护措施和条款。合同一经签署，双方应按照约定的条款和方式履行各自的责任，确保合同的有效执行。
工程泥工分包合同篇一
1、工程名称：_________________。
外墙粉刷工程。
2、工程地点：_________________。
二、承包范围：_________________。
外墙涂料工程;。
三、承包方式：_________________。
包工包料包质量，包质量十五年以上。
四、工程内容：_________________。
粉刷外墙。
五、工程材料：_________________。
本工程使用涂料为嘉宝莉品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。
六、工程造价：_________________。
1、本工程外墙涂料综合单价元/平方米，此报价含税款(综合单价包括人工费，材料费，做法工序：_________________专用腻子二遍、底漆一遍、面漆二遍)。
2、面积：_________________按实际施工面积计算。
3、结算造价：_________________工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，付清所有的工程款(扣除5%的质量保证金)。
4、工程款支付：_________________工程开始预付总工程款20%，工程完工后付至总工程款的80%，竣工结算后付至总工程款的95%，剩余5%做为质保金，一年后付清。
七、工程质量。
1、乙方在施工时必须严格按照现行的施工规范《建筑装饰工程施工及验收规范jgj73-91》精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，若有减少施工工序的操作，甲方将拒绝支付工程款。
2、乙方进场时必须对外墙基底进行清理，如发现有裂缝必须先做处理后，才能进入外墙涂料工程的施工。
3、涂料施工基本要求：_________________。
(1)修整基面时，必须细心注意修补，休整处接着要绝对平整，与原基面胶。
接要结实。
(2)乙方在施工过程中，必须做好接口、重要部位的处理，线条顺直，感观。
良好，确保颜色一致，细部构造工艺要细致，符合操作规程。
八、双方责任。
1、甲方责任。
(1)在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。
(2)提供进行施工的场地及库房(不负责看护)。
(3)提供水源、电源。
(4)配合乙方在施工现场的管理工作。
2、乙方责任。
(1)按施工图纸进行施工，做好自检工作，确保工程质量和工期。
(2)按施工安全规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。
(3)管理维护现场清洁，及时清除垃圾和不用的临时设施。
(4)自竣工之日起两年的保修期，如有施工质量问题，乙方负责免费返修。
(5)如发生安全问题，一切责任由乙方全部承担。
九、违约责任。
1、合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更合同内容和解除合同，否则，须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。
2、如乙方进入现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算。
3、本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，甲方拒绝支付工程款，所产生的一切费用由乙方承担。
十、本工程保修期为两年。
如两年内出现空鼓、脱皮、变色、龟裂等一切质量问题乙方无常进行维修，接甲方通知48小时内未进行处理甲方有权自行维修，所产生的费用在乙方保证金内支付。如乙方未及时维修所带来的一切损失均由乙方承担。
十一、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。
甲方：____________。
乙方：____________。
工程泥工分包合同篇二
甲方(发包人)：(以下简称甲方)。
联系电话：
地址：
乙方(施工班组)：(以下简称乙方)。
联系电话：_____________。
地址：
兹由甲方将工程楼的泥工分项工程委托乙方承包制施工，为了明确双方职责，便于管理，确保工程质量、安全及如期完成，本着平等互利、协商一致的原则，结合工程具体情况，双方达成共识，特立以下协议：
一、工程概况：
工程名称：;。
工程地点：;建筑面积：
层数：;结构形式：框剪结构;。
承包方式：清包工;。
二、工作内容：
本工程施工图纸所包含的从基坑开挖时人工修土(不含基坑排水)、砌筑砖胎模(不含粉刷)、接桩头、浇筑垫层砼、基础至屋面一结构砼浇筑、二结构砌体、构造柱、垫块、预制及安装过梁构件、砼养护(浇水和覆盖塑料薄膜等)、补地下室外墙穿墙螺栓孔等全部工作(包括但不限机械不能挖到位和烂桩土方挖除运出基坑外等工作)。
浇砼和砌体施工所需临时操作架的布设与拆除(不含外墙脚手架)，操作架的布设应符合安全施工规定。
浇筑混凝土前的模板根部塞缝。
混凝土浇筑完毕后多余混凝土残浆清理，漏浆处修补，(包含模板拆除后的楼层清理)。
商品混凝土接拆泵管(包括钢管固定架、汽车泵就位垫木块等);搅拌机操作;本工种材料场地内运输及二次搬运。
——年春节前的工地生活区临时设施所需做的属于泥工全部工作。
按照甲方关于施工现场安全文明标化工地的要求，做好标化文明工作，制作场内设备、机具的布置，泥工加工场地及楼层的日常保洁及维护工作;施工楼层和泥工作业有关的建筑垃圾清理、运输。
指派一名技术员参与放线，工程施工前，乙方应对甲方测量人员的放线结果进行复核，确认无误后方可组织施工，若乙方未对甲方的测量放线结果认真复核，所造成的工程施工质量问题由乙方负责无条件返工并承担相关责任及费用。
参与砼、砌体工程技术方案的编制;完成甲方安排其他和泥工相关的工作。
乙方应提前上报工程所需材料规格、数量计划和进场时间，作为甲方采购及进场的依据。
乙方必须服从甲方安排，充分利用现场材料，不得随意浪费材料。
受项目指令发生的点工，按大工元/小时，小工元/小时。
三、施工机具、材料：
1、本工程甲方提供以下施工机具，除此之外的所有机具、材料应有乙方自行承担。
以不影响甲方的总体施工进度为前提，若发现乙方自购的机具、配电箱、零星材料不能满足施工要求时，甲方有权自行采购，并提供给乙方使用，以保证工程施工进度的正常进行，有关费用从乙方的工程款中扣除。
2、甲方提供的机具、材料：
1)、机械使用总配电箱、楼层配电箱、照明设施(不含移动小太阳);。
2)、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、垂直运输机械、潜水泵、回填土打夯机;。
3)、施工用脚手架钢管、扣件、升降架、跳板等材料;。
4)、永久用于工程所需的水泥、砂石、砌块、混凝土等主要材料及施工周转材料(工具易耗品除外)。
3、甲方提供的施工机具、材料在进场时需经甲乙双方共同检查、验收，确认数量及可正常使用后由乙方负责保管、使用、保养并承担相应费用。
工程完工后乙方应完好、足额移交归还甲方，如有损坏、丢失，乙方应负责维修及赔偿。
4、原材料及周转材料的使用应控制在甲方规定指标范围内，超出将承担相关费用。
四、工期要求：
1、本工程结构施工工期为天，计划开工日期20年月日，结构封顶日期20年月日。
2、暂停施工：如果出现停水、停电、机械故障、停工待料、自然危害、设计变更等情况，视为在乙方承包风险范围内，不向甲方计取任何损失费用。
3、工期延误：乙方必须在甲方规定的期限内完成，若由乙方原因造成的工期逾期，每延误一天支付1000元的违约金。
4、如工程出现与建设单位解除合同停止施工，乙方相应解除协议条约，按完成工程量，约定合同单价结算，并在15天内撤离施工现场。
如甲方计划工期另有规定，按最新规定执行。
五、工程质量：
乙方应保证工程施工质量达到以下标准：
达到《建筑优质结构质量评审标准》中混凝土、砌体工程质量评审要求;以江苏省建委管理部门评定为准。
严格执行甲方制订的质量管理条例。
1)、乙方应接受甲方管理人员对进度、质量、安全的监督指导，及时修正工程质量上的纰漏，保证工程达到优质。
2)、混凝土质量：表面平整度超出8，每点罚款100元，在5-8超出所测点的10%每点20元;楼面标高超出5罚款100元。
3)、表面裂缝按每平方米超出3条裂缝罚款100元;出现蜂窝麻面0.1--0.22罚100元，0.2—0.42罚300元，0.4--0.62罚500元，0.62以上罚1000元。
并派人整改到优质为止。
4)、每次混凝土浇捣完毕后，多余混凝土使用必须听施工员安排，私自处理、随意浪费的处罚500元，并赔偿混凝土材料费，单价按市场采购价。
5)、现场落收清，须经幢号施工员及下道工序班长一起验收，达不到要求，予以一天整改时间，一天后仍达不到要求，甲方有权叫下道工序施工班组或项目部直属点工清理，费用由乙方承担，并视情节轻重予以200—1000元罚款。
6)、每层砼、砌体完成后，需经甲方依据质量评定标准进行验收，并出具验收证明。
7)、无论是质量、安全、进度、落手清等方面的工作，建设方、监理方、总包方口头提出、甲方予以警告;若出具书面通知，则以——元/次以上/次经济处罚。
8)、所有处罚金额在进度款中直接扣除。
六、合同价款及支付方式：
合同价款。
1)、采用固定单价方式，按照工程：地下室建筑面积元/2;1#楼主楼建筑面积元/2;1#辅楼、2#、3#房建筑面积元/2;建筑面积元/2(/2)包干，建筑面积计算规则执行工程所在地建筑安装工程定额标准。
2)、设计变更造成的建筑面积增加，按照第1)条规定的单价据实调整。
3)、设计变更造成泥工工程量的增、减，累计在本合同总价款百分之一以内的，则包含在平米造价内，结算时不予调整;超出本合同总价款百分之一的予以按实调整。
4)、业主等原因引起，导致设计使用功能变更，造成已做工作返工时，经甲方确认返工部位按实际发生单项调整。
5)、上述价格均已考虑了乙方管理人员、工人工资、机具、施工技术措施所用的附材、零星材料、本工种安全文明施工用工、落手清、赶工费、夜间施工、加班、劳保等所有用于本工程的费用开支;乙方施工人员在本工程施工过程中的保险费用(综合保险除外)及乙方应向相关主管部门、国家政府机关所缴纳的各种费用及税金。
6)、该单价内含3%的安全生产基金，若乙方在工程施工期间发生责任安全事故，所发生费用：贰仟元/次以内，班组自行解决;若贰仟元/次以上，则根据事故分析评判，由责任方承担。
乙方费用在该安全基金内支付，超出部分在乙方工程款内扣除。
7)、在签订本合同的同时，乙方应支付本单项工程合同造价5%(约计万元)的合同履约保证金(以实收凭据为准)，若施工过程中乙方严格履行本合同所规定条款，在工程结算时，甲方一次性返还乙方(不计利息)。
2、支付方式：
1)、结构施工出地下室+-0.000线后，支付经甲方审核已完合格工程量的70%;若工资发放超过该比例，则超出部分由乙方自行解决。
2)、月工资的发放按照现场实际施工人员出勤15天/月以上的工人为发放基数，在每月5日前上报、10--15日支付。
所有发放人员名单经甲方相关主管人员确认后报项目财务，凭身份证和胸卡由财务发放。
3)、未跨年度时，主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付到已完合格工程量的85%;其余15%为质量保证金，待年底(春节前10-15天)付清。
4)、跨年度工程，在年底支付到按已完工程量的85%暂结工程款;待来年分项工程内容全部完成主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付已完工程量的5%;其余10%为质量保证金，待年底(春节前10-15天)付清。
七、双方现场代表：
1、甲方授权为现场管理代表，负责在本工程中行使总承包管理权，对工程实施全面管理及协调工作。
监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，协调施工期间的质量验收及其他事宜。
2、乙方委派为常驻现场管理代表，负责本工程施工期间的施工质量、进度。
安全、文明施工。
八、甲方管理职责：
1、负责向乙方传达学习上级主管部门有关安全管理文件、会议精神。
组织乙方施工人员进场后安全教育和项目部安全管理规定及操作规程、新工艺、新技术的安全学习，分项施工的安全技术交底。
联系特殊施工人员岗位安全培训学习的单位，和职工就业证、暂住证、健康证、工作卡的办理。
2、组织项目部每月两次的安全例检活动，落实例检中查出的安全隐患整改。
监督分项施工单位在施工过程中，安全防护、隐患整改，违章行为的纠正执行，定期不定期对乙方进行安全检查。
检查、监督文明施工和环境保护等工作的执行。
3、向乙方职工提供足够合格的安全帽、安全带、工作服等劳动防护用品，以及向乙方施工人员提供完善的安全保障措施，安全帽、工作服不回收(费用双方承担一半)。
4、根据工程总进度计划的要求，确定乙方施工的合理期限，督促乙方施工进度。
5、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全等技术交底，并督促实施。
监督和检查乙方在施工期间的工程质量，如发现问题有权提出纠正整改。
6、提供乙方施工所需主要材料及机械设备(见本合同第三条)。
7、甲方项目部各级管理人员审定乙方报送的工资表，签字后上报财务，并监督乙方将工。
资直接发放到职工本人。
8、负责提供乙方施工人员的寝食条件。
协调乙方与其余各工种间的关系。
九、乙方管理职责：
1、乙方分项承包人是本工程该分项的第一责任人，对该分项的文明施工安全生产负直接管理责任。
负责乙方人员在施工前的安全技术交底、施工全过程的安全检查、监督和落实项目部安全例检时提出的安全隐患整改;宣传落实上级安全主管部门对安全生产文件、指示精神。
2、乙方应组织每周不少于一次的本工种人员安全思想意识教育，坚持每日岗前教育。
3、乙方在招用工人时，应上交3张一寸照片，有效身份证登记复印，接受安全三级教育、经培训考核合格，办理岗位胸卡，签订劳动合同后方可上岗。
4、严禁使用未年满18周年及无有效身份证的人员进场务工。
乙方职工不得带家属，若带家属者均不得占用甲方所供的食宿，生活设施必须自行解决。
乙方人员应到甲方指定员工食堂就餐，严禁私自开伙。
5、乙方施工人员使用的安全帽，安全带等劳动防护用品由项目部统一采购，按规定佩戴和使用，乙方不得私自采购和使用不合格及与项目部规定要求不相符的劳防用品。
6、乙方应遵守项目部的施工现场安全、治安消防、文明施工、环境保护等方面管理规定(详见项目部具体规定)，积极配合并支持项目部消防、抗洪救灾等方面的义务用工，做到随叫随到，积极配合项目部做好施工现场安全文明标化的各项管理工作。
7、认真做好各施工部位施工前的安全检查，发现隐患立即整改，或汇报项目部生产部门，将隐患整改后再安排人员施工;有权拒绝项目部管理人员安全违章指挥，有权对违章指挥者越级上报。
8、对项目部提供的机电设备和劳防用品，不符合安全规定要求的有权拒绝使用或有权提出要求采取必要可靠的安全措施。
9、乙方须根据甲方的进度计划合理安排施工人员、保质、保量、按时完成施工任务，根据施工进度需要，及时增加工人。
10、在施工过程中，由于乙方的原因发生质量问题，乙方应及时整改，并承担整改的人工、材料费及连带相关的一切费用。
11、乙方应在每月5日前将上月乙方施工人员的工资表报送甲方项目部。
负责自有工人的工资发放，若工资发放超出上述约定的比例额度，由乙方自行解决。
在施工期间由于工作原因辞退施工人员，需结清的工资由乙方自行支付。
乙方施工人员不能直接要求甲方发放工资。
12、乙方负责人必须驻施工现场，经甲方同意方能离岗。
乙方须安排专人负责与甲方联系工作，专人领料、收料工作。
及时对进场退场材料、租赁物资安排专人清点数量，此人工费由乙方承担。
13、乙方人员在甲方安排就宿的，工程款中暂扣财物保证金200元/间，在人员撤离时，无损坏的如数退还。
乙方应完全服从甲方对宿舍的各项管理，包括限额用电等。
14、严防偷盗行为，被抓获者，当事人和班长分别处罚1000元/次，并追究赔偿财产损失，严重者送公安机关处理。
十、违约责任：
1、乙方施工部分，不得再行转包，经查获，甲方有权立即终止本协议，乙方承担由此产生的法律后果及损失。
2、乙方应按本协议要求配备足够劳动力按需进场施工，若不能满足施工需求，经甲方督促后仍无法及时组织人员进场，甲方有权解除本合同并没收合同履约保证金。
3、若由乙方原因造成现场管理未达标，不能保证工程质量或进度要求的，在接到甲方通知7天内无条件撤出施工现场，甲方有权随时终止合同，并以已完成合格工程量的70%单价进行结算;如整个工程施工质量达不到本合同约定标准，则合同单价自动下浮至70%作为结算单价。
4、在施工过程中甲方管理人员所提出的影响工程质量的问题，乙方必须及时返工，所发生的费用由乙方承担，并处以罚款。
若乙方拒绝返工的，甲方有权派点工落实整改，点工工资按原价双倍计算。
5、乙方违反安全生产规定，影响安全生产的处罚200元以上/次，发生安全事故的，依法追究乙方责任。
6、施工期间绝不允许出现施无理取闹、打架斗欧现象，否则对班组长和当事人分别处以1000元和500以上/次的罚款，并承担由此产生的其他连带责任。
7、如乙方在施工过程中不能满足甲方的质量、安全、进度、文明施工要求，甲方有权安排其他班组施工，相应发生的费用由乙方承包费用中扣除。
十一、争议解决。
本合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉;。
十二、其他、
本协议经双方签字盖章后生效;完成全部承包工作内容、结清尾款后自行失效。
未尽事项双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
甲方的企业规章制度、项目管理条例、技术交底、安全协议、工作联系通知作为本协议的附件。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
甲方代表：
日期：年月日
日期：年月日
工程泥工分包合同篇三
发包方：_______________（以下简称甲方）。
承包方：_______________（以下简称乙方）。
甲方将宜昌澳卡建材科技有限公司整体耐磨地坪劳务承包给乙方施工，为搞好本工程，严把质量关，在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料控制等方面，为明确责任，双方平等自愿商定达成以下协议：
1、本工程承包方式：甲方以包工包质量包进度包安全大包干形式承包给乙方施工。
2、本工程承包范围包括：包干单价中包含汽油、照明灯具、防护用品、防署防寒、雨具、劳保福利和所有医药费用。另外，乙方有义务配合甲方迎接各级领导来工地检查的配合工作。
本工程大包干单价：本工程耐磨地坪施工2.70元/m2，水泥收光2.00元/m2。承包范围为澳卡公司的所有工程工地范围。
施工期限：20xx年2月12日――20xx年2月12日（为期一年）双方约定不论农忙和工地多少情况如何，乙方必须保证至少有8—10人到场施工，工地多时合理调配施工，不能出现缺人现象。
工程进场支付每人每天四十元生活费用，施工机器油料费用0.20元/m2，完工面积确认后一次性支付至施工总费用的80%，余额20%在20xx年春节前付至总施工费用95%，5%作为工程质量保证金。
1、按照业主或总包要求施工，严格执行“施工验收规范”和“质量检验评定标准”，确保工程质量达到优良标准。即：表面平整光滑、无马蜂窝及明显色差等现象。
2、按甲方制定的工程工期、质量、安全要求，合理安排、调剂和组织施工技术力量和生产工人。若甲方按施工组织计划需要采取24小时施工制，乙方必须组织好施工班组施工。
3、乙方必须保证各工种紧密配合，互相协作，搞好工种衔接配合，合理组织交叉作业，服从工地统一计划、安排，需要连续作业施工或突击施工的工作，必须按期优质完成，否则乙方承担由此引起的相关工种施工班组停工、误工损失费。
1、严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵纪守法，维护工地利益和秩序，搞好宿舍卫生。
2、全部带好身份证等证件外出就业证件，不带身份证工伤事故不得报销任何费用，不准收留在逃刑事犯，不准雇用童工和不能从事建筑工作及带病的人员，违者处以罚款外，立即职退工作，不准留宿外来人员。
3、完工时做到工完场清，节约材料，严禁浪费。每施工完一层（段），上一施工层（段）必须清理干净。
1、乙方保证组织对本班组人员经常进行安全生产技术交底，安全文明教育。
2、甲、乙双方应重视安全，甲方必须加强安全管理，完善安全规程制度，作好安全设防。乙方有权拒绝违章指令，有权拒绝使用不符合安全规范的材料、设备。
3、对违反操作规程不注意自身的安全所造成的事故，后果由乙方班组负责，项目部不承担任何责任。（具体遵守照安全合同）。
4、非专业人员不得用工地任何机械设备，由此造成安全及损失由乙方负责。
5、乙方人员必须遵守工地各项规章制度，严格执行国家《安全生产操作规程》及《建筑工程强制性条文》。班组各行其是必须协调好各工种的施工环节，不人为制造安全隐患和安全事故，切实搞好安全生产。
甲方：
1、提供乙方施工人员工伤保险，并承担保险费用。
2、提供乙方施工时的临时设施及施工用水、用电、食宿场所。
3、协调有关工种各班组间的衔接关系、保证工地所须机器及配件。
4、公布工地各项管理制度，对工程进度、质量、安全、文明施工、材料等进行检查、督促。
5、对乙方违反各种管理制度人员，违反操作规程，违反安全生产、文明施工规定，对工程质量粗制滥造、浪费材料、没有技术且不服管理的人员，违法乱纪人员有权批评教育、按章处罚、甚至清退出场或送交有关部门处理。
乙方：
1、乙方施工人员年龄必须保证在18周岁至50周岁，身体健康，思想素质好，遵纪守法，维护甲方的形象及利益，技术工种必须是具有一定水平的熟练技工。
2、乙方必须严格按照施工图要求施工、国家施工及验收规范、甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工。乙方人员进入施工现场后，必须接受甲方施工管理人员的.管理和监督，服从安排，听从指挥，熟悉并遵守甲方的有关规章制度，严格按施工操作规程施工，若因乙方违规操作造成上级各主管部门对甲方进行罚款，其一切损失及费用均由乙方全部承担。
3、乙方负责对进入现场的施工人员进行安全教育，并严格执行安全操作规程，加强安全生产，凡未经安全教育，一律不准上岗，乙方非操作人员不得擅自操作各种机械、电器设备，违者后果自负。
4、在施工期间，由于乙方原因所造成的任何纠纷，一切责任和费用均由乙方承担，甲方只参与协调处理。
5、文明施工，做到场地无乱堆、乱放材料现象，对施工中清理的碎渣、包装箱、纸屑等要及时清扫，并按甲方指定的地点堆放，做到工完料净场地清。
6、养成良好的职业道德，节约材料。对浪费材料、乱丢、乱放者，甲方视情节轻重予以罚款。对偷盗材料者或发现偷盗隐瞒不报者，甲方将按材料实际价值10倍予以重罚。
7、严禁在工地打架、斗殴和赌博。凡动手打架者，不论有理无理，每人次罚款1000元，未经甲方许可，不准留宿外来人员，不得在厕所以外其他地方大小便，否则，除责令清扫外，每人罚款100元。
8、乙方自用劳动工具（包括小型机具、个人工具）、劳保用品、病事假补助等均由乙方自理。
9、乙方对上报计划所申购的材料负责，若申报浮夸造成浪费，其损失由申购人全部承担。
10、严禁分包或转包，如乙方擅自将所承包项目转包给他人，甲方有权解除本合同，并不向转包人履行任何支付义务，乙方负责在三日内将转包人清退出场，一切费用和责任由乙方承担，转包人每逾期一天退场，乙方向甲方支付违约金壹万元人民币，因此导致工期延误时，由乙方承担违约责任。
1、服从甲方管理人员安排、调度。服从甲方和有关人员对工程质量、进度、的安全生产、文明施工进行监督、检查、评比，不得有任何抵制的情绪、言语和行动。不得罢工闹事、打架，否则不论对错每次处以1000—20xx元罚款，并承担一切后果和由此产生的经济损失。
2、乙方如不能按甲方工程进度以至影响工期，甲方有权将乙方清退出场，已完工程量按承包单价的50%结算工资，如因乙方原因不能完成的工程量，甲方有权按承包单价3倍发包给其他方。如乙方提出自动退场，甲方按乙方已完成工程量的50%结算给乙方。
3、因施工原因引起的质量不符合标准必须立即返工，直至符合约定质量标准为止，并承担由此产生的一切相关费用。
4、讲究文明卫生、爱护公共设施，如发现违反者，每次处以50—100元罚款。
5、重视综合治理：严禁职工在工地打牌（包括麻将、扑克）或发生其他赌博行为，职工不得在工地打架，发生打架行为无论对错，均按每人每次处以1000元罚款。
6、进入施工场地必须佩戴好安全帽，否则每人次罚款20元。
7、乙方在保证工程量质量的前提下，应节约材料，违反者罚款50—500元。
8、由于本工程工期紧短，并对具体约定的2月21日进场人员有具体要求，双方约定22日开工必须保证有40人进行施工，并且要求乙方及班组长必须全天候住守工地跟班管理，有事需经甲方主管施工员同意后方可离开。未经同意或未按时回工地，每次罚款100元，从承包价款中扣除。
9、由于乙方未按双方约定保证施工人员按时到场，按缺少人数150元/人·天从承包款中扣除。
1、工伤事故引起的医药事、陪护费、误工费总金额在伍千元以内（含伍千元）由乙方负责全部费用，甲方协助办理保险理赔。
2、工伤事故引起的医药费、陪护费、误工费总金额在伍千元以上时，属意外事故性质，由甲方与乙方各承担50%；如属乙方保护不到位或由于乙方人员违章操作性质，由乙方承担60%，甲方承担40%。
3、医药费、陪护费、误工费的计算以正规医疗机构发票和国家标准计算。
1、本工程一般不再签计时工，施工合同外所签的计时工按50元/工日进行计算。
2、上述合同约定若乙方违约，因工程进度、质量、安全施工等原因造成损失，全部由乙方承担一切责任，并且甲方可以随时对乙方处罚，直至退场或中止合同。
3、本合同系双方在平等、自愿的基础上签订，本合同的相关约定，属双方自愿商定条款。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决。
乙方签订附件一《安全文明施工承诺书》书，该承诺书为双方协定条款，与本合同具同等法律效力。
本合同一式二份，甲乙双方各持一份，与安全合同及工地管理制度同时执行方可生效。帐目结清、款项付清失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程泥工分包合同篇四
住所：
法定代表人：乙方：
名称：公司。
住所：
法定代表人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工分包事宜协商一致，于年12月4日订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：机房。
2、工程地点：杭州市。
二、分包范围。
机房系统工程()。
三、合同工期。
1、开工日期：年11月15日
2、竣工日期：年12月31日
3、乙方应当按合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复乙方。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
4、乙方必须按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方按合同金额1%/日支付违约金。
四、质量标准。
1、工程质量标准：合格。
2、工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
3、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分，甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
4、乙方在工程具备验收条件后以书面形式向甲方提出竣工验收申请，甲方在收到该验收申请后经业主确认后组织竣工验收。如验收不合格，乙方应整改;整改期间，工期不予顺延。乙方在竣工验收合格后七个工作日内向甲方提交全套竣工资料，数量由甲方根据工程情况确定。
5、验收期限为乙方完工之日起一个月内，如超过一个月甲方仍无法组织验收，则视同验收合格。
五、安全施工。
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
2、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由乙方承担因此发生的费用。
六、合同价款及支付。
1、本合同金额(大写)为：圆整(人民币)，如工程量发生变化，以双方工程结算确认的金额为准。
2、甲方在收到业主支付的相关工程款后十个工作日内凭乙方提供的收据向乙方支付工程款，工程完工前甲方付清工程款，乙方不承担质保金，工程结算完毕后乙方一次性提供给甲方全额工程发票。
3、乙方收取工程款的指定帐号：。
七、质量保修。
1、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
2、乙方应在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修书，作为本合同附件。
八、合同解除。
8.1乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。
8.2乙方在施工过程中故意损害甲方名誉或有其他行为导致甲方名誉受损的，甲方有权解除合同。
8.3甲方因上述两项原因解除合同的，乙方应赔偿甲方因此产生的一切损失，包括但不限于甲方在此项目的预期利润。
九、违约责任：
(一)、甲方：
若未按合同规定的期限和金额付款而造成工期延误由甲方负责，且每延期壹天应支付乙方应付款0.1%的滞纳金，总滞纳金金额不大于合同额3%。
甲方应协助乙方做好与大楼设备安装等单位的关系协调，若未及时协调好而造成的工期延误，则工期顺延，误工工期不得超过5天，若误工期超过5天则每超一天甲方需向乙方支付误工费每天1000元，总延误罚金不超过合同额3%。
甲方因更改原设计超出5%以上而造成多余的预算内材料，甲方须承担多余材料的运输、搬运费用(按实结算)，并同时承担多余材料价值10%的搬运退货折旧等费用。
(二)、乙方：
若未按合同规定时间交付使用，每延期壹天支付甲方合同总金额0.1%的违约金总金额不超过合同额3%。
工程质量确保优良，若由于用材及施工引起的工程质量问题由乙方承担返工的一切费用，工期不予顺延。
乙方必须按合同附件清单提供材料，若有更改须提前通知甲方并得到确认后方可使用，未经甲方认可的非合同内容材料甲方有权不予使用，以此造成的损失由乙方承担。
十、争议解决。
如双方在履行本合同过程中产生争议，应先协商解决;协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉，通过诉讼方式解决争议。
十一、合同生效。
本合同自双方授权代表签字并盖公章后生效。甲方在承接本项目过程中向业主所作的一切书面承诺，包括但不限于投标书、评标意见、合同及其附件，均构成本合同的组成部分;本合同未约定的或约定与前述文件不一致的，以前述文件约定内容为准。
甲方：(章)。
授权代表：
乙方：(章)。
授权代表：
工程泥工分包合同篇五
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
甲方将宜昌澳卡建材科技有限公司整体耐磨地坪劳务承包给乙方施工，为搞好本工程,严把质量关，在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料控制等方面，为明确责任，双方平等自愿商定达成以下协议：
一、承包方式及范围。
1、本工程承包方式：甲方以包工包质量包进度包安全大包干形式承包给乙方施工。
2、本工程承包范围包括：包干单价中包含汽油、照明灯具、防护用品、防署防寒、雨具、劳保福利和所有医药费用。另外，乙方有义务配合甲方迎接各级领导来工地检查的配合工作。
二、承包单价。
本工程大包干单价：本工程耐磨地坪施工2.70元/m2,水泥收光2.00元/m2。承包范围为澳卡公司的所有工程工地范围。
三、施工工期：
施工期限：xx年2月12日——xx年2月12日(为期一年)双方约定不论农忙和工地多少情况如何，乙方必须保证至少有8---10人到场施工，工地多时合理调配施工，不能出现缺人现象。
四、付款方式。
工程进场支付每人每天四十元生活费用，施工机器油料费用0.20元/m2，完工面积确认后一次性支付至施工总费用的80%，余额20%在xx年春节前付至总施工费用95%，5%作为工程质量保证金。
五、质量进度要求。
1、按照业主或总包要求施工，严格执行“施工验收规范”和“质量检验评定标准”，确保工程质量达到优良标准。即：表面平整光滑、无马蜂窝及明显色差等现象。
2、按甲方制定的工程工期、质量、安全要求，合理安排、调剂和组织施工技术力量和生产工人。若甲方按施工组织计划需要采取24小时施工制，乙方必须组织好施工班组施工。
3、乙方必须保证各工种紧密配合，互相协作，搞好工种衔接配合，合理组织交叉作业，服从工地统一计划、安排，需要连续作业施工或突击施工的工作，必须按期优质完成，否则乙方承担由此引起的相关工种施工班组停工、误工损失费。
六、文明施工。
1、严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵纪守法，维护工地利益和秩序，搞好宿舍卫生。
2、全部带好身份证等证件外出就业证件，不带身份证工伤事故不得报销任何费用，不准收留在逃刑事犯，不准雇用童工和不能从事建筑工作及带病的人员，违者处以罚款外，立即职退工作，不准留宿外来人员。
3、完工时做到工完场清，节约材料，严禁浪费。每施工完一层(段)，上一施工层(段)必须清理干净。
七、安全生产。
1、乙方保证组织对本班组人员经常进行安全生产技术交底，安全文明教育。
2、甲、乙双方应重视安全，甲方必须加强安全管理，完善安全规程制度，作好安全设防。乙方有权拒绝违章指令，有权拒绝使用不符合安全规范的材料、设备。
3、对违反操作规程不注意自身的安全所造成的事故，后果由乙方班组负责，项目部不承担任何责任。(具体遵守照安全合同)。
4、非专业人员不得用工地任何机械设备，由此造成安全及损失由乙方负责。
5、乙方人员必须遵守工地各项规章制度，严格执行国家《安全生产操作规程》及《建筑工程强制性条文》。班组各行其是必须协调好各工种的施工环节，不人为制造安全隐患和安全事故，切实搞好安全生产。
八、双方责任：
甲方：
1、提供乙方施工人员工伤保险，并承担保险费用。
2、提供乙方施工时的临时设施及施工用水、用电、食宿场所。
3、协调有关工种各班组间的衔接关系、保证工地所须机器及配件。
4、公布工地各项管理制度，对工程进度、质量、安全、文明施工、材料等进行检查、督促。
5、对乙方违反各种管理制度人员，违反操作规程，违反安全生产、文明施工规定，对工程质量粗制滥造、浪费材料、没有技术且不服管理的人员，违法乱纪人员有权批评教育、按章处罚、甚至清退出场或送交有关部门处理。
乙方：
1、乙方施工人员年龄必须保证在18周岁至50周岁，身体健康，思想素质好，遵纪守法，维护甲方的形象及利益，技术工种必须是具有一定水平的熟练技工。
2、乙方必须严格按照施工图要求施工、国家施工及验收规范、甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工。乙方人员进入施工现场后，必须接受甲方施工管理人员的管理和监督，服从安排，听从指挥，熟悉并遵守甲方的有关规章制度，严格按施工操作规程施工，若因乙方违规操作造成上级各主管部门对甲方进行罚款，其一切损失及费用均由乙方全部承担。
3、乙方负责对进入现场的施工人员进行安全教育，并严格执行安全操作规程，加强安全生产，凡未经安全教育，一律不准上岗，乙方非操作人员不得擅自操作各种机械、电器设备，违者后果自负。
4、在施工期间，由于乙方原因所造成的任何纠纷，一切责任和费用均由乙方承担，甲方只参与协调处理。
5、文明施工，做到场地无乱堆、乱放材料现象，对施工中清理的碎渣、包装箱、纸屑等要及时清扫，并按甲方指定的地点堆放，做到工完料净场地清。
6、养成良好的职业道德，节约材料。对浪费材料、乱丢、乱放者，甲方视情节轻重予以罚款。对偷盗材料者或发现偷盗隐瞒不报者，甲方将按材料实际价值10倍予以重罚。
7、严禁在工地打架、斗殴和赌博。凡动手打架者，不论有理无理，每人次罚款1000元，未经甲方许可，不准留宿外来人员，不得在厕所以外其他地方大小便，否则，除责令清扫外，每人罚款100元。
8、乙方自用劳动工具(包括小型机具、个人工具)、劳保用品、病事假补助等均由乙方自理。
9、乙方对上报计划所申购的材料负责，若申报浮夸造成浪费，其损失由申购人全部承担。
10、严禁分包或转包，如乙方擅自将所承包项目转包给他人，甲方有权解除本合同，并不向转包人履行任何支付义务，乙方负责在三日内将转包人清退出场，一切费用和责任由乙方承担，转包人每逾期一天退场，乙方向甲方支付违约金壹万元人民币，因此导致工期延误时，由乙方承担违约责任。
八、违约责任。
1、服从甲方管理人员安排、调度。服从甲方和有关人员对工程质量、进度、的安全生产、文明施工进行监督、检查、评比，不得有任何抵制的情绪、言语和行动。不得罢工闹事、打架，否则不论对错每次处以1000-2000元罚款，并承担一切后果和由此产生的经济损失。
2、乙方如不能按甲方工程进度以至影响工期，甲方有权将乙方清退出场，已完工程量按承包单价的50%结算工资，如因乙方原因不能完成的工程量，甲方有权按承包单价3倍发包给其他方。如乙方提出自动退场，甲方按乙方已完成工程量的50%结算给乙方。
3、因施工原因引起的质量不符合标准必须立即返工，直至符合约定质量标准为止，并承担由此产生的一切相关费用。
5、重视综合治理：严禁职工在工地打牌(包括麻将、扑克)或发生其他赌博行为，职工不得在工地打架，发生打架行为无论对错，均按每人每次处以1000元罚款。
6、进入施工场地必须佩戴好安全帽，否则每人次罚款20元。
8、由于本工程工期紧短，并对具体约定的2月21日进场人员有具体要求，双方约定22日开工必须保证有40人进行施工，并且要求乙方及班组长必须全天候住守工地跟班管理，有事需经甲方主管施工员同意后方可离开。未经同意或未按时回工地，每次罚款100元，从承包价款中扣除。
9、由于乙方未按双方约定保证施工人员按时到场，按缺少人数150元/人·天从承包款中扣除。
九、工伤安全事故处理。
1、工伤事故引起的医药事、陪护费、误工费总金额在伍千元以内(含伍千元)由乙方负责全部费用，甲方协助办理保险理赔。
2、工伤事故引起的医药费、陪护费、误工费总金额在伍千元以上时，属意外事故性质，由甲方与乙方各承担50%;如属乙方保护不到位或由于乙方人员违章操作性质，由乙方承担60%，甲方承担40%。
3、医药费、陪护费、误工费的计算以正规医疗机构发票和国家标准计算。
十、附则：
1、本工程一般不再签计时工，施工合同外所签的计时工按50元/工日进行计算。
2、上述合同约定若乙方违约，因工程进度、质量、安全施工等原因造成损失，全部由乙方承担一切责任，并且甲方可以随时对乙方处罚，直至退场或中止合同。
3、本合同系双方在平等、自愿的基础上签订，本合同的相关约定，属双方自愿商定条款。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决。
十一、其它：
乙方签订附件一《安全文明施工承诺书》书，该承诺书为双方协定条款，与本合同具同等法律效力。
本合同一式二份，甲乙双方各持一份，与安全合同及工地管理制度同时执行方可生效。帐目结清、款项付清失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
【精选】分包工程协议书三篇。
【精华】分包工程协议书三篇。
工程泥工分包合同篇六
总包单位：(简称甲方)。
分包单位：(简称乙方)。
由温州中强建设工程有限公司总承包的双屿客运中心立体停车库工程，因工程建设需要，现将其主体泥工分项部分委托乙方施工，为了明确双方责、权、利、保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》有关设计图纸技术资料等内容，经协商一致，特签定本合同。
一、工程名称：双屿客运中心立体停车库工程。
二、承包方式：包清工。
三、项目内容：
1、按照施工图纸、施工规范、施工技术交底、会审纪要、设计变更文件、甲方要求。
2、基础及主体结构砼浇捣(含垫层、垫层找平、桩灌芯、砼养护、钢筋保护层、一次性找平、电渣压力焊冲洗)。
4、一层地面(坡道等建筑物四周1米内零星项目)。
5、砌体含所有砌体、管道井砌体、配电箱处砌体、砌体养护、砌体电管边浇砼。
6、屋面(含所有砼浇捣、保护层)。
7、楼地面(含所有清理卫生、清理地面、楼梯踏步清理卫生、养护)。
工程泥工分包合同篇七
甲方：
乙方：
甲、乙双方在业主的同意下经友好协商，在公平、公正、诚实互信的条件下签订本合同。
一、工程名称：全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施bt项目工程。
二、工程地点：襄河镇杨桥工业园。
三、分包范围：全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施bt项目工程中附属的撇水沟护坡工程。
四、工期：约五个月。
五、承包方式：包工包料，发生在撇水沟护坡工程中的一切人、料、机费用乙方自理，乙方自负盈亏。需扣除公司管理费、税金等，且必须提供成本发票。
六、安全生产：一切与乙方有关的安全、质量事故乙方自行解决与甲方无关。
七、施工与验收：
1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受业主、监理、检测、甲方等有关部门的检查、检验。
2、乙方工程完工报甲方后自行组织相关部门验收。
3、乙方工程验收合格后需提供工程试验、原材检测报告，工序报验，施工日记等工程资料一式三份且装订成册。
八、计量与计价：
1、乙方已完成工程量，经验收合格后，再按工程实际量结算。若未通过业主单位验收，乙方必须无条件返工，甲方不支付乙方任何费用。
2、单价按甲方与襄河镇签定的全椒县襄河镇杨桥工业园基础设施bt项目工程《协议书》、《土地保证协议》一致。
九、甲乙双方未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自签定之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程泥工分包合同篇八
现甲方将新都华城1#、2#、3#、4#工程中的水电分项工程发包给乙方，为了明确双方的义务和责任，本着平等互利的原则，经双方共同协商鉴定本合同。
乙方按工程承包范围承包人工、机械、小型材料、灯具、配线、电钻、小型机具、扎丝等小五金材料，包括工期、质量、安全及施工全部安全。
本工程设计和变更范围内的分项工程。本工程包工不包料(小五金，小耗材除外)。
1.强电所有图纸范围内的施工内容，电线到总电电柜。
2.弱电只穿管不穿线。
3.给水到总阀门、排水到雨水井和污水井。
4.所有避雷施工工程。
1.甲方人员、设备。
甲方驻工地主管代表甲方履行本合同中约定的权利和义务，本工程中甲方的所有文件必须经甲方工地主管签署后方为有效，若甲方主管换人，需提前3天通知乙方。甲方工地主管授权工地的其他管理人员按合同规定对乙方的进度、质量、安全、文明施工、材料等进行管理，乙方必须无条件接受，有异议时找甲方工地主管确认。
2.乙方人员、设备。
乙方驻工地代表合同约定的义务。乙方的要求通知均以书面形式由乙方工地代表人签字后递交甲方，但其中对本合同的任何修订、工程决算款的审定等重要文件，需有乙方签字，若乙方工地代表换人，应提前3天通知甲方。乙方工地应配备其它管理人员1人，工人应按甲方指定工期保质保量完成任务。
1.甲方向乙方提供施工图纸1套，其它有关资料1套。
2.审核乙方编制的材料计划，并按计划及时组织材料进场，避免造成停工待料。
3.审核乙方编制的水电施工方案等，并应深入现场指导工作，对存在质量问题和不安全因素，隐患及时提出整改意见和措施。
4.认真做好各分部分项工程进度、质量、安全技术交底，并督促乙方按进度、质量、安全技术交底要求进行作业，发现有违章作业和指挥应及时制止，对有严重的险情应及时停止施工。
5.分层分项工程完成后应及时检查、验收对存在质量问题提出整改意见和措施，对乙方不执行整改或逾期不整改，可进行处罚。
1.遵守有关法律、法规和规定，乙方在施工过程中如违反有关法律、法规和规定，乙方将承担法律责任，并承担由此给甲方造成的一切损失。
2履行合同中规定的乙方有关权利和责任，按合同文件要求及施工图纸、图纸会审纪要、设计变更单、甲方的指令、施工及验收规范进行施工，如乙方未能完成或按期完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的相关损失。
3.负责采购配齐乙方施工时所需小型工具及个人劳动保护用品。
4.认真执行安全技术交底，必须严格督促乙方施工人员安全技术交底要求进行操作。
5.不违章作业，对违章指挥有权拒绝施工，并向上级主管部门报告。
6.对于未正式移交的已完工程，乙方应负责成品保护工作，期间如发生损坏或丢失，乙方应自行负责修复或赔偿。
1.合同承包金额暂定为人民币80万元(按实际完成工程量增加,减)。
2.合同承包金额是有乙方根据文件资料、工地现场条件、乙方自身水平等投标报价并经甲方确认的包工总价，包括文件资料规定工程分包范围内的所有人工费、材料费、机械费、管理费和利润等费用，并考虑了风险因素，结算时除合同约定的可调整内容以外均不作调整。
3.甲方有权决定增加零星项目是否由乙方施工，如甲方决定将以上项目委托给乙方施工，乙方予以配合并按时完成，价格按照合同约定条款计取，如乙方拒绝接受甲方指令，甲方将该项目委托给其它班组施工，差价由乙方负责。
4.结算方式按实际完成建筑面积计算。
5.单价按建筑面积每平方米26元计算。
1.本工程最低质量标准：按验收评定标准，评定结果合格。
2.乙方在现场必须有兼职质检员，遵守甲方的质量管理规定及验收条件。
3.乙方在每层分项工程施工完成后，应自检符合质量等级后通知甲方进行质检，质检符合要求后方可进行下道工序施工。
4.乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方检查、检验，为检查、检验提供便利条件，及时根据检查结果进行大面积施工。
5.保修期内乙方应做到服务周到、随叫随到、保证维修的质量及效果，乙方未能及时进场维修、不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好，经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有费用可以从甲方支付乙方的任何款项扣除，但不等于解除乙方任何应付的责任。
1.乙方应贯彻执行甲方的各项安全管理制度及规定，无条件的配合甲方努力打造安全生产、文明施工双优工地，从工人进场的入场安全教育开始抓起，对违章指挥和违章操作人员要严肃处理，如乙方在施工过程中因违反安全操作规程所造成的后果由乙方负责，如甲方提供的施工条件恶劣造成的事故由甲方负责。
2.乙方认同甲方的管理制度，乙方施工人员违反甲方相关规定，甲方有权按公司管理制度对乙方及施工人员进行处理、处罚。
3.甲方为规范工地文明施工，对乙方施工人员的安全帽、工作服，相关费用由乙方负责，费用总额从乙方进度款内扣除。
4.劳务公司等工人盗窃公司财务，给予当事人1000—3000元每次，罚款从当事人劳务公司或班组工程款中代扣。
1.甲方月中不发生活费用，主体预埋管5层施工完后甲方付给乙方已完成工程量总款的10%。
2.二次结构予埋5层完成付已完成工程量的10%，5层以上完成付到已完成工程量总款的20%。
3.给排水完成后付到已完成工程量总款的40%。
4.穿线、安装完成、初验合格后付到已完成工程量总款的80%。
5.经甲方验收合格后，办理确认手续后甲方再支付乙方至总价款的90%。
6.工程保修金为10%，保修金分三年三次进行支付，保修期为五年。
7.当乙方与其工人等发生纠纷时与甲方无关，若因上述情况而损害甲方利益，乙方必须付全部经济责任和法律责任。
1.因乙方原因中途退场，已完成的所有工程量按70%予以结算，乙方不得有异议。
2.乙方承包的项目完工后，应及时申报甲方验收及报送总结算，验收及总结算在一个月内完成。
3.乙方承包的工程量均根据施工图纸及现行定额计算规则按时计算，工程承包单价按报价表为准。
1.乙方不得将承包的工程分包或转包他人，若发现者，甲方有权终止合同，所造成的损失由乙方负责，乙方代表必须常住工地。
2.如乙方在施工时中途无故退场或由乙方造成的退场，甲方有权拒绝乙方任何条件，对其退场处理方法有甲方单方自行决定，所发生的经济后果(包括对甲方所造成的经济损失)由乙方负责。
3.甲乙双方在履行合同是发生争议，双方可协商解决，或由所在地主管部门解决、协商，调解不成时，双方均可向所在地人民法院提起诉讼。
4.乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，甲方有权在乙方工程款中扣除相应的款项，由甲方直接支付给乙方所属工人。
5.经甲乙双方协商一致，可以解除本合同，本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，签字即日生效，竣工验收双方工程款项交割完毕后自行失效。
1.乙方工人的安全乙方自己负责承担。
2.乙方必须配备一个带班管理，负责与甲方项目部沟通协调。
3.除工程设计变更外，其余单价不予调整。
4.甲方只提供乙方室内正常照明、手机充电、风扇等用电费用，乙方严禁使用电磁炉、热得快、电饭煲等大功率电器，若发现使用则按每次200元罚款。
5.乙方不提供税票。
甲方单位(章)。
甲方代表(章)。
工程泥工分包合同篇九
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包条例》的原则，按建筑工程施工合同基本条例的有关条款。为了确保工程施工质量、进度工期，经双方友好协商，甲方决定将向莆高铁福建永泰县高盖山隧道二衬工程分包给乙方施工。为了明确甲乙双方的权利义务、经济责任及内部经济责任承包合同管理的有关规定，双方自愿协调达成如下合同协议条款，并双方共同遵照执行。
工程名称：向莆高速铁路高盖山隧道二衬工程。
工程地点：福建省永泰县同安乡高盖山。
(二)消磨段,人工支模及搅捣砼，人工拆模;。
(三)左右洞连通过道;。
(四)斜井堵洞浆砌块石墙封闭;。
(五)杂工;(六)台车走空车跳板做;(七)30公分底板钢筋砼。
承包单价：(一)二衬综合价800元/米，及加宽道(6米台车)850元/米，其中地面砼90元/米，小边墙80元/米，挂防水布100元/米，水沟电缆槽及制作安装200元/米，不含盖板制作安装145元/米。
(二)消磨段，人工支、拆模灌砼1800元/米。
(三)左右洞通道，人工操作1300元/米。
(四)斜井洞口浆砌块乱石墙封闭100元/立方米。
(五)杂工：100元/天;(六)台车跳板空走每走1米10元;。
(七)30公分钢筋砼底板每米90元(钢筋制作安装另外议价)。(注：第六项目第七项目不含在二衬项目综合价在内，是另外分出计算)。
所有的工程施工需用的机具、设备和模具由甲方提供。
工程进度：在电器机械材料正常运转下，每个月必须完成200米以上(两部台车使用)。
水泥泵车由甲方派专人开(开泵车司机工资乙方出50%)。
采用包工不包任何材料及机具设备。
工人进场甲方先支付人民币3000元作为生活用具及进场费，日常施工人员按10天支付一次工人生活费，每人每日为20元计付。
所有工程进度甲方必须一个月结算工资，每月某日结算工程量价款。每月某日付清前月30天的工资(同时扣回前一个月的工人生活借支)。
每月所有进度款甲方必须全部按90%支付，压住10%的工程款等乙方向甲方所承包的工程量完成结算后一个月内全部支付清楚。
甲方职责。
4.1在泵车、台车、坏的情况下耽误时间按3天以上计算，每天甲方必须赔偿乙方14天工误工补贴。
4.2甲方提供施工图纸技术交底及施工放样质量检测，监督下达进度计划。
4.3按合同的约定验收项目进度及付款条款。
4.4负责施工现场总体协调，负责不同的班组发生纠纷协调。
4.5负责工人住宿生活用电、用水及工人上下班车辆接送。
乙方职责。
5.1严格按照业主甲方提供设计文件、技术规范的要求进行施工。服从甲方管理、监督、安排和指挥。
5.2必须精心组织施工，积极配合甲方完成下达的`施工计划。
5.4必须做到样样项目工程合格及争取优良工程。
双方对协议条款的理解完全一致，执行期间有其他争议时，应协调解决。
本合同自双方代表签字后生效同，至工程竣工验收交工完，结清工程款后自动失效。
本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，复印件无效。
甲方代表：乙方代表：
证件：证件：
联系电话：联系电话：
____年____月____日：
工程泥工分包合同篇十
____，以下简称分包方。
双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成____工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。
_______.
第三条工程范围。
_______.(可用列附表办法)。
第四条质量标准。
_______.(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条承包方式。
_______(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
本工程包价计人民币____元整。
本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。
第八条付款办法。
第九条工程期限。
按本合同第三条规定的工程范围自__年__月__日开工至__年__月__日止全部完工。
第十条中间交工。
本工程项目范围内的______工程，自__年__月__日开工于__年__月__日开工于__年__月__日完成交工。
第十一条双方联系制度及协作办法。
_________.
_________.
第十三条违约责任。
_________.
第十四条特殊条款。
_________.
第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。
第十七条。
总承包方：________。
负责人：________地址：________电话：________。
分包方：________。
负责人：________地址：________电话：________。
__年__月__日订立。
工程泥工分包合同篇十一
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
甲方将宜昌澳卡建材科技有限公司整体耐磨地坪劳务承包给乙方施工，为搞好本工程 ,严把质量关，在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料控制等方面，为明确责任，双方平等自愿商定达成以下协议：
1、本工程承包方式：甲方以包工包质量包进度包安全大包干形式承包给乙方施工。
2、本工程承包范围包括：包干单价中包含汽油、照明灯具、防护用品、防署防寒、雨具、劳保福利和所有医药费用。另外，乙方有义务配合甲方迎接各级领导来工地检查的配合工作。
本工程大包干单价：本工程耐磨地坪施工2.70元/m2,水泥收光2.00元/m2。承包范围为澳卡公司的所有工程工地范围。
施工期限：2012年2月12日――2013年2月12日 (为期一年)双方约定不论农忙和工地多少情况如何，乙方必须保证至少有8---10人到场施工，工地多时合理调配施工，不能出现缺人现象。
工程进场支付每人每天四十元生活费用，施工机器油料费用0.20元/m2，完工面积确认后一次性支付至施工总费用的80%，余额20%在2013年春节前付至总施工费用95%，5%作为工程质量保证金。
1、按照业主或总包要求施工，严格执行“施工验收规范”和“质量检验评定标准”，确保工程质量达到优良标准。即：表面平整光滑、无马蜂窝及明显色差等现象。
2、按甲方制定的工程工期、质量、安全要求，合理安排、调剂和组织施工技术力量和生产工人。若甲方按施工组织计划需要采取24小时施工制，乙方必须组织好施工班组施工。
3、乙方必须保证各工种紧密配合，互相协作，搞好工种衔接配合，合理组织交叉作业，服从工地统一计划、安排，需要连续作业施工或突击施工的工作，必须按期优质完成，否则乙方承担由此引起的相关工种施工班组停工、误工损失费。
1、严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵纪守法，维护工地利益和秩序，搞好宿舍卫生。
2、全部带好身份证等证件外出就业证件，不带身份证工伤事故不得报销任何费用，不准收留在逃刑事犯，不准雇用童工和不能从事建筑工作及带病的人员，违者处以罚款外，立即职退工作，不准留宿外来人员。
3、完工时做到工完场清，节约材料，严禁浪费。每施工完一层(段)，上一施工层(段)必须清理干净。
1、乙方保证组织对本班组人员经常进行安全生产技术交底，安全文明教育。
2、甲、乙双方应重视安全，甲方必须加强安全管理，完善安全规程制度，作好安全设防。乙方有权拒绝违章指令，有权拒绝使用不符合安全规范的材料、设备。
3、对违反操作规程不注意自身的安全所造成的事故，后果由乙方班组负责，项目部不承担任何责任。(具体遵守照安全合同)
4、非专业人员不得用工地任何机械设备，由此造成安全及损失由乙方负责。
5、乙方人员必须遵守工地各项规章制度，严格执行国家《安全生产操作规程》及《建筑工程强制性条文》。班组各行其是必须协调好各工种的施工环节，不人为制造安全隐患和安全事故，切实搞好安全生产。
甲方：
1、提供乙方施工人员工伤保险，并承担保险费用。
2、提供乙方施工时的临时设施及施工用水、用电、食宿场所。
3、协调有关工种各班组间的衔接关系、保证工地所须机器及配件。
4、公布工地各项管理制度，对工程进度、质量、安全、文明施工、材料等进行检查、督促。
5、对乙方违反各种管理制度人员，违反操作规程，违反安全生产、文明施工规定，对工程质量粗制滥造、浪费材料、没有技术且不服管理的人员，违法乱纪人员有权批评教育、按章处罚、甚至清退出场或送交有关部门处理。
乙方：
1、乙方施工人员年龄必须保证在18周岁至50周岁，身体健康，思想素质好，遵纪守法，维护甲方的形象及利益，技术工种必须是具有一定水平的熟练技工。
2、乙方必须严格按照施工图要求施工、国家施工及验收规范、甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工。乙方人员进入施工现场后，必须接受甲方施工管理人员的管理和监督，服从安排，听从指挥，熟悉并遵守甲方的有关规章制度，严格按施工操作规程施工，若因乙方违规操作造成上级各主管部门对甲方进行罚款，其一切损失及费用均由乙方全部承担。
3、乙方负责对进入现场的施工人员进行安全教育，并严格执行安全操作规程，加强安全生产，凡未经安全教育，一律不准上岗，乙方非操作人员不得擅自操作各种机械、电器设备，违者后果自负。
4、在施工期间，由于乙方原因所造成的任何纠纷，一切责任和费用均由乙方承担，甲方只参与协调处理。
5、文明施工，做到场地无乱堆、乱放材料现象，对施工中清理的碎渣、包装箱、纸屑等要及时清扫，并按甲方指定的地点堆放，做到工完料净场地清。
6、养成良好的职业道德，节约材料。对浪费材料、乱丢、乱放者，甲方视情节轻重予以罚款。对偷盗材料者或发现偷盗隐瞒不报者，甲方将按材料实际价值10倍予以重罚。
7、严禁在工地打架、斗殴和赌博。凡动手打架者，不论有理无理，每人次罚款1000元，未经甲方许可，不准留宿外来人员，不得在厕所以外其他地方大小便，否则，除责令清扫外，每人罚款100元。
8、乙方自用劳动工具(包括小型机具、个人工具)、劳保用品、病事假补助等均由乙方自理。
9、乙方对上报计划所申购的材料负责，若申报浮夸造成浪费，其损失由申购人全部承担。
10、严禁分包或转包，如乙方擅自将所承包项目转包给他人，甲方有权解除本合同，并不向转包人履行任何支付义务，乙方负责在三日内将转包人清退出场，一切费用和责任由乙方承担，转包人每逾期一天退场，乙方向甲方支付违约金壹万元人民币，因此导致工期延误时，由乙方承担违约责任。
1、服从甲方管理人员安排、调度。服从甲方和有关人员对工程质量、进度、的安全生产、文明施工进行监督、检查、评比，不得有任何抵制的情绪、言语和行动。不得罢工闹事、打架，否则不论对错每次处以1000-2000元罚款，并承担一切后果和由此产生的经济损失。
2、乙方如不能按甲方工程进度以至影响工期，甲方有权将乙方清退出场，已完工程量按承包单价的50%结算工资，如因乙方原因不能完成的工程量，甲方有权按承包单价3倍发包给其他方。如乙方提出自动退场，甲方按乙方已完成工程量的50%结算给乙方。
3、因施工原因引起的质量不符合标准必须立即返工，直至符合约定质量标准为止，并承担由此产生的一切相关费用。
5、重视综合治理：严禁职工在工地打牌(包括麻将、扑克)或发生其他赌博行为，职工不得在工地打架，发生打架行为无论对错，均按每人每次处以1000元罚款。
6、进入施工场地必须佩戴好安全帽，否则每人次罚款20元。
8、由于本工程工期紧短，并对具体约定的2月21日进场人员有具体要求，双方约定22日开工必须保证有40人进行施工，并且要求乙方及班组长必须全天候住守工地跟班管理，有事需经甲方主管施工员同意后方可离开。未经同意或未按时回工地，每次罚款100元，从承包价款中扣除。
9、由于乙方未按双方约定保证施工人员按时到场，按缺少人数150元/人·天从承包款中扣除。
1、工伤事故引起的医药事、陪护费、误工费总金额在伍千元以内(含伍千元) 由乙方负责全部费用，甲方协助办理保险理赔。
2、工伤事故引起的医药费、陪护费、误工费总金额在伍千元以上时，属意外事故性质，由甲方与乙方各承担50%;如属乙方保护不到位或由于乙方人员违章操作性质，由乙方承担60%，甲方承担40%。
3、医药费、陪护费、误工费的计算以正规医疗机构发票和国家标准计算。
1、本工程一般不再签计时工，施工合同外所签的计时工按50元/工日进行计算。
2、上述合同约定若乙方违约，因工程进度、质量、安全施工等原因造成损失，全部由乙方承担一切责任，并且甲方可以随时对乙方处罚，直至退场或中止合同。
3、本合同系双方在平等、自愿的基础上签订，本合同的相关约定，属双方自愿商定条款。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决。
乙方签订附件一《安全文明施工承诺书》书，该承诺书为双方协定 条款，与本合同具同等法律效力。
本合同一式二份，甲乙双方各持一份，与安全合同及工地管理制度同时执行方 可生效。帐目结清、款项付清失效。
工程泥工分包合同篇十二
甲方：
乙方：
为了保证工程施工的顺利进行，经甲、乙双方协商对分项工程施工达成工程劳务分包合同条款如下：
2、建筑面积：平方米;。
4、合同价款：本合同采用固定单价合同形式，即人工费元/平方米;。
5、质量要求：达到国家标准要求;。
6、拨款方式：
二、甲方责任。
1、负责办理开工前的各项审批手续，确保施工正常进行;。
2、负责协调与建设、监理、质量监督、安全生产管理等各部门的关系;。
6、负责工程施工调度，协调各工种之间关系，确保施工有序进行;。
8、有权对不按要求发放人工费的分包人进行统一管理，为个人直接发放人工费。
三、乙方负责。
2、负责按甲方要求及时组织施工人员进入施工现场：
3、负责每日在部署施工任务时对施工人员进行安全生产教育;。
4、负责为施工作业人员发放统一的服装，为每一个施工人员配备合格的安全帽;。
7、负责本工种施工作业现场的安全生产、环境卫生管理工作，对施工所产生的边角料按项目部要求进行统一存放，对作用现场及时清理。
8、承担本工种安全生产事故的一切责任。
上述承包合同签定后，双方应认真履行，具有法律效力。合同未尽事宜，双方再行商议。
此合同一式叁份。甲乙双方各壹份，另壹份报公司存档。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
工程泥工分包合同篇十三
三、发包单位：（甲方）。
四、承包单位：（乙方）。
五、工程承包项目：甲方将道外二十道街危房改造地下车库消防电及电气工程发包给乙方。
六、开竣工时间：开工年6月15日。计划竣工年10月31日。
七、承包费用：以定额人工费计算方式为依据。参照定额标准，执行年哈尔滨市建委下发人工费调差3号文件。以定额人工费（a）×1。2为工程承包费用。
八、机械费：承包工程所用的机械设备由乙方自备，应由甲方按定额机械费支付乙方。如甲方提供机械，由乙方承包机械费中扣除。
九、工程质量：
1、乙方按黑龙江省哈尔滨市消防验收规范施工，按小区的工程质量标准验收。
2、工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程承包费用，所发生的一切费用均由乙方自负。
十、工程款拨付方式：甲方按每月工程进度，工程质量（月结算）支付乙方70%承包费用，包括机械费用，余下的部分待交工验收后一次付清。
十一、材料供应：施工中所有材料均由甲方供应，乙方根据工程形象提前一周将材料计划报予甲方，如甲方不能及时将材料进场，而影响工程进度，由甲方负责（包括人工费）。
十二、工程预算、结算由乙方参加编制并参加结算。工程结算由甲方组织乙方各预算员与建设单位或审计部门核对最终完成结算工作。施工过程中进度内业报经营部门审核后方可报到甲方，甲方应按工程形象拨付当月工程款。
十三、关于相关费用问题：
1、乙方与土建发生的配合费用由甲方解决负担。
2、临时设施费按相关定额计取。
3、工程套项黑龙江省（哈尔滨市）建设工程预算定额套用，或消防定额没有的可参照其他相关定额。
4、工程的验收由甲方牵头，由乙方协助，一切费用由甲方负责。
5、工程施工中如发生意外伤亡事故由双方负责，甲方承担50%，乙方承担50%。
6、以上原则性规定，具体项目如特殊情况以承包合同条款为准，以上规定自签发之日起执行。
7、签字盖章后，法律生效。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
xx年x月x日。
工程泥工分包合同篇十四
工程分包合同是指承包商为将工程承包合同中某些专业工程施工交由另一承包商(分包商)完成而与其签订的合同。让我们一起来看看吧，下面是小编帮大家整理的工程专业分包合同范本，希望大家喜欢。
发包方：___________村民委员会(以下简称甲方)。
承包方：_____________________(以下简称乙方)。
为了农业科学技术的推广，改变传统陈旧的农业耕作形式，甲方将集体所有的农用耕地承包给乙方，用于农业科技的开发应用。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲乙两方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本合同，共同信守。
甲方经村民会议同意并报乡人民政府批准，将位于_________乡______村面积_________亩(具体面积、位置以合同附图为准)农用耕地承包给乙方使用。土地方位东起_________，西至_________，北至_________，南至_________。附图已经甲乙两方签字确认。
1.土地用途为农业科技园艺开发、推广、培训、服务及农业种植和养殖。
2.承包形式：个人承包经营。
该地承包经营期限为____年，自_____年____月____日至_____年____月___日止。
该地上有一口深水井，在合同有效期内，由乙方无偿使用并加以维护;待合同期满或解除时，按使用的实际状况与所承包的土地一并归还甲方。
1.该土地的承包金为每亩每年人民币_____元，承包金每年共计人民币_____元。
2.每年_____月___日前，乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。
(一)甲方的权利和义务。
1.对土地开发利用进行监督，保证土地按照合同约定的用途合理利用。
2.按照合同约定收取承包金;在合同有效期内，甲方不得提高承包金。
3.保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。
4.协助乙方进行农业高新技术的开发、宣传、褒奖、应用。
5.按照合同约定，保证水、电畅通，并无偿提供通往承包地的道路。
6.按本村村民用电价格收取乙方电费。
7.为乙方提供自来水，并给予乙方以甲方村民的同等待遇。
8.在合同履行期内，甲方不得重复发包该地块。
(二)乙方的权利和义务。
1.按照合同约定的用途和期限，有权依法利用和经营所承包的土地。
2.享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建、购置财产的所有权。
3.享受国家规定的优惠政策。
4.享有对公共设施的使用权。
5.乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。
6.乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务。
7.保护自然资源，搞好水土保持，合理利用土地。
1.在本合同有效期内，乙方经过甲方同意，遵照自愿、互利的原则，可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。
2.转包时要签订转包合同，不得擅自改变原来承包合同的内容。
3.本合同转包后，甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。
1.本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙两方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。
2.在合同履行期间，任何一方法定代表人或人员的变更，都不得因此而变更或解除本合同。
3.本合同履行中，如因不可抗力致使本合同难以履行时，本合同可以变更或解除，两方互不承担责任。
4.本合同履行期间，如遇国家建设征用该土地，甲方应支付乙方在承包土地上各种建筑设施的费用，并根据乙方承包经营的年限和开发利用的实际情况给予相应的补偿。
5.如甲方重复发包该地块或擅自断电、断水、断路，致使乙方无法经营时，乙方有权解除本合同，其违约责任由甲方承担。
6.本合同期满，如继续承包，乙方享有优先权，两方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。
1.在合同履行期间，任何一方违反本合同的约定，视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和合同未到期的承包金额的20%支付对方违约金，并赔偿对方因违约而造成的实际损失。
2.乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日未支付租金，则甲方有权解除本合同。
3.本合同转包后，因甲方的原因致使转包合同不能履行，给转包后的承包方造成损失的，甲方应承担相应的责任。
本合同履行中如发生纠纷，由争议两方协商解决;协商不成，两方同意向_______________仲裁委员会申请仲裁。
附:土地平面图。
发包方：(盖章)_____________。
承包方：(签字)_____________。
法定代表人：(签字)_________。
签约日期：_______年___月___日
签约地点：__________。
工程泥工分包合同篇十五
甲方：
乙方：
根据甲方需要,甲方将大成街----淮河路打通工程第一标段内工程的土方工程分包给乙方挖运、卸至乙方的弃土场，根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法和《建设工程质量管理条例》以及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，及其他相关法律与法规和规定，经甲、乙双方平等协商，特签下本协议供双方共同遵守执行如下：.
1、工程名称:大成街----淮河路打通工程第一标段。
2、工程地点:哈尔滨市南岗区哈尔滨体育学院。
3、工程范围:大成街----淮河路打通工程第一标段土方。
4、承包方式:乙方包机械,包安全,包质量以及文明施工，不包括含税金工程。
5、工程造价计量：根据甲方设计图纸及现场实际发生工程量及有关规则执行计算土方工程量经双方确定，在施工过程中应服从甲方现场人员指挥,施工中所有土石方四周应由甲方负责测量放线并指挥顶点标高或书面交底给乙方施工,乙方应按甲方指定标高施工,并按有关规定允许偏差+-10cm，土石方挖运包干单价为18元/m3。
6、质量要求：
(1)工程质量应符合现行国家工程质量验收规范、国家、行业、地方和甲方的施工技术标准规范,施工设计图以及相关技术文件要求。
7、安全要求：
乙方在施工挖运土石方时,乙方由于自身条件造成安全事故甲方慨不负责，全部由乙方负责。甲方提供宿舍及机械停滞场所，乙方负责看守值班机械设备,如有遗失甲方慨不负责，全部由乙方负责。
8、工期进度：
第一标段在施工挖运土方不分昼夜，允许能施工情况下必须施工,应服从项目部管理人员指挥。
9、工程款支付结算：进场开始施工作业后,每10天按实际完成进度工程量的80%付款给乙方，待项目工程完成后30内结付清该项目所有工程款。
10、双方责任：
甲方责任：
(1)：甲方提供相关图纸.技术资料及现场测量标高基线。
(2)：负责及时办理进度款支付及结算。
(3)：编制总体施工进度计划及安全文明施工组织设计质量计划。
(4)：负责工程质量的检查与验收。
(5)：负责与业主和监理的日常联络。
(6)：协调指导监督施工现场各方面工作。
乙方责任：
(1)：指定专人负责该工程协调工作，服从甲方工地代表的管理人员指挥及监督，乙方应按甲方要求进度完成，根据现场实际情况抓紧时间完成，由于甲方原因造成停工，根据实际情况，工期顺延。
(2)：由于乙方原因造成停工误工期，甲方有权吊销合约责令退场，甲方将乙方存下所有及20%款项另寻车队施工。
(3)：严格遵守甲方施工现场的各项规章制度，严禁违规操作，确保安全。
(4)：乙方机械设备增减进退出场要听从甲方的指令和调配。
(5)：乙方由于自身条件造成安全事故全部由乙方负责。
11、其他事项:。
(1)本合同未尽事宜.经双方协商另订补充协议与本合同具同等法律效力。
(2)本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，本合同自签订字之日起生效，本工程验收合格，结算款付清后合同自然终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程泥工分包合同篇十六
以下简称分包方____。
双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成____工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。
第一条工程名称____。(指分包部分之工程名称)。
第二条工程地点____。
第三条工程范围____。(可用列附表办法)。
第四条质量标准____。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条承包方式____(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。
第七条工程包价本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。
第八条付款办法。
第三条规定的工程范围自________年____月____日开工至________年____月____日止全部完工。
第十条中间交工本工程项目范围内的___工程，自________年____月____日开工于________年____月____日开工于________年____月____日完成交工。
第十一条双方联系制度及协作办法______。
第十二条关于工程保密办法______。
第十三条违约责任______。
第十四条特殊条款______。
第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。
第十七条合同附件总承包方：负责人：____地址：____电话：____分包方：负责人：____地址：____电话：________年____月____日建筑工程分包合同书模板三总包方(甲方)：____________________________地址：____________电话____________代表人：____________分包方(乙方)：____________________________地址：____________电话____________代表人：____________依照《中华人民共和国法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目。
一、工程名称：________________。
二、工程地点：________________。
三、分包工程范围及工程量(附预算书)。
四、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
第二条工程结算。
第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产。
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条生活管理。
一、乙方工人进场后，食宿问题由乙方自理。
第六条分包工程人工费单价。
第七条材料管理活完料净，保持现场整洁。
第八条施工机具。
一、大型工具由乙方负责。
二、手工操作工具，由乙方负责。
第九条现场管理。
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作。
三、分包人员要保持相对稳定。
第十条违约责任。
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
第十一条附则。
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第()项解决：
(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，
(2)向人民法院起诉。
二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____备案。
三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
四、双方商定的其他条款：
1..略。
2..略。
第十二条合同附件及有效期。
一、合同附件：
1.工程预算书;。
2.略。
二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
总包单位：__________。
代表人：________。
________年____月____日。
分包单位：______________。
代表人：________。
________年____月____日。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/15636607.html】
