合同作为商业交易的基础,保障了交易的顺利进行和双方的权益。在签订合同时,应当明确各方当事人的权利和义务,避免模糊和不明确造成后续纠纷。合同的监督和检查应加强,以确保合同权益得到充分保障。
民居木工合同篇一
甲方:
乙方:
根据施工需要,甲方将________工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。
四、工程内容:
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式:
1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。
2、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求:
严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。
1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。,漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款200元。
七、施工工期:
乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式:
九、工程管理双方责任:
a、甲方责任。
1、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;。
2、提供外脚手架及安全防护网;。
4、及时将支模用的材料供应至现场;。
5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收;。
6、根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;。
8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;。
9、按合同约定进度支付工程款。
b、乙方责任。
2、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;。
3、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计;。
5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;。
8、因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失。
9、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;。
10、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处100元罚款,情节严重者扭送公安机关处理。
11、合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款200元以上。
12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可。
13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。
14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担。
15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。
16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以50元罚款。
17、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的工程款不作结算。
十、工程变更:
增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,可协商签订补充协议。
十一、保修责任:
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另派请人保修,费用在保质金中扣除。
本协议一式两份,双方各执一份,签订之日起生效。
甲方:________乙方:________。
签约地点:
签约日期:________年________月________日
民居木工合同篇二
甲方: (发包方)
乙方: (承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的木工工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式:承包人包清工。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
1完工后,支付工程款的 %给乙方,完工后支付工程款的 % ,整体竣工验收合格后支付 %。
2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、乙方承包内容:(见合同附件)
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,乙方要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款20 %支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
民居木工合同篇三
发包方(甲方):
承包方(乙方):
1、工程名称:。
2、工程地点:
3、结构形式:砖混结构。
4、以图纸建筑面积计算,每平方米元。
为了明确责任,按质量完成建筑工程,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等现行法律,结合本工程具体情况,经双方协商一致。签订如下协议共同遵守。
一、承包方式用工期。
1、本工程人工费清包工包干:木工工程按实际图纸面积计算。
2、开工日期:工程自月月竣工验收。
二、支付与结算。
木工工程按工程进度分批付工程工资,根据完成量工程款按%支付工程款,全部完工后其余尾款待工程验收后结清。
三、工程施工。
本工程严格按照图纸设计和相关规范、国标要求进行施工,不得任意变更设计,必须经甲方签认后生效。
四、外架搭建主体有清包工木工完成工程。
五、双方责任:
甲方:开工前应交乙方施工图纸二份,负责施工过程中产生的损耗。
乙方:
1、严格按照施工图纸和技术说明进行施工,确保施工质量,按照规定的时间如期完成交付工程。
2、工程质量不符合合同要求,返工均由乙方承担所有损失,工程拖延一天向甲方支付工程款的1%作为违约金。
六、安全文明施工。
乙方按有关规定,采取严格控制的安全防护措施,并按照国家法律承担因此发生的费用。
七、安全要求。
1、乙方必须按照公司安全管理要求及时对职工进行安全教育,包括安全书面和口头底、岗前交底。
2、如发生安全事故,应立即上报甲方,事故责任损失在20xx元以内的由乙方自负;在20xx元以上,根据事故原因由甲乙双方协商负责;但事故的日常工作由乙方负责。
3、乙方必须本着以人为本的原则,教育职工自觉遵守安全操作规程,不得违背指挥和违章作业,有安全隐患的及时修正。
八、本工程二次结构由清包工整体施工完成。
九、附则。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,经签字后即时生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
民居木工合同篇四
发包方:苏州市春业建筑工程有限公司xx项目部(以下称甲方)
承包方: 木工班组承包人 (以下称乙方)
“依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。” 经甲乙双方共同协商,就 木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致,特订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
第二条 工程承包单价、范围及要求
工程承包单价:
按建筑面积/m2进行费用结算(坡屋面按水平投影计算增加工程量);合同价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。
承包范围及要求:
1、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作(包括辅助材料)。包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等,并包括夜、雨天加班费用。
2、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线),多层顶板支撑板带。
3、根据设计图纸或模板翻样图加工模板,安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理,浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装,安装完毕模板内垃圾的清理,墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打,修补等。模板每两层刷一次隔离剂。
5、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10mm以内,模板的周转使用时要将表面清洁干净,以保证砼的外观质量。
6、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
7、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
8、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。
第三条、工程工期
1、工期要求:天。年月月开工, 年
如甲方原因造成工程不能正常运行,由甲方负责,如因乙方原因造成工期不能满足要求,由乙方负责并赔偿甲方损失。
2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划(并报甲方审核后照进度计划严格实施),并执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
3、若延期一天工期,罚款元;
第五条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准,力争优良。
第六条 甲方责任和义务
1、 负责统一制定各项管理目标,对工程质量、工期、安全生 产、文明施工监督、检查和验收。
2、 协调现场工作关系。
3、 根据工程进度情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产 需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。
4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款,
5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三保”设备,有关代支费用由乙方全额承担,费用从当月预借款(生活费)中扣除。
第七条 乙方责任与义务
1、 遵守国家政策和法律法规;遵守建筑单位(业主方)、监理 单位和甲方的相关规章制度,文明施工,做好上岗前的安全培训、教育工作,防止事故发生,并做好环境和职业健康安全、劳动保护等“三级”教育工作。
2、 严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计,精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。
件的原件交给甲方统一管理,以便备查。
4、 服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有 关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。
5、 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程 部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。
6、 按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。
7、 按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》,并按合 同所约定的条款,按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案,每月25日交于甲方资料员处),并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。
8、 为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品 (如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品),违反规定时按相关制度处罚。
9、 进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练 等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员进场施工;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、 甲方在资金暂时不到位时,乙方应尽量对其施工人员做好 解释工作。若未按期拨付工程款,甲、乙双方共同协商解决。
第八条 履约保证金的缴纳及返还
1、为有效履行该工程劳务承包合同,在签订本劳务承包合同时,乙方自愿向甲方缴纳该工程承包额的10%作为履约保证金,计 元,其中质量保证金4%,工期保证金2%,安全保证金4%。(此履约保证金不计息)。
2、 该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保 障。
3、 履约保证金的返还:主体竣工验收合格后返还。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1、 甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明 施工、环境保护以及相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及相关规章制度,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全 施工标准进行施工;在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全事故,乙方应按有关规定立即报告甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、 乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部 门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
4、 加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境, 限制由施工工作引起的噪音或其它污染;避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。
第十条 材料、设备的管理
1、木工班使用的材料服从项目部分配的材料领取(但必须办理有关手续签字后)使用。方木、竹木模板必须计算报项目部审批后开锯配模但不得随意乱锯。如发现乱锯的按材料的5―10倍罚款。铁钉及铁丝等材料由乙方自行解决。
2、周转材料为工程施工中的一个重大投资环节,所以对周转材料的合理利用是对工程成本控制的重要环节;对于周转材料中的易耗品实施限额管理,扣件损耗量规定为1%、u形卡损耗量为3%、山形卡损耗量为3%,超出部分由班组按市价赔偿。
3、严禁使用钢筋头支模,木工使用的定位筋必须经项目部审批后到钢筋班领取。
4、乙方自备材料、设备,根据工程进度需要,由乙方有计划的自行安排。
第十一条 结算办法及付款方式
按月进度拨付已完工程量的工程款70%;甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费 1500元/人,负责人5000元.根据苏州市对农民工工资的管理规定精神,乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);余款在工程竣工验收合格后(由乙方与有关审计部门审核后的数量为准),除留质量保修金5%,其余工程款在国家规定的保险期满后一次性付清。
第十二条 施工验收
1、 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。 施工完毕,甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷,乙方应无条件无偿维修。
2、乙方应配合甲方对其工作进行验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。
第十四条 保险
1、 保险费用由乙方负责。
2、 保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少 损失;所发生的费用由乙方承担。
第十五条 争议
1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉 。
2、发生争议后,在甲乙双方未协商一致时,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果。
第十六条 不可抗力
1、 人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2、 人力不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方现场负责人,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施,为减少损失而采取措施发生相关费用由甲乙双方负责。
3、 因不可抗力事件延误的工期相应顺延。
第十七 补充条款
1、施工用电:甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。
2、乙方所有与甲方发生的资金来往、均由工区项目部门有关人员审核签字后报工程项目承包人审批后方可到财务办理付款。
3、乙方跟不上项目部制定的进度,甲方帮助找人按每人500元/天计算。
4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担,并在当月生活费中扣除。
5、在施工过程中,由于乙方原因,造成中途退场或甲方被迫更换施工班组,则按协议价的50%与乙方结算。
6、乙方与甲方项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。
第十八条 合同份数
本合同一式肆份,总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份 ,甲、乙双方签字 、盖章生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
负责人: 负责人:
订立时间: 订立时间:
民居木工合同篇五
总包单位:__________________(简称甲方)。
分包单位:__________________(简称乙方)。
经甲乙双方协商决定,现将工程承包给乙方施工。为明确甲、乙双方各自的责任,经双方一致协商,特签定此合同书,具体内容如下:
1、乙方要严格按甲方要求的工期及质量完成生产任务,如不能按要求完成或造成质量事故,甲方有权要求乙方按价赔偿且可单方面解除劳务合同。杜绝安全隐患,防止安全事故的发生。乙方不得违章作业,要遵守甲方现场的规章制度,做好现场生活区、工作区的文明施工。
2、进场时间:
3、按照图纸施工,按黑龙江省地方现行标准及技术质量交底检查验收。
4、承包方式:包工不包料(不发生计时工)。
5、承包范围:该工程所有砼工程的施工(包括振捣、找平,不包括预制过梁、木砖等小型预制构件)。
6、承包单价:按砼量计算(1、铲车上料_________元/m;2、人工上料_________元/m;3、商品砼_________元/m)。
7、质量要求:符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(_________)及相应的地方标准中的优良标准。达不到该标准扣乙方承包总金额20%工程款。
8、工期要求:_____年____月____日至_____年____月____日。因乙方原因造成工期拖延,每天罚款_________元,并承担其它相应经济损失。因甲方原因(如停水、停电、材料供应不及时)造成拖延工期,工期相应顺延。
9、结算方式:分期付款:二层主体完按实际工程量付工程款的70%,拆模后经检查验收合格后方可付剩余的_________%工程款,以上层每两层完按实际工程量付工程款的_________%,拆模后经检查验收合格后方可付剩余的_________%工程款。每次支付工程款时须经项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、材料员、保管员签字认可。
10、处罚条例:乙方应按现行黑龙江省地方现行标准及技术质量交底进行施工,如经甲方验收达不到合格标准要求按如下条款进行处罚:
1)每发现一处涨模,除将涨模处剔凿达到要求外罚款_________元。
2)每发现一处模板下沉现场,罚款_________元并返工处理。
3)模板截面尺寸应符合设计要求和质量检查验收规定。如不符合要求每发现一次罚款_________元并返工处理。
4)木工支模板要按计划下料少剩短头,如发现有短头不用而用大张板,每发现一处罚款_________元。
5)需要切割整张板、整根木方,要得到甲方现场项目经理、工长及技术员的同意,如发现不经甲方认可的切割整板、整方,每切割一张整板罚款_________元,每切割一根整方罚款_________元。
6)按预算领取钉子、脱模剂、胶带,不得随处乱丢。如发现超预算或随处乱丢每发现一次罚款_________元。
7)拆除模板按指定地点堆放整齐,如乱丢乱放每次发现罚款_________元。
8)必须服从甲方领导及指挥,如不服从管理每次罚款_________元。
11、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,自甲、乙双方签字盖章时生效。
12、本合同未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
民居木工合同篇六
乙方:
经甲、乙双方协议,甲方__承包给乙方,五、六楼层给排水装修工程。
1、包工、包料、包质量、包施工安全。
2、装修工艺的所有尺寸,规格、样式一切严格按照施工图制作,除局部现场特殊情况双方调整方案之外。
3、如有不符合工程质量问题一切后果和费用全部由乙方负责。
4、所有工程保质期限为1年。如未达到1年内的施工质量出现问题,全部由乙方免费维修及返工,除人为因素损坏之外。
5、质保金为总结算的金额5%。
6、工程进度,20xx年8月12日进场至20xx年11月30日完工,其中单项施工组织计划由项目部周计划安排。
7、工程单价按地面占地面每平方米包工单价5.5元,卫生间主材每间230元计算。合同外工程量最终现场据实结算为准。
8、工程内容:五六楼、卫生间、公共卫生间、浴缸给排水、室内循环冷热给水管到空气源热水器接通正常使用为止,卫生间排气管,五六楼洁具浴缸由乙方安装,安装费用待定。
9、工程质量:卫生间、浴缸给水管经过加压验收合格后,甲、乙双方签字为准。不合符质量验收标准,由乙方无条件返工,材料自理。
10、付款方式:每月按形象进度款50%付款,总工程竣工验收后,甲方付乙方总工程款70%,余额结算后三个月付清。
11、工程进度计划必须按照甲方月或周计划进行。由甲方编制工程进度表。
如有违规操作未按进度计划进行,在本月形象进度款扣除:具体奖罚金额在月或周计划决定,开会确定为准。
此协议从签订之日起生效。甲、乙双方各一份。
甲方:
乙方:
年__月__日。
民居木工合同篇七
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其它相关法律、法规,遵循平等、自愿和诚信的原则。
一、工程名称:东平县彭集镇彭集商贸新城一期
二、工程结构类型及规模:框架结构。
三、工程面积:一期六栋
四、承包范围:
1、单项包人工、包材料工程。
2、乙方提供现场一次结构和二次结构所有木板、木方、大小螺杆、螺帽、步步紧、三星扣、大小电锯、电焊机、钉子、铁丝、脱木漆、胶带、内架塔、拆等木工所用的一切人工及材料(除钢管、扣件、顶丝、二次结构人工由甲方负责),其余由乙方提供。
3、木工班组要层层清理现场,如果不按时清理,由发包方出监工,按每人每天150元计算,从工程量扣出,打包及打磨由承包人负责。
五、承包单价:
1、基础按贴灰面每平方25元计算。除基础外,按国家标准的图纸建筑面积计算每平方120元。
六、付款方式:
2、本工程不预付工程款,按主体结构封顶后付劳务的已完工程量的人工劳务费的70%。
3、二次结构完成,验收合格,公司拔款时,付已完成工程量的95%,剩余5%半年付清。
七、相关费用处理
1、万一发生安全事故,医药费壹万元以内(含壹万)由承包人自负。
2、由发包方负责办理在本工程人事劳务作业和管理人员意外伤害保险(建筑团体)。
3、因停水、停电、雨雹天气,不可抗力自然灾害造成停工,工期顺延。
4、工人不带安全帽、安全绳,每人罚款100—500元。
5、承包人责任施工合同的履行,严格按照国家现行规范操作规程,验收标准,安全生产,文明施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由承包人负责的各项事宜。
6、在承建项目的施工过程中,若遇施工质量未达到要求的修补返工,因违反操作规程、违章作业或非发包人原因发生的机械设备和火灾的所有损失,经济往来中的债权和经营盈亏,均由承包人负责处理并承担全部法律和经济责任。
7、承包方必须严格执行质量规范,按工程设计图纸和发包方的技术交底进行施工,不得擅自修改设计,不得偷工减料。
8、承包方必须严格执行国家现《建筑工程质量验收统一标准》和发包方的企业标准,满足发包方质量管理要求。
9、发包方签发技术交底单,细化分项工程,具体标准和要求或在施工过程中书面或口头提出质量标准和要求,承包方必须严格执行精心施工,认真自检,确保工程质量。出现任何质量问题由承包方全部负责。
八、其它:
1、承包人不准拖欠工人工资,因拖欠工人工资产生的一切后果由承包人负责。
2、如施工过程中所有罚款自行负责,从工程款中扣除。
九、合同生效与终止
1、本合同双方代表签字、盖章之日起生效。
2、双方履行合同全部义务,劳务报酬支付完毕,承包人向发包人交付劳务作业成果,并给发包人以及相关单位验收合格后,合同即告终止。
3、本合同在执行过程中若发生异议,由双方协商,协商不成的提工程所在地有管辖权的仲裁委员会,申请仲裁或向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
4、发包方不能中途终止合同,如无故终止合同,发包方向承包方100%结算人工费。
5、承包方中途无故终止合同,发包方只按已完成工程量的50%结算,现场人员每人发1000元路费,自动离开施工现场,其余款项支付在发包方完工后付款。
十、合同份数:
合同正本二份,副本二份,发包方和承包人执正副本各一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
民居木工合同篇八
建设单位(甲方):
承包单位(乙方):
甲方有_____,现委托乙方对该卖场木工工程部份进行广告装修。该工程所用的材料由甲方负责,乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。
一、工程名称:室内装修木工工程。
二、施工地点:
三、木工工程总造价:按甲乙双方签订的价格(附价格表、施工验收检准)。
四、付款方式:工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后,甲方贰拾天内支付乙方_____%的工程款,余下的_____%的工程款为质量保证金,甲方需于三个月后支付给乙方。
五、施工期限:从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日共xx天内完成,如因甲方改变设计方案,或甲方材料不能按时到位,工期将顺延。
六、保修:保修期为_____年,保修期内属乙方施工质量问题,乙方需进行保修,保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责,或由甲方从质量保证金中扣回;若费用超过质量保证金,甲方有权在乙方的其他工程款中扣回。(如属人为损坏或天然灾害问题,不在保修范围之内)。
七、责任:
(1)、乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的基本验收,并作好验收交接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收,验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发现乙方人员偷取甲方的材料,一经证实将以一罚十处理。
(2)、乙方未经甲方同意不能变更施工方案,否则造成的经济损失由乙方负责。
(3)、施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全,严格按照甲方的施工指引进行施工,施工期间由于乙方的原因所造成的意外损失和工伤,由乙方自行负责。
(4)、因乙方的原因未能按工期完成的,按延误天数每天扣罚总工程款的_____%。
八、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。由双方签字后生效,全部工程结算后自行终止。
九、单价室外铝塑板招牌室内基层打底室内铝塑板室外铝塑板包柱。
甲方:_____。
乙方:_____。
20xx年xx月xx日。
民居木工合同篇九
为了明确双方权利和义务,协调工作,确保工程质量和施工进度,使工程顺利如期完成。
依照《中华人民共和国民法典》和国家有关法律、法规的规定,经甲、乙双方协商签定本合同,以资共同遵守。
第一条工程名称:第二条工程地址:第三条施工工期:以上工程自年月日起开工,至年月日止,总日历天数天,完成全部施工任务。
若遇不可抗拒的自然灾害;设计变更;施工渠道受阻,工期延顺。
第四条承包方式及施工内容第五条合同价款该工程共计造价元(大写金额)。
第六条付款办法第七条工程质量及验收乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。
如因乙方责任造成返工者,则由乙方承担一切损失。
如因甲方原因造成返工者,则由甲方承担损失。
第八条施工安全施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失,由乙方负责。
第九条违约责任合同一方不履行合同义务,责任方承担违约责任。
第十条合同生效及终止本合同自双方签章之日起生效。
本合同在双方完成约定内容后,即告终止。
第十一条解决纠纷方式本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决,仍不能达成一致意见者,可向人民法院提出诉讼。
第十二条合同份数本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。
民居木工合同篇十
甲方:
乙方:
根据,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本代理协议,共同遵守本协议所列条款。
第一条自本协议生效之日起,甲方授权乙方:
1、以甲方业务临时代理人的名义宣传、销售甲方电信业务;。
2、代理收取甲方委托收取的相关费用。
第二条上述授权的期限从__年__月__日起到试用期结束(1-3个月),试用合格签定正式代理合作协议。
第三条根据乙方业务发展情况,甲方按照有关代理销售办法核定乙方销售佣金。
具体核定办法如下:
1、按甲方现行社会代理商政策核定一次性代办费;。
2、试用期内基代理费500元(根据在岗时间、业绩考核、日常管理考核等)考核发放。
3、试用期1-3月业绩净收入达3000元以上时考核后签定正式代理合作协议,按4%提取业绩净收入提成。
如甲方在代理销售规定及佣金标准方面有所变动,甲方提前以书面的形式通知乙方,按甲方新标准执行。
第四条甲方的责任和义务:
1、甲方为乙方提供开展业务代理身份的授权文件。
2、甲方根据条件对乙方进行必要的业务指导和专业知识培训,并及时传达国家有关政策和甲方的有关规定。
3、甲方根据甲方有关代理销售规定,对乙方销售业绩进行考核。
4、根据考核结果,甲方按照甲方相关规定支付乙方销售佣金。
5、甲方可依据乙方因工作需要预先领取的有价物品,收取等价的押金。
6、甲方仅对乙方从事本协议授权范围内业务销售活动与第三人产生的权利义务承担责任。
除此之外,乙方的其他行为及虽从事授权范围内业务但出现与该业务无必然因果联系的行为后果,甲方不承担责任。
第五条乙方的责任和义务:
1、乙方应严格遵守《中华人民共和国电信条例》及有关法律法规,认真执行甲方有关代理销售规定,按照要求参加甲方提供的专业知识培训,并保证按时达到从事代理业务的能力。
2、已方应严格执行信息产业部和公司规定的业务办理时限、服务质量等方面的要求,并应对用户资料和相关信息保密。
3、按甲方要求提供担保人后,乙方方可开展业务。
4、乙方在业务发展过程中应注意人身安全与财产安全,避免事故发生。
如发生事故,甲方不承担任何责任。
5、乙方应负责追缴所发展用户的欠费。
6、乙方应按规定发展用户,保证用户的真实性。
如乙方所发展用户三个月内(含三个月)离网则不计入完成数,从后续佣金中扣除。
7、乙方在发展用户过程中,不得有欺诈、隐瞒或空头承诺等行为,如违反,因此产生的一切后果由乙方承担。
8、乙方不得在甲方授权代理以外的范围,以甲方的名义从事任何活动,如违反,因此产生的一切后果由乙方承担。
9、乙方应向甲方提供真实的身份证明、居住地址及甲方要求的`其它个人资料,乙方居住地发生变更时,自变更起10日内书面告知甲方。
第六条甲方有权依据上级要求或市场变化情况,修订调整代理销售的相关规定及委托授权的业务内容。
第七条甲乙双方发生争议,应向甲方注册地的经济仲裁委员会申请仲裁,或向甲方注册地的人民法院提起诉讼。
第八条协议终止条件。
1、授权期限届满。
2、乙方违反国家法律法规给甲方财产或名誉造成损害的,甲方有权单方终止本协议。
3、乙方使用不正当手段经办甲方业务的,甲方有权单方终止本协议。
4、乙方身故或被依法宣告死亡、失踪的。
5、乙方提出终止本协议,经甲方同意的。
6、出现不可抗力,任何一方提出终止的。
第九条本协议终止日期
1、符合本协议第八条1款条件,且甲、乙双方未达成续签意见的,授权期限届满的日期为终止日期。
2、符合本协议第八条2、3款条件的,甲方终止本协议通知书的送达日期为终止日期。
3、符合本协议第八条4款条件的,宣告的日期为终止日期。
4、符合本协议第八条5、6款条件的,甲乙双方达成书面协议之日为终止日期。
第十条本协议终止时,乙方应按甲方要求,办理业务交接手续,归还所欠公司款项、资料、单据及其它物品,如违反,甲方保留追偿的权利。
第十一条本协议自甲乙双方签字之日起生效,在协议执行。
期间,双方不得随意变更或终止协议,本协议如有未尽事宜,应由双方根据国家的有关政策规定进行协商,做出补充规定。
补充规定与本协议具有同等效力。
第十二条本协议正本一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
民居木工合同篇十一
用工单位(甲方):
劳务单位(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,以平等、公平、自愿和诚信的原则,双方就彬县银鑫名苑d、e、f座木工分包之事协商一致,订立本协议,双方共同遵守。
一、工程概况。
工程名称:彬县银鑫名苑d、e、f座住宅楼。
工程地点:彬县公刘街中段。
工程内容:银鑫名苑d、e、f座所有木工工程。
二、工程承包范围(人工、包进度、包安全、包工程质量)。
2、控制线、小线自理。
3、小机械自理、电源线自理。
4、扣件损耗2%,其他按市场价格赔偿。
5、制作、组装、拆除、拔钉、码垛堆放。
6、劳动防护用品自理。
7、食宿自理。
8、安全基金合同总价的2%扣除。
9、工伤事故五万元以内自负,五万元以上双方协商解决。
10、由于无辜停工、劳力短缺影响工程进度,每工日罚款5000元。
11、中途无辜退场,前工程量按30%结算。押金不退还。
12、押金50000元整。
三、合同价款(不含税)。
按建筑面积每平方米元,阳台以1/2计算。二次结构每平米27元。辅材每平米28元。
四、合同工期。
以土建进度为准。
三、工程质量验收标准。
以施工方案及国家行业标准施工质量验收规范。
文明工地建设省级标准。
四、付款时间、方式。
第三次付款主体验收后支付至80%,竣工后支付至85%,其余结算完后六个月后付清。
五、合同签订及生效。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,承包分项工程完工后合同自动解除。
六、工程结算完后,甲方有权监督乙方付清工人工资,由于乙方与工人发生债权纠纷影响甲方信誉及工程进度甲方将予20xx元罚款。
七、补充事项。
人员持证上岗。
甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章)。
电话:电话:
日期:日期:
民居木工合同篇十二
一、承包范围:___________________。
二、安全责任:在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定,采取相应的安全防护措施,注意自身及他人安全,由承包人安全措施不力造成的损失及费用,需有承包人自行承担,甲方不承担任何责任。
三、工期要求:积极配合各班组,不得因本组原因延误工期。____天完工清场。如因乙方原因造成工期延误,则每推迟一天按____元罚款,在结算中扣除。
四、合同价款支付与结算:约定单方造价____。计算方法:____________。支付方式:主体封顶后半月内付____%。结算:扣除质量保证金年底付清。中途不得向甲方要钱,不得以要钱方式罢工。
五、质量要求:须符合建筑工程质量规范,达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的不良后果,由乙方承担全部责任。并处以罚款。
六、材料运用:施工期间乙方不得所以浪费材料,应尽可能的节俭用料,合理规范拆模,减少材料损失,每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。
七、甲方所供:甲方为乙方提供所需材料,必要的生产工具,损毁或丢失后须按原价赔偿,为乙方提供食宿方便,相关费用由乙方承担。
注意:乙方应在甲方带领下积极配合,干好各自工作,争取早日拿到工程款。
八、本表一式两份甲乙双方各一方,签订之日起生效,合同价款付清后失效。
负责人:______________负责人:______________。
签订日期:____________
民居木工合同篇十三
发包方:_________(以下称甲方)。
承包方:_________(以下称乙方)。
工程名称:_________。
工程地点:_________。
工程承包单价:_________。
承包范围及要求:
6、工作范围内的文明标化、清理卫生等、
7、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量、
8、承包工程范围内的安全、文明施工等、生产性临时的搭设、拆除等、
3、若延期一天工期,罚款_________元;
所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准,力争优良、
2、协调现场工作关系、
4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款,
件的原件交给甲方统一管理,以便备查、
6、按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管、
2、该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保障、
3、履约保证金的返还:主体竣工验收合格后返还、
3、严禁使用钢筋头支模,木工使用的定位筋必须经项目部审批后到钢筋班领取、
4、乙方自备材料、设备,根据工程进度需要,由乙方有计划的自行安排、
1、保险费用由乙方负责、
3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延、
1、施工用电:甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内、
3、乙方跟不上项目部制定的进度,甲方帮助找人按每人500元/天计算、
6、乙方与甲方项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效、
甲方(盖章):_________。
乙方(盖章):_________。
负责人:_________。
负责人:_________。
民居木工合同篇十四
发包方(甲方):
承包方(乙方):
1、工程名称:。
2、工程地点:
3、结构形式:砖混结构。
4、以图纸建筑面积计算,每平方米元。
为了明确责任,按质量完成建筑工程,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等现行法律,结合本工程具体情况,经双方协商一致。签订如下协议共同遵守。
一、承包方式用工期。
1、本工程人工费清包工包干:木工工程按实际图纸面积计算。
2、开工日期:工程自月月竣工验收。
二、支付与结算。
木工工程按工程进度分批付工程工资,根据完成量工程款按%支付工程款,全部完工后其余尾款待工程验收后结清。
三、工程施工。
本工程严格按照图纸设计和相关规范、国标要求进行施工,不得任意变更设计,必须经甲方签认后生效。
四、外架搭建主体有清包工木工完成工程。
五、双方责任:
甲方:开工前应交乙方施工图纸二份,负责施工过程中产生的损耗。
乙方:
1、严格按照施工图纸和技术说明进行施工,确保施工质量,按照规定的时间如期完成交付工程。
2、工程质量不符合合同要求,返工均由乙方承担所有损失,工程拖延一天向甲方支付工程款的1%作为违约金。
六、安全文明施工。
乙方按有关规定,采取严格控制的安全防护措施,并按照国家法律承担因此发生的费用。
七、安全要求。
1、乙方必须按照公司安全管理要求及时对职工进行安全教育,包括安全书面和口头底、岗前交底。
2、如发生安全事故,应立即上报甲方,事故责任损失在20xx元以内的由乙方自负;在20xx元以上,根据事故原因由甲乙双方协商负责;但事故的日常工作由乙方负责。
3、乙方必须本着以人为本的原则,教育职工自觉遵守安全操作规程,不得违背指挥和违章作业,有安全隐患的及时修正。
八、本工程二次结构由清包工整体施工完成。
九、附则。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,经签字后即时生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
民居木工合同篇十五
木工,是一门工艺,一门独有的技术,也是建筑常用的技术,那么装修木工。
合同。
是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的装修木工合同范文,感谢您的欣赏。
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修木工部分。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况。
1工程地址:
2.居室规格:房型两室两厅,总计施工面积78平方米。
3.施工内容:室内装修木工部分,包括(两个衣柜、两个书桌带书架及椅子、鞋柜屏风、酒柜、吧台、入户门套、厨房门套、客厅阳台门套、洗衣机上方柜子、厨房吊柜、客厅、餐厅及过道吊顶)。
4.委托方式:包工不包料。
5.开工日期:年月日,竣工日期年月日,工程总天数:天。
第二条:工程价款。
工程价款(金额大写)。
第三条:质量要求。
1.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
2.施工材料经乙方查验后,施工质量由乙方负责,中途不得随意更换施工人员。
3.乙方在施工过程中应充分考虑工程整体使用,如因其他装修部分需要更改或重做的,乙方应及时免费返工,返工材料费用双方均摊。
4.如施工出现影响使用或明显不美观的,乙方应及时返工,并承担返工材料费用,工期不变。
5.如施工出现不影响使用,但是稍不美观的,乙方应负责补救或补偿,工期不变。
第四条:材料供应。
1、甲方提供的装修材料如不符合质量要求,或规格有差异,乙方不应使用,并及时通知甲方更换材料。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
2.甲方负责采购供应的材料,应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条:付款方式。
1.当工期进度过半(年月日),甲方即第一次付施工工费。当木工工程完成后甲方即第二次付施工工费。剩余尾款待甲方室内装修所有工程竣工后结算。
2.甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。
第六条:工程工期。
1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按100元作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。
2.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,应按误工或延迟工期论处,双方应积极主动协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
第七条:其他事项。
1.甲方责任:甲方提供房屋平面图,按时供应材料,并向乙方进行现场交底。
2.乙方责任:负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
第八条:合同的变更和终止。
1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,并办理终止合同手续。
2.擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第九条:合同生效。
1.本合同双方盖章或签字后生效。
2本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:乙方:
签字:签字:
签约日期:签约日期:
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》及装饰行业管理的有关规定,经甲、乙双方协商一致,在平等、自愿的基础上,甲方中国农业银行长汀金沙分理处木工托给乙方施工,为明白双方责任和有关事项,特定如下条款:
二、工程质量:达到合格以上。凡由甲方自行采购的材料、设备,其质量问题有甲方负责。
三、工程期限:乙方自开工之日起。
四、结算方式:按现场实际尺寸为准,以下为包工工资项目计价清单:如增加工程量(指报价清单以外的工程项目),按甲方确认的工程量和经双方协商确定的工程单价为准。
1、吊顶(含灯槽)按投影面积计算43元/平方;。
2、铝扣板吊顶20元/平方;。
3、背景墙58元/平方。
4、高柜160元/米。
5、矮柜150元/米。
五、付款方式:工程开工十天后按完成工程量的45%支付工程预付款,在工程总结算后甲方必须付满实际工程总余额95%的工程款,余下5%在保修期壹年内付清。
六、甲方责任:
1、审定施工设计图纸和施工技术指导,并提供装修设计图和施工图纸。如需乙方提供设计图纸和施工图纸应收设计费。审定后的施工方案所造成的返工,应补给乙方材料款及工资,如有特殊施工项目或特殊质量要求不属原施工范围内,双方应确认,由此增加的费用,由甲方承担。
3、工程完工时,应同乙方进行工程验收交接,验收合格后的20个工作日内进行工程总结算。
七、乙方责任:
1、组织施工人员安全有序的进行施工,按时按质按量完成工程任务。
2、严格按甲方设计图纸施工,认真听取甲方的施工意见,当工程质量不符合甲方设计要求时,乙方应立即免费整改。
3、施工过程中应做好影响周边环境的安全防范工作及邻里关系的协调。
八、违约责任:
1、如乙方因未按约定日期竣工,则乙方应自逾期之日起每日按500元向甲方支付违约金。
九、发生以下情形之一的,工期顺延:
1、工程量变化及设计变更。
2、不可抗力如自然灾害,政府规划,断水断电等人力不可抗拒的因素。
3、甲方同意工期顺延的其他情况。
4、甲方未履行本合同第五条(付款方式)以致影响工程进展的。
十、开工之日为甲方支付预付款的次日。
十一、在施工过程中分下列阶段进行验收:
1、材料验收。
2、隐蔽工程验收。
3、竣工验收。
3-1工程完工后,甲方在接到乙方验收通知两个工作日内同乙方进行工程验收交接。双方在《工程验收单》上签字/盖章后,该工程验收合格。
3-2不能在乙方指定的时间内前来验收,甲方应及时通知乙方,经乙方同意后可另行择定日期。但总的验收时限最长时间不得超过个工作日。
十二、未尽事宜,有待双方共同协商。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方负责人(签字):乙方负责人(签字)。
日期:年月日
甲方:
乙方:
经甲、乙双方协议,甲方承包给乙方,五、六楼层给排水装修工程。
1、包工、包料、包质量、包施工安全。
2、装修工艺的所有尺寸,规格、样式一切严格按照施工图制作,除局部现场特殊情况双方调整方案之外。
3、如有不符合工程质量问题一切后果和费用全部由乙方负责。
4、所有工程保质期限为1年。如未达到1年内的施工质量出现问题,全部由乙方免费维修及返工,除人为因素损坏之外。
5、质保金为总结算的金额5%。
6、工程进度,20xx年8月12日进场至20xx年11月30日完工,其中单项施工组织计划由项目部周计划安排。
7、工程单价按地面占地面每平方米包工单价5.5元,卫生间主材每间230元计算。合同外工程量最终现场据实结算为准。
8、工程内容:五六楼、卫生间、公共卫生间、浴缸给排水、室内循环冷热给水管到空气源热水器接通正常使用为止,卫生间排气管,五六楼洁具浴缸由乙方安装,安装费用待定。
9、工程质量:卫生间、浴缸给水管经过加压验收合格后,甲、乙双方签字为准。不合符质量验收标准,由乙方无条件返工,材料自理。
10、付款方式:每月按形象进度款50%付款,总工程竣工验收后,甲方付乙方总工程款70%,余额结算后三个月付清。
11、工程进度计划必须按照甲方月或周计划进行。由甲方编制工程进度表。
如有违规操作未按进度计划进行,在本月形象进度款扣除:具体奖罚金额在月或周计划决定,开会确定为准。
此协议从签订之日起生效。甲、乙双方各一份。
甲方:
乙方:
民居木工合同篇十六
甲方代表:(签字)。
乙方代表:(签字)。
甲方将分项工程的全部劳务分包给乙方。为明确双方的责、权、利,根据《中华人民共和国合同法》和国家、地方有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,并经双方友好协商,达成一致协议条款,双方相互约束,共同遵守:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构形式:
4、建筑规模:
二、承包内容及范围。
1、主要内容包容2、乙方必须与相关的所有分包配合,同时应相互检查、交接的相关工作。
3、为达到以上施工要求所需要的全部工用具、安全护具、设备和设施,以及操作检测工具由乙方自备。
4、乙方在施工中安全、文明施工必须达到国家的施工要求。应派专人管理和监督。
三、承包单价及付款办法:
1、承包单价:
此价格为人工费包干价,且:
除以上表格中辅材外,还应包括所有电动工用具、成品保护;包质量、包安全、包文明施工。甲方不再额外支付乙方任何费用。
2、付款办法;。
1.甲方按完成合格量的结算工程款,其工程量约为。此费用于该区初验收合格甲方签字认可后个工作日内支付。
2.剩余款项于整体竣工验收后天内付清。
3结算方式:按施工图所示范围,实测实量收方。如施工量大于图纸量,必须提前书面通知甲方,双方负责人签字确认生效。
四、工期。
1、乙方必须加快施工进度,保证在进度计划规定的工期内所承接的施工内容全部完成,乙方必须对工期长计划短安排,详细制定工程工期计划,并保证不折不扣的完成,否则,每延误一个施工阶段的工期罚款元/天(甲方材料影响除外)。总工期延误甲方将给予乙方罚款元/天。
2、乙方必须坚持保质量、保安全、保进度的“三保”原则前提下。确保总工期提前完成的目标。乙方不得以任何理由拖延工期,或擅自将工人撤离现场。【除人力不可抗拒的因素,如:下雪、霜冻等自然气候因素、停水、停电以及不可预见的其他因素】在施工过程中若发现工程质量不符合施工验收规范要求,甲方有权拒付乙方当次工程款,待乙方整改合格后甲方付给乙方当次工程人工费,乙方整改所发生的一切费用均由乙方全部负责承担,此费用甲方将在乙方当月应付的工程人工费中扣出。
五、质量要求及质量事故责任。
1、乙方必须按施工规范、质量标准、施工程序精心组织、精心施工。
2、杜绝任何质量事故发生,乙方必须在施工现场配置专职的质检员,并负责组织自检、互检、交接检查,积极配合甲方及其他有关部门组织质量检查。施工中如发现有质量问题应立即上报甲方,不得隐瞒不报,或擅自处置,每发现一次罚款元。因乙方原因造成任何质量事故,一切返工损失和其他费用概由乙方承担,工期乙方自行加班加点赶工,不得影响本工程总工期,一旦因此造成总工期延误甲方遭受的一切损失由乙方承担。如果涉嫌违法的交由司法机关处理。期间若出现三次以上质量事故,甲方有权解除合同,勒令乙方立即出场,甲方所受损失由乙方承担。
六、安全事故责任。
在本工程施工期间,乙方应设专职的安全、文明施工协管员。乙方人员因自己原因和违章作业发生病、伤(无论轻、重)残、亡,以及乙方不按甲方规定和安全操作规程作业造成他人病、伤(无论轻、重)、残、亡的均由乙方负责善后处理并承担一切经济赔偿。如果甲方带来社会信誉负面影响或遭到政府部门的经济处罚等。一切后果均由乙方负责。
七、文明施工管理。
乙方应加强施工现场管理的文明施工管理工作,按照甲方的有关施。
乙方应加强进场人员的教育,遵循甲方的现场治安管理、严禁聚众闹事、打架斗殴、偷摸扒窃、聚众赌博、卖淫嫖娼、变相罢工等国家明令禁止的行为,违者罚款元/人次;严禁带家属工地内留宿、违者罚元/人次;在现场内不得私拉乱接电线、私自立灶煮饭、私安电器、乱建房屋宿舍、私自摆摊设点贩卖商品、违反者罚款元/人次,并强行拆除或没收器具;乙方要负责本生活区内的清洁卫生管理,严禁大小便,更不能在建楼内大小便,违者罚元/人次。
八、材料管理。
所有材料不得随意乱用,材料应按照材料料表要求进场配料,不能造成原材料的浪费,如造成原材料的浪费,甲方将按照购买原材料的价格从乙方当月的人工费中扣出。
九、其他约定。
在甲乙双方签订本合同之日起,若乙方因单价、工人力量、质量、安全、文明施工等何种原因中途退场,甲方概不支付乙方的一切人工费、将其作为乙方赔偿甲方的经济损失。乙方内部发生劳资纠纷由乙方自行解决,不得将工人推给甲方要求甲方出面帮助解决,若因乙方内部队伍不稳定,劳资纠纷等原因影响甲方声誉或工期延误、质量事故、安全事故等,乙方不得以任何理由闹事、罢工,违者罚款元/人次,而且甲方有权解除合同。另甲方有权在乙方劳动力不能满足施工进度时,另行增加施工队伍,所发生的费用由乙方承担,并额外赔偿甲方的间接损失。
十、本合同未尽事宜,双方协商解决。
十一、本协议一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。
甲方负责人(签字):
乙方负责人(签字)。
民居木工合同篇十七
发包单位:(甲方)承包单位:木工组(乙方)。
为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在平等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议:。
一、承包方式及内容:清包工。施工图纸所包括的全部模板工程(含垫层、基础、圈梁、构造柱、现浇梁板、线条、楼梯、预制构件模板等)。
二、承包价格:按照施工图纸建筑面积计算,单价17元/m2,一次包清。
三、材料、机械工具的供应及使用:
1、所用模板、木方、架材、机械、主要工具由甲方供应。其它施工用的附属工具(电锯、手锯、铁丝、钉子、锤子、线绳、线锤等)、生活用品、由乙方自行解决。
2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的材料应保质保量如数交还。无故损坏,乙方负责赔偿。
3、乙方应合理使用材料,现场日日清、日日净,给甲方造成浪费的,将视情节轻重给予处罚。
4、乙方所需材料、机械、工具、架材,必须提前三天书面通知甲方,否则造成工期延误,停工、窝工,后果有乙方自负。
四、工程质量:
1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的要求。否则,应重新返工,直至达到合格为止,因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定,折价从承包款中扣除。
2、乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组,科学合理的有组织安排施工。
主体工程天。
工期自年月日算起,麦收、秋收、秋种不放假。
本工期非日历工期,雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时,造成停工停产的,工期相应顺延,以施工日记为准。
工期每提前一天奖励500元,拖延一天罚款500元。
主体工程结束拨付工程款70%,装饰工程结束拨付25%,余款5%在工程竣工验收合格后,一个月内付清。
1、分部分项工程按施工进度计划完成,并经甲方验收达到合同标准要求。
2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。
乙方应提高安全意识,加强工人安全教育。施工期间所发生的责任一切安全事故,花费在500元以内者,均由乙方自行承担。花费在500元以上者,如因乙方违规作业所造成的一切经济损失均由乙方全部承担。
1、班组长每天早上7:30及下午6:30到项目部签字报道,有事提前书面请假。迟到超过5分钟者,每分钟罚1元,超过30分钟者视为无故不到,无故不到工地者,一次罚50元。
2、开工后,乙方班组技术员必须到位,跟班现场作业。
3、领取生活费及工程款,必须先由主管技术员签字。
4、乙方应尊重甲方,服从甲方领导。
5、乙方有义务保持施工现场的清洁卫生,不得损坏现场的设施及邻居的财产,所造成的损失及邻里纠纷由乙方自行解决。
6、乙方应做好自己的模板支设成品保护工作,因未保护好而造成破坏的自行整改。
7、乙方负责工程中所有预留洞、预埋件及预埋钢筋的模板留口和钻孔工作,负责预制板及排线道安装后的缝隙吊模工作。
(一)十不准:
1、非施工人员不准进入施工现场。
2、施工现场不准乱堆放模板材料、架材。
3、施工人员不戴安全帽,没有安全防护措施不准施工。
4、不准聚众赌博。
5、不准酗酒、行凶、打架、斗殴。
6、不准随意更改配合比。
7、模板、木方不准乱用,能使用的模板头不准下楼。
8、检查出的模板支设问题不返工或整改不彻底,不准进入下道工序。
9、图纸设计意图表达不明,理解不清不准施工。
10、不准在施工现场住宿,不准在施工现场大小便。
(二)为了确保工程质量,更好落实本合同各项条款落实,适当采取经济手段来管理,特别制定以下奖罚标准,希望乙方单位配合。
1、不按设计图纸及甲方要求施工者,发现一次罚款100元。
2、浇筑混凝土时要有专人跟班作业,无人跟班一次罚款100元。
3、支模后,水平、垂直、平整,超过规范要求者,一处罚款50元。
4、通长模板必须挂线校直,违者每发现一处罚款50元。
5、模板加固不牢引起爆模及跑浆的,发现一处罚款100元。
6、模板不刷隔离剂、构造柱不粘海绵胶条施工者,发现一处罚款50元。
7、混凝土强度达不到规范要求,擅自拆模者,发现一处罚款100元。
8、高空作业不系安全带,不戴安全帽,穿拖鞋者,每次每人罚款20元。
9、施工中,打架、斗殴者,不论任何原因双方各罚款200元,领导加倍。
10、各班组长及工人酒后上班者,发现一次罚款200元。
11、不服从甲方管理者罚款500元。
12、除看场外,施工中楼栋内不准住宿,如发现每人每次罚款50元。
13、每天下班前,乙方应自觉清理所用材料,不能乱扔乱放,如发现达不到要求者,罚款100元。
14、模板支好在钢筋绑扎前,应将模板上的杂物及锯沫清理干净,违者一处罚款50元。
15、施工现场所有甲方机械、材料、工具归甲方所有,乙方不得转借、贩卖,否则,发现一例罚款500元。情况严重者加倍罚款。
十一、本合同自双方签字后生效。
如有一方违约,将负担一切责任。
十二、如果乙方不自觉屡行本合同,甲方有权单方面解除合同,另找施工班组施工,到时合同自动终止,工程款不予结算。
十三、如工程存在质量问题,乙方不维修或修复后达不到甲方要求,甲方可找施工班组维修,价款从质量保修金中扣除,如工程款不足,甲方有权追偿工程款。
十四、本合同甲方拥有最终解释权。
发包人:
承包人:
合同签字日期:年月日
【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/16025197.html】