在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
逾期缴费通知 违约告知书篇一
特此通知。
通知人：
时间：
合同违约通知书范文篇四
客户，你好!
你于20xx年6月3日在“aaaaaa”住宅楼订购的甲幢6-5室商品房已经严重违反了双方在《aaaaaa认购书》第一条第2款中约定的付款期限。
在和我公司领导协商，同意你以ssss职工vv优惠价格购买甲幢6-5室商品房后，至今仍未履行合约，对我公司造成经济损失。
现依据《民法》、《合同法》相关规定及我公司与你签订的《aaaaa认购书》合同的约定，现正式发函通知你，我公司将按照认购书相关条款追究你的违约责任。
依照《aaaa认购书》第二条第6、7款的规定，我公司将没收你所缴纳的认购金壹万元整，并将“aaaaa”住宅楼甲幢6-5室商品房另行出售。
特此函告。
aaaaaa公司营销部
年6月22日
逾期缴费通知 违约告知书篇二
福建美加德地产开发有限公司：
本人与你公司于201 年月日签订《商品房买卖合同》(合同编号： )，购买你公司开发的御景湾第 幢 号房屋壹套，本人已支付全部购房款人民币 元(其中：201 年月日付款2 元，201 年 月 日付款 元)。你公司既未按合同约定交房，又不按合同约定支付逾期交房违约金。为此，本人现依据《商品房买卖合同》第九条第(2)项规定，向你公司发出解除《商品房买卖合同》(合同编号： )通知。自本通知到达之日起解除双方签订的《商品房买卖合同》。你公司应自本通知书到达之日起30日内退还本人已支付的全部购房款并自本人付款之日起按本人已贷款的年利率 %支付违约金至全部购房款退清时止。退款 及违约金请汇入以下账号[户名：，开户行：账号： ] 如你公司逾期未予办理，本人将向人民法院提起诉讼。
特此通知!
(注：本通知壹式两份，福建美加德地产开发有限公司壹份，通知人存档壹份)
通知人：
年 月 日
逾期缴费通知 违约告知书篇三
甲方(出卖人)：都城物业发展有限公司
乙方(买受人)：劲松路甲1号松华园小区 单元 房业主
鉴于：
1、xx年 月 日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号： )，乙方购买劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币 元。
2、甲方应于xx年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自xx年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至xx年5月19日。
5、乙方已于xx年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。
6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币 元。
甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元，于xx年 月 日前以现金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。
三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：________ 乙方：________
________ 年________ 月________ 日
逾期缴费通知 违约告知书篇四
公司：
按照贵司与我司于年月日签订的第条条款约应条款约定，贵司在出现违约，我司在保留由于本次贵公司违约对我公司信誉、工期、景观工程承包单位投诉等相关问题进行索赔的权力的同时给予以下处理意见：
一、当期处理意见□免予处罚违约金□处以违约金元，并扣回质量不佳多支付的元。
处以违约金和承担直接损失□处以违约金和承担全部损失□处以违约金和承担一切损失请贵公司于年月日前到我公司交纳违约金;逾期未交纳，我公司将在贵司的应收货款中予以扣除，同时款延期月支付。
二、后期处理意见我司分供方管理记录中给予：
免予记过 处以违约金记录登记一次(每三次折合计一次小过)□记小过一次(每三次折合计一次大过) □记大过一次(每三次大过合计一次合作延期)□继续合作□永不合作□停止合作□延期年重新考察合作□限制合作□监督合作
特此通知!
年月日
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/1623351.html】
