合同起到明确双方责任和义务的作用，有助于预防纠纷的发生。那么在签订合同之前，我们应该如何准备好一份完备且有效的合同呢？首先，我们需要明确合同的目的和内容，确保所涉及的权益和责任都得到充分体现。其次，要详尽地列出合同的条款和条件，确保各项约定清晰明确，避免产生争议和风险。另外，合同的签订要考虑各方的权益平衡，合理划定权责边界，避免一方在合同关系中受到不公平待遇。此外，还要注意合同的格式和语言的准确性，确保合同的表述准确无误，避免产生模糊和歧义的解释。在签署合同之前，建议双方详细讨论和确认交易的细节和条款。
木工清包工合同篇一
发包方：(简称甲方)。
承包方：(简称乙方)。
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就祥和乐园27#楼的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
1、工程名称：
2、建设地点：本工程位于南阳市北京大道西侧，原京达宾馆西约300米。
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高米。
1、承包范围：27#楼从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
3、承包价格及计价方式：按模板展开面积元/平方米计算。
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;。
5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
(一)：甲方责任。
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;。
3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。
4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;。
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;。
6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)：乙方责任。
4、协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;。
木工清包工合同篇二
一、竣工验收：乙方在工程具备竣工验收条件前5天通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
二、工程结算：本工程采用分项单价进行结算，本合同单价涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。分项单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
三、工程款支付：施工合同签定后，先期划拨项目启动资金（占项目投资的20%），剩余工程款根据工程建设进度分三次划拨。工程完工经甲方和上级管理部门验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的95％；其余5%的质量保证金，待质量保期满一年后支付。
木工清包工合同篇三
二、责任和义务。
1、该工程，主体质量必须达到省优质结构标准，该工程按模板实际接确面积计算。
2、在施工过程中，因质量问题整改不及时，被政府主管部门，监理公司建设方及甲方发出：_________________整改通知书或通报批评责令整改是，每次罚500-1000元，发现质量事故，并予以返工，一切损失费用由乙方承担。
3、如乙方在施工管理混乱质量或安全事故频出，已不能胜任该工程的施工任务，甲方可以辞退，如乙方在施工中途未经甲方同意，自行停工，甲方可拒绝结算工资，由此造成的所有损失由乙方承担。
三、安全。
经甲方考核，在合同履行期内，乙方必须严格按照协议内容及时按照操作规程施工，如发生安全事故，甲方积极配合，因事故造成的损失，分清责任后由责任方承担。
四、工程款的结算及支付方式。
地下一层结束后，两星期内付工程量的50%如在非标层结束后，有部分人员要撤场的，结清工资生活费甲方按月支付乙方工人，每月______元。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效。
木工清包工合同篇四
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包工包料、包质量，包工期，包安全生产。
四、工程范围及单价：
（一）科技活动室（按图纸施工）。
（1）填方2142，合同单价25元/，合价53550元。
（2）科技活动室主体砖混结构一层总计90，合同单价860元/，合价77400元（含基础包干施工，阳台部分单价430元/）。
（3）深3m，直径0.8m,基桩8颗，合同单价600元/颗，合价4800元。
（4）公厕（18平方米，男3女2，砖木带10立方化粪池），合价7500元。
五、项目工程实施期限：年月日开始动工，至年月日前所有项目全部竣工。
六、相关要求说明：
1、乙方在施工过程中，涉及的水、电及材料搬运费，全部由乙方负责；
2、路基调平及砂石铺好后，通知甲方相关人员进行验收；
3、浇砼骆时，必须通知甲方相关人员到场监督浇砼骆；
5、乙方在施工中，必须严格按照甲方提供的道路施工图纸或在甲方指定的技术员指导下进行施工，如有工程变更增减的必须有管理人员签字双方认可的记录，凡涉及增减的工程量按报价单价结算，涉及报价及合同未界定的分项内容，由双方认可的单价结算。原定工程量不准确的按实际发生工程量和单价结算。
木工清包工合同篇五
发包方：苏州市春业建筑工程有限公司xx项目部(以下称甲方)。
承包方：木工班组承包人(以下称乙方)。
“依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。”经甲乙双方共同协商，就木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致，特订立本合同。
第一条工程概况。
工程名称：
工程地点：
第二条工程承包单价、范围及要求。
工程承包单价：
按建筑面积/m2进行费用结算(坡屋面按水平投影计算增加工程量);合同价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。
承包范围及要求：
1、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作(包括辅助材料)。包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等，并包括夜、雨天加班费用。
2、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)，多层顶板支撑板带。
3、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。
5、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10mm以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。
6、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
7、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
8、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。
第三条、工程工期。
1、工期要求：天。年月月开工，年。
如甲方原因造成工程不能正常运行，由甲方负责，如因乙方原因造成工期不能满足要求，由乙方负责并赔偿甲方损失。
2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划(并报甲方审核后照进度计划严格实施)，并执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
3、若延期一天工期，罚款元;。
第五条工程质量标准。
所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准，力争优良。
第六条甲方责任和义务。
1、负责统一制定各项管理目标，对工程质量、工期、安全生产、文明施工监督、检查和验收。
2、协调现场工作关系。
3、根据工程进度情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。
4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款，
5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三保”设备，有关代支费用由乙方全额承担，费用从当月预借款(生活费)中扣除。
第七条乙方责任与义务。
1、遵守国家政策和法律法规;遵守建筑单位(业主方)、监理单位和甲方的相关规章制度，文明施工，做好上岗前的安全培训、教育工作，防止事故发生，并做好环境和职业健康安全、劳动保护等“三级”教育工作。
2、严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。
件的原件交给甲方统一管理，以便备查。
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。
6、按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》，并按合同所约定的条款，按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案，每月25日交于甲方资料员处)，并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。
8、为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)，违反规定时按相关制度处罚。
9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员进场施工;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、甲方在资金暂时不到位时，乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款，甲、乙双方共同协商解决。
第八条履约保证金的缴纳及返还。
1、为有效履行该工程劳务承包合同，在签订本劳务承包合同时，乙方自愿向甲方缴纳该工程承包额的10%作为履约保证金，计元，其中质量保证金4%，工期保证金2%，安全保证金4%。(此履约保证金不计息)。
2、该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保障。
3、履约保证金的返还：主体竣工验收合格后返还。
第九条环境保护、安全生产和文明施工。
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
4、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工工作引起的噪音或其它污染;避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。
第十条材料、设备的管理。
1、木工班使用的材料服从项目部分配的材料领取(但必须办理有关手续签字后)使用。方木、竹木模板必须计算报项目部审批后开锯配模但不得随意乱锯。如发现乱锯的按材料的5—10倍罚款。铁钉及铁丝等材料由乙方自行解决。
2、周转材料为工程施工中的一个重大投资环节，所以对周转材料的合理利用是对工程成本控制的重要环节;对于周转材料中的易耗品实施限额管理，扣件损耗量规定为1%、u形卡损耗量为3%、山形卡损耗量为3%，超出部分由班组按市价赔偿。
3、严禁使用钢筋头支模，木工使用的定位筋必须经项目部审批后到钢筋班领取。
4、乙方自备材料、设备，根据工程进度需要，由乙方有计划的自行安排。
第十一条结算办法及付款方式。
按月进度拨付已完工程量的工程款70%;甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费1500元/人，负责人5000元.根据苏州市对农民工工资的管理规定精神，乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);余款在工程竣工验收合格后(由乙方与有关审计部门审核后的数量为准)，除留质量保修金5%，其余工程款在国家规定的保险期满后一次性付清。
第十二条施工验收。
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷，乙方应无条件无偿维修。
2、乙方应配合甲方对其工作进行验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
第十四条保险。
1、保险费用由乙方负责。
2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失;所发生的费用由乙方承担。
第十五条争议。
1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉。
2、发生争议后，在甲乙双方未协商一致时，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。
第十六条不可抗力。
1、人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
2、人力不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方现场负责人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施，为减少损失而采取措施发生相关费用由甲乙双方负责。
3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。
第十七补充条款。
1、施工用电：甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。
2、乙方所有与甲方发生的资金来往、均由工区项目部门有关人员审核签字后报工程项目承包人审批后方可到财务办理付款。
3、乙方跟不上项目部制定的进度，甲方帮助找人按每人500元/天计算。
4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担，并在当月生活费中扣除。
5、在施工过程中，由于乙方原因，造成中途退场或甲方被迫更换施工班组，则按协议价的50%与乙方结算。
6、乙方与甲方项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。
第十八条合同份数。
本合同一式肆份，总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份，甲、乙双方签字、盖章生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
负责人：负责人：
订立时间：订立时间：
木工清包工合同篇六
经甲乙双方共同协商达成以下有关协议：
1、工程名称：甲方在修建等工程项目。
2、承包原则：甲方为了加快工程进度，提高工作管理效益，确保工程质量不发生意外，甲方将上述工程包工不包料发包给乙方，由乙方施工修建，一切材料由甲方提供到施工现场，乙方负责看管好，做到不浪费材料，如有有意损坏和浪费材料的现象发生，乙方将赔偿甲方经济损失。
3、质量要求：乙方在施工时，一定要做到按图施工，水池修好后，使用时要做到不渗水和不漏水，看守房和围栏一切按设计要求完成任务，确保工程质量又牢固又美观。
4、付款方式：乙方在进行施工修建时，按照工程量比例70%借付工资款，等工程干完最后按工程量结算，如工程经验收合格，除扣10%的工程质量保证金外，全部付清(质保时间5个月)。
5、安全：乙方在现场进行施工时，要做到不安全不生产，不安全就有隐患故障的发生，因此，如果不把好安全关，如发生意外伤害和事故，甲方概不负一切经济责任，所造成的'一切经济后果由乙方承担。
6、水池承包单价包模板，每个是_____元。看守房每平方米单价包模板，每平方是_____元。围栏墙按每米单价计算_____元。
7、施工期限在1个月内争取完成，时间以签字之日起到工程结束为止。如施工方在1个月内完成，奖励500元，如完不成处罚500元。
8、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，以上合同内容无争议时，双方签字生效，同具有法律效益，在施工运行中，双方不能随意反悔和变更违约合同，如有一方违约，将承担对方的一切经济损失。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
木工清包工合同篇七
甲方：
乙方：
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，签订本协议。
1、工程名称：沁源县新天地商业步行街二期工程c区。
2、工程地点：沁源县构配件小区对面。
3、结构形式：框架结构，地下二层，地上局部四层。
1、包工不包料的清包方式。
2、承包价格：本合同实行固定单价：每建筑平米26元，建筑面积按照现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更，变更工程量按照工程签证进行结算。
3、支付方式：
主体完工，支付总工程款的40%。
户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的20%进行支付。
给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的30%进行支付。
竣工验收结束后半个月内，处扣除5%的保证金外全部结清。（工程质量保修1年，因装修破坏的脱离保修范围）。
月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。
1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程（乙方负责对消防线管进行预埋）。
2、乙方应与甲方工期紧密配合，按期竣工交验。进场时间变化，甲方须向乙方提前15天通知给予乙方准备。
1、乙方向甲方提供材料单。甲方购买的水电施工材料，由乙方安排人员进行卸车和保管。乙方不得随意浪费材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙方应及时清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理，乙方不得私自动用。（如变更导致材料剩余，乙方不承担责任，但是乙方必须根据后期施工情况调配使用。）。
2、甲方按期给予乙方施工材料，以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽误乙方施工，如导致乙方长期停工责任由甲方负责。（不可抗力的原因除外）。
乙方在施工过程必须按照国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方如有对工程质量存在争议，以当地质量监督站及有关单位专家评定为准。
1、乙方在整个施工过程中必须遵守国家安全规章、规程和规定的要求。保证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。
2、乙方在施工过程中必须佩带安全防护用品（如安全帽、安全带等）。
3、施工过程中出现的安全问题全部责任由乙方自己承担，与甲方无关。
1、甲方义务。
甲方向乙方提供施工图纸一套，并向乙方提供生活用房。
甲方向乙方完成技术交底及安全教育交底。
甲方和乙方共同购买大型施工机械（如套丝机、台钻、电焊机、切割机），如有损坏全部由乙方负责，施工完毕后归乙方所有。
甲方向乙方提供安全防护用具。
甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款，以保证工程的顺利进行。
2、乙方义务。
乙方按照甲方指定的施工进度计划投入足够的人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。
遵守甲方的安全制度、落实安全措施、确保施工安全。
乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。
工程完工后按照甲方要求将甲方提供的剩余材料做好清点工作，办理交接手续。
乙方负责施工现场的临时电安装和施工，并进行管理维修，保证施工现场正常运行。
1、由严重危害甲方利益及行为的。
2、对甲方安排的工程进度完不成，并整改见效不明显的。
3、施工质量达不到要求的。
4、违反劳动纪律或不服从甲方管理的。
本合同一式三份，双方各执一份，报总公司一份，经双方签字盖章后生效，此合同具有法律效力，在履行合同过程中，若协商不成的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决，双方履行合同全部义务后，合同自行失效。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
___年___月___日。
___年___月___日。
木工清包工合同篇八
1、该工程，主体质量必须达到省优质结构标准，该工程按模板实际接确面积计算。
2、在施工过程中，因质量问题整改不及时，被政府主管部门，监理公司建设方及甲方发出：整改通知书或通报批评责令整改是，每次罚500-1000元，发现质量事故，并予以返工，一切损失费用由乙方承担。
3、如乙方在施工管理混乱质量或安全事故频出，已不能胜任该工程的施工任务，甲方可以辞退，如乙方在施工中途未经甲方同意，自行停工，甲方可拒绝结算工资，由此造成的所有损失由乙方承担。
木工清包工合同篇九
乙方：_________________。
根据施工需要,甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称：_________________叶县恒基国际1#楼住宅小区。
三、承包范围：_________________。
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。
四、工程内容：_________________。
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式：_________________。
严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。
1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。,漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款200元。
七、施工工期：_________________。
乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式：_________________。
九、工程管理双方责任：_________________。
甲方责任。
提供有效的施工图纸，处理施工技术问题;。
木工清包工合同篇十
经甲乙双方共同协商，甲方将所承接华洋________工程，部分木工工程分发包乙方施工。为明确双方各自的责任和义务，在自愿平等，互惠互利，自负盈亏的原则基础上，确保施工质量，就浓缩施工进度，确保安全生产，双方达成如下协议：
木工清包工合同篇十一
用工方：白杨新镇土家风情酒店建筑施工队（以下简称甲方）。
施工方：（以下简称乙方）。
根据甲、乙双方协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，促使双方互相创造条件，明确双方施工中的权利义务，特订立本合同。
1、施工图纸中模板工程全部工程量的制安和拆除，直至竣工验收交付使用。2、施工过程中为本工程服务的材料进场下车。3、本工程施工所需要的机械设备安装和拆卸。4、安全设施安装拆卸，施工现场的清扫。5、本工程所需的木工施工机械、工具。
1、施工安全：甲方将本工程施工安全现场管理工作以合同的形式发给乙方。乙方实施现场安全工人工作的管理和操作，负责对生产工人的安全教育、安全操作培训、生产工人身体健康登记等工作。
2、乙方应遵守建设工程安全生产管理规范、章程、制度。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全管理人员、甲方的检查和管理。实行安全生产报告制，（有安全隐患施工的地段乙方必须向甲方报告），严禁违章施工。
3、进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，否则按50元/次给予惩罚。
1、工程质量标准：中华人民共和国建筑工程施工验收规范、标准。
2、工程质量等级：合格。
1、按施工图纸展开面积：26元/平方米，另加壹万元转运及斜屋面工资。
木工每完工一层，在混凝土浇筑完工后第一天边模拆除，经甲方验收合格后，支付该层工程款的80%，余款待整体工程完工后一次性付清。
每层工期为六天，乙方没有正当理由，没按合同工期竣工，乙方向甲方支付延期损失费，每延期一天1000元，雨天顺延。
1、合同生效之日乙方应向甲方缴纳履约保证金伍仟元，若乙方违约，甲方不予退还保证金。
2、合同中未尽事宜以补充协议为准。
3、本合同一式二份，双方签字生效，甲、乙双方各执一份。
用工方：白杨新镇土家风情酒店建筑施工队。
施工方：
木工清包工合同篇十二
为了搞好废水处理间、净环冷水池工程，互惠互利双赢的原则，经双方协商模板单项工程达成如下协议：
一、承包形式：包清工、不包料。
二、工程工期：以甲方制定的工期为准。
三、承包价格：按模板与砼接触面积计算废水处理间、净环冷水池房每平方米40元。
四、承包内容：所有模板制作、加工、安装、支撑固定、拆模，模板拆除后按规格堆放、架管分类堆放整齐，按甲方指定地点堆放，50m以内由乙方负责倒运，垂直运输由甲方派吊车运输，路费、生活费自理，甲方负责提供住宿，所有住宿的床自行爱护，损坏照价赔偿。
五、质量要求：
模板工程必须有质检部门验收合格，符合设计规范要求。
六、付款方式：净环冷水池按每月付80%，废水处理间基础竣工验收后付80%，单项工程竣工后经甲方验收合格后一次付清。
七、注意事项：
1、在施工过程中，必须服从甲方管理人员的指挥，进入现场的材料及施工用具必须摆放整齐，做到文明施工。进入现场的人员，必须遵守工地的规章制度，按施工规范进行施工，确保浇砼过程中模板不出现跑模、胀模等现象（如出现跑模、胀模等由乙方负责修改整平）。如出现质量问题，必须报甲方查验，不得自行处理。
2、模板支撑固定完毕后必须报甲方，监理进行验收，验收合格后，清理现场所有材料，堆放整齐，工完料清，浇砼过程中派专业人员进行模板看护和加固。拆模时间必须提前通知甲方，拆模时不得损坏砼构件外表面，否则由乙方负责，质量不合格造成甲方罚款全部由乙方承担。
3、乙方在施工过程中，如违反工地制度及施工规范要求，甲方通知后不进行整改，甲方有权对乙方进行罚款。
4、合同期内，由于乙方施工人员不足，甲方有权提供施工人员，费用从乙方工程款扣除两倍，中途退场未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期造成的一切经济损失均由乙方单方承担，同时，甲方有权冻结乙方的承包工程款，并且安排其它施工队费用从乙方工程款扣除。
5、施工过程中，乙方应保质保量按时完成所承包的业务。如造成质量事故，一切损失由乙方自行承担；如出现罚款，以公司出示单据为凭，扣除乙方。
八、安全事项：
乙方进入现场人员应当注意安全防范意识，正确操作施工机械，服从安全部门的领导；乙方不按（国家现行安全规范规定）操作，因乙方责任造成工伤事故由乙方负责。工程壹仟元以下自行承担，壹仟元以上经双方协商后解决。
如甲方不能够按时提供材料，由甲方负责，乙方不得擅自切据木板、木方，如需要应向甲方回报，经甲方同意后方可进行，否则按市场价格赔偿。
合同一式两份，经双方签字后生效，工程款结清后自动解除。
木工清包工合同篇十三
乙方：
经甲、乙双方协议，甲方__承包给乙方，五、六楼层给排水装修工程。
1、包工、包料、包质量、包施工安全。
2、装修工艺的所有尺寸，规格、样式一切严格按照施工图制作，除局部现场特殊情况双方调整方案之外。
3、如有不符合工程质量问题一切后果和费用全部由乙方负责。
4、所有工程保质期限为1年。如未达到1年内的施工质量出现问题，全部由乙方免费维修及返工，除人为因素损坏之外。
5、质保金为总结算的金额5%。
6、工程进度，20xx年8月12日进场至20xx年11月30日完工，其中单项施工组织计划由项目部周计划安排。
7、工程单价按地面占地面每平方米包工单价5.5元，卫生间主材每间230元计算。合同外工程量最终现场据实结算为准。
8、工程内容：五六楼、卫生间、公共卫生间、浴缸给排水、室内循环冷热给水管到空气源热水器接通正常使用为止，卫生间排气管，五六楼洁具浴缸由乙方安装，安装费用待定。
9、工程质量：卫生间、浴缸给水管经过加压验收合格后，甲、乙双方签字为准。不合符质量验收标准，由乙方无条件返工，材料自理。
10、付款方式：每月按形象进度款50%付款，总工程竣工验收后，甲方付乙方总工程款70%，余额结算后三个月付清。
11、工程进度计划必须按照甲方月或周计划进行。由甲方编制工程进度表。
如有违规操作未按进度计划进行，在本月形象进度款扣除：具体奖罚金额在月或周计划决定，开会确定为准。
此协议从签订之日起生效。甲、乙双方各一份。
甲方：
乙方：
年__月__日。
木工清包工合同篇十四
甲方(简称甲方)。
乙方(简称乙方)：
1.本工程木工模板的全部主项工作内容，包括设计图纸及工程联系单变更单内的所有模板制作，塔吊基础模板支拆、内模钢管的搭拆工作，止水条安装，涂模剂，粘胶粘带等均由乙方自行负责。
2.13#楼的所有木工工作(特注意：炸模、错位的混凝土面的凿着以及炸模流的混凝土清理利用工作)。
1.(包括电锯、手锯、电钻、铁钉、铁丝、步步紧、点钨灯、翘棍、锤子、钻子、脱模剂、胶粘带等木工一切用具全部乙方自行负责)。
1.三级配电(从二级配电厢到工具的线路)。
2.承包价格按建筑面积计算/平方米。元/平方米。
3.包括劳保福利、劳动用品、雨衣、雨鞋、防暑饮料、防冻取暖。
4.包括非生产用工、开会、学习、质量、安全培训、探亲等用工，临时停电停水，间隔用工短时间停工待料误工费及个人所得税。
5.包括人员组织用工，工地之间转移用工，二次搬运工，材料到场卸车。
6.本工程不再发生材料超过距离及二次搬运费用。
7.必须按项目部周、月部位及总施工进度进行计划，确保足够劳动力及时完成施工计划。
8.甲方如需用工，大工每小时元。
1.按项目部计划，班长签字认可，推迟一天罚1000元/天。
2.本作业队进场后、队长(合同签字人)应经常在现场，并下设1名带班人员，每月在现场不少于28天，每缺勤一天罚款100元/天。
3.拆除材料堆放整齐，铁钉拆除，做好文明施工。
4.搞好宿舍卫生，禁止赌博偷盗、打架斗殴等不法行为发生，严禁带家属进入施工现场，严禁私自烧菜做饭，严禁乱拉接电线，乙方人员在施工现场或宿舍区发生斗殴、偷盗、火灾事件，甲方除交公安机关处理外，不论正确、错误按3000元/次罚款。
5.严禁在施工现场内随地大小便。
6施工现场每班组要求服装统一，必须戴安全帽。
7.按规范要求施工，严把质量关，杜绝质量事故发生。
1、班组内必须执行消防制度，对每个职工进行消防教育。
2、严格实行动火申报手续，木工车间严禁烟火，确保消防安全。
3、加强对易燃易爆的使用管理及工作。
4、消防器材不得挪作它用。
1、班组必须做好材料领用、使用工作、不得随意浪费。
2、材料超支部分均由乙方承担。
3、木板、钢管等周转材料不得随意冲割、随意损坏，发生者按实际发的数量，以一罚十对乙方进行处罚。
4、乙方必须做好施工部位落手清工作，否则甲方有权另派人员管理、清理。费用每工按协议单价1.5倍计算从乙方中抵扣。
1、±0.00以上完成七层后一周内付已完成工作量的80%结构封顶付已完成工程量的90%，结构验收通过后一周内付已完成工程量90%，余款在结构中级验收后一个月内一次性付清全部工程款。乙方必须确保本班组工人工资每月结清。
本工程缴纳保证金捌万元(其中质量30%，安全30%，文明施工40%)，如不按合同遵守条款，按相关制度处理罚款。
1、乙方必须制定班组安全员，负责班组安全生产、治安、保卫工作，每天做好班前安全教育，并做好记录，每月底结账前交项目部检查，否则不予结账。
2、班组必须和工人签订劳动合同，交项目部壹分包括身份证复印件。
2、施工期间班组长必须每天都到位，特殊情况安排好班组人员工作，并向项目部施工人员请假。班组长必须参加项目部的周例会，如无故不参加周例会的罚款500/次。
3、周转材料服从项目部统一安排。
1、乙方施工期间未按协议完成质量、安全、进度、成本等内容或出于自身原因不能完成甲方下达计划或工程质量低劣、安全事故频繁、班组管理混乱。甲方有权勒令退场，并结算实际工程量的70%，损失由乙方支付。乙方未归协议内容施工，甲方有权另组支队伍进场，发生点工按协议单价1.5倍计算，并相应从乙方工程款抵扣。
1、不允许强迫工人做没有安全保障的工作，若有发现，追究责任人，清退出场。
2、事故处理一般责任与轻伤处理费在陆仟元以内班组承担，责任分清，追究责任人。
未尽事宜，另协商解决。本协议和承诺书同时具有法律责任。
本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，备项目部一份，双方签字后风险金交后当天生效，结清价款自行失效。
项目负责人：____(盖章)班组长：____(盖章)。
身份证编码：____身份证编码：____。
电话：____电话：____。
_____年______月______日。
土木工程专业简历模板。
土木工程专业实习证明模板。
买卖合同模板精选。
土木工程建筑管理简历模板。
土木工程毕业生简历模板。
木工清包工合同篇十五
发包方：_________（以下称甲方）。
承包方：_________（以下称乙方）。
工程名称：_________。
工程地点：_________。
工程承包单价：_________。
承包范围及要求：
6、工作范围内的文明标化、清理卫生等、
7、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量、
8、承包工程范围内的安全、文明施工等、生产性临时的搭设、拆除等、
3、若延期一天工期，罚款_________元；
所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准，力争优良、
2、协调现场工作关系、
4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款，
件的原件交给甲方统一管理，以便备查、
6、按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管、
2、该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保障、
3、履约保证金的返还：主体竣工验收合格后返还、
3、严禁使用钢筋头支模，木工使用的定位筋必须经项目部审批后到钢筋班领取、
4、乙方自备材料、设备，根据工程进度需要，由乙方有计划的自行安排、
1、保险费用由乙方负责、
3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延、
1、施工用电：甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内、
3、乙方跟不上项目部制定的进度，甲方帮助找人按每人500元/天计算、
6、乙方与甲方项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效、
甲方（盖章）：_________。
乙方（盖章）：_________。
负责人：_________。
负责人：_________。
木工清包工合同篇十六
甲乙双方本着友好合作的态度，依照《中华人民共和国合同法》等相关法律，结合家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方寿阳马首隽庭别墅样板间、17#楼装修工程签订如下合同。
1、工程地址：___县___。
2、装修范围：
（1）7#楼联排别墅1套（四卫一厨、三室二厅），建筑面积223㎡；
（2）6#楼叠加别墅1套（三卫一厨、四室二厅），建筑面积190㎡；
（3）17#楼会所一、二层，建筑面积374、86㎡。
乙方清包工，所有材料均由甲方供应。
1、清包工费：按照不同工种类别协商确定不同单价（见附件一），其中包括木工、泥瓦工、垃圾清运费、材料搬运费。
2、固定工程单价方式，即报价单中工程项目的单价不变，按实际完成的工程量计算工程造价。
1、工人进场施工后，每隔10天按每人每天20元支付生活费。（依据现场工人考勤表）。
2、工程完工以后，乙方凭结算单、验收单和本协议，经甲方现场工程师、总部总工办、采供仓储部、合同造价部等相关部门会审核定，方可按照约定扣除5%的质保金进行付款。保修期贰年内无质量问题一次性付清，保修期自工程完工之日算起。
1、甲方须向乙方提供图纸壹套，并负责交底工作；
2、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可；
4、施工质量将按照《住宅装饰装修验收标准（db31/t30—1999）》中规定的内容进行验收。
4、乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性；
5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场；
6、乙方应做好对施工完成成品的保护工作；
7、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
1、具备进场施工条件后45天内完成。因甲方因素工期拖延，工期顺延；因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费300元/天。
2、按照甲方总工期要求，由乙方编报分部工程进度表。
1、材料的损耗率分别为：瓷砖2%、石材1、5%、铝扣板7%、木料6%、龙骨6%，乙方装修过程发生的损耗量大于材料实际损耗量，超出部分甲方有权予以在结算中扣除。
2、甲方材料送至工地，乙方任何施工人员应无条件卸车、搬运。
1、垃圾袋装化；
2、垃圾应日日清；
3、垃圾应由乙方清运至甲方指定的垃圾堆放场所。
1、乙方指定施发忠为工地现场负责人；
2、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料；
3、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员；
4、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
2、因工具所产生的易耗品（如钻头、毛刷、砂布、毛巾、切割片、锯片等）由甲方承担。
1、现场禁止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部承担；
2、现场禁止吸烟；
3、油漆材料必须和其他材料分开放置；
4、乙方应在保证安全的前提下进行施工，若出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。
1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在壹年内无偿维修，普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修。
2、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
1、出现争议甲乙双方应先协商；
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。
甲方签章：___乙方签章：___。
签约日期：___签约日期：___
木工清包工合同篇十七
本合同经双方法定代表人或其托代理人签字且加盖法人公章后生效。甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。本合同一式贰份，甲、乙双方各壹份。
甲方法人：（公章）乙方法人：（公章）。
托代理人：托代理人：
电话：电话：
签订地点：
签订时间：
木工清包工合同篇十八
合同编号：____。
签定日期：____年____月____日
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，并按中华人民共和国有关法律法规之规定，就乙方售予甲方产品事宜达成如下。
一、产品。
1、乙方为甲方制作的产品明细详见合同附件。
二、付款。
1、本合同规定之产品总额为人民币____元整，付款方式为合同签订后甲方预付乙方制作费的____%，制作完毕____个工作日内甲方即向乙方支付货款的全部余额。
三、交货。
2、交货及安装地点：________。
四、服务。
乙方向甲方提供如下服务内容：
1、甲方的产品免费保修____年，终生维修；
2、故障报修，乙方在收到甲方通知后____个工作日内上门服务，如是发生突发情况，乙方在____个小时内到达甲方现场进行维修工作。
五、权利和义务。
1、保证产品的质量和性能完好；
2、甲方应向乙方提供安装所须的场地、电源等安装条件，并在规定的时间内收货和验收；
3、甲方应在规定的时间内及时向乙方付款，在甲方未付清全部货款时，乙方保留对所售产品之所有权，甲方延迟付款须向乙方支付滞纳金每天为合同金额的____%。
六、违约。
合同双方如有违反本合同之规定即视为违约，双方约定违约金为本合同金额的____%。
七、双方在本合同执行过程中如遇纠纷不能协商一致，可向当地仲裁委员仲裁。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有相同法律效应。
甲方：____乙方：____。
经办人：____经办人：____。
地址：____地址：____。
电话：____电话：____。
木工清包工合同篇十九
为了健全公司的管理制度，加强施工队伍的整体素质，建立一个和谐的文明体制，落实双方的合法权益，制定以下条例：
一、所有木工人员到工地必须上交身份证，做好三级教育卡，无身份证不得在工地上班。
二、上班要服从公司及木工管理人员的一切安排，上班必须戴好安全帽，扣好帽带，不能光背上班，如有违章按公司的罚款条例处理。
三、宿舍区与宿舍内要讲究卫生，不得烧饭，食堂吃饭要排队买菜，要讲文明就餐，就餐时间由项目部统一安排。
四、上班时，工种与各工种之间要相互帮助，相互团结。
五、上班时不得违章操作，特别是机械与电器方面，要有专职人员操作。
六、制模时不要乱锯方木与胶合板，要计算用料，每次制模要清理完模板表面层的垃圾，要每次上刷脱模板油，保证模板质量，正常运转。
七、制模时不懂部位要问带班长，以免返工、浪费工、浪费料。
八、在上班时如铁钉扎脚，不计工伤之内，要自己小心，其它的工伤要按事情起因，追究事故责任处理。
九、质量要求要按优质结构要求做，进度要按公司要求施工，保证一个月做五层，如有涨模乙方自己处理。
十、每层制模要做好落手清工作，做到工完场清，工程量从地下室开始至层面机房及女儿墙完成，小于20公分门角柱及门头梁一结构完成。室内二次结构不计在内，完工以后，把模板吊到下面场地指定部位堆放整齐，拔完钉下完扣件。
十一、所带材料机械(电焊机、电焊条甲方提供)其它如铁钉、铁丝、台锯、手电锯、大小电箱、劳动车等一切小型工具由乙方自带。
十二、甲方给乙方图纸后，乙方自己翻样、自己烧定位，放线要有带班配合放线，进场模板钢管要乙方自己卸车。
十三、价格按模板混凝土接触面计算，每平方贰拾叁元计算，进场乙方自垫生活费、材料费一个月，以后每月按每人左右发放，如由乙方老板代领，必须每个工人在承诺书上签字，工程完工按80%左右付款，余款无质量问题二个月内付清，合同结束。
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字有效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/16340169.html】
