在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
期房购房协议篇一
甲方（卖方）：身份证号：
电话：住址：
乙方（买方）：身份证号：
电话：住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、该房屋权属状况如下：
1、甲方于年月日与房地产开发有限公司（以下称开发商）订立《商品房买卖合同》（合同编号：），该合同约定：甲方以人民币元整的总价款购买位于的房屋一套（以下称该房屋）：
房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。
上述合同已由登记备案，由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下：
1、乙方于签约后日内以方式，支付甲方房款人民币元整；
3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
三、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让；
2、甲方应在年月日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；
四、乙方的义务：
1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用；
2、该房屋的维修基金由乙方承担；
3、乙方应在年月日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；
八、甲、乙双方约定，如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。则双方应在获知本情况后，七日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订《房地产买卖合同》。任何一方不得以任何理由拒绝签订《房地产买卖合同》的，逾期达15日，则视为违约，同时违约方应按照本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方（签字）：乙方（签字）：
时间：时间：
期房购房协议篇二
甲方（卖方）：住址：身份证号：电话：乙方（买方）：住址：身份证号：电话：鉴于：
1、甲方于年月日购买的位于的房屋一套（以下简称“该房屋”）为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。
2、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。
因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：
一、该房屋权属状况
1、甲方将其购买的位于的房屋一套（以下简称“该房屋”）转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。
2、该房屋所在楼层为层，该房屋用途为，建筑面积平方米。
二、该房屋价款及付款方式
甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币100万元整（大写：壹佰万元整）受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：
1、乙方于年月日之前支付甲方第一笔购房款人民币元整（大写：）；
2、乙方于年月日之前支付甲方第二笔购房款人民币元整（大写：）；
3、乙方于年月日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整（大写：）。
三、甲乙双方的义务
2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用；
3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担；
4、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。
四、违约责任
3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。
五、附则
1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方（签字）：乙方（签字）：
时间：年月日时间：年月日
期房购房协议篇三
甲方（卖方）： 住址： 身份证号：电话：乙方（买方）： 住址： 身份证号：电话：鉴于：
1、甲方于 年 月 日购买的位于 的房屋一套（以下简称“该房屋”）为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。
2、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。
因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：
一、该房屋权属状况
1、甲方将其购买的位于的 房屋一套（以下简称“该房屋”）转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。
2、该房屋所在楼层为 层，该房屋用途为 ，建筑面积 平方米。
二、该房屋价款及付款方式
甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币 100 万元整（大写：壹佰万元整）受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：
1、乙方于 年 月 日之前支付甲方第一笔购房款人民币 元整（大写： ）；
2、乙方于 年 月 日之前支付甲方第二笔购房款人民币 元整（大写：）；
3、乙方于 年 月 日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整（大写：）。
三、甲乙双方的义务
2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用；
3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担；
4、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。
四、违约责任
3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。
五、附则
1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
时间： 年月日 时间： 年月日
期房购房协议篇四
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
报据有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础甲方因在白城市新城家园d区三标段工程需要，向乙方购买水暖器材管件，双方经友好协商，形成购销合同如下：
第一条建材材料名称：水暖器材管件
备注：如遇原材料涨价，水暖器材管件随着原材料价格变动，双方协商达不成价格一致的，甲方有权终止合同，但必须保证以本地区最优惠价格供应产品。本合同单价为甲方供应到乙方工地指定地点落地价。(包括装车费、运费、卸车费用)数量以实际用量为准。
第二条质量标准：符合国家相关标准的要求。乙方保证所提供的材料货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，必须达到质量标准。
第三条验收：乙方负责运输并提供材料合格证明资料，按批次进行送检，数量按实际点数为准。
第四条供货期限：按照甲方施工进度，甲方提前三天通知乙方进场时间及数量，至合同数量结束。
第五条付款方式及时间：本合同签定生效后，预付乙方70%材料预付款，材料进场后，再付给乙方20%的材料款，直到材料供应完毕后再付10%的余额。
第六条违约责任：
(一)甲方违约责任：
1.水暖器材管件经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，并赔偿方由此受到的损失。
2.乙方按时甲方要求按实按量交货。
(二)乙方违约责任：
l、乙方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失。
2、因乙方原因拖欠货款，甲方应每日付与乙方总货款5%的滞纳金。
第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼、仲裁。
第八条其他事项：
1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
2、本合同及其附件具同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填 写的文字与印刷文字具有同等效力。
3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照有关法律、法规和政策执行。
第九条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。
第十条此合同壹式贰份，双方各执壹份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
期房购房协议篇五
期房转让合同(一)
卖方(以下简称甲方)：(身份证复印件附后)
买方(以下简称乙方)：(身份证复印件附后)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就期房转让事宜，订立本协议，甲、乙共同信守：
第一条甲方为的正式员工，按照于月出台的员工保障性住房销售政策，甲方可在20月至月间按照每平方米元的单价购买坐落于的栋号，该房屋为钢混结构，建筑面积平方米，拟于年月日前交房。
该期房转让给乙方，即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方，并以乙方名义办理购房合同。
第三条该期房的现定单价为每平方米元(人民币)，房屋交易总价为人民币(大写)：拾万千佰拾元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。
第四条经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币(大写)万元，甲方出具转让中间费收条，待乙方签订合同当日，由乙方退还甲方。
第五条在房屋交易、转让以及合同的办理过程中，甲方协助乙方完成相关工作。
第六条因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的`定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。
第七条本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。
第八条本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议至协议终止为止期间，所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担，甲方只负责配合乙方顺利签订合同，期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，违约方按第六条支付违约金。
第九条在购房合同签订时间之前，乙方若将购房指标转让与第三方，必须经甲方确定，并由此引起的经济纠纷与甲方无关。
本协议自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方签订购房合同时作废，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：(手印)乙方：(手印)
身份证号：身份证号：
联系电话：联系电话：
合同签订时间：年月日
期房购房协议篇六
期房转让在民间是一种普遍性的操作方式,期房转让
协议书
怎么写呢?以下是本站小编为大家整理的期房转让协议书范文，欢迎参考阅读。甲方(卖方)： 身份证号：电话： 住址：
乙方(买方)： 身份证号：电话： 住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就 权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、该房屋权属状况如下：
1、甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《商品房
买卖合同
》(合同编号： )，该合同约定：甲方以人民币_______元整的总价款购买位于 的房屋一套(以下称该房屋)： 房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号： )。上述合同已由 登记备案，由于 甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币______元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下：
2、乙方于开发商交房时，支付甲方其余房款_______元;
3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由__ __承担。
三、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让;
四、乙方的义务：
1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;
2、该房屋的维修基金由乙方承担;
八、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(卖方)： 住址： 身份证号： 电话：
乙方(买方)： 住址： 身份证号： 电话： 鉴于：
1、甲方于 年 月 日购买的位于 的房屋一套(以下简称“该房屋”)为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号： )。
2、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：
一、该房屋权属状况
1、甲方将其购买的位于的 房屋一套(以下简称“该房屋”)转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。
2、该房屋所在楼层为 层，该房屋用途为 ，建筑面积 平方米。
二、该房屋价款及付款方式
甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币 100 万元整(大写：壹佰万元整)受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：
1、乙方于 年 月 日之前支付甲方第一笔购房款人民币 元整(大写： );
2、乙方于 年 月 日之前支付甲方第二笔购房款人民币 元整(大写： );
3、乙方于 年 月 日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整(大写： )。
三、甲乙双方的义务
2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用;
3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担;
4、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。
四、违约责任
3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。
五、附则
1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(卖方)： 身份证号：电话： 住址：
乙方(买方)： 身份证号：电话： 住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就位于 房屋权属转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、甲乙双方交易前该房屋权属状况如下：
1、甲方于 年 月 日与 房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《内部认购书》(以下称《内部认购书》)，该认购书约定：甲方以人民币 元整(其中已付开发商 元整，并商定于签订《商品房买卖合同》后，甲方贷款 元整，合计 元整)的总价款购买位于 的房屋(房屋建筑面积 平方米，及 平方米车库一个)一套(以下称该房屋)：房屋相关信息见《内部认购书》。上述合同为甲方与 签订的内部认购书，甲方由于 开发商未取得预售许可证，故未签订《商品房买卖合同》，未在衡水市房管局登记备案，未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方向甲方支付房款人民币 187000.00 元整，大写：人民币 ;并由乙方在其与开发商签订《商品房买卖合同》后向开发商支付余款 元整，合计 元整，买卖该房屋。
三、甲、乙双方间的实际付款方式如下：
1、 乙方于签约当天，即 年 月 日以 方式，支付甲方房款人民币 元整;
2、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
四、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权属转让;
2、甲方应在签约当天 ，即 年 月 日协助乙方在开发商处办妥该房屋权属转让手续;
4、甲方保证无故意向乙方隐瞒关于此房屋的重大缺陷及影响房屋价格的重大事项;
5、自甲乙双方签订本房屋权属转让协议书，乙方向甲方付清房款 元整后，甲方与开发商签订的《内部认购书》自行作废，该房产的权属与甲方再无任何关系。
五、乙方的义务：
1、乙方按时支付应向甲方支付的房款 元整。
2、今后此房屋由于质量问题产生纠纷，与甲方无关，由乙方与开发商协商解决。
六、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，每份具有相同的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
期房购房协议篇七
卖方（以下简称甲方）：（身份证复印件附后）买方（以下简称乙方）：（身份证复印件附后）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就期房转让事宜，订立本协议，甲、乙共同信守：
第一条甲方为的正式员工，按照于20xx年月出台的员工保障性住房销售政策，甲方可在20xx年月至月间按照每平方米元的单价购买坐落于的栋号，该房屋为钢混结构，建筑面积平方米，拟于年月日前交房。
第二条甲方愿意在乙方按其公司政策代为支付房款的前提下将该期房转让给乙方，即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方，并以乙方名义办理购房合同。
第三条该期房的现定单价为每平方米元（人民币），房屋交易总价为人民币（大写）：拾万千佰拾元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。
第四条经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币（大写）万元，甲方出具转让中间费收条，待乙方签订合同当日，由乙方退还甲方。
第五条在房屋交易、转让以及合同的办理过程中，甲方协助乙方完成相关工作。
第六条因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。
第七条本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。
第八条本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议至协议终止为止期间，所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担，甲方只负责配合乙方顺利签订合同，期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，违约方按第六条支付违约金。
第九条在购房合同签订时间之前，乙方若将购房指标转让与第三方，必须经甲方确定，并由此引起的经济纠纷与甲方无关。
本协议自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方签订购房合同时作废，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：（手印）乙方：（手印）身份证号：身份证号：联系电话：
联系电话：合同签订时间：年月日
期房购房协议篇八
乙方（债权受让人）：_________________公司
甲方和乙方经过友好协商，在平等、自愿的基础上达成如下协议，以资信守：
一、截至本协议签署日前，债务人________公司拖欠甲方款共计________元未还（相关债权凭证附后）。
二、现甲方将以上债权转让给乙方，乙方同意受让。
三、陈述、保证和承诺
1、甲方承诺并保证：（1）其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任；（2）其转让的债权系合法、有效的债权。
2、乙方承诺并保证：（1）其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任；（2）其受让本协议项下的'债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、违约责任各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失等责任，违约方须向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。
五、其他规定
1、对本协议所作的任何修改及补充，必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
2、在本协议履行过程中发生的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉。
3、本协议自双方签字盖章后生效，共一式两份，甲乙双方各执一份，各份具有同等法律力。
甲方（公章）________________
乙方（公章）________________
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/16805246.html】
