在商务活动中，合同起着重要的作用，它可以确保交易的公平和合法性。合同的期限和有效期应当合理设置，并与双方的实际需求相匹配。接下来是一些关于合同起草注意事项的指导，希望能对大家有所帮助。
钢管架合同篇一
供方：_____________(以下简称甲方)。
需方：_____________(以下简称乙方)。
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他法律规定法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同，共同信守执行。
一、品名、规格、产地、数量、单价、金额：
二、质量要求、技术标准：
三、供方对质量负责的条件和期限：
四、交(提)货时间、地点及数量：
五、运输方式到达站(港)：____。
六、运输费用负担：________________。
七、合理损耗计算及负担：____________。
八、包装方式、包装物的供应、回收和费用负担：________________。
九、验收方法及提出异议的期限：____。
十、结算方式及期限：________________。
十、违约责任：
1.供方延期供货的，每超过一天，按总货款的0.5%向需方支付违约金。
2.因产品的质量问题造成需方损失的，供方承担需方的全部损失。
3.需方中途退货，应向供方支付退货部分货款%的违约金。
4.需方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应按逾期提货部分货款总值%计算，向需方偿付逾期提货的违约金，并承担供方实际支付的代为保管、保养的费用。
5.需方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
6.需方延期付款的，每超过一天，按总货款的0.5%向供方支付违约金。
7.任何一方擅自解除合同的，应按本合同货款总值的20%向对方支付违约金。
十一、争议解决的办法：
1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决的，均应提交济南仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
2.仲裁费用按仲裁裁决书或调解书中有关仲裁费承担的内容执行。违约一方或对合同争议承担主要责任的一方，应承担对方因仲裁活动而产生的合理律师代理费、鉴定(检验)费和其他相关费用。
十二、其他约定事项：
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。
3.本合同有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
钢管架合同篇二
甲方：(承租方)：
乙方：(出租方)：
第一条：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务关系，经双方协商一致，就承租方承建的天津东丽区张贵庄还迁房项目工程向出租方租赁建筑物资事宜，签订租赁合同规定如下：
第二条：租赁物使用地点和期限。
租赁物资使用地点为得擅自改变使用地点和转让他人使用，也不得变卖或作抵押品。
第三条：结算、费用及供退货方式。
1)、付款方式：自供货之日起，每月25日至30日双方核对租费单，并经现场收料员，安全负责人，项目经理同时签字确认后，作为有效依据。在结构工程全面达到正负零上二层后，甲方接到乙方的租赁核算单，可支付给乙方总租赁费的60%，以后每二个月付产生租赁费用的60%，余款部分在租赁物资结束后三个月内付清。
2)、供货、退货方式：承租方提前五天提供用货计划，提前一天通知出租方具体用货规格、数量，出租方接到通知后及时把货物送到施工现场(必须为合格物品，并附材质检验报告)，承租方指定为报料员及收料员验货签单卸货，装卸车、运费等费用由出租方负责;退货时，承租方负责将物资退回出租方，双方由指定人员确认签单，装车、运费由承租方承担，卸车由出租方负责。出租方不得以种.种理由推迟、拖延或拒收租赁物。结算时具体规格数量以双方签字的发/退货单为准。结算时须由项目经理、材料部等三人以上签字生效。
3)、清理维修费：钢管除死角型弯曲外，其余不收修理费、清洗刷油等费。
4)、遗失赔偿：租赁物资发生遗失的，以当时市场价为赔偿依据;。
5)、材料物资收费标准：编织袋0.40元/个，螺丝0.60元/套;。
6)、在退租赁物资当天不计所退物资的租赁费。
第四条：合同附件是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第五条：违约责任。
承租方未按合同约定支付租赁费及相关费用，每日按应付未付款的1‰支付违约金。
第六条：争议的解决方式及违约责任。
当双方履行合同过程中发生争议时，本着友好协商的原则，协商不成的，以出租方注册地为诉讼管辖地。
第七条：冬季不施工报停期为60天，如遇不可抗力或政策性停工双方协商解决。
第八条：本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
钢管架合同篇三
现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同协调着人与人，人与事之间的'关系。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家整理的钢管供货合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
甲方（采购方）：
乙方 （供货方）：
根据【中华人民共和国经济合同法】及有关规定，甲乙双方关于玻璃钢扬程管供货事宜，达成以下协议：
一、供货内容
甲方向乙方采购货物的名称、规格、单位、数量、单价、金额如下表所示。
二、质量要求及技术标准
按国家或企业标准设计生产，玻璃钢扬程管外观颜色为乳白色、完整无损、无气泡、法兰与管道接缝处无裂口、管道内壁已脱膜，按甲方要求进行装货。管材应严格按照说明正确安装、操作、存放，玻璃钢管、o型圈保证在叁年内良好运行。在质保期内，若遇玻璃钢扬程管、o型圈无法正常使用，乙方在接到甲方维修通知后，24小时内派人到甲方现场及时维修；若是管道质量问题，乙方负责免费更换。辅件如o型圈损坏（操作不当或人为损坏除外），乙方为甲方免费负责更换；保修期之外提供最低优惠的有偿终身维护。
三、供货要求、供货细则
乙方在保证货源充足的前提下，甲方自 起到 日内派专人专车前往乙方厂内拉走该合同签订的管材数量（其中第一车970根玻璃钢管于20___年10月18日拉走），若遇雷电、大雨、暴雪等恶劣天气，可顺延拉货期限。乙方安排工人装货，在装车过程中，甲方材料员负责挑选合格产品进行装货，不合格的不予装车。
四、付款方式
货物总价款为 元（写： ）。确定供货日期后，甲方一次性付完乙方货款，乙方收到货款后，开始备货。
五、资料提供
质量证明文件，至少应包括：设备出厂检验报告、出厂合格证、质量监督检测中心出具的检验报告。
六、争议解决
甲、乙双方共同遵守，否则后果自负。合同一式四份，甲乙双方各执一份、甲方财务部一份、档案管理部一份，本合同在甲、乙双方签字之日起生效。双方在履行合同过程中如果发生争议，应友好协商解决，协商结果可通过签订补充合同的方式予以书面确认，如果协商不成，则提交甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项乙方所供货物为全新管材、不存在遗漏配件安装，符合验收质检标准，符合甲方要求为合格产品。若甲方在使用过程中，遇到货物因质量问题、管材连接处漏水导致甲方工程无法运转，乙方无理由免费更换，由此产生的其他设备的安装工费由乙方负责，每人每天按150元支付。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
钢管架合同篇四
购货方：_________________(以下简称甲方)。
销售方：_________________(以下简称乙方)。
一.双方在互惠互利平等自愿的原则下就钢管购销事宜，达成以下共。
识如下：
1.买卖品种：_____________。
2.买卖地点：_____________。
3.买用地点：_____________。
4.双方协商外架钢管新(旧)出售价每吨人民币：_____________元;扣件新(旧)每套出售价人民币：_____________元，钢管购销合同模板。
5.本管材按实际吨位计算或按理论单位计算，由双方协商决定，
6.订金：_________________双方协商同意签定合同后预付订金人民币___________元;双方不得反悔，如有一方反悔，按人民币___________元作为违约金赔付给另一方。
7.乙方在签定合同之日___________天运走所购买材料。
8.所买材料拉走后___________天付清货款，最迟不得超过__________天，在双方约定时间内不付货款按每天人民币___________元赔付给乙方。
9.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，双方协商解决。
钢管架合同篇五
出租方：____________(以下简称甲方)。
承租方：____________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙方双方根据平等互利、等价有偿的原则，经协商一致，就建材物资的租赁达成如下协议：
一、甲方将楼层架管_______米，扣件____套(详《租赁材料收发明细表》)，出租给乙方使用。
二、租赁时间从____年____月____日起至____年____月____日止，共租赁____年。
三、乙方收到甲方第一批租赁物资当日开始计算租金，以后按各批次收货当日计算租金。
四、租金价格标准为：____________钢管每米每天元;扣件每米每天________元。从乙方收到甲方租赁物资的当日起计算租金，以甲乙双方签字的《租赁材料收发明细表》为准，租金按季度结算，税金由乙方承担，乙方每季度末向甲方支付一次租金，逾期甲方向乙方按日加收%的违约金。
五、未经甲方同意，乙方不得擅自改变租赁物资的原样和长度，乙方擅自改变物资的原样、长度或者由于乙方的原因导致租赁物资丢失和损坏，在租赁期满乙方退还甲方材料时，达不到甲方交与乙方时的原样、长度、质量，乙方则必须赔偿甲方损失。
六、上下车费和运输费用。甲、乙双方各承担____%。
七、租用时请甲、乙双方监尺记录，并检查材料质量，不符合质量和要求的，乙方可以拒收，否则发生的一切后果由乙方负责。
八、乙方退还租赁材料时，若差租用材料，按本合同规定的赔偿价格赔偿，并在给付租金时一并付给甲方。
九、乙方退还完租赁材料给甲方，乙方在天内办清结算并向甲方付完全部租金。乙方如果未按约定期限支付租金给甲方，则视为违约。违约金按租金总金额的%向甲方支付。
十、乙方委托材料收货人，乙方委托财务结算人。
甲方委托材料发货人，甲方委托财务结算人。
十一、其他约定事项：____________。
十二、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
十三、如因本合同发生争议，经协商不能解决而发生诉讼，双方同意由甲方单位所在当地法院解决。
十四、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均有同等法律效力。甲、乙双方必须严格遵守，违约按照《民法典》的有关规定处理。
十五、本合同自甲、乙双方签字或盖章生效。
甲方(签章)：____________乙方(签章)：____________。
电话：____________电话：____________。
签订日期：____________
钢管架合同篇六
出租单位： (以下简称：甲方) 租用单位： (以下简称：乙方)
乙方承接施工的 工程因需要，甲方愿意向乙方出租钢管、扣件等材料，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的有关规定，在遵循平等、自原、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲乙双方共同遵守执行。
1、工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3建筑面积：
1.4工程工期：
1.4.1甲方个月，以乙方第一车材料进场日期起的实际日期计算(室内安全防护架及室外施工电梯架不作为计算工期)。
1.4.2正负30天内甲乙双方均承诺不增加也不减少合同造价。如正负超过30天，甲乙双方均可按30天外的天数计取或扣除钢管、扣件的租赁费。租赁单价：钢管每米 天 元，扣件每套 天 元，工字钢每米 天 元，插扣每吨 天 元。
2、周转材料的规格、数量、租用价格
2.1根据乙方所提供的清单(钢管、扣件、工字钢、插扣、丝杆等)
3、材料的进场时间及结算期限
3.1进场时间：乙方电话或口头提前两天通知甲方，甲方无条件满足乙方所提的数量和时间到达施工现场。(运输由甲方负责)如甲方延误乙方施工则所造成的损失由甲方负责并进行赔偿同时在结算租赁费中扣除。
3.2租用期以材料进场起，至乙方电话或口头通知甲方材料报停日起，自报停日至材料运出现场的天数，乙方不再支付租用费。
4.甲、乙双方的工作及责任
4.1 甲方工作及责任
4.1.1 甲方委托 代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。
4.1.2 按乙方需要在接到乙方电话或口头通知后，两天内应组织材料进场。不得以任何理由拖延材料的进场时间。如不能及时按排材料进场，因此引起的乙方任何损失由甲方承担。
4.1.3 保证进场材料的规格、数量能满足乙方的需要，保证进场材料的良好使用性能。
4.1.4 甲方负责租赁材料的进出场运输费用，材料出场的卸车和周转材的指定堆放甲方自理。
4.1.5 乙方人员到现场必须听从甲方安排(做好三级教育)。
甲方(签章)： 乙方(签章)： 甲方代表： 乙方代表：
电话： 电话：
签订日期： 年 月 日
钢管架合同篇七
合同编号：
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。
1、本合同的租赁物为甲方建设工程施工用钢管，由甲方向乙方租赁。
程施工需要。（出租钢管需钢管生产厂家出厂质量合格证书、钢管已使用年限证明）。
1、租赁期限暂定为。
2、实际租赁期限从20xx年月日起至根据甲方实际需要时止。
1、在租赁期限内，钢管所有权属于乙方，甲方仅对钢管拥有使用权。
2、租赁期限内，乙方将钢管转让、抵押给第三方，应在转让、抵押事实发生之日起3日内书面通知甲方，甲方不因此丧失租赁物的使用权，如第三方在取得钢管所有权后要终止本合同或改变租金等，致使甲方使用钢管受到相应的限制，乙方应承担违约责任和相应的赔偿责任。
3、租赁期限内，乙方不得就钢管与其他任何第三方签订租赁合同，将钢管重复出租，由于第三方的行为致使甲方丧失钢管使用权或遭受其他损失的，乙方承担违约责任和相应的赔偿责任。
甲方建设工程施工地点工地，为本合同租赁物使用地点。
1、租金计算方式：
2、相关费用：钢管由乙方负责运至甲方指定的地点，合同终止后由乙方负责运走，运输费用由乙方承担。甲方协调人员帮助乙方装运钢管。
3、租金支付方式及时间：
在租赁期限内，甲方负责钢管的日常维护修理工作，保证甲方正常施工的使用，期间所发生的维护修理费用，由乙方自行负担。
（一）甲方的权利义务：
1、租赁期限内，甲方对钢管行使使用权，排除第三方对钢管使用权的请求。
2、甲方负责提供放置钢管的场地，提供钢管进场，退场的道路通畅。
3、甲方应按照安全生产规范使用钢管，尽量避免钢管在使用过程中的损耗。
4、甲方按约定向乙方支付租金。
（二）乙方的权利义务：
1、乙方负责钢管的进退场运输工作，保证在合同约定的时间，将钢管运输到甲方指定的地点及听从甲方材料人员的安排及时退回租赁物品。
2、保证提供的钢管为正规生产厂家生产，符合建筑工程钢管使用的行业规定，质量不存在任何瑕疵。
3、提供钢管使用年限的证明（需出厂单）。
1、双方确定钢管进场时间后，乙方未能按时送达钢管至甲方指定地点进行安装的，乙方应向甲方支付按照本合同租金总额日的违约金，直至实际送达之日。
2、双方确定钢管退场时间后，乙方未能按时运输钢管离开甲方施工场地的，结算截止日为通知日，乙方还应承担由此产生的相关费用，此费用按照本合同租金总额日计算，直至实际运离场地之日。
3、钢管使用完毕后，甲方未能按约定支付给乙方租赁费用的，甲方承担责任。
4、乙方提供的钢管质量不合格、超出使用年限或其他归责与乙方的原因，造成甲方员工工身损害或财产损失的，乙方承担全部的责任。
1、本合同履行过程中出现不可抗力是指，合同签订之时不能预见、不能避免、不能克服的自然客观情况。
2、合同履行过程中出现不可抗力情形，致使一方或双方不能履行合同约定条款时，不能履行方应在不可抗力情形发生之日起3日内向对方书面通知，在取得合法机关有效证明后，根据不可抗力对合同履行的影响程度，经另一方同意后，履行方可延期履行、部分履行或不履行合同义务，并可根据情况部分或全部免除履行方责任。
3、合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延履行的违约责任。
1、合同签订时，乙方向甲方提供钢管生产厂家名称，钢管使用年限证明和钢管出厂合格书。
2、租赁期限内，未经乙方同意，甲方不得将钢管转租或转让、抵押给第三方，因此而造成的损失由甲方承担。
3、租赁届满后，甲方通知乙方运离钢管，甲乙双方现场清点钢管数量，作为租赁结算凭证，乙方施行三包，包进出场车费，包损耗，包看管维护。
凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式三份，甲方执两份，乙方持一份，同具法律效力。
甲方（盖章）乙方（盖章）。
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
代理人：代理人：
时间：时间：
钢管架合同篇八
承租方：（甲方）。
出租方：（乙方）。
担保方：（丙方）。
签订地点：
签订时间：
第一条：租赁物品种、数量、租价及价值：
第二条：租赁期限。租年月日至年月日。
第三条：押金。转帐支票贰仟元。
第四条：提货方式。签订合同的同时，甲方应按时到乙方验收提货（甲方根据工程实际需要严格把关租赁物资质量的验收）。钢管、扣件根据数量搭配发货（钢管每300米搭配扣件180只。如甲方确不需要搭配扣件的部分钢管，此钢管租价递增50%）。甲方如需要乙方代办装车及运输，费用由甲方承担，装车费（8元/吨），运费80元/吨（不足30吨算30吨）。
第五条：归还物资最新钢管租赁合同范本最新钢管租赁合同范本。甲方归还时，须先到乙方对清所租物资数量、规格。运输、装车甲方自运、自装，费用甲方承担。乙方卸车，卸车费（8元/吨）由甲方承担。在乙方指定仓库验收。钢管、扣件按比例数归还扣件按6%比例抽样验收。规格不符乙方不收，但可作暂存，乙方免收保管费，甲方的暂存物资不向乙方收取租费，凭暂存单退回物资。
第六条：以下修理费，材料费由甲方承担：
2、扣件加工上油0.15元/只，袋0.35元/只；
3、扣件扭曲变形，断开裂缝作报废处理，按贰只折一只归还数；
4、切断钢管应赔偿，切断费接管费6.8元/根由甲方承担（结算方法：在物资归还结束时，一次性按照统计表发、收料长短比差根数结算）。
第七条：租金结算方式。发出天算至归还天。
第八条：付款方式：租金及装、卸、运、修理、材料等费，甲方交纳时间为每三个月到月后十天内送到乙方付清。
第九条：违约责任。乙方：未按数量提供租赁物资，除按规定如数补齐外，应偿付违约期租金0.3%的违约金；甲方：不按时交纳租金及装、卸、运、修理、材料等费每日按欠费的0.3%计算违约金。
第十一条：变更。租赁期间乙方将所有权转移第三方，应正式通知甲方，新的所有权即为本合同的乙方，甲方不得将租赁物转租。
第十二条：本合同争议解决方式：首先双方友好协商解决，如协商解决不成，事后又未达成书面仲裁协议的由乙方所在法院受理。本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。
第十三条：丙方对甲方的债务承担连带责任担保。
甲方：乙方：丙方：
委托代理人：委托代理人：委托代理人：
电话：手机：电话：
工地地址：电话：
收发负责：
日期：
钢管架合同篇九
甲方(采购方)：
乙方(供货方)：
根据【中华人民共和国经济合同法】及有关规定，甲乙双方关于玻璃钢扬程管供货事宜，达成以下协议：
甲方向乙方采购货物的名称、规格、单位、数量、单价、金额如下表所示。
二、质量要求及技术标准。
按国家或企业标准设计生产，玻璃钢扬程管外观颜色为乳白色、完整无损、无气泡、法兰与管道接缝处无裂口、管道内壁已脱膜,按甲方要求进行装货。管材应严格按照说明正确安装、操作、存放，玻璃钢管、o型圈保证在叁年内良好运行。在质保期内，若遇玻璃钢扬程管、o型圈无法正常使用，乙方在接到甲方维修通知后，24小时内派人到甲方现场及时维修;若是管道质量问题，乙方负责免费更换。辅件如o型圈损坏(操作不当或人为损坏除外)，乙方为甲方免费负责更换;保修期之外提供最低优惠的有偿终身维护。
三、供货要求、供货细则。
乙方在保证货源充足的前提下，甲方自起到日内派专人专车前往乙方厂内拉走该合同签订的管材数量(其中第一车970根玻璃钢管于20xx年10月18日拉走),若遇雷电、大雨、暴雪等恶劣天气，可顺延拉货期限。乙方安排工人装货，在装车过程中，甲方材料员负责挑选合格产品进行装货，不合格的不予装车。
四、付款方式。
货物总价款为元(写：)。确定供货日期后，甲方一次性付完乙方货款，乙方收到货款后，开始备货。
五、资料提供。
质量证明文件，至少应包括：设备出厂检验报告、出厂合格证、质量监督检测中心出具的检验报告。
六、争议解决。
甲、乙双方共同遵守，否则后果自负。合同一式四份，甲乙双方各执一份、甲方财务部一份、档案管理部一份，本合同在甲、乙双方签字之日起生效。双方在履行合同过程中如果发生争议，应友好协商解决，协商结果可通过签订补充合同的方式予以书面确认，如果协商不成，则提交甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项乙方所供货物为全新管材、不存在遗漏配件安装，符合验收质检标准，符合甲方要求为合格产品。若甲方在使用过程中，遇到货物因质量问题、管材连接处漏水导致甲方工程无法运转，乙方无理由免费更换，由此产生的其他设备的安装工费由乙方负责，每人每天按150元支付。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
钢管架合同篇十
出租方（甲方）：
承租方：（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，本着双方自愿、互惠互利的原则签订，为了保护双方的利益，特定下列条款双方共同遵守。
第一条、本钢管、扣件、丝杠等租赁物品所有权属于甲方，乙方只有使用权，在使用期间不得转借、转租或将租赁物品变卖、抵押，如有上述行为，甲方有权解除合同，限期如数收回租赁物和租金外，乙方应向甲方偿付违约期违约物品价值的3倍的违约金。
第二条、计费标准：租赁费自乙方提货日开始计费，到送回位止。使用不足60天按60天计费。甲乙双方进出库物品，以双方经办人签字确认的单据为准。
第三条、租赁物品由乙方自提、送回，运费及费用由乙方承担。
第四条、租赁物品损坏、清理不洁、有杂物，双方一律不发或不收，扣件出现裂缝、缺柱、少帽、拧不动的，丝杠扣件螺丝未抹油的不发或不收，乙方正确使用，妥善保管，维修保养，送回与提货原样。
第五条、租赁物品如有损坏或丢失，按市场价格赔偿，赔偿款付清时停止收取租赁费，赔偿款未付清继续收取租赁费。
第六条、租赁费：架管每米每天0.015元，扣件每套每天0.01元，丝杠每支每天0.05元。
第七条、押金：架管押金每米元，扣件每套元，丝杠每支元。
第八条、租赁数量：甲乙双方不签订租赁数量，甲方不承担乙方因租赁工具的提货时间和租赁数量造成的任何损失。
第九条、租赁费每月一结，次月一日为上月结算日，一周内付清，否则向甲方每次赔偿违约金10000元人民币。货物交回，租赁费结清后本合同失效。
第十条、乙方经理负责人、材料员身份证复印件担保。
第十一条、双方发生纠纷可协商解决，协商不成由当地人民法院裁决。第十二条、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日生效。
甲方：乙方：
甲方代表：项目经理（负责人）：
甲方负责人：材料员（负责人）：
电话：电话：
年月日年月日。
钢管架合同篇十一
购货方：______________（以下简称甲方）
销售方：______________（以下简称乙方）
双方在互惠互利平等自愿的原则下就钢管购销事宜，达成以下共识如下：
一、买卖品种：______________________________
二、买卖地点：______________________________
三、交货地点：______________________________
四、双方协商外架钢管新（旧）出售价每吨人民币：_____元；扣件新（旧）每套出售价人民币：_____元。
五、本管材按实际吨位计算或按理论单位计算，由双方协商决定。
六、订金：双方协商同意签定合同后预付订金人民币_____元；双方不得反悔，如有一方反悔，按人民币_____元作为违约金赔付给另一方。
七、乙方在签定合同之日_____天运走所购买材料。
八、所买材料拉走后_____天付清货款，最迟不得超过____天，在双方约定时间内不付货款按每天人民币_____元赔付给乙方。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，双方协商解决。
甲方签字盖章：________乙方签字盖章：__________
法人代表：____________法人代表：______________
日期：________________日期：__________________
钢管架合同篇十二
需方(以下简称甲方)：
供方(以下简称乙方)：
签订地点：签订时间:20__年月日。
甲方根据本公司_________项目施工需要，向乙方购置本合同约定之产品，乙方愿意出售。根据《合同法》、《建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。
第一条、钢材名称、规格型号、数量、钢材单价、总价、供货时间：所供钢材结算以工地验收的实际量为准。如甲方有额外的需求计划时，也参照此项条款。钢材单价及数量见明细。
第二条、质量标准：以上规格、材质应符合国家标准，并附每种规格的材质的原材检验报告、厂家出厂检验合格证，不符合要求予以退货，如出现质量问题由乙方负责。
第三条、交(提)货方式、地点：______项目部。
第四条、运输方式及到达站和费用负担：运输方式为汽运，出厂到目的地运输费由乙方承担，卸车费用由乙方承担。
第五条、合理损耗计算方法：运输中造成的产品丢失、损伤，由乙方承担。第六条、数量和包装要求：以甲方实际验收入库数量和实际检定合格数量为准，包装要求：按通用方式包装。
第七条、检验标准、方法：货到三日内由甲方验收数量及包装，质量以乙方提供的材料原材检验报告、出厂合格证、材料原材复检报告为准。验收方法主要通过实测、目测、复检等方法，若在验收或使用过程中出现异议,自甲方书面通知之日起3日内乙方派人来解决,并有权拒付不符合规定的部分的货款，乙方在收到甲方书面异议后7天内负责处理，否则视为认可甲方提出的异议及处理意见。
第七条、结算方式：货物全部到场后且经甲方验收合格后，支付验收合格部分货物总价的80%，待甲方原材料质量检验合格，乙方出具全部供货税票后一周内付清余款。甲方使用承兑汇票付款，乙方需提供足额发票。
第八条、违约责任：
1、甲、乙方双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔尝经济损失。
2、经核查该产品确实不符合规定要求的'，甲方由此受到的损失，包括工期损失均由乙方按违约责任承担。
3、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货，并承担违约责任。
4、乙方在交货时间、材料质量方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。
第九条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，任何一方可向合同签订地点的人民法院提出诉讼。
第十条、未尽商定事宜，供需双方协商解决。
第十一条、本合同一式4份，乙方执1份，甲方执3份。经双方代表签字盖章生效。
甲方(章)：____乙方(章)：____。
法定代表人：____法定代表人：____。
委托代理人：____委托代理人：____。
电话：____电话：____。
开户银行____开户银行：____。
账号：____账号：____。
钢管架合同篇十三
承租方：_______（甲方）。
出租方：_______（乙方）。
担保方：_______（丙方）。
第一条：租赁物品种、数量、租价及价值：
第二条：租赁期限。租_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
第三条：押金。转帐支票贰仟元。
第四条：提货方式。签订合同的同时，甲方应按时到乙方验收提货（甲方根据工程实际需要严格把关租赁物资质量的验收）。钢管、扣件根据数量搭配发货（钢管每300米搭配扣件180只。如甲方确不需要搭配扣件的部分钢管，此钢管租价递增50%）。甲方如需要乙方代办装车及运输，费用由甲方承担，装车费（8元/吨），运费80元/吨（不足30吨算30吨）。
第五条：归还物资。甲方归还时，须先到乙方对清所租物资数量、规格。运输、装车甲方自运、自装，费用甲方承担。乙方卸车，卸车费（8元/吨）由甲方承担。在乙方指定仓库验收。钢管、扣件按比例数归还。扣件按6%比例抽样验收。规格不符乙方不收，但可作暂存，乙方免收保管费，甲方的暂存物资不向乙方收取租费，凭暂存单退回物资。
第六条：以下修理费，材料费由甲方承担：
2、扣件加工上油0.15元/只，袋0.35元/只；
3、扣件扭曲变形，断开裂缝作报废处理，按贰只折一只归还数；
4、切断钢管应赔偿，切断费接管费6.8元/根由甲方承担（结算方法：在物资归还结束时，一次性按照统计表发、收料长短比差根数结算）。
第七条：租金结算方式。发出天算至归还天。
第八条：付款方式：租金及装、卸、运、修理、材料等费，甲方交纳时间为每三个月到月后十天内送到乙方付清。
第九条：违约责任。
乙方：未按数量提供租赁物资，除按规定如数补齐外，应偿付违约期租金0.3%的违约金；甲方：不按时交纳租金及装、卸、运、修理、材料等费每日按欠费的0.3%计算违约金。
第十条：租赁期限届满，甲方仍要求发料或继续使用租赁物，原租赁合同继续有效，但租价递增30%，租赁期限为不定期。
第十一条：变更。租赁期间乙方将所有权转移第三方，应正式通知甲方，新的所有权即为本合同的'乙方，甲方不得将租赁物转租。
第十二条：本合同争议解决方式：首先双方友好协商解决，如协商解决不成，事后又未达成书面仲裁协议的由乙方所在法院受理。本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。
第十三条：丙方对甲方的债务承担连带责任担保。
甲方：_______乙方：_______丙方：_______。
电话：_______手机：_______电话：_______。
工地地址：_______电话：_______。
收发负责：_______。
钢管架合同篇十四
甲方(承租方)：
乙方(出租方)：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。
本合同的租赁物为甲方建设工程施工用钢管，由甲方向乙方租赁。
1、租赁期限暂定为。
2、实际租赁期限从20年月日起至根据甲方实际需要时止。
1、在租赁期限内，钢管所有权属于乙方，甲方仅对钢管拥有使用权。
2、租赁期限内，乙方将钢管转让、抵押给第三方，应在转让、抵押事实发生之日起3日内书面通知甲方，甲方不因此丧失租赁物的使用权，如第三方在取得钢管所有权后要终止本合同或改变租金等，致使甲方使用钢管受到相应的限制，乙方应承担违约责任和相应的赔偿责任。
3、租赁期限内，乙方不得就钢管与其他任何第三方签订租赁合同，将钢管重复出租，由于第三方的行为致使甲方丧失钢管使用权或遭受其他损失的，乙方承担违约责任和相应的赔偿责任。
甲方建设工程施工地点工地，为本合同租赁物使用地点。
1、租金计算方式：
2、相关费用：钢管由乙方负责运至甲方指定的地点，合同终止后由乙方负责运走，运输费用由乙方承担。甲方协调人员帮助乙方装运钢管。
3、租金支付方式及时间：
在租赁期限内，甲方负责钢管的日常维护修理工作，保证甲方正常施工的使用，期间所发生的维护修理费用，由乙方自行负担。
(一)甲方的权利义务：
1、租赁期限内，甲方对钢管行使使用权，排除第三方对钢管使用权的请求。
2、甲方负责提供放置钢管的场地，提供钢管进场，退场的道路通畅。
3、甲方应按照安全生产规范使用钢管，尽量避免钢管在使用过程中的损耗。
4、甲方按约定向乙方支付租金。
(二)乙方的权利义务：
1、乙方负责钢管的进退场运输工作，保证在合同约定的时间，将钢管运输到甲方指定的地点及听从甲方材料人员的安排及时退回租赁物品。
2、保证提供的钢管为正规生产厂家生产，符合建筑工程钢管使用的行业规定，质量不存在任何瑕疵。
3、提供钢管使用年限的证明(需出厂单)。
1、双方确定钢管进场时间后，乙方未能按时送达钢管至甲方指定地点进行安装的，乙方应向甲方支付按照本合同租金总额日的违约金，直至实际送达之日。
2、双方确定钢管退场时间后，乙方未能按时运输钢管离开甲方施工场地的，结算截止日为通知日，乙方还应承担由此产生的相关费用，此费用按照本合同租金总额日计算，直至实际运离场地之日。
3、钢管使用完毕后，甲方未能按约定支付给乙方租赁费用的，甲方承担责任。
4、乙方提供的钢管质量不合格、超出使用年限或其他归责与乙方的原因，造成甲方员工工身损害或财产损失的，乙方承担全部的责任。
1、本合同履行过程中出现不可抗力是指，合同签订之时不能预见、不能避免、不能克服的自然客观情况。
2、合同履行过程中出现不可抗力情形，致使一方或双方不能履行合同约定条款时，不能履行方应在不可抗力情形发生之日起3日内向对方书面通知，在取得合法机关有效证明后，根据不可抗力对合同履行的影响程度，经另一方同意后，履行方可延期履行、部分履行或不履行合同义务，并可根据情况部分或全部免除履行方责任。
3、合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延履行的违约责任。
1、合同签订时，乙方向甲方提供钢管生产厂家名称，钢管使用年限证明和钢管出厂合格书。
2、租赁期限内，未经乙方同意，甲方不得将钢管转租或转让、抵押给第三方，因此而造成的损失由甲方承担。
3、租赁届满后，甲方通知乙方运离钢管，甲乙双方现场清点钢管数量，作为租赁结算凭证，乙方施行三包，包进出场车费，包损耗，包看管维护。
凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式三份，甲方执两份，乙方持一份，同具法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
钢管架合同篇十五
八、本案诉讼费用由两被告承担。
事实与理由
______年______月______日，被告因(饭店)店铺经营需要而与原告签订《____________市房屋租赁》，合同约定：原告将其位于______区_________镇_________北路_________号、____________号和_________号的房屋(以下简称“该房屋”)出租给被告_____________、___________.该房屋的租期为______年______月______日至______年______月______日止，其中，______年______月______日至______年______月______日为免租期。该房屋月租金为人民币____________元(__________________元整)，且该租金自合同签订之日起12个月内不变。另外，月租金的支付方式为：租金按每三个月为一期支付，被告于本合同签订后7个工作日内支付首期租金，以后支付时间为每年的8、11、2、5月份的______日前。被告逾期支付租金的，逾期一日，则每日按应付未付部分的3‰支付违约金。此外，租赁期间，使用该房屋所发生的水、电、燃气、通讯、设备和物业管理等费用由被告承担。
合同签订后，被告在租赁期内未按期支付租金和水、电、燃气、物业管理等费用，已构成根本性违约，严重损害原告合法权益。经原告多次催讨后，被告仍未支付上述费用。因此，根据《______市房屋租赁合同》第______条第______款之规定，原告于______年______月______日发出《解除合同通知书》。
综上，原告为维护自己的合法权益，特诉至贵院，请依法支持原告诉请。
此致
__________________人民法院
具状人：__________________
______年______月______日
钢管架合同篇十六
出租方（甲方）：
负责人：
身份证号码：
电话：
地址：
承租方（乙方）：
负责人：
身份证号码：
电话：
地址：
甲、乙双方本着平等互利的原则，经过协商达成如下协议：
1、甲方出租井字吊、钢模、钢管、扣件等租赁物给乙方做工程使用，租赁物的原价格、租金单价详见表一，规格型号、数量、日期详见发料单。
2、租赁合同签订后，乙方向甲方支付押金人民币_______元整，甲方为乙方办理提货手续。租赁期间，不得以押金抵作租金；租赁期满，乙方返回租赁物后，押金可以抵作租金。
3，在租赁期间，租金按每月收取，乙方应在10天内支付己使用租赁物的租金，若延期支付，每延期一天，按租金总额的2%承担违约金。甲方可解除租赁合同，收回物资。乙方承担甲方的所有损失。
4、乙方在清点租赁物时，应仔细检查，发现租赁物有质量问题在甲方开发料单前调换，开单签字以后实为验收合格。乙方在使用过程中致租赁物丢失、被盗、损坏时按表一所列租赁物原价赔偿，发生安全事故与甲方无关，责任由乙方自行承担。租金按每天计算，甲方提供发票。
5、乙方工程完工后，应将租赁物及时归还甲方。甲方根据发料单、收料单及租金单价等与乙方进行结算，乙方在结算之日后10天内将租金付清。若延期结算付款，每延期一天；每天按未支付租金的2%，支付违约金。为方便承租方：身份证和有效证件均可用复印件。
6、若乙方故意拖延时间，和租赁到期后：不归还租赁物，不与甲方进行结算，甲方有权向法院起诉，租金计算到起诉之日，未归还的租赁物按原价赔偿。
7、乙方不得擅自将租赁物转租和分租、抵押绐笫三人。
8、本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商解决不成，任何一方均可向人民法院起诉。
9、本次租赁时限为。
10、若在租赁期间，甲方需收回所租物资，则负责乙方所发生的，运输，下车费用，退还押金及所支付租金的一半。
备注：发钢管时，请承租方仔细清点长度是否标准后签字。
本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。
甲方：
经办人：
合同签订日期：_________年____月____日
乙方：
承租人：
合同签订日期：_________年____月____日
钢管架合同篇十七
出租方：（以下简称甲方）。
租用方：（以下简称乙方）。
乙方施工现场：
合同签订地点：
根据〈合同法〉及有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方友好协商签订本合同。
第一条、根据乙方需要甲方将租赁物资、钢管、扣件平面钢模、阳角模板、联接角模、模板附件租给乙方使用。
第二条、租赁设备料的品名、规格、数量以出、入库单为准。
第三条、算作报废：
模板的报废标准见本合同第五条；钢架管长截短的按以下约定赔偿价赔偿，对所租赁的钢管烧洞、砸扁，出现死弯、断裂、焊接物、粘结物、无法清除者属于报废，按80%赔偿；对所租赁的钢管以长切短者，视切断的具体情况赔偿其原值的10%~80%，其它物资按市场价或以上约定赔偿标准的100%进行赔偿，物资（包括丢失、报废）作价赔偿的，赔偿款支付之前，租金继续计算。
第四条、定金：
经双方协商，甲方收乙方定金人民币（或支票）_______元〈以收款收据为准，不计利息〉，乙方缴纳定金后方可办理提货手续，租赁期满甲方验收入库后，扣除乙方应付租赁物资缺损、丢失、维修后定金余款退还乙方。
第五条、租赁物资的维修保养：
租赁期间，乙方对租用物资应妥善保管，以退单加注说明为依据，承担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收如有损坏、缺少、保管不善等，要按双方协商议定的价格，由乙方偿付赔偿金，维修及保养费。（注：模板以边筋或主筋破损、底板造成孔洞，不能改型视为报废，按价赔偿）。
第六条、跨年度工程租赁需冬季报停，乙方必须做到：
1、当年结算当年当月的租赁费用；
2、向甲方提交书面报停申请并经甲方认可。
3、乙方负责租赁物的保管。如果乙方有其中任一项未按要求做到的，报停无效，乙方仍应支付此期间的租赁费用。
第七条、结算时间及价格变更。
租赁期不满一个月的，按一个月计算租赁费，超过一个月的，以实际发生的天数计算，租赁费用自提货之日起（以库单为准），每月为一个结算支付单位。乙方必须于当月的25日到甲方对帐签收结算清单并支付租赁费用。
逾期未来对帐签收结算清单的，视为乙方同意以甲方的结算清单为准支付租赁费用；每个结算单位期满后45天内未支付租赁费用的，该月租赁费用上浮30%；每个结算单位期满后60天内未支付租赁费用的，该月租赁费用上浮60%。
三个结算单位未来支付租赁费的甲方有权收回物资。
第八条、违约责任。
1、乙方不按时支付租金，逾期每天按所欠租金的日万分之六支付违约金。
（1）明确表示或以自己的行为表明不支付租赁费用的；
（2）未经甲方同意私自变更租赁设备使用地或转租的；
（3）倒卖、顶帐、抵押租赁物等与合同不符的行为。
3、双方对未归还的物资视为丢赔物资已做结算的，乙方必须即时付清视为丢失物资的赔偿款，如违约，该批物资不做丢赔处理，仍然计算租赁费，直至归还为止。
4、如本合同发生纠纷，在双方协商无效的情况下，由出租方所在地的法院管辖。并由违约方承担守约方的律师费。
第九条、其它。
1、在租赁期间，设备从甲方场地的进出均由甲方负责装卸、分类、码垛，由乙方支付装卸费用，上、下车各13元/吨。
2、租赁设备由乙方当面验收合格后方能装车进场，乙方必须按设备的性能、用途安全使用。提货后在使用过程中所产生的安全事故和一切责任均由乙方承担，甲方概不负责。
3、乙方委托为现场经手、结算对账人，第一次来库房装货，必须要有乙方的委托书和现场经手人的身份证原件和复印件一张，身份证原件核对后归还。
4、担保人或担保单位承担连带担保责任，担保人承担保证责任直至乙方还清所有租赁设备，并将租赁费本息还清时为止。
第十条、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效，租赁租单，退单、结算清单是合同的组成部分与合同具有同等效力，本合同未尽事宜，均按《合同法》规定执行。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
钢管架合同篇十八
甲方(承租方)：
乙方(出租方)：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。
一、合同租赁物。
1、本合同的租赁物为甲方建设工程施工用钢管，由甲方向乙方租赁。
二、租赁期限。
1、租赁期限暂定为。
2、实际租赁期限从20xx年月日起至根据甲方实际需要时止。
三、租赁物权属。
1、在租赁期限内，钢管所有权属于乙方，甲方仅对钢管拥有使用权。
2、租赁期限内，乙方将钢管转让、抵押给第三方，应在转让、抵押事实发生之日起3日内书面通知甲方，甲方不因此丧失租赁物的使用权，如第三方在取得钢管所有权后要终止本合同或改变租金等，致使甲方使用钢管受到相应的限制，乙方应承担违约责任和相应的赔偿责任。
3、租赁期限内，乙方不得就钢管与其他任何第三方签订租赁合同，将钢管重复出租，由于第三方的行为致使甲方丧失钢管使用权或遭受其他损失的，乙方承担违约责任和相应的赔偿责任。
四、租赁物使用地点。
甲方建设工程施工地点工地，为本合同租赁物使用地点。
五、租金、相关费用及支付。
1、租金计算方式：
2、相关费用：钢管由乙方负责运至甲方指定的地点，合同终止后由乙方负责运走，运输费用由乙方承担。甲方协调人员帮助乙方装运钢管。
3、租金支付方式及时间：
六、租赁物的日常操作及维护。
在租赁期限内，甲方负责钢管的日常维护修理工作，保证甲方正常施工的使用，期间所发生的维护修理费用，由乙方自行负担。
七、甲乙双方的权利义务。
(一)甲方的权利义务：
1、租赁期限内，甲方对钢管行使使用权，排除第三方对钢管使用权的请求。
2、甲方负责提供放置钢管的场地，提供钢管进场，退场的道路通畅。
3、甲方应按照安全生产规范使用钢管，尽量避免钢管在使用过程中的损耗。
4、甲方按约定向乙方支付租金。
(二)乙方的权利义务：
1、乙方负责钢管的进退场运输工作，保证在合同约定的时间，将钢管运输到甲方指定的地点及听从甲方材料人员的安排及时退回租赁物品。
2、保证提供的钢管为正规生产厂家生产，符合建筑工程钢管使用的行业规定，质量不存在任何瑕疵。
3、提供钢管使用年限的证明(需出厂单)。
八、违约责任。
1、双方确定钢管进场时间后，乙方未能按时送达钢管至甲方指定地点进行安装的，乙方应向甲方支付按照本合同租金总额日的违约金，直至实际送达之日。
2、双方确定钢管退场时间后，乙方未能按时运输钢管离开甲方施工场地的，结算截止日为通知日，乙方还应承担由此产生的相关费用，此费用按照本合同租金总额日计算，直至实际运离场地之日。
3、钢管使用完毕后，甲方未能按约定支付给乙方租赁费用的，甲方承担责任。
4、乙方提供的钢管质量不合格、超出使用年限或其他归责与乙方的原因，造成甲方员工工身损害或财产损失的，乙方承担全部的责任。
九、不可抗力。
1、本合同履行过程中出现不可抗力是指，合同签订之时不能预见、不能避免、不能克服的自然客观情况。
2、合同履行过程中出现不可抗力情形，致使一方或双方不能履行合同约定条款时，不能履行方应在不可抗力情形发生之日起3日内向对方书面通知，在取得合法机关有效证明后，根据不可抗力对合同履行的影响程度，经另一方同意后，履行方可延期履行、部分履行或不履行合同义务，并可根据情况部分或全部免除履行方责任。
3、合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延履行的违约责任。
十、其他约定。
1、合同签订时，乙方向甲方提供钢管生产厂家名称，钢管使用年限证明和钢管出厂合格书。
2、租赁期限内，未经乙方同意，甲方不得将钢管转租或转让、抵押给第三方，因此而造成的损失由甲方承担。
3、租赁届满后，甲方通知乙方运离钢管，甲乙双方现场清点钢管数量，作为租赁结算凭证，乙方施行三包，包进出场车费，包损耗，包看管维护。
十一、争议的解决。
凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十二、合同效力及其他。
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式三份，甲方执两份，乙方持一份，同具法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/17005965.html】
