合同有时需要遵守特定的法律法规和规定，以确保其有效性。如何合理起草一份合同是每个商人都应该掌握的基本技能之一。以下是我们提供的合同范本，供您参考和使用。
整治水渠的施工合同篇一
发包人：刘（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目。
1、工程名称：河村村级道路路面硬化工程。
2、工程地点：县。
3、承包范围：约2公里水泥硬化路面混凝土的铺设。
4、承包方式：包工不包料、包质量、包运输、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。施工机械由乙方自行负责。
5、合同价款：路面硬化每米45.50（肆拾伍元伍角整）元整。包括切缝、养护、模板安x等与路面施工有关的工作。（竣工后以实际丈量为准进行结算）。
6、工期：自开之日起，____日内竣工。若因砂石料水泥等原材料不能到位工期顺延。天雨三天工期顺延。
二、技术要求路面为18c厚、c30水泥混凝土路面，宽3.50米。
三、施工及质量要求严格控制路面宽度。，平整度、纵横向的坡度，材料质量，并按监理和规范的要求施工。垫层必须夯实，否则返工一切损失由乙方自负。
四、双方权利和义务。
1、发包人的权利和义务发包人委派为工地代表：职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收的相关工作。
2、发包人主要工作：负责现场协调工作；
3、承包人的权利和义务项目负责人姓名：项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
4、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查。
五、工程价款的支付本工程施工后分阶段视进度支付到总价款的80%。下剩款项在工程竣工验收后____日内付清。（税费由甲方支付）。
六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工。发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工、车辆运输过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七、竣工验收承包人在工程具备竣工验收条件后48小时通知发包人组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。八：本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。每份具有同等法律效力，工程全部竣工达标，结清工程尾款后合同自动失效。甲方：
整治水渠的施工合同篇二
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
1、工程内容：
2、工程安装费_____万元，具体金额为：_____。
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%。
2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
整治水渠的施工合同篇三
包发单位（简称甲方）。
承包单位（简称乙方）。
为了保证本工程施工安全，顺利完成工程任务，按照《_合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定，经甲、乙双方协商，签定本协议。
一、协议范围。
本协议包括石湍镇长沟村高低压线路及户表工程安全工作。
二、双方安全职责。
（一）甲方职责：
1、施工管理中，严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，监促乙方在施工中提高安全施工管理水平，保障设备、职工在劳动工程中的安全。
2、严格审查乙方施工人员素质（含负责人、技术员、工人）及特种作业人员取证（安全合格证、操作证）情况。
3、严格审查乙方有满足工程需要，保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。
4、负责检查、监督执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。
5、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和考核。
6、有权监促检查乙方在执行安全工作规程和有关规定中的违章行为，制止违章作业，必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。
7、监督与监促乙方对现场使用民工的安全管理。
（二）乙方职责：
1、在施工中要严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实各种安全工作规程、规定，保障设备、职工在施工过程中的安全。
2、向甲方提供真实的`保证安全施工的机构。经过检查和试验合格的机械，工器具及安全防护设施用具的配备资料。
3、向甲方提供真实的施工人员的技术素质（包括负责人、技术人员和工人）及特种作业人员取证资料（安全合格证、操作证）。
4、严禁使用未成年和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。
5、工程开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。
6、在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。开工前应组织施工人员学习《电业安全工程规程》、《电力建设安全工作规程》等规程规定，并经考试合格后方可进行工作。
7、加强对临时工的现场管理工作，对所使用的民工进行安全知识教育，临时工不得从事高空和电气作业。
8、定期或不定期组织施工现场安全检查，及时纠正违章行为，制止违章作业，必要时应停工处置不安全因素。
9、乙方必须接受甲方的监督、管理和指导，对甲方提出的安全意见必须及时整改。
10、严格按照《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》组织施工。
三、双方在工程中如违反安全合同中任何条款，导致发生的事故，按其责任划分各自承担安全责任。
四、参照《电力建设安全施工管理规定》的通知中第八十条规定，甲方预扣与乙方签定的施工合同价款的5%作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除保证金的100%；发生重伤事故扣除保证金的50%。
甲方：法定代表人（委托人）：
乙方：施工负责人：
_____年_____月_____日。
整治水渠的施工合同篇四
___________江引水工程灌区节水续建配套项目工程渠道衬砌总长为___________km,经公开招标,确定为中标单位,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商,特签订本合同,供双方在施工过程中共同遵守和执行。
第一条：_________________承包范围。
1、高潮水库引水渠、上湖垅水库引水渠、上湖垅水库排灌渠、高潮水库排灌渠等总长为__________km。
2、相应渠系建筑物___________处。
3、与上述项目有关的临建工程。
第二条：_________________工程期限。
本工程要求在___________年__________月__________日前完工。
第三条：_________________承包方式。
1、本工程所需的材料,均按当前的市场价考虑风险系数进入单价,在合同执行期间内不作调整,总价按实际工程量造价计算。有关漏项或新增项目单价则由乙方按标底价格书内相应的材料价格、预算定额组价,并按原报价综合优惠率进行优惠,经监人审核同意后,作为该项承包单价,调整合同价并支付。工程量：_________________土石方按衬砌标准断面范围内实际工程量计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。
2、若由于乙方未能遵守施工详图,变更设计通知单等有关技术要求正确施工造成工程量的增加,如超挖、超填、返工等,则甲方将不予承认,其损失由乙方自负。
甲方(盖章)___________。
乙方(签章)___________。
____年_____月_____日。
整治水渠的施工合同篇五
委托单位：
施工单位：
根据《_合同法》、《给水排水管道工程施工与验收规范》(gb50268-20xx)和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(cjj3-90)等文件，甲乙双方在依法、自愿、公平和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。
一、合同维修范围及费用承包方式。
1、甲方委托乙方对建设于污水排水主管道进行维修施工服务;。
2、费用承包方式：
二、合同期限。
1、本合同签署后7日内乙方进场施工，施工期限为天(另有约定的除外)。
2、维修工程完工验收合格之日起，
三、履行合同条件：
合同签署后，甲乙双方签字确认后，正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。
四、安全防范措施。
1.乙方负责指派专业人员进行管道施工作业;进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》，并提供复印件供甲方备案。
2.施工前乙方应当书面告知甲方施工计划，以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告;施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识，施工前做好2号楼底商的出行防护，做好地层降水工作，做好防塌方的措施，对异地堆积的回填土进行覆盖;乙方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时，乙方承担全部责任。
五、管道施工标准。
1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范(gb50268-20xx)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(cjj3-90)的相关规定，对污水管道进行施工及验收，确保施工管道符合上述标准。
六、施工费支付方式。
1、本合同工程款：rmb元，总价款(大写)：元(小写)元;进场前先由甲方垫资支付工程款的20%(元)给乙方，乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。
2、乙方需拿出工程款的5%即:元作为维修保证金交付甲方，维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况，即予退还。
七、甲方权利、义务。
(一)、权利。
2、有权要求乙方按期完工，乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时，甲方有权拒绝在验收记录上签字。
3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工，采取相应措施并经甲方认可后再行施工。
4.甲方对乙方使用的工程材料有权查验。
(二)、义务。
1、提供现场咨询，在乙方需要时提供该作业面的图纸及有关技术资料，供乙方查阅;。
3、配备安全管理人员负责现场监督检查。
4.协助乙方处理涉及到业主的事务。
八、乙方权利、义务。
(一)、权利。
1、有权要求甲方提供施工相应的作业面及相关资料;。
2、对甲方提出的超出合同约定的要求可以否定。
3.要求甲方提供水、电、排污接入点。
(二)、义务。
1、应当具备相关部门核发的生产许可证及企业资质;。
2、乙方施工中应认真遵守国家及北京市对施工安全的有关规定、技术要求及操作规程;。
5、乙方应当妥善保管借用的施工图纸及相关资料，施工完毕后制作竣工资料在完工验收时交给甲方;乙方不得以任何形式分包、转包。。
九、违约责任。
4、因施工管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方自行承担全部责任;。
5、本合同未尽事宜，须经双方协商，并签署书面文件方为有效。，
十、合同生效与终止。
1、本合同自双方签字盖章后即生效;。
2、任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同，并向违约方追偿相关损失。
3、污水管道维修工程验收合格后进入维保期，维保期满后本合同即告终止。
十一、争议解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第1种方式解决：
(一)、依法向人民法院人民法院起诉;。
十二、其它约定。
2、双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
3、乙方提供的招投标文件，施工方案是本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
地址：地址：
单位负责人：单位负责人：电话：
年月日电话：年日月。
整治水渠的施工合同篇六
包方：(乙方)。
按照《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
3、承包范围：详见预算表工程项目。
6、工程预算买款，人民币___________元(大写：________________________________)。
1、合同开工前壹天，提供施工所需的场所，并清空场内一切影响乙方施工的障碍。
2、合同开工前壹天，甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施，并说明使用注意事项.
3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续.
4、合同开工前，对施工平面图纸，施工方案及进度计划审定.
1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计，拟订施工方案和施工进度表，交甲方审定(具体方案由甲乙双方审核后方可施工)。
2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求进行施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜.(按公司相关规定“工程与合同管理”)。
3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定.
4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备。
2、因甲方责任，未能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延.
3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响，导致停8小时以上(一周内累计)工期相应顺延.
1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程，材料质量，装修项目造型，整体验收，甲方应按时参加验收，乙方不可自行验收.
2、由于甲方提供的材料，材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价，材料质量不合格会影响工程质量，其返工费用由甲方负责，工期顺延.
3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙承担.
4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续，或提出修改意见，乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收，切未能提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续，并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费，每天按照承包工程造价的月息2%计取.
1、合同价款(人民币)共_____________按合同总价分为四次付款：
a、合同签定生效之日起，甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元(大写：_______________________________)。
b、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%，人民币_________元(大写：_______________)。
c、甲方每月按照工程量进度%付给乙方，人民币元，大写。
d、工程竣工并组织验收，并在当天进行清算，结清尾款，即合同价款的_______%，人民币_________元(大写：____________________)，(付宽时间为一周内付清)。
e、工程验收合格交付甲方使用后，预留合同款的____%，人民币_____元(大写：_____________)做为工程保证金，完工之日起，壹年后无工程质量问题，工程保证金由甲方退付乙方.
f、付款方式，乙方公司出据收款收据，收款收据须加盖本公司财务专用章，经财务主管收讫生效，或者甲方把工程款打入公司指定公商帐号(_________________________)，乙方公司对甲方的其他支付工程款的方式视为无效.
由于甲方导致资金不到位乙方可以停工，给乙方造成的误工费，机械使用费及直接经济损失由甲方全部承担.
1、责任范围内：凡属乙方施工质量或乙方保管不力造成合同工程范围内的损坏，脱落，丢失，开裂等.
2、保修期限：以上工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为一年，保修期限内乙方应在接到甲方书面通知七天内派人修理.
1、本合同在履行期间双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门进行调解.
2、当事人协商或调解不成时可选择下列一种方式解决：
(1)向伊犁仲裁委员会申请仲裁.
(2)向人民法院起诉.
1、施工期间内所有增减项目，必须由甲方到公司办理有关书面手续后，由乙方安排施工，甲方不得与乙方施工人员私下协定施工，否则由此引起的一切工程质量及其后果，全部有甲方负责.
1、本合同一式四份，由双方各执二份(乙方公司一份存档，项目负责人一份，负责工程落实)。
2、本合同自双方签字之日起.履行完成后自动停止.
3、本合同工程项目要求进行保修或保险时，双方另定协议.
甲方签字：
地址：
乙方签字：
地址：
日期：
整治水渠的施工合同篇七
在人们越来越相信法律的社会中，我们用到合同的地方越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的土地整治项目施工合同，欢迎大家分享。
甲方：_________________
法定代表人：_________________
乙方：_________________
身份证号码：_________________
丙方：_________________
法定代表人：_________________
一、开发项目地址
甲方同意将归其支配处分的位于________________的土地出租给乙方和丙方，由丙方对土地项目投资进行开发建设。丙方进行开发建设所需法律手续由甲乙双方负责协调办理。甲乙双方就合作项目负责协调与有关部门的关系，该幅土地的`性质为：_____________。甲方保证对该块土地享有完全自主经营、出租的权利，并保证该块土地没有其他纠纷及债权债务。根据乙方和丙方的请求协助办理其他事项。
二、甲方将该项目土地出租给乙方和丙方，年租金为，租金缴纳期限为：_________________租金缴纳方式：_________________该土地租赁期限为_______________年。租期届满后，乙丙双方同等条件下，有优先承租权。如乙丙双方不再租赁，该项目的所有建筑物归甲方所有，但甲方按建筑物的评估价值对乙丙双方进行补偿，对补偿款其中乙方应得元，丙方应得元。
三、该项目建成后，甲方同意乙丙双方对场地和房屋对外出租，转租及其他营利性经营，无需甲方另行确认。
四、丙方对该项目进行开发共需投资200万元人民币，由丙方负责对投入资金的监控和使用，项目建设预期周期共计______,项目建成后，丙方负责验收合格后方可投入使用。
五、项目建成投入使用后，由乙方负责招商，出租等一切与项目营利性的经营，丙方按照项目年经营额的30%分享利润。丙方对乙方的账目谁是可以抽查。
六、在项目经营过程中，由乙方负责对项目的经营管理。
七、违约责任
甲乙丙三方任何一方出现违反合同的情形，除承担给他方造成的损失外，还须承担违约金元。
八、本协议未尽事宜，经三方协商可签订补充协议。
九、本协议经三方签字盖章后生效，本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方：_________________乙方：_________________
代表：_________________代表：_________________
丙方：_________________
代表：_________________
_____年_____月_____日
整治水渠的施工合同篇八
甲方：
乙方：
依照《_合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本供水工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
项目自来水工程，由滨州市滨城。
二、合同费用。
甲方应缴纳自来水管道安装费元整，并一次性付清。
三、合同工期。
甲方缴费后5日内开工，工期总日历天数天。如遇雨雪天气及施工方案变动等原因，工期相应顺延。
四、质量标准。
达到国家质量验收合格标准。
五、甲方权利与义务。
1.开工前一次性缴纳自来水管道安装费。
2.与乙方协商确定施工方案。
3.提供水表安装位臵。
4.办理相关的用水手续。
六、乙方权利与义务。
1.确定施工方案，并得到甲方确认。
2.收到甲方全部缴费后5日内组织开工。
3.负责管材、管件的采购与施工。
4.保证工程质量，保证施工工期。
5.竣工后，在甲方办理用水手续完整后保证供水。
整治水渠的施工合同篇九
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就______工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。
一.工程概况。
工程项目名称：______工业园厂区路灯安装。
工程地点：______工业园。
工程内容：厂区路灯安装施工。
资金来源：自筹资金。
二.工程范围。
厂区路灯布臵图内要求的内容。
三.施工工期。
开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
四.质量标准。
按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。
五.合同款项与支付。
该合同价为包干价：86900.00元，大写：______元整。
付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。
六.质保期。
验收合格后，乙方质保时间为________年。
七.违约责任。
由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款3000.00元支付给甲方。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
整治水渠的施工合同篇十
甲方：
乙方：
为了配合上饶市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。根据_民法典，经甲、乙双方协商签订如下合同：
第一条、项目名称：
项目名称：上饶市凤凰大道通信管道合建工程。
项目范围：
第二条、工程内容：
按上饶市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。
敷设8根塑料管(横跨8根)及回填余土清运。
第三条、工期：
20__年2月21日开工至20__年4月20日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。
第四条、技术要求和验收依据：上饶市凤凰大道通信管道合建工程合同。
管沟挖深应在1米，沟底宽米，沟底平整。管子敷设平整接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。
人井应用24机砖砌制，井大小为净空长米，宽米，深米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋18，付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证m2承载10吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。
管道水泥包封至少应有20厘米厚60厘米宽，水泥标号应达c4。
混砂回填至少应有30厘米厚60厘米宽。
整治水渠的施工合同篇十一
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就__x工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。
一.工程概况。
工程项目名称：__x工业园厂区路灯安装。
工程地点：__x工业园。
工程内容：厂区路灯安装施工。
资金来源：自筹资金。
二.工程范围。
厂区路灯布臵图内要求的内容。
三.施工工期。
开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
四.质量标准。
按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。
五.合同款项与支付。
该合同价为包干价：86900.00元，大写：__x元整。
付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。
六.质保期。
验收合格后，乙方质保时间为________年。
七.违约责任。
由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款3000.00元支付给甲方。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
整治水渠的施工合同篇十二
甲方：
乙方：
为了配合上饶市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。根据_合同法，经甲、乙双方协商签订如下合同：
项目名称：
项目范围：
按上饶市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。
敷设8根塑料管(横跨8根)及回填余土清运。
___年___月___日开工至___年___月___日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。
管沟挖深应在1米，沟底宽米，沟底平整。管子敷设平整接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。
人井应用24机砖砌制，井大小为净空长米，宽米，深米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋18，付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(承载10吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。
管道水泥包封至少应有20厘米厚60厘米宽，水泥标号应达c4。
混砂回填至少应有30厘米厚60厘米宽。
整治水渠的施工合同篇十三
电话：____________________________。
承租方(乙方)：____________________________。
电话：____________________________。
一、根据《^v^民法典》和^v^有关规章，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订汽车租赁合同，设定下列条款，共同遵守。
第一条租车标的及期限。
乙方因需要向甲方租赁________________型号车辆________辆,车辆厂牌号为________________，车牌号为________________。租赁期限自______年______月______日______时起到______年______月______日______时，租期共______(天/月)。
第二条租金、押金标准及交付期限。
1、乙方在提取车辆的同时须向甲方交纳租金______元人民币。如乙方需延长合同期限，提前24小时通知甲方，并征得甲方同意方可继续使用，延时租金按_____元/天计算。
2、乙方在提取甲方车辆时需要交付押金________元。还车时甲方退还_______元给乙方，如果租赁期内乙方未发生交通违规、事故、意外、车辆无损坏，在合同结束后15天内，甲方经过咨询交管部门后确定无交通违规、事故、意外将退还剩余押金给乙方。
3、甲方在本合同正式签订后即安排车辆，并以交车之日起计收租赁租金及租赁时间。
第三条甲方的权利、义务。
1、甲方为乙方提供证照齐全有效，技术状况良好的车辆。
2、甲方负责向保险公司对租赁车辆投保财产险和第三者责任险等费用。
3、乙方违约，甲方有权收回租赁车辆。
4、对因非甲方原因造成的损失，甲方不负连带责任。
5、协助乙方处理发生的交通事故和及时按规定办理索赔手续。
6、甲方有按时收取租金的权利、有权以乙方的押金和其它抵押物抵缴租金和车辆损坏缺件，保险理赔不足部分的赔偿，押金仍抵压不足的，有继续索赔的权利。
第四条乙方的权利、义务。
1、租赁期间车辆的使用权归甲方。
2、乙方在租赁期间应严格遵守国家各项法律法规，并承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。
3、车辆在租赁期间内正常使用时应处于良好状态保持车容整洁。需要保养和临时他用时，应通知甲方并征得同意后方可。
4、乙方认真检查并掌握租赁车辆的各种性能和操作方法，点清车辆附件，验收签字后驶离。凡因乙方操作不当，保管不善造成车辆遗失或造成附件损坏，乙方应向甲方赔偿。
5、乙方利用租赁车辆从事非法活动，转租所导致的后果，均由乙方负责，同时甲方有权解除合同。
第五条租赁期满时的处理、续租。
整治水渠的施工合同篇十四
甲方：
法定代表人：
系电话：_________。
乙方：
法定代表人：
根据《民法典》及其他有关法律、法规明文规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方维修空调事宜，甲、乙双方达成如下协议：
一、乙方负责维修甲方办公室的30台空调（挂机）。
二、乙方的维修内容为：
1、清洗空调；
2、添加制冷添加剂；
3、配置10个空调遥控器；
4、保障空调正常工作的`其他维护内容。
六、甲方验收维修空调合格后，一次性支付乙方空调维修费、费用依据乙方维修工作内容核算（含税费）、其中：
1、空调清洗保养并添加制冷剂120元/台；
2、配置万能空调遥控器30元/个。
七、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼。
八、本合同未尽事宜，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本规定具有同等法律效力。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
20__年月日20__年月日。
整治水渠的施工合同篇十五
根据《^v^合同法》等法律规定的有关规定，双方在平等自愿的基础上经充分协商就汽车租赁事宜达成如下协议，供双方共同格守：
出租方：
承租方：
出租方所提供的车型为，车牌号为辆的车况以发车的双方签字确认的《租赁车辆交接单》为准。
出租方自年月日起，将所租车辆交付给承租方使用，按照每天租金(大写)，租金按天支付。
1、不承担租赁车辆在租赁期间内所发生交通事故或其他事故造成的一切后果，包括有关部门的罚款等。
2、不承担租赁车辆于租赁期间引发的第三者责任。
3、依照法律、法规的规定出租方应有的权利。
4、向承租方提供性能良好，证件齐全有效的车辆。
5、如车辆属于非承租方使用不当所产生的无法投入正常行驶时，出租方可向承租方提供临时替换车辆。
6、免费提供租赁车辆保养以及合理使用过程中出现的故障维修服务。
7、协助承租方处理发生的交通事故和及时按规定办理索赔手续。因交通事故产生的维修费用由承租方垫出的保险索赔后金额全数归还承租方。
1、租赁期间拥有所租车辆的使用权。
2、租赁期间应严格遵守国家各项法律法规，并承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。
3、不得把所租车辆转借给任何第三者使用，不得用租赁车辆进行盈利性经营，以及参加竞赛、测试、实验、教练等活动。
4、承租方在租赁期间应对水箱水位、制动液、冷却液负有每日检查的责任，在车辆正常使用中出现故障或异常，承租方应立即通知出租方或将车辆开至出租方指定维修厂，承租方不得自行折卸、更换愿车设备及零件;因非正常使用造成的事故责任及损失费用均由承租方承担。
5、承租方在车辆租用期间，汽油、润滑油、路桥费、停车费自行负责。
6、承租方按期如数交纳租金。
以承租方接收车辆开始，以承租方归还车辆给出租方为止。
1、出租方为租赁车辆办理了车辆车辆全险。承租方可自愿购买其他险种，费用由承租方自理。
2、车辆在租赁期间内如发生保险事故，承租方应立即通知出租方，出租方届时应协助承租方向保险公司报案，承租方必须协助出租方办理此事故的相关事宜，并支付因此产生的一切费用。如属于保险赔付范围的费用有保险公司承担;属于保险责任免赔或其他原因导致保险公司拒赔的损失由承租方承担。
本合同自出租方、承租方签字(盖章)后生效。本合同一式两份，由出租方、承租方各执一份，具有同等法律效力。
有关合同的一切争议，由双方经协商解决。
出租方：
承租方：
承租方代表：
合同签订日期：
整治水渠的施工合同篇十六
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相创造条件，做好配合协作，按时保质保量完成本项工程建设任务，依照《_经济合同法》、《_建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》和其它有关法律、行政法规。经双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项特签订本合同，以便共同遵守。
第一条:工程项目。
工程名称：
工程概况：建筑面积约为平方米(结算面积以实际面积为准)。采用轻钢结构，主要用材要求如下：
1)结构钢柱、钢梁采用材质、次构件材质采用。
2)屋面板选用型彩钢板，颜色。
3)墙面板选用型彩钢板，颜色。
4)屋面檩条、墙面檩条均为。
5)天沟为镀锌钢板天沟，
三、承包内容：
1.乙方负责钢柱、钢梁、吊车梁、支撑、拉杆、檩托、檩条、屋面板、墙面板及配套附件的采购、制作、运输、安装等施工任务(设计如有变更，变更增加部份甲方应先补齐增加部分的金额)。
2.甲方负责基础、地面、水沟等土建工程。
四、工程造价：
1.以承包界定工程量为工程总包，实际施工时按实际场地大小调整厂房，长度、跨度不变，工程总价约为元整元整)，每平方米造价为(不含税)。
2.本合同所承包工程的有效工期定为1、制作期限为合同生效后日历天2、安装期限为，工期计算时间以甲方基础完工通知乙方进场的时间为准。在履约过程中，如遇下列情况得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
一、不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上的台风、大雨、暴雨、地震等则工期顺延。
二、甲方提出变更计划或变更施工图所影响的工期则工期顺延。
三、甲方不能按合同规定及时支付工程进度款而影响施工进度则工期顺延。
四、因甲方图纸中产生矛盾乙方无法按图施工必须做出变更则工期顺延。。
第三条：甲方责任。
一、施工安装钢结构件进场前一星期内完成“三通一平”(包括进场运输道路、接通水源、电源和办理报建，临时场地，占用道路、排水等的批准手续)。乙方用水电及接线由乙方负责，水电费用由甲方负责;运输道路(指吊装工作范围内)能行走平板车及16吨汽车吊。
二、任命甲方驻工地代表必须行使合同约定的权力，履行合同约定的职责;。
三、负责工程拨款与其它有关部门的协调工作;。
四、负责监督施工质量及工程进度;。
第四条：乙方责任。
一、负责完成所承包的工程量，保证工程质量及生产进度。
二、负责施工现场乙方人员的安全保险工作;负责施工现场乙方的材料、设备等;甲方配合保安工作。
三、严格按国家现行有关标准《钢结构工程施工及验收gb50205—95》进行施工，并做好自检自查工作。
四、乙方必须严格按照施工图与说明以及施工技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量，按期完成工程进度。
第五条：付款方式。
钢结构工程进度款按工程进度分期付款，付款方式如下：
一、合同签定3天内，支付预付款30%元整(大写：元整);。
二、刚架进场再付进度款30%元整(大写：元整);。
四、工程在竣工之日起免费质保一年。
五、合同签订地点：长沙。
注：合同生效时间为预付款到账当日。
第六条：工程质量及工程分部隐蔽验收。
一、乙方单位必须坚持按施工详图及说明和操作规程精心施工，工程质量必须符合设计图纸要求，达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。对暂未有检验标准的分部、分项工程可由甲、乙双方和设计方共同商定。
二、工程如出现安全事故，甲方有权监督，若所发生的安全事故确实是乙方责任，由乙方承担全部主要责任。
三、工程质量等级。工程质量应达到合格条件，争创优良工程。
四、工程施工中，甲方就有关工程质量提出的合理问题，乙方须先行解决，方可继续施工。
第七条：竣工验收。
一、乙方认为工程具备竣工验收条件后，乙方在三日内通知甲方，甲方代表应在三天内组织验收，并在三天内提出验收意见，如有修改，乙方按修改意见免费修改;如修改意见是属于甲方另外要求更改的，所产生的费用则由甲方负责。
二、甲方收到乙方竣工验收通知5天内不组织验收或验收后3天内不能提出验收意见，则视为竣工验收报告已被批准，即可办理竣工结算手续。
三、工程未经验收，甲方擅自动用或提前使用，则视为甲方承认工程验收合格。
四、乙方在合同确定的工程现场之生产、生活临时设施，应在竣工验收后7天内全部撤离，做到工完场清。
第八条：工程保修。
自工程验收之日起壹年内，如发生施工质量的问题，由乙方免费保修。如属使用不当或其它甲方原因而发生的问题，可由乙方维修，但一切费用由甲方承担。
第九条：违约责任。
一、甲方不按合同规定拨付工程款，从超过3天次日起，对乙方所造成的一切损失均有甲方负责。
二、甲方逾期组织验收交工工程(包括单项工程)，乙方逾期提交竣工结算的，以逾期3天次日起，每逾期一天按工程总造价(单项工程按单项工程造价)的百分之三向对方偿付违约金。
三、一方逾期结算，从逾期3天次日起，比照银行有关延期付款的规定，按工程总造价的1%乘以逾期的天数向对方偿付逾期违约金。
四、如乙方所有构件加工完毕可以进场安装，甲方必须通知乙方构件进场安装，若甲方因为土地使用权问题、资金问题等不能如期进行构件进场安装，超过一年则视为甲方自动放弃本工程的所有构件及预付款，乙方有权自行处理。
五、工程停工或缓建。承发包双方应即时协商,有关承包方现场材料的保管或交付应在平等互利的前提下签订书面协议，由过错方赔偿对方相应的损失。
六、合同签订后即具有法律效力，双方严禁违约，若违约由违约方支付工程总价的5%作为违约金。
第十条：其它。
一、乙方应建立防火和施工安全防护设施，遵守和执行防火、安全施工，文明施工的规定，否则因而造成的损失或被有关部门处罚均由乙方负责。
二、甲、乙双方因合同发生争议，可向甲、乙双方合同签订地点人民法院起诉。
三、本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日止，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
第十一条：附则。
一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，对于增加附件协议，以时间为后者有效。
二、本合同订立之前所有公函、协约，在签订本合同后，可作本合同之附件，与本合同有抵触之处，则以本合同为准。本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份。(每份合同附甲、乙双方身份证复印件一份)。
三、本合同经双方签字、盖章生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
整治水渠的施工合同篇十七
甲方(发包单位)：
乙方(承包单位)：
甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点)：工程价款36元整。元整。清淤及加固;文星水电站引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板23元/米。
二、承包方式：
1、包工包料;。
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款(金额大写元整;。
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方：(公章)法人代表：
乙方：(公章)法人代表：
(甲方)：(以下简称甲方)(乙方)：(以下简称乙方)。
根据《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况。
1、工程名称：上营变电站引水工程。
2、工程地点：上营村。
3、工程主要内容：15米dn4给水管道安装。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限。
工程期限8天，预定2xx年4月2日至2xx年4月1日止。
三、工程承包价及其它。
总承包价8元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任。
(一)甲方责任。
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;。
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任。
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式。
开户行：禄丰农行营业室。
账号：398143724。
七、工期延误。
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按5元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期。
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求。
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准。
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任。
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数。
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
委托代表：委托代表：
发包人：
承包人：
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：xx市xx级水电站技改工程。
工程地点：xx市xx镇村。
工程内容：水电站厂房技术改造土建工程。
二、工程承包范围。
厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期。
开工日期：二xx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二xx年二月二十三日动工，二xx年四月二十三日浇筑完工。二xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
七、本合同《专用条款》。
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作。
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场5之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作。
1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料。
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收。
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工。
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按*有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付。
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴1元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款。
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付。
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付9%进度款给承包人。
十六、完工结算。
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金。
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议。
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式4份，双方各执2份。
发包人：承包人：
住所：
代表：
电话：
签订日期：
整治水渠的施工合同篇十八
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
第一条总则。
根据《^v^民法典》等法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就汽车租赁事宜，协商一致，签订本合同。
第二条租赁物。
本合同中所称的租赁标的物为：一台五十铃双排小货车及司机。
一台推土机及司机(以下简称租赁物)。
第三条租赁期限。
1.租赁期限自___________年_______月_______日至___________年_______月_______日。租赁期不得超过租赁物的使用期限，超过部分无效。
2.租赁期满乙方需要续租的，应当在期满前_______日内通知甲方，经协商一致后，双方办理续租手续。
3.若甲方在租赁期间转让租赁物的，甲方需提前_______日通知乙方，在同等条件下乙方享有优先购买权。租赁物转让后本合同对新的所有人具有同等的约束力。
第四条租金及支付期限。
1.乙方每季度支付甲方租金_______元整。
费用合计：元。
2.支付方式：乙方租金按季度支付一次。
3.支付时间：乙方每季度第一个月_______日前向甲方支付上季度的租金。
4.甲方应按支付时间出具租赁费税务发票，甲方延迟出具发票时，支付时间顺延。
第五条双方责任。
1、拥有租赁车辆的所有权。
2、在下述任何一种情况发生时，出租方有权随时随地收回所租车辆，由此而引起的经济损失由承租方承担。
(1)承租方利用所租车辆从事违法犯罪活动;。
(2)未经出租方许可连续拖欠应付费用超过个工作日;。
(3)承租方提供虚假情况有可能对出租方带来损失的;。
(4)从事其它有损车辆所有者合法权益的活动。
3、提供车辆应设备齐全、车辆状况良好，相关证件齐全有效。
4、出租方提供的^v^五十铃双排小货车^v^司机必须持有合格有效的《北京市机动车驾驶证》，且实际驾龄年以上;出租方提供的^v^推土机^v^司机必须持有合格有效的《北京市特种作业操作证》，且从事该工种年以上。
5、出租方承担租用期间车辆的保险、车辆维修以及维护保养、车辆燃油等一切费用。
6、出租方负责交通安全的一切责任，承担租用期间的一切风险、交通事故及其它意外事故所造成的车辆损失和人员伤害的一切费用。
7、出租方承担租用期间车辆违章的一切责任。
8、出租方承担租用期间所提供的司机的人身伤亡责任以及劳动保护和劳动报酬等费用。
9、出租方负责对所提供的司机适时进行交通法规、安全行车和安全作业的教育培训，不断提高司机的安全行车意识和安全作业意识。
10、出租方所提供的司机必须遵守承租方的各项规章制度，服从承租方的用车调派以及现场管理和指挥。
11、出租方不得将所提供的机动车交与承租方的人员以及非出租方所确认的人员驾驶或操作，由此而引起的一切损失由出租方承担。
12、出租方提供的车辆携带各类物品进出厂时，必须主动向门卫出示运输货物的有效证件，经确认后方可出厂。
1、拥有所租赁车辆的使用权。
2、按期如数交纳所租机动车的使用费。
3、出租方所提供的机动车不能满足承租方的正常使用时，承租方有权要求出租方及时更换同等档次的机动车辆。
4、出租方提供的司机不服从承租方的调派、管理时，承租方有权要求出租方调换司机，因调换司机造成的损失由出租方承担。
5、租赁期间承租方不得指使所租机动车从事违法活动，由此而引起的各种损失由承租方承担。
第六条租赁物的交付。
1.本合同签订后_______日内，甲方按乙方的要求和指定地点共同办理车辆的租赁登记手续并移交相关的一切运营证照，共同签署^v^租赁物交接确认书^v^。
2.租赁物交接时，甲方应当向乙方说明当时知道或应当知道的租赁物质量瑕疵，并在^v^租赁物交接确认书^v^上标明。
3.租赁期满后，由甲乙双方共同约定交接地点，并办理相关手续进行租赁物交接，签署^v^租赁物收回确认书^v^。甲方对租赁物的毁损有异议的，应当在双方签署^v^租赁物收回确认书^v^之日起_______日内提出，否则视为租赁物完整无非正常损害。
第七条违约责任。
1.在租赁期内，由于甲方的原因造成租赁物不能正常使用的，甲方应当赔偿乙方因此而造成的全部损失。
2.在租赁期间内，由于乙方使用不当造成租赁物毁损或灭失的，由乙方负责赔偿甲方因此而造成的损失。
3.甲方在租赁期内没有法定事由任意解除合同的，除应返还乙方剩余租金外，还应当赔偿乙方因此而造成的损失。
4.乙方延期支付租金的，每延期一日，乙方应向甲方支付应付月租金总额的作为违约金。
5.甲方延迟交付租赁物或相关证照手续的，甲方应向乙方支付应付租金总额的作为违约金。
6.如甲方怠于履行双方约定的应由甲方交纳的各种保险、交通管理、危险品安全管理等费用的义务，影响乙方正常使用租赁物的，除甲方按规定履行上述义务外，甲方应向乙方支付应付租金总额的作为违约金。
第八条不可抗力。
1.由于法定不可抗力因素，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，应立即以书面形式通知对方，并应在十日内提供不可抗力详情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行理由的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机关出具，按其对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任或者延期履行合同。
2.受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。
第九条合同的变更与解除。
1.经甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。
2.如因租赁物质量瑕疵造成乙方重大人身、财产损失或无法满足乙方正常使用需要的,乙方有权单方面解除合同。
3.如甲方怠于履行双方约定的应由甲方交纳的各种保险、交通管理、危险品安全管理等费用的义务，影响乙方正常使用超过_______日的，乙方有权单方面解除合同。
4.非因乙方原因，租赁物连续或累计无法正常使用超过_______日的，乙方有权单方面解除合同。
5.甲方延迟交付租赁物或相关证照手续超过_______日的，乙方有权单方面解除合同。
6.乙方延期支付租金超过_______日,甲方有权单方面解除合同。
7.任何一方单方解除本合同的，应当以书面通知另一方。
第十条争议的解决。
1.双方在合同履行中发生争议，应当协商解决，协商无法达成一致的，采取以下方式解决：
2.双方均可以诉至乙方所在地法院依诉讼解决。
第十一条通知。
甲方联系人：____________电话：____________。
乙方联系人：____________电话：____________。
第十二条合同的生效及其他。
1.本合同自合同签订之日起生效。
2.本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有相同的法律效力，是本合同不可分割的组成部分。
3.本合同共页，一式______份，甲方执______份，乙方执______份。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/17906289.html】
