临汾市承包施工合同(实用14篇)

格式:DOC 上传日期:2023-12-09 11:37:16
临汾市承包施工合同(实用14篇)
时间:2023-12-09 11:37:16     小编:字海

合同的内容应具备明确性、完整性和具体性,以确保交易双方的权益。在合同中,我们可以添加一些特殊条款,以应对特殊情况或可能发生的风险。合同的范本仅供参考,具体的合同内容应根据实际情况进行调整和修改,以保证合同的可操作性和有效性。

临汾市承包施工合同篇一

为规范私人住宅施工过中双方的民事行为,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅施工承包达成协议,双方必须严格执行,共同遵守。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容:在已有的框架基础上,进行所有墙体砌筑(含阳台、女儿墙等零星混凝土浇筑和修补)和墙体、楼地面、屋面、天棚等抹灰施工。

四、建筑面积:约470平方米。

五、承包方式:包工不包料。

六、合同工期:开工日期20__________年7月19日(农历六月初八),竣工日期20__________年9月19日(农历八月十二),合同工期总日历天数63天。

六、合同价款及支付方式:现金支付。合同总价款为人民币叁万八仟元整(38,000),由甲方分三次付清。第一次在墙体砌筑完工并验收合格后由甲方付给乙方合同总价款的40%,即15,200元;第二次在抹灰完工并验收合格后,由甲方付给乙方合同总价款的50%,即19,000元;剩余10%(即3,800元)作为质量保证金,在工程交工一年后如无重大质量问题,由甲方全部付给乙方。

五、质量标准:按图施工,工程质量达到合格要求。施工技术要点及质量标准见"附件"。

六、甲乙双方的权利及义务。

1、甲方的权利及义务:

(1)甲方应向乙方提供建筑设计图纸一份,并进行技术交底。

(2)按期向乙方付款,但如果乙方存在质量问题,甲方有权暂缓付款或扣款。

(3)及时向乙方提供所需要的各种材料及辅助工具、茶水等。

(4)在施工过程中,如发现存在质量问题或不符合设计要求的现象,有权要求乙方返工。

2、乙方的权利及义务:

(1)按图施工。在施工过程中如有合理化建议需对原设计作出更改,需征得甲方同意后方可修改。

(2)保证工程质量。

(3)保证工期,按时交工。

(4)在施工过程中,需要哪些材料,乙方应提前2~3天告知甲方,以便及时购置,并负责施工材料搬运。乙方应本着节约的原则,不得浪费材料。

(5)乙方应重视安全生产,一切安全责任均由乙方自行承担。

七、违约责任。

1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方付款,迟延一天,按迟延交付款额罚款5‰。

2.乙方如不能按本协议规定的时间完成合格的施工任务,迟延一天,按总承包费金额扣款5‰。

3.乙方如中途中断施工,甲方可拒付如何款项。

本合同自签订之日起生效,甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜,需经双方协商解决。

本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

临汾市承包施工合同篇二

甲乙双方本着协作互利的原则,经协商一致签订下列条款,以供双方共同遵守。

第一条:____________工程名称。

第二条:____________工程地点。

第三条:承包方式及范围。

承包方式:清包工(含工具及工具消耗品),不得转包。

承包范围:(工程量清单见附一)。

第四条:工期要求。

1、工程工期:______年______月______日至______年______月______日竣工,总日历工期____________天。

2、除不可抗力(包括地震、战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非由于甲方责任造成的爆炸、火灾)外,工期不予顺延。

第五条:质量要求。

1、乙方必须严格遵守国家和省市有关部门颁发的现行施工质量验收规范和质量标准及设计图纸要求进行施工,工程验收以施工图及国家颁发的施工质量验收规范及质量标准为依据,工程质量合格率达到100%,达到"杯"标准。

2、若质量达不到"杯"标准,乙方应返修至"杯"质量标准。若返修后质量未达到"杯"标准的,甲方不予支付任何价款,乙方承担由此发生的一切责任和经济损失,包括退还已付价款及延期违约金等。

第六条:工程款计取及结算方式。

1。工费单价(工费报价单见附二)。

(1)报价均为人工费包清工单价(含机具及工具消耗品),不含税。工程量暂估,工程验收后按实结算。

2。工程款总额暂定为(人民币):

3。甲方根据乙方已完成工程量进度按月结算,乙方每月25日前向甲方上报当月完成工作量;经甲方审批后在下个月10日前支付乙方上月工程进度款的80%;工程完工工程款付到80%,(如在20xx年1月20日前完工工程款付到87%),全部工程款的17%,(如在**年*月**日前完工工程余款的10%)在建设单位、监理、甲方及有关部门验收达到合格标准后一个月内结清。全部工程款的3%作为质保金,质保期二年。到期后一次性无息退还。

第七条:施工变更。

甲方提供给乙方的设计施工图及工程量清单中所有内容,在施工过程中。

(1)如产生变更,变增或变减按原单价工费据实调整增减。

(2)如有工程量清单描述内容与现场不符或有缺项、漏项及所确认单价不能满足实际施工内容时,可同项目部现场协商,调整价格,双方确认。

第八条:甲方责任。

(1)全面负责施工现场的组织工作,编制施工组织设计和施工方案。

(2)如实准确地向乙方提供施工图纸。

(3)为乙方提供正常施工所必需的现场施工条件和施工材料。提供垂直运输条件,提供三级配电箱,保证每层有2个配电箱。

(4)按期支付乙方费用,承担因现场条件不足和施工材料不到位给乙方造成的经济损失和工期延误。

第九条:乙方责任。

(1)服从甲方施工现场的各项管理制度。

(2)依据甲方施工计划和施工方案要求,调整组织,准时如数地配备合格的工人,派专人协助甲方做好现场的技术管理和人员管理工作。

(3)督促和检查工队人员,做好施工项目的自检互检工作,确保工程质量,文明施工,安全施工、做到工完场清。如发生安全事故,均由乙方自行负责处理并承担责任。

(4)因管理不善、违规操作及其它意外原因发生事故导致人员伤亡或工程返工,以及材料损耗或损坏现场设备、临时设施、安全消防设施等,均由乙方承担其经济损失,结算时予以扣除。本条所示材料损耗是指乙方施工过程中使用材料超过设计量的部分。

(5)承担因管理不善、人员不到位造成的工期延误责任及产生的经济损失。因乙方原因引起的工期延误,按本合同有关条款,工期每拖后一天,甲方按合同价的5‰对乙方收取违约金。

(6)按甲方要求提供进度统计报表和施工资料。

(7)负责本施工区域内的卫生及成品、半成品保护工作。

(8)乙方的现场负责人为。

第十条:合同终止。

乙方如发生实质性违约行为;或因乙方施工力量、管理因素造成工程进度严重滞后;施工工艺无法达到设计要求、施工质量达不到施工规范优良等级等,甲方有权随时单方面变更或终止合同。乙方应在甲方发出退场通知3日内,自动全部退场,并承担由此给甲方造成的全部损失(含名誉损失)。且甲方对乙方不予支付任何价款。

第十一条:隐藏工程验收。

工程具备覆盖、隐蔽条件或达到甲方项目部指令约定的部位,乙方自检合格后在隐蔽24小时前通知甲方代表组织验收。通知包括乙方自检记录、隐蔽验收的内容,验收时间和地点,乙方准备验收记录。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收(工期不得顺延)。若经甲方检查不合格或乙方拒绝甲方检查的甲方有权照本协议第十条约定办理。

第十二条:安全责任。

乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方工人违规操作造成安全事故,由乙方负责处理并承担安全责任,所发生的一切费用由乙方承担,与甲方无关。工程施工期间乙方必须购买全部施工人员的人身意外伤害保险,保险金由乙方承担。

第十三条:其它。

(1)本合同执行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成提请合同签订地人民法院诉讼解决。

(2)本合同壹式贰份,双方各执壹份,合同自签订之日起生效,工程竣工结算完成且质保结清后自动失效。

(3)合同签订地:

甲方:____________乙方:____________。

负责人签字:____________负责人签字:____________。

日期:____________日期:____________

临汾市承包施工合同篇三

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

甲方将外墙保温工程承包给乙方施工,为明确双方责任,经双方协商一致,依据《合同法》《中华人民共和国建筑法》,及其他相关法律法规,订立本合同。

一、工程名称:外墙保温工程。

二、承包范围:乙方包工包料,除去外墙砖以外所有外墙施工项目,具体做法如下:(1、聚氨酯防潮底漆;2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层;3、界面砂浆;4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网(规格12。712。7mm,直径i0。6mm)塑料锚栓双向@500锚固;外用防裂砂浆罩面;5、岩棉防火隔离带,宽度400mm窗上口通长设置厚度同保温层一致,聚氨酯材料防火等级为b2级,乙方组织施工。)工程量约为,该保温项目施工前的开工准备,竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险,缺陷责任期保修等都在承包范围内,不再另作零工处理,乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。

三、合同总工期:

四、对乙方质量、安全要求:

工程质量标准:(1)一次性验收合格;(2)施工依据和验收标准:a。按设计单位认可的施工图纸;b。按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收;c。按建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300—20xx);(3)最终验收部门:甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。(4)并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工,见附页。

1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工,出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。

2、资质资料要求:聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位,需提供施工资质证书,材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位,乙方并负责施工材料实验。

五、合同价款:承包单价,60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2,乙方完成承包任务后,工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准,最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准,少一人签字无效。

六、价款结算。

1、施工2个楼,每完成一个楼的聚氨酯发泡,付款单栋楼保温款的30%,即2个楼全部完成后付总承包款的30%。

2、乙方按期完成后,即80%,若乙方在约定工期内完不成90%,甲方有权清退乙方,并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成,由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担,同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业有限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。

3、余下20%承包款以前付清。

七、本和同自双方签字盖章之日起生效,双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款)。

合同签订地点:

甲方:乙方:

电话:电话:

临汾市承包施工合同篇四

工程名称:

私人住宅。

工程地点:

徽县江洛镇下寨村上庄合作社,甲方原有住宅院内。编辑推荐:预备党员思想汇报。

工程内容:

设计图以内的所有建筑工程。

建筑面积:

共148.8平方米。

承包范围:包工不包料。

开工日期:xx年3月8日(农历二月初一)。

竣工日期:xx年7月8日(农历六月初六)。

合同工期总日历天数102天。

工价为每平方米180元,建筑总面积148.8平方米,合同总价款为人民币26780元。

付款方式:由甲方分四次付清合同总价款。第一次在基础工程完工后由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;第二次在主体工程完工后,由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;剩余10%(即2780元)作为质量保证金,在工程交工一年后如无重大质量问题,由甲方全部付给乙方。

工程质量标准:按图施工,确保工程质量。

1、甲方的权利及义务:

(1)甲方应向乙方提供三通一平。

(2)按期付款。

(3)及时向乙方提供所需要的各种材料。

(4)在工程开工前向乙方提供设计图纸2套。

(5)在施工过程中,如发现存在质量问题或私自变更设计图纸的现象,甲方有权要求乙方返工。

2、乙方的权利及义务:

(1)按图施工。在施工过程中如需对原设计作出更改,需经甲方同意后方可修改。

(2)保证工程质量。

(3)保证工期,按时交工。

(4)在施工过程中,需要哪些材料,乙方应提前2-3天告知甲方,以便及时购置。乙方应本着节约的'原则,不得浪费材料。

(5)在每一项分项工程完工后,乙方应征得甲方验收同意后方可进行下一道工序。

(6)乙方应重视安全生产,一切安全责任均由乙方自行承担。

本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

本合同自甲乙双方签字之日起生效。

本合同一式二份,甲乙双方各持一份。

临汾市承包施工合同篇五

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

乙方在浠水承包青园工地南二区7号楼砌砖工程。经甲、乙协商,乙方承包未砌完的砖块及没有砌筑墙体,其中二楼、三楼已砌一半的任何部位都无条件砌筑完成及顶层砌筑和施工洞砌筑,打拉墙筋孔及植筋,所有半块砖用完,一楼架子自理,完工后清扫干净。工期为20天,延期一天罚款200元,为明确双方的责、权、利、特订以下协议。

本工程以包干价结算为准,7号楼二层、三层及顶层全部砌筑工程为220xx万元。

包工不包料,小型工具自理。

达到合格工程质量标准,若有乙方施工中造成质量问题,由乙方带工带料无偿返工。

平时付生活费,完工付90%,抹灰完付10%。

乙方在施工过程中要按国家安全监督部门要求施工,如发生安全事故由乙方付全部经济责任。

本协议双方自愿,自签字日起生效,付法律责任。甲乙双方各执一份。

甲方签字:

乙方签字:

临汾市承包施工合同篇六

甲方:(房屋方)。

身份证号:

乙方:(承包方)。

身份证号:

甲、乙双方通过充分了解和协商,本着公平、自愿、诚实、信用的原则,经双方同意,就下列房屋建筑施工承包事项,签订本合同,共同遵守。

一、甲方将座落在住房建设工程交给乙方施工建设。

二、承包方式:采用包工包料方式承包。甲方只提供建房所需的用电用水。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等以及建筑材料(如:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等)。

三、承建项目:乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。

四、质量要求:乙方必须按甲方提供的施工图按图施工,如有尺寸改动,必须经双方协商一致后才能改动。如施工不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。

五、工程款结算方式:总工程完工每平方米元正(整)。主体工程每平方米(),装修工程每平方米()。每层倒水泥混凝土楼面完成,预付款()。

六、乙方包人工、毛板、顶架、铁钉、扎线、电缆、灰机、震笔、震船、电介泥浆搅拌机、排山、防护网等工具机械所需费用。

七、工期要求:本工程工期为个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在_____年月_日前完成本工程,完工时间不能超过xx天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。

八、施工安全:乙方应遵守工程建设的施工安全管理规定,严格按安全标准规范施工,指派专人负责,采取积极的安全防范措施,消除一切安全事故隐患。如果乙方施工人员出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。

九、本工程完工后,双方验收一个月内结完全部工程款。

十、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效,具有同等法律效力。

甲方签名:

乙方签名:

签订日期:

签订日期:

临汾市承包施工合同篇七

甲方:合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部(以下简称甲方)。

乙方:xxxxxx(以下简称乙方)。

为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。

一、工程名称:鞋业商城商铺工程d单元。

二、工程地址:渝西科技工业园区。

三、建筑面积:约5000m2。

四、建筑结构:砖混结构。

五、承包方式:包工包料。

六、工程造价:含价有税费300元/m2。

七、合同工期:总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。

八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)。

九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。

十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。

十一、施工中的具体要求:

1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。

2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。

3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。

4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。

十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。

十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。

十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。

甲方:合川市大石建司铜乙方:

商业商铺工程项目部。

代表人:代表人:

签字日期:年月日

临汾市承包施工合同篇八

甲方:

乙方:

在原设计四层的基础上,增加二层,建筑面积为:

xxx镇三联村一组。

按照原设计图纸施工,包工包料。

每___平方米综合单价承包法。

工程验收后,由财政局负责工程结算。

乙方在施工过程中,必须安全、文明,按建安操作规程施工,杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦出现安全事故和技术失误,概由乙方负责。在施工中,甲方若发现有不安全因素,要及时给乙方提醒、整改。

本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

本合同一式二份,双方各执一份。

甲方(公章):

乙方(公章):

xx年xx月xx日。

临汾市承包施工合同篇九

发包方(以下称甲方):

承包方(以下称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

一、工程名称:麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程。

二、工程地点:麻城宋埠。

三、承包方式:包工、包机械、包安全。

一、合同工期总日历天数10天。

本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300____元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。

4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=50000____元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

甲方:

乙方:

______年_____月_____日。

临汾市承包施工合同篇十

甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)。

因甲方中标承建工程施工任务,需进行道路路面混凝土工程施工,由于工期紧、任务重,乙方以自愿的方式向甲方提供道路工程路面混凝土施工。为确保工程质量和进度,甲、乙双方本着互惠互利、平等的原则,依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,遵循自愿、诚实守信的原则,就乙方承揽甲方道路路面混凝土工程施工有关事项,经甲、乙双方充分协商,达成如下协议,以资共同信守:

土地整理项目(自求)。

(一)承包范围、数量:土地整理项目(自求)道路路面混凝土工程(约米),最终数量以现场实际完成工程数量为准。

(二)主要工程施工内容:

1、道路路面混凝土工程:强度等级c30;

2、道路路面厚度200mm厚,宽度3.0m、3.5m和4.0m(按图纸。

和甲方要求的尺寸施工);

3、传力杆及套筒制作、安装;

4、混凝土搅拌、运输、浇筑、压光、压痕;

5、路面养生和维护;

6、伸缩、缩缝、锯缝、嵌缝;

7、错车道、减速带、加宽带;

8、路面两侧土路肩施工;

9、路面混凝土保护;

10、混凝土拌和站设置、运输、水、电。

凡与道路路面混凝土工程施工相关所有事项均由乙方承担。

1、工期要求:

开工日期:20xx年月日

竣工日期:20xx年月日

工期总日历天数天。

2、乙方在甲方要求开工的机械跟上造成施工进度滞后,甲方有权要求乙方整改,拒不整改或可能造成工期延误时,甲方有权解除合同。由甲方直接组织队伍进行施工,且造成的一切损失由乙方承担。

3、工期延误分清责任方,属甲方责任造成,则甲方承担;由乙方造成工期延误;则由乙方承担责任,如乙方未按期完成,则按工程总价的%支付违约金。

1、路面混凝土浇筑严格按照设计及相关验收规范组织施工。

2、路面混凝土施工前必须对各班组所有参建人员进行技术交底并签字确认。

3、模板必须采用厚4cm,高20cm材质好的木模,内侧必须刨光并刷脱模剂,支模前必须先放大样,模板支撑牢固,模板接头处必须加设背枋加固,成型后必须做到大弯园顺、小弯取直、线形顺直美观。

4、砼拌和搅拌必须严格按照项目部给定的c30配合比组织施工,并将施工配合比公示牌设置拌和站醒目的位置。

5、砼拌和必须严格按配合比施工,项目部将不定期组织抽查配合比并取砼强度芯样;严格控制砼拌和坍落度,砼运输过程中或到现场严禁加水;现场砼必须振捣密实(采用振动棒或振动梁配合平板振动器),现场各班组必须采用磨光机进行磨光、人工二次收面,确保砼表面平整无积水现象。

未按要求的配合比进行拌和时或任意加水者,一经发现处以1000~20xx元每次的罚款。

6、混凝土浇筑后应按要求及时进行养护,并应采用塑料溥膜进行遮盖保温、保湿养护,达到一定强度后及时组织切缝,确保无断板发生,同时各班组必须对成品路面采取保护措施,待混凝土达到设计强度后才能允许重型车辆通过。

7、道路两侧路肩严格按设计要求组织实施。

1、施工前乙方必须做好进场作业人员的安全教育培训和交底,施工过程中做好安全防范措施,严格按照安全生产要求作业。

2、在现场设置警示标志。

3、负责道路路面施工现场机械及车辆使用管理,严格遵守交通规划及项目部相关规章制度,严禁无牌、无驾驶证操作,严禁酒后开车。

4、乙方在施工期间,严格执行《中华人民共和国安全生产法》及《四川省安全生产条例》的要求,必须保证现场施工人员的安全,组织合理、指挥得当,在施工时对甲方提出的合理要求,乙方必须按要求执行。施工期间不得是在场内还是场外所发生的安全事故均由乙方负责,与甲方无关。

承包单价:包工元每立方米。

计量方式:按实际完成的路面混凝土长度和甲方要求的路面混凝土厚度,以立方米进行结算。

1、经双方共同商定,乙方严格按照甲方要求完成路面砼施工任务,并经省国土资源厅竣工验收合格后,甲方按每月完成工程量的60%进行支付,其余37%在工程完工(以省国土资源厅竣工验收合格为准)两月内进行支付,余下3%作为工程质量保证金,质量保证金在验收合格五月内全部付清。

2、经双方协商,乙方应在签订协议后项目道路路面工程总价5%的保证金,待乙方完成道路路面工程总量的10%后的当月末一次性返还给乙方。

合同签定后,甲、乙双方遵照协议执行,不得无故单方面毁约,否则视为违约,赔偿守约方合同总价款的10%的违约金。

本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时解决,协商不成时,任何一方可请业务主管机关调解,调解不成时,可申请当地仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。

本协议未尽事宜,双方签字后生效,具同等法律效力,完工结算付清余款后失效。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

身份证号:

联系电话:联系电话:

年月日年月日。

临汾市承包施工合同篇十一

发包人__________(全称)(招标单位)(简称甲方)。

承包人__________(全称)(中标单位)(简称乙方)。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

本工程位于南京市东路__________号,广场栋楼单元。

资金来源:资金自筹,已落实。

承包范围:室内装饰工程。

开工日期:以业主出具的开工通知书为准。

竣工日期:__________年__________月__________日

合同工期总日:历天70天。

工程质量标准:优良。

(大写):__________(暂定中标价)元(人民币)。待甲方聘请审计事务所进行预算审计后,以预算审计审定价格为准。

1、质量保修范围及年限:按"建设工程质量管理条例"第六章规定;

2、保修金额的支付方式在质量保修书中双方商定。

本工程必须自行完成,不得分包或转包,若发现上述情况,发包人有权终止合同,要求分包转包方退场并按每天1000元罚款(从进场日至退场之日)。

:除协议中有明确约定的外,违约方应按合同总价的__________%(或人民币元)向另一方支付违约金。

1、本工程委托(暂定)监理公司监理,中标单位必须遵守中华人民共和国建筑法和现行监理法规,自觉服从监理管理。

2、所有变更须经发包人代表、设计单位及监理工程师认可,未经同意不得擅自变更设计,否则由此发生的一切费用由承包人承担,延误工期不顺延。

设计变更由设计单位出具变更文件,发包人认可,监理工程师签发,否则不予确认,承包人应在收到变更通知后的2天之内,提出变更工程价款报告,工程竣工决算时,由于工程量变更而引起合同价款的增减,按投标报价时的优惠同等让利。

3、投标文件明确的项目经理和专业质量员,不得变更。开工和施工过程中发现若有变更,发包人有权终止合同,并追究由此带给发包人的一切损失。

4、本工程要求项目经理本人每天至少8小时在本工程现场工作,否则发包人将对承包人处以500元/天的罚款。

5、施工用水、电由发包人装表,交承包人保管使用,承包人依表计量,按实际价付款给发包人,定额用水、电量的定额价与定额用水量的实际价之间价差由发包人承担。

6、甲方不提供住宿条件,乙方自理。

甲方:________________________。

乙方:________________________。

签订日期:_____年____月____日

临汾市承包施工合同篇十二

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本地坪项目相关事项协商一致,订立本合同。

第一条项目概况。

1.1项目名称:________。

1.2项目地点:________。

1.3项目面积:约计________m(结算按实际测量数据为准)。

第二条合同期限。

2.1乙方进场日期为20_年________月________日至20_年________月________日交付验收,合同期限总日历天数________天。

2.2如遇到下列情况,合同期限天数应予自动顺延:

2.2.2甲方应提供的电源、水源等设施未能接通,影响乙方正常工作;。

2.2.6甲方未按合同规定付款;。

2.2.7其它影响合同条款执行的情况出现。

第三条合同价款。

备注:此价格不包含任何税金税票,如需开票另加6%税金。

4.2工程竣工时根据实际施工面积和数量进行按实调整后结算。

4.3如果经甲乙双方协商同意,在。

施工中增加了新项目或工艺发生变更,合同单价及工期应作相应调整。

第四条双方配合。

4.1甲方指定为本项目驻现场代表,乙方指定________为本项目驻现场代表,代表双方在遇到各种问题时协调解决。

4.2甲方应使现场具备作业条件,必须在乙方进场前一天对作业区域进行出空、洁净处理,以保证项目如期进行。

4.3甲方应提供标准混凝土基面,质量应符合国家标准或乙方要求(详见乙方技术方案及资料),混凝土已做过耐磨和其他养护处理的,甲方应做出书面通知,若做过水性养护处理的基础,会有产生与硬化剂反应的可能性。否则由此出现的一切问题乙方不承担责任,因甲方提供的新做或现有混凝土基面存在严重的质量问题足以影响乙方施工质量时,双方应在经过实地踏勘后另行补充签订《基面处理备忘录》,于完工后立即按照实测面积结算。

4.4甲方免费提供安排现成220v或380v用电连接点及照明设备,供应量必须保证项目正常进行的需要。

4.5甲方应协调处理现场,保证场地无其它项目交叉以及主要通道的畅通,以满足本项目作业及运输的需要,约束其它非本项目服务人员进入现场踩踏地坪或影响作业。

4.6甲方应负责办理施工许可证及其它作业所需证件、批件或临时申请批准手续。

4.7甲方保证在作业过程中及保养期内现场无漏水、渗水问题,门窗齐全可阻挡户外风雨,乙方应指定专人监护。

4.8在乙方完成作业后的初步养护期内,甲方有义务协助乙方保护现场,禁止其他人员进入作业区域;养护期后方可搬入重物,如需提前,应在确认不破坏地坪的前提下穿软质软底拖鞋并做好地坪铺垫保护工作。

4.9地面使用过程中,地面发生硬伤情况时,维修费用由甲方自行承担。

4.10原有施工缝、伸缩缝等不做处理。

4.11乙方做好作业组织管理,维持现场整洁、道路畅通,项目完成后清理现场。

4.12如因现场作业条件变化或因其它原因需调整工艺或合同期限,乙方应书面通知甲方。

4.13乙方应按照双方规定的验收标准及期限完成项目并合格交验。

4.14在项目完成后规定的保修期内,由于乙方原因造成的质量问题,乙方于接到通知后应提供无条件保修。

4.15乙方有义务将地坪的养护及注意事项提供给甲方。

4.16如双方未能履行以上义务,导致给对方造成损失的,责任方应赔偿对方的有关损失及误工费。

第五条项目验收。

5.1在项目完成后三个工作日内,甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量;如遇特殊情况甲方需推迟验收的,应书面通知乙方,经乙方同意后,延迟最多不超过十五天。甲方应作好此期间的现场保护工作。

5.3本项目做为单项专业项目只做单项验收,与甲方的其它项目无关,不得与整体工程或其它项目做捆绑验收及结算。

5.4如有下列情形之一,应视为本工程已事实上完成验收并经甲方确认合格:

5.4.1甲方已在乙方作业材料层的基础上进行其它工序的操作;。

5.4.2甲方超过规定的时间不做验收的;。

5.4.3乙方的作业区域已经被投入使用的。

第六条质量保证。

6.1以项目完成之日起计算,乙方提供保修期限为十二个月整。

6.2保修范围:由于环氧地坪漆本身材料质量问题造成的不达标情况。

6.3保修期内,凡符合保修范围的,乙方提供免费维修;不符合保修范围的,乙方维修收取工本费。

6.4保修期后,乙方提供优质跟踪服务,维修收取工本费。

6.5以下情形导致的质量问题,不在保修范围内,甲方不能借此影响对乙方的付款:

6.5.2甲方要求乙方赶工或施工时现场有其他交叉施工,影响工程质量;。

6.5.3完工后,地面遭到甲方人为损伤、超负荷使用;。

第七条付款方式。

7.1合同签订生效后,甲方应支付合同总造价的——%备料款。

7.2乙方材料、人员进场后当日内,甲方再支付合同总造价的备料款60%。

7.3施工进度过半时,甲方再支付合同总造价的20%。

7.4施工完毕,按实际结算面积总价结清余款。

7.5甲方将采取现金方式向乙方支付款项。

第八条违约与争议。

8.1如甲乙双方中的一方单方面解除合同或部分解除合同,应负违约责任,按照违约额的30%支付对方违约金。

8.2如乙方无故拖延项目的交验期限,每拖延一天按照合同额的3‰支付甲方违约金。

8.3如甲方不按照合同规定的进度支付合同款,乙方有权停止施工,所造成的误工损失由甲方承担(按照进驻现场人数计算,每人每天叁佰元标准),甲方每拖延一天按照应支付款额的3‰支付乙方滞纳金,同时合同期限相应顺延。

8.4甲方不按照合同规定的期限按时付款、验收或支付款项时,应向乙方支付违约金、滞纳金。

8.5因履行本合同发生的争议,由双方协商解决,协商不成可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第九条合同生效与终止。

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2双方办理验收结算后,本合同即告终止(保修条款除外)。

第十条附则。

10.1未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》、等相关法律规章执行,或双方协商解决。

10.2本合同壹式贰份,由甲、乙双方各持壹份,均具有同等法律效力。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

临汾市承包施工合同篇十三

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、工程概况。

1、工程名称:

2、工程地址:

3、工程概况:(详见附件1,工程方案清单)。

二、工程款结算方式。

签定本合同后,甲方预付给乙方合同总额的%,计:元整;所有设备布线完成后,甲方向乙方支付合同总额__%,计:元整;工程验收合格后三日内付清合同总额%,计:元整。

三、关于工程质量及验收的约定。

1。本工程执行建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。

2。本工程由乙方设计,施工方案。

3。甲方提出的工程变更等而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。

4。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

5。在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

6。工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

7。工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续《工程质量验收单》。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

四,有关安全生产的约定。

五、甲方义务。

1、甲方应在开工前________天,向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明____份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的电,钥匙等必备条件,并说明使用注意事项。

2、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的.协调工作。

3、如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。

六、乙方义务。

1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

3、未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。

七、违约责任。

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

4、乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

八、纠纷处理方式。

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。

九、合同的变更和解除。

合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_____%支付违约金,并办理终止合同手续。

施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

十、其它约定。

本合同一式份,甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力,若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

临汾市承包施工合同篇十四

发包方:(以下简称甲方)。

施工方:(以下简称乙方)。

甲方在腾越镇观音塘社区观音塘小区建设全框架钢筋混凝土结构住宅楼房一幢,按包工不包料(主体搓毛)承包给乙方建造,经协商双方达成如下协议。

1、房屋主体工程搓毛:乙方按设计及甲方局部变更要求,从桩基开挖到房面封顶含屋顶女儿墙,楼地面搓毛,上浆,屋面收光,内、外墙粉刷完成(山墙及后墙刮水泥浆),楼梯在内。

2、水电工程:乙方按施工规范要求排放、安装好给排水管道,做到给排水畅通。预埋好电线、电话、电视线管,穿好三线至线盒留出线头,并修建石砌化粪池一个,石灰坑一个,围墙及大门一道(不另行计价)。

二、乙方负责的人员及机械设备。

乙方带领能完成本工程的所有施工人员,负责施工用的木模、外架、施工机械及五金工具(包括:元钉、铁丝、焊条,所有焊头费用)。

三、甲方负责事项。

1、甲方负责办理建房手续,提供施工必备的场地,负责xx一平负责余土处运部分。

2、负责提供施工所需原材料,负责施工用水、电费。

3、负责提供室内标高,确定放样尺线及四周滴水尺寸。

4、负责协调周围邻里的关系,保证能进行正常工作,乙方配合甲方做到文明施工。

四、施工质量及要求。

乙方施工中,应严格按照规范要求进行配料,既不能有意浪费材料,也不能偷工减料。对建筑半成品成品必须按要求尽心浇水、保养护理。总体工程质量和施工要求必须按设计要求施工,质量达到国家相关规范合格工程标准。在施工中,乙方技术人员必须亲临现场指导,对各道工序要反复检查,发现问题及时纠正,混凝土振捣密实,不得有蜂窝麻面,浇梁、浇柱、浇桩基的混凝土不得使用立式搅拌机。砌砖要求xx竖直、背子平整、阴阳角度垂直符合质检验收标准,按规定做好成品保护等工作,管理好工地,确保工程质量。若因乙方出现施工质量上的问题一概由乙方负责,由于施工质量不合格返工所造成的一切损失由乙方负责赔偿,直到重新验收达到合格为准,水、电、线路的工程保修________年,若在保修期内出工程质量问题,乙方负责一切费用,甲方可以从保修金中扣减作为修缮费用。

五、安全防护措施。

严格遵守建筑施工安全操作规范进行施工,加强安全防护,在乙方施工过程中造成的一切大小安全事故,均由乙方负责全部责任,甲方一概不承担任何责任。

六、工价及结算付款方式。

1、经双方商定,工程工价按贰佰肆拾元平方米(:240.00元。

2),按施工建筑面积进行结算,建筑面积按国家标准规范计算,雨篷、阳。

台、折半计算。

2、付款说明:基础完成后付壹万元(:10000.00元);一层封顶付壹万元(:10000.00元);二层封顶付壹万元(:10000.00元;三层封顶付壹万元(:10000.00元);四层封顶付伍仟元(:5000.00元)。如无特殊原因,乙方拖延工期,按每拖延一天支付给甲方违约金100元天。

七、其它事项。

1、工期为六个月,从________年____月____日至________年____月____日。

2、当乙方承包的范围结束后,乙方房屋施工使用的外墙脚手架留给甲方后期装修使用。

3、若乙方在协议生效后又将工程转包给他人,即视为违约,甲方有权获得包工款的30%的违约金。

4、甲方若不按规定时限付给乙方包工款,乙方有权停止施工。

5、若桩基深度超过8米,超深部分甲方另行付工时费。

未尽事宜甲、乙双方另行协商,本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方(签字):乙方(签字):

________年____月____日。

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/18257397.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map