合同是一种法律约束，用于约定双方在某个事务上的权利和义务。在合同中设置违约责任和争议解决机制，提高合同执行的可行性。如果您需要了解更多具体的合同范文，以下是一些常用的合同样本供您参考。
区域部门施工合同篇一
根据《合同法》，《建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
一、工程概况。
(一)工程名称：___________________________。
(二)工程地点：___________________________。
二、工程承包范围。
安全维护及整改。
三、合同工期。
______天。
四、工程造价。
工程造价为：____________元整。
五、质量标准。
5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)。
5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。
六、承包方式。
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
七、工程计价。
7.1本工程计算编制原则：按______省住房和城乡建设厅文件____________号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2017)，《______省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第______号)，《______省建设工程计价办法》，______《______省修缮定额》、______《______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、______《______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定：人工工资按______省住房和城乡建设厅文件______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期。
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、_、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_________mm或_________mm以上(以______市气象局。
报告。
为准)，一次停水、停电_________小时以上。
8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
九、工程款的支付。
9.1工程完工后，甲方在______内向乙方支付工程预算价的______%.
9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的______%，工程保修金留结算总价的______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题______天内全额返还，保修金不计利息。
十、违约责任。
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
十一、
安全生产。
和文明施工。
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
十二、争议的解决。
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
十三、其他。
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。
区域部门施工合同篇二
邮码____________。
电话____________。
法定代表人：____________。
职务____________。
（乙方）承包方：____________________________。
邮码____________。
电话____________。
职务____________。
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目。
1、工程名称：________________。
2、工程地点：________________。
3、承包施工期限______年____月____日开工，_____年____月____日竣工。
4、承包施工材料费与人工费总计________元。
5、乙方投入工种及人数________人。
第二条施工结算按施工项目进度，第一次支付人民币________元，第二次施工结束，甲乙双方共同验收合格，支付尾款人民币________元。
第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方施工必须考虑日后使用安全要求，和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的'规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，日后使用中，如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。乙方负责一年内设备的免费保养及维修，两年内的维护维修，并告知甲方，使用中注意事项，并以书面形式呈交甲方。
第五条甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付。
第六条本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第（）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。
第七条本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。
本合同自双方签章之日起生效，至合同期满失效。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
区域部门施工合同篇三
甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：
一、工程名称：__________________。
二、工程地点：__________________。
三、承包方式：__________________。
四、工程造价：__________________。
五、工程内容和范围：高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。
区域部门施工合同篇四
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等、自愿、知情的情况下，甲方将拆除施工项目承包于乙方进行自主经营拆除，就此事宜达成以下协议：
一、位置：石拐。
二、标准：
1、乙方在甲方指定范围内将拆除、要求标准为。
2、施工时间由甲方按工程量制定工期。即：
3、在指定范围内所拆迁的房屋因其他原因没有搬迁或房主不允许拆除时乙方不得擅自施工，该房屋必须达到拆除条件时方可施工，否则产生的一切责任由乙方负责。
三、费用结算：
1、合同规定范围内所拆除房屋的残值(包括木料、钢材、砖石等)全部归乙方所有。甲方不再另付施工费用。
四、安全责任：
1、乙方必须按照国家的相关规定对所拆除的房屋通过科学的分析、论证，达到先排险、后施工的原则，进行文明、合理、合法、有序的施工。
2、施工人员必须具有三年以上的相关经验，严格要求施工人员配带安全绳、安全帽、防滑鞋，并由专业的安全人员现场监控下达到施工条件时方可施工。
3、乙方必须为施工人员办理两份以上意外伤害保险，及提供安全防护工具及警戒设施等保障措施。
4、在施工过程中所发生的一切安全责任事故由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
五、此协议一式两份，双方各执一份。甲乙双方认可后签字生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
区域部门施工合同篇五
为认真贯彻落实党中央。国务院关于农村饮水安全工程。让村民吃上安全水。卫生水。放心水。确保工程技术质量。安全管理，经甲乙双方协商特拟下以下条款：
一：甲方应履行以下职责：
1：甲方负责规划，宣传好，开好会，收取好保证金。
2：甲方受益户负责挖水井及池子，及挖沟埋管，架管道和机器电线零工等。
3：甲方受益户负责二道搬运材料到施工地点。
4：甲方受益户负责乙方施工人员的生活及住宿。
5：甲方负责协调乙方找水源。
6：上述各条的安全事故均由甲方自行负责。
二：乙方应履行以下职责：
1：负责施工技术指导。
2：负责质量监管。
3：保证整个工程质量验收合格达标。
4：保证负责乙方安装工人的安全等。
5：负责整个水池的修建，凡发现有漏水现象均属不合格工程。
6：负责管道及机器电源线路的`安装，凡发现管道有漏水，机器线路有漏电现象，受益户有权要求赔偿甲方所付劳力及生活费。
三：上述各条望双方共同遵守执行，若有违约或违背条款，违约方应负责整个工程工程款的百分之三的违约金，交鉴证方或司法机关裁决。
四：此合同一式三份，甲。乙双方。鉴证方各执一份。
五：此合同自签定之日起生效，直至上级验收合格兑现废此合同。
____________年____________月____________日。
区域部门施工合同篇六
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：消防水池；
工程地点：股份有限公司院内；
工程面积：该工程建筑面积共计199.5平方米；
工程造价：该工程总造价为52万元，大写：伍拾贰万元整。
二、合同工期：
本工程从20xx年11月10日开工，到20xx年11月26日竣工。总日历天数为16天。
三、承包方式：
承包方式：采取包工包料形式。
四、质量标准。
（一）钢筋混凝土整体浇筑，水池高出地面30厘米，安装不锈钢栏杆。
（二）工程质量标准按国家现行施工规范验收。
（三）工程保修按有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，
五、工程付款办法。
（一）乙方完成工程量的50%，甲方付乙方总造价的30%给乙方；
（二）工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的90%；
（三）剩余10%工程款在竣工验收之日起一年内一次结清。
六、责任范围。
（一）甲方责任：
1、负责解决施工用水、用电、道路畅通；
2、及时组织工程竣工验收工作；
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
（二）乙方责任：
2、在施工中造成甲方相邻设施的损坏、变形等乙方有义务负责修复；
3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。
七、其它事项。
（一）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。
（二）合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。
（三）本合同一式2份，甲乙双方各执1份。
甲方（盖章）：____________。
负责人：____________。
乙方（盖章）：____________。
负责人：____________。
____________年____________月____________日。
区域部门施工合同篇七
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的`基础上，就甲方将该村鱼池承包给乙方使用，乙方承包甲方鱼池事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。
第一条甲方保证所发包的鱼池合法有效。
第二条鱼池的坐落、面积。
1、甲方发包给乙方的鱼池位于莫旗汉古尔河镇三合村二组东北角。
2、发包鱼池面积共____________平方米。
第三条发包期限、用途。
1、该鱼池承包期共____________年。自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
2、乙方向甲方承诺，该鱼池仅作为使用。
3、承包期满，甲方有权收回发包鱼池，乙方应如期交还。乙方如要求继续承包，则必须在承包期满一年之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订承包合同。甲方继续发包该鱼池时，乙方有优先权。
第四条租金及支付方式。
1、该鱼池每年租金为____________元。
租金总额为____________元（大写万仟佰拾元整）。
2、鱼池租金支付方式如下：
乙方一次性缴费，甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。
第五条鱼池的转包。
未经甲方同意，乙方不得转包该鱼池。
第六条乙方违约责任。
承包期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止合同，收回该鱼池。
（1）未经甲方书面同意，将鱼池转包、转借给他人使用的；
（2）未经甲方书面同意，扩建该鱼池；
第七条本合同自双方签（章）后生效。
第八条本合同及附件一式份，由甲、乙双方各执份。具有同等法律效力。
甲方：____________。
乙方：____________。
身份证号：____________。
电话：____________。
身份证号：____________。
电话：____________。
区域部门施工合同篇八
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，定论立本合同。
1、工程概况。
(1)工程名称__________________。
(2)工程地点__________________。
(3)工程内容__________________。
2、工期。
(1)承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。
开工日期：_________
竣工日期：_________
合同工期总日历天数_________天。
(2)工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款_________元。
(3)有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。
1)因发包方原因影响开工。
2)工程量有较大的增加。
3)不可抗力。
4)发包方同意工期顺延的其他情况。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
3、工程质量及验收。
(1)质量标准。
(2)承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。
(3)承包方应对现场工人的.操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。
(4)承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料。
(5)质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的_________。
4、过程结算、工程款支付。
(1)结算方式：
1)承包方式：__________________。
2)计价方法：__________________。
3)合同价款(大写)：_________。
4)结算方法：__________________。
(2)工程支付：____________________。
5、材料供应及设备管理。
(1)全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。
(2)机械设备由承包方自备。
6、发包方责任。
(1)负责办理有关建设手续。
(2)审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。
(3)提供施工图纸_________套。
(4)负责组织工程设计交底、图纸会审。
(5)发包人指派_________为工地代表。
7、承包方的责任。
(1)承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
(2)遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。
(3)本合同生效后_________日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。
(4)做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人2套。
(5)承包方指派_________为工地代表。
8、安全生产与文明施工。
(1)承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。
(2)承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。
(3)承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。
(4)承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。
9、其它。
(1)本合同双方约定经签字，盖章后生效。
(2)合同份数：
1)本合同正本_________份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存_________份。
2)本合同副本_________份(发包方执_________，承包方执_________)。
10、补充条款。
发包方：_____________承包方：_____________。
合同订立日期：_________年______月______日
区域部门施工合同篇九
甲方：
乙方：
经校务委员会研究决定，将大塘中学猪场以议标的形式承包给乙方，协议内容具体如下：
1、标底：白肉陆佰捌拾斤。
2、承包期限：20xx年9月1日------20xx年8月31日。
3、学校提供现有的猪场，不再增加和提供其设施设备。目前学校猪场场舍不动产属学校所有，不能因为乙方在20xx年的维修中而改变学校产权。20xx年乙方的维修费已从20xx年---20xx年度的承包款中核减。
4、乙方不得到学校食堂拿任何用具，不得在食堂加工饲料，不得占用场地，不得影响食堂和学校的一切工作。
5、学校只提供餐饭剩菜，承包者不能将整盆饭菜倒掉。学生的米饭、饭、菜按实际需要发放，乙方无权干涉。就餐率与标底无关。
6、食堂白肉不受乙方限制，若到乙方采购，其价格比市场要采购价格低0.5元每斤。
7、乙方向甲方提供的白肉必须是健康的猪肉。按甲方要求供货。
8、猪场用电由乙方自行负责，安装独立电表。
此合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。不尽事宜，甲乙双方共同协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
区域部门施工合同篇十
根据《合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就________工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。
一.工程概况。
工程项目名称：________工业园厂区路灯安装。
工程地点：________工业园。
工程内容：厂区路灯安装施工。
资金来源：自筹资金。
二.工程范围。
厂区路灯布臵图内要求的内容。
三.施工工期。
开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
四.质量标准。
按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。
五.合同款项与支付。
该合同价为包干价：86900.00元，大写：________元整。
付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的.5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。
六.质保期。
验收合格后，乙方质保时间为________年。
七.违约责任。
由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款3000.00元支付给甲方。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
区域部门施工合同篇十一
发包方：(以下简称“甲方”)。
承包方：(以下简称“乙方”)。
第一条工程概况。
1.1工程名称：.
1.2工程地点：.
1.3工程内容及做法(详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》)。
1.4工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。
1.5工程期限_____历天，开工日期______年月日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。
1.6合同价款：本合同工程造价详见《工程预算报价表》，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。
第二条施工图纸。
双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：
(2)甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
第三条甲方义务。
3.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。
3.2负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用。
3.3负责提供施工所需的水源、电源;。
3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;。
3.6施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;。
3.7参与工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。
3.8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。
第四条乙方义务。
4.1指派为乙方驻工地监理，负责本合同履行;按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。
4.4保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;。
4.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
4.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第五条工程变更。
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
第六条材料的提供。
6.1由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表)，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。
6.2由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。
第七条工期延误。
7.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;
(1)工程量变化和设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
7.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
7.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第八条工程款支付方式。
8.1合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款：
第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。
第二次：木工进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。
第三次：扇灰油漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。
第四次：工程完工及竣工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的5%，即元。
8.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。
8.3工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。
8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起12月。
第九条双方责任和工期延误处理。
9.1以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：
(1)不能提供水、电;。
(2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);。
(3)不能按期提供自购材料、设备;。
(4)不能按期支付工程款影响正常施工的;。
(5)因甲方原因变更设计、增加施工项目;。
(6)同意工期顺延的其他情况。
(7)逾期验收或无故怠于验收;。
(8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。
9.2对以下原因造成工期延误，工期不顺延：
(1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延;。
(2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。
(3)乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的，由乙方负责;。
(4)乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿;。
(5)乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。
(6)乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。
9.3合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
9.4未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
9.5因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.6甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______元。
9.5由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______元。
第十条关于设计和施工及验收的约定。
10.1乙方设计师完成的施工图，必须在商定的时间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工。
10.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。
10.3施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。
10.4隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为两天。甲方未按时验收的，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以承认。
10.5工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
10.6双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。
第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
第十二条合同争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由东莞市装饰协会调解;协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
第十三条附则。
13.1本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
13.2本合同签订后工程不得转包。
13.3本合同一式_贰__份，双方各执__壹__份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。
13.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：____________(签字)乙方：工程有限公司(盖章)。
法定代理人：法定代理人：_____________。
委托代理人：_____________委托代理人：_____________。
区域部门施工合同篇十二
甲方：
乙方：
依照《合同法》和《承包合同条例》的规定及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，由乙方承担甲方地块园林绿化工程施工事项，经协商一致，订立本合同。
工程名称：
第一条、施工范围：
按甲方提供的施工图纸为准，施工工程量详见工程清单。(注：所有工程量按图纸要求，一次性包死，如有增补，甲乙双方向业主协商解决)。
第二条、工期要求及开工日期
1、合同工期：日历天数。
2、工程竣工时，由甲方组织相关部门进行验收，乙方负责向甲方提交验收报告。验收合格后的当天即为竣工日期。
第三条、质量标准及施工要求。
1、合格。
第四条、工程款及支付方式。
合同金额为(大写)：壹拾陆万元整(160000元)。(注：开票按总价179000开，如有增补，按工程量最终结算开票)。
1、工程竣工验收合格后经甲乙双方签字确认后，甲方支付至合同金额的90%;。
2、保质期满一年，甲方付清余款10%。
第五条、双方责任。
一、甲方工作及责任：
1、负责提供施工期间及后期养护的供水、供电电源。
2、负责对乙方各种进场材料的查验及施工质量的监管。
二、乙方工作及责任：
1、负责按甲方提供图纸要求的规格，样式，质量等施工。
2、施工期间的安全措施及安全责任由乙方全权负责。
3、遵守有关管理部门及施工现场管理的要求。坚持文明施工，安全作业，材料机具应堆放整齐，建筑垃圾应及时清运，竣工时做到工完场清。
4、对已竣工程未交付甲方之前的成品负责保护工作，承担保护期间发生损害的修复工作及费用。
5、所提供苗木必须按图纸设计要求，规格、品种，并保证树形丰满，生长旺盛，无病虫害，确保种植后成活率，必须制定具体的措施并进行后续期内养护管理工作，确保草坪苗木植物健康生长，保持良好的绿化景观。
6、工程结束由乙方负责联系竣工验收，(甲方协作乙方联系业主，组织验收)并将所有详细的资料竣工图备齐，做备案验收。
7、乙方必须接受甲方管理和现场有关规章制度，否则甲方有权进行处罚。
第六条、竣工验收与保养。
1、竣工验收以相关的施工验收规范、质量检验标准、施工图纸为依据。
2、绿化苗木、植被养护管理壹年(自竣工之日起算)。
第七条、违约责任、索赔及争议。
1、乙方不得将工程进行转包。否则视为乙方合同违约。
2、乙方必须保证工程达到本合同要求标准。
3、争议及解决：如合同双方因本合同的内容、解释或履行等方面发生争议，应当首先协商解决。协商不成的，可以向当地人民法院提出诉讼。
第八条、本合同共贰份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方签章：
____年____月____日。
乙方签章：
____年____月____日。
区域部门施工合同篇十三
1、工程地点：________________。
2、工程名称：________________。
二、承包内容价款以及工期。
1、承包内容污水站全部土建工程。
2、工程造价一次性包死。
3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。
三、付款及质量。
1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。
2、工程质量：合格。
四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的.问题，给乙方提供施工图纸并交底。
五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。
六、保修期及质保金。
1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。
2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。
4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。
签字：________________身份证号：________________。
日期：________________日期：________________
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/18420562.html】
