合同是商业合作的基石,具有调整权益关系和保障合法权益的重要作用。对于合同中的补偿、违约和争议解决等问题,应当事先进行充分的协商和协议。如果你需要制定一份合资合同,下面的范文可以帮助你明确投资方的权益和义务。
塘坝施工合同篇一
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲方与乙方共同友好协商,甲方将学校______________厕所工程承包给乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同:
一、建设项目:________厕所施工。
二、建筑地点:________。
三、承包方式:甲方采用________________的方式承包给乙方,乙方不得另行转包给他人。
四、工程造价:________元。
五、工程建筑要求:
(一)乙方在施工过程中必须严格按要求施工,未注明事项由甲、乙双方协商解决。所有建筑材料必须符合国家标准,建筑质量必须达到合格以上。
(二)工期:本工程工期为________天。
六、甲方权利与义务:
(一)甲方做好施工前准备工作,不影响乙方施工。
(二)甲方指定专人负责工程质量管理及甲乙双方的协商事宜。
(三)甲方对乙方的建筑材料不合质量要求的,甲方有权责成乙方进行更换,对不满意的地方进行返工。
七、乙方责任:
(一)乙方必须贯彻实施好安全施工条例,提高安全责任感,排除不安全隐患,注意施工安全。乙方在施工中出现安全事故由乙方负责,与甲方不负任何责任。
(二)乙方开工前必须砌好符合学校安全的围墙,严禁机动车辆上学时间运送材料,确保学生人生安全。
(三)乙方必须有人________个小时看守工地,注意用电安全,严禁学生进入工地。
(四)乙方要诚恳接受甲方的指导和监督、积极配合甲方做好学校的安全工作。
(五)若因偷工减料或不按操作规范施工造成质量问题,乙方必须无条件返工,其返工费用由乙方负责。
八、未尽事宜甲乙双方协商解决。若协商未果可向________仲裁委员会申请仲裁或向________人民法院提起诉讼。
九、本协议一式________份,双方签字生效,甲乙双方各执________份。且每份法律效力相同。
甲方(盖章):
签署时间:________年____月____日。
乙方(签字):
签署时间:________年____月____日。
塘坝施工合同篇二
定货单位(甲方):
供货单位(乙方):
根据《中华人民国和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、安徽省《商品砼质量管理规程》、及有关法律法规,甲乙双方在遵守平等、自愿、公平和诚实信用的基础上达成以下协议:
1.1工程名称:施工单位:工程地点。
标的数量:立方米,供货运距:公里。供应时间:年月日至工程完工止。
2.1乙方按合同约定数量和技术质量要求进行供货并依据甲方每次提供砼需求的通知(包括电传、书面申请、电话记录),按照其砼数量、砼强度等级、施工部位、施工方法,供应所需的砼。
2.2对于到达施工现场的砼的验收须由甲乙双方共同监督进行,甲方须安排专人,负责对乙方砼发货单上的浇筑部位、砼坍落度及运输到达现场的时间进行签字确认。2.3甲方在施工过程中对所需砼数量有变化时,按甲方计划所需的砼量供应,到现场多余的砼量,甲方应现场验收。
2.4乙方供货到现场浇筑的砼如出现数量与合同约定差异或表面质量有异常现象,甲方应在24小时内通知乙方确认核实,并协助解决。
2.5当乙方提供的砼没有被浇注在所报计划的施工部位时,甲方应在返回的砼运输发货单上予以注明通知乙方调度人员.
2.6属于双方合同签定的砼结构之外所需要的砼(如:铺垫道路)按实供砼量进行结算(运输小票的数量)。
2.7双方依照实际供应数量(按图纸计算数量)必须每月按层或段进行砼数量签认,并在乙方砼结算单上签定,作为双方砼量的结算依据.
3.1乙方依据合同的、供货部位、工程技术质量要求及供货时间和洽商变更的指令,履行结算手续。
3.2货款结算,甲乙双方均依据本合同约定的标的及单价,另有质量瑕疵以洽商为准外,均以图纸计算加减洽商数量为准。
3.3乙方按合同标的价及单价,供货时间期限和工程技术要求,按部位履行完毕供货义务后,甲方依据补充协议时间内向乙方付清货款。逾期按中华人民银行有关规定办理。
3.4付款方式及期限。
双方约定:第一次付款为春节前10天付已送砼量全价款的70%,第二次付款为工程竣工验收合格后15天内支付至乙方所送砼量价款的100%。
4.1乙方砼运车到达指定现场后,甲方应及时安排专人负责指挥,保证车辆及随机人员出现场的安全,以及车辆进出现场达到市环保要求。
4.2应保证场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全操作环境。
4.3负责提供现场需用水、电及照明环境。
4.4应按国家、市及有关规定要求,对浇筑后的砼进行合理振捣、抹面和养护,现场严禁往砼内加水。
4.5保证每车砼到达现场后在60分钟内顺利浇注完毕。由于甲方原因,致使砼没有浇注到工程部位而造成砼产品报废的,应承担乙方损失(砼费和运输费)。
4.6应在使用砼小时前向乙方提供砼浇筑计划,保证乙方有足够的准备时间,并按照所提供计划组织生产。
5.1应严格按照甲方提出的计划提供砼,保证甲方的用砼需求,如果由于砼不能及时到达现场,给甲方造成的损失有乙方承担(人工误工费等费用)。
5.2乙方人员进入现场后,须服从甲方负责人统一调节器配,并积极配合现场施工.
5.3严格按照甲方的技术质量要求提供砼并保证砼量真实(否则甲方退货并处罚)。
5.4按照市工程资料管理规程的规定及时提供相应的技术资料。
7.1乙方未按合同约定全面履行义务,应按我国合同法规定承担违约责任.
7.2如果甲方不能按3.4条款进行付款,除按中国人民银行规定支付滞纳金外,乙方有权停止合同中未完成的砼的供应。
9.1供方送货时,必须手续齐全,严格按我方的技术要求提供相关资历料。
9.2供方必须保质保量及时供货,如因质量或供货不及时造成甲方停工,承担一切损失(直接和间接)而且甲方有权更换厂家。
9.3供方不得以任何理由和情况停止供货,如有以上情况,乙方在此之前所供的数量以50%结算。
9.4在大体积砼施工前,乙方必须拿出大体积砼的技术措施方案,并派人配合甲方进行组织协调。
9.7供方单位车辆行驶路线,如有交通管制,供方办理交通手续.
9.8未尽事宜,双方协商解决.
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
塘坝施工合同篇三
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》及相关法律、行政法规,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间和201室外墙维修事项协商一致,订立本合同。
一、工程项目:山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间渗水修复和201室外墙渗水修复。
二、承包方式:乙方按照甲方要求包工包料对维修项目进行施工。
三、质量标准:施工质量双方同意参照《济南市建设工程管理条例》的规定,卫生间、外墙防渗漏的保修期为5年,保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。
四、施工期限:20xx年4月4日做卫生间渗水修复,4月9日前做完外墙渗水修复。
五、工程造价:甲方按照卫生间400元/个,三个卫生间,合计1200元;外墙防水40元/m2,需做50m2,合计20xx元。以上费用共计叁仟贰佰圆整。
六、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,先付贰仟柒佰元,伍佰元作为质保金,两年后支付。
七、本合同一式两份,甲乙方各执一份,具有相同法律效力。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
塘坝施工合同篇四
经过双方共同协商,甲方将宝塔区二庄科经济适用房项目周边喷锚支护工程委托乙方实施。为了明确双方责任权利,互相配合,达成以下条款以资双方共同遵守。
工程名称:宝塔区二庄科经济适用房周边喷锚支护。
工程地点:宝塔区二庄科后沟。
生态时代土钉锚喷支护及中风化岩层钉锚喷支护包括边坡修整、打花管,注浆、铺钢筋网片、喷射砼等工程范围详见设计说明和施工图的全部要求。
依据甲方提供的确认图纸、设计说明和施工图要求的全部内容。包括:制作、安装、交验、保修等。
工程计划20xx年3月日开工,20xx年月日竣工工期。
天(累计施工天数)。若因甲方原因或不可抗力影响施工,经甲方代表书面签字确认后工期顺延。
本项目实行轻包:即包工不包料,保质量保工期。喷锚支护综合单价140元/平方米,此单价为含税及配合费单价,此单价在施工过程中市场价格如有浮动,不再调整。配合费用乙方自理,如有必要甲方配合协调。工程量按实结算,实测实量。
1、乙方必须严格按照设计图纸、设计选用的标准图集,施工规范和标准进行施工。乙方必须做好自检记录,隐蔽工程记录和各种试验记录。
2、工程验收前乙方必须将施工资料(含竣工图、质量保证资料、各种试验报告)整理齐全,一式两份交甲方审查合格后方可申请验收。
3、甲方严格按照设计图纸及验收规范进行上下工序之间验收及竣工验收,并及时进行隐蔽工程交底和签认。配合乙方做好中间环节的签字验收。
甲方:
1、甲方负责现场管理、协调,进行现场交底。
2、对工程进度、质量进行监督检查、组织隐蔽工程和竣工验收。
3、按合同约定支付工程款。
4、提供施工蓝图二份(图纸由乙方自理)。
乙方:
1、必须遵守甲方的现场管理和有关规章制度,随时接受甲方监督检查,确保工程质量,保证工程按期完成。
2、材料进场及施工中及时向甲方提请验收检查。上道工序未经甲方签字验收不得进入下道工序施工,否则无条件返工处理;若乙方强行施工,甲方有权终止合同,拒付工程款。在乙方提出申请2个工作日小时内进行验收,如不能在约定期限内现场验收,无条件承认乙方的施工成果。
3、竣工验收前的成品、半成品保护由乙方负责,竣工验收后的成品保护由甲方负责。
4、承担保修责任和义务。
5、甲方进行现场交底,由乙方实施保护施工现场设施,若有损坏,恢复原状或照价赔偿。
6.在施工过程中,严格按照国家有关安全政策法规和工程技术规范组织施工,要采取安全文明施工措施,保证安全文明施工。工程施工过程中及甲方今后的施工过程中,如因乙方工程质量或管理不善发生不安全事故,乙方承担全部责任和经济损失,以及延误工期给甲方及第三方造成的损失。
7施工中相关人员必须持证上岗,项目负责人和技术员必须坚守岗位,否则按违约论处,每次扣除工程款100元。
8、为使工程有序进行,便于联系协调,甲方委派同志,乙方委派同志为双方各自代表,负责现场有关事宜的处理。
1、喷锚支护施工完成后,甲方支付结算价的60%,余款待竣工验收合格后结清余款。
2、现场施工用水、电甲方负责协调,指定接口,乙方承担费用。
1、甲方没按时结算、付款,每迟付1天,按欠付工程款的万分之五违约金付给乙方。
2、乙方未按甲方指定的日期进场开工,承担由此给甲方造成的损失。超过5天者,甲方有权终止合同,另行委托。乙方未按约定的期限竣工,每推迟一天,每天乙方向甲方支付5000元违约金。工期延误壹拾天以上时,甲方有权终止合同,乙方在甲方发出的通知5日内撤离施工现场,由此造成的一切责任及损失由乙方承担。
3、本合同由乙方负责实施,乙方不得转包第三方。若发现转包,甲方有权终止合同,另行委托他人施工,乙方承担全部违约责任。
4、乙方工程质量达不到图纸规范和标准要求的,乙方无条件返工处理,如拒不返工处理,甲方有权拒付工程款。情况严重的甲方有权终止合同。因施工原因造成的一切质量及安全问题,其责任和损失全部由乙方承担。
5、任何一方不履行合同或违约向对方支付承包价格10%违约金。
1、本合同在执行过程中,如发生争议,双方协商不能解决时,任何一方可申请工程所在地人民法院诉讼解决。
2、未定事宜双方根据具体情况协商签订补充协议。
甲方:乙方。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日。
塘坝施工合同篇五
甲方代表:
乙方代表:
为了工程顺利进展,保质保量如期完工,本工程中涂料部分由甲方承包给乙方施工,为了明确施工中双方职责,经双方协商签定以下协议:
工程名称:。
工程内容:本工程的内外墙墙面涂料及屋面防水。
质量要求:按图纸、现行有关规范规定、工艺要求进行施工、达到合格。
工艺及材料要求:外墙面采用外墙环保腻子、阴阳角顺直,水泥漆采用合格的外墙水泥漆一底两面涂刷均匀。
1.外墙墙面水泥漆(按实际展开面积计):每平方米为元。
2.内墙面乳胶漆(按实际展开面积计):每平方米为。
3.内墙面补灰两遍,天棚模板底(按实际展开面积计):每平方米为元。
4.内墙天棚模板底补灰两遍,(按实际展开面积计):每平方米为元。
5.屋面防水sbs卷材,每平方米为元,981复合物水泥基每平方米为元。
工人进场时付两万元作备料款,刮腻子后给付本项目总价的30%,(含贰万元备料款)底,漆涂饰后给付本项目总价的65%,余款5%待工程竣工验收合格后一个月内付清。
1.工人进驻住宿、炊事房等生活设需,炊事员、煤、柴、临时照明均由乙方自理。
2.施工中所用的一切工具均有乙方自供。
3.乙方进入工地施工的人员,组长应对其进行入场教育,与甲方签定《安全生产责任状》,必须遵守工地各项有关制度,在施工中发生安全或质量事故,由乙方责任引起的他人安全,应由乙方负责赔偿。
本合同一式两份,加以双方各执一份,未尽事项,双方另行协商解决,本协议至工程款付清后,自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
塘坝施工合同篇六
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)。
2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期。
开工日期:
并网日期:
竣工日期:
四、合同价格和付款方式。
本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%,本合同的质保期为年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查。
1、工程质量。
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查:
六、解决争议的办法起诉讼。
(1)调解要求停止施工,且为双方接受。
(2)法院要求停止施工。
七、违约。
1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。
(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且23发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
塘坝施工合同篇七
发包方(以下称甲方):地址:法定代表人:联系方式:
承包方(以下称乙方):地址:法定代表人:联系方式:
1、工程名称:。
2、工程地址:。3、建筑面积:。
4、结构类型:。第二条工程内容及承包范围。
1、乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包,承包范围为:基础、主体、装饰装修工程。
2、包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。3、甲方指定分包工程内容。
1、工程质量:对于该工程的基础、主体验收及竣工验收均应通过质监部门验收合格。
1、合同价款:暂定为万元。结算时以实际完成的工程量为准。
2、工程结算:工程竣工后日内甲方给乙方支付工程结算总价款的%,工程结算总价款的%作为保修金。
3、质量保修金的支付:工程保修期届满后,经甲方对工程质量检查无异议,甲方与乙方办理保修款结算,将剩余保修款一次性支付乙方。
1、若甲方对某项主要材料进行调整,仅对材料差价进行调整。
2、材料采购:乙方必须根据甲方要求进行采购,并且在采购前天将样品及价格送甲方代表认可后方可采购。
第七条竣工验收。
1、承包方提供竣工图约定:。2、中间交工工程的范围和竣工时间:。
1、工程质量保修范围和内容:乙方在质量保修期内,按照相关法律规定以及合同约定的范围承担工程质量的保修责任。
2、质量保修期限规定为:年。
3、保修期内的维修:一般性维修乙方应在接到通知后小时内到达;紧急事故乙方应在接到通知后小时内到达现场抢修。乙方未及时维修并且没有修复完好的,甲方自行找人修复,修复的费用从乙方保修金之内扣除。
第九条双方的权利和义务。
1、甲方权利主要有:(1)对工程进度质量进行检查。(2)等工程竣工后对工程进行验收。(3)因乙方原因使得工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理。
2、甲方义务主要有:(1)协助乙方使建设工程合同得以顺利履行。甲方应当按照合同的约定提供资金、场地以及相关材料。(2)支付价款以及建筑工程施工过程中的其他义务。3、乙方的权利主要有:(1)按照施工合同和设计文件严格施工。(2)接受甲方的必要监督。(3)按期完成和交付合格工程。(4)保修责任和损害赔偿责任。
4、乙方的权利主要有(1)甲方未按照约定的时间和要求提供材料、资金的,乙方可以顺延工程日期。(2)甲方未按照约定支付价款的,乙方可以催告甲方在合理期限内支付价款。逾期不支付的,乙方可以与甲方协议将该工程折价,建设工程的价款以该工程折价的价款优先受偿。
第十条协议解除。
1、如果经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
2、当乙方擅自将其承包的工程转包给第三方时,甲方有权解除本合同。3、因不可抗力致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除本合同。
1、如合同一方不履行或违反本合同的任何条款,违约方须赔偿守约方的经济损失。除合同另有规定外,守约方亦有权要求解除本合同及向违约方索取赔偿守约方因此遭受的经济损失。
2、甲方须按本合同约定按时足额支付建筑工程费用,每逾期1天按逾期金额的千分之向乙方支付滞纳金。
第十二条争议解决条款。
甲、乙双方因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,提交仲裁委员会仲裁。
第十三条其他约定事项。
1、本协议经甲、乙双方签章后生效。
2、本协议生效后,如有未尽事宜,双方协商一致可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
3、本协议适用中华人民共和国法律。
4、本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(买方)签章:乙方(卖方)签章:
日期:日期:
塘坝施工合同篇八
甲方:代表:
乙方:代表:
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的'原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
1.工程名称:_________。
2.工程地点:_________。
开工日期:_________
工程造价:_________。
付款方式:_________。
价款调整:_________。
1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
1.本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3.在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
4.保修金支付方法。
4.1质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。
1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。
2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
1.甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2.工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。
3.工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
4.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。
5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。
1.本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
委托代理人:_________委托代理人:_________。
合同经办人:_________合同经办人:_________。
电话:_________电话:_________。
传真:_________传真:_________。
开户银行:_________开户银行:_________。
帐号:_________帐号:_________。
通讯地址:_________通讯地址:_________。
邮政编码:_________邮政编码:_________。
协议签订地:_________协议签订地:_________。
塘坝施工合同篇九
甲方(以下简称甲方):
乙方(以下简称乙方):
甲方承建的'小别墅工程中的工程委托给乙方施工,有关事项双方协商特订立如下协议,双方共同遵照执行。
一、承包方式:
二、工作范围:根据上饶辉腾建筑设计有限公司设计的小别墅施工图中的。
三、承包单价:。
四、付款方式:基础工程按实际工程量结算人工费预付85%工程款,地梁以上到工程结顶按总面积85%预付工程款,余下的每米15%工程款到工程验收合格交付使用后结清。
五、安全责任:乙方应严格执行建筑安装人员操作规范及有关安全生产的法律法规确保安全生产。所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽。如发现有未佩带的,每人每次罚款100元。如乙方因违反安全操作规定、人为造成安全事故的由乙方负责承担。
六、本合同协议一式两份,由甲乙双方各执一份,自签订之日起开始生效,工程竣工验收合格工程款结清后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
塘坝施工合同篇十
甲方:
乙方:
甲方将位于xxxxxxxxxxxx居住房屋交由乙方施工,为确保工程质量、圆满完成施工任务,明确双方责任,经甲、乙双方共同协商,特定制本合同,双方必须共同遵守。
1、工程结构:地面3层,均为砖混结构。
2、建筑面积(施工计算方式):一层97.88平方米(不含楼梯),楼梯9.62×2=19.24平方米;二层93平方米(不含楼梯,阳台按半面积计入),楼梯7.86×2=15.72平方米;三层76.4平方米(阳台按半面积计入)。合计302.24平方米,最终按建筑实际面积为准。
3、隔热层、屋顶盖瓦不再计工价;
4、工程承包内容:土建工程、雨水排水及房屋装修;
5、基础由甲方负责,乙方负责回填。
6、甲方负责门窗(包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆)的安装。
7、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算。
8、在施工过程中,乙方必须听从甲方提出的意见建议,在使用材料时保证工程质量的前提下,乙方必须坚持节省,不浪费的原则,不能随意带走甲方提供的任何建材,否则按双倍价奉还。
1、甲方规定动工时间为年月日至年月乙方不得提前和推后。
2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方施工费。
1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成,并达到符合国家施工规范。
2、房屋结构按照设计图纸布局,尺寸可根据现场科学,合理放线,具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理,甲方请设计人员参与监督施工质量,每道施工需经甲方设计人员/甲方验收合格后乙方方能进行下一环节施工。
3、钢筋工程:要求采用电渣压力焊(坡屋顶钢筋搭接)。
4、地面工程:一层铺贴地砖。
5、外观工程:整幢楼内外水泥清光到顶。
6、门窗工程:乙方负责埋设安装所有门窗用到的预埋件。
7、楼梯工程:楼梯上贴瓷砖。
8、水电工程:阳台、屋顶排水设施安装。
9、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
1、合同签定后,甲方购买材料,乙方积极组织施工人员进行施工,基础工程完工后,甲方付给乙方工程款元;第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后方付乙方壹万元;第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方贰万元;其余款项待工程按图纸施工完成,通过验收后一次付清。工程装饰完工并交付甲方使用后,双方结算,由甲方一次性付清工程余款(质量保证金20xx元除外)。
乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起,乙方保修为一年,无质量问题,到期一次性付清质量保证金,保修期内如有房屋漏水,沙灰墙体裂缝,瓷砖脱落等施工问题,乙方接到甲方房屋质量问题,乙方应迅速及时地进行处理,直到甲方满意,否则甲方请人处理,工时及材料从保证金中扣除。如存在严重工程质量问题,乙方应承担全部责任。
2、甲、乙双方必须共同遵守,以上约定的付款方式,不到付款时间,乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。
1、在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生病、伤、亡等一切安全事故,责任由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。
2、在合同期内,乙方不得故意长期停工或多加工钱,如果违反本条款,乙方必须赔尝违约金2万元,已做工程不再支付工钱,本合同终止。
3、施工期内,工程质量由甲方监督施工质量。
1、本合同自甲、乙双方签字并加盖手印后生效(合同涂改无效)双方履行完成合同条款内容后终止。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各持壹份,均具同等法律效力,未尽事宜甲乙双方另行商定。
3、合同订立地点:贵州省贵阳市息烽县永靖镇雨洒村一组。(下无正文)。
甲方(签字):乙方(签字):
(手印)(手印)。
合同签订日期:20xx年月日
塘坝施工合同篇十一
发包方:_________________项目部(以下简称甲方)。
承包方:_____,身份证号:______(以下简称乙方)。
甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《民法典》、《爆破安全管理规程》、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于__________________的责任管理达成以下协议:
一、工程概况:
工程名称:______爆破工程。
工程地点:______________。
承包工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣(含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用),不含孔底清渣。
二、工程单价和工程量:
1.工程单价:爆破单价按_________元/m(不含税费),钎探单价按_________元/元,甲方代扣_________%的保险费用。
2.工程量确认:以实际收方计算,若乙方装药量过大导致孔桩直径过大,孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。
三、进度款支付:
1.工程进度款的支付:按照当月实际完成工程量的_________%支付进度款。
2.工程计量及结算:工程计量以双方实测数据为准,即工程计价款=工程量*单价;工程完工验收合格后15天内,完成工程结算及支付手续。
四、工期要求:
本合同工期:本项工程工期为31天:开工时间为____年____月____日;竣工时间为____年____月____日,若乙方原因拖延工期的,甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。
五、双方责权利:
甲方责权利:
1.给乙方提供施工基础图1份。
2.及时办理技术交底。
3.为甲方工程师,行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任,处理现场问题,协调关系,负责质量、安全、进度、文明施工管理。
4.甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。
5.每次爆破作业前,甲方负责清理施工便道及场地,为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。
乙方责权利:
1.乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。
3.乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定,严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工。
4.严谨违章作业、违章指挥、冒险施工,乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥,对违章指挥,乙方有权拒绝施工,因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。
5.乙方爆破作业人员必须持证上岗,并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业。
6.按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》及相规定,必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目,由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担,各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。
7.乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破,如有违反,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
8.若乙方在爆破过程中,由于装药量过多(少)爆破导致孔桩垮塌(欠爆),由乙方全权负责。
六、安全责任:
1.甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定,做好安全防护工作。
2.乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数,科学管理。精心施工,确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。
3.若爆破中发生安全伤亡事故,医药费由乙方垫付,待甲方报保险公司后,所报销的费用归乙方所有,其它费用由乙方承担,甲方不再支付任何费用。
七、违约责任。
除不可抗力的原因,任何一方不履行合同,均要承担违约责任。
1.甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
2.如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的,由乙方承担并赔偿甲方损失。
八、工程计量结算支付完成后,本合同自行失效。
九、本合同一式_________份,甲方执_________份、乙方执_________份。
授权代理人(签字):____身份证号:______________。
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
塘坝施工合同篇十二
乙方:_________________________。
甲乙双方就甲方在_________楼,委托乙方贷资施工、贷资事宜,双方经协商一致,达成贷资施工合同,合同如下:
第一条甲方兴建的综合楼,位于____________________,建筑面积_________,建筑物_________层,总投资约_________元。
第二条乙方同意贷资施工,贷资额为人民币_________元,贷资期从开工之日起计时间为一年,贷资计算按年息________计。
第三条计算时间从开工之日起,按乙方施工进度报表计算,累计核实。
第四条乙方贷资由乙方管理投入,按工程进度核实贷资额度达_________元时,甲方应及时支付工程款。
第五条偿还贷资额本金及利息,一年期必须偿还清,如过期有困难,按年息_________计算,但不能过期二个月,如过期二个月,甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方,每方米_________元,乙方有权自行处理。
第六条乙方已承建工程甲方_________________花园工程和拟建综合楼工程,该两项工程不论那个工程发生经济纠纷,均属独立的责权关系,即两个工程之间的法律责任互不相关。
第七条陈述和保证。
7.1甲方的陈述和保证。
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
7.2乙方的陈述和保证。
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第八条违约责任。
8.1除不可抗力的原因外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定工程总金额_________%的违约金。
8.2任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。
第九条保密。
一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条补充与变更。
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。
第十一条合同附件。
11.1本合同附件包括但不限于:
(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;
(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件。
第十二条不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十三条争议的解决。
本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十五条后继立法。
除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。
第十六条通知。
16.1本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
16.2一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十七条合同的解释。
本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。
第十八条生效条件。
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。
塘坝施工合同篇十三
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的.权利、义务和经济责任,经双方协商签定合同如下:
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包方式:
二、工程承包内容及造价(待定)。
1、图纸设计范围(工程设计、制造、运输、安装)。
2、合同价款:
三、付款及结算方式(待定)。
1、实际工程量以项目部出具的签证单为准。
2、工程完工后七日内付清全部款项。
四、工程期限。
工程开竣工日期:年月日至年月日
五、工程质量。
乙方必须严格按照甲方技术要求的施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。
六、双方责任:
甲方责任:
2、支付来自政府的关于建造、使用所必须的申请及各项增容等费用;。
4、对施工工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;。
5、负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等,并有提出整改的权利;。
8、工程完工后,甲方在收到乙方书面报告或通知后3日内组织验收,并及时出具验收报告。
乙方责任:
7、施工过程中因乙方原因造成的施工、停工、返工,材料、器材等损失均由乙方负责;。
8、施工过程中产生的水电费均由乙方承担,在工程款中扣除;。
10、按合同约定的工期完成施工任务,否则每延期一天承担1000元违约金。
12、如甲方验收中发现不合格之处,乙方应严格按照甲方的技术要求和规定时间进行整改,并承担由此产生的所有费用。如不能在甲方规定期限内完成整改,每延期一天承担1000元违约金,如因此延误甲方整体工程进度,产生的所有经济损失均由乙方承担。
13、乙方未能在接到通知后30日内按甲方要求完成整改,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。
14、工程竣工后,乙方按合同约定对工程实施保修,保修期自通过竣工验收合格之日算起。保修期内,乙方未能在甲方规定的期限内履行保修义务,每逾期一日,乙方承担1000元违约金并赔偿甲方其他经济损失;若乙方超过30天仍未履行保修义务,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。
七、其它事宜约定。
1、工程竣工后如出现质量问题(因甲方人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方应无偿维修。
3、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。
4、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的实际工程量计算为准。
本合同未尽事宜,由双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意,以书面形式变更。
九、争议解决的方式:
在合同履行中发生争议的,双方协商解决,如协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、附则。
1、双方任何一方未取得另一方书面同意前,不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
2、本合同所包括的附件、补充协议,是本合同不可分割的一部分,均具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,双方各执贰份;自双方签字并盖章后生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
委托方:_______________________________________________(以下简称甲方)。
承揽方:_______________________________________________(以下简称乙方)。
经友好协商,本着相互尊重原则,甲方委托乙方进行建筑施工,为明确双方责任,确保完成任务,共同信守合约,经双方协商一致,特签定如下协议,以供双方共同遵守执行。
一、主要要求:
(一)工程项目名称:_____________。
(三)施工地点:__________________________。
(五)预算总造价:_______________。
二、施工时间:
本合同内容从____年____月____日起执行,到楼层盖顶施工完成后结束。
三、付款方式。
四、施工、拆除与设计变更:
2.施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。
3.施工过程中,如因甲方的原因造成的停工,停工期间甲方应承担乙方施工人员的生活费和误工费。
4.施工图纸发生技术变更应及时将变更后的图纸交付乙方,如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用,应由甲方承担。
五、工程交验与保修:
1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收,甲方使用的,则乙方做验收合格通过。
六、工程负责人:
甲方委派为驻现场负责人,并与乙方委派的为现场负责人,共同履行本合同的各项规定。
七、特别说明:
该项目现场如需要用电源应安排在安全距离范围内,并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。
八、其他条款:
1.委托方在审定承办涉及内容时,请仔细审核项目中的每一细节内容,审定后签字或认可说明,经确认后发生差错,由委托方承担所有责任及全部内容。
2.合同签定后,如有单方面违约,全部责任将由违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求,应双方共同协商一致后。另行签约补充合同。
九、争议解决:
本合同执行中,如发生争议,双方应尽力协商解决,如协商不成,任何一方都可向有管辖权的仲裁机构,进行仲裁或向法院提起申诉。
1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。
2.本合同一式肆份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
塘坝施工合同篇十四
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称甲方)。
经甲乙双方多次协商,形成一致性意见,达成如下协议:
一、工程范围:屋面m2左右,单价元/m2(以实际施工面积为准),合同价格为元整。
二、材料要求:
三、工程质量:屋面防水油做底层,边接、底连平退,保持整体平衡,工程质量保修期为5年,保修期间如有质量问题,乙方必须及时到场进行维修处理。
四、工程时间:签订全同之日个工作日,雨天顺延,按甲方要求在规定时间内完工。
五、施工安全:乙方确保施工安全,做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事,在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责,甲方不负任何责任。
六、付款方式:待工程完工,经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同经甲乙双方签字后即可生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/18448323.html】