合同可以明确双方的权责关系，有效防范和化解可能发生的纠纷和争议。在起草合同时，要充分考虑各种可能的风险和不确定因素，并做好相应的应对措施。希望这些合同范文对大家在起草和签署合同时能够起到一定的帮助和指导。
屋面施工合同屋面施工合同篇一
承建方乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。此合同受法律保护，双方代表必须履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。
1、工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水。
2、工程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。
3、承建方式：由乙方包工包料。
4、保修办法：免费保修期为5年，自年月日至。
年月日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费维修，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。
5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。
6、验收方式：甲方负责组织工程质量验收。
7．付款方式：完工付总款60%，三个月无质量问题付20%，剩余20%保证金两年后付清。
8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。
甲方。
乙方。
20xx年4月日：神府经济开发区医院：
屋面施工合同屋面施工合同篇二
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：工程地点：
工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)。
二、工程承包范围。
承包范围：屋面防水工程。
三、合同工期：
开工日期：竣工日期：
四、质量标准。
工程质量标准：合格。
五、结算方式。
根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20______年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20______)89号文件。
六、付款方式。
竣工后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全部付清。
七、工程保修。
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;。
2.防水工程为年;。
3.装修工程为年;。
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;。
5.供热与供冷系统为6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的.工程质量维修费由乙方承担。七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效。
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人(公章)：
____年____月____日。
承包人：
____年____月____日。
屋面施工合同屋面施工合同篇三
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、守信的原则，就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。
一、工程名称及地址：武威六中家属院二号楼、三号楼（部分）屋顶防水、防潮、防漏工程。
二，承包方式：乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下，包工包料。
三、工程计量：屋顶面积约1100平方米，若有出入，以竣工验收实际测量的面积为准。
四、工程价款：
屋顶防水工程，每平方米单价为39元；
五、工程工期：
在甲方通知进场之日起开始计算，工期为______天，如遇风、雨、雪天气或其它不可抗力，乙方未经甲方同意不得施工，工期顺延。
六、工程要求：
1，防水材料、产品名称：
2，乙方必须安全、文明施工，工完料净、场地清。
3，乙方应保证严格遵守建筑法规，严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采用符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方，乙方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。
4，工程施工中，乙方应遵守甲方物业管理规定，避免对物业正常使用的影响，工程施工中安全问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
5，乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时，因积极与业主联系配合，在业主监督配合下拆除、移动，不能损坏业主财产，甲方给予必要的协助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方承担。
6，乙方施工时，必须将屋顶沙石垃圾清理干净，不得损坏原有防水基础。
七，结算方式：
1，乙方料进现场预付工程款______%工程款，为______元。
2，乙方施工完毕，验收合格后付______%工程款，为______元。
3，房屋竣工验收交付使用后______日内付______%，为______元。
4，剩余5%工程款，作为工程保证金，待工程交付使用一年无质量。
问题情况下，支付给乙方。
八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方全称：乙方全称：（签章）负责人：
日期：
屋面施工合同屋面施工合同篇四
施工单位：_______公司（以下简称甲方）。
承包单位：_______有限公司（以下简称乙方）。
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司__防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
根据公司__工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采用聚氨酯'851'防水涂膜（找平层上作基层处理）。
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
厨卫间聚合物防水每平米_______元；屋面'851'聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
1、甲方责任：
（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（4）甲方有权对乙方在施工过程中的`工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任：
（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市'建科院'检验合格后使用。
（2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：（签章）乙方：（签章）。
____年____月____日____年____月____日。
屋面施工合同屋面施工合同篇五
根据《民法典》和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建筑分包工程屋面瓦施工事项协商一致订立本合同。(注：进场时间听甲方通知)。
一、工程名称：________。
二、工程地点：________。
三、技术要求：依据甲方对乙方技术交底进行施工，屋面采用西瓦，甲方应安排质检人员进行质量抽查，达到验收合格，乙方可继续施工，对出现问题，乙方应及时进行整改。施工验收合格为：《建设工程质量检验规定》及《建筑装饰工程验收规范》。
四、承包方式合同价格：本工程由甲方提供材料及屋面瓦，乙方专业人员负责铺贴工作。本工程屋面瓦人工费按实际铺贴面积计算，计________元平方米。
五、承包范围：1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、主电箱。其它的小型机具由乙方负责：(如：切割机、切割片、插板线、电灯、电线、灰桶、铁铲、施工所用的胶线、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。2、如乙方在途中找借口退场，工程款按已完成工程量的50%计算。3、在乙方施工过程中要保质，保量、保安全，要服从甲方管理人员的`安排。4、材料搬运由乙方负责。
六、付款方式：乙方施工完成一栋屋面瓦后，铺第二栋时，待甲方、施工员，验收第一栋瓦面合格后，付第一栋瓦面的总面积造价80%，待公司全部工程完工后，全部工程验收合格后____日之内，将剩余的工程款全部付清给乙方。
七、工期要求：每栋铺贴时间天。如果完不成超期按每天1000元罚款处理。
八、双方遵守责任：(一)甲方责任：1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、手推车。2、按合同约定支付分包工程款。3、甲方给乙方提供住宿及水电。
(二)乙方责任：1、乙方提供工人的安全用具，如安全带、安全帽等。乙方施工需按甲方的技术交底进行施工。乙方施工的工艺必须达到甲方的验收标准，确保验收达到合格工程。2、乙方在施工工期必须按甲方的施工进度进行。如因乙方自身原因耽误工期，产生的后果由乙方负责。3、乙方现场工作人员禁止穿拖鞋、喝酒进入工作现场，若喝酒后上班，被公司项目部发现，发款从工程款里直接开单扣除。4、乙方必须安全生产，服从项目部的指挥及安排去施工，乙方在施工工程中，出现返工事件由乙方自付。
九、违约责任：甲、乙双方必须覆约双方的责任，并按合同约定的相关条款进行施工。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字或盖章生效。
十一、如乙方质量不达标，人力跟不上，管理跟不上，甲方有权单方解除合同，结算方式按合同四第2条执行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：________。
_________年____月____日________年____月____日。
屋面施工合同屋面施工合同篇六
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的`原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
1、工程名称：_______。
2、工程地点：_______。
3、工程材料：根据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程采取用厚施工。
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。
按每平方米_______元计算。
1、甲方责任。
(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(3)为乙方施工，提供方便、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任；
(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。
(2)配合公司整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修_______年。
2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为_______年，保修期满一次性付清。
本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：_______。
屋面施工合同屋面施工合同篇七
甲方：
乙方：
1、楼顶屋面维修;
2、旧油毡、细石砼去掉;
3、珍珠岩翻晒;
4、按正式工程建筑标准顶层上上防水层一次，下防水层一次;
5、重新修复完整后，重新上新油毡;
6、保质保量完工，保证六年以上不漏水，如发现质量出现问题，乙方应赔偿相应损失;
7、工程造价每平方150元;
9、双方共同执行以上条款，本合同一式两份，双方各执一份，如任何一方违反本合同，后果自负。本合同双方遵守自愿平等、公平和诚信的原则，双方就本合同协商达成一致，特订立本合同。
10、施工首先以安全为主，如果发生伤亡事故，责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
甲方：(签字)
乙方：(签名)
年月日
屋面施工合同屋面施工合同篇八
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：工程地点：
工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)。
二、工程承包范围。
承包范围：屋面防水工程。
三、合同工期：
开工日期：竣工日期：
四、质量标准。
工程质量标准：合格。
五、结算方式。
根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20xx)89号文件。
六、付款方式。
竣工后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全部付清。
七、工程保修。
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;。
2.防水工程为年;。
3.装修工程为年;。
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;。
5.供热与供冷系统为6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效。
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人(公章)：
法定代表人(签字)：
屋面施工合同屋面施工合同篇九
甲方：
乙方：
为保障由甲乙双方在本次屋面防水及卫生间防水施工中的权利和义务以及各自应承担的经济责任，依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、经甲乙双方友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订此合同。
一、工程名称：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、合同签署地：长春市。
二、工程内容、要注以及施工时间。
1、乙方承做保利百合香湾一标段c区1#、6#、7#楼屋面及卫生间防水工程。
2、施工时间：20xx年6月6日至年月日。
3、施工要求：按施工规范操作。
三、承包方式、合同价格、付款方式。
1、承包方式：清包。
2、合同价格：(含高分子丙纶胶）。
3、付款方式：屋面防水完付工程总造价45%，卫生间防水完付工程总造价50%，工程交工后7天内付剩余剩5%。
四、质量标准及保修。
1、本次防水施工执行以下标准：《屋面工程技术规范》gb-20xx、《屋面工程质量验收规范》gb-20xx:。
2、工程施工应满足《屋面工程质量验收规范》gb-20xx的规定。
3、本次屋面防水工程在无人为损坏的前提下，乙方免费保修5年（日期由验收合格单签出之日算起）。5年保修期间，在符合保修条件的情况下，乙方应在接到甲方发出的报修通知后，48小时内派人免费维修。
4、保修期内乙方应定期或不定期地进行质量回访，发现问题应及时修补，以保证业主的居住安全。
五、甲方责任。
1、协调施工用水、电源；
2、派人监督本次防水工程，及时处理施工过程中出现的与甲方合同义务有关的问题。
六、乙方责任。
1、乙方应当按照施工方案及标准要求，按时保证质量地完成施工工程；
2、服从甲方人员的监督、指导，遵守施工现场的.各种规章、制度；
4、施工过程中，甲方提供一切安全措施，如安全绳、安全带、安全防护网等防护措施；做到文明施工。
七、争议解决方式。
合同履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成，乙方可到工程所在地的劳动监察部门以诉讼方式解决。
八、本合同一式两份，甲方一份、乙方一份、双方签字盖章后生效。
九、合同有效期：本合同自甲乙双方签字盖章后生效，至20xx年保修到期时止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
联系人：联系人：
日期：年月日
屋面施工合同屋面施工合同篇十
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，为确保工程质量和安全双方协商，特签订如下合同：
一、工程概况。
1、工程地点：xxxxxx。
2、工程面积：约平方米。
4、工程承包：包工、包料。
5、工程日期：开工日期：年月日
竣工日期：年月日
二、工程造价：
1、单价：每平方米32元（大写：叁拾贰元）。
2、总价：约人民币元）双方以实际施工面积进行结算。
三、工程质量要求：
1、乙方应严把施工质量关，严格按甲方要求、确保不漏水、不渗水。
2、工艺要求：按甲方施工要求（见合同附件）。
四、甲乙双方责任。
1、甲方责任：负责按合同规定支付乙方的工程款；负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系；甲方应免费向乙方提供施工用水、用电及堆放材料仓库，应按时交付施工场地，并主动协助乙方搞好安全保卫工作；工程竣工后，及时组织验收。
2、乙方负责：严格按照合同规定的承包范围及变更签证施工：乙方对施工过程中的工程安全和人身安全全面负责；乙方积极主动接受甲方和监理公司的监督。
五、安全要求：
乙方必须做好施工措施，特别是临边施工的安全防护，注意防水、防滑、往下抛掷物品，积极配合土建工程施工。凡因乙方施工造成的自身及他人的人身伤害事故，均由乙方负担。
六、工程结算。
1、工程总面积约为平方米（按实际面积计算）。
2、单价：每平方米元（包括材料费和人工费和其施工费用）。
3、付款方式：合同签订生效后乙方在所有材料全部到场后，叁天内甲方支付给乙方工程款人民币写：），完成栋后向乙方支付人民币元（大写：）昨为进度款，工程全部完工验收后一个星期内向乙方支付实际施工量总造价的xx%，余款xx%等总包工程验收竣工后付清，x%作为质保金在壹年后无质量问题付清（不计利息）。
七、质量保修期为壹年，壹年内有渗漏，乙方免费及无条件维修。
八、违约责任：违约方应赔偿守约方因违约造成的经济损失。
九、本协议自双方签字后生效，至工程质量保修完后失效，本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：xxxx乙方：
甲方代表（签章）：章）：
年月日（签年月日乙方代表。
屋面施工合同屋面施工合同篇十一
甲方：__________________（发包方）。
乙方：__________________（承包方）。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，甲乙双方遵循平等自愿、诚实守信的原则，经双方协商一致签订如下合同。
第一条工程概况。
1、工程名称：__________________。
2、工程地点：__________________。
3、工程量：总量约为__________________m2，以实际合格率为准。乙方具体施工工程量（含a、b户型比例）项目部根据乙方队伍施工质量、安全、文明施工等施工实力进行合理分配，乙方须无条件服从。
第二条工程质量、保修及验收。
1、乙方需按合同相关要求精心施工，确保工程质量，本工程防水等级为__________级，使用年限为________________年，即乙方需确保此防水工程使用________________年。
2、本工程保修期为_____________年，保修期从竣工备案之日起计算，保修期内乙方在接到通知起3日内无条件免费到施工现场维修。若乙方人员未及时到场维修，由我方委派人员进行维修的，按维修发生实际工程量叁倍费用在保修金里相应扣除。如非乙方原因引起的渗漏等相关质量问题，乙方在维修后只收取人工、材料、机械等直接成本费，在保修金内相应计算。
3、乙方须严格按施工规范规定及图纸设计要求进行施工，附加层、易渗漏部位、管根、错缝搭接等均需按相关要求施工。否则，甲方将视情节轻重对乙方处以_________________________________元/次不等的罚款，造成的返工等相关费用均由乙方自行承担。
4、防水工程施工完成后，乙方应通知甲方监督验收，乙方自行作蓄水试验及各项检验检测合格后，方可视为该防水工程验收合格，具体流程以双方指定人员办理移交书签字手续为依据。
5、防水工程施工过程中所选材料及品牌等需与乙方所提供样品（业主指挥部处封存）一致，均为国标产品，同时提供合格证、检验报告，并按规范规定进行取样复试。复试由甲方及监理负责送检，乙方协助配合取样，复检合格出具相关合格报告后方可允许在现场使用（材料复试费用由乙方承担）。
6、施工工艺：
（1）卷材施工前需将基层清理干净后滚刷、满铺冷子底油两道。卷材附加层以宽材料按规范要求部位施工。卷材大面积滚铺时一人控制喷枪一人排气压实同时操作，要错缝铺贴，搭接保证，确保卷材与基层不空鼓无气泡。搭接缝及收头处应整条烘烤直至熔融，再用刮刀刮平边端封严密实不渗水不翘边并做好成品保护。
（2）涂膜防水施工前甲乙料配比要准确。先进行节点、根部、拐角部位加强处理再先远后近大面积分层涂刮。涂刷两层之间相互垂直，间隔4小时以上但不宜过长。施工后不宜踩踏，需采取措施防护。
第三条工程量结算及工程款支付。
1、工程量乙方按甲方要求进行包工包料计算，计算方法按___________________定额有关规则进行，最终结算的工程量以业主审核量为准。
2、施工过程中进度款支付标准分为两节点，乙方必须完成其中一项的所有内容方可计量，否则不作为支付的条件。
其一：完成单体屋面防水、保温板铺设、伸缩缝施工。
其二、完成单体平台、露台、阳台、室内卫生间地面等防水施工。
第四条甲乙双方义务。
1、甲方义务：
（1）甲方工程部___________________负责对施工现场质量监控和把关（但不免除乙方责任），并协助乙方解决施工现场的各种问题，以便顺利保质保量地完成本工程。
（2）甲方为乙方免费提供现场施工用水、电等。
（3）甲方为乙方免费提供合适的材料堆放仓库，但需由乙方自行管理。若有丢失，甲方不承担相应责任。
（4）甲方提供的施工基面必须符合施工要求，如平整、干燥及堆积物。
第五条违约责任。
1、工程质量不符合合同规定，乙方负责无偿修理或返工，若乙方未及时返修，甲方可另行指派专人维修，费用从质保金中三倍扣除。
2、出现下列情况之一的，甲方有权解除本合同，且乙方只能结算已施工工程量50%至60%的工程款，同时需赔偿甲方全部损失（包括差价、工期等损失）：
（1）因乙方管理不善，造成工期拖延使施工无法正常进行的。
（2）发生安全质量或环境污染事故，严重损害甲方经济利益或社会声誉的。
（3）不服从甲方管理或有其他严重损害甲方合法权益的行为。
（4）乙方没按甲方规定和协商好的要求擅自在施工现场使用不合格材料等情形的。
第六条附则。
2、合同一旦签订，就具有一定的法律约束力。如合同发生纠纷时，当事人双方及时协商解决，协商不成时，任何一方可向施工所在地的管理机构申请调解或仲裁，也可向施工所在地的人民法院起诉。
3、乙方一旦进入施工，及视为接收完好基层，防水验收前由乙方负责。
第七条合同有效期及份数。
1、本合同经双方签字后生效至工程保修期满工程款付清自动解除，合同履行期内当事人不得随意变更或解除合同，未尽事宜双方共同协商解决。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：_____________。
乙方：_____________。
负责人：_____________。
负责人：_____________。
账号：_____________。
账号：_____________。
身份证：_____________。
身份证：_____________。
电话：_____________。
电话：_____________。
___________年___________月_________日。
___________年___________月_________日。
屋面施工合同屋面施工合同篇十二
经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属________广场大厦、________公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：
1、工程具体范围：________广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺sbs防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见附件清单，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为_________元。
3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题（人为或不可抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的.所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。
4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即_________元，其余20%即_________元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。
6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。
8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方：________商贸有限公司乙方：_________。
授权人签字：_________授权人签字：_________。
____年____月____日。
屋面施工合同屋面施工合同篇十三
甲方：
乙方：
甲方将修复酒店贵宾楼屋顶的所有防水工程。经双方协商，乙方负责承包施工，并签订如下协议：
乙方负责承包劳务和材料。
屋面维修工程应在劳务材料承包的情况下，按完工后实际维修面积每平方米43元的价格结算。
屋顶工程所需的所有维护材料均采用金指防水材料。严格按照施工规范进行施工，所有接缝长边压8cm，短边压10cm。
乙方需要加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施。如果乙方的措施无效，发生人身和财产安全事故，其一切责任和后果由乙方承担。
工程竣工后，甲方按双方共同计量确定的价格支付工程总造价的50%，两次暴雨后支付工程接待屋面剩余50%的45%，剩余5%一年后付清。
屋面防水保修期为5年（从屋面竣工之日起计算）。如果乙方施工的防水工程在5年内出现渗漏，乙方应无条件按合同要求的时间负责修复，所有工时和材料费由乙方承担，如出现渗漏，甲方应通知乙方需要修复，公共财产损失由乙方承担全部责任。甲方不承担任何费用。
本协议涉及的所有税费均由乙方支付给相关部门。
从20xx年3月12日到本月20日。
本协议一式三份，甲乙双方各执一份，相关部门各执一份。
甲方（公章）：_______乙方（公章）：________。
屋面施工合同屋面施工合同篇十四
甲方：
乙方：
依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、工程概况。
1)、工程地点：
2)、工程名称：
3)、工程内容：在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，-15°)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、主材选用及工程价款等：
材料经检测中心检测合格后方可进场开工。
2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)。
3、施工厚度要求：采用外mm厚“”防水卷材。
4、全部包工包料，单价为元/平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、工程质量：
1)、工程质量标准：合格工程质量标准。
2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合«弹性体改性沥青防水卷材»(gb18242-)及《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-2002)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式。
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
屋面施工合同屋面施工合同篇十五
建设单位：____省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方)承包单位：(以下简称为乙方)。
为保障甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：
一、工程概况：
1、工程名称：____省法制办屋面防水改造工程。
2、工程地点：督院街。
3、工程内容：
a、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做b防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。
b、墙面：、找平层、新做b防水卷材、保护层压光。
c、具体做法详见施工图。
二、工期和质保期：
1、按甲方要求，遇雨顺延。
2、防水工程质量保修期________年。
三、承包方式：
1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。
2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力，满足房屋综合验收的要求。
四、甲方责任：
1、非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。
五、乙方责任：
1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。
2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
六、合同价：
合同价暂定：18.5万元(大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。
本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-)及其配套文件和________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《____市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。
七、付款方式：
合同签定乙方进场后，按工程总造价的30%工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%，剩余总造价的3%在工程竣工________年以后支付。
八、违约责任：
甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。
九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：甲方代表签字(盖章)：
乙方：乙方代表签字(盖章)：________年____月____日。
屋面施工合同屋面施工合同篇十六
甲方：
乙方：
就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：
1、乙方按甲方预先敲定的维修方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购，材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格按照甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的维修方案）。
2、维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算，甲方配合完善各种必要的手续。
3、在施工前乙方先向甲方预交（）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。
4、在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故，甲方不承担任何责任。
5、在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。
6、维修质量的监督：在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督，维修完工后，由各楼的维修质量监督人员验收签字。
7、房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。
8、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。
9、质保期间：自维修结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，维修没有达到预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，则乙方必须承担再次维修的责任，再次发生的维修费用由乙方全部负责。
10、本协议一式两份，双方各持一份。
11、其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方：
经办人（签名）：
乙方：
经办人（签名）：
屋面施工合同屋面施工合同篇十七
就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：
1、乙方按甲方预先敲定的维修方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购，材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格按照甲方的`质量要求施工。
2、维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算，甲方配合完善各种必要的手续。
3、在施工前乙方先向甲方预交_______万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。
4、在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故，甲方不承担任何责任。
5、在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。
6、维修质量的监督：在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督，维修完工后，由各楼的维修质量监督人员验收签字。
7、房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。
8、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。
9、质保期间：自维修结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，维修没有达到预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，则乙方必须承担再次维修的责任，再次发生的维修费用由乙方全部负责。
10、本协议一式两份，双方各持一份。
11、其他未尽事宜，双方友好协商解决。
经办人（签名）：_______。
经办人（签名）：_______。
_______年_______月_______日。
屋面施工合同屋面施工合同篇十八
甲方以包工、包料、包工期、包质量与包安全的方式将屋顶防漏工程交于乙方负责完成，为了明确双方责任，组合具体情况，经协商一致签订协议，并共同遵守。
屋面为45元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
_______年11月_______日到_______年11月_______日，总工期_______天。
工程总费用为_______元。
质量标准应达达到防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，无渗漏现象。
1、开工前、乙方应做好本单位工人的'安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守油库规章制度，服从甲现场管理人员的指挥和监督管理。
1、本防水工程保修期两年。
2、施工按合同完成后，如不符合标准，继续发生渗漏现象，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/18456398.html】
