合同内容包括合同的主题、双方的权利和义务、违约责任等重要内容。合同的保密性和保护个人隐私应如何考虑?合同的有效性和可执行性应该根据相关法律进行评估和判断。
工地包工包料合同篇一
甲方(授建方):
乙方(承建方):
根据《建筑法》,《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同。
一、承包方式。
1、采用包工包料方式承包,面积价格一次性包死,工程面积必须严格按图纸设计施工,乙方不得随意改变图纸设计,未经甲方同意不得随便增加面积,不得偷工减料,使用劣质材料,因施工过程中发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,乙方在施工中必须接受甲方的监工,并接受合理化建议并采纳。
2、乙方自带建筑所需一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板,搭架用的竹木等,费用由乙方自理。
3、乙方的施工人员住宿问题由甲方解决,饮食等生活费用由乙方自理。
二、承建项目。
1、乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。主楼、楼梯、屋面、平台、三楼平台,游泳池等与主楼相关联的所有钢筋混凝土工程,同时作好防渗处理。
2、主楼外的沙井、排水管道、化粪池等工程。
三、承包价格及付款方式。
承建项目的报价详见(附表1);在工程开工后按合同造价先期预付40%,主体完工后预付30%,粉刷完工后预付20%,总体竣工验收合格后剩余款项10%部分一次性付清。
四、双方责任。
甲方提供施工的水电,乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工。
五、质量要求。
1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。
2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方发现质量问题的,如:
1),所进材料一定确保质量,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、楼板,钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等。
2),主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;主体柱地面不垂直、断裂、露筋:横梁断裂、露筋;天板或地板开裂、塌陷、露筋等等),由乙方承担赔偿一切损失,乙方必须进行免费维修。
4、主体四角端正、墙面、地面平,墙体粉刷平整,杜绝空鼓,符合相关标准。门面贴瓷砖。
六、注意安全。
乙方必须按照安全规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,文明施工,在施工过程中要特别注意安全施工,确保人身和财产安全,杜绝一切事故发生,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故,由乙方负全部责任。乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的乙方应当负全部责任。如果乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故的一切事故,一切由乙方负全部负责,甲方不负担任何责任和费用。
七、工期要求。
主体工程工期为天,从签订合同之日起计算,乙方必须在年月日前完成主体工程,完工时间不能超过天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。如因乙方的原因造成工期延误的,每拖延一天,减少工钱元,因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期延误除外。
八、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工地包工包料合同篇二
甲方:
乙方:
为确保工程按时按质竣工验收,明确双方各自义务,现将油漆工承包给乙方,特订立如下合同:
一、承包方法:
承包方式:双包,即包工包料。
工作量:承包价格:
二、工程进度:按照甲方的要求进度,自年月日至年月日止,乙方必须按合同进度按时完成,乙方如不能完成,甲方有权采取罚款进行制约。
三、工程质量:必须保证施工质量符合设计要求、现场管理人员要求,尽量做到使客户满意。
四、安全:必须保证施工安全,杜绝大小事故的发生,禁止工作期间及中午饮酒,安全帽有乙方自备,但乙方必须购置符合国家安监合格安全帽。乙方和其职工要签订安全协议,分项工程要有安全交底。乙方必须服从现场安全管理,发现隐患及时汇报。所有施工中的一切安全由乙方负责,甲方不承担任何责任。
五、付款方式:
六、此合同一式两份,双方签字有效,各持一份为凭,并作为双方当事人法律依据。
甲方:
乙方:
20xx年xx月xx日。
工地包工包料合同篇三
甲方:
乙方:
现有甲方私房承包给乙方承建,特立合同如下:
一、承包内容:
砖混结构,地梁钢材16四根,高400,起立柱,倒圈梁12钢材,领条8个头,瓦安陆瓦,一层实心墙,二层空斗墙,水电门窗由甲方负责,排面砖由乙方负责。
二、承包方式。
包工包料,按每平方米520元据实结算,面积拉到滴水,楼梯算1.5每平方米,卫生间算两个平方。
三、付款方式。
单间开工付叁万元,两间付肆万元,一楼盖板单间付贰万元,两间付叁万元,二楼盖板单间付贰万元,两间付叁万元,盖瓦、粉刷按进度付款,交房余款一次结清。
四、安全事故由乙方负责。
五、此合同一式二份,甲乙双方各执一份,签字之日生效,未尽事宜双方协商解决。
甲方签字:
乙方签字:
工地包工包料合同篇四
1、工程地址:________________________________________________。
2、居室规格:____室____厅____厨____卫,施工建筑面积____平方米。
3、委托方式:包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)。
4、工程价款(金额大写):________________元整,该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款,装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注:所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用,均由乙方承担。如在施工工程中,乙方提出其他费用支付要求,甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工,甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)。
5、工程开工日期:_______年_______月_______日
6、工程竣工日期:_______年_______月_______日
7、工程总天数:______天。
工地包工包料合同篇五
1、客厅:鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装______个插座和______个开关。
2、主卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装______个插座和______个开关。
3、次卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装______个插座和______个开关。
4、厨房:下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装______个插座和______个开关、防水处理。
5、卫生间:下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器、安装______个插座和______个开关、防水处理。
7、墙面施工的流程:一遍底漆二遍面漆,乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墙面处理要做到横平竖直,阴阳角要调直。
8、订做整体橱柜:由乙方委托专门厂家订做整体橱柜,标准为______元/直米,若超出该费用标准,多出部分则由甲方承担。特别规定:整体橱柜背后必须铺满墙砖,台面材料为石英石,柜面为pu板。
工地包工包料合同篇六
甲方: 电话:
乙方: 身份证号: 电话:
甲方将位于 的牛舍的建设工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建牛舍工程的施工承包事宜达成如下协议:
一、此次建牛舍的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建牛舍所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的,乙方应对此负全部责任。
二、施工要求
1、乙方需严格按照甲方的要求完成施工任务,不得随意更改,如需更改,需征得甲方同意。
2、乙方自本合同签订后开始施工,工期为 天),即自 起至 止。乙方需严格按照工期要求合理安排施工进度,保证按期交工。
3、乙方在施工过程中所需材料必须使用小红砖和多孔砖、国标钢材主筋螺纹12、箍筋圆6、赛马水泥、钢屋架、。
三、付款方式
工程报价:每建筑平方米 元,以实际建筑面积为准。
1、地基挖好后圈梁、柱子立好后甲方支付乙方首批款
2、钢屋架全部完工后经甲方验收合格后付
3、全部工程完工后付
4、剩余款项后如因牛舍未出现质量问题,甲方将剩余款项 全部支付给乙方。若出现质量问题,所需维修资金由剩余款项支付,剩余款项不足以支付维修金的,甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。
四、工程内容:从地基到完成砖砌结构,钢结构、室内外的抹灰、牛舍高度以及前面部分式样到封顶。
五、违约责任:
1、乙方承诺:如建好后的牛舍出现重大质量问题,足以影响甲方安全的,甲方可向乙方索赔,索赔金额不低于全部建房款。
2、本合同一经签署,双方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款结清外,须赔偿另一方违约金2万元。
3、若乙方未在规定的工期内完工,每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金,逾期时间进过一个月以上的,乙方需向甲方支付不低于1.5万元的违约金。
六、本协议履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决,协商不成的,均可向当地人民法院提起诉讼。
七、材料种类及具体施工方案另行手签协议,手签协议是本协议不可分割的部分与本协议具有同等法律效力。
八、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份,甲乙双方各一份。
甲方签字:
乙方签字:
签约时间: 年 月 日
工地包工包料合同篇七
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、〈建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家有关法律、法规,并结合本工程的具体情况,甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,达成以下协议:
一、工程名称:_________________区住宅楼水电安装工程(以下简称本工程)。
二、工程地点:_________________小区。
三、承包方式:包人工、包材料耗用、包小型工具机械设备、包工期、包质量、包验收合格、包场地内临时水电安装及安全文明施工。
四、承包范围:设计图纸内的给排水管道安装、电路安装施工(不包括消防工程)。
(一)给排水工程范围:
1、室内给排水安装工程:给水管道室内外界线以建筑物外墙皮。
3、所有给排水管道的孔洞预留预埋及封堵。
(二)电路工程范围:
2、公共部分(楼梯间)照明工程;
3、所有强弱电线及箱体、孔洞预留预埋;
4、防雷接地工程;
具体施工范围以甲方现场指定为准,乙方须完成以上承包内容直至通过甲方、业主、监理、质检部门验收合格。
1、合同总工期:本工程工期共______年,________年_______月_______日-________年_______月_______日。
3、竣工日期:________年_______月_______日。
4、本工程阶段性工期以甲方确认的《工程整体进度计划》为准,乙方须无条件执行。
6、对以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认工期相应顺延:
a、不可抗力;
b、由于重大设计变更导致工程量增加(越过20%);
d、乙方特别以书面形式提出申请,但仍未能从甲方收到施工所急需的指示、图纸、详图或标高,以致影响施工造成工程停工的。
乙方必须在上述情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告。甲方在15天内,书面给乙方公平竣工期限的延长和经济损失的赔偿。
7、乙方在c条款情况发生5天内,应就延误的内容和因此产生的工期延误向甲方提出局面报告,甲方在15天内提出答复意见。乙方在c条款所述事件发生后5天内没有提出局面报告,即被视为乙方无延期要求。
1、质量标准达支国家有关质量验收优良标准,同时必须达到业主、监理、甲方提出的有关于质量规范规定的优良标准要求并满足甲方现场技术交底质量要求和图纸设计要求。
2、施工规程:乙方应认真按照中华人民共和国施工技术及验收规范、国家有关规程、图集、标准和法规要求、本工程的施工图纸要求以及达到业主、监理、甲方要求。如果施工图纸、甲方指令和国家及当地政府施工技术及验收规范、规程、图集、法规等之间有不一致或差异的地方,乙方应以质量要求较高者为标准施工。乙方工作人员须接受甲方委派人员及监理的检查检验,并为检查检验提供便利条件。若工程验收不合格,乙方应按甲方代表及委派人员要求返工修改,并承担由自身原因导致返修改的费用。
其它索赔的权力。
4、质量问题反映:乙方在施工中如发现有质量问题或隐患须立即通知甲方,不得自行处理,如在施工中发现乙方对质量问题隐瞒不报的,甚至未经甲方允许自行处理的,甲方每发现一次净给予乙方人民币5000元的处罚,并保留其它索赔权利。
3、变更约定:本合同约定如发生下列情况,工程量可进行调整:
a、本工程设计要求中途变更引起的工程量的增减、其他合同以外增加的工作量;但任何变更指示须有设计单位、业主代表及甲方技术负责人签字才能生效,乙方因没有遵守此条款,引起的任何返工,其损失或工期延误都应由乙方负责。
c、乙方应在上述情况发生后7天内,将调整的原因、工程量、金额以书面形式通知甲方,经甲方经济核算部认可后,作为工程总价款调整的依据。
4、余款无息返还给乙方;
5、乙方使用甲方有偿资源费用在当月工程进度款中扣除。
3、对于甲方供应的材料,乙方应设专人办理限额领料手续,做到工完料净场清,乙方在施工过程中不符合合同约定材料消耗指标造成材料浪费的超额使用,由乙方负责并支付费用。
4、乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方安全员验收;
6、乙方提供的各种施工设备及工具一旦进入本工程施工现场,在分包工程的实施过程中应当视为本工程财产。未经甲方书面许可,乙方不得自行运出施工现场,但该施工设备或工具在施工中确实闲置,在征得甲方书面同意后,乙方可以将其运出施工现场。
1、图纸提供日期:施工前提供乙方承包范围内的所有施工图纸;
2、图纸提供套数:甲方向乙方提供施工图壹套,若乙方需超此数费用由乙方自行承担。
2、乙方指定________为驻工地代表,乙方代表行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。
1、乙方负责向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划;负责组织参与隐蔽工程验收;
3、负责组织协调本工程的施工;
4、负责安全生产及文明施工;
5、负责本工程工程款的结算。
1、负责提供甲方现场管理人员名单,如有变动,提前一周通知乙方。
3、提供现场大门、业主、监理、甲方办公室等的照明,工作面的照明乙方负责;
5、定期组织召开生产例会;
8、负责提供乙方本工程施工所需的水源接口、电源接端;
9、甲方免费为乙方提供现场已有的可利用的垂直的垂直运输工具,但乙方必须在甲方协调管理的条件下合理使用。
10、负责提供工程定位、轴线控制点及水准点;
11、负责与业主和政府有关部门的一切联系工作;
13、负责组织分部工程和工程竣工验收工作;
16、负责在合同规定的时间内审核乙方的工程量和工作状态;
18、合同签订后,在合同期内如果乙方失去相应的法律行为能力,甲方有权终止合同;
2、乙方应对甲方提供的施工图纸就乙方施工范围内的施工图纸内容、图纸设计质量、图纸尝试进行审查,提出可能收起设计变更、工程洽商的问题。
3、乙方须按甲方的准时进场施工,并在两日内具备施工条件。根据甲方指定的加工范围和本工程的具体情况,合理科学地编制组织设计,依据合同工期编制总进度计划,编制机械设备、劳动力、材料及中间产品的进场计划。
4、乙方须为满足甲方施工进度、质量、安全、文明管理、材料消耗指标、低值易耗品消耗指标等要求,随时按甲方指令无条件追加现场使用的设备、机具、安全设施及人员投入,以确保达到施工进度、质量、安全、治安、消防、文明施工、材料控制等目标要求;为达到上述要求,乙方采取各种措施的费用已包翎含于合同单价中,不再增加任何费用。乙方应设专职文明施工管理员和专职班组负责文明施工工作。在工程施工过程中,乙方不得随意抽调管理售货员对乙方的管理人员,若不能尽到管理责任,乙方应及时予以更换。
5、乙方保管自有及甲方移交、委托乙方、使用材料、机具、设备等,并保证其完好无缺。
6、负责施工界区内施工水电的连接;配合甲方做监理、业主、设计院等部门联系工作,接受管理部门的管理督导;在施工过程中,乙方必须遵纪守法,必须遵守甲方的各项规章制度,并接受甲方各方面的监督和检查。
7、乙方在施工中必须满足甲方关于ci工作要求,完成甲方关于企业形象宣传要求的有关工作,相应费用由乙方承担。
8、乙方须完善施工图达到顺利施工的目的;执行甲方的施工组织设计,并按要求编制详细的施工方案报甲方审批,只有经甲方后的施工方案方可正式使用,但这种审批并不免除乙方的责任。
9、严格按照本工程设计要求、设计变更通知单和国家现行建筑工程验收规范进行施工。
10、负责所承包工程现场成品的保护工作,并保证不损坏其它施工方的已完项目,如有损坏,乙方自费予以修复。
11、乙方应负责本工程的施工中所产生的垃圾的清洁工作及生活区的环境卫生工作,由此收起的切费用由乙方承担。
12、乙方的施工现场必须达到文明工地的标准:按施工安全规范规定,做好预防事故的各项安全措施,确保施工安全和第三者的安全,如因乙方原因发生的工伤、火灾事故由乙方承担全部责任,并按规定局面报告甲方和主客、管单位备案;乙方必须加强施工组织管理,,保证现场整洁文明,做到文明施工,减少施工噪声对周围居民的干扰,否则,由此收起的一切罚款由乙方承担。
13、乙方应按照is09002质量体系对工程进行质量的管理和皖南,乙方在合同签订后所编制的质量保证体系、质量计划文件,经甲方审批后方可;贯彻实行,以确保完善该质量体系,如在施工过程中出现质量问题,甲方将向乙方索赔所有的经济上及工其上的损失。
14、乙方必须有相当的资金筹措实力,工程进度款若因业主原因末支付给甲方,乙方需要筹措资金保证本分包工程的安期施工,不得借帮停工,不得对甲方进行工期、费用等方面的索赔。
15、本工程的加工所需的机械设备(除甲方可提供的以外)以及工具由乙方自行负责。
16、施工中产生的施工垃圾由乙方集中到甲方现场指定的堆放地点,由甲方负责将施工垃圾运出施工现场。
17、乙方承包范围内的脚手架由乙方负责租赁、搭设(除甲方可提供的以外)。
18、乙方应严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求。
19、乙方应严格按照甲方的总体施工组织设计和方案进行施工,未经甲方代表同意,不得擅自更改施工方案。
20、甲方总体计划下安甲方要求的格式编制月度、周生产计划和材料需用计划,每月22日前上报次月施工进度计划及材料需用计划,每周三前上报本周五至下周四的施工进度计划;经甲方审批后的施工进度计划一旦下达,必须保证全面完成;为保障各项进度计划的顺利实施,乙方应按照甲方进度计划要求提供足够劳动力,如由于乙方劳动力阶段不足造成工期拖延而采取抢工措施,一切费用由乙方负责。
21、每月22日满足甲方要求的当月形象进度统计报表。
22、乙方必须严格遵守甲方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、消防、保卫的各项管理规定,如违反规定,由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。
23、乙方必须按甲方审核通过(或甲方制定)的冬雨季施工的措施必须保证工程质量,冬雨季施工所需的措施费、人工费用(包含人工降效及抢工费等级)由乙方负责,无论发生任何情况均不作调整。
24、乙方代表及施工管理人员应按甲方要求及时参加甲方组织召开的月度、周生产例会。
25、乙方除承担本合同规定的违约责任外,还应承担由于乙方的原因给其它第三方造成的损失的责任。
26、乙方应负责施工作业面工完场清工作,确保现场文明施工。并将施工作业区的清运至甲方指定的现场垃圾堆放点。确保现场文明施工。若乙方不能做到工完场清,则甲方有权令其它分包完成该项目工作,其费用由乙方承担。
27、乙方须负责自身生活区、办公区及自设仓库的保卫、安全。
28、需作使用甲方现场已有的垂直运输机械时,须提前24小时提供给甲方详细使用计划,说明使用的起始时间、材料品种、规格和最在重量,由甲方统一协调安排后方可使用。
29、凡图上注明或从施工考虑,所有须预留的孔、洞、槽等均由乙方负责;由于其它乙方的施工错误需要重新修改洞口,乙方应为其进行进行修改。
30、负责已完工项目在竣工验收合格前的保管工作,在竣工验收合格移交前清理完施工现场。
1、因为乙方工人自身证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担,因此造成的甲方的经济损失由乙方承担。
2、乙方所指派的常任管理干部必须是精通技术并善于管理人。
员,否则甲方有权建议更换,乙方应按此分包合同文件的有关规定向甲方提交班长以上管理人员名单接受甲方审查,审查合格后方可录用,未经甲方批准,施工中不得随意更换。如乙方未经甲方批准调整更换人员,亦视为乙方违约。
3、任何时候,甲方均有权责成乙方开除其任何人员。
甲方代表在确有必要时。可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见,乙方须按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表批准后继续施工。停工责任在甲方,相应顺延工期。停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。
甲方政策变化或不可抗力(以及甲乙双方之外)原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程,已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自身机械设备和人员撤出施工现场,甲方就为乙方撤出提供必要条件。
1、根据谁施工谁负责安全的原则,乙方作为分包必须全面负责施工过程中的安全生产,甲方有负责监督检查的权利。
2、乙方按有关规定及甲方要求严格执行施工现场安全标准管理,严格的保护措施,承担由于安全措施不力所造成的责任和费用。
3、乙方应贯彻文明施工原则,在施工过程中遵守甲方、质监、安全、环保等部门的有关规定。
4、加强现场安全、消防、保卫制度,确保安全方程式加强防盗、防破坏巡逻等安全保卫工作。
5、乙方必须保证合理用工,且不违反下列规定:
a、乙方保证不使用不满16周岁的童工。
b、对16周岁以上,不满18周岁的未成年人不安排四级体力强度的工作。
c、严格执行女工“四级”保护规定。
d、年满55周岁以上以及患有心脏病、高血压等突发性疾病的人员不得进行施工作业。
6、发生重大伤亡或其他安全事故,乙方应关规定立即耻报甲方同时做好现场安全保护工作,所发生的安全事故费用本着公平合理的原则,在壹万元以内的安全事故费用由乙方承担。超过壹万元则由乙方承担壹万元其余由甲方全额承担,乙方应积极配合甲方进行保险索赔事宜,索赔所得款全部归于甲方,乙方不得有异议。
1、本工程保修期:本合同约定质量保修期为壹年。
2、在保修期内,乙方在接到通知后24小时内派人修理,否则甲方可其他单位或人员修理,费用由乙方无条件承担或由甲方直接从保修金中扣除。保修金待保修期满后一次性结清。
本工程乙方不另行分包、转包,若有此发生,一经发现,甲方有权单方面随时终止本合同,乙方必须无条件接受,同时乙方必须承担一切法律责任,并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
甲方所采用的新工艺、新技术乙方必须积极配合实施,乙方须为甲方提供的先进工艺及技术保密。新工艺和新技术在实施前甲方对乙方进行书面交底。
1、为确保本工程的工期和质量,乙方应保证按照甲方的施工组织设计、吝惜进度计划和质量要求精心的组织施工,保证施工人员的技术水平和数量,所有施工人员必须是乙方自有工人,乙方在现场配备施工管理人员,对施工过程把关,服从甲方的监督检查。
2、在改选过程中,若乙方施工进度和施工质量明显不符合工期及质量要求,甲方有权指令乙方限期在3天内,采取赶工措施或质量改进措施。若乙方在限期内仍未取得明显的效果,不能令甲方华表满意,则甲方有权解除合同,同时应赔偿甲方的损失。
3、乙方须服从甲方及甲方转发工程业主及监理单位的指令。未经甲方同意,乙方不得以任何理由与工程业主及监理发生任何工作关系,乙方不得直接致函工程业主方或监理方,也不得直接接受工程业主方或监理方的指认令,如乙方违反规定,则甲方将视为乙方违约,并按乙方违约给予处罚。
4、乙方应有承担一定风险的能力,当甲方资金出现短缺暂不到位时,乙方应给予充分理解,接受甲方工程款延迟支付的要求,并妥善安排工作,保证所属工人不干扰甲方的工作。
1、甲、乙方双方因合同发生争议,以协商为主,协商不能取得一致的,可由有关部门予以调解或仲裁。合同双方都有权向工程所在当地的法院提出诉讼。
2、争议发生后,除出现下列情况,双方都应履行合同,保持连续施工,保护已完工程。
a、合同确已无法履行;
b、调解要求停止施工,且为甲乙双方接受;
c、仲裁机关要求停止施工;
d、法院要求停止施工。
1、因甲方原因不按合同约定履行自己的各项义务,就承担违约责任,工期相应顺延。
2、下列情况之一属于乙方违约:
a、施工质量未达到要求或施工过程中甲方认为施工质量存在问题。
b、未按合同约定完成自己的工作和责任。
c、因乙方原因不能按工期完工,包括达不到甲方阶段性工期目标;施工质量达不到规范要求或乙方单方面毁约,乙方应按合同处罚条款承担责任。
d、乙方未按全合同规定承担责任,而给工程造成隐患时,应承担违约责任。
1、甲方不按约定履行合同造成工程延误,工期相应顺延。
2、乙方不按约定履行合同,造成的工程和损失均由分包方承,并就赔偿给甲方造成的损失。
3、工期:乙方根据甲方下达的总工期目标和阶段性工期目标,经甲方考核验收,如果由于乙方原因未牵动进度目标要求或工程不能按合同工期按期竣工时,乙方每延期壹天,乙方须向甲方支付违约金人民币伍佰元每个日历天直至相应工程竣工验收合格之日止。(此违约金甲方有权直接从工程款中扣除)。
1、本合同经双方签字善意后即生效,待保修期满价款结清后失效。
2、本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。
3、本合同其他未尽事宜可另签订补充合同。(补充合同与本合同具有同等的法律效力)。
甲方(盖章):____________________。
乙方(盖章):____________________。
签订时间:____________________。
工地包工包料合同篇八
甲方将位于________的自用房的建设工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的,乙方应对此负全部责任。
二、施工要求。
1、乙方按照双方协商结果进行房屋结构施工。
2、乙方自本合同签订后开始施工,工期为天),即自________止。乙方需严格按照工期要求合理安排施工进度,保证按期交房。一楼为________平米,二楼为________平米,共两层为________平米。
3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢材为16#、滇西水泥。
三、付款方式。
工程报价:每平方________元,以实际建筑面积为准。
1、施工队进场需支付开工费。
2、第一层盖好后付________万元。
3、第二层盖好后付________万元。
4、剩余款项自验收合格之日起一年后如因房屋未出现质量问题,甲方将剩余款项________全部支付给乙方。若出现质量问题,所需维修资金由剩余款项支付,剩余款项不足以支付维修金的,甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。
四、工程内容:乙方从地基到完成砖砌结构,室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。水电安装到位(电线由甲方提供),及按原有的化粪池改大。
五、违约责任:
1、乙方承诺:如建好后的房屋出现重大质量问题,足以影响甲方生活安全的',甲方可向乙方索赔,索赔金额不低于全部建房款。
2、本合同一式签署,双方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款结清外,须赔偿另一方违约金________万元。
3、若乙方未在规定的工期内完工,每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金,逾期时间进过一个月以上的,乙方需向甲方支付不低于的违约金。
六、本协议履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决,协商不成的,均可向香格里拉县人民法院提起诉讼。
七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份,甲乙双方各一份。
甲方(签字盖章):________。
乙方(签字盖章):________。
________年________月________日。
工地包工包料合同篇九
甲方:。
乙方:。
根据上《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程数量:
4.结构形式:
包工包料、包手头工具等所有机具(包括三级配电箱以下满足质量要求的照明用电线及其它设备)、自备劳保用品、食宿自理、周转材料管理。
1、商定工期为x天(日历天)。
开工日期:xx年x月x日
竣工日期:xx年x月x日
2、本工程应一次进场完成,按照甲方工程各阶段的施工进度计划施工。根据甲方安排,乙方不能影响甲方下道工序施工,如有影响所造成的一切责任由乙方承担,并赔偿给甲方造成的一切损失。如人为因素造成工期拖延,每延期一天,应支付违约金1000元,7天以上(含7天)发包方有权终止合同,责令无条件退场,按已完成工程量的80%结算支付,并有承包方承担所有经济责任。
1、此工程楼号总面积约x平方米。
2、每平方工程包价:主体每平方米x元,装饰每平方米x元。
1、主体工程结算及支付办法。
(1)、工程款支付,垫资主体______层封顶(不包括地下室),付已完工工程量的_______,主体封顶付已完工工程量的______,工程主体结构验收达到合同第六项标准后付至总造价的,剩余三个月内付清。
(2)、结算前由发包方、建设方、监理方、质监站及设计方组织验收,验收合格并签署意见后,由乙方向甲方项目部提出申请,经甲方项目部和项目经理批准后,甲方财务核算后给予支付。
2、装饰工程结算及支付办法。
(1)砌体完成一半后福完成工程量的,全部完成付总款的,主体验收后付至xx。
(2)工程装饰工程量完成一半后付完工程量的,全部完成付总工程款,竣工验收后付至总款的,二次结构、装饰部分竣工验收后三个月内付清。
3、质量保证金条款。
(1)质量保修期为2年,质保期内,乙方随叫随到,及时维修,若乙方不能按时维修,甲方有权安排第三方维修,维修费从乙方的质保金中扣除。
(2)本同订立后,乙方向甲方交纳_____,开工后再交纳。质量保证金在主体竣工验收后退还。
(3)保修金在质检站、建设单位、监理单位、甲方对本工程竣工验收合格并取得竣工验收报告之下月起开始计算2年后无任何遗留问题无息支付。
1、甲方责任。
(1)、向乙方提供一套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。
(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
(3)、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。非生产用的大功率电器甲方酌情收取成本。
(4)、保证按时给乙方拨付工程款。
2、乙方责任。
(1)、组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工。
(2)、上报施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证农忙季节不停工。乙方要对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过45周岁。
(3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
(4)、严格执行特种工种持证上岗,如:塔吊工、电焊工、电工等特殊工种。
(5)、严格规范施工,保证每个分项工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。
(6)施工中注意安全施工,如发生大小事故,均有乙方全部承担。
(7)施工期间因乙方责任造成的停工、返工、器材、机械设备的损失,一切责任由乙方负责。
(8)工程完工后,剩余的材料必须按甲方指定地点堆放整齐。属于甲方的工具、材料等必须在七天内全部还清完毕,施工人员必须在七天内全部撤离施工现场。
1、施工安全施工生产目标承诺:
(1)、杜绝重大安全事故,死亡事故为零。
(2)、轻伤事故控制在五人以内。(每个栋号)。
(3)、杜绝重大设备、火灾事故。
(4)、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。
2、乙方必须执行下列安全管理制度:
(1)、根据工程内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底书面材料,双方各执一份。
(2)、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。
(3)、乙方应向甲方提供有关安全的管理规章制度并执行甲方的安全检查制度。
(4)乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,在施工区域内发生打架、斗殴、盗窃、酗酒闹事、赌博等现象,不管任何原因,发生一次,发包方对责任方罚款500-1000元,由此引起的刑事责任及一切费用由承包方承担。
1、依据国家《建筑法》、《劳动法》规定,根据政府和建设主管部门要求,发包方工程项目部必须为其劳务作业特殊工种的现场务工人员办理意外伤害保险,支付其保险费用,劳务分包方承担此项费用。
2、发生重大伤亡及其他安全事故是,劳务分包人员立即报告发包方工程项目部,有工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门,并保护施工现场事故。上级主管部门对事故现场进行调查,同时按有关法律、法规处理。
3、劳务分包方和工程承包方对事故责任有争议时,按有关规定处理。
4、事故发生时,双方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
1、甲方未能按照合同规定履约,出现以下情形的,其损失由甲方承担,工期顺延。
(1)图纸变更未及时送达乙方。
(2)未按时按材料计划提供材料,造成乙方停工待料。
(3)不按期支付工程式款。
2、乙方未能按照合同规定履约,出现以下情形的,按照以下约定由乙方承担责任。
(1)因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时,甲方可以终止合同,乙方应自甲方通知终止合同之日起3日内退出施工现场,并承担因此给甲方造成的经济损失及上述总承包价的30%作为违约金。
(2)因乙方责任造成质量事故和延误工期,其工料损失及延误工期所造成甲方的一切损失概由乙方承担:a.如出现质量问题需返工时,按市场价在承包总价中扣除拆除部分的材料费用;b.延误工期按每拖后一天罚款1000元。
(3)因乙方对单项工程施工力量不足或质量达不到甲方要求,甲方有权再次发包,其单价按乙方重新发包单价从现乙方合同价款中扣除。
(4)乙方必须每月按时造表发放工资,经参工人员签字认领后的工资表报甲方财务备案。若乙方不能及时给劳务人员发放工资的,甲方有权在乙方工程款中扣除,根据劳务人员施工工程量情况,直接把工资代发到劳务人员手中。
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可提请企业所在上级有关部门仲裁或法院诉讼。
未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁或诉讼。
本合同签订地点:
本合同经双方负责人签字盖章后生效。
本合同在完成工程分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
十三、本合同一式四份,由甲乙双方各执两份,本合同经双方签字盖章后生效。
发包单位(盖章)。
负责人签字:
电话。
身份证号:
xx年x月x日。
承包单位(盖章)。
负责人签字:
电话:
身份证号:
xx年x月x日。
工地包工包料合同篇十
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
2.居室规格:____室____厅____厨____卫,施工建筑面积_______平方米。
3.委托方式:包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)
4.工程价款(金额大写):________________元整,该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款,装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注:所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用,均由乙方承担。如在施工工程中,乙方提出其他费用支付要求,甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工,甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)
5.工程开工日期:_______年_______月_______日
1.客厅:_________________________________。
2.主卧:_________________________________。
3.次卧:_________________________________。
4.厨房:_________________________________。
5.卫生间:_________________________________。
6.强弱电安装具体要求:所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走,电线要地线,强电的线路不能在地下接,要接入配电盒内(插座、天关内),插座面板要用五眼,开关带五眼插座,另装配电箱(空开)六组。
7.墙面施工的流程:一遍底漆二遍面漆,乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墙面处理要做到横平竖直,阴阳角要调直。
8.订做整体橱柜:由乙方委托专门厂家订做整体橱柜,标准为___________元/直米,若超出该费用标准,多出部分则由甲方承担。特别规定:整体橱柜背后必须铺满墙砖,台面材料为石英石,柜面为pu板。
________________________________________________________________________________________。
1.乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价,且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3.材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称,需经甲方认可。
5.工程价款包含材料费,若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。
开工支付______元,水电完工验收合格后付______元,泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元,交房验收合格后付______元,余款在交房后付清。
1.安全问题:乙方严格按照安全施工进行,如出现安全事故均由乙方负责。
2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方自签订日起生效。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
工地包工包料合同篇十一
一、协议内容:甲方委托乙方对房屋进行装饰施工。
二、房屋总面积。
三、装修工程总造价________元,大写元________整。
四、分期付款方式:
首期:甲方先付________元,订金给乙方;。
二期工程装修到一半时,甲方再付________元给乙方;。
三期工程完工后十天内进行验收报告,合格后甲方再付________元给乙方。
六、备注:
七、乙方应做到安全文明施工,如有违法被罚则与甲方无关,由乙方自负,乙方的施工人员必须注意安全,在施工期间发生的一切工伤事故,与甲方无关,乙方自负。
八、精心施工、认真负责、打造精品工程、保质保量完成任务。
九、工程在施工中,甲方更改施工方案,甲方应提前给乙方协商,乙方可另计单价。
十、违约责任:本协议双方协商签订后共同遵守,甲方有意违约,应提前给乙方协商,如乙方不同意,甲方必须赔偿,乙方工程造价价格30%作为违约金,另外已经完工的`合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。乙方未经甲方同意中止合同,则乙方必须赔偿甲方工程总款的30%作为违约金。
十一、保修期限:自甲方验收合格起算,保修时间为一年。
十二、协议到期,甲方如有意续约,应在计划时间内与乙方进行协商,本协议共一页一式二份,甲乙双方各执一份,双方在合同有效期内,如发生纠纷,原则上采用和平协商,如协商不成可向当地人民法院提交诉讼解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工地包工包料合同篇十二
甲方:
乙方:
经双方协商答成以下协议,有关事项如下:
院内。
自开工之日起,十日内完工。(不抗拒的情况除外,如下雨,刮大风等天气可以延期)。
梁采用300h型钢,檩条采用160c型钢,彩钢复合板采用上0.5mm下0.3mm彩钢板,100mm厚泡沫夹层的.蓝色复合板。
首付________再付________,其余完工验收后一次性付清。
此合同一式两份,双方同意后签字生效.
甲方:乙方:
______年___月___日。
【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/19347976.html】