集成吊顶合同(热门17篇)

格式:DOC 上传日期:2023-12-14 09:44:15
集成吊顶合同(热门17篇)
时间:2023-12-14 09:44:15     小编:梦幻泡

合同对于促进经济发展和加强市场竞争具有重要作用。合同的格式和结构应当符合业界惯例和法律规定,方便理解和执行。合同的签订应注意保护自身权益,确保合同对各方都具有约束力。

集成吊顶合同篇一

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》的及国家有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况,双方就集成吊顶安装承包事项协商一致,为保证质量和工期,订立本合同,以期共同遵守。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

4、承包方式:包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。

二、材料质量、工期要求:

1、安装完成时间:乙方按甲方工程部规定时间于前完成集成吊顶安装工程,保证工程质量及工期(具体进场开工日期以甲方工程部通知为准)。

2、材料质量标准:乙方保证集成吊顶(铝扣板)为正品,吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工,铝扣板厚度不小于0.5mm,吊顶颜色及效果由甲方确定。

3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品,乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。

三、合同价款:

led灯(随灯配电线):

总价约为(人民币):元;大写:元。

注:已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的一切费用,除此之外甲方不再承担任何其他费用。

3、最终总价以实际完成工程量结算。

四、付款方式:

合同签订后5日内,甲方支付10000元(大写:壹万元)工程预付款;乙方全部材料进场,甲方、监理验收后,甲方支付20xx0(大写:贰万元)元工程款;乙方完成其全部工程,甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。

五、双方责任:

甲方:

1、按合同规定支付工程款。

2、提供乙方施工所需的水、电源接点。

3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。

乙方:

1、按甲方规定的时间完成所有工程量,保证工程质量达到国家相关验收标准。

2、自行负责材料的运输及保管工作,承担施工期间发生的水、电费用。

3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工,施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担,与甲方无关。

4、乙方提供材料相应的质保资料,如甲方检查发现乙方材料与样品不符,乙方必须无条件返工并承担由此给甲方造成的相关损失。

5、乙方每个单元赠送安装个铝梁灯。

六、其他:

本合同如发生争议,双方协商解决,协商不成时,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

集成吊顶合同篇二

甲方:。

乙方:。

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,本着平等互利的原则,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,结合本工程的具体情况,双方就丽景豪庭样板间的制作承包事项协商一致,特订立本合同。

第一条工程概况:

1.工程名称:丽景豪庭样板间。

2.工程地点:丽景豪庭样板间。

3.工程内容:丽景豪庭样板间集成吊顶的制作与安装。

第二条材料质量、工期要求。

1.交货时间:乙方按项目部规定时间内交货并且安装完成,保证甲方工期。

2.材料质量标准:乙方按甲方确认的材料为准(即乙方提供的样板)后方可施工。

第三条安装工程单价。

安装工程单价,经双方协商一致,本工程合同综合价为_______(见报价单)。

第四条付款方式。

完成其工程量竣工验收合格后3日内一次性付清。

第五条双方职责。

甲方:。

1.按合同支付工程款。

2.及时提供乙方施工所需水、电、住宿、材料堆放等。

3.协商处理各项工程之间的矛盾。

乙方:。

1.按项目部规定时间完成所有工程量。

2.材料的保管。

3.保证集成吊顶的制作与安装达到甲方要求。

4.确保质量、进度及安全。

5.提供材料相应的质保资料。

第六条本合同一经签订,双方应严格履行合同。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

集成吊顶合同篇三

乙方:________________。

根据《中华人民共和国合同法》的及国家有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况,双方就集成吊顶安装承包事项协商一致,为保证质量和工期,订立本合同,以期共同遵守。

一、工程概况:

1、工程名称:________________________。

2、工程地点:________________________。

3、工程内容:________________________。

4、承包方式:包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。

二、材料质量、工期要求:

1、安装完成时间:乙方按甲方工程部规定时间于________________前完成集成吊顶安装工程,保证工程质量及工期(具体进场开工日期以甲方工程部通知为准)。

2、材料质量标准:乙方保证集成吊顶(铝扣板)为正品,吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工,铝扣板厚度不小于0、5mm,吊顶颜色及效果由甲方确定。

3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品,乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。

三、合同价款:

led灯(随灯配电线):

总价约为(人民币):________________元。

注:已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的.一切费用,除此之外甲方不再承担任何其他费用。

3、最终总价以实际完成工程量结算。

四、付款方式:

合同签订后5日内,甲方支付10000元(大写:壹万元)工程预付款;乙方全部材料进场,甲方、监理验收后,甲方支付20xx0(大写:贰万元)元工程款;乙方完成其全部工程,甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。

五、双方责任:

甲方:

1、按合同规定支付工程款。

2、提供乙方施工所需的水、电源接点。

3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。

乙方:

1、按甲方规定的时间完成所有工程量,保证工程质量达到国家相关验收标准。

2、自行负责材料的运输及保管工作,承担施工期间发生的水、电费用。

3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工,施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担,与甲方无关。

4、乙方提供材料相应的质保资料,如甲方检查发现乙方材料与样品不符,乙方必须无条件返工并承担由此给甲方造成的相关损失。

5、乙方每个单元赠送安装个铝梁灯。

六、其他:

本合同如发生争议,双方协商解决,协商不成时,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

________年____月____日。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_。

集成吊顶合同篇四

采购方(甲方):供货方(乙方):

在参考国家《_经济合同法》以及其他法律的基础上,经双方协商一致,特制定本合同,具体条款如下。

一、所购材料的名称、规格、数量、金额。

二、质量技术要求及验收方法:乙方必须提供有效《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》等并经由甲方、监理及建设单位现场验收确认。

三、交(提)货地点、方式:乙方负责运输,将货物送达到甲方工程所在地靖边长庆基地施工现场内。

四、乙方责任:

1、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时,甲方有权拒收,并由乙方应负责退、换;。

2、乙方必须按合同规定的产品数量交货,否则甲方有权扣除部分材料款;。

3、乙方须按照原厂包装标准包装,包装破损甲方有权拒收。

五、质量要求及说明:要求乙方供电线均为津成牌,并且要求为国标产品,如未能甲方质量要求,甲方有权拒收。

六、结算方式:供货结束并验收合格后,依据实际发生的数量,乙方开具正式税务发票进行现金结算。

七、违约责任:违约方赔付对方合同总金额的10%。

八、合同约定:甲、乙双方信守合同,如发生争议可提交靖边县仲裁委员会仲裁。

九、本合同一式两份,经双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签章后生效。(若此合同为法定代表人授权的委托代理人,必须将授权书附后,方可签订合同。)。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

集成吊顶合同篇五

甲方:

乙方:

经过甲、乙双方协商,现将长沙市委党校教学楼室内装修(吊顶)的包工部份分包给乙方施工,为了明确双方职责,为确保工程的顺利进行,经甲、乙双方协商,一致同意如下合同条款:

一、承包方式:

本工程采用包工不包料的方式进行分包,甲方仅提供建筑材料,乙方自备工具和劳动用品。

二、承包范围及价格:

乙方负责党校教学楼各楼层室内装修吊顶工作,分包具体合同价如下:

2.室内窗帘盒均按实际面积(包干价)每米元进行结算;。

3.柱子九厘板打底,防水硅钙板饰面均按实际面积(包干价)每米/。

5.过道异型延刑大芯板打底,防水硅钙板饰面按实际面积(包干价)每米/行结算;。

6.开灯眼、空调眼、消防眼均按实际每个/。

7.报告厅走廊吊顶(因高度有两层高)均按实际面积(包干价)每平方米/结算;。

8.做风机口盒(包做包安装)均按实际每个/。

三、付款方法:

乙方进场后,按已完成的工程量付款50%,合同所含工程施工完毕,工程验收合格后10日内付款80%;工程余款待竣工验收达到优良后,1个月内甲方全部支付乙方所余工人工资款。双方职责:

1.甲方责任:

1)甲方提供临时住房。其它乙方自负生活劳保用品、用具概由乙方自理。

2)甲方责任解答各种乙方不清楚的有关图纸、规范等疑难问题。

3)协调好各职能部门、现场管理人员及各班组之间的总体关系。

2、乙方责任:

1)乙方必须组织管理好自己一班人,做到随工程进展需要,安排足够的工人进行施工。

2)乙方必须服从甲方管理人员的统一安排、调度,有义务参加甲方组织的各种会议及活动。

四、质量要求:

本工程竣工验收必须达到优良,在施工过程中,乙方必须严格按照国家现行规范和建设单位提供的设计图纸和变更通知进行施工,如乙方对规范或图纸理解不清,应及时向甲方施工员询问,由施工员予以答付。如施工员不予以答付,由甲方承担责任。除此以外凡达不到设计要求和规范要求而造成返工或未达到优良所产生的一切工资和材料损失的费用由乙方承担。

五、安全、文明施工:

乙方在施工中必须严格执行国家现行安全操作规范、规程,不冒险蛮干,不违章作业。如乙方施工人员不按规范要求施工所造成安全事故甲方不承担任何经济和民事责任,全部由乙方负责承担。乙方在施工中必须做到文明施工,并承担施工过程中的现场环境卫生的日常清理、打扫,维护好场容场貌,做到工完料尽。

六、奖罚制度:

1.乙方在进场施工后,未能有效组织工人施工,其质量及进度达不到要求时,甲方随时有权终止有关合同,乙方应无条件按甲方指定时间退场。

2.本工程采用罚款制度进行管理(罚款制度细则另详),乙方所承包的项目如因乙方责任在竣工验收中达不到优良工程,需要返工,整改时其所有费用概由乙方承担。

3.乙方必须做到合同所含工程完工后,及时进行场地清理,如未按合同要求进行场地清理按每平方米贰元扣除工程款(不包括垃圾运输车费)。

七、其他:

1、乙方要求甲方材料员、施工员、电工、保管员应配合乙方工程进度保证工程所需材料及施工用电。

2、乙方按设计图纸施工,如有变更时工资面议,乙方按工程进度材料提前报给甲方材料员,甲方有义务3天内应配合到位,除定做以外。材料员买材料到工地,应提前半小时通知乙方卸车、验货。甲方材料保管员配合点数,甲方因材料手续或其它班组误工费乙方有权要求甲方付乙方每人每天捌拾元计算。

3、本合同未尽事宜,由双方协商处理。

本合同一式两份经双方签字后生效,双方任务完结后自然失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

集成吊顶合同篇六

装修合同范本(公装版):合同编号:发包人:营业地址:_____________委托代理人:_________营业执照号:___________电话:_______________法定代表人:___________电话:_________承包人:委托代理人:___________电话:_________本工程设计人:_________电话:_________施工队负责人:_________电话:_________依照及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条工程概况1。

1工程地点:___________________________________________1。2工程内容及做法(详见:预算表。

施工图纸)。1。

3工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。(1)承包人包工、包料(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。

承包人提供装饰装修材料明细表);(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。1。

4工程期限_____天,开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。1。

5合同价款:本合同工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供:(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

第三条发包人义务3。1开工前______天,为承包人入场施工创造条件。

包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;3。2提供施工期间的水源、电源;3。

3负责协调施工队与邻里之间的关系;3。4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;3。

5施工期间发包人仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;3。6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

第四条承包人义务4。1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;4。

2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;4。3保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;4。

4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。

第六条材料的提供6。1由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;6。

2由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。第七条工期延误7。

1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延;(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况。7。

2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。7。

3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。7。

4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。第八条工程款支付方式8。

1双方约定按以下第种方式支付工程款:(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:支付方式支付时间支付金额第一次开工前三日支付元第二次工程进度过半支付元第三次双方验收合格支付元工程进度过半指:________________________________________(2)其他支付方式:________________________________________8。2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。

发包人接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。8。

3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。8。

4本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起月第九条违约责任9。1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

9。2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

9。3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

9。4发包人未按期支付第二(三)次工程款的。

集成吊顶合同篇七

目前集成吊顶是当今家装行业中普遍采用的吊顶形式,集成吊顶承包。

合同。

甲方:。

乙方:。

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,本着平等互利的原则,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,结合本工程的具体情况,双方就丽景豪庭样板间的制作承包事项协商一致,特订立本合同。

第一条工程概况:

1.工程名称:丽景豪庭样板间。

2.工程地点:丽景豪庭样板间。

3.工程内容:丽景豪庭样板间集成吊顶的制作与安装。

第二条材料质量、工期要求。

1.交货时间:乙方按项目部规定时间内交货并且安装完成,保证甲方工期。

2.材料质量标准:乙方按甲方确认的材料为准(即乙方提供的样板)后方可施工。

第三条安装工程单价。

安装工程单价,经双方协商一致,本工程合同综合价为_______(见报价单)。

第四条付款方式。

完成其工程量竣工验收合格后3日内一次性付清。

第五条双方职责。

甲方:。

1.按合同支付工程款。

2.及时提供乙方施工所需水、电、住宿、材料堆放等。

3.协商处理各项工程之间的矛盾。

乙方:。

1.按项目部规定时间完成所有工程量。

2.材料的保管。

3.保证集成吊顶的制作与安装达到甲方要求。

4.确保质量、进度及安全。

5.提供材料相应的质保资料。

第六条本合同一经签订,双方应严格履行合同。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》的及国家有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况,双方就集成吊顶安装承包事项协商一致,为保证质量和工期,订立本合同,以期共同遵守。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

4、承包方式:包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。

二、材料质量、工期要求:

1、安装完成时间:乙方按甲方工程部规定时间于前完成集成吊顶安装工程,保证工程质量及工期(具体进场开工日期以甲方工程部通知为准)。

2、材料质量标准:乙方保证集成吊顶(铝扣板)为正品,吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工,铝扣板厚度不小于0.5mm,吊顶颜色及效果由甲方确定。

3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品,乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。

三、合同价款:

led灯(随灯配电线):

总价约为(人民币):元;大写:元。

注:已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的一切费用,除此之外甲方不再承担任何其他费用。

3、最终总价以实际完成工程量结算。

四、付款方式:

合同签订后5日内,甲方支付10000元(大写:壹万元)工程预付款;乙方全部材料进场,甲方、监理验收后,甲方支付20xx0(大写:贰万元)元工程款;乙方完成其全部工程,甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。

五、双方责任:

甲方:

1、按合同规定支付工程款。

2、提供乙方施工所需的水、电源接点。

3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。

乙方:

1、按甲方规定的时间完成所有工程量,保证工程质量达到国家相关验收标准。

2、自行负责材料的运输及保管工作,承担施工期间发生的水、电费用。

3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工,施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担,与甲方无关。

4、乙方提供材料相应的质保资料,如甲方检查发现乙方材料与样品不符,乙方必须无条件返工并承担由此给甲方造成的相关损失。

5、乙方每个单元赠送安装个铝梁灯。

六、其他:

本合同如发生争议,双方协商解决,协商不成时,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方:

乙方:

经过甲、乙双方协商,现将长沙市委党校教学楼室内装修(吊顶)的包工部份分包给乙方施工,为了明确双方职责,为确保工程的顺利进行,经甲、乙双方协商,一致同意如下合同条款:

一、承包方式:

本工程采用包工不包料的方式进行分包,甲方仅提供建筑材料,乙方自备工具和劳动用品。

二、承包范围及价格:

乙方负责党校教学楼各楼层室内装修吊顶工作,分包具体合同价如下:

2.室内窗帘盒均按实际面积(包干价)每米元进行结算;。

3.柱子九厘板打底,防水硅钙板饰面均按实际面积(包干价)每米/。

5.过道异型延刑大芯板打底,防水硅钙板饰面按实际面积(包干价)每米/行结算;。

6.开灯眼、空调眼、消防眼均按实际每个/。

7.报告厅走廊吊顶(因高度有两层高)均按实际面积(包干价)每平方米/结算;。

8.做风机口盒(包做包安装)均按实际每个/。

三、付款方法:

乙方进场后,按已完成的工程量付款50%,合同所含工程施工完毕,工程验收合格后10日内付款80%;工程余款待竣工验收达到优良后,1个月内甲方全部支付乙方所余工人工资款。双方职责:

1.甲方责任:

1)甲方提供临时住房。其它乙方自负生活劳保用品、用具概由乙方自理。

2)甲方责任解答各种乙方不清楚的有关图纸、规范等疑难问题。

3)协调好各职能部门、现场管理人员及各班组之间的总体关系。

2、乙方责任:

1)乙方必须组织管理好自己一班人,做到随工程进展需要,安排足够的工人进行施工。

2)乙方必须服从甲方管理人员的统一安排、调度,有义务参加甲方组织的各种会议及活动。

四、质量要求:

本工程竣工验收必须达到优良,在施工过程中,乙方必须严格按照国家现行规范和建设单位提供的设计图纸和变更通知进行施工,如乙方对规范或图纸理解不清,应及时向甲方施工员询问,由施工员予以答付。如施工员不予以答付,由甲方承担责任。除此以外凡达不到设计要求和规范要求而造成返工或未达到优良所产生的一切工资和材料损失的费用由乙方承担。

五、安全、文明施工:

乙方在施工中必须严格执行国家现行安全操作规范、规程,不冒险蛮干,不违章作业。如乙方施工人员不按规范要求施工所造成安全事故甲方不承担任何经济和民事责任,全部由乙方负责承担。乙方在施工中必须做到文明施工,并承担施工过程中的现场环境卫生的日常清理、打扫,维护好场容场貌,做到工完料尽。

六、奖罚制度:

1.乙方在进场施工后,未能有效组织工人施工,其质量及进度达不到要求时,甲方随时有权终止有关合同,乙方应无条件按甲方指定时间退场。

2.本工程采用罚款制度进行管理(罚款制度细则另详),乙方所承包的项目如因乙方责任在竣工验收中达不到优良工程,需要返工,整改时其所有费用概由乙方承担。

3.乙方必须做到合同所含工程完工后,及时进行场地清理,如未按合同要求进行场地清理按每平方米贰元扣除工程款(不包括垃圾运输车费)。

七、其他:

1、乙方要求甲方材料员、施工员、电工、保管员应配合乙方工程进度保证工程所需材料及施工用电。

2、乙方按设计图纸施工,如有变更时工资面议,乙方按工程进度材料提前报给甲方材料员,甲方有义务3天内应配合到位,除定做以外。材料员买材料到工地,应提前半小时通知乙方卸车、验货。甲方材料保管员配合点数,甲方因材料手续或其它班组误工费乙方有权要求甲方付乙方每人每天捌拾元计算。

3、本合同未尽事宜,由双方协商处理。

本合同一式两份经双方签字后生效,双方任务完结后自然失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

集成吊顶合同篇八

乙方:________________。

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,本着平等互利的原则,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,结合本工程的具体情况,双方就丽景豪庭样板间的制作承包事项协商一致,特订立本合同。

第一条工程概况:

1、工程名称:丽景豪庭样板间。

2、工程地点:丽景豪庭样板间。

3、工程内容:丽景豪庭样板间集成吊顶的制作与安装。

第二条材料质量、工期要求。

1、交货时间:乙方按项目部规定时间内交货并且安装完成,保证甲方工期。

2、材料质量标准:乙方按甲方确认的材料为准(即乙方提供的样板)后方可施工。

第三条安装工程单价。

安装工程单价,经双方协商一致,本工程合同综合价为_______(见报价单)。

第四条付款方式。

完成其工程量竣工验收合格后3日内一次性付清。

第五条双方职责。

甲方:

1、按合同支付工程款。

2、及时提供乙方施工所需水、电、住宿、材料堆放等。

3、协商处理各项工程之间的'矛盾。

乙方:

1、按项目部规定时间完成所有工程量。

2、材料的保管。

3、保证集成吊顶的制作与安装达到甲方要求。

4、确保质量、进度及安全。

5、提供材料相应的质保资料。

第六条本合同一经签订,双方应严格履行合同。

甲方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

集成吊顶合同篇九

根据《合同法》的有关规定,本着平等互利的`原则,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,结合本工程的具体情况,双方就丽景豪庭样板间的制作承包事项协商一致,特订立本合同。

1.工程名称:丽景豪庭样板间。

2.工程地点:丽景豪庭样板间。

3.工程内容:丽景豪庭样板间集成吊顶的制作与安装。

1.交货时间:乙方按项目部规定时间内交货并且安装完成,保证甲方工期。

2.材料质量标准:乙方按甲方确认的材料为准(即乙方提供的样板)后方可施工。

安装工程单价,经双方协商一致,本工程合同综合价为_______(见报价单)。

完成其工程量竣工验收合格后3日内一次性付清。

甲方:。

1.按合同支付工程款。

2.及时提供乙方施工所需水、电、住宿、材料堆放等。

3.协商处理各项工程之间的矛盾。

乙方:。

1.按项目部规定时间完成所有工程量。

2.材料的保管。

3.保证集成吊顶的制作与安装达到甲方要求。

4.确保质量、进度及安全。

5.提供材料相应的质保资料。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

_________年____月____日。

集成吊顶合同篇十

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》的及国家有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况,双方就集成吊顶安装承包事项协商一致,为保证质量和工期,订立本合同,以期共同遵守。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

4、承包方式:包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。

1、安装完成时间:乙方按甲方工程部规定时间于前完成集成吊顶安装工程,保证工程质量及工期(具体进场开工日期以甲方工程部通知为准)。

2、材料质量标准:乙方保证集成吊顶(铝扣板)为正品,吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工,铝扣板厚度不小于0.5mm,吊顶颜色及效果由甲方确定。

3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品,乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。

led灯(随灯配电线):

总价约为(人民币):元;大写:元。

注:已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的一切费用,除此之外甲方不再承担任何其他费用。

3、最终总价以实际完成工程量结算。

合同签订后5日内,甲方支付10000元(大写:壹万元)工程预付款;乙方全部材料进场,甲方、监理验收后,甲方支付20000(大写:贰万元)元工程款;乙方完成其全部工程,甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。

甲方:

1、按合同规定支付工程款。

2、提供乙方施工所需的水、电源接点。

3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。

乙方:

1、按甲方规定的时间完成所有工程量,保证工程质量达到国家相关验收标准。

2、自行负责材料的运输及保管工作,承担施工期间发生的水、电费用。

3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工,施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担,与甲方无关。

4、乙方提供材料相应的质保资料,如甲方检查发现乙方材料与样品不符,乙方必须无条件返工并承担由此给甲方造成的相关损失。

5、乙方每个单元赠送安装个铝梁灯。

本合同如发生争议,双方协商解决,协商不成时,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方:乙方:代理人:代理人:

年月日年月日。

集成吊顶合同篇十一

时下,形形色色的赠品都成了商家促销的重要手段,诸如买集成吊顶送电器、买扣板送板材……方式层出不穷。很多人在选购集成吊顶时,很轻易就被商家提供的促销方式打动,而忽略了产品本身。选集成吊顶首先是选扣板材质。乍一看,市场上的集成吊顶产品外观都相差无几、价格却大相径庭。实际上在产品材质上有很大差异。多数集成吊顶原材料都声称是铝合金,但铝合金又分为新铝和回收铝,新铝杂质含量少,价格高。回收铝杂质含量高、价格低。在现有阳极氧化、滚涂、覆膜加工工艺下,两种铝很难在外观上看出差异。真正差异要在使用半年甚至一年后才显现出来。

不看款式看设计

集成吊顶最大的特点就是设计,在选购时仅在专卖店看样品款式、造型是远远不够的,在进行个性化集成吊顶设计时,还必须充分考虑到环境的色调和造型,如橱柜的颜色、厨房地板的颜色和造型、卫生间的洁具颜色和造型……比如敞开式的厨房最好选用带丰富造型的集成吊顶。

不看折扣看服务

在选购集成吊顶时,不能单看产品价格和折扣,还得看服务。集成吊顶多安装在厨房、浴室等潮湿、油尘较多的空间,使用一段时间后难免要沾染灰尘,色泽暗淡,这不仅有碍美观,严重的还会加快产品老化,影响集成吊顶使用寿命。

因此,集成吊顶在使用一段时间后

须要求集成吊顶专业人员定期对其进行清洁、检查与保养。

说到厨房卫生间的装修,很自然就会想到吊顶,由于厨房和卫生间占的`湿度比重很大,所以在装置吊顶的时后特别要留意,特别是在装置之前要留意的6大事项,关系到你家以后的生活质量。

1、厨卫的墙砖帖好后,可通知扣板厂家人员上门测量。

2、电热水器、燃气热水器装置到位。

3、装置吊顶前先买好浴霸、排风扇(集成吊顶不需求)、排油烟机,并拿到现场。排油烟机烟管的开孔位置与橱柜厂家肯定好。

4、吸顶灯,若是嵌入式也要买好,并拿到现场,普通的就不需求了。

5、请肯定好以上电器的装置位置以便装置工人开孔。

6、如今大多阳台、厨、卫的窗户的上沿都低于吊顶的尺寸,请另准备好木工板(或厨柜板)以便吊顶装置工人给这些部位封边用。

集成吊顶合同篇十二

1、“顶”级美容,尽在戴明。

2、享受生活,有你有我——戴明集成吊顶。

3、天下大观,顶好唯美。

4、从高处美化生活——戴明吊顶。

5、服务今天生活,“戴”言明天品格!

7、戴明直销美万家,性价同位实惠大。

8、欢乐的线索,完美的角落——戴明!

9、德美双赢,质领天下。

10、平价美学,戴明吊顶。

11、品质爱戴,明码实价!

12、吊顶,还是,戴明好。

13、品质生活,戴明创造!

14、戴明吊顶——尽享顶(鼎)尚生活。

15、戴明品质美学,集成价值美学。

16、戴明吊顶,品质生活的.缔造者。

17、无瑕艺术,完美精品。

18、选用戴明集成吊顶,享受美好家居生活!

19、浪漫心怀,优雅品质,戴明简约持家。

20、品质为先,完美为念!

21、戴明吊顶,人间仙境。

22、精致生活,简约到家。

23、品质与美的结晶——戴明集成吊顶!

24、品质“上”乘,完美速呈。

25、追求完美精致生活——戴明吊顶。

26、科技决定品质,品质引领生活。

27、好品质,心服务——戴明集成吊顶。

28、质臻至诚,一步到位。

29、享受品质,体验经典。

30、戴明吊顶,和谐平静。

31、戴明吊顶,天中的一片天!

32、品质赢全球,时尚领潮流。

33、以品质决定价值,用价值回馈客户!

34、浪漫心怀,优雅品质,戴明简约持家。

35、戴上光明,安家置乐。

36、用心的品质,您是看得见的。

37、“顶”“极”“智”选——戴明吊顶。

38、质塑其心,美饰于形。

39、“吊”出美学精髓,“顶”起大家品质。

40、戴明专家,给你最完整的家!

41、吊顶新时代,戴明更精彩!

42、科技改变生活,品质成就戴明。

43、用品质说话,以美学传世。

44、质领群伦,慧享生活。

45、戴明集成吊顶:有品位,更随心。

46、浴美万家,顶好天下。

47、浴室,静止的时间——戴明。

48、戴明吊顶,享我雅静。

49、营造家家艳阳天,戴明集成吊顶!

50、星星之火可以燎原——戴明灯饰。

51、品味生活,享受顶好。

52、引领行业科技,缔造品质生活。

53、集天下头等造诣,做人间顶上功夫。

55、造一片你想要的天空——戴明吊顶。

57、美的享受,一生有你——戴明吊顶。

59、戴明制造,只造第一。

60、戴明吊顶,科技演绎灵性之美。

集成吊顶合同篇十三

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):

一.工程概况:

1.工程名称:西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。

2.工程地址:

3.建筑面积:16662.80平方米。

4.结构类型:框架。

5.工程造价:

二.承包方式:

承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。

三.承包范围:

1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)。

四.承包工期:

1.开工时间:20xx年月日(以双方确定的开工报告为准)。

2.竣工时间:20xx年月日。

五.费用标准:

1.劳务费按实际施工建筑面积+—0.000以上/每平方米122元(结算单价:框架每平方75/m2计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为47元)。

2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。

3.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币20xx元以内,甲方不另外补份,变更量在20xx元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。

六.工程质量。

在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。

七.履行保证金及劳务人工费及支付:

1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

3.本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。

4.该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。

5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。

6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

八.甲.乙方的职责:

1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。

2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。

3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

九.由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。

十.现场安全:

1.现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。

2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。

甲方:乙方:

负责人:负责人:

电话:电话:

年月日年月日。

注:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有法律效力。

集成吊顶合同篇十四

1、信立戴明,质构天下。

2、集大成而完美,品至尊而顶天下。

3、戴明一派,体现顶部关怀!

4、集智艺术,乐享空间——戴明。

5、好的吊顶,我选戴明!

6、品质,是完美服务的'开始——戴明吊顶。

7、品质生活,多姿多彩。

10、戴明真科技,精致好生活。

11、吊顶艺术,戴明成就。

12、完美的品质艺术——戴明集成吊顶。

13、戴明吊顶,头顶生活发明者。

14、戴明,尚健康养生之道。

15、家浴找戴明,生活挺给力。

16、绝顶精彩,品质戴明。

17、生活品质,源于“deming”。

18、戴明吊顶,美质享受。

19、品至圣,集大成。

20、追求卓越品质,享受尊贵人生。

21、典雅生活源自你我沟通。

22、金牌质量,至尊享受——戴明(吊顶)。

23、戴明吊顶,快速美学吊新典范。

24、吊起不拘一格,戴明集成吊顶。

25、享受美学经典,缔造品质生活。

26、抬起头来看看的魅力——戴明。

27、戴明吊顶——高端与价值平行的立体美学。

28、戴明吊顶,为您打造明朗环境。

29、品质戴明,品味生活!

30、顶上艺术,不简单,真品质!

31、戴明集天下,品质成未来。

32、生活舒心,我们用心。

33、品质生活,没有缺陷!

34、以质为本,以美为形。

35、有戴明,更温馨;新生活,心享受。

36、集艺术之美,成品质生活。

37、戴明吊顶——品质饰家,温馨到家。

38、集大成,筑鼎誉!

39、让生活享受艺术之美——戴明。

40、我的专属艺术星空——戴明。

41、尊荣生活,全程护航。

43、一种仰望,无限精彩。

44、装点艺术,擦亮生活。

45、戴明,精彩尽在咫尺的天空!

46、“高端”享受——deming戴明。

47、品质高高在上,服务面面俱到。

48、戴明科技,精致生活。

49、戴明吊顶,品质过硬。

50、集成精彩,分享未来。

51、精致生活,皆有戴明创设。

52、用心对待生活——戴明,你的最终选择。

53、时尚简约生活,从戴明开始。

54、戴明——超越完美的精致!

55、超越精品,质达美家。

56、吊顶选戴明,安居好心情。

57、(戴明电热)关心温度,更关爱你。

58、高“吊”生活,戴明享受。

59、高“吊”服务,顶上品质。

60、戴明吊饰——吊出新天地。

集成吊顶合同篇十五

我家用的,必然选好的!

欢沐吊顶房,冬暖夏又凉。

欢沐到家,安居乐业。

家有欢沐,温馨和睦。

家有欢沐,温馨如故。

吊顶用欢沐,实惠又牢固。

吊顶选欢沐,安全又稳固。

实惠牢固,就选欢沐。

顶饰选欢沐,美观又牢固。

家有欢沐,温馨和睦。

家有欢沐,人人欢喜。

低端价位,高端品质。

幸福一家亲,欢沐送温馨。

吊顶要牢固,当然选欢沐。

欢乐享受,美好生活!

欢乐沐浴,顶好生活!

欢沐装饰,一致的选择。

好中选优,实惠欢沐。

欢沐吊顶,咱老百姓自己的吊顶!

双沐到家,锦上添花。

欢沐吊顶,好实惠,合家欢。

欢沐吊顶,科学流行。

升起的是你的.品味,放心的是它的质量!

温居置欢沐,丰富又和睦。

温居置欢沐,欢乐满屋。

实惠大气,首选欢沐。

欢洒光明,沐浴温暖。

集成吊顶合同篇十六

1、品至上,顶风流。

2、戴明吊顶,吊顶美学新典范。

3、顶至尊,美永恒。

4、质·于心,美·于形。

5、与美丽共处一室,让服务一站到家。

6、直线服务,实惠到家。

7、品质吊顶,集大成者。

8、品质演绎,吊顶美学。

9、吊顶新高度,艺术新角度。

10、戴明吊顶,艺术点睛生活之美。

11、品质吊顶开创者。

12、质在于心,美在于形。

13、品致尊,美于顶。

14、以质为尊,以美为本。

15、感受上层之美。

16、质上,至心,志未来。

17、品质生活至高点。

19、一顶天下,大观在上。

20、集大成,至大美。

21、顶级奢华,传世杰作。

22、质者大成,智者大有。

23、集大成,顶至尊。

24、家的艺术,艺术的'家。

25、美无限,顶领先(超前)。

26、吊顶艺术思想家(美学家)。

27、顶、顶、顶天下。

28、智上,至心,志未来。

29、顶好、顶美、顶公道。

30、至上,置心,志未来。

31、升华家的艺术,缔造传世风景。

32、顶质·立于世,顶·尊天下。

33、诚信至尊,质量永恒。

集成吊顶合同篇十七

1、装点生活,吊顶开始!

2、集大成而成大器,品至尊而顶天下。

3、戴明吊顶,顶级享受。

4、华灯初上,品茗清晨阳光的味道。

5、选吊顶,用戴明,顶好!

6、一站式美化家居,高性价享特专区。

7、戴明——戴仰极质,明美家饰。

8、品质在上,唯美风尚。

9、“上”乘品质,竭诚超值。

10、上层美学,尊享品质。

11、您的满意,是我们不断求证的目标。

12、戴明科技,带给你舒适的每一天。

13、集智戴明,乐享天空。

14、构筑完美,温馨空间·定格品质至尊生活。

15、品悦生活,顶丽天下。

16、戴明吊顶,您的上尚之选。

17、戴明,让饰界更美丽!

18、置顶,至顶——戴明集成吊顶。

19、选择戴明,美丽不言自明。

20、顶上艺术,风尚首选。

21、领跑集成吊顶,缔造完美空间。

22、享受顶级艺术之美——戴明吊顶。

23、戴明,无可挑剔,温暖时刻为你准备。

24、用品质装点艺术生活——戴明吊顶。

25、戴明科技,艺品全能美化家。

26、戴明吊顶,质量上乘。

27、“品质,艺术,健康”集成戴明。

28、戴明吊顶,仿佛缤纷星空。

29、曲线的思维,直线的惠宜——戴明设计。

30、举头望吊顶,低头品戴明。

31、戴明,打造中国最专业厨浴产品。

32、抬起头,感受艺术的`快乐——戴明。

33、顶层艺术,顶级享受。

34、科技改变生活,品质成就未来。

35、追求卓越,优选戴明。

36、集万家温暖,选戴明吊顶。

37、诚智顶好天下,戴明浴美万家。

38、品质全流程,顶尚有戴明。

39、艺术体现完美,品质诚就品牌——戴明。

40、上层生活,无需仰望。

41、执着追求卓越,成就完美品质。

42、集大成者,“明”天下。

43、披星戴月,宽敞明亮。

44、完美品质创价值,和谐社会铸幸福!

45、戴明品质吊顶,顶上精彩世界。

46、精致生活,戴明俭而不简!

47、把家打扮的更美丽——戴明集成吊顶。

48、品质舒适吊顶,品味美观生活。

49、完美顶上空间,成就无限精彩。

50、戴明吊顶,抬头即是风景。

51、顶力相助,居家艺术。

52、精彩集合,顶端享受——戴明集成吊顶。

53、科技带来精彩——戴明吊顶。

54、一个品牌,一个世界——戴明品质。

55、品质生活,戴明之家。

56、浴见你,心欢洗!

57、上善之顶,源于戴明。

58、集成天下,实惠到家。

59、卓越品质誉满全球,完善设计永领潮流。

60、智能空间,科技无限——戴明集成吊顶。

61、集大成者,明天下!

62、一“戴明”师,绝顶之作。

63、艺与技的融合,美与智的呈现——戴明。

64、“戴”质好的,“明”益你。

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/19419445.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map