农村安装光伏租赁合同(专业15篇)

格式:DOC 上传日期:2023-12-14 16:23:08
农村安装光伏租赁合同(专业15篇)
时间:2023-12-14 16:23:08 小编:灵魂曲

合同是指双方或多方根据法律规定或事先约定,以书面形式确认权利和义务的法律文书。如果需要修改合同内容,应当经过双方的协商和一致同意,进行合法的修改和补充。合同的撰写是一项具有专业性的工作,以下是一些常用的合同书写规范。

农村安装光伏租赁合同篇一

本着公*合理的原则,甲方将位于芦沟河以东,青临路以南的土地租赁给乙方从事民用建筑的生产和销售。经甲乙双方协商一致,同意订立以下合同。

一、租赁面积:12亩(以实际丈量面积为准)。

二、租赁用途:乙方租赁后,从事民用建材的生产和销售,不得从事非法经营活动。

三、租赁期限:租赁期限为15年,自20xx年月日至20年月日止。

四、租赁金额:每亩地850元,以后若有调整按全镇统一租赁价格标准执行:签订合同时交清第一年租金,以后租金于每年的月日之前交清。

五、双方要求:

1.租赁期间涉及到土地争议使用等纠纷由甲方处理,甲方确保乙方正常生产。

2.租赁期间未经甲方同意,乙方不得将土地随意转让给第三方经营。

六、合同相关事宜:合同期满后,乙方如需继续租赁,应与甲方重新签订合同,土地租金按当时市场价格为准。

七、本合同未尽事宜,由甲乙双方协调解决。

八、本合同经甲乙双方签字后生效。

九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:乙方:

农村安装光伏租赁合同篇二

2023光伏发电屋顶租赁甲方:。

乙方:。

一、项目建设所需资金:由乙方自筹解决。

二、由乙方负责项目融资、设计、施工、验收、运营、维护、收益、处置,项目产权归乙方所有。

1、甲方固定租赁费用:自光伏电站验收投入运行之日起20xx年内,按照1元/平方/月×实际租赁面积,每月一结算。

四、各方责任:。

1、甲方责任:。

(1)、积极配合乙方完成项目验收所需工作;。

(2)、保证优先使用项目运行后所发电力,按月支付电费给乙方;。

(5)、全面配合乙方申请国家各级政府的政策支持。

2、乙方责任:。

(1)、负责项目建设所需资金的筹集;。

(2)、负责项目设计、施工、验收和维护;。

(3)、每月根据甲方所支付的电费,开具普通发票给甲方;。

(4)、屋面电站维护以及因屋面电站原因导致的建筑物屋面防水维护:在产权转移前(1-20xx年)由乙方负责并承担相关费用;产权转移后(20xx年后)由甲方负责并承担相关费用。

五、电站产权转移。

乙方有权将电站转移给第三方,甲方有优先购买权。电站转移给第三方后,本合同下乙方权力和义务由第三方承担。

六、违约责任:。

1、甲方未按合同约定支付光伏电站月电费,逾期每天应支付所欠款项10%作为违约金支付给乙方。(注:甲方支付电费时间为乙方发票到达甲方2日内付清)。

2、若电站运行未满20年需要拆除,如属乙方原因,乙方应承担屋面电站拆除和屋面恢复的全部费用以及给甲方造成的直接损失;如属甲方原因,甲方应按未满20xx年部分的电费收入赔偿乙方损失,损失额的计算公式为:电站拆除上一年度乙方发电收益分成×(20-已运行年数)。

3、任意单方面违背上述协议条款,按有关法律追究违约责任,并赔偿对方的一切经济损失。

七、争议的解决办法:协商或诉讼。诉讼由甲方所在地的人民法院裁决。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):。

代表人签字:代表人签字:。

签约时间:签约时间:。

农村安装光伏租赁合同篇三

为了发展农村经济,加快社会主义新农村建设,充分利用当地的区域优势和资源优势,提高当地人民的生活水*,经甲方村民代表会议讨论通过,甲方决定将闲置土地出租给乙方使用。双方达成如下协议:

1、甲方将该村第三村民小组所有的荒山出租给乙方作为建砖用地。

2、租赁土地的四个边界为:河沟西侧东侧的山路;向南至防风林带;西至东边界以西300米处的一条线;北至南边界以北300米处。根据甲乙双方的实地测量,乙方租赁的山坡和荒山共100亩。

3、租期为年,从________年至________年;如果工厂在合同期满后继续运行,合同应延长年。

4、租金按年计算,每亩土地年租金为人民币,共计人民币________。

5、付款方式:本协议公证后,乙方向甲方支付两年租金作为履约保证金,用于年内合同签订后前两年的租金冲抵,租金从第三年起每年________月________日付清。乙方支付的租金可以用现金支付,也可以用生产产品的市场价格抵消,适用的支付方式由甲方选择。

6、甲方收到租金后,应按有关规定进行分配和使用。因分配或使用不当导致甲方与第三村民小组及村民发生矛盾,与乙方无关,从而影响乙方生产经营的,由甲方承担违约责任。

7、乙方应负责办理乙方租赁土地和建厂所需的手续,费用由乙方承担,但如需甲方协助或提供与租赁土地有关的手续和资料,甲方有义务提供和协助。

8、租赁期内,甲方必须保证没有其他集体或个人对乙方出租的土地提出异议,如出现上述情况,由甲方负责处理,与乙方无关,如甲方处理不当,应负责赔偿给乙方造成的经济损失。

9、租赁期内,与乙方生产经营相关的税费由乙方承担,与农业、畜牧业、林业相关的税费由甲方承担。

10、乙方在施工或生产经营中需要通过甲方其他土地时,甲方应积极协助并提供便利,乙方享有自由通行的权利。如甲方村民干预,甲方负责解决。

11、乙方有权在租赁土地上修建固定设施、利用土壤资源、种植树木或进行其他综合开发利用。乙方除按本合同约定支付租金外,不就租赁土地的开发利用向甲方和村民支付任何额外费用。

12、如乙方在合同期内需要将土地转租用于商业或其他建设项目和矿业开发,乙方有权自行转让,所有收益归乙方所有。

13、甲方应尊重乙方在租赁土地上的生产经营自*,不得干涉乙方的经营活动;乙方使用租赁土地所产生的一切成果归乙方所有。

14、合同的变更或解除:

3、如果甲方不履行或不完全履行本合同项下的义务,影响乙方的生产经营,乙方有权单方解除合同。

4、如当地*或*行政主管部门限制乙方从事粘土砖瓦生产,砖厂无法继续经营等。双方可协商终止合同。

16、违约责任:

1、如乙方未能按期支付租金,甲方可按所欠金额每天收取1违约金;

2、甲方违反约定义务的,应向乙方支付违约金50万元;此类违约金无法弥补乙方的损失,需要另行赔偿。金额由双方协商或由乙方委托有资质的中介价机构评估,评估结果对双方均有约束力。

17、本合同引起的任何争议应由双方通过友好协商解决。协商不成,双方同意向仲裁委员会申请仲裁。

18、本合同未尽事宜,双方另行协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式四份,甲乙双方各执一份,公证处一份,乡镇人民*备案一份,自公证之日起生效。

日期:________________

日期:________________

农村安装光伏租赁合同篇四

根据《^v^民法典》等相关法律、法规的规定,甲方现委托乙方对________________________项目(以下称工程或本工程)进行施工。为明确双方在施工过程中的权利和义务,经双方协商同意订立本合同。

第一条工程承包范围及内容。

对_______________________公司生产车间产生的有机挥发废气进行收集和处理,即总计__________m3/h风量废气治理系统的设备采购、制作、安装、调试工作。含通风管道、废气处理设备和电控系统等的生产、安装、调试、组织验收。工程设备材料验收以治理方案的工程造价清单明细为依据。具体设备材料清单见附表。

第四条付款方式。

4.按本合同第六条约定验收合格后3个工作日内,甲方向乙方支付本合同工程款尾款5%,即人民币__________元。

第五条工程期限:。

本工程总工期约为____天。在工程施工后期,提前开展验收工作。工期自双方签订合同,乙方收到工程备料款之日起开始计算。暂定本工程完成时间为________年________月________日。

第六条双方权利与义务:

(一)甲方权利与义务。

1.甲方应按时支付工程款。

2.甲方负责对乙方所提供的有关资料、图纸、工艺要求进行审核。

3.甲方要积极配合乙方协调与业主单位的关系,保证安装工程的顺利进行。

4.甲方负责协调业主提供永久电源接驳点,并将永久电源引到废气治理所指定的电控箱的上端(供电点位置距离系统不得超过20米)。

5.甲方指派_______为工程联系人,负责工程相关事务的联系。

6.甲方有权对施工过程中的技术、质量、安全和工程进度等方面进行监督和检查,乙方须予以配合。乙方未按甲方要求的技术、质量和工期施工的,甲方有权要求乙方限期改正,乙方逾期拒不改正的,甲方有权终止合同。合同终止后,乙方须在两天内撤出工地。乙方已完成工程量的工程款按合同约定工程款的70%进行结算,剩余30%的工程款作为乙方支付给甲方的违约金,甲方无需再支付给乙方。

(二)乙方权利与义务。

1.按照上述确定的承包范围,本工程由乙方承包,乙方不得分包或转包。乙方采用包工、包料、包工期和包合同造价的施工承包方式。如因甲方要求变更设计造成工程量增加及甲方要求在本项目外增加工程应另行互相协商定价,并按增加的工程量计算需增加的工程款。除上述情况外,乙方不得要求增加工程款。

2.乙方应根据施工现场情况,在开始正式施工之前,出具现场施工设计图纸给甲方,在甲方审核通过之后严格按照图纸施工。

3.乙方应根据甲方委托的工程施工范围及工程内容组织工程施工工作。

4.乙方要坚持保证质量、安全第一的原则,认真进行施工管理,并要努力协调好与其他相关方的关系,保证工程按时保质完工。

5.乙方应提供材料、设备入场的送货单、出厂合格证、质量检验报告等相关资料,乙方应根据甲方或业主的需要及时提供全面的技术支持。在运输、中转或安装过程中造成材料、设备损坏的,由乙方负责及时维修或更换,费用由乙方承担。

6.乙方负责工程所需机械设备、管理人员、施工人员等的配置,乙方派至甲方项目工地的主要技术人员应是具有相应从业资格、技术过硬、熟练、经验丰富的人员;乙方必须独自承担其所属人员的食宿、工资、保险、福利、差旅等费用,乙方须加强对其员工的安全教育和管理并对其员工的安全负责。

7.乙方应在进场前向甲方提交进场的现场管理人员和施工人员的名册,全体施工人员必须接受甲方的管理规定并听从甲方的管理指令,乙方必须在甲方允许的作业范围内作业,不得随意乱走动。

8.乙方及其工作人员在现场必须遵守安全生产的相关规定和业主方的管理制度,切实做好防火安全及消防工作,设置必要的消防设施,承担相应的安全责任;遵守安全操作规程,设置必要的安全防护措施及警示标志,避免在工程施工中出现安全事故和违法犯罪行为。

9.乙方必须对施工人员的行为进行管理,按照国家规定和项目所在地有关部门的要求做到安全、文明施工,因乙方原因导致安全事故、人身损害或财产损失的,由乙方承担全部责任。因此给甲方造成损失的,乙方须对甲方承担赔偿责任,甲方有权在支付给乙方的工程款中直接扣除赔偿款,乙方工程款不足弥补甲方损失的,乙方须在甲方规定的时间内补齐不足部分。

10.乙方负责及时做好工程安装过程的质量检查记录,各种工程技术、验收相关资料应真实、准确、完整。

11.乙方必须依法用工,为工人购买社保或商业保险,配备必备的劳保用品,及时支付工人薪酬。

12.乙方在施工过程中,应该保证施工区的卫生,每天施工完成后必须清理干净施工现场残留的废弃物,其他用具必须摆放整齐。

13.乙方本人为工程施工管理联系人,负责本工程相关事宜的联系。

14.乙方保证履行本合同不侵犯任何第三方的权利。

15.乙方对接触到的关于甲方的信息以及本合同的内容负有保密义务,保密义务不因合同的终止或解除而免除。

第七条验收。

验收工作包含:工程竣工验收及项目环保验收两方面。当以下两点验收都通过时,方能视为本合同验收合格。

1.竣工验收以国家颁布的竣工验收规范、质量检验标准、设备材料清单以及本合同规定的工程内容为依据,甲方可以自行验收,也有权利委托有资质的第三方进行验收。甲方应在收到乙方正式提出竣工验收申请之日起十日内安排验收,若甲方接到乙方申请超过十五日没有提出异议,即视为甲方验收通过。

2.环保验收以项目环评批复要求或一企一策综合整治方案为依据,保质保量完成并正常有效运行视为验收合格。

第八条保修期和责任界定。

1.工程保修按^v^有关规定执行,保修期为一年,自甲方对工程竣工验收合格之日起计。保修期间在正常使用情况下出现工程设施和设备损坏,乙方需提供维修。

2.工程竣工验收后,甲方在使用过程中,工程设施和设备正常的损耗,不属于乙方的工程保修范围;工程设施、设备使用中,由于非正常原因(如违章作业、超负荷运行)所造成的工程设施和设备损坏,不属于乙方保修范围。

3.工程保修期结束后,乙方仍有义务为甲方提供维修服务。合同竣工3年内,如果需要乙方养护或更换风机设备、电控元件、机械式压力表等配件,配件的费用按合同附件的报价单执行,运输安装费根据附件的报价单按比例收取。

第九条违约责任。

甲乙双方必须按时、全面地履行本合同所规定的义务,否则,违约方应向另一方赔偿由此而造成的相关损失。

第十条争议解决。

因履行本合同产生的争议,双方应友好协商解决。如不能协商解决,因本合同引起的或与本合同有关的争议,应当提交武汉仲裁委员会,按申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。

第十一条其它条款。

1.本合同一式贰份,双方各持壹份,自签订之日起生效,在本合同约定的工程内容通过验收合格并且双方结清款项后终止。

2.双方可根据具体情况并结合有关规定另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同的其他未约定事项,均按照《^v^民法典》等相关法律、法规的规定执行。

农村安装光伏租赁合同篇五

出租方:__________________(以下简称甲方)。

承租方:__________________(以下简称乙方)。

为发展养殖事业,根据《^v^农村土地承包法》有关规定,经甲乙双方*等协商,现订立本合同:

一、甲方自愿将自己位于______的`土地______亩出租于乙方,由乙方作养殖事业使用。

二、租赁期限为自______年______月______日起至______年______月______日止。

三、租金为每年每亩地小麦、玉米各______公斤,在每年农作物收获后于出租方要求给付时以市场价格折合人民币给付。(乙方应于甲方提出给付请求后15日以内给付)。

四、土地交付时间:______年______月______日。

五、乙方在经营期间,若效益差,可以在合同到期前提前解除本合同;但甲方不得在合同到期前解除本合同。

六、甲方不得干预乙方的正常生产经营,若因为甲方的行为给乙方造成损失的,甲方应赔偿乙方的经济损失。

七、本合同到期后,经双方协商,可以续租合同,由乙方继续经营。若乙方不愿续订,应恢复土地原状或在甲方自愿的情况下对有关建筑物予以合理作价,由甲方在支付给乙方对价的情况下取得有关建筑物的所有权。

本合同未尽事宜,由甲乙双方协商补充,补充条款的效力优先于本合同。

本合同一式三份,由甲乙双方各执一份,并由乙方报本村村委会备案一份。

甲方:__________________。

乙方:__________________。

公证机关:______________。

______年______月______日。

农村安装光伏租赁合同篇六

一、项目建设所需资金:____由乙方自筹解决。

二、由乙方负责项目融资、设计、施工、验收、运营、维护、收益、处置,项目产权归乙方所有。

1、甲方固定租赁费用:____自光伏电站验收投入运行之日起20____年内,按照1元/平方/月×实际租赁面积,每月一结算。

四、各方责任:____。

1、甲方责任:____。

(1)、积极配合乙方完成项目验收所需工作;。

(2)、保证优先使用项目运行后所发电力,按月支付电费给乙方;。

(5)、全面配合乙方申请国家各级政府的政策支持。

2、乙方责任:____。

(1)、负责项目建设所需资金的筹集;。

(2)、负责项目设计、施工、验收和维护;。

(3)、每月根据甲方所支付的电费,开具普通发票给甲方;。

(4)、屋面电站维护以及因屋面电站原因导致的建筑物屋面防水维护:____在产权转移前(1-20____年)由乙方负责并承担相关费用;产权转移后(20____年后)由甲方负责并承担相关费用。

五、电站产权转移。

乙方有权将电站转移给第三方,甲方有优先购买权。电站转移给第三方后,本合同下乙方权力和义务由第三方承担。

六、违约责任:____。

1、甲方未按合同约定支付光伏电站月电费,逾期每天应支付所欠款项10%作为违约金支付给乙方。(注:____甲方支付电费时间为乙方发票到达甲方2日内付清)。

2、若电站运行未满20____年需要拆除,如属乙方原因,乙方应承担屋面电站拆除和屋面恢复的全部费用以及给甲方造成的直接损失;如属甲方原因,甲方应按未满20____年部分的电费收入赔偿乙方损失,损失额的计算公式为:____电站拆除上一年度乙方发电收益分成×(20-已运行年数)。

3、任意单方面违背上述协议条款,按有关法律追究违约责任,并赔偿对方的一切经济损失。

七、争议的解决办法:____协商或诉讼。诉讼由甲方所在地的人民法院裁决。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章):____乙方(盖章):____。

代表人签字:____代表人签字:____。

签约时间:____签约时间:____。

农村安装光伏租赁合同篇七

发包方:

租赁方:

根据《^v^农村土地租赁法》、《山东省实施办法》等法律法规的规定,为农村经济发展的需要,发包方将村集体有所有权的耕地租赁给租赁方种植经营,农村土地租赁合同书。为明确双方的权利和义务,经双方协商1致,签订合同如下:

1、租赁地名:面积:

界止:

2、租赁形式:家庭租赁外其他方式租赁。

3、租赁期限:年月日至年月日止(年)。(双方约定不得超过3年)。

4、上交租赁款:共计人民币(大写)元,合同范本《农村土地租赁合同书》。

交款方式及时间:

5、发包方的权利与义务:

1、发包方有权监督租赁方按合同约定履行合同。

2、发包方有权监督租赁方合法使用租赁土地。

3、发包方有义务维护租赁者的合法权益。

4、创造条件,尽可能为租赁方提供生产经营服务。

6、租赁方的权利与义务:

1、租赁方有经营自*。

2、租赁方有权享受发包方提供的各项服务。

3、租赁方必须按合同约定上交租赁款。

4、租赁方未经发包方书面允许不得在租赁地内种植林木,不得搭建任何建筑物,不得擅自取土或改变地貌,只允许种植庄稼,严禁将租赁地用于违法经营。

5、租赁方在租赁期间,如遇意外,其继承人可以继续租赁,直至合同期满。

7、在合同租赁期内,如遇租赁范围土地被征用或村集体规划使用,租赁方必须服从。征用后,租赁方只享受地面附着物赔偿费及青苗补偿费。其他待遇归发包方。

8、违约责任:如1方违约,应向对方支付违约金元。如租赁方违反合同约定或违法使用土地,发包方1经发现可单方终止合同,收回发包土地并不退还租赁方的租赁费。

9、其他未尽事宜,双方另行协商。

十、本合同1式份,发包方和租赁方各执1份,报市中街道办事处租赁合同管理机关各备案1份。

十1、本合同自签订之日起生效。

发包方(盖公章):租赁方(盖章):

法人代表(盖章):签订日期年月日

农村安装光伏租赁合同篇八

乙方:****制冷工程公司。

依照《^v^合同法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经双方协商,就乙方承包****车间氟利昂制冷安装工程的有关事宜达成一致,特签订本协议。

一、工程地点:临沂市兰山区半程镇西外环金锣新厂。

二、工程范围:见附件(一)。

三、工程质量:严格按图纸及公司同业主签订的合同内容、要求施工;遵循公司制定的有关质量目标及有关事项;达到项目要求的标准。

四、质保期限:质保期1年,在质保期内所发生的一切维修事宜均由乙方无偿负责维修;由于质量问题给公司造成的损失乙方承担总价的50%。

五、工程价款:固定包干总价:

小写:元,大写:(贰拾陆万元整)。

六、付款方式:按进度付款,有项目部根据工程实际施工进度情况审请付款,工程款额度有项目部负责人刘培全(136********)向公司提出申请,余留5%做为质保金,质保期为1年、质保期满后,若无安装质量问题,一个月后,一次性付清。

汇款账号:户名:*******。

开户行:工商银行淄博分行高青支行。

账号:6222021******435。

七、工期:按照公司同业主签订的工期要求、按时保质、保量完成所有施工任务。

八、双方责任:

甲方责任:

1、大型施工工具、设备由甲方提供,如:电焊机、氩弧焊机、切割机、钻床、手动葫芦、配电柜、电缆线、脚手架等。

3、负责施工过程中一切对外协调的事情。

4、负责提供施工人员生活、住宿场所。

5、负责项目的技术管理、施工安全及施工质量控制。

6、负责施工工程进度款的审请支付。

7、负责工程中所使用的主材及辅材计划供应。

乙方责任:

1、严格遵守公司及项目部制定的有关规定及制度。

2、负责施工图纸及用户合同范围内的所有施工安装内容:制冷系统设备、管道、管道支架、配件和冷库内冷风机的制作安装;电气系统设备、桥架及制作安装、电缆敷设、接线;冷风机的冲霜供回水、蒸发冷给排水系统安装;配合系统调试运行。

农村安装光伏租赁合同篇九

甲方:乙方:

根据《_合同法》及相关法律、法规和政策规定,甲、乙双方本着自愿原则,经过充分协商,在平等互利的基础上,就乙方租赁甲方厂房屋顶安装太阳能光伏电站相关事宜达成如下协议:

一、厂房屋顶基本情况。

甲方将其拥有位于____的厂房屋顶租赁给乙方用于安装太阳能电站,厂房屋总面积____平方米(厂房屋顶实际面积以丈量为准)。

二、厂房屋顶租期限。

1、厂房屋顶租赁期限自___年_____月_____日起,至____年____月___日止,租赁期30年。

2、租赁期间,屋顶使用权归乙方所有。租赁期满,甲方有权收回所有屋顶,乙方应如期归还,乙方如需要继续承租,应于租赁期满前三个月提出书面要求,经甲方同意后重新签订租赁合同。

三、租金及相关费用支付方式。

2、租赁期间,乙方使用该厂房屋顶发生的所有水、电及维护费用由乙方承担。

四、厂房使用要求及维护责任。

1、租赁期间,乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用,导致厂房屋顶及其附属设施损坏或发生故障的,由乙方负责维修。

2、租赁期间,乙方需装修或增设附属设施和设备的,应事先征得甲方的同意,按规定须向有关部门审批的,则还应由甲方报请有关部门批准后,方可执行。

五、厂房转租和归还。

1、乙方在租赁期间,如将厂房屋顶转租给第三方,须事先征得甲方的书面同意,擅自中途转租、转让,甲方有权利终止本租赁协议。

2、租赁期满后,该厂房屋顶归还时,应当符合正常使用状态。

六、租赁期间其他有关约定。

1、租赁期间,甲、乙双方都应遵守国家的法律法规,不得利用厂房租赁进行非法活动。

2、租赁期间,甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。

3、租赁期间,厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行,双方互不承担责任。

4、租赁期间,乙方可根据自己的经营特点进行装修,但原则上不得破坏原房结构,装修费用由乙方自负,租赁期满后如乙方不再承担,甲方也不作任何补偿。

5、租赁期间,乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用,如拖欠不付满一个月,甲方有权增收5%滞纳金,并有权终止租赁协议。

6、租赁期满后,甲方如继续出租该房时,乙方享有优先权;如期满后不再出租,乙方应如期搬迁,否则由此造成一切损失和后果,都由乙方承担。

七、其他条款。

1、租赁期间,如甲方提前终止合同而违约,甲方应一次性赔偿乙方20万元。租赁期间,如乙方提前退租而违约,乙方应一次性赔偿甲方20万元。

2、租赁期间,如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失,由甲方负一切责任给予赔偿。

3、甲方协助乙方办理项目的相关材料及手续,其费用由乙方承担。

4、租赁合同签订后,如企业名称变更,可由甲乙双方盖章签字确认,原租赁合同条款不变,继续执行到合同期满。

八、合同的变更和解除。

1、本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更和解除。

2、在合同履行期间,甲、乙双方不能因机构变更、人事变动或其他原因而无故终止合同。如因不可抗拒力致使难以履行合同时,本合同可以变更或删除。

3、本合同期满,乙方在同等条件下享有优先承租权,如果乙方由此需要,甲方应当优先与乙方续签合同。

九、发生争议,甲乙双方本着互谅互让原则协商解决,协商不成的,可向当地人民法院提起诉讼。

十、本合同未尽事宜,可由甲乙双方约定后作为补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。

甲方:乙方:

日期:日期:

农村安装光伏租赁合同篇十

发包单位(甲方):

承包单位(乙方):

根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦元(不含税),承包给乙方施工,共计400kw,工程款总计:____元(人民币大写____)。

4、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付5000元生活费,施工完成后支付到总工程款的100%。

5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天,视为验收合格。

1、工程期限:有效工期7天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的因素,经业主确认后延长工期。

2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。

1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。

2、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

1、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。

2、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。

3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。

4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。

5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

1、负责组织施工人员进场施工,保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题,由乙方全权负责。

2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。

3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工,教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定,做到安全施工、文明施工。

4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场,确保正常施工。

本合同未进事宜,双方可根据具体情况进行协商,双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。

甲方和乙方因本合同发生的争议,应友好协商解决,协商不成的,向当地人民法院起诉。

本合同正本两份,双方各执一份。本合同自签字之日起生效。甲方(签章):乙方(签章):

负责人:负责人:

农村安装光伏租赁合同篇十一

承包方(乙方)。

按照《^v^合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

1、工程概况。

工程名称:**********。

工程地点:**********。

承包方式:

包工不包料(含装卸费)。

工期:

开工日期:年月日

实际施工天数:天。

工程质量:合格。

合同价款(人民币大写):

2、双方工作。

甲方工作。

甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

乙方工作。

严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

3、工程价款及结算。

根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦,安装费用为元(不含装卸及搬运费)。

安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

本工程无保修金,不含税。

4、违约责任。

甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。

乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。

本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

5、附则。

本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

发包人代表:承包人代表:

地址:地址:

电话:电话:

传真:传真:

邮编:邮编:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

农村安装光伏租赁合同篇十二

发包方(甲方):

承包方(乙方)。

按照《^v^合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

工程名称:____。

工程地点:____。

承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。

承包方式:

包工不包料(含装卸费)。

工期:

开工日期:____年____月____日

实际施工天数:____天。

工程质量:合格。

合同价款(人民币大写):____。

安装费按太阳能光伏发电板____元/w计算,材料装卸费按____元计算。

甲方工作。

甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

乙方工作。

严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

根据甲方提供的施工图纸功率为____万瓦,安装费用为____元(不含装卸及搬运费)。

安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

本工程无保修金,不含税。

甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。

乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。

本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

农村安装光伏租赁合同篇十三

乙方:_________________。

签订地点:_________________。

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致,订立本合同。

1.建设工程施工对象及内容:_________________。

工程名称:_________________。

工程地点:_________________分包范围:_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、相变、逆变基础、低压接线的施工。

2.工程计价方式:_________________。

本合同价款采用固定综合单价方式确定。

固定综合单价:_________________。

暂定总价:_________________小写:_________________(元)。

大写:_________________(元)。

施工范围:_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、电板安装、相变、逆变基础、低压接线等工程。

工程结算价:_________________工程结算价=甲方确认(甲方施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认)。

的工程量x工程量清单中的单价+(-)设计变更部分费用。

价格调整。

除下列情况之一者可作调整外,不会因施工过程中人工、材料价格或其他不可预见的变动做任何调整。

甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。

甲方代表签证的工程量的增减。

乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行,否则甲方不予认可。

上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方和监理工程师审核,甲方有权委托造价咨询机构进行审计,确定合同价款的增减。

除款规定情况外,甲方不再支付任何费用,由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。

工期要求:_________________。

开工时间:_________________。

竣工时间:_________________。

3.质量标准:_________________。

工程质量应满足以下要求:_________________。

本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。如在合同执行过程中,规范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范和规定,则应执行新的规定。

本合同工程质量目标:_________________合格,达到甲方要求。

工程质量应当达到合格工程,并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准,质量标准的评定以本合同约定(优先适用)、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准,乙方应无偿返工,直致达到规定合格要求,返工的费用和延误的工期由乙方负责,给甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿责任。

乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料及经过监理、建设单位确认的工程质检、验收资料。

4.合同文件及解释顺序:_________________。

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:_________________。

(1)本合同;。

(2)本合同附件;。

5.总(分)包合同:_________________无。

6.图纸:_________________。

甲方免费向乙方提供工程有关施工蓝图1套,乙方需要更多资料文件时,则费用自理。除了严格用于本合同的,乙方不能在未得到甲方书面批准的情况下让第三方使用或向第三方转让。

乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下:_________________。

乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程与部分单位工程的施工技。

术措施和作业指导书,报甲方相关部门审批同意后方可实施;但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。

施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录;。

乙方随工程进度同步完成分部、分项检验批、隐蔽、质评等竣工验收资料。资料员须常驻现场,如资料有延误,则按规定接受甲方项目部处罚。工程竣工后按甲方要求整理报送相关竣工资料。

7.甲方义务:_________________。

按本合同约定,向乙方支付劳务报酬;。

负责与业主方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

提供完成本合同协议书上约定的材料。

指定现场代表,协调处理相关现场事务。

编制本工程的整体进度计划,并且对乙方每月的施工计划提出明确要求;。

提供测量控制基准点。

甲方委托项目经理为现场代表,履行甲方的责任。

在开工之日起,甲方应按时供应所需的材料,不得因材料不到位所造成的误工和停工,如有因材料引起的停工天以上,应有甲方承担所造成乙方的损失,例如机械费用、民工工资。

8.乙方义务:_________________。

未经甲方书面授权或允许,不得擅自与业主方及有关部门建立工作联系;。

自觉遵守法律法规及有关规章制度;。

严格按照甲方设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,

便利。

9.安全施工与检查:_________________。

乙方应定期召开安全例会(每周),并形成会议记录,存入工程施工档案;。

不发生重伤及人身事故,轻伤事故在0人次以下。

不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。

农村安装光伏租赁合同篇十四

发包方(甲方):

承包方(乙方)。

按照《^v^合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

1、工程概况。

工程名称:

工程地点:

承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。

承包方式:

包工不包料(含装卸费)。

工期:

开工日期:年月日

实际施工天数:天。

工程质量:合格。

合同价款(人民币大写):

安装费按太阳能光伏发电板元/w计算,材料装卸费按元计算。

2、双方工作。

甲方工作。

甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

乙方工作。

严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,

解决由乙方负责的各项事宜。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

3、工程价款及结算。

根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦,安装费用为元(不含装卸及搬运费)。

安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

本工程无保修金,不含税。

4、违约责任。

甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。

乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。

本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

5、附则。

本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

发包人:承包人:

发包人代表:承包人代表:

地址:地址:

电话:电话:

传真:传真:

邮编:邮编:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

年月日年月日。

农村安装光伏租赁合同篇十五

发包方(甲方):

承包方(乙方)。

按照《xxx合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

工程名称:

工程地点:

承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。

承包方式:

包工不包料(含装卸费)。

工期:

开工日期:年月日

实际施工天数:天。

工程质量:合格。

合同价款(人民币大写):

安装费按太阳能光伏发电板元/w计算,材料装卸费按元计算。

甲方工作。

甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

乙方工作。

严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦,安装费用为元(不含装卸及搬运费)。

安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

本工程无保修金,不含税。

甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。

乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。

本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/19524875.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map