无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
建设工程授权委托书 工程授权委托书篇一
我（姓名）系（投标单位名称）的法人代表，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加工程项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的'一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人：性别：年龄：
单位：部门：职务：
代理人无转委权。特此委托。
投标单位
法定代表人
年月日
建设工程授权委托书 工程授权委托书篇二
托人(收款人)：
住所地：
法定代表人：
受托人(付款人)：
住所地：
法定代表人：
根据 年 月 日委托人与受托人签订《》的约定，就委托受托人按委托人指示划付补
偿款一事，授权如下：
一、在年月日委托人与受托人签订的'《》生效后，委托人授权受托人将补偿款人民币划
付至委托人指定的账户。银行：____________，账号：____________，户名___________。
二、受托人接到委托人出具的收款收据后，即按本《授权付款委托书》的指示向委托人
指定的账户划款。
三、受托人向委托人指定账户划款，即是向委托人的交付。 如按委托人的指示划款出现任何问题与风险，均由委托人承担。与受托人无关。
四、本《授权付款委托书》为不可撤销的授权委托。 本《授权付款委托书》自加盖委托人公章、负责人签字并送达受托人时生效。
委托人：（公章）
负责人（或法定代表人）：
经办人：
联系电话：
建设工程授权委托书 工程授权委托书篇三
本授权委托书声明：我____________系____________建造工程有限公司的法定代表人，现授权委托______建造工程有限公司的 为我公司授权代理人，以本公司的名义参加武夷山市污水处理有限公司的______市污水处理厂二期工程的投标活动。代理人在资格审查、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的'一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
代理人：______性别：男年龄：岁。
单位：________________建造工程有限公司，部门：________________工程部，职务：________________项目经理。
投标申请人：____________（盖单位公章）
法定代表人：____________（签字或盖章）
被授权的代理人：（签字）________________
日期：______年______月______日
建设工程授权委托书 工程授权委托书篇四
本授权委托书声明：我xxx系xxx的法定代表人，现授权委托工程部(________单位/部门名称)的(身份证号：________)为我公司代理人，以本公司的'名义对________工程项目的管理施工工程收款和其他一切债权债务。均代表本公司行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切及全部法律责任和后果。
________为代理人，到贵行代办理本单位银行结算账户的相关手续。本人承诺：所提供证明材料真实有效，受托人为本单位员工，壳代办下列业务：(授权办理的业务请在□内填√未授权办理的业务请在□内填。)
本委托书只限于______________工程范围内，委托期限至本工程
代理人在其权限范围内签署的一切有关文件，我均予承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担。
完工至工程验收结算完毕为止。
代理人无转委权。特此委托。
代理人：________性别：________
年龄：________职务：______负责人________
代理人签字样本：________
授权人：(盖章)________
法定代表人：(签字)________
日期：________
建设工程授权委托书 工程授权委托书篇五
本授权委托书声明：我zz系江河水利工程有限公司的法定代表人，现授权委托江河水利工程有限公司的cc为我公司签署本工程已递交的投标书的法定代表人授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标书内容及在开标、评标合同谈判过程中所签署的.一切文件和处理与之有关的事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：z性别：女年龄: 43
身份证号码：职务:开发部部长
投标人：江河水利工程有限公司(盖章)
法定代表人：(签字)
授权委托日期：20xx年3月12日
建设工程授权委托书 工程授权委托书篇六
本人系 公司的法定代表人，兹委托
项目经理担任 工程项目的现场安全生产管理工作，全权处理工程施工全过程的安全生产管理，配合昆山市建筑安全监督站项目监督员的.监督工作，并负责工程施工管理过程中现场事务联系、协调工作。
委托期限为该工程领取施工许可证起至该工程竣工验收止，此委托书中被委托人不得再次委托。
法定代表人(签名)：
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被委托人签署的所有文件(在授权有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。
现场受托人(签名)：
委托代理人须写明代理权限，特别授权的，应写明授权的具体范围：代为起诉，陈述事实，参加辩论和调解，代为提出、承认、放弃、变更诉讼请求，提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书。
□开立账户 □预留印鉴 □支付密码签约 □短信银行签约 □简版网银签约 □高级版网银签约 □通存通兑签约 □现金管理系统签约 □变更预留印鉴 □变更账户信息 □变更热线联系人 □变更 重空购买人员 □销户 □网银销户 □其它
为代理人，到贵行代办理本单位银行结算账户的相关手续。本人承诺：所提供证明材料真实有效，受托人为本单位员工，壳代办下列业务：(授权办理的业务请在□内填√未授权办理的业务请在□内填。)
施工单位 (盖章)：
年 月 日
建设工程授权委托书 工程授权委托书篇七
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
甲方委托乙方工程项目为 xxxxxx工程 ，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：
1、材料要求：腻子粉、潭涂、底面漆全部为邱氏;
2、施工作业流程：满刮腻子一遍→打磨→潭涂→底漆一遍→面漆二遍;
3、所有外墙涂料工程造价为每平方米 元。
4、工程款结算：工程完工后甲方及时组织验收，验收合格后由新七集团相关部门出具工程量，经三方(新七集团、甲方、乙方)确认后按每平方米 元结算。
5、安全文明：施工作业现场如发生安全文明事故所产生的费用在 元以内由乙方负责。
(一)、甲方的责任和义务
(1)甲方负责考核工程进度，并按进度拨付工程款。
(2)甲方负责派技术人员进行现场指导施工作业、技术监督。
(二)、乙方的责任和义务
(1)乙方责任组织施工作业队伍于规定时间进场施工作业，并保证到规定竣工时间前全面完成施工作业任务。
(2)乙方负责按照有关技术规范进行施工作业，并服从甲方技术人员的现场指导及质量监督。
(3)除不可抗拒自然灾害以外，乙方责任工程质量，确保顺利通过验收。
(4)乙方必须严守信誉，确保按时完成。若乙方不按时、按质、按量完工，甲方有权终止合同。
(5)工程竣工及时向甲方申请收验。
(6)乙方必须为施工作业工人办理工伤保险后方可施工作业。
(7)因工程需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。
(8)甲方需满足乙方的.施工作业要求，因甲方原因未达到乙方施工作业要求所产生的费用全部由甲方承担。
(9)委托期限为签订该协议起至该工程竣工验收止，此委托书中被委托人不得再次委托。
甲方支付乙方该项目的全部费用为 元。施工作业期间甲方需要支付乙方日常生活费，完工后工人退场需支付人工费的80%，20 年春节(即20 年1月18日)前支付工程款总额的95%，工程验收合格后一年内结清所有工程款。
建设工程授权委托书 工程授权委托书篇八
本授权委托书声明：本人 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加**省****发电有限责任公司的**花园居住小区工程施工招标的.投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
代理人： 性别： 年龄：
单 位： 部门： 职务：
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字）
代理人：（签字）
日期：20xx年5月2日
建设工程授权委托书 工程授权委托书篇九
签订时间：
厂房场地平整合同
发包人：
法定代表人： 联系方式：
地址：
承包人：
法定代表人： 联系方式： 资质等级： 邮箱：
地址：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 项目土方施工工程项目事宜协商一致，订立本合同。
1、 工程概况
工程名称： 工程地址： 工程承包范围：
2、合同价格
2。1场地平整工程单价（含税）为每平米人民币 元（大写： 角整），场地平整工程量为 平米，合同价格为： 元（大写： 元整）。
（1）此合同为固定总价，任何情况下均不作调整。
（2）合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容：±30cm土方平整、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切费用。
3、支付方式
付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人提供符合合同并满足甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否则发包人有权迟延付款且不承担违约责任。
4、合同工期
4。1 工程工期：开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日工期总日历天数为： 日。（或：本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为： 10 日。）
4。2 上述工期指自开工之日起的绝对日历工期，含冬雨季及恶劣气候（如大风、沙尘、冰雹、持续高温等）、政府政治性会议或其他事件（如高考、运动会、重大节假日）等因素，为不变期间。
4。3 工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准；承包人不得以任何理由拖延工期；发包人对承包人进度计划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。
5、工程质量
5。1承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意，并办理变更手续后方可改变施工。
5。2工程质量符合 甲方验收 标准。
6、双方一般权利与义务
6。1 发包人的权利与义务
（1）向承包人提供与工程相关的资料，向承包人提供具备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位置。
（2）及时履行合同中约定的竣工验收、结算义务。
（3）按合同约定向承包人支付合同价款。
6。2 承包人的权利与义务
（1）在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进行了认真细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。
（2）边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工规范要求，以保证基础边坡的稳定。
（3）承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理（包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道路维修、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等）；
（4）承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未按照发包人指示进行的，发包人对此所运土方不予计量支付；承包人不得中途倒土、卖土。
（5）承包人应及时清理场地及运输道路洒落土方。按照当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。
（6）承包人负责按规定办理好有关环境保护、消防、安全生产和施工噪音管理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中；如承包人未按本条约定及时办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人承担，如因此给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。
（7）承包人负责妥善保护好地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木以及道路等公用设施；所有可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。
（8）承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏；否则，承包人应负责维修，如因此导致第三人遭受损失或招致行政处罚，承包人应负责赔偿或承担行政处罚责任。
（9）承包人有义务按照有关规定采取严格的'安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全；凡施工中发生的一切安全事故（包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害），均由承包人负责。
（10）承包人负责基槽周边维护，直至工程总包人进场。
（11）在签订合同之前，承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清楚，在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。
7、 安全施工
7。1 承包方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律规定及各项规定，严格按照安全标准组织施工。
7。2 承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。
7。3 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
7。4事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
8、 环境控制
承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。
9、 验收
工程具备验收条件的，承包人应在工程竣工前 2 日，将验收日期以书面形式通知发包人，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。工程经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件配合发包人返工至合格。
10、违约责任
10。1如承包人未能按合同约定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付 5000 元违约金。逾期超过5天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外，因工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。
10。2如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。
10。3承包人在施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。
10。4土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭受的一切经济损失，均由承包人承担。
10。5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣除，不足部分有权向承包人追偿。
10。6发包人不能按照合同约定及时结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未付款项的0。1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人原因致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。
11、争议解决
因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。
12、其他
本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
13、附件
附件1 廉洁协议
附件2 营业执照副本复印件
附件3 签约代表授权委托书及身份证复印件
附件4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议 （以下无正文）
（本页为签字页）
发包人：（签章） 承包人：（签章）
签约代表：
签约代表：
电子信箱：
签约时间：
开户银行：
账 户：
监督电话：
董事长办公室：
电子信箱： 签约时间： 开户银行： 账 户：
建设工程授权委托书 工程授权委托书篇十
兹有北京市朝阳田华建筑集团公司特授权北京市朝阳田华建筑集团公司第四分公司第七工程处全权负责有关20xx年平乐园小区外立面维护改造工程的合同、施工、材料及结算等一切事务工作。
特此授权！
北京市朝阳田华建筑集团公司 授权人： 电 话：
年 月日
建设工程授权委托书 工程授权委托书篇十一
本授权委托书声明：我________(姓名)系_____________(投标单位)的法定代表人,现授权委托________________(单位名称)的_______(姓名)为我公司代理人,身份证号码___________。以我公司的名义参加__________________（招标单位）__________项目的.投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。
代理人无权转委托。特此委托。
代理人： 性别： 年龄：
单 位： 部门： 职务：
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
日期： 年 月 日
建设工程授权委托书 工程授权委托书篇十二
本人系公司的法定代表人，兹委托项目经理担任工程项目的现场安全生产管理工作，全权处理工程施工全过程的.安全生产管理，配合昆山市建筑安全监督站项目监督员的监督工作，并负责工程施工管理过程中现场事务联系、协调工作。
委托期限为该工程领取施工许可证起至该工程竣工验收止，此委托书中被委托人不得再次委托。
法定代表人
现场受托人
施工单位
年月日
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/2473813.html】
