人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
最新施工单位签约发言稿模板篇一
当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。建设工程施工合同一般采用书面形式签订。
《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)是建筑施工合同签订履行的基础，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。
当事人订立、履行合同应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益;遵循公平原则、遵循诚实信用原则。
二、签订合同应注意的问题
(1)《合同法》第52条规定：有下列情形之一的，合同无效：
(2)《合同法》第53条：合同中的下列免责条款无效：
三、合同的履行
建筑工程施工合同履行是指施工合同生效后，合同当事人(发包方、承包方等)按照合同约定的义务，如合同约定的工程建设施工质量、工程合同价款、合同工期、工程安全等全面、适当地完成各自所承担的合同约定义务的行为。建筑工程施工合同的履行，应遵循全面履行、诚实信用的原则。
四、合同缺陷的处理原则
(一)协议补充
对于生效的建筑工程施工合同，由于内容的缺失，给合同执行带来极大困难，或造成损害权利人的利益。为保证建筑工程施工合同能够正确及时地履行，首先应基于发包方和承包方等当事人的意愿发包方、承包方应通过协商达成协议，通过该协议对原来施工合同中没有约定或者约定不明确的内容予以补充或者明确约定，根据《合同法》的规定，该补充协议应成为建筑工程施工合同的重要组成部分。
(二)按照合同有关条款或者交易习惯确定
当发包方与承包方的协商未能对没有约定或约定不明确的内容达成补充协议的，可以结合合同其他方面的内容(其他条款)加以确定。也可按照在同样交易中通常或者习惯采用的交易习惯进行合同履行。
》》汇总：2016年二级建造师考试【建筑工程】知识点精讲汇总
最新施工单位签约发言稿模板篇二
2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。
3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七)，保修期从竣工验收签章之日起算。
4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。
付款时间 付款百分比 金额
对预算设计认可 签订合同之日1000元，第二次付款时扣除
合同签订后 开工彰二到五天 65% 元
施工过程中 工期进度过半 30% 元
竣工验收 当天 5% 元
增加工程项目 签订项目变更表 100% 元
注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。
最新施工单位签约发言稿模板篇三
甲方：（以下称甲方）
法人代表人：
乙方：村社（以下称乙方）
法人代表人：
一、乙方自愿将所属集体土地亩作为甲方敬老院生产性用地。
二、征地费用：按照土地管理法相关规定，甲方一次性给予乙方土地补偿费、安臵补助费等费用共计每亩万元，甲方实际应支乙方征地费元。
三、甲方依法征地涉及所征地方面的土地调整等一切纠纷均由乙方负责。在土地调整和纠纷处理过程中的安全事故责任均由乙方负责。
四、征地相关手续，由乙方协助甲方办理，费用由甲方承担。
五、违约责任：一方违约，向另一方支付总标的额20%的违约金。
六、未尽事宜，双方协商解决。
七、本协议一式五份，甲、乙双方各执一份，送村民委员会、国土、村建各一份。
甲方：
法人代表（签字）：
乙方：
法人代表（签字）：
法人代表（签字）：
二〇xx年日月
最新施工单位签约发言稿模板篇四
承包方：
根据《中华*共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。
（一）、安装塔机的概况
塔机型号：qzt-63
塔机生产厂家、生产许可*、出厂合格*。
塔机安装说明书
塔机安装高度说明：
（二）、安装塔机时间地点
地点：
时间：20xx年4月26日
（三）、费用及付款
安装费、安检费资料费。
安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
（四）、*方责任
提供安装塔机的全部技术资料
提供安装塔机的整件和合格配件。
提供《甘肃建筑起重机械登记表》
督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
（五）乙方责任
应提供安装单位资质*书和安全生产许可*。
特种作业人员必须持*上岗（应提供单位名称及*书）
安装塔机，专职安全生产人员和*技术人员必须亲临现场，加强管理。
编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。
应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。
安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
（六）其它
合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。
合同一经双方签字、盖章即生效。
合同一式贰份，*乙双方各执一份。
承包方：
年月日：
*方：（以下简称*方）
乙方：（以下简称乙方）
一、工程概况及承包方式
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：综合机电系统工程（空调、消防*修改）
二、质量标准：合格
技术要求：按施工图纸文件，国家和上海市的有关法规标准，规范执行。
1、工程造价为单价合同，以*乙双方确认的施工图纸、文件、报价明细为依据（附件一）。
2、合同总价：rmb（大写：）。
3、本合同生效后,*方分三次,按下表约定支付工程款：理。
5、质保期1年。
6、上述付款以支票兑现/电汇确认到账后为准。
7、乙方收到工程款后，提供对应金额的正规*。
四、工程保修
保修内容包括：合同图纸所包含的工程项目、变更或修改全部内容（竣工后*方使用，人为造成的质量问题除外）
五、双方责任
1、*、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企如因设计原因导致工程量变化，将以合同单价为基础，按实际发生的工作量做变更项处业安全技术标准。
2、*方负责乙方与小业主之间的协调工作。
3、乙方必须配合*方的施工进度，工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
4、乙方严格按照施工图纸施工。遵守生产规范组织施工，建立完整的安全生产、防火规章制度，设立专职安全员，对施工人员进行岗前安全、防火教育，做到安全施工、文明施工，杜绝安全事故，如有违规施工所造成的安全事故，由乙方承担所造成的一切经济损失并承担相应的责任。
5、*方负责购买工程一切险（car）。
6、本工程综合机电系统工程（空调、消防*修改）项目，乙方按合约图纸进行施工、竣工并在质量保修期内承担的工程保修责任。
六、其它事宜
经*乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、如*方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
3、其它未尽事宜由双方协商解决。
4、合同一式肆份，*方执贰份，乙方执贰份，双方签字生效，并具有同等法律效力。
*方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
*方：
乙方：
经*乙双方共同协商，就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确*、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华*共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经*、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：赵家垭一级电站机电设备安装工程
二、工程地点：
三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除（含运出洞外）以及4台水轮发电机组（1#机组大修）、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统（配合主机改造）、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作（详见安装工程量清单）。
四、工程价款及工程结算：
乙方的报价是根据*方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗*材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期及进度：
1、根据*乙双方商定，乙方在20xx年8月10日前进场施工，20xx年10月30日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向*方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。
3、乙方必须满足*方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进行，保*一台机组开机发电运行。
六、付款方式：
1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭*后，*方按合同总价的10%支付工程预付款。
2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金一年质保期满后支付。
3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税，建安税由*方在乙方工程款中代扣代缴。
七、双方责任：
*方：
1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。
2、*方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、*方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。
乙方：
1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工组织设计（含施工进度计划），施工技术措施，质量保*措施和安全技术措施并上报*方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助*工程，并承担相关费用。
5、负责协助*方对设备进行开箱检查、记录与检测，确保所有设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。
6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。
6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：
1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，*方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签*单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格*，坚决杜绝使用不合格的材料。
5、乙方由于自身原因无法保*质量时，*方随时有权收回本工程，乙方应无条件服从，并承担*方一切损失责任。
九、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术*作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受*方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持*上岗。
3、监理工程师和*方在检查施工安全过程中，有权对不按*作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和*方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保*施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的*示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，*方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，*方不承担任何责任。
十、违约、仲裁：
1、*、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、*、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在*方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
十一、其他：
1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
1）设计图纸及招投标文件的技术要求。
2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3）设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地*解决，防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜，*乙双方协商解决。
十二、合同份数：
本合同一式2份，*、乙双方各持1份。
*方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
最新施工单位签约发言稿模板篇五
乙方：省（自治区、直辖市）、市（县）乡（镇）村
一、征用土地面积及安置人数
甲方征用乙方集体所有、使用的土地，面积为平方米，四至（见附图），常住户口人（其中应安置人），由甲方依据确认。
二、手续的办理
乙方自签订本协议之日起日内办理手续，并将原所有、使用的所列项目完整地交给甲方，甲方应派员验收。验收中如发现与所列项目不符时，对意外情况，乙方应向甲方如实说明情况；对因乙方过错而造成的损失，乙方应负赔偿责任。
三、征地费用及其标准
征地费用包括费用，以《土地管理法》第40条第2款规定为基本标准（标准的数额应具体化）。
四、补偿、安置费的结算
违反本协议规定的，由违约方向对方支付违约金元人民币，并赔偿因此而造成的损失。
六、生效
本协议自甲、乙双方签字之日起生效。本协议一式份，甲乙双方各执份。
甲方： 乙方：
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/3166054.html】
