现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!
光伏板安装合同注意区别 光伏投资合同共优质篇一
1.总价合同风险。总价合同是指在确定的工程范围内合同总价固定不变的合同。所谓“固定”是指合同价格一经约定,除发包人增减工程量或变更设计外,不再进行调整。发包人在招标阶段往往只能提供工程项目的基础设计文件,要求承包人在基础设计概算范围内提供投标报价并形成固定总价。由于基础设计精细度不够,很难满足准确预估工程量的要求,承包人可能会承担工程报价无法涵盖实际工程成本及合理利润的风险。
2.单价合同风险。单价合同是指按照实际完成的工程量和承包人的投标单价确定合同价格的合同,也即工程量可变、单价不变的合同。单价合同对于承包人也存在一定风险:一是工程造价在项目结束前都是动态变化的,不利于承包人对工程总投资的控制;二是当工程量清单规定的工作内容与施工图纸、实际工作内容不一致时,发包人和承包人很容易产生争议或纠纷。
3.发票约定不明确。合同未明确约定需要开具的发票类型、金额、税率等。工程总包合同涉及的发票类型比较复杂,既包括17%的增值税发票,也包括6%的建安发票。如果合同对不同工作内容对应的发票未详细约定,承包人开具发票时会产生额外税费损失。
(二)防范措施
1.认真评估合同总价。采用总价合同时,承包人应当认真研究招标文件、合同条件、设计图纸与技术规范说明等,对工程承包范围和工作内容进行全面细致评估。报价时,承包人应当充分考虑现场条件、设计变更等不确定因素,除对工程费用和措施费用进行预算外,还需增加不可预见的费用预算。同时,承包人要特别重视合同调价机制,对于如工作范围增加、设计变更等可调价因素导致的费用增加,应当与发包人充分协商确定。
2.详细编制工程量清单。采用单价合同时,承包人应当根据设计图纸及说明、技术规范及其他有关合同文件,认真研究工程范围,核算工程量,编制详细的工程量清单,确保清单无漏项。此外,承包人还应当对工程量清单中的各分项工程的具体内容进行详细说明,避免因内容不清引发分歧和争议。
3.明确约定发票类型。合同中应当明确约定发票类型、税率,并严格按照约定开具发票。承包人不得无条件接受发包人不合理要求而随意开票。
光伏板安装合同注意区别 光伏投资合同共优质篇二
分布式光伏发电项目合作协议书
协议编号:
2、整体设备及后期维护总费用款项由乙方从银行贷款,贷款金额为人民币 元(大写:人民币)。贷款期限。该笔贷款采取受托支付方式,乙方同意由贷款银行支付至甲方指定的账户。户名: 账号:。
3、贷款情况以《借款合同》为准。
第1页,共4页
二、双方权利义务
1、甲方承诺做好分布式光伏发电项目的设计、运输、安装、调试、培训、维护等服务,并按照规定为乙方提供免费上门维护服务,以及保证设备的正常运行。(安装合同条款另行约定)。
2、甲方承诺提供的电池组件、支架、逆变器、配电箱和电缆等设备质量标准符合《山东省农村商业银行分布式光伏发电贷款管理办法》中要求的10年工艺质保、25年功率有限质保、不锈钢材质,及25年抗紫外线老化质保等标准。
光伏板安装合同注意区别 光伏投资合同共优质篇三
承包人(乙方):
依照《_合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)
2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期
开工日期:
竣工日期:
四、合同价格和付款方式
1、合同价格
本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %,本合同的质保期为 年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查
1、工程质量
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查:
六、解决争议的办法
1 起诉讼。
(1调解要求停止施工,且为双方接受。
(2法院要求停止施工。
光伏板安装合同注意区别 光伏投资合同共优质篇四
乙方:
丙方:
一、合作宗旨
1、三方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础,提高效率与共同发展是三方合作的目标和根本利益。
2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场。
3、充分发挥三方优势,优势互补,提高竞争力,共同进行市场开拓。战略合作框架协议。
4、本协议为框架协议,应是三方今后长期合作的指导性文件,也是三方签订相关合同的基础。
二、战略合作关系及合作方式
1、甲、乙、丙三方在合作中为平等互利关系。
2、三方共同建立营销团队,将各方优势项目纳入己方的经营项目中。就三方优势项目的融合,三方定期派遣专业团队人员到各方公司进行学习交流。对于产品需求、产品动态变化等信息,三方负有严格保密责任。
3、三方在战略合作中可采用的合作方式和操作方式
(1)以战略框架为基础,每个单独项目签订相关合约。
(2)战略合作项目费用由三方共同商议后支出。
三、双方的权利和义务
1、各方可以不定期对另两方公司进行拜访、考察,以了解各方发展近况及合作进度。
2、各方可以根据情况做出反馈,另两方应对反馈和建议做出积极的回应。
3、如产品售往国外,具体事宜另行协商。
4、三方均有权监管、抽查各项费用。
四、保密
1、三方应对通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方商业秘密严格保密,未经三方书面同意,不得向三方以外者披露信息。
2、除本协议规定工作所需外,未经另两方事先同意,不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。
六、本协议有效期两年,自 年 月 日起至 年 月 日止。如果三方对于彼此之间的合作感到满意,经三方同意则本协议将自动续延一年。
七、对于本协议中未约定的事宜,三方应友好协商解决;产生的争议可向甲乙丙三方各自所在地法院提起诉讼。
八、本协议经三方签字盖章后生效,本协议一式三份,双方各执一份,各份具有同等法律效力。
乙方:
丙方:
日期:
光伏板安装合同注意区别 光伏投资合同共优质篇五
乙方(员工):
为全面落实光伏电站各项生产目标,更好的完成各项指标任务,结合光伏电站生产实际,制定本协议书。
1光伏发电组件分包明细
乙方分包如下编号光伏发电组件:
2分包责任人职责
2.1分包责任人对分包光伏发电组件的运行状况负有安全及监督职责。
2.2分包光伏发电组件平均可利用率和光伏发电组件故障时间作为分包责任人月度绩效考核的重要指标。
2.3分包责任人对分包光伏发电组件及相关设备应时时监督,对范围内故障机组做到及时处理。
2.4分包责任人是其分包光伏发电组件的日常巡视、维护、检修及其他专项工作的主要工作负责人和相关工作的验收责任人。
3双方责权
3.1甲方依法履行光伏电站安全生产管理职责,维护所有者权益,并按《光伏电站绩效考核实施细则》对乙方进行考核,根据考核结果对乙方进行激励。
3.2乙方应遵守国家法律、法规,认真贯彻执行光伏电站安全生产的各项规章制度和文件精神,不从事任何损害企业利益的活动,并接受甲方的监督考核。
4附则
4.1本协议书一式三份,一份由光伏电站存放于乙方人事档案,一份由光伏电站档案室保存,一份交乙方保存。
4.2本协议书经甲、乙双方签字后生效。
甲方签字:
乙方签字:
(光伏电站站长) (光伏电站员工)
时间:
时间:
光伏板安装合同注意区别 光伏投资合同共优质篇六
案例2008年6月,小戴看中张先生名下的一套一室户的小房子,双方在中介公司处签订了一份《房地产买卖居间协议》,约定房屋转让价42万元。这时小戴提议,双方在签订正式买卖合同时,可以把房价做低,这样大家都可以少缴一点税。张先生觉得有利可图也就同意了。于是双方在签订正式的《上海市房地产买卖合同》时约定,“房屋转让价款为25万元”。合同签订一个月后,双方相约去房地产交易中心办理过户手续,这时小戴突然提出,应当按照双方正式合同约定的25万元履约。张先生大吃一惊,并反驳说这份合同是为了避税而签订的,前一份《房地产买卖居间协议》约定的42万元才是双方真实的意思。
由于协商不成,双方对簿公堂。小戴声称,起先确实有42万元的约定,谁知2008年政府宏观调控后房价下跌了,于是双方经过协商后将房价调整为25万元的新价格。现在自己已经付清25万元房款,要求张先生协助办理产权过户手续。张先生则当庭要求小戴先付清42万元房款。
法院判决法院审理后认为:1、即使考虑房价下跌因素,在一个月的时间里,房屋价格下调17万元,有悖常理;2、中介公司的具体经办人作证,房屋的实际转让价就是42万元,当时为了少缴税,双方才在后来的合同中将房价写低成25万元;3、中介公司是按照房屋总价款的1%向双方收取佣金的,双方实际支付的佣金恰恰就是4200元。
综合以上考虑,法院认定:42万元才是真实的交易价格,双方在《上海市房地产买卖合同》中约定的房屋转让价25万元这一条款具有非法目的,不受法律保护,该条款无效,但该条款无效不影响合同其他条款的效力。因此,判令小戴付清42万元,房款付清后,张先生协助小戴办理产权过户手续。
理财提示阴阳合同就是通常指的黑白合同,是当事人为了逃避税收,签订两份价格不同的房屋买卖合同,以价位低的合同办理房屋过户手续,实际却履行价位高的合同。表面上看,阴阳合同有时确实达到了规避税收、降低房屋买卖成本的作用,但事实上,阴阳合同滋生了大量纷争。毕竟双方签订了两份具有不同价格的合同,一旦有方起了“歹心”,这阴阳合同往往就成了麻烦的根源。
除了以上案例提到的情况外。最常见的就是:由于房屋买卖过程中,房价出人意料地有了大幅的上涨或下跌,因此一方想违约不履行合同,往往在法院声称自己签订阴阳合同时不知道违法,现在知道了,所以要求法院判决买卖合同无效,双方无需再履行合同。
通常,法院不会判令整个合同无效,只判令用于避税的条款无效,双方仍按照实际成交价履约。然而像本案中的张先生,官司虽然最终赢了下来,但谁愿意在房屋买卖中生出如此枝节、耗费如此精力呢?另外对买家来说,做低房价只能让卖家少缴个人所得税,然而今后当自己卖出房子时,却反而要多缴个人所得税,其实反而对自己不利。
总之还是那么一句老古话:贪小必失大,别人主动给予的小便宜的背后往往暗藏着大陷阱。
光伏板安装合同注意区别 光伏投资合同共优质篇七
第一条:工程名称:
第二条:标的 、数量、价格及供货时间
第四条:甲方未履行支付价款义务的,标的物仍属于乙方所有。
第五条:甲、双方签定合同之后,甲方如改变图纸,或其它因素不使用此标的物,甲方无条件付清全部款项。
第六条;承包范围
1、 该工程的烟道安装及原水泥囱,运输,安全包干单价。
第七条:甲方责任
1、 集要求预留好,并打开预留洞口,如洞口达不到规范要求,方要进行人工修打,第一层要按标准层做基座,乙方进场前甲方必须清理完厨房及卫生间的垃圾,确保安装顺利进行,安装后补囱洞口和安装后的建渣清理。
2、 在乙方排烟(气)道进场之后,甲方无条件提供垂直吊运输机械操作服务。
3. 甲方无条件提供安装时所需辅助材料,如水电,水泥等。 4.乙方提供成品应符合质量标准若有不合格产品乙方自行承担损失。
5.乙方服从甲方安排。 第八条: 乙方(销售方)责任
1. 进场施工过程中。乙方必须严格遵守甲方制定的规章制度,严格安全管理,搞好文明施工。
2. 凡在施工现场人员的安全由乙方承担全部经济责任。
3. 安装时间乙方按甲方要求完成。
第九条: 结算方式 安装完成十五天内付清全额50%的款,乙方并提供验收资料,竣工验收合格后15日内付清。
第十条:违约责任,双方应共同遵守约定,任何一方出现违约必须赔偿,另一方所造成的经济损失。若单方违约应支付另一方1万元的赔偿。
甲方:乙方:年月日:
光伏板安装合同注意区别 光伏投资合同共优质篇八
承包方(以下称乙方):
根据《^v^合同法》和《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点:麻城宋埠
三、承包方式:包工、包机械、包安全
第二条工程期限
合同工期总日历天数10天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年_____月_____日 年_____月_____日
光伏板安装合同注意区别 光伏投资合同共优质篇九
承包方(乙方)
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。
承包方式:
包工不包料(含装卸费)
工期:
开工日期: 年 月 日
实际施工天数:天
工程质量:合格
合同价款(人民币大写):
安装费按太阳能光伏发电板 元/w 计算,材料装卸费按 元计算。
2、双方工作
甲方工作
甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
指派 为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
乙方工作
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
解决由乙方负责的各项事宜。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
3、工程价款及结算
根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦,安装费用为 元(不含装卸及搬运费)。
安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
本工程无保修金,不含税。
4、违约责任
甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。
乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。
本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。
5、附则
发 包人:承 包人:
发包人代 表:承包人代 表:
地 址:地 址:
电 话:电 话:
传 真:传 真:
邮 编:邮 编:
开 户 银 行:开 户 银 行:
帐 号:帐 号:
年 月 日 年 月 日
【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/3231388.html】