水电合同简单版精选

格式:DOC 上传日期:2023-08-27 19:16:15
水电合同简单版精选
时间:2023-08-27 19:16:15    

随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。

水电合同简单版精选篇一

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

经甲、乙双方共同友好协商,就程项目水电分部承包达成如下协议:

一、 承包形式

1、甲方在与(以下简称:业主方)签定的有关本工程项目施工合同后,决定将本工程项目水电分部以包安全、包人工、包材料、包文明施工、包资料报验整理、包竣工结算和竣工验收的方式承包给乙方施工、管理。

a、 接受甲方与业主签订的本工程《施工合同》,有关水电分部的全部条款,并承担履约过程的全部经济责任和法律责任。

b、 乙方在施工过程中造成的各种质量缺陷,给业主带来的损失,如发生业主按照《施工合同》内容规定的索赔由乙方承担。

c、 乙方必须承担由于违反甲方和业主方签订的施工合同规定,如工程质量等标准达不到合同要求等所要承担的罚款,诉讼和所有经济支出。

3、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中,只能是甲方的内部承包者,不得以任何其他企业、单位和个人的名义开展业务工作。

4、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中因工程需要与劳务承包者、材料及设备供货商等签订合同时,应接受甲方的监督和管理。如需要甲方对用工合同、供货合同进行担保时,应事前征得甲方同意,并出具书面承诺,如乙方不能按照合同履行支付对方费用时,甲方有权直接从支付乙方的工程款中代其支付,由此产生的一切后果由乙方负责。

二、 乙方承包内容

乙方承包内容: 的水电安装工程。

三、 双方责任

甲方责任

1、 对乙方履行《施工合同》进行监督。

2、 组织协调乙方与其他劳务分包的工作关系。

3、 帮助乙方催要工程进度款,业主工程款到公司帐户要及时拨付给乙方。

4、 提供3间临时设施给乙方

5、 图纸上的疑问和施工过程中必须要以甲方名义出面的,甲方有义务配合。

乙方责任

1、 尊重甲方的权威性,听从甲方指挥,服从甲方领导和监督管理,按本项目管理模式履行本工程项目水电安装分部节点控制。

2、 必须严格履行工序程序,积极配合土建施工,不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。

3、 按甲方要求组建强有力的施工队伍,完成甲方向业主承诺的本工程《施工合同》中有关水电安装的全部工作内容,并承担相应的经济法律责任。

4、 接受业主、监理、甲方对安全生产、质量、工期要求的指令,由这方面引起的经济责任、法律责任由乙方负责。

5、 乙方必须经常对其员工进行安全教育、社会治安教育、教育职工遵纪守法,杜绝违章作业、聚众闹事的事态发生。

6、 乙方必须做好班前安全质量交底工作,进行过程控制,创优质挣高速,为企业树形象争荣誉。

7、 乙方对本工程项目的周边债权债务全部负责,和甲方无关。

8、 乙方的项目管理人员由乙方自行配备,如乙方必须向甲方借用人员,费用由乙方自行承担。

9、 乙方所用工程材料、设备应严格检验,杜绝不合格材料、产品用在本《施工合同》约定的工程中去,一经发现,所造成的返工和工期延误等后果由乙方自行承担。

四、 其他事项

1、 乙方按照最终工程决算中水电安装部分总造价的18%向甲方支付管理费。

2、 乙方对所施工的质量,按照图纸、规范规定的保修年限进行保修。

4、 甲方进度款拨款方式:在业主单位工程款到达甲方账户后,按照水电部分所占的比例,扣除管理费后,余款及时支付给乙方。

本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,未尽事宜双方协商解决,不得影响工程质量、进度。

水电合同简单版精选篇二

在住房装修工作中,水电预埋安装是一件非常重要的工作,你知道水电装修承包

合同

怎么写吗?以下是本站小编为大家整理的水电装修承包合同范文,欢迎参考阅读。

乙方:(承包方)

本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条 工程概况

1.装修施工地点:安义县前进路

2.工期: 20xx年 月 日 至 20xx年 月 日

第二条 材料供应的约

1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后,由甲方负责保管,材料领出仓库后由保乙方管,乙方不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

3.乙方提供的材料,乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承工具维修费和损耗费用。

第三条 关于工程质量及验收的约定

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前,有责任对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全。

6.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

7.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:

1. 工程款付款方式:

开工后每个工人预付生活费,每月班组按实际工作量80%支付工资,工程验收合格后支付余款95%,余款5%一年后付清。

2. 乙方承包内容:

1)。临时施工用水用电安装及维护

2)。水电开槽、布线、穿线、强弱电桥架安装、埋槽

3)。后期有水电施工过程的垃圾需要归堆

4)。水电施工的穿墙、楼面钻孔、切割、堵洞

5)。开关面板安装:(墙面暗合、地插底盒要按图纸或甲方要求做定位平整,暗合用水泥沙浆粉平)

6)。小五金、马桶、洁具的安装

7)。后期所有图纸内灯具的安装

9)。如需安装弱电桥架按6元每米结算

10)。二楼机房提供电源,厨房水电安装,不包设备安装

11)。安装空调主电源及风机电源到指定位置、消防配合施工预留好接口

3.工程结算方式:

第六条 违约责任:

1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 伍拾元违约金。

第七条 纠纷处理方式:

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第八条 合同的变更和解除:

1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 20 %支付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

第九条。其它约定:

1.双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

2.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

4.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

5.遵守工程安全生产管理规定并严格执行,安全责任和费用由乙方承担。

第十条 附则

(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至工程保修期完后终止。

(五) 水电工程保修壹年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

发 包 人:(以下简称甲方)

承 包 人:(以下简称乙方)

第一条 工程概况

1.1 工程地点:_____________。

1.2 工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。

1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表),发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表); (3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

1.4 工程期限________天,开工日期________年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。

1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):__________元,小写:______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。

第二条 工程监理 若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

第四条 发包人义务

4.2 提供施工期间的水源、电源;

4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

第五条 承包人义务

5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

第七条 材料的提供

7.2 由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

第八条 工期延误

8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

2

页,当前第

1

1

2

水电合同简单版精选篇三

乙方:________________

本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

3、本项工程预计费用____ 元人民币。

1、甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要 ____材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3、乙方提供的材料

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。

6、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。

7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

1、工程款付款方式:

2、乙方承包内容:

1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽

2)、所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

3)、水电施工的穿墙、打孔、切割

4)、开关面板安装

5)、小五金、马桶、的安装

6)、后期灯具的安装

3、工程结算方式:

按实结算:

总价结算:_______元/平米(套内面积)

1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 ________元的违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付____元违约金。

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款_______%支付违约金,并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

1、双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。

在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

2、经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

4、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方_______元/天的劳务费。

5、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

水电合同简单版精选篇四

承包方: (以下简称:乙方):

一、承包方式:包工不包料。

二、承包范围:按照设计图纸内容,分包项目一次性包干,完成工程的增减项目,按分项工程单价增减。

三、工程进度:按工程进度施工计划和甲方要求。

四、承包单价:(后面附单价表)

五、工程工期:自20xx年7月10日开工,至20xx年4月30日竣工(含晴雨天,节假日,完成节点按甲方要求)。

六、劳动力:满足工程施工要求,初次进场保证人员最少10人并按工程需要和甲方要求增加人力并落实到现场。

七、付款方式:每月按工程进度支付完成合格工程量80%。

八、工程结算:按实际施工量计算。

十、乙方责任:负责工程施工,施工放线、定点、抄平、施工管理,质量控制,专项工程专人专管;负责承包项目所有一切需要施工工具(包括工具耗材)和相关小型施工工具(除属于大型施工工具:升降机),负责甲方所提供的工具与设备保管(如若丢失和人为损坏由乙方负责)、材料进退场,并按指定地点归类堆放整齐;合理有序有计划安排工作,严格管理;施工过程做到文明施工、安全生产,杜绝浪费材料,如发现浪费材料按价格加倍赔偿并按管理制度处理;负责承包项目按质量按时间时完成,每道工序做到工完场清,当日当天清理干净;负责工程清洁和所承包项目成品保护,并在验收前须全部再清洁检查,保证不遗留清洁问题,对所施工项目保证验收通过,若因施工不合格及不服从指挥造成返工,乙方负责赔偿并重新做到合格为止。

十一、严格按照图纸及工程有关要求进行施工,保证按质按量按时完成工程项目,乙方自觉服从甲方施工员、管理人员的管理、指挥的施工监督,若乙方施工队违反,不服从管理或施工质量不合格,甲方有权随时停止乙方施工队施工,取消合同,所造成的一切损失均由乙方负责。

十二、遵守工程规章制度、国家法律法规。所有进入施工现场施工人员必须戴安全帽,严禁穿拖鞋,违者每项每人每次罚款30.00元;宿舍、厨房及施工区域等用电,严禁乱拉乱接,若实需要,须征得专门电工或管理人员同意,违者每次罚款200.00元;施工过程中所引起的工伤、亡事故20xx.00元以下乙方自负,超过协商处理或按保险公司规定赔偿;上班严禁嬉戏打闹,调皮捣蛋。乙方负责自身内部机构卫生、治安、一切事务等管理。严禁斗殴,如若发生吵架、打架等治安事故,乙方自行负全责。

十三、本合同未尽事宜,双方协商解决。

十四、本合同一式两份,双方各执一份,同样具有法律效力,自签订之日起本合同生效,工程完工验收完毕付清款项,本合同自然解除失效。

水电合同简单版精选篇五

在水电站建設中,关於厂房修建部分实行土建与机电安装的平行交叉作業,对縮短水电站建設时間具有重要的意义。对于厂房水电安装

合同

你了解多少呢?以下是本站小编为大家整理的厂房水电安装合同范文,欢迎参考阅读。

建设单位(甲方):

承建单位(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》公平、公正以及结合本工程的具体情况,经双方充分协商后,签订本合同书,望共同遵守。

第一条 工程概况

1.1工程名称:

1.2建设地点:

1.3建设规模(面积):建筑面积约为m(钢架棚约 m2,标准厂房 m2,实际投影面积为准)。

第二条 工程承包范围及内容:

甲方负责基础及土建,并负责本工程的保险,乙方负责出施工图,并按施工图纸施工,厂房部分包工包料,乙方不负责报建,不提供资质。

第三条 材料要求及工程工期:

3.1材料要求:所有进场材料必须符合材料清单用料。乙方材料进场在一个工作日内甲方组织验收,若逾期不验收,视为合格,乙方开始施工。若甲方在施工过程中修改签认后的施工图纸,甲方应按本合同规定赔偿乙方材料费及人工费。

3.2工程工期:

3.3工期起止日期:合同签定后次日开始计算。

如遇不可抗拒力因素影响或甲方原因(如不具备安装条件或工程款未能及时支付等)造成的误工则工期顺延。

第四条 工程质量标准及保修条件、期限

4.1验收标准:按照《钢结构设计与施工规程》进行验收。

4.2保修期限为壹年。在壹年内如出现质量问题,乙方免费负责维修;如遇不可抗拒力或甲方因素,乙方负责维修,甲方负责支付材料及工资。

4.3质保金为总工程造价的2%,保修期满后支付。

第五条 承包方式及工程价款

5.1 承包方式:总价包干(包工包料)方式承包本工程项目的全部内容。由乙方提交施工图给甲方审核。

5.2工程价款:标准厂房单价2,钢架棚单价2,元本工程总价人民币为 元整(大写: 整),按实际收方面积计算。

5.3本合同总价中内包括进场费、机械费、安装费、包装费、材料费及运杂费、预埋件、税金。

第六条 付款方式

本合同使用货币种类为人民币。

本工程第一批材料进场支付工程总价的40%计: 元(大写 伍拾陆万元整)作为工程进度款;主体钢架结构安装完成支付工程总价的 %计: 元(大写: 整)作为工程进度款,封板、封风墙(板、墙)支付工程总价的 %,计 元(大写: 整),单位工程验收合格扣减质保金后一次性付清。

甲方未及时付款,应赔付在此期间乙方工人工资及损失。

第七条 甲方责任

7.1负责协调乙方与各相关单位、部门的配合工作。

7.2负责提供施工工地所具备的条件(即施工工作面)。

7.3协调乙方施工人员的临时住所、水电及施工用水电。

7.4甲方对本工程进度、质量进行监督,并办理乙方工程移交签证手续,及时按合同规定签证付款。

第八条 乙方责任

8.1乙方在施工过程中,必须严格按照施工规范及图纸要求组织施工,并接受甲方代表质量检查与监督。

8.2做好安全施工,承担并负责本项目施工人员的安全管理及安全相关责任,确保文明施工。

8.3自行解决施工人员的临时住所。

8.4及时跟进施工进度。

第九条 工程设计变更、停建、缓建

9.1甲方因生产或使用需要,需变更设计时,应书面通知乙方,因其造成的工程量及费用的增减按实际发生额结算。

9.2工程中途停建、缓建或因总设计变更造成的返工,双方应采取措施弥补并尽量减少损失,并根据原因承担相关责任。

第十条 工程验收

工程竣工后,甲方应在10个工作日内组织工程验收,逾期不验收则视为验收合格。

第十一条 其他约定

11.1支付工程款时,乙方需出具正规发票。

11.2甲乙双方在执行本合同过程中若发生意见分歧,双方应通过友好协商,如协商不能解决,应提交铜仁仲裁委员会,并根据仲裁委员会的规则进行仲裁。

第十二条 合同生效

12.1本合同自双方签字盖章,甲、乙双方签字起生效。

12.2质保期满,本合同即告终止。

第十三条 合同份数

本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

甲方:(发包方)

乙方:(承包方)

本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条 工程概况

3.本项工程预计费用 元人民币壹万捌仟元整。

第二条 材料供应的约定

1.甲方提供的材料

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后,由甲方负责保管,由于保管不当造成的损失,由甲方负责赔偿。

2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条 安装项目

1、电线埋设安装,如遇承重墙须明装

2、天棚照明线路为穿线管明装。

3、安装天棚灯具及开关插座。

4、配电箱柜配套装置。

5、卫生间给排水管道安装,洁具安装。

6、临时用电、用水安装。

2

页,当前第

1

1

2

水电合同简单版精选篇六

甲方:(发包方)

乙方:(承包方)

本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条 工程概况

1.施工地点:贵州省_

2.工期:日 至20_年

3.本项工程预计费用 元人民币。

第二条 工程承包方式:包工包料。

第三条 工程承包范围

1.负责施工甲方新教学楼电缆埋设、新教学楼供水管道安装、食堂位置旧电路改造工程。

第四条 材料供应的约定

1.甲方提供的材料

甲方负责提供本工程项目中新教学楼供电电缆及电缆埋设所需穿线管道、新教学楼供水工程所需增压成套设备。

乙方必须至少提前两天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应是符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2.乙方提供的材料

乙方负责提供本项目所需其他全部材料。

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具,要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第五条 关于工程质量及验收的约定

1.本工程应严格执行国家相关施工规范及相关工程质量验收规范。

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3.工程竣工:乙方应提前一天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

第六条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:

1.严格遵守规定的施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.保证施工现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.负责工程所产生垃圾的处理工作。

6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。

7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第六条 工程款付款方式:整体竣工验收合格后支付全部工程价款。

第七条 违约责任:

1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付合同总价款0.5%的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付合同总价款0.5%的违约金。

第七条 纠纷处理方式:

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第八条 合同的变更和解除:

1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 10 %支付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订并按合同总价款 10 %支付对方违约金,立终止合同协议,解除本合同。

第九条.其它约定:

1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

2.乙方施工完成交付使用后一年内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

第十条 附则

(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至20_年5月10日。

甲方签字: 乙方签字(盖章):

年 月 日 年 月 日

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/3238052.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map