随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
2023年配电箱买卖合同 合伙包工程合同优秀篇一
甲方： (以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方决定将 承包给乙方，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。
第一条、工程项目及内容
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 承包范围：除电梯外，施工图纸范围内的所有项目。
四、 工程质量标准：一次性验收合格。如达不到一次性验收合格，扣除
六、 合同工期：总工期为 天，开工日期 年 月 日至 年 月
七、 开工前水、电由甲方接到施工现场，并保证施工使用，但所产生
八、 结算方式：固定单价合同：固定单价x实际工程量。
九、 主材进场：该工程项目所有的材料必须使用国标产品，如不合格的
十一、 保修时间：从该工程验收合格之日起，保修期为一年。
第二条、双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务
1、负责联系现场工程师，向乙方提供现有导线网点、水准点和坐标控制点，并对乙方测量数据进行审核。
2、向乙方提供所需施工图纸。
3、负责与现场工程师、上级单位等有关部门的联系。
4、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导，对工程质量、进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权，并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。
5、在施工过程中，根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范围和工程数量。
二、乙方的权利和义务
1、编制实施性施工组织设计，绘制分项工程施工图和上报开工报告，
2、根据甲方要求，确保组织相应的资金、人员、设备、材料、仪器进场，完成工程的施工。
3、对所承担工程的质量、进度、环境保护、安全生产和经济效益负全部责任，接受甲方、现场工程师等的监督、检查、指导和处理。
4、单项或全部工程完工后要及时清理场地，费用自理。
5、施工过程中因乙方原因造成的质量、安全、环保事故或工期延误，乙方承担一切责任和损失。
6、按建设单位的要求，及时提供合格的施工资料。
7、合同期内接受并执行甲方及有关部门签订的合同或补充协议、会议纪要或指令。
8、竖立甲方规定的各种标志标识，保证现场文明施工形象。
三、双方共同的责任和义务：
1、认真执行国家的法律、法规或行业部门标准、规范、制度和政策。
2、自觉接受建设单位、现场工程师、地方政府有关部门的监督、检查和指导，积极主动配合建设单位、现场工程师的工作。
第三条、违约责任
1、乙方若不能履行本合同与建设单位签订的合同条款或质量、进度达不到要求时，甲方有权限期整改并暂时停止一切支付，如能及时改正即可恢复正常支付。否则甲方有权收回或分割其承包工程，由此造成的经济损失由乙方负担，除应赔偿质量不合格造成的全部经济损失外，还应支付合同价款2%的违约金。
2、乙方施工的工程项目达不到质量要求的，乙方必须返工，否则甲方有权另行安排队伍施工，所发生的费用由乙方承担;因此给甲方信誉造成的不良影响，甲方有权视实际情况对乙方进行处罚。
3、乙方不得将本工程分包或转包，否则视为严重违约，甲方有权对乙方处以罚款并收回本工程。
第四条、安全施工
1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，由乙方负责。
2.发生伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报。同时按政府有关部门要求处理。所发生的费用由乙方承担。
第五条、附则
1、在本工程的施工和对外交往中，乙方应自觉维护甲方的信誉和形象。
2、本合同未尽事宜双方应协商解决。
3、本合同经双方签字盖章后立即生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年配电箱买卖合同 合伙包工程合同优秀篇二
乙方：
依据《^v^合同法》及其法律、法规有关规定结合本工程具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致、订立本合同。
一、 工程概况：
1、 工程范围：
2、 工作地点：裕华路与工业街交口路北
二、 供货日期：
以甲方通知之日 日内送至甲方指定地点。
三、 合同价款：
1、 产品名称、规格型号、单价(详见附表)(单价不含税金)，总价以实际用量为准。
2、 合同价款包括乙方按合同要求的供货日期、质量完成其供货内容并保证供电部门验收通过所需的人工、材料、机械、运输、检验、验收、备案、售后服务等所有相关费用均乙方承担。
3、 单价一次性包死(如遇材料跌、涨价甲方不调整原单价)，总价暂定215万，实际供货数量甲、乙方二方签字收货单数量为基准，(不包括进场复检所需数量)以甲、乙方二方签字收货单数量为结算依据。
四、 合同价款的支付：
签订合同，甲方支付乙方30%定金。乙方将货全部运到工地且验收合格后，支付至货款的95%，质保金5%，质保期为综合验收合格之日起壹年。
五、 交货、包装与验收：
1、 乙方按照合同约定将产品运至交货地点、包装应符合国家颁布的标准，以保证在运输过程中不受损害，由于包装不当造成成品在运输过程中损坏或丢失，由乙方负责，产品包装应有明显的包装编号、详细的生产日期和合格证。每批产品到场必须由甲方、乙方、监理单、总承包单位对数量进行书面签字确认，(甲方、乙方各持壹份并作为结算依据)。
2、 出厂前检查：执行国标。电缆轴由乙方回收。
六、 产品质量保证及售后服务：
1、 产品必须符合现行国家和行业标准、规范的相关规定。进场时必须附有生产许可证、产品合格证、检验报告单、国家强制性产品认证证书，正式材质单(原件)及相关证明(复印件)。
2、 乙方供应产品必须以纯国标电线、电缆。并附有检验部门的检验证明。满足国家石家庄市供电部门的要求。如不能检验合格，甲方有权拒付货款、乙方无条件退货和接受甲方处理、并承担因此给甲方造成的全部经济损失。
3、 产品符合正常使用条件及排除人为因素导致产品损坏的情况下，乙方对本批产品提供的品质保障服务如下：按照国家相关规定提供三包服务，免费保修12个月(自综合验收备案合格之日起计算)、产品终身维护。
4、 质保期内所有电线电缆送电运行期间出现质量问题，乙方应无偿更换。且赔偿由此给甲方造成的一切损失。
七、三方责任与义务：
1、甲方在电线电缆送达现场后安排产品进场交接。
2、甲方有权派员到乙方厂内进行产品质量检验、乙方提供方便条件、并免费提供检验和了解产品所必须的技术资料、图纸、工具等。
3、乙方产品到场后积极配合甲方、监理抽样送检、费用由乙方承担。
4、乙方应配合施工单位现场实测需加工制作电缆尺寸，并对认可后的尺寸偏差负责。
八、技术资料：
1、必须有国家认证、并符合石家庄市供电部门要求。
2、生产许可证、产品出厂检验报告、合格证等有关证件齐全。
3、各种材料应遵守国家现行规程、规范和标准。
九、违约责任：
1、乙方所提供产品不符合国家标准，有质量问题的，乙方负责退货、调换、并对此给甲方产生的相关损失进行赔偿。
2、乙方逾期交货时，按照逾期交货部分货款的日向甲方赔偿逾期交货的违约金。
3、甲方逾期付款时，按照交货部分货款的日向乙方赔偿逾期交货的违约金。
4、合同签订后，如出现单方不按合同履行义务，违约方向另一方支付合同总价款的10%违约金，并赔偿由此给对方造成的损失。
十、其他：
1、本合同未尽事宜，有双方协商解决并签订补充协议。
2、本工程报价资料及其承诺均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程质保期满后自动失效。
4、本合同履行过程中发生争议，有双方协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
5、本合同一式肆份，双方各执贰份。
乙方：
日期：
2023年配电箱买卖合同 合伙包工程合同优秀篇三
乙方：（电梯安装施工队）
为贯彻《^v^安全生产法》精神。执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，确保施工现场生产合理安全用电，杜绝触电事故的发生，依据国家《施工现场临时用电安全技术用电规范》即〔jgj46-20xx〕和^v^《建筑施工安全检查标准》即(jgj59-20xx)规范以及北京市建委颁发的《北京市建设工程施工现场安全防护标准》以及国家，北京市的相关规定，结合本公司和本项目制定的安全生产，文明施工的管理目标，经双方确认达成如下《施工现场安全用电协议书》。
1. 触电伤亡事故为零；
2. 杜绝电气火灾事故的发生；
3. 达到北京市安全文明样板工地的要求；
1.负责提供施工现场的临时电源连接点；
2.制定施工现场的临时用电管理制度，和下发不安全隐患整改通知书；
4.掌握施工现场的用电情况，做好各分包单位安全施工用电的协调工作；
5.对违章用电和违章操作人员进行处理。
1.乙方必须配备一名专（兼）职的临时用电管理人员，和满足施工现场施工需要并结合本项目的难易程度配备合格的临电电工。
2.乙方每日安排电工巡视检查，保证用电设备必须做好保护接零、重复接地等处于完好状态。保护零线必须为黄绿双色线，严禁使用老化及破损线和非橡套缆线。对检查中发现的问题和隐患应定人、定措、定时间进行解决或整改。
4.施工现场临时用电须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-20xx）和《建筑施工安全检查标准》（jgj59-20xx）和国家北京市以及中铁六局集团有限公司的相关规定执行，并确保达到北京市安全文明样板工地。
5.乙方单位在进场时的所有临电器材必须经过甲方检查、验收，经检验合格后方可进入施工现场使用，并提供相应的临电器材合格证。
6.施工现场所有电气线路、配电箱、电气设备、设施，施工照明等在使用操作时必须由合格的电工来操作，严禁非电工进行操作。电工人员应在操作前必须按规定穿戴和配备好相应的安全防护用品。
7.甲方的配电箱、电缆线、照明灯、开关、用电标识、运输机械、施工完成的作业面等，乙方施工时应注意成品保护，损坏由乙方负责赔偿。
8.乙方必须本着节约用电的原则力争节约用电，用电设备停用时必须拉闸断电，锁好开关箱，生活区宿舍内应做到人走灯灭。
9.乙方的维护电工必须持有效证件并经过培训，考试合格后方可上岗。电工的人数必须满足施工的需要，且每班不得少与两名电工并做到一人监护，一人操作。
10.施工现场的配电箱、开关箱内装置必须完好无损、装备端正、牢固可靠。
11.搬迁或移动配电箱或用电设备时必须经电工断电处理后方可进行。对临时用电设施使用过程中发现的异常情况应由电工人员处理，必要时应向有关人员报告和解决。
12.配电箱应放置平稳牢固，严禁倒放或平放，配电箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道，严禁在配电箱防护栏2m内堆放建筑材料及杂物，室外配电箱必须做好防雨、防咂、措施。
13.用电设备必须由三级、开关箱供电，所有固定式的用电设备必须做到一机一箱一闸一漏，严禁一闸多用，电箱与设备的水平距离不应大于3m。三级配电箱、开关箱，应由二级配电箱漏电接出。
14.三级配电开关箱380v、220v必须分开，专箱专用，严禁混用。
15.施工现场必须达到三级配电，逐级设置漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。
16.二级箱、三级箱、开关箱漏电开关额定值与动作整定值应逐级匹配。
17.二级配电箱于三级配电箱的距离不得超过30m，开关箱与手持电动工具之间的距离不得大于5m。
18.施工现场、办公区、宿舍严禁私接乱拉电源线，严禁使用电炉等电热器具，严禁违章用电和非电工操作。电气操作人员必须经常学习关于电气方面的知识、电气操作规程，把好施工现场安全用电关，确保施工的安全用电。
19.各种电气设备、设施的金属外壳、金属支架和底座，必须采取可靠的接零保护。所使用的保护线必须为双色（黄绿色）机械设备的保护线应应引至外边，并且应压接紧固。
20.导线上严禁搭、挂、压其他物体，不得把电源线直接绑在金属物体上或脚手架上，更不能把电源线泡在水里或拖地使用，应用绝缘s钩挂设或绝缘导线绑扎固定，高度不能低于。不能挂设的导线（电焊机一次线、其它设备导线等）必须穿绝缘管加以保护。
22.现场使用移动式碘钨灯照明，必须采用密闭式防御灯具，碘钨灯的金属外壳和金属支架应做好接零保护，金属支架杆手持部位应采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线，碘钨灯的高度室外应不低于3m，室内不低于。
23.施工现场内应使用ii、iii类手持工具。i类电动工具应淘汰。
24.宿舍内、地下室、特别潮湿的场所应使用低压照明灯具，应使用36v或36v以下的照明，行灯的手柄应坚固、绝缘良好，电源线应使用橡套电源线，不得使用塑胶线。低压变压器应装设在电箱内，符合户外电器安装要求。
25.现场供电电缆应严格执行电缆敷设规定要求。进出建筑物或沿墙水平敷设时线路必须加以保护，并应挂好标识。
26.乙方的电气负责人必须对维护电工进行安全技术交底，并对本单位的用电情况进行监督检查，发现问题及时解决。
27.本现场的供电方式应采用三相五线制tn-s系统。
28.电表、二级箱及以下的配电设施由乙方自行解决。
29.电焊机必须配备电焊机专用箱，电焊机一、二次侧应加防护罩，电焊机一次线不应大于5m，二次线长度应小于30m，二次线必须双线到位。
甲方： 乙方：
签字（盖章）： 签字（盖章）：
年 月 日 年 月 日
2023年配电箱买卖合同 合伙包工程合同优秀篇四
乙方：__________________
根据《^v^合同法》，甲乙双方就采购配电箱有关事宜，经友好协商，一致同意达成以下合同条款，供双方履行合同。
合同总金额______元（人民币：____________元整）此价格包含西安市内运输费、税费。
合同签订后15个工作日内，乙方将货物运至甲方指定地点。甲方接货后应及时清点、验收货物名称、型号、规格、数量，并在收货单上签字确认。
包装物的供应与回收：简易包装，但足以保护产品，包装物不回收。
方法及提出异议期限：甲方按乙方提供的元器件产品合格证、说明书、二次布线图、元器件清单及箱体合格证。并按国家标准及合同附件中的图纸设计要求及时验收。如有异议在收货之日起十五天内向乙方提出书面质量异议通知。甲方逾期不提出书面质量异议通知视为验收合格。乙方不以甲方实际使用视为验收合格。如甲、乙双方对质量异议发生争议，由国家相关检验机构进行最终检验，争议双方应尊重执行此检验结，乙方对出现的除质量之外的费用不予以承担。
1、合同签订后支付预付款30%
2.剩余货款的______%货到现场、提供发票，并提供给予甲方相应的产品合格证、说明书，并按乙方提供的元器件产品合格证、说明书、二次布线图、原件清单及箱体合格证验收完成后支付。
3.剩余______%做为质保金，货到现场一年后无质量问题付于乙方，质保期为两年。
项目因非甲方原因出现质量事故、损坏时，乙方应在接到维修通知之日后24小时内进行维修、更换，实际发生费用从质保金中扣除或由乙方支付；因甲方原因出现质量事故、损坏时，乙方应在接到修理通知之日后24小时内进行维修。更换，实际放生费用由甲方支付。因甲方原因出现质量事故、损坏时，乙方不在约定期限内维修，所发生的费用甲方应按实支付。如因乙方原因，乙方在接到甲方通知后按照合同约定时间到达，甲方可委托其他单位维修，保修费用按实际发生从质保金中扣除或由乙方支付。
合同签定生效后，提出变更合同条款或解除合同的一方应以书面形式向另一方提出，合同条款变更须经甲、乙双方同意并在废止原合同后，重新签定新的合同，而不可在原合同上作更改；合同确有解除的需要，须经甲、乙双方协商同意签署书面协议才能解除。
1、乙方应当按照合同约定的时间和地点交付货物，每迟延一日，需向甲方支付总货款______‰的违约金。
2、甲方应当按照合同约定的时间付款，每迟延一日，需向乙方支付总货款的______‰的违约金。
3、对因提出变更或解除合同而给另一方造成损失的，除应承担赔偿损失外还应承担合同总货款的违约金。
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在原因发生3日内及时向对方通报并积极采取措施以避免和减轻可能对本合同的另一方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，应当视情形允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况予以部分或全部免予承担违约责任。
若在合同履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成向工程所在地人民法院提起诉讼。
1、本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。
2、本合同的附件和其它补充协议也须双方签字盖章（加盖骑缝章），与本合同具同等法律效力。
3、对于在本合同签订至履行过程中，接触到的对方的商业秘密（技术资料等），须彼此保密不得泄露给第三方，否则应当承担给对方造成的损失。
2023年配电箱买卖合同 合伙包工程合同优秀篇五
在国际承包工程中,合伙承包是很常见的。合伙包工程
合同
怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的合伙包工程合同范文，感谢您的阅读。合伙人： (以下简称甲方)
合伙人： (以下简称乙方)
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准; 甲、乙双方合伙承包的项目，对外以*名义出现。
三、合伙期限
四、出资额、方式及比例
1.甲方以现金出资，出资额为人民币壹佰万元。该款为启动项目的前期费用、部分设备租赁款项，占全部出资比例_60_%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占__40__%。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配;
2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
六、退伙
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙; 退伙需经对方同意，方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
七、权利与义务
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效，各方各执一份;
2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
合伙人：(以下简称甲方)
合伙人：(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商本着公平、合理的合作原则达成如下协议;
一、甲方职则：
1、甲方必须按照神朔铁路公司提供的图纸严格施工，如果出现质量问题(除图纸设计问题、正常误差外)均由甲方负责。
2、若在施工过程中有变更事项由神朔铁路公司出据凭证按凭证变更施工。
3、甲方必须保证该工程在保质期内，该工程的质量，如果出现质量问题由甲方负责。
4、甲方必须按照神朔铁路公司施工期限完工(如遇特殊情况，由乙方和神朔铁路公司协商，并订立补充，除外)
安全问题：
1、如果在施工过程中造成安全事故(除人为原因外)由甲乙双方按所持股比例进行赔偿。
2、甲乙双方所属工人在工作时间以外所造成的伤亡事故(除加班外)均由甲乙双方各自进行协商纠纷，甲乙双方均可相互负责。
二、工方职责：
1、必须保证工程达到相对付款比例时，神朔铁路公司付相对应的比例款项。
2、当工程竣工验收合格后，乙方必须保证在十二个工作日内所有工程款(除质量保证金外)全部付清，如果在延期十五个工作日内，神朔铁路公司未付清所剩工程款由乙方垫付。
3、乙方保证在正式开工十五个工作日内，向神朔铁路公司协商退回，招标保证金。
4、如果在施工过程中与神朔铁路公司出现争议、纠纷等问题，由乙方出面调解。
三、合作投资和比例
1、该项工程招标保证金由甲方负责。
2、该项工程开工第一笔资金由乙方负责(其金额与保证金相同)。
3、如果甲方资质中标，乙方投资该项工程预算总额的16%-20%，乙方所得利润分红不得大于20%，不得小于15%，剩于该工程款项由甲方负责。
4、如果乙方资质中标，乙方所投资该工程预算总额的15%-17%，乙方所得利润分红不得大于20%，不得小于17%，剩于该工程款项由甲方负责。
5、若用乙方资质，不得再另行收费，(甲方有设备)运输设备钱甲乙平均分配。
6、如遇特殊情况(比如预算、续标、增标等)甲乙双方另行协商。
7、若因任何一方因特殊原因、资金有缺口，在条件允许的情况下，甲乙双方任何一方，可以追加投资，相对应改变投资比例和分红比例。
8、工人保险按持股比例分配
9、合同公证费平均分配。
10、在施工过程中，乙方不得干扰甲方正常施工(除有质量，安全事故外)
四、财务管理
1、合作项目独立建账，独立财务核算，合作项目的全部支出与收入均须从该账户运作。
2、财务由甲方管理。
3、如果出现财务账务纠纷问题，甲乙双方任意一方有权聘请第三方会计进行核算。
4、甲乙双方禁止挪用该工程账务的款项。
五、违约与争议
1、合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设的不得退伙。
2、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应时行赔偿(甲方无故退出外，不赔偿)
3、任何一方在合作过程中，违反本协议约定而使对方遭受损失的守约方的全部损失，由违约方足额赔偿。
4、合伙人之间如发生纠纷，应期协商，本着有利于合伙事业，发展的原则予以解决。
六、本本协议一式两份、甲乙双方各执一份。
七、协议未尽事宜，另行协商。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
合伙人： (以下简称甲方)证号： 电话：
合伙人： (以下简称乙方)证号： 电话：
一、合伙宗旨：
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。
二、合伙经营项目和范围
三、合伙期限：
四、出资方式及比例：
1、盈余分配：盈余以各方均20%分配(如违约出资，按实际出资比例进盈余分配)。
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。
六、退伙：
七、项目日常管理
1、某某某聘请总工程师，负责工程的技术工作;
2、每月三十日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需双方签字后方能下账。
3、重大支出和重大合伙事项应由双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面协议。
八、成本费的核算范围
建筑成本核算的范围包括：工程介绍费、建筑工程资质挂靠费、税金、施工劳务费、施工机械费、项目部管理人员工资、施工不电费、临时办公设备和用房租赁费、安全维护设施费。预结算费、执行费、材料费及与工程有关的合伙人均认可的其他费用。
九、合伙期满：
合伙期满，各方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款其他方有协助收回的义务。
十、合伙人行为禁止条款：
1、禁止合伙人在同一开发区与其他人合伙。
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
3、禁止合伙人在合伙期间实施损害合伙人利益的行为。
十一、违约责任：
1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的15%计算损失。
2、合伙人一方违反本协议其它约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
十二、其他：
1、合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成由合同履行地人民法院管辖处理。
2、合同在履行过程中如需变更和修改合同，必须经过全体合伙人同意并作出书面修改意见，其他修改无效。
3、本合同未尽事宜，合伙人各方可共同协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同自合伙人签字之日起生效，合同一式两份，各伙人各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年配电箱买卖合同 合伙包工程合同优秀篇六
乙方：
根据上《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程数量：
4.结构形式：
二、承包方式
包工、包主体工程
三、承包范围
包工包料、包手头工具等所有机具(包括三级配电箱以下满足质量要求的照明用电线及其它设备)、自备劳保用品、食宿自理、周转材料管理。
四、施工日期
1、商定工期为 天(日历 天)
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
2、本工程应一次进场完成，按照甲方工程各阶段的施工进度计划施工。根据甲方安排，乙方不能影响甲方下道工序施工，如有影响所造成的一切责任由乙方承担，并赔偿给甲方造成的一切损失。如人为因素造成工期拖延，每延期一天，应支付违约金1000元，7天以上(含7天)发包方有权终止合同，责令无条件退场，按已完成工程量的80%结算支付，并有承包方承担所有经济责任。
五、工程面积及单价
1、此工程楼号总面积约 平方米
2、每平方工程包价：主体每平方米 元，装饰每平方米 元。
六、工程结算及支付办法
1、主体工程结算及支付办法
(1)、工程款支付，垫资主体______层封顶(不包括地下室)，付已完工工程量的_______，主体封顶付已完工工程量的______，工程主体结构验收达到合同第六项标准后付至总造价的 ，剩余三个月内付清。
(2)、结算前由发包方、建设方、监理方、质监站及设计方组织验收，验收合格并签署意见后，由乙方向甲方项目部提出申请，经甲方项目部和项目经理批准后，甲方财务核算后给予支付。
2、装饰工程结算及支付办法
(1)砌体完成一半后福完成工程量的 ，全部完成付总款的 ，主体验收后付至 。
(2)工程装饰工程量完成一半后付完工程量的 ，全部完成付总工程款 ，竣工验收后付至总款的 ，二次结构、装饰部分竣工验收后三个月内付清。
3、质量保证金条款
(1)质量保修期为2年，质保期内，乙方随叫随到，及时维修，若乙方不能按时维修，甲方有权安排第三方维修，维修费从乙方的质保金中扣除。
(2)本同订立后，乙方向甲方交纳_____，开工后再交纳。质量保证金在主体竣工验收后退还。
(3)保修金在质检站、建设单位、监理单位、甲方对本工程竣工验收合格并取得竣工验收报告之下月起开始计算2年后无任何遗留问题无息支付。
七、双方责任：
1、甲方责任
(1)、向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。
(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
(3)、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。非生产用的大功率电器甲方酌情收取成本。
(4)、保证按时给乙方拨付工程款。
2、乙方责任
(1)、组建一支过硬的施工队伍，配齐各种技术人员，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。
(2)、上报施工队的人员名单，包括资质及各种上岗证件，保证农忙季节不停工。乙方要对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于 18 周岁，不得超过 45 周岁。
(3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守工地的一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突；对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
(4)、严格执行特种工种持证上岗，如：塔吊工、电焊工、电工等特殊工种。
(5)、严格规范施工，保证每个分项工程符合标准，凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。
(6)、施工中注意安全施工，如发生大小事故，均有乙方全部承担。
(7)、施工期间因乙方责任造成的停工、返工、器材、机械设备的损失，一切责任由乙方负责。
(8)、工程完工后，剩余的材料必须按甲方指定地点堆放整齐。属于甲方的工具、材料等必须在七天内全部还清完毕，施工人员必须在七天内全部撤离施工现场。
八、安全文明施工
1、施工安全施工生产目标承诺：
(1)、杜绝重大安全事故，死亡事故为零。
(2)、轻伤事故控制在五人以内。(每个栋号)
(3)、杜绝重大设备、火灾事故。
(4)、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。
2、乙方必须执行下列安全管理制度：
(1)、根据工程内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底书面材料，双方各执一份。
(2)、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度
(3)、乙方应向甲方提供有关安全的管理规章制度并执行甲方的安全检查制度。
(4)乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，在施工区域内发生打架、斗殴、盗窃、酗酒闹事、赌博等现象，不管任何原因，发生一次，发包方对责任方罚款500-1000元，由此引起的刑事责任及一切费用由承包方承担。
九、事故处理及保险
1、依据国家《建筑法》、《劳动法》规定，根据政府和建设主管部门要求，发包方工程项目部必须为其劳务作业特殊工种的现场务工人员办理意外伤害保险，支付其保险费用，劳务分包方承担此项费用。
2、发生重大伤亡及其他安全事故是，劳务分包人员立即报告发包方工程项目部，有工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门，并保护施工现场事故。上级主管部门对事故现场进行调查，同时按有关法律、法规处理。
3、劳务分包方和工程承包方对事故责任有争议时，按有关规定处理。
4、事故发生时，双方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
十、违约责任
1、甲方未能按照合同规定履约，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期顺延。
(1)图纸变更未及时送达乙方。
(2)未按时按材料计划提供材料，造成乙方停工待料。
(3)不按期支付工程式款。
2、乙方未能按照合同规定履约，出现以下情形的，按照以下约定由乙方承担责任。
(1)因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可以终止合同，乙方应自甲方通知终止合同之日起3日内退出施工现场，并承担因此给甲方造成的经济损失及上述总承包价的30%作为违约金。
(2)因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失及延误工期所造成甲方的一切损失概由乙方承担：a.如出现质量问题需返工时，按市场价在承包总价中扣除拆除部分的材料费用；b.延误工期按每拖后一天罚款1000 元。
(3)因乙方对单项工程施工力量不足或质量达不到甲方要求，甲方有权再次发包，其单价按乙方重新发包单价从现乙方合同价款中扣除。
(4)乙方必须每月按时造表发放工资，经参工人员签字认领后的工资表报甲方财务备案。若乙方不能及时给劳务人员发放工资的，甲方有权在乙方工程款中扣除，根据劳务人员施工工程量情况，直接把工资代发到劳务人员手中。
十一、争议解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可提请企业所在上级有关部门仲裁或法院诉讼。
十二、补充条款
未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁或诉讼。
十二、合同生效与终止
本合同签订地点：
本合同经双方负责人签字盖章后生效。
本合同在完成工程分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
十三、本合同一式四份，由甲乙双方各执两份，本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年配电箱买卖合同 合伙包工程合同优秀篇七
承包方：（以下简称乙方）身份证号：
一、协议内容：甲方委托乙方对房屋进行装饰施工。
二、房屋总面积
三、装修工程总造价元，大写元整。
四、分期付款方式：
首期：甲方先付元，订金给乙方；
二期工程装修到一半时，甲方再付元给乙方；
六、备注：
七、乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关，由乙方自负，乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事故，与甲方无关，乙方自负。
八、精心施工、认真负责、打造精品工程、保质保量完成任务。
九、工程在施工中，甲方更改施工方案，甲方应提前给乙方协商，乙方可另计单价。
十、违约责任：本协议双方协商签订后共同遵守，甲方有意违约，应提前给乙方协商，如乙方不同意，甲方必须赔偿，乙方工程造价价格30%作为违约金，另外已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必须赔偿甲方工程总款的30%作为违约金。
十一、保修期限：自甲方验收合格起算，保修时间为一年。
十二、协议到期，甲方如有意续约，应在计划时间内与乙方进行协商，本协议共一页一式二份，甲乙双方各执一份，双方在合同有效期内，如发生纠纷，原则上采用和平协商，如协商不成可向当地人民法院提交诉讼解决。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
2023年配电箱买卖合同 合伙包工程合同优秀篇八
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并结合有关规定和本工程的具体情况，经甲、乙双方充分协商，在双方自愿及完全清楚、理解本合同条款的基础上，签订本合同。
一、工程概况：
1、承包方式：按合同包人工、包机械、包工程、包安全、包质量、包文明施工、包验收。
2、承包范围：是指整幢房子的主体、内外粉刷及施工范围内的专业施工项目到房子可以竣工验收为止;主体从基础放线，基础开挖回填，垫层为开始至屋面封顶盖瓦(砼浇捣、墙体的砌筑、所有粱、板砼浇捣，内外墙脚手架搭设、浇水养护、筛砂、半块砖利用，并每日做好落地灰的清理)。内墙抹灰、地面找平、东西墙抹灰、南北外墙贴面、地面散水台阶等图纸要求。木工：模板、模板制作安装、钉子、铁丝。钢筋工：扎丝、焊条、钢筋的制作、安装。架子工：外墙脚手架搭拆、安全网挂设、龙门吊搭拆，还必须配备施工员、吊机工、安全员、架子工、电焊工、测水平和沉降观察的记录，室内外垃圾清理。乙方自备搅拌机、龙门吊、合灰机、脚手架材料等各种施工用的大小机械设备、安装、修理与安全帽等等。
三、工程包价：
按实际面积结算，每平方米单价为 元，屋面工程不计算面积。工价一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方补偿工程款。
四、付款方式：
五、工程工期：
从签定合同之日起 个工作日竣工，每层砌体现浇封顶9天。在施工中，乙方如无法按时完成工期或技术力量薄弱，工程质量和进度搞不上去，甲方有权终止合同，乙方作自动放弃，甲方只付乙方所做工程量工资款的70%。
六、质量要求：
乙方必须按照现行施工规范操作，墙体平整、灰缝饱满、砼浇捣密实、无蜂窝，内外粉刷不能有裂缝，空鼓、外墙砖平整、勘条一条线。每个部位工程必须达到专项施工验收规范标准。在施工中，乙方不按施工规定和图纸尺寸施工，所造成质量返工和损失，由乙方赔偿双倍的材料款。出现一次罚款贰佰元。
七、施工安全责任：
乙方必须按照现行劳动安全操作规程施工，教育职工安全生产，并实行“三级”安全教育遵守工程的规章制度，对脚手架、机具经常进行检查、维修，方可施工。如施工中，乙方不按国家劳动安全规程操作，所引起的人体伤亡，与甲方无关，均由乙方自行承担全部经济和法律责任。
八、其它：
本合同一式两份，双方各执一份。甲乙双方必须互相遵守，任何一方违反合同所造成的后果，由违约方负责。如有未尽事宜，甲方双方协商解决，双方签字生效，本合同具有同等法律效力，工程结束后，合同失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
2023年配电箱买卖合同 合伙包工程合同优秀篇九
乙方：_________
经甲、乙双方共同协商，本着公平、自愿、互惠互利的原则，甲方自愿将自己的宅基地（位于马鞍搬迁街面积约100m2）给乙方修建（注：只包工、不包料），特立本合同，双方必须共同遵守。
工程内容：（含地梁）
一、房屋总高为7层半，结构第一层为框架结构、第一层高为6。5米，外墙前后贴好，内墙粉好天棚清水模毛地皮，第二层以上为3米，扎丝、钉子、铁丝由乙方买，钢筋制作与安装，泥工，木工（含支模板所需材料），内外架及施工通道安全棚搭设（含搭设材料），水电安装，本工程所需机械设备均由乙方负责。
二、工程施工期间，乙方施工人员要服从甲方管理人员的指挥与安排，对不服从管理者，甲方有权遣出工地。
三、工期：
工期总数：_________天
四、工程质量：
工程质量标准：达到国家现行建设工程质量验收标准。因工程质量达不到协议约定标准，乙方自行返工直到合格，因返工产生的费用由乙方自行承担。
五、协议价款：按建筑面积计算，每平方米200元单价包干（包工不包料，包机械设备，包支模所需材料及架子搭设材料）。
六、工程收方：按实际建筑面积计算。工程款支付：根据工程进度经甲方审核据实后，按工程进度的70%支付，工程余款等工程全部完成验收后合格后一个月一次付清。（质量保修金除外）。
七、在施工过程中，工程进度严重滞后，满足不了协议工期要求，（停工待料）甲方因其它原因造成乙方停工除外，甲方将给予一定的经济处罚或有权终止协议。
八、施工安全：一切安全事故由乙方全权负责，与甲方无任何关系，并且出现施工方面的质量问题，乙方要负责一切损失。
九、施工现场的清洁与卫生要求，因此项工程的特殊性，工程开工后，乙方应文明施工，保持施工现场清洁，道路畅通，保证施工现场及周边环境符合环保部门的有关规定，因乙方自身原因违反规定，造成的损失和罚款，由此乙方自行负责。
十一、未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。
十二、本协议一式二份，自签字之日起生效，工程质量保修期满，甲方付清乙方工程款后，自动生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/3239981.html】
