生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
甲供石材供应合同精选篇一
乙方：(供方)地址：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好平等自愿协商，就乙方为甲方项目供应消防设备事宜达成一致意见，为明确双方的权利、义务和责任，特订立本合同，以资双方共同遵守。
一、产品名称、规格、数量、单价说明：
1、本报价为现金价，不含税(另含普通税票，需加6%税金)：
2、电机采用肇丰电机或士林电机;轴承采用东莞轴承;保修期为壹年(非人为因素);3、轴流风机内喷红色油漆，外喷蓝色追纹油漆;柜式风机内外喷蓝色追纹油漆;4、也可按客户要求颜色订制。
二、质量技术要求乙方所出卖的产品为符合国家标准及行业相关生产工艺质量之优等产品，并符合消防相关验收验收标准及保证通过消防验收。
三、产品的包装按出厂标准包装，所有产品必须分类标识清楚，标识内容应与送货清单上的内容一致，包装物不回收。
四、产品的交(提)货期限乙方收到甲方订金之日起15日内具备开始交货条件，具体交货时间以甲方书面通知为(如遇节假日仍应供货)。
五、交货地点及收货人
1、交货地点：_______________项目工地指定位置。
2、甲方指定的收货人为：姓名：：、姓名：：，须甲方两人同时在场验收并签字确认，送货单据才能作为甲乙双方结算的唯一有效依据。
六、产品运输及相关费用承担
1、将货物运送至甲方指定交货地点交付给甲方指定收货人之前，货物运输由乙方负责，相关的运输费用，保险、保管、货物丢失及毁损的风险亦由乙方方承担。
2、货到卸货地点由甲方负责卸货(含吊车、叉车及人工搬运)，乙方应指导协助安全卸货及承担卸货费用。
七、产品验收
1、乙方必须严格按照甲方要求供货，以确保货物的质量。
施工过程中甲方如对乙方所供产品品种、型号、规格和质量有异议，乙方应于接到甲方通知后24小时内到甲方施工现场核实，并将不合格的货物及时回收，同时必须按甲方要求在48小时内更换合格货物送达至甲方指定的工地，由此产生的一切费用及因产品质量问题给甲方造成的相关损失均由乙方承担。
2、乙方应在送货的同时向甲方提供产品质量保证书、产品合格证、检验报告、送货清单(送货清单应包含产品的生产批号、名称、品牌、数量、型号、规格等内容，并加盖乙方公章)等在内的完整的报验资料原件。
3、甲方指定人员初步验收只是对货物数量、重量、包装等验收，不是质量验收，质量以当地消防部门送检结果为准。
4、因甲方使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
5、产品已开箱使用或已安装以及交货时间超过二个月的不允许退货。
6、系统未通过消防验收甲方提前使用的，有关责任由甲方承担。
八、结算办法及付款方式
(一)结算办法：
1、合同生效后7日内，甲方向乙方支付合同总金额的%作为订金。
2、货到工地，验收合格后，甲方再向乙方支付合同总金额的%。
(二)付款方式：
(1)开户行：(2)户主：(3)账号：
2、乙方在收取货款时，应向甲方开具相同金额的有效发票或财务收据。
九、质量保证
2、质量保证期：自甲方消防分项工程通过竣工验收之日起起算，时间为24个月，如因非乙方原因导致交货后三个月仍未能验收或未通过验收的，质量保证期自交货之日起起算。
十、违约责任
1、乙方应按甲方订单要求的交货日期按时交货，如造成甲方停工或工期延误时，每迟延一天乙方应按当批货物总款的1%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应当向甲方承担赔偿责任。
2、乙方应按甲方订单要求的数量按时交货，如因供货能力不能满足甲方生产的需要，从而造成甲方的停工、窝工或工期延误时乙方应承担给甲方造成的损失。
3、乙方所提供的产品质量、型号、规格等不符合合同约定或者国家及行业标准时，供方应及时无条件予以退换货物，由此产生的一切费用由乙方承担。
因乙方供货不及时影响甲方生产进度，乙方应当赔偿甲方的损失。
十一、不可抗力当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在20天内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十二、争议的解决合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商;协商不成的，依法向人民法院起诉并由原告方所在地人民法院起诉。
十三其他
1、本合同所涉及标的物的所有权在买受人按照合同规定支付完毕全部合同款后由出卖人转移到买受人。
2、双方应向对方提供如下资料：营业执照和税务登记证复印件(加盖公章)、法人代表证明书、签约代表授权委托书、被授权签约代表的身份证明等文件。
3、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲、乙双方的任何协议应形成书面文字，并经双方签字确认后作为合同的附件，与合同具有同等的效力。
4、本合同一式肆份，甲方执三份，乙方执一份。
自双方签字盖章之日生效，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
甲供石材供应合同精选篇二
乙方：
甲方因承建威宁县滨海大道道路改造工程，向乙方订购工程所需石材，经甲乙双方协商，根据《xxx合同法》及有关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、平等、互利、协商一致的原则下，订立如下合同，以共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：
第二条 各种规格道牙、青石板等石材内容概括。
乙方应威宁县滨海大道道路改造工程使用道牙、青石板等石材向甲方供应。
石材供应开始时间：以甲方通知时间为准。
石材供应总量：具体以双方依实际用量结果为准。
石材供应方式：乙方按甲方要求自装规格、质量等符合工程规范要求的路牙石、青石板等石材，并组织车辆按时送至甲方工程地点。
具体运作为：甲方向乙方下达所需石材的品种、规格、尺寸、数量与到达时间的通知，乙方按此要求组织车辆运送至甲方施工现场，甲方收料员按要求收取乙方运送的石材。
第三条 石材供应的品种、规格、数量、单价以详见下表。
以上价格不得波动，乙方不允许抬价，并按此单价完成甲方工程所需量，否则算乙方违约，如石材规格变小，价格应相对下调。
甲方应提前十天通知乙方(电话通知有效)甲方工地所需石材规格、数量等要求。
乙方运送石材到达工地后，甲方应有专人指挥车辆到指定地点。
甲方不负责石材的卸车工作，石材在甲方指定地点卸车由乙方完成。
、甲方收料员发现乙方运送的石材与样品不相符(规格、尺寸、质量)的，甲方有权拒收，乙方必须将石材托离施工现场，否则视为乙方违约，造成甲方损失的，乙方应赔偿相应损失。
乙方供应的石材必须满足工程进度、质量的要求。
第五条 乙方的权力与义务
根据甲方的要求，及时向甲方提供质量与数理要求的石材，并运至甲方指定地点。
乙方在运输过程中，必须遵守国家及当地政府的有关道路交通、卫生等方面的规定，承担因违反规定而造成的一切经济责任和其他的任何责任，保证甲方不因此而承担任何责任或者损失。
进入工地点，必须遵守甲方工地的一切规章制度，因违反甲方规章制度而出现的任何安全事故。均由乙方负责承担相应的法律责任及赔偿或补偿责任;不遵守甲方管理制度给甲方带来的损失，应由乙方承担全部责任并赔偿损失。
乙方必须按甲方要求保质保量的按时将甲方所需石材运至指定地点，不得影响甲方施工进度，造成甲方的窝工，否则，视为乙方违约，必须承担由此造成的损失及费用。
乙方需向甲方提供石材产品合格证、出场检验报告等一切甲方所需各种资料。
第六条 结算及支付
工程量核算：以现场实际用量为准。
价款结算与支付：甲方不支付乙方预付款，每批货到后结付贷款的0%，工程竣工后余款一次性付清。
第七条 当乙方不及时运送到甲方的指定地点，或运送的石材不符合甲方的质量要求，甲方有权解除本合同，并不向乙方承担任何违约和，也不向乙方支付任何赔偿。
第八条 本合同在履行过程中，如有争议，双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向当地仲裁机构或人民法院提请民事诉讼。
第九条 本合同一式伍份甲方执叁份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效，工程完工合同款项付清后失效。
第十条 未尽事宜。由双方另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲供石材供应合同精选篇三
中国人民银行上海市×x区办事处(以下简称甲方)
上海市____厂(以下简称乙方)
为了积极支持轻、纺、手工业的发屁增加市场供应；扩大出口，多创外汇；同时加强资金管理，节约资金使用，经双方协商，签订本合同，共同遵照执行。
一、乙方在生产经营、资金管理中，保证实现下列要求：
1．以销定产，产销衔接，按质按量按期完成合同任务。
按照产销合同，合理安排生产作业计划，并据以编制采购计划、销售计划、财务收支计划，经邀请甲方参加平衡会审后，编制借款计划。这些计划和执行情况，按期报送甲方。
2．要有具体落实的挖潜指标和措施。现有积压呆滞物资x x万元，保证年内处理×x万元。
3．制定合理节约的消耗定额、资金定额，建立和健全资金平衡会议、流动资金分口分级管理和经济活动分析等基本财务资金管理制度，保证资金使用效果较好。
工业总产值： 确保年度____万元，力争x x__万元。
百元产值资金率：年末__元，比上年实绩加速百分之×。
4．严格遵守财经纪律和结算制度，加强两类资金分口管理，贷款有适用适销物资作保证。当月会计报表结出后，如发生贷款保证不足时，在两天内主动归还多借贷款。
1．在审查乙方产销合同、财务收支计划及借款计划的基础上，批复季末借款余额指标作为考核，并增批季中最高限额，满足乙方先支后收的临时资金需要。
2．在季中最高限额内，乙方用款时，先通知信贷员；如无特殊情况，乙方可直接向开户银行办理借、还款手续，但不得当天又借又还，季末应按季末指标执行。
3．根据甲方总行今后差别利率的规定，对正常需要的信贷资金考虑以优惠条件计收利息，届时按规定办理。
4．非主观原因所引起的超计划资金需要，经乙方提供适当证明材料，并采取有效措施在三十天以内予以解决的，允许乙方追加额度，并继续享受优惠条件。
三、经济责任和处理：
1．如乙方盲目生产无合同．产品，不按期履行供货合同任务呆滞积压产品不积极予以处理，外销产品的副次品超过规定而无销售对象，发生这些因主观原因所形成的资金呆滞，一经发现，甲方即予转入“呆滞积压贷款开，限期收回。如因乙方不按本合同办理而发生资金使用不当的情况，贷款办法相应地改为逐笔审查核贷；情节严重、短期内又无改进措施的，甲方可予以停止新贷款或部分追回旧贷款。
2．严格划分两类资金，如发生挤占流动资金和信贷资金等情况，按违反财经纪律有关规定处理。
3．因甲方错收、错付款项，错计利息 或者无故拖延结算时间，造成帐款差错和损失者，甲方必须负责更正，并赔偿乙方经济损失。
四、附则：
1．本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
2．本合同自双方代表人签署后，即予生效。
3．本合同试行期半年，届时小结并协商修订或续订；期中双方进行一次联合检查。
甲方(单位公章) 乙方(单位公章)
代表人 (章) 代表人 (章)
x x年x月x日签订
甲供石材供应合同精选篇四
甲方： (需方)
乙方： (供方)
第一条 材料的名称、规格(型号)、单价(以表格的形式列明)
说明：上表中的单价是综合单价，包括乙方将材料运送到甲方指定地点，且经甲方验收达到合同约定的质量标准和技术要求，同意接收材料以前因材料供应所发生的一切费用，如货物出厂(场)价、运费、装卸费、税金以及按国家规定或双方约定应由乙方承担的其他费用等。
第二条 材料的质量要求和技术标准：符合现场施工要求。
第三条 材料验收方法：
非经甲方指定人员验收且材料质量未达到合同约定的质量标准和技术要求，甲方有权拒绝收货并要求乙方负责清退已进场材料且拒绝支付材料款。
第四条 供料地点：施工现场。
第五条 供料时间：满足甲方工程施工进度的需求数量。
第六条 计量与结算(一般应按下面方式约定，有特殊情况的，可以另作约定。)
2.材料所用之工程竣工验收合格后一个月内，双方凭计量单据进行总结算。
第七条 付款条件和期限
甲方按月进度支付乙方80%材料款。
第八条 双方责任
1.甲方责任：
按合同约定的验收和接受符合合同约定之质量标准和技术要求之材料。
2.乙方责任：
(2)保证所供应材料之质量符合合同约定;
(4)在材料供应过程中，乙方应服从甲方人员的指挥和调度;
(7)乙方应当及时到当地相关单位审批手续，办理一切费用由乙方负责;
(10)乙方为完成合同义务所发生的安全事故，由乙方负责，并承担一切责任，与甲方无关。
第九条 违约责任
(1)违反本合同的任何之条款的;
(2)履行义务不符合本合同约定或甲方要求的;
(3)在甲方规定的时间内不能按本合同约定的质量和数量供应材料的;
(4)不服从甲方现场管理和协调的;
(5)违反合同规定的其他行为。
第十条 争议解决方式：
履行合同过程中发生争议，甲乙双方应本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决，任何一方可诉诸法律。
第十一条 其他：
1.本合同一式 贰 份，甲方执 一 份，乙方执 一 份;
第十二条 合同附件及有效期：
1.合同附件：计量单据。
2.本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字后生效，至甲乙双方履行完全部义务后失效。
甲方： 乙方： 地址： 地址： 电话： 电话：
合同签订时间： 年 月 日
甲供石材供应合同精选篇五
1、签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。
2、承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人，除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外，应当遵守企业资质等级管理的规定，不得越级承揽任务。
3、签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。
第四条规定：“任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。
4、建设工程施工合同实行备案制度。
xxx第89号令，即《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定“订立书面合同７日内，中标人应当将合同送县级以上建设行政主管部门备案；《辽宁省建筑市场管理条例》、《辽宁省建设工程招标投标条例》及《大连市建筑市场管理条例》都对施工合同备案做了法律规定。
在施工过程中，各级政府建设工程质量监督管理部门还要对工程建设的质量进行全面监督。
甲供石材供应合同精选篇六
乙方：
因工程建设需要，甲方给乙方供应砂石，为了明确责任，依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律的规定，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守。
一、合同主要内容：
甲方给乙方供应砂石。
二、数量、单价及金额：乙方所需砂石数量为立方米，每立方米砂石单价为人民币元，合同总金额共计人民币元。
三、质量要求：以乙方提供的所需清单质量要求和乙方的验收票据为准。
四、供应和验收方式：由方运输至施工地点。乙方需向甲方书面委托验收人员负责砂石验收事宜。
(一)、乙方所需砂石量为：立方米。
(二)、甲方供应时间：从__年__月__日起，到__年__月__日止。
(三)、乙方施工地点为：若九路灾后恢复重建整治工程(第三合同段)。
(四)、乙方所需砂石的数量、质量、时间、交付方式需提前日书面通知甲方。
六、结算办法和付款方式
(一)、砂石量结算：甲方凭乙方验收签字的票据与乙方审核结算。
七、双方责任：
(一)、甲方责任
甲方应按要求向乙方提供砂石，如需甲方运送的，应按时、按质、按量送到
(二)、乙方责任
1、乙方与甲方签订合同后的日内，向甲方支付预付款人民币元，合同即生效。合同规定的砂石量履行完后，乙方立即付清余款，未按规定履行合同时，按合同总额由乙方承担民事责任。
2、乙方按合同要求的时间向甲方提供砂石所需数量、质量、运输方式和交付时间的清单。否则，由乙方承担迟延履行的民事责任。
八、违约责任
(一)、甲、乙双方中的任何一方不履行本合同视为违约，因一方违约使合同不能履行，未违约方有权终止或解除合同，由此造成的经济损失由违约方支付合同总价的%的违约金给另一方。
(二)、乙方不能按照约定履行义务的应当给甲方承担违约金，并按合同总额的﹪进行赔偿。
九、未尽事宜双方友好协商达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同甲、乙双方签章生效，履行完毕后即终止。
十一、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
甲方(签章)：乙方(签章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签字时间：签字时间：
甲供石材供应合同精选篇七
买方:(简称乙方)___________
为规范产品交易行为，保护双方合法权益，明确双方权利义务，保证正常交易程序，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、产品供应要求:
1.最终结算以甲方实际供货和设定单价为准。
2.这个价格就是到货价和综合单价。包括运费、装卸费、税金等费用。乙方应在指定位置装卸货物。
二.交货期限和交货地点方式
1.交货地点:___________
2.月度合同到期后如需继续合作，双方另行签订补充协议。
3.交货方式:乙方汽车运输自提。
三.结算和支付方法
1.结算方式:现金或转账(如需转账，甲方户名为秦皇岛中云贸易有限公司，账号为开户行为:支行)
2.付款方式和期限:乙方应在喷嘴供应足够的管束后结算余额。
四.双方的责任:
1.甲方的责任
1)根据市场情况及时通知乙方质量和价格的调整。
2.乙方的责任
1)乙方组织装卸。
2)乙方应指定专人对水泥进行现场验收和称重，包括外观、数量和质量，如有问题及时解决。
五.违约责任:
1.如乙方未及时付款，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价及合同总价的20%作为违约金。
2.乙方擅自解除合同的，应按合同付款总额向甲方支付违约金。
六.其他事项
(1)向仲裁委员会申请仲裁。
(2)依法向当地人民法院提起诉讼。
3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲供石材供应合同精选篇八
(需方)(以下简称甲方)
第二条 乙方提供的货物必须提供国家权威部门颁发的检验报告以及产品出厂合格证。
第三条 验收方法 1、查看瓷砖的外包装
1)检查瓷砖的每个型号是否与定货单上的型号一致;
2)检查送的每个型号的产品是否与看货时一致;
3)查看每款瓷砖的胚体瓷砖商标是否清晰无误。!
4)检查送货品种是否有遗漏!
3、核对瓷砖的数量.仔细的核对瓷砖的数量，注意瓷砖的片数和平米之间的换算。
4、检查瓷砖的质量
重点的检查以下几个方面：
2)检查瓷砖是否有破损，可以用手摇一下包装箱，听是否有“嘎吱”的响声，有“嘎吱”响声的说明瓷砖可能会有破损，一定要开箱检查!
3)检查瓷砖的平整度：将两片同样型号的产品取出两片至于水平面上，用两手的手尖部位来回的沿瓷砖的边缘部位滑动，如果在经过瓷砖的接封处时没有明显的滞手的感觉的，说明瓷砖的尺寸比较好，误差小，这样的尺寸误差越小的瓷砖的铺贴效果会越好!相反，如果有明显的滞手的感觉瓷砖，说明瓷砖的尺寸误差较大，会影响铺贴的效果!
4)检查瓷砖的平整度题，两片或者四片相同型号的瓷砖按照相同的纹路拼铺在平面上，用手在砖面上来回的滑动，如果经过瓷砖的接缝部位是没有明显的高低感，说明瓷砖的平整度好，反之，说明瓷砖的平整度较差，会影响瓷砖铺贴的整体效果，地砖如果平整度较差，严重的情况还会绊倒人!
5)瓷砖的直角度问题
现在瓷砖主要还是以长方形的为多，瓷砖的每个角都是直角，如果直角度差的话，也会影响瓷砖的铺贴效果，取四片相同型号的砖，进行拼接，如果出现四片砖不能接缝紧密，总是一条或者两条接缝出现缝隙，说明瓷砖的直角度不是特别好。
5、再一次核算瓷砖的单价和总价。
四条 货款及费用等付款及结算办法
及相应款项(货物总价的80%)的正规发票到甲方财务办理付款手续，尾款。
第五条 交货规定
责卸货。
2.交货地点：贵州黔西大酒店(中水电力生活区)
3.交货日期：______
第六条 经济责任
(一)乙方应负的经济责任
，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交 货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应 照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲 方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货 部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，退货数量不得超过总合同量的5%，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值1%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
2.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，乙 方可将交货日期顺延。
3.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之 三计算付给乙方，作为延期罚金。
4.乙方送货或的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失 和运输费用及罚金。
第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请甲方批准后方能变
更。在甲方批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第八条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由， 经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同 部分总额5%的补偿金。
第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变 更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_20_天与甲方协商。
第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方 单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一 方赔偿一切损失。
第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及 时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关 证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决 不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不 服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部货物送齐经甲方验收 无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则 附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条 本合同共一式_4_份，由甲、乙双方各执正本贰份。
订立合同人：
电 话：______ 电 话：______
开户银行、帐号：____ 开户银行、帐户____
__年__月__日
甲供石材供应合同精选篇九
需方：（以下简称甲方）
供方：(以下简称乙方）
一、产品名称、型号、规格、及数量等
三、质保期限：质保期24个月。
四、交货约定：合同签定后20天内制造完毕按排发货，供方按排运输 五、运输约定：供方支付运费。
六、包装要求：运输时不得磕碰和划伤。
七、验收约定：到货验收、异议期为到货后5天内。需方提供电源，三相五线380v交流电源，提供市政供水水源，管网压力不得低于3kg压力。
八、随机配件供应方法;按标准配件一次配齐。
九、结算方法：合同签定后付20xx0.00预付款，货到现场安装调试完毕付验收格付55000.00元，质保金5000.00元1年后付清。不含税金。
十、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行
十一、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中如发生争议，由双方友好协商解决。协商不成，原告方可在当地法院起诉。
十二、本合同一式两份，双方签字盖章后生效，供需双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/3247993.html】
