2023年外墙承包合同书面 外墙涂料承包合同实用

格式:DOC 上传日期:2023-08-28 11:14:23
2023年外墙承包合同书面 外墙涂料承包合同实用
时间:2023-08-28 11:14:23     小编:XY字客

在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。

2023年外墙承包合同书面 外墙涂料承包合同实用篇一

承包方(乙方):

按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经协商达成如下协议。

第一条 工程概况

1.2 工程地点: 宝杨路3320号

1.3 承包范围: 1-3号外墙涂

1.5 工期:自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

1.6 工程质量:合格

1.7工程面积:暂定3000m2,竣工后按实计算.

1.8 合同价款采用固定单价,单价 浅色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合计金额为(人民币): 63000.00元(大写): 陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

1.9该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用,少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

第二条 甲方工作

2.1指派 周建军 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

第三条 乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

3.2乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作,并承担相应费用。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

3.7工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条 关于工期的约定

4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计,甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时,乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

4.3非乙方原因造成的工期延误,经双方协商,以经甲方签证的联系单为准,工期可以顺延。

4.4工程竣工结算时乙方提供发票,甲方出具免税凭证。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时,则以建筑行业装饰标准为准。

5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收,甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认;若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,复验合格,甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收,甲方不予承认,甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,无论复验是否合格,甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失,工期不予顺延。

5.3由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

5.4工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用。

第六条 关于工程价款及结算的约定

6.1支付方式:

工程开工后,工程完成至30%时,支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后,支付至合同价的 80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%,余款作为保修金。 保修金为工程结算价的5%,在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字,在决算时按实结算。

第七条 关于材料供应的约定

7.2 乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,并且对工程造成的损失由乙方负责。

第八条 有关安全生产和防火的约定

8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条 争议与违约责任

9.1、违约

(1)工期:施工过程中由于乙方原因造成工期延误,每逾期一天,须按工程结算总价款的 向甲方支付违约金,并承担因此给甲方造成的一切损失,如乙方不按本条款执行,甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误,经甲方确认后,工期相应顺延,但甲方不承担任何费用。

(2)产品质量:如乙方提供的产品经检验质量不合格的,乙方除应立即调换合格产品外,还应按不合格产品价款的 %向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的,乙方还应承担相应的违约责任。

(3)工程质量:如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准),乙方必须立即整改,直至质量达到合格为止,同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的,乙方应据实赔偿。

(4)付款:如甲方无故延迟支付工程款,经乙方合理催告后仍未支付的,则每逾期一天,应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。

9.2、争议

(1)双方约定,在合同履行过程中产生争议时,各方协商解决,协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

(2)对于不存在争议的部分,各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工,且不得以此为由拖延工期。

第十条 其它约定

第十一条 附则

11.1 本工程需要进行保险时,应另订协议。

11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后,工程完工结清全部工程款后自动失效。

11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要,报价单及补充协议,工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

11.4本合同设正本贰份,副本贰份,甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代理人: 代表人:

年 月 日:

2023年外墙承包合同书面 外墙涂料承包合同实用篇二

工程承包人:(甲方)

劳务分包人:(乙方)

依照《^v^合同法》《^v^建筑法》及其它有关法律、法规,遵循*等公*和诚实信用的原则,经双方就劳务分包事项达成一致,订立本合同。

工程名称:

工程地点:

分包范围:

建筑面积:

xxx

本工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和图纸设计要求,建筑单位要求的施工标准必须达到中级装饰等级。

承包范围及承包单价

a)承包方式:清包人工费

b)承包范围:所有室内外墙抹灰、外墙保温、闷顶和天沟立面保温及抹灰、楼梯抹灰及大理石铺粘、室内地面、屋面瓦、防水上保护层、烟囱抹灰及女儿墙抹灰(不包括天棚抹灰)。

c)本工程单价为/m2(按工程实际建筑面积计算)。

除工程合同外另有约定:

a) 如本工程图纸设计变更,甲乙双方另行商议。

b)如因甲方材料供给及工费不到位造成的工期延误及乙方人工浪费由甲方负责承担。

c)如因乙方造成的工期延误由乙方负责承担

劳务分包人按工程总承包人要求做好文明施工及安全措施如发生安全事故由责任方负责。

劳务分包人自带小型工具,其它大型工具及铝合金靠尺和消耗品由工程总承包方提供,现场使用材料由甲方提供,乙方不得浪费材料,应作到工完场清,如乙方造成的材料浪费由乙方负责赔偿责任。

本工程由开工到每栋楼内外墙抹灰完毕,甲方应付给以完成工作量的70%工程款,苯板粘完及屋面瓦施工完毕,在付以完工程量的80%,其它项目完工及工人退场后应付剩余工程款的95%,余款等工程竣工验收后一次性付清。

施工期间如遇到人力不可抗拒的自然灾害,工期相应顺延。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

2023年外墙承包合同书面 外墙涂料承包合同实用篇三

楼外墙漆制作任务,本着遵循平等、自愿、公开诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致特订本合同,双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

二、承包范围:主体工程内容的现场楼外墙漆

开工日期:甲方的开工令( 年 日)

工程进度: 从签订合同第二天开始三十天完工。

工程质量标准为合格工程

三、施工技术管理

乙方施工队伍必须服从甲方代表、监理、施工员的生产调度和进度安排,对不按规范要求施工没有达到质量要求的该工程负责人和施工员有权责令其返工与处罚。

四、工程质量

乙方必须按甲方要求,严格按图施工和建筑规范进行精心施工。质保期限为三年。必须通过质量检测合格。

五、结算方式

六、 付款方式

完成工程合格后付40%、余款60%六个月后付清。

七、 安全生产及责任

乙方在施工过程中必须对全体施工人员进行安全生产教育,必须牢记“百年大计、质量安全第一、文明施工”,上班时必须戴安全帽,严禁酒后上岗。在施工过程中出现的一切安全责任事故和工伤亡事故(上下班途中)由乙方全部负责。甲方不负任何负责。

本合同一式二份,双方各执一份,双方签字后生效。

甲方签字:

乙方签字: 月 日

2023年外墙承包合同书面 外墙涂料承包合同实用篇四

承包方: (以下简称乙方)__________

工程名称:黄江碧桂园14#楼

工程地点:莞深高速黄江高速路口

工程概况及做法:

甲方工作内容:

联系业主、监理,建立业务关系;协调分包方关系;

资料的编写、分项工程的报验等技术工作;

提供水源、电源、外架;

乙方工作内容:

所有装饰材料样品必须经业主、监理认可后方大规模施工。

自备施工所需的设备、材料、自备食宿。

执行《建筑工程施工质量验收统一标准》、外墙相关现行规范及碧桂园要求,验收合格。

按施工图纸、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计(含方案、技术交底)施工。

常规要求:乙方负责自己的成品保护,施工期间成品遭到破坏时由乙方负责维修。

现场施工安全: 施工人员必须按要求在施工现场正确佩戴安全帽,高处作业正确佩戴安全带,操作电动机械佩戴绝缘手套;临边洞口施工时,必须做好临边防护等各项工作;严禁酒后上岗施工,高血压、心脏病等患者严禁上岗。(乙方自备所需劳保用品,如:安全帽、安全带、口罩、雨具、胶皮手套、胶鞋)。

正常工期施工。

承包方式:

包工不包料

综合单价:

含成本、利润、其它费用及本合同全部工作内容。

打点拉毛4元/m2

防水砂浆5元/m

2023年外墙承包合同书面 外墙涂料承包合同实用篇五

在现实社会中,越来越多地方需要用到协议书,签订签订协议书可以使事务的结果更加完美化。那么协议书怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我帮大家整理的保修协议书6篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

甲 方: (以下简称甲方)

电 话:

传 真:

地 址:

乙 方: (以下简称乙方)

电 话:

一、合作的内容

为________年。甲方共有计算机_____台给乙方维护,共需要维护费用______元(b)年;在合同期内,甲方如果新增电脑,维护费用另议。该款项自合同签署后,甲方每(季度)付清商议服务款项给乙方。按(每)季度付_____元(包年)。

该合同总计甲方需首付给乙方服务费_______元(b),大写__________________元(b)。

二、上门服务项目

服务项目 描述

作系统重装

2、各类外设维护 de、打印机、扫描仪

3、系统软件安装 、等

5、增加及更换电脑板卡及部件 c、主板、内存、显卡、声卡、电源

6、电脑升级 给客户最佳的升级方案,用最少的花费做到最好的性能

7、各类硬件驱动程序安装 各类显卡、声卡、de

9、数据备份 光盘或硬盘备份(所需的备份介质由客户提供)

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/3250580.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map