随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
2023年内墙乳胶漆施工多少钱一平方 乳胶漆施工合同优质篇一
乙方:____
依照有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程事宜协商一致,订立本合同。
____平米____元。
1、甲方应在开工前为乙方协调用电、用水等事项。
2、乙方在施工期间必须保证避免质量及安全事故的'发生,如发生安全事故及其它事故乙方全权负责,甲方不负一切安全及其它事故责任。
____年____月____日至____年____月____日。
五、付款方式:
按实际完成工程量付款。
2、安全:____乙方在施工前做好安全检查(如:____绳锁、吊栏、安全绳、安全带、安全帽、吊杆等)。若发生安全事故全部由乙方自行负责。
2、如果外墙涂料粉刷发现腻子有刮痕迹、色泽墙面花、流挂、露底、起皮、裂缝等现象,造成质量不合格。一切材料费、人工费均由乙方自行承担。
1、本合同工程质保期为壹年,自工程验收合格交付甲方之日起计。质保期内凡因产品和施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方的一切损害赔偿责任。
2、质保期内,如粉刷过的墙面出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱、流坠等质量问题,乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格,如属于大面积返修(累计2㎡以上),再次验收合格后工程质保期重新计算(即返修合格后再保修壹年)
1、工程量以竣工验收的工程量为准。
2、乙方施工完成,交付甲方验收前,施工现场必须做到:____整个粉刷墙面和墙根部清洁,无堆放的剩余物资,施工形成的垃圾运到指定地点全部清理。
本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,自双方签字之日起生效。
甲方签章:____
乙方签章:____
委托代理人:____
委托代理人:____
联系电话:____
联系电话:____
日期:____
日期:____
2023年内墙乳胶漆施工多少钱一平方 乳胶漆施工合同优质篇二
乙方:
一、承包项目:本工程所有内外墙粉刷翻新项目。
二、承包方式:包工、包料、包保险、包税收。
三、承包价格:内墙粉刷××元/平方米,外墙粉刷翻新××元/平方米。
四、工期要求:从工程交接日起,内墙每层在××天内要完成,外墙在××天内要完成。
五、工程质量与施工要求:
1、基层应先清理干净,砼基层要先喷撒纯水泥浆呈颗粒状便于粘结;砖墙基层应事先浇水湿润。
2、施工工艺为:吊立线贴灰饼做冲筋抹第一遍底灰抹第二遍底灰抹面层灰加用塑料抹刀压光。
3、打底用的水泥砂浆配合比为:水泥1:砂3:粉煤灰0.5:石灰膏0.5。内墙面层用纸筋灰掺10%的白水泥。
4、砂浆采用机械搅拌,投料顺序为:先砂子后石灰膏再水泥最后粉煤灰。搅拌时间不少于120分钟。
5、砂浆应搅拌均匀,粉刷砂浆的稠度一般为7—10cm。水泥砂浆应在搅拌后3小时内全部用完。
6、出厂日期超三个月的水泥不得使用。河砂应过筛,并使用洁净水进行搅拌。纸筋灰不得含有结块(硬块)。
7、待第二遍的底灰七成干时,即可进行罩面灰粉刷。如待完全干燥后才抹罩面,那么需提前一天浇水湿润。
8、天棚打底前应在四周弹上水平控制线,并拉线贴灰饼、做冲筋,而后分二遍抹底灰,用刮尺搓平打毛。
9、梁底和梁侧均要贴灰饼、做冲筋。做到梁底水平、梁侧垂直;阴阳角方正。多跨连续梁要拉紧通线做钉。
10、所有柱角、墙角和门窗角等均要做成护角:即用比打底砂浆提高一级标号的纯水泥砂浆来粉刷角部。
11、同一面墙的打底应一次性连贯完成。避免产生接槎不平整以及同一墙面打底砂浆颜色不一致的现象。
12、所有水平面均应呈水平;所有立面均应呈垂直;所有阴阳角均应方正。严禁干燥后表面产生裂纹现象。
13、填充墙的顶部与梁底之间的裂缝处,应在正式打底前用微膨胀的水泥砂浆塞严、挤实以防以后裂缝。
14、粉刷前应将地面墙脚的落地灰(砌筑砖墙时掉下的砂浆)应先清理干净,并运至地面指定地点堆放。
15、搭设粉刷内脚手架不得接触到墙面,拆除脚手架时应注意保护成品,以避免进行二次修补造成劳命伤财。
16、每个技术工人每天下班时均应抽出半个小时进行本日作业成果的检查,发现质量问题及时进行修补。
六、工程安全要求:
1、进入施工现场必须遵守公司的各项安全生产规章制度和纪律。
2、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固,脚手板高度不大于2m,架子上堆放材料不得过于集中,存放砂浆的灰斗、灰桶要放稳。
3、搭设脚手架不得有跷头板,严禁脚手板支搁在门窗、上下水的管道上。
4、操作前应检查架子、高凳等是否牢固,如发现不安全地方立即作加固等处理,不准用楞木等作为立人板。
5、搅拌砂浆与抹灰作业时,尤其在抹顶棚时,应注意灰浆溅入眼内。
6、在室内推运输小车时,特别是在过道中拐弯时要注意小车挤手。在推小车时不准倒退。
7、严禁从窗口向下随意抛掷东西。
8、井架吊篮起吊或放下时,必须关好井架安全门,头、手不得伸入井架内,待吊篮停稳,方可进入吊篮内工作。
9、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
七、奖罚条件:
1、按时完成奖励500元;因劳力不足而不能按时完成扣款100元/天。
2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励1000元;反之,检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天,工地给予罚款100元。
3、因违反操作规程造成安全与质量问题,造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。
4、严禁出现重伤以上事故,轻伤事故每发生一起,均扣工资1000元。
八、结算方式:
采用现金支付形式,每完成一层经施工员验收合格后的第2天支付60%的工程款,外墙全部完成经施工员验收合格后的第2天支付20%的工程款,余款在2个月内全部付清。
九、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
十、其它未尽事宜由双方协商解决,并可另行签订补充协议,若协商不成,双方同意将该争议提交项目所在地人民法院解决。
甲方代表:
日期:年 月 日
乙方
乙方代表:
日期:年 月 日
2023年内墙乳胶漆施工多少钱一平方 乳胶漆施工合同优质篇三
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
鉴于: 甲方﹑乙方双方于20xx年3月30日共同签署了20xx年《装饰装修施工总包合同》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,现就《装饰装修施工总包合同》中未尽事项特订立以下补充协议。
第一条《装饰装修施工总包合同》中关于合同有效期确定为:20xx年3月30日至20xx年3月29日止。双方如继续合作,可另行协商续签合同。另:签约施工单位以签订第一个分包合同日期为准,试用期为三个月,试用期内若乙方所承接工程达不到甲方要求,甲方有权单方面解除合同关系。
第二条《装饰装修施工总包合同》第八条专用条款中关于履约保证金之相关规定更正为乙方向甲方提供履约担保,担保方式为:乙方向甲方交纳履约保证金。即为:双方合作初期的前三个专卖店装修项目,乙方须以每个专卖店装修工程总造价的5%款项作为履约保证金交纳给甲方,从乙方承接的第四个专卖店装修项目开始,甲方不再收取乙方履约保证金。该履约保证金用作甲方对乙方的工程工期、工程质量、安全文明施工、服从甲方统一管理等方面的约束。乙方在做到以上规定及要求的前提下,且其所承建的工程项目经甲方统一验收合格后,甲方分两次退还乙方履约保证金:第一次返还时间为乙方签订第三个工程分包合同之日后的第180天,甲方退还乙方50%履约保证金;第二次退还履约保证金的时间为双方合同到期一年后的14天之内,甲方退还乙方剩余的履约保证金(履约保证金不计利息)。
第三条本合同乙方不得擅自转让给他人使用,否则,一切法律责任由乙方承担。
第四条协议期满后终止合作,若双方愿意继续,可另行签订协议。
其它事项说明
本协议生效后,即成为《装饰装修施工总包合同》不可分割的组成部分,与《装饰装修施工总包合同》具有同等的法律效力,若本协议与《装饰装修施工总包合同》及《装饰装修施工合同 (分包协议书) 》中相关条款冲突,以本协议内容为准。
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
日期: 日期:
2023年内墙乳胶漆施工多少钱一平方 乳胶漆施工合同优质篇四
发包方:______________(以下简称甲方)
承包方:______________(以下简称乙方)
甲方将信阳市中级人民法院审判庭内墙乳胶漆工程发包给乙方,为加快施工进度,保证质量,完成施工任务。双方本着友好合作,互惠互利的原则,依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
工程名称:信阳市中级人民法院审判庭工程
工程地点:羊山新区新三路南侧、新二十六东侧
本工程采用包工包料形式包干。
本合同为固定单价合同(包工、包料),工程量按实际内墙涂刷面积计算,合同价格乳胶漆为__元/m2。本价格为施工完成后的成品单价,包括主要材料费(含材料购买、运输等费用)、辅助材料费、人工费、管理费、利润等费用(不含发票、税金)。
1、天棚无水泥砂浆粉刷直接刮腻子,乙方负责处理基层,天棚阴角做角刮腻子成品。内墙面及梁柱水泥砂浆粉刷后交乙方刮腻子二遍,乳胶漆二遍。
2、阳台、通道、楼梯、室内等所有做内墙乳胶漆部分。
3、乙方施工中所用的脚手架级一切机具由乙方自行负责,所有乙方施工人员应听从甲方管理人员指挥,不得违章作业。不按甲方要求施工所发生的返工费用由乙方承担返工费用及甲方损失,甲方指挥造成的返工费用由甲方负责。
1、内墙乳胶漆应符合行业标准。以单体楼为单位计算,合同施工工期 天,具体开工日期土建工程满足施工条件,以发包方书面通知为准。
2、要求内墙底子用腻子封底两遍,面层用乳胶漆两遍,施工质量为合格。(成品以质量监督站、监理公司、建筑单位等单位验收结果为准)。
3、材料必须与封样材料相符,材料均须具有权威部门出具的检验、检测报告及产品合格证。
乙方必须严格按安全操作规程操作,严禁违章操作,承包人必须派技术人员在施工现场管理、安全、质量生产。严禁酒后上架作业。在整个施工过程中如乙方违章作业,发生的安全事故产生的经济及法律责任均由乙方负责。
按甲方认可合格部分付给30%工程款,余款做赔偿甲方由此造成的损失费用。
本项目无预付款或定金。以单体楼实际施工面积为结算单位,施工完毕后经发包方、总承包单位、监理单位现场验收合格后付至合同价款的80%,工程竣工验收合格并确认工程量后付至结算价款的95%,余款5%作质保金,质保期满后15日内结清(质保期一年,自工程验收合格之日算起)
本合同所发生的争议或因执行本合同所产生的争议应由双方协商解决,如协商不成交由法院裁决。
本合同未尽事宜双方协商解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起效,工程竣工、工程款结清作废。
甲方代表: 乙方代表:
2023年内墙乳胶漆施工多少钱一平方 乳胶漆施工合同优质篇五
承包方: 签订地点:
依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
第二条 工程承包范围
以单体楼为单位计算,合同施工工期 天,具体开工日期土建工程满足施工条件,以发包方书面通知为准。
第四条 主要材料及质量标准
1、材料用防水防潮腻子,乳胶漆,所用材料必须与封样材料相符,材料均须具有权威部门出具的检验、检测报告及产品合格证。
2、使用寿命不低于20xx年。
第五条 承包单价构成
本合同为固定单价合同(包工、包料),工程量按实际内墙涂刷面积计算,合同价格乳胶漆为14元/m;仿瓷涂料6元/m。本价格为施工完成后的成品单价,包括主要材料费(含材料购买、运输等费用)、辅助材料费、管理费、检测费、利润、税金等所有费用。
第六条 工程结算
本项目无预付款或定金。以单体楼为结算单位,施工完毕后经发包方、总承包单位、监理单位现场验收合格后付至合同价款的80%,工程竣工验收合格并确认工程量后付至结算价款的95%,余款5%作质保金,质保期满后15日内结清(质保期两年,自工程验收合格之日算起)。
第七条 双方责任与义务
1、发包方责任与义务:会同总承包单位及监理单位对工程质量进行进度监督、检查及验收,按合同约定支付工程款;协调承包方所需施工用水用电。
2、承包方责任与义务:按合同约定工期及质量要求进行施工,会同发包方、总承包单位及监理单位对工程进行验收、对质量进行计量。承包人应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定组织施工,采取必要的安全防护措施,清除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用由承包方承担。
第八条 违约责任
如出现质量等级不合格时,做返工处理。因承包方原因致使工程质量或工期不符合要求,发包方有权终止合同,并追索由此造成的损失,不承担因合同终止而造成承包方任何损失;承包方工期拖延,按300元/天支付违约金。
第九条 本合同所发生的争议或因执行本合同所产生的争议应由双方协商解决,如协商不成交由法院裁决。
发包方: (公章) 承包方: (公章) 法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
帐 号: 帐 号:
邮政编码: 邮政编码:
2023年内墙乳胶漆施工多少钱一平方 乳胶漆施工合同优质篇六
乙方:______
经甲乙双方协商,甲方愿将新蔡县余店镇文化路商住楼外墙乳胶漆工程委托给乙方施工完成。为维护双方权利,明确双方责任,结合实际情况,制定如下条款,双方共同遵守。
一、工程概况:
工程名称:______县余店镇文化路商住楼
工程地点:______县余店镇文化路
承包范围:外墙涂饰,包工包料
承包工程期限:按甲方书面通知开、竣工时间为准
二、双方权利义务:
甲方工作:
1、向乙方提供工程量及开、竣工时间
2、提供施工场地及原材料堆放地点
3、随工程进度对工程验收或竣工验收
乙方工作:
2、负责施工人员的人身安全、防护,如出现问题并承担后果责任及费用。做好工程在验收前的自检工作。配合甲方对工程施工中间验收及竣工验收,保证工程质量,按甲方通知时间保质保量完成施工任务。
3、负责施工人员的吃住,生活费用,按时支付施工人员工资。
4、工程竣工后,在没有交付使用前对成品保护,做到工完场清。
5、对验收不合格部位必须返工重做,直到验收合格为止并承担返工所用的一切费用及甲方提出合理按规定的罚款。
三、工程质量要求:合格
四、工程质量验收:
1、工程所用材料品种,颜色必须符合设计要求或选定样品要求:底层的质量必须符合相应等级规定。
2、腻子的塑性和底层的粘接应牢固平整。刷漆严禁掉粉、起皮、裂纹、漏刷和透底。
六、付款方式:
七、保修时间:按国家规定屋面防水时间保修或甲、乙双方约定时间______年,保修金约定______元。
八、违约:合同签订后,双方均不得违约,如有违约,有违约方承担违约责任并承担万元违约金赔偿给对方。
九、争议:在执行合同中间发生争议,双方可友好协商解决争议,协商不成,可将争议提交有管辖权的人民法院进行裁决。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字按指印生效。
乙方:______
______年______月______日
2023年内墙乳胶漆施工多少钱一平方 乳胶漆施工合同优质篇七
依据《_合同法》、《_建筑法》及其它相关法律、行政法规、并遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本着建筑施工事项协商一致,签订本合同。
二、 承包范围:
图纸范围内的所有外墙外保温及外墙涂料工程(包括窗口侧面,窗台板上、下、侧面保温,外墙所有线条,外墙所有滴水线)。
三、 承包方式:完成承包范围内的所有工程项目包工、包料、包机具(含吊篮及个人防护用品)。
四、质量标准及要求:质量标准“合格”;施工过程严格按专项施工方案及《建筑节能保温施工技术规程》dbjt25-3035-20xx、《建筑节能工程施工质量验收规范》gb50411-20xx、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》gb50210-20xx施工。
五、 工程价款:
80mm厚xps阻燃b1级挤塑板外墙外保温。单价元每平方米(板材为白色,导热系数不大于,材料容重32kg/立方米,包工包料包吊篮机械设备、包文明施工及安全生产)。
六、乙方在施工现场以外发生一切治安事件及安全事故均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。
七、本合同一式两份,甲方持一份、乙方持一份,本合同自双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年内墙乳胶漆施工多少钱一平方 乳胶漆施工合同优质篇八
承租方:
根据《中华人民共和富哦民法典》及有关规定,为明确出租方与承租方的权和义务关系,经双方协商一致签订本合同。
一.出租方自愿将自己所有房屋在店面出租给承租方,租赁期间承租方拥有该店面使用权。
二.承租方租后如需对现有店面进行装修,不得改变房间结构,承租方必须爱护财物,若有毁损照价赔偿,房屋本生存在的结构性安全问题除外,承租方在符合装修设计并不影响房屋安全的前提下,因装修需要拆除或砌成房屋墙体,出租方无权干涉。
三.租赁期限:租赁期共八年,出租方从_____年_____月_____日起将出租房屋交付承租方使用,至_____年_____月_____日收回,每间(含二楼)店面租金×元。共八间合计_____元整,租金一年付一次,付款时间每年要提前一个月向出租方付清,第二年开始每年递增8%,五年以后将重新协商租金(按市面价)。
四.租赁期间,出租方必须提供方便,不得擅自终止,转租他人,未经出租方同意,承租方不得转租他人。
五.租赁合同期满后,要求续租的,承租方享有优先权,须提前三个月与出租方协商,出租方不得转租他人;同时,承租方可以拆回自己安装的可以移动的物品(空调)。
六.房屋租赁税收、店面电费、水费、卫生、占道费等均由承租方负责。
七.暂收电表、水表押金20__元,押金在第三年支付租金时交付。
八.出租方无偿给予承租方二十天的装修时间。
九.本合同未尽事宜按《^v^民法典》的有关规定执行。
十.本协议一式两份,双方签字生效,各执一份。
承租方:
_____年_____月_____日:
【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/3263492.html】