爆破合同协议书 爆破施工合同(实用15篇)

格式:DOC 上传日期:2023-09-30 05:14:03
爆破合同协议书 爆破施工合同(实用15篇)
时间:2023-09-30 05:14:03     小编:JQ文豪

在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

爆破合同协议书篇一

甲方:

住址:

法定代表人:

乙方:_________________________________

住址:

法定代表人:

位于_______________________________项目的土石方施工工程由本合同甲方承包,乙方是具有土石方爆破施工资质的主体。现甲方欲将该项目土石方工程的土石方爆破施工工程发包给乙方,现双方就土石方爆破事宜平等、自愿的基础上协商一致,共同达成如下协议:

一、工程地点:_______________________________。

二、工程量:工程量约为_____方,最终以实际爆破方量为准。

三、工期:以甲方施工进展和甲方指定为准。

四、工程单价:甲方按照 元/方支付乙方,乙方爆破方量按照_____________计算。

五、结算方式: 乙方施工满一个月,甲方按照乙方完成方量的80%结算并支付工程款,以后双方根据月工程进度,月结一次,甲方根据乙方当月完成的实际方量按80%结算并支付工程款。余款在工程完工后甲乙双方结算之日起40日内支付完毕。

六、甲乙双方责任

(一)甲方责任:

1、负责爆破施工的技术、质量管理全部工作。

2、在合同期内对乙方劳务人员进行统一管理。

3、负责对乙方安全、环保交底。

4、负责劳务费拨付和工程结算。

5、对爆破产生的石料享有所有权,有权进行支配和处分。

6、负责现场指导,督促乙方劳务人员。

7、负责协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任:

1、乙方确保进入现场施工的劳务人员持有国家相关部门颁发的爆破施工证,乙方必须严格管理其施工人员,合理采纳甲方的建议。

2、乙方必须执行公安机关的管理规定,严格按照操作规程及甲方要求进行施工。

3、爆破施工所需的机械、炸药、爆破设计、安全防护均由乙方负责(围墙护栏除外),上述物品必须满足施工要求。

4、乙方人员应当按照甲方要求的时间进场,并保证人员和设备能满足甲方施工进度的需要。

5、乙方指定____为乙方在工地的现场负责人,因工作特殊,其负责人员不得擅自离开工地。

6、乙方在施工过程中,其员工发生工伤事故,由乙方承担相关赔偿责任。

7、因乙方爆破施工给甲方或甲方以外的第三方造成损失的,由乙方承担赔偿责任呢。

8、乙方现场施工必须按照国家规定的操作规范按部就班,因乙方及其员工违规操作遭受的损失和处罚均由乙方承担。

9、乙方对爆炸物品的管理严格按照国家管理规定办理,如乙方违反相关规定引起的法律责任与甲方无关。

10、乙方在施工前必须向甲方提交爆破施工图,并委派具有资质的爆破员和安全员持证到场实施爆破。

七、环境、地下管线、通信电缆、文物保护

1、乙方在施工中要遵守甲方关于环境保护的规定,在甲方指导下做好环境保护工作。

2、乙方在施工范围内应做好地下管线、通信线缆、地下文物的保护工作,如因乙方原因造成上述损失的,乙方应当承担赔偿责任。

八、违约责任

1、乙方不服从甲方管理和安排,不听从甲方调度,发生安全事故,甲方有权解除合同,具有安全隐患经甲方要求整改未按甲方要求和指定时间整改的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担赔偿责任。

2、乙方及其人员违反国家关于关于爆破类违禁物品和爆破流程的管理规定,甲方有权解除合同并不承担任何责任。

3、乙方更换施工人员的,更换后的施工人员必须具有爆破施工的相关资质,否则,甲方有权解除合同。

4、甲方按约定结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。

5、因不可归咎于乙方原因造成甲方损失的,乙方不承担责任。

6、甲方每半月向乙方下一次爆破计划,乙方根据甲方计划准备设备。乙方在接到甲方爆破要求(原则上不突破计划)应提前一天通知,乙方用两天时间准备。乙方未按甲方要求到场爆破的,按照每天_____元赔偿甲方损失。

九、其他约定

1、乙方向甲方承诺,乙方和乙方工作人员具有土石方爆破的施工资质并持有相关证照,并将相关资质证书和证照提交给甲方作为合同附件使用。

2、因飞石或爆破震动波造成与周边居民发生纠纷的,由乙方委托相关资质的部门进行鉴定,因不可归咎于乙方责任的,乙方不承担责任。

3、因施工导致村民阻工的,如因甲方过错造成停工5天以上的,由甲方承担相关损失,如非甲方原因造成的损失,甲方不承担责任。如因乙方原因造成甲方损失的,乙方向甲方承担赔偿责任。因不可归咎于双方责任的,双方各自承担自己损失。

4、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

十、本合同一式肆份,双方各执二份,经双方签字盖章生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

爆破合同协议书篇二

承包合同以完成一定的工作为目的。以下是小编为大家精心准备的:。欢迎阅读与参考!

爆破承包合同范本一

甲方:_________

乙方:_________

甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:

一、工程地点:_________

二、工程量:_________

三、工程造价:_________

四、付款方式:乙方设备进场开始_________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任:

(一)甲方责任:

1.负责_________,以方便乙方_________作业。

2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任:

1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强安全警戒工作。

六、违约责任:

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份,双方各执二份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

爆破承包合同范本二

甲方:

乙方:

甲方将 石方爆破工程承包给乙方爆破,根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,根据本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商一致,签订本合同。

1、 工程名称:

2、 工程地点:

3、 工程量:约18万立方(按双方实测为准)。

4、 爆破造价:爆破单价每立方16元,爆破总造价约290万元(以双方实测为决算依据,上述皆为不含税价,税金由甲方负责)。

5、 质量要求:按挖机能装上车为标准。

6、 工期:乙方从签合同开始二十天内完成公安部门所有审批手续,经费自负,如二十天内乙方未完成审批手续,甲方有权单方面终止合同。自公安部门审批好方案次日起计算4个月内完成所有爆破工程,工期如超过4个月仍需乙方爆破超过每个月甲方补贴五万元整。

7、 甲方责任

7.1.1负责提供工程设计图纸和建筑红线图。

7.1.2按时支付工程款。

7.1.3负责协调爆破工作与周边单位、个人的关系并协助乙方爆破时的清场、警戒工作。

7.1.4甲方为乙方提供员工宿舍、生活用水、用电。

7.2乙方负责

7.2.1积极组织设备、技术力量进行施工,编制施工组织设计、制定工程质量、安全管理及工期保证措施。

7.2.2乙方施工中必须全面加强安全管理措施,以最稳妥、严密的施工方案实施爆破工程,严格遵守有关爆破作业的管理规定,做好全过程的安全保障和操作指挥,爆破前按规定通知有关单位和居民,做好安全防范。

7.2.3乙方必须严格按照公安部门的要求,做到安全性管理,实施爆炸物品的储运、使用,防止意外发生,以免在施工中发生意外事故。

7.2.4服从甲方的统一协调和管理,服从甲方工程进度安排,严格按图施工,切实满足甲方施工质量及进度要求。

8、 工程量计算及工程款支付:

8.1工程量计算按双方爆破前及爆破后实测实量计算;

8.1.1审批手续完毕,甲方先付乙方15万元,在以后工程款中扣除。

8.2每月30日上报当月的工程进度,次月7日前,甲方按乙方的实际完成工程量付款给乙方。

9、 其它

9.1本合同未尽事宜,双方友好协商解决。

9.2本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。

9.3合同自签订之日起生效,工程完工验收、结算价款支付完毕后自动失效。

甲方:

代表:

代表:

签订时间:签订时间:年 月年 月 日乙方: 日

爆破承包合同范本三

发包方:铜仁市第一建筑工程公司聚凤工程项目部(以下简称甲方) 承包方:张*树 身份证号:(以下简称乙方)

经双方友好平等协商,甲方将聚凤乡新街路基大渣石及浆砌片石取料石方爆破工程承包给乙方爆破,根据本工程的具体情况,为明确双方在工程施工中的责、权、利,就相关事宜达成如下协议。

一、 工程名称:聚凤乡新街路基大渣石及浆砌片石取料石方爆破工程。

二、 工程地点:聚凤乡政府指定地点(风洞坡石料厂)。

三、 承包方式:经双方协商,采取包工包料,按方计价的方式发包。

四、 工程量:约2万立方米(按双方施工前、后测量的工程量为准)。

五、 承包范围及爆破作业要求:松动爆破,保证挖掘机能正常装载。

六、 承包价格:爆破单价为每立方米8元,爆破总造价为双方实际结算总额(上述皆为不含税金)。

七、 质量要求:满足甲方大渣石用于市政公路路基清淤换填及浆砌片石取料。

八、 工期:从签订合同次日起计算5个月内完成所有爆破工程,自然、不可抗拒原因不受此工期时间影响。

九、 甲方责任和权力

1 按时支付工程款。

2 负责爆破工作与周边单位、个人的关系,提供施工场地内的安全施工条件。

3 负责为乙方清理爆破工作面。

4 积极配合乙方办理爆破审批手续。

5 因爆破地面震动所造成的责任由甲方承担。

十、 乙方责任和权力

1 乙方必须严格按照公安部门的要求,做到安全管理,实施爆炸物品的储运、使用,防止意外发生。

2 遵守国家法律及地方相关规定,依法按程序进行施工,因乙方违反《爆破安全规程》作业造成的一切责任由乙方承担。

3 服从甲方现场管理人员统一安排、指挥。

十一、 违约责任

甲、乙双方不得违约,若因任何一方不按以上条款履行,均属违约,责按工程总造价的3%计违约金。

十二、 工程结算

完成爆破方量后根据爆破方量支付70%工程款,剩余工程款在工程完工后,经甲乙双方收方后一次性支付。

十三、 本合同未尽事宜,可另行协商解决。工程完工验收、结算价款支付完毕后自动失效。

本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。

甲方:

签订时间: 年 月 日

乙方:

签订时间: 年 月 日

爆破合同协议书篇三

乙方:张桂林

甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。

一、工程名称:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。

二、工程地点:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。

三、工程范围:钻孔(钻孔直径80mm)。

四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。

五、工程价款:

1、钻孔:包干价32元/m。

工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。

七、付款方式:

本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。

八、双方责任:

1、甲方提供施工用水、电;

2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;

3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。

5、乙方必须按照国家施工规范施工;

6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;

7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;

8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;

9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。

九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。

十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。

代表:

乙方:

签订日期:20xx年4月25日

爆破合同协议书篇四

爆破工程合同 由本站会员“sjzxxkj001”投稿精心推荐,小编希望对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

爆破工程合同范本

在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的地位越来越不容忽视,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的爆破工程合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

合同编号:_____________

法定代表人:_____________法定代表人:_____________

联系电话:_______________联系电话:_______________

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就本项目协商一致,订立本合同并共同遵照执行。

一、工程概况

3.工程范围及内容:______________________________

二、工程内容及工期

1.工程内容:岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置(30米以内)。

2.工期:

自公安部门批准爆破手续后_______内完成(报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天),如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工期顺延。

三、

工程造价及付款方法

1.工程造价:预算价__元,工程单价爆破单价为_______元/_m3。

实际核算方式:总造价按实际发生的总爆破工程量×单价计算。如总方量不足_______m3,爆破单价为_______元/_m3。

工程合同一经签定,不受任何价格调整影响,按合同标准进行结算。

2.付款方式:本合同签字生效后,乙方进场后____天,甲方付乙方____%______工程款,用于购买各种材料;期间爆破工程量完成一半时,甲方支付乙方_______工程进度款;验收合格后_____内支付工程款所有余款;质保金_____元_____天内付清。

四、工程量核算与确认:

3.实际发生的`总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。

五、质量、安全及验收:

(一)工程质量:

2.甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工,造成的质量、安全事故、返工浪费等,按照情节轻重,由乙方赔偿部分或全部经济损失。

3.乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高、超挖或欠挖控制在100mm以内;

4.乙方爆破块石大小满足机械清运要求,石块直径不大于300mm。

(二)安全管理及责任:

1.乙方在进入施工现场以前,要自行做好安全教育,必须注意重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,轻伤频率控制在千分之一以下,杜绝发生重大伤亡事故。

2.乙方在深坑作业时,必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽,由乙方自备。

3.乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全。

4.本工程质量等级:_________

5.现场代表:甲方________、乙方_______、监理方_________。

(三)爆破机械及现场爆破器材的管理:

2.乙方应对机具、材料妥善使用和保管,不得损坏和丢失,施工中乙方必须按施工图施工,听从现场施工员的指导,测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火!

六、双方责任

(一)甲方责任:

1.按合同规定及时支付各种款项;

3.以划线或木桩的形式,标明爆破范围和标高;

4.协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作;

(二)乙方责任:

1.严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工;

2.结合本工程特点,编制合理、可行的爆破施工方案;

3.负责办理爆破方案审批手续;

5.做好爆破时的安全警戒工作,承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。

6.采取必要的技术及防护措施,严禁产生飞石,确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由乙方负责赔偿所有损失,包括工期延误的损失。

7.如延误工期,每超过工期一天,每天支付违约金元。

9.乙方施工人员食宿自理。

七、附件:

1.本协议经双方签章后生效。

2.本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

3.因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,选择下列第种方式解决:

(1)将争议提交仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院提起诉讼。

授权代理人(签字):_______授权代理人(签字):___________

爆破工程合同如果还不能满足你的要求,请在本站搜索更多其他爆破工程合同范文。

爆破施工合同

工程爆破工程师聘用合同书

工程工程合同

工程工程合同

工程工程合同

爆破合同协议书篇五

随着爆破技术的逐渐发展与日趋成熟,预裂爆破、光面爆破等开挖轮廓线控制爆破技术被广泛应用在矿山、水利、道路建设等领域,那么签订爆破承包

合同

需要注意什么呢?以下是在本站小编为大家整理的爆破承包合同范文,感谢您的阅读。

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规,甲方将 空港新城五期二标a1段平基土石方 爆破,委托乙方施工,本着平等互利原则,经双方协商达成如下协议:

第一条 工程概况

不含光面爆破作业)

第二条 工程款:暂定30万元。

第三条 工程款支付方式:不支付工程预付款,工程完工后按合同价款支付80%,余下款项在竣工验收合格后10日之内付清。

第四条 甲方施工现场代表:

乙方施工现场代表:

第五条 甲、乙双方责任

第七条 本合同自订立之日起,双方签字盖章生效,工程完工后,甲方付清工程款后自动失效。

本合同一式四份、双方各两份,均具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就本项目协商一致,订立本合同共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxxx

2、工程地点:xxxxxxxxxxxxxxxx

3、工程量:以实际施工量为准。

二、工程内容及工期

1、工程内容:土石方岩爆破。

2、工期:根据甲方需要,乙方应保证不影响甲方的实际工期。

自公安部门批准爆破手续后开始爆破作业,如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工期顺延。

三、工程造价及付款方法

1、工程造价:工程爆破单价6.5元/m3。(该单价为综合单价,不作任何调整,不承担任何税费)。

2、实际核算方式:按双方一起共同测量的方数计算×单价。

3、工程合同一经签订,不受任何价格调整影响,按合同标准进行结算。

4、付款方式:本合同签字生效后,乙方进场爆破作业开始,第一次爆破完成后,支付爆破方应付额的一半,以此类推,以后按每月底结算,在次月5日支付应付额的70%,余款30%在工程完工后一月内付清。

四、工程量核算与确认

1、爆破施工前,甲乙双方按照实际需爆破的位置进行测量收方,并经双方确认后签字;

2、施工如遇甲方临时增加的新的爆破工程量,双方测量共同认可后方可爆破,单价不变;

3、实际发生的总爆破工程量由上术两款方量相加后得出。

五、质量、安全及验收

(一)工程质量

1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规,保证在安全的前提下快速安全爆破相关的工作。

2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并随时进行监督检查。

3、乙方按照甲方要求及设计图纸进行爆破工作并达到设计标高。

4、乙方爆破块石大小满足机械清运要求,石块体积不大于0.6立方米。

(二)安全管理及责任

1、乙方在进入施工现场以前,应办理好爆破的一切相关手续,并报甲方审查备案。乙方要自行做好安全教育,必须注意重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,杜绝发生重大伤亡事故。

2、乙方在深坑作业时,必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽,由乙方自备。

3、乙方采取先进的爆破方法,合理的施工工艺及有利的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全。

4、现场代表:

甲方:xxx 乙方:xxx

(三)爆破机械及现场爆破器材的管理

1、乙方在施工中,使用乙方自带的爆破相关机具(如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等),乙方在开工作业前,必须对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底,做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识,指定专人操作。

2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管,不得损坏和丢失,施工中乙方必须按施工图纸施工,听从现场施工员的指导。测量、放线由甲方负责,施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火。

六、双方责任

(一)甲方责任:

1、按合同规定及时支付各种款项。

2、乙方进场前,清除全部石方上的植被和土层,为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误,责任由甲方负责。

3、以划线或木桩的形式,标明爆破范围和标高。

4、协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作。

(二)乙方责任

1、严格按照国家相关法律、规定的有关安全操作规程施工。

2、结合本工程特点,编制合理、可行的爆破施工方案。

3、乙方工作人员必须持有效爆破证件方能上岗作业。

4、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工,标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求。

5、做好爆破时的安全警戒工作,承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。

6、采取必要的技术及防护措施,严禁产生飞石,如飞石直接造成周围建筑及在建设施工的安全和人身安全,如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由乙方负责赔偿所有损失,一切与甲方无关。

7、乙方施工人员食宿自理。

8、乙方不得将本工程转包给第三方。

七、附件:

1、本协议经双方签字后生效。

2、本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

3、因执行本协议发生争执,双方应协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院判决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)

经双方友好平等协商,甲方将聚凤乡新街路基大渣石及浆砌片石取料石方爆破工程承包给乙方爆破,根据本工程的具体情况,为明确双方在工程施工中的责、权、利,就相关事宜达成如下协议。

一、 工程名称:聚凤乡新街路基大渣石及浆砌片石取料石方爆破工程。

二、 工程地点:聚凤乡政府指定地点(风洞坡石料厂)。

三、 承包方式:经双方协商,采取包工包料,按方计价的方式发包。

四、 工程量:约2万立方米(按双方施工前、后测量的工程量为准)。

五、 承包范围及爆破作业要求:松动爆破,保证挖掘机能正常装载。

六、 承包价格:爆破单价为每立方米8元,爆破总造价为双方实际结算总额(上述皆为不含税金)。

七、 质量要求:满足甲方大渣石用于市政公路路基清淤换填及浆砌片石取料。

八、 工期:从签订合同次日起计算5个月内完成所有爆破工程,自然、不可抗拒原因不受此工期时间影响。

九、 甲方责任和权力

1 按时支付工程款。

2 负责爆破工作与周边单位、个人的关系,提供施工场地内的安全施工条件。

3 负责为乙方清理爆破工作面。

4 积极配合乙方办理爆破审批手续。

5 因爆破地面震动所造成的责任由甲方承担。

十、 乙方责任和权力

1 乙方必须严格按照公安部门的要求,做到安全管理,实施爆炸物品的储运、使用,防止意外发生。

2 遵守国家法律及地方相关规定,依法按程序进行施工,因乙方违反《爆破安全规程》作业造成的一切责任由乙方承担。

3 服从甲方现场管理人员统一安排、指挥。

十一、 违约责任

甲、乙双方不得违约,若因任何一方不按以上条款履行,均属违约,责按工程总造价的3%计违约金。

十二、 工程结算

完成爆破方量后根据爆破方量支付70%工程款,剩余工程款在工程完工后,经甲乙双方收方后一次性支付。

十三、 本合同未尽事宜,可另行协商解决。工程完工验收、结算价款支付完毕后自动失效。

本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

爆破合同协议书篇六

委托单位(甲方):cccccccc苑社区监理单位(乙方): xxxxx爆破有限公司甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》(gb6722-20xx)、公安部关于《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》等有关法律法规。为切实加强爆破物品管理,确保爆破施工生产安全,结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程委托的安全监理服务协商一致,订立本合同,以利共同双方遵照执行。

一、工程名称:cccccc础石方爆破工程

二、工程地点:ccc县板ccc路与莲ccc山路交汇cc西北角

三、爆破施工单位:xxxxxxx

四、监理范围:石方控制爆破安全监理工作

五、监理内容:按照经公安部门认定及专家评审确认的控制爆破等级进行爆破安全监理。

六、监理期限:自爆破工程开工之日起至爆破工程结束。

七、合同价款与付款结算方式:

1、监理费用:根据《爆破工程消耗量定额》gyd102-20xx,合同签订时,暂按合同额的6.0%收取工程爆破安全监理费。如果工程变更、工程量增加、环境因素发生变化,则甲方需向乙方支付增加部分工程量的工程爆破安全监理费。

2、付款方式:委托合同签订时一次性向乙方支付合同额对应的安全监理费用。

八、委托单位权利与义务:

1、负责处理外部协调工作。

2、支持配合监理单位的工作,对监理单位所作出的指令、批复、通知等有关文件及时签认。

3、督促施工单位向现场监理人员提供与本工程相关的各类资料。

4、负责现场监理人员的办公生活、交通差旅及出发补助等费用。

5、及时支付监理费,由于委托方延迟付款时间而导致监理合同中止,责任完全委托方承担。

九、监理单位权利与义务:

1、负责本工程爆破施工的安全监理。

2、指派一名爆破监理技术人员常驻现场,严格按照相关的规程、设计、评审、审批的内容及监理规范的条款实施监理工作。

3、监督爆破施工单位按审批的施工方案进行施工。若发现施工单位的爆破作业不符合相关规定,可立即要求其改正、整改或停工,并报告委托单位和当地公安机关。

4、查验爆破有害效应是否控制在设计范围内,审验爆破作业人员资格,制止无资格人员从事爆破作业。监督民用爆破物品领取、清退制度的落实情况。

5、根据施工需要,定期或不定期召开例会,提出并解决施工中相关的问题且做好各种资料的签证工作。

6、负责本合同范围内监理工作的内部资料收集管理和归档工作。

十、其它

1、本合同签字盖章后生效,如有变更由双方签订补充协议确定。双方履行完合同规定的义务后,本合同终止。

2、未尽事宜,双方协商解决。

3、本合同一式贰份,委托方、监理方各执一份。

委托单位(章):监理单位(章):

委托单位代表(签章):监理单位代表(签章):

年月日年月日

爆破合同协议书篇七

甲方:

乙方:

甲方将 石方爆破工程承包给乙方爆破,根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,根据本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商一致,签订本合同。

1、 工程名称:

2、 工程地点:

3、 工程量:约18万立方(按双方实测为准)。

4、 爆破造价:爆破单价每立方16元,爆破总造价约290万元(以双方实测为决算依据,上述皆为不含税价,税金由甲方负责)。

5、 质量要求:按挖机能装上车为标准。

6、 工期:乙方从签合同开始二十天内完成公安部门所有审批手续,经费自负,如二十天内乙方未完成审批手续,甲方有权单方面终止合同。自公安部门审批好方案次日起计算4个月内完成所有爆破工程,工期如超过4个月仍需乙方爆破超过每个月甲方补贴五万元整。

7、 甲方责任

7.1.1负责提供工程设计图纸和建筑红线图。

7.1.2按时支付工程款。

7.1.3负责协调爆破工作与周边单位、个人的关系并协助乙方爆破时的清场、警戒工作。

7.1.4甲方为乙方提供员工宿舍、生活用水、用电。

7.2乙方负责

7.2.1积极组织设备、技术力量进行施工,编制施工组织设计、制定工程质量、安全管理及工期保证措施。

7.2.2乙方施工中必须全面加强安全管理措施,以最稳妥、严密的施工方案实施爆破工程,严格遵守有关爆破作业的管理规定,做好全过程的安全保障和操作指挥,爆破前按规定通知有关单位和居民,做好安全防范。

7.2.3乙方必须严格按照公安部门的要求,做到安全性管理,实施爆炸物品的储运、使用,防止意外发生,以免在施工中发生意外事故。

7.2.4服从甲方的统一协调和管理,服从甲方工程进度安排,严格按图施工,切实满足甲方施工质量及进度要求。

8、 工程量计算及工程款支付:

8.1工程量计算按双方爆破前及爆破后实测实量计算;

8.1.1审批手续完毕,甲方先付乙方15万元,在以后工程款中扣除。

8.2每月30日上报当月的工程进度,次月7日前,甲方按乙方的实际完成工程量付款给乙方。

9、 其它

9.1本合同未尽事宜,双方友好协商解决。

9.2本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。

9.3合同自签订之日起生效,工程完工验收、结算价款支付完毕后自动失效。

甲方:

代表:

代表:

签订时间:签订时间:年 月年 月 日乙方: 日

爆破合同协议书篇八

乙方:_________

甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:

一、工程地点:_________

二、工程量:_________

三、工程造价:_________

四、付款方式:乙方设备进场开始_________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任:

(一)甲方责任:

1.负责_________,以方便乙方_________作业。

2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任:

1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强安全警戒工作。

六、违约责任:

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份,双方各执二份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

爆破合同协议书篇九

本文目录

爆破合同

爆破施工合同

爆破施工合同

建设工程合同:爆破施工合同

合同编号:_____________

规格型号

数量

单价(元)

金额(元)

交(提)货时间

备注

一季度

二季度

三季度

四季度

数量合计(大写)

金额合计(人民币大写):

一、本合同按《中华人民共和国合同法》及国家有关民用爆破器材管理法规、规定执行

七、结算方式及期限

八、违约责任:

二、质量标准、质量要求:

九、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第______种方式解决:(一)提交______仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。

三、交(提)货地点、方式:

四、运输方式及到达站(港)和费用负担:

五、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担:

六、验收标准、方法及提出异议的期限:

十、其他约定事项:

出卖人

单位名称:(章)

单位地址:

法定代表人:委托代理人:

电话:    传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:

发货单位:

买受人

单位名称:(章)

单位地址:

法定代表人:委托代理人:

电话:    传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:

发货单位:

民爆器材行业行政管理部门审批:

(专用章)

年月日

鉴(公)证意见:

鉴(公)证机关:(章)

经办人:

年月日

印制单位:国防科工委民用爆破器材行业管理办公室

爆破合同(2) |

返回目录

甲方:_________________________________

乙方:_________________________________

甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:

四、付款方式:乙方设备进场开始_________________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任

(一)甲方责任:

1.负责_________________________,以方便乙方_________________作业。

2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任:

1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强安全警戒工作。

六、违约责任

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份,双方各执二份。

甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________

甲方代表(签):_________乙方代表(签):_________

爆破合同(3) |

返回目录

爆破合同(4) |

返回目录

甲方:_________________________________

乙方:_________________________________

甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:

四、付款方式:乙方设备进场开始_________________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任

(一)甲方责任:

1.负责_________________________,以方便乙方_________________作业。

2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任:

1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强安全警戒工作。

六、违约责任

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份,双方各执二份。

甲方(盖章)_____________ 乙方(盖章)_____________

甲方代表(签)_________ 乙方代表(签)_________

爆破合同协议书篇十

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》及其他有关法律、行政法规之规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将***************合同段(k*+***~k*+***)公路石方爆破工程承包给乙方,经双方磋商,相关事宜已协商一致,达成如下协议:

一、工程名称:

二、承包范围:段(k*+***~k*+***)公路石方爆破

三、工程量:石方爆破工程量按设计图纸所示石方工程量计算,路基石方爆破工程量为*****立方米,危岩石方爆破工程量为*****立方米。

四、工期:乙方进场之日起*个月内完工。

五、承包方式:采用固定单价包干形式。

六、单价及组成:

1、路基石方爆破**元/立方米(大写:每立方米***人民币);危岩石方爆破**元/立方米(大写:每立方米***人民币)。

2、单价包含内容:办理爆破手续及所需的费用,石方爆破所用的人工、材料、机械及人员食宿所需的费用。

七、质量标准:工程质量标准达到合格标准,爆破后的粒径不超过90厘米,边坡的平整度不超过20厘米。

八、抗滑桩约定:如果抗滑桩桩基石方采取爆破施工,甲方在同等条件下,优先考虑由乙方施工,单价双方协商,如果双方不能达成协议,爆破材料及人员甲方有权调用。

九、桥梁桩基约定:如果桥梁桩基石方采取爆破施工,甲方在同等条件下,优先考虑由乙方施工,单价双方协商,如果双方不能达成协议,爆破材料及人员甲方有权调用。

十、安全约定:

1、不能发生伤人和死亡事故,如果发生伤人和死亡事故,所有责任都由乙方承担。

2、乙方要控制好炸药用药量,不能发生因地震波造成损失,如果发生因地震波造成损失,乙方负担损失的40%,甲方负担损失的60%。

十一、工程款支付:每月5日前支付上月进度工程量价款的80%,余下的工程款在道路工程完工后1个月内全额支付。

十二、甲、乙双方义务及责任:

(一)甲方的义务及责任

1、甲方负责提供合格的图纸及施工现场。

2、甲方负责对整个施工现场总体安排协调。

3、甲方负责资料、计量等管理。

4、配合乙方对外界关系的协调、解决。

5、甲方负责每月按时支付乙方工程款(乙方报量时间为每月25日计量,甲方第二个月5日之前支付上月工程款的80%)。

(二)乙方的义务及责任

1、乙方施工中,必须遵守甲方的规章制度,服从甲方总体指挥安排和专业技术人员的指挥进行施工,如不服甲方安排施工,造成损失由乙方自行承担。

2、乙方在施工过程中,如遇政策性停工或人力不可抗拒因素影响工程施工的工期顺延。

3、乙方自行负责食宿及费用。

4、该工程严禁分包和转包,一经发现乙方分包和转包,甲方有权无条件解除合同,所造成的一切损失全由乙方承担。

十三、合同履约保证金

本合同不设履约保证金。

十四、违约责任

1、以上条款双方共同遵守,如一方违约,由违约方赔偿另一方总造价5%的违约金。

2、出现违约纠纷,可由双方协商解决,协商不成时由建设行政主管部门调解,调解不成时,由原告所在地人民法院进行裁决。

十五、其它:

1、未尽事宜,以协商及补充协议为准。

2、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。

甲方:授权代表人:授权代表人身份证号码:电话:

乙方:授权代表人:授权代表人身份证号码:电话:

年月年月日日

爆破合同协议书篇十一

乙方:六盘水久翔爆破工程有限责任公司

甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》gb6722-20xx、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于花渔洞的“花渔新区”工程爆破工程的经济责任管理达成以下协议:

一、工程概况:

工程名称:花渔新区工程

工程地点:工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。(所有作业的施工机械、水电费及人工、材料费用)

二、工程单价和工程量:

1、工程单价:含税费)

2、工程量:以甲乙双方验收方量计算签字为准。

三、工程计价与结算:

1、

前支付实际完成工程量80%的进度款,施工中如甲方不按时支付乙方进度款,导致乙方无法正常施工的责任由甲方承担。

算及支付手续,逾期不支付的,按工程款10%收取滞纳金。

四、工期要求:

本合同工期:年月日至年月日。

五、双方责权利:

甲方责权利:

并保证相关资料真实性。

2、甲方负责周边房屋现状调查(爆前调查资料甲乙双方各执一份),并协调四邻关系,因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的,由甲方承担,窝工7个工作日以内的费用乙方自行承担。

条相关规定执行。

4、每次爆破作业前,甲方负责清理施工便道及场地,为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。

5、

1、乙方责权利:乙方必须按照所取得的《工程爆破设计施工资格证书》并按国家相应的法律、法规、标准和规程进行爆破施工,不包括甲方设计的地下管线、地面建筑、国家一二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器设备及重要建(构)筑物等环境负责特殊要求的爆破作业。如甲方要求乙方对甲方涉及对以上情况进行爆破作业,由此产生的各种费用由甲方负责支付,不在此单价范围内。

2、乙方负责编制《爆破设计方案》《爆破施工方案》费用乙方负责,办理民用爆炸物品使用相关手续。

3、乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定,严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工,由于爆破飞散物造成的一切经济损失和法律责任及施工过程中施工人员的一切安全事故责任由乙方自行负责。

4、严谨违章作业、违章指挥、冒险施工,乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥,对违章指挥,乙方有权拒绝施工,因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。

5、乙方爆破作业人员必须持证上岗,并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业

6、按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》gb6722-20xx及相规定,必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目,由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担。

7、乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破,如有违反,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

8、

9、各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。在合同执行过程中,如遇国家出台新法律、法规,本合同与新法律、法规有矛盾时,乙方有权修改本合同责权利,乙方按新法律法规规定执行。

六、安全责任:

1、甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定,做好安全防护工作。

2、乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数,科学管理。精心施工,确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。

3、如发生重大爆破安全事故,乙方应按国家相关规定立即上报上级主管部门(同时通知甲方),并按政府有关部门规定处理,承担一切责任。

七、违约责任

除不可抗力的原因,任何一方不履行合同,均要承担违约责任。

1、甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。

2、如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的,由乙方承担并赔偿甲方损失。

八、工程停建或缓建的处理:

由于政策变化,不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建,是合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自由机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付工程价款和赔偿乙方相关损失。

九、工程计量结算支付完成后,本合同自行失效。

十、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。

甲方:乙方:

法人(签字):法人(签字):

爆破合同协议书篇十二

6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款,因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责,并赔偿承包人的工人工资和机械款。

6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故,由甲方负责协调解决,乙方不负责。

6.2承包人责任义务

6.2.1承包人指定项目负责人,全权负责工程爆破事宜,向发包人通报工程进展情况,应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。

6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料,进行实地勘察,按国家建设行政主管部门有关技术规范,编制施工组织设计方案,承包人应严格按照施工方案组织实施,做到规范施工、安全施工、文明施工。

6.2.3采取必要的技术及防护措施,确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查,出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由承包人承担相应的责任。

6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。

6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中,各工位之间应有一定的安全距离。

6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。

6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训,特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业,必须遵守法律、法规安全作业。

6.2.8在施工过程中,如发包人需要承包人暂停作业的,承包人须服从安排。

6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒,负责自有人员、机械设备的安全,并承担安全责任。

6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险时,承包人必须采取相应的保护措施,并对周边人员进行撤离安置。

6.2.11在爆破作业中,发现不明物体时应停止施工,并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门,按照国家有关法规要求妥善处理。

6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。

6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时,严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。

6.2.14非施工人员不得进入施工区域,若有非施工人员或不明人员进入施工区域时,并及时向发包人或建管单位报告,妥善处理。

6.2.15妥善处理与当地居民的关系,遇有纠纷或冲突时,请求发包人及当地公安部门出面处理。

6.2.16在爆破施工中,爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责,甲方不负责。

7、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下:

7.1施工合同书

7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

8、违约责仸

8.1如验收不合格,由承包人负责整改,直到达到相关规范及合同约定的验收标准。

8.2施工过程中,承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责任,妥善保管爆炸物品,严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行,严格按照安全规程进行爆破施工,必须具备专业资质并持上岗证。因发包人原因发生安全事故,责任由发包人承担。

9、其它约定:未尽事宜,协商解决。

10、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

11、其他事项

11.1本合同一式四份,双方各执二份。

11.2违约方赔偿另一方的一切损失。

11.3因执行本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。

发包人(盖章):承包人(盖章)

现场负责人:现场负责人:

联系电话:联系电话:

帐号:帐号:

年月日年月日

爆破施工合同范文三

甲方:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司

乙方:张桂林

甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。

一、工程名称:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。

二、工程地点:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。

三、工程范围:钻孔(钻孔直径80mm)。

四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。

五、工程价款:

1、钻孔:包干价32元/m。

工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。

七、付款方式:

本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。

八、双方责任:

1、甲方提供施工用水、电;

2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;

3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。

5、乙方必须按照国家施工规范施工;

6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;

7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;

8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;

9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。

九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。

十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。

甲方:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司

代表:

乙方:

签订日期:4月25日

看过爆破施工合同的人还看了:

3.最新施工承包合同模板

4.开挖承包合同模板

5.建筑施工总承包合同范本

7.采石场承包合同范本

8.工程建设承包合同模板

10.施工合同委托模板

爆破合同协议书篇十三

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依据中华人民共和国《合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破gb6722-20xx规程》和《爆破工程消耗量定额》gyd—102—20xx等相关法律、法规之规定,甲乙双方就爆破工程等相关事宜达成如下协议,以资共同遵守。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、作业工期:共计天,即从年月日起,至年月日止(雨天顺延)。

四、工程数量:工程需爆破页岩立方米,坚石立方米,共计爆破立方米(大

写:)。在具体施工过程中若发生页岩、坚石等工程量变化,则以实际发生变化的工程量为准。

五、爆破作业方式:

1、浅孔爆破

2、控制爆破

1、工程价款:

爆破工程作业实行费用大包干,乙方按元/立方米为甲方实施工程爆破作业,该爆破工程总价款按实际工程方量计算。

2、付款办法、期限:

每月甲方向乙方按工程量的%支付费用,余下款项在工程结束后在一个月内全部付清。

3、双方权利与义务:

(一)、甲方权利与义务:

1、甲方向乙方提供工程测绘图,以及申请办理民爆物品所需的相关合法手续。

2、甲方在乙方进场之前提供爆破工作所需水电及工作面,并承担水电费。

3、有权监督和纠正乙方爆破员的违规爆破作业或不安全操作行为。

4、负责确定爆破现场的基准点和爆破作业范围。

5、确保在爆破作业前爆破工作所涉及的水管、天燃气管、网线、下水道、建筑物、构建物、树木和农作物等全部拆出。

6、处理好土地矛盾,并负责处理因爆破震动而受到影响周边单位和住户关系,,并承担其相关费用,保证爆破作业顺利进行。

爆破合同协议书篇十四

乙方:_____工程有限公司

甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:

一、工程地点:_____市梅林原深华石场内。

二、工程量: 约_____立方米。

三、

工程造价:_____元人民币。

四、付款方式:乙方设备进场开始钻眼作业,甲方支付乙方工程款的_____%,尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任:

(一)甲方责任:

1. 负责清除水池内原有松石、浮土,以方便乙方钻眼作业。

2. 派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任:

1. 负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2. 负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。

3. 作业人员持证上岗。

4. 加强安全警戒工作。

六、违约责任:

1. 乙方按甲方要求完成爆破施工。

2. 甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份,双方各执二份。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

爆破合同协议书篇十五

签订地点:四川省广元市

经友好协商,发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。

1、工程概况

1.1工程名称:;

1.2工程地点: ;

1.3工程内容:施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;

1.4爆破工艺:岩石松动爆破。

2、承包范围

2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;

2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;

2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;

2.4爆破总量为:以双方实测量为准;

3、合同工期

3.1合同工期总日历天数为:壹年;

3.2计划开工日期:以发包人发布的开工通知为准;

3.2计划竣工日期:以发包人发布的完工通知为准。

4、工程质量及计量标准

4.1爆破后块粒:以设计为准,以发包方挖机能装车为限,块粒0.8立方以上乙方负责改小,块粒0.8立方以下乙方不负责。

4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。

5、合同价款及支付方式

5.1合同价款:

本合同为单价价款合同,合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。

(大写:玖元伍角/立方米)

5.2合同价款支付:

发包人向承包人支付的炸材款及工程款,按下列进度及比例支付:

5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工,甲方负责提供炸材款,炸材款以后在乙方工程款中扣除。

5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款,甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付,确保乙方顺利支付民工工资和机械款。

5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。

6、双方责仸与义务

6.1发包人责任义务

6.1.1发包人向承包人提供以下资料:甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房,乙方领取使用。(乙方除炸材款以外,不支付任何附加费用)

6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜,并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。

6.1.3向承包人提供施工场地,协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。

6.1.4及时向承包人移交爆破场地,并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等,杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷,避免承包人窝工、怠工等。

6.1.5做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作,杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工,彻底杜绝安全生产隐患。

6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。

6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。

6.1.8地下需保护的各类管线,发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。

6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款,因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责,并赔偿承包人的工人工资和机械款。

6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故,由甲方负责协调解决,乙方不负责。

6.2承包人责任义务

6.2.1承包人指定项目负责人,全权负责工程爆破事宜,向发包人通报工程进展情况,应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。

6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料,进行实地勘察,按国家建设行政主管部门有关技术规范,编制施工组织设计方案,承包人应严格按照施工方案组织实施,做到规范施工、安全施工、文明施工。

6.2.3采取必要的技术及防护措施,确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查,出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由承包人承担相应的责任。

6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。

6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中,各工位之间应有一定的安全距离。

6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。

6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训,特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业,必须遵守法律、法规安全作业。

6.2.8在施工过程中,如发包人需要承包人暂停作业的,承包人须服从安排。

6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒,负责自有人员、机械设备的安全,并承担安全责任。

6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险时,承包人必须采取相应的保护措施,并对周边人员进行撤离安置。

6.2.11在爆破作业中,发现不明物体时应停止施工,并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门,按照国家有关法规要求妥善处理。

6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。

6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时,严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。

6.2.14非施工人员不得进入施工区域,若有非施工人员或不明人员进入施工区域时,并及时向发包人或建管单位报告,妥善处理。

6.2.15妥善处理与当地居民的关系,遇有纠纷或冲突时,请求发包人及当地公安部门出面处理。

6.2.16在爆破施工中,爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责,甲方不负责。

7、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下:

7.1施工合同书

7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

8、违约责仸

8.1如验收不合格,由承包人负责整改,直到达到相关规范及合同约定的验收标准。

8.2施工过程中,承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责任,妥善保管爆炸物品,严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行,严格按照安全规程进行爆破施工,必须具备专业资质并持上岗证。因发包人原因发生安全事故,责任由发包人承担。

9、其它约定:未尽事宜,协商解决。

10、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

11、其他事项

11.1本合同一式四份,双方各执二份。

11.2违约方赔偿另一方的一切损失。

11.3因执行本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。

发包人(盖章): 承包人(盖章)

现场负责人: 现场负责人:

联系电话: 联系电话:

帐 号: 帐 号:

年 月 日 年 月 日

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/3603937.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map