每到年底,总是让人不禁回顾一下,我们是否需要总结一下过去的一年。合理运用归纳和概括的方法,将复杂的信息简洁地呈现出来。某大型企业总结了一年来的工作成绩和经验教训,供大家学习参考。
建筑围墙协议书篇一
甲方:
乙方:
根据国家有关法律法规,经村两委会及村民代表会议通过,甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则,制订以下合同条款,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程;
二、工程质量标准:
三、工程价格:
二四砖墙_______元/米,透视墙_____元/米;
四、付款方式:
五、双方责任
甲方:施工期间派专人到现场指导,按合同及时拨付资金,监督施工质量,有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。
乙方:乙方负责施工水电接入并承担水电费用;负责地方协调工作,确保施工顺利进行;持证上岗,承担因不具备施工条件而造成的一切损失;确保安全施工,施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。
六、工程材料标准
1、墙体砖,一律采用经质量监督部六检测的合格产品;
2、水泥,统一采用雷山牌水泥;
3、黄砂,普通杂无泥粗黄砂;
4、透视墙材料由乙方负责采购。
七、工程进度
1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。
2、施工进度要求:工期______天。工程每延期一天,甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。
八、该工程税费由乙方自行承担。
九、其他未尽事宜,双方协商处理,可另行补充附加协议一并纳入本协议生效。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
建筑围墙协议书篇二
甲方:黄州火车站经济开发区舵塘村村民委员会 (以下简称甲方)
乙方:曾和平 (以下简称乙方)
根据国家有关法律法规,经村两委会及村民代表会议通过,甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则,制订以下合同条款,双方共同遵照执行。
舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程;
二四砖墙_______元/米,透视墙_____元/米;
甲方:施工期间派专人到现场指导,按合同及时拨付资金,监督施工质量,有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。
乙方:乙方负责施工水电接入并承担水电费用;负责地方协调工作,确保施工顺利进行;持证上岗,承担因不具备施工条件而造成的一切损失;确保安全施工,施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。
1、墙体砖,一律采用经质量监督部六检测的合格产品;
2、水泥,统一采用雷山牌水泥;
3、黄砂,普通杂无泥粗黄砂;
4、透视墙材料由乙方负责采购。
1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。
2、施工进度要求:工期______天。工程每延期一天,甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。
。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
建筑围墙协议书篇三
发包方:
承包方:
依据国家法律法规并结合本工程具体情况,达成协议如下:
第一条、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程范围和内容:
第二条、工程期限
1.本工程合同总工期为__天(日历天,从开工之日算起)。
2.本工程开工日期__年__ 月__日,竣工日期__年__月__日。
第三条、工程合同总价
1.本工程造价为人民币351元/米。
2.承包方式:包工包料。
第四条、工程价款的支付与结算
1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。
2.支付:
第五条、工程质量:施工要求按土建工程预算书。达到 质量标准。
第六条、安全责任
承包方保证安全施工,无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的,由承包方承担全部责任,并应及时处理。
十一、现场管理
承包方作好施工现场管理工作,工程施工不得影响厂区日常经营。
十二、违约责任
由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方约金__元。
十三、本协议一式两份。各执一份。
发包方:
承包方:
签订日期:
建筑围墙协议书篇四
甲方:
乙方:
甲、乙双方经协商,甲方同意将_________围墙委托乙方施工,并达成以下协议:
一、围墙长度_________米。
二、按甲、乙双方所确认的`图纸施工,承包价为人民币_________元(大写:_________元整)。
三、付款方法:工程完工后,一个月内一次性付清全部工程款。
四、未尽事宜,双方协商解决。
五、本协议书一式二份,各执一份,具同等效力。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
_________年____月____日
建筑围墙协议书篇五
乙方:
丙方:
经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方,就乙方承包甲方位于经济开发区的**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议:
1.甲方将工程款付至丙方账户,由丙方负责监管;
2.工程开工时,甲方支付总工程款的30%,剩余工程款按工程进度支付。
3.总工程款的5%作为质保金,工程完工经历一个雨季后,确认无质量问题一次性付清。
1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。
2.正负零以下30cm砖基础,2层50墙、2层37墙、1层24墙,砌筑砂浆为m10.
3.正负零以上50cm二四砖墙,m10水泥砂浆砌筑。
4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。
5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。
6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。
7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。
8.围墙根部回填土正负零填平并夯实。
9.预埋墙内及水泥立柱内穿线管,穿线管由甲方购置。
1.甲方按协议及时支付工程款。
2.甲方提供施工相关资料和数据等信息。
3.乙方必须服从甲方的管理,配合甲方工作人员的相关工作。
4.乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。
5.工程发票由甲方自行解决。
6.乙方须及时支付农民工工资,如出现农民工上访事件,甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。
7.乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。
8.施工过程中出现因政府行为,部分土地征地未完成影响施工,由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调,如果协商不成,乙方先避开,协商完成后再施工,避免影响整体施工进度。
1.本协议未尽事宜,可签订补充协议作为附件,具有同等法律效力。
2.本协议一式四份,甲方两份,乙丙双方各一份。
3.本协议自签字盖章后生效,工程质保期结束后失效。
甲方:
乙方:
丙方:
日期:年月日
整修围墙请示范文
物业关于ee6号楼北侧围墙施工的通知模板
劳动仲裁协议书-仲裁协议书
仲裁协议书样本-仲裁协议书
仲裁协议书模板-仲裁协议书
仲裁协议书范文-仲裁协议书
渔业争议仲裁协议书-仲裁协议书
仲裁协议书格式-仲裁协议书范文
仲裁和解协议书-仲裁协议书范文
仲裁协议书
建筑围墙协议书篇六
甲方:
乙方:
因甲方xx市xx镇xx新农村工程施工的需要,甲方现将本工程的劳务工程给乙方施工。经甲、乙双方友好协商,在平等、互惠、互利的基础上签订本协议,协议条款如下:
一、工程名称及承包内容
工程名称:xx市xx镇xx新农村
承包内容:所有劳务工程项目
承包形式:乙方自备劳务项目所需要的施工人员和机械设备以及小型辅材。
二、承包价格、计算方式及付款方法
1、承包价格:每平方米280元
2、计算方式:参照工程面积计算方式,结合实际工程量计算。
3、付款方法:
(1)主体竣工验收合格后,付总已完工程量的50%;
(2)内外粉等项目结束,付已完工程量的80%;
(3)全部工程完工,经业主单位和甲乙双方共同验收合格后,付到总工程款的95%;
(4)余5%的工程款做为工程维修金,一年内付清。
三、工期要求:
(1)自乙方进入工地开始施工至主体竣工验收,施工时间定为三个月;
(2)乙方在接受甲方的施工任务后,必须安排好足够的施工人员来保证甲方的工期,不得耽误甲方工程进度。如果延误甲方给业主交工,每延误一天,罚款1000元。
四、安全生产、文明施工要求:
乙方在进入甲方工地施工后,必须服从甲方的管理,做好本方施工人员的安全教育和文明施工工作,做到不违章作业,不随意拆除甲方工地上的安全设施,不乱接乱拉电线;所使用的手提电动工具必须符合要求,如因乙方人员违章作业而造成的所有安全事故全部由乙方自行承担因此发生的所有费用以及刑事责任;乙方施工人员不准在工地上打架斗殴,如有发生按500元/人次予以罚款。
本协议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份;双方签字或盖章后生效,工程款项付清后失效。如本协议在施工过程中有争议双方本着友好的原则协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑围墙协议书篇七
甲方:黄州火车站经济开发区舵塘村村民委员会(以下简称甲方)
乙方:曾和平(以下简称乙方)
根据国家有关法律法规,经村两委会及村民代表会议通过,甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则,制订以下合同条款,双方共同遵照执行。
舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程;
二四砖墙_______元/米,透视墙_____元/米;
甲方:施工期间派专人到现场指导,按合同及时拨付资金,监督施工质量,有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。
乙方:乙方负责施工水电接入并承担水电费用;负责地方协调工作,确保施工顺利进行;持证上岗,承担因不具备施工条件而造成的一切损失;确保安全施工,施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。
1、墙体砖,一律采用经质量监督部六检测的合格产品;
2、水泥,统一采用雷山牌水泥;
3、黄砂,普通杂无泥粗黄砂;
4、透视墙材料由乙方负责采购。
1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。
2、施工进度要求:工期______天。工程每延期一天,甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。
。
甲方签字:乙方签字:
年月日
建筑围墙协议书篇八
甲方:
乙方:
丙方:
经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方,就乙方承包甲方位于经济开发区的xx内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议:
一、工程地址:
二、工程价款:单价为 元/米,工程量约为 米,工程总价为: 元,大写:人民币 元整。价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用,一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。
三、工程款支付方式:
1.甲方将工程款付至丙方账户,由丙方负责监管;
2.工程开工时,甲方支付总工程款的30%,剩余工程款按工程进度支付。
3.总工程款的5%作为质保金,工程完工经历一个雨季后,确认无质量问题一次性付清。
四、施工标准
1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。
2.正负零以下30cm砖基础,2层50墙、2层37墙、1层24墙,砌筑砂浆为m10。
3.正负零以上50cm二四砖墙,m10水泥砂浆砌筑。
4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。
5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。
6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。
7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。
8.围墙根部回填土正负零填平并夯实。
9.预埋墙内及水泥立柱内穿线管,穿线管由甲方购置。
五、工期: 年 月 日前施工完毕并经甲方验收合格。乙方须严格按工期施工。
六、双方约定:
1.甲方按协议及时支付工程款。
2.甲方提供施工相关资料和数据等信息。
3.乙方必须服从甲方的管理,配合甲方工作人员的相关工作。
4.乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。
5.工程发票由甲方自行解决。
6.乙方须及时支付农民工工资,如出现农民工上访事件,甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。
7.乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。
8.施工过程中出现因政府行为,部分土地征地未完成影响施工,由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调,如果协商不成,乙方先避开,协商完成后再施工,避免影响整体施工进度。
七、其他:
1.本协议未尽事宜,可签订补充协议作为附件,具有同等法律效力。
2.本协议一式四份,甲方两份,乙丙双方各一份。
3.本协议自签字盖章后生效,工程质保期结束后失效。
甲方:
乙方:
丙方:
日期:
建筑围墙协议书篇九
乙方:
丙方:
经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方,就乙方承包甲方位于经济开发区的.**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议:
单价为___元/米,工程量约为___米,工程总价为:___元,大写:人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾元整。价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用,一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。
1、甲方将工程款付至丙方账户,由丙方负责监管。
2、工程开工时,甲方支付总工程款的30%,剩余工程款按工程进度支付。
3、总工程款的5%作为质保金,工程完工经历一个雨季后,确认无质量问题一次性付清。
1、开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。
2、正负零以下30cm砖基础,2层50墙、2层37墙、1层24墙,砌筑砂浆为m10。
3、正负零以上50cm二四砖墙,m10水泥砂浆砌筑。
4、内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。
5、砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。
6、水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。
7、围墙内外立面按甲方要求喷漆。
8、围墙根部回填土正负零填平并夯实。
9、预埋墙内及水泥立柱内穿线管,穿线管由甲方购置。
__年__月__日前施工完毕并经甲方验收合格。乙方须严格按工期施工。
1、甲方按协议及时支付工程款。
2、甲方提供施工相关资料和数据等信息。
3、乙方必须服从甲方的管理,配合甲方工作人员的相关工作。
4、乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。
5、工程发票由甲方自行解决。
6、乙方须及时支付农民工工资,如出现农民工上访事件,甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。
7、乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。
8、施工过程中出现因政府行为,部分土地征地未完成影响施工,由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调,如果协商不成,乙方先避开,协商完成后再施工,避免影响整体施工进度。
1、本协议未尽事宜,可签订补充协议作为附件,具有同等法律效力。
2、本协议一式四份,甲方两份,乙丙双方各一份。
3、本协议自签字盖章后生效,工程质保期结束后失效。
甲方:
乙方:
丙方:
日期:__年__月__日
建筑围墙协议书篇十
自从巨人拆除了围墙后,他的花园里又变回原来那样:春天鲜花盛开,夏天绿树成荫,秋天鲜果飘香,冬天白雪一片,空气清新甜润,美丽级了。花园里又常年洋溢着孩子们欢乐的笑声。巨人也没那么凶了。
有一天早上,巨人要外出有事情了,可能要一两个星期的时间吧,所以,这个花园又成了孩子们的'乐园。有一个小男孩叫亮亮,他对小女孩红红说:“红红,我们组织几个朋友,一起来去花园里探险吧!”红红说:“好吧!”于上红红找来了黄黄、绿绿、蓝精灵和白白。他们一起去花园中探险了。
他们进了一个小小的遂道,突然,黄黄说:“你们快来看,这儿有个不是很小的洞呢!”大家都跑了过去,白白说:“这个洞足够我们几个进去了。”于是蓝精灵从口袋里找了一个和洞底到洞口一样长的绳子,放了进去,大家陆续抓着绳子都小心翼翼地下去了。
他们终于到底了,他们在下面发现了一种叫不出名字我鸟儿,绿绿说:“它好像是受伤了呢,谁敢把它抱起来看看呀?”说着,勇敢的亮亮把这只鸟儿抱了起来,抱在怀中,给这只鸟儿一点温暖。
亮亮说:“它的一只腿受伤了,需要一个人的呵护。”
红红对大家说:“那我们应该把它抱回家去,用医药品把它包扎一下,好让它恢复健康。现在先结束探险活动吧!”
大家异口同声地喊:“好吧!为了一只动物的生命,我们宁可放弃探险!”
于是他们放弃了探险的活动,回亮亮家照顾那只受伤的鸟了。
建筑围墙协议书篇十一
甲方:
乙方:
甲、乙双方就乙方承建甲方围墙事宜,为明确双方的权利、义务,经协商一致,签订本合同:
1、甲乙双方协商确定,围墙承建单价为每米元(全部费用包干)。
2、本工程无预付款,工程款按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。具体如下:
a、工程款按每完成500米验收合格后支付已完成工程量的80%进度款;
c、留工程决算总价的5%作为保修金。保修金在保修期满乙方履行全部保修责任后一月内支付(保修期为两年,自工程验收合格次日起算)。
1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。
2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金1000元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。
3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。
4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。
九、本合同一式四份,双方各执贰份。其中村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。
十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议、本合同附件与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。
十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。
甲方:(签章)甲方代表:联系电话:
乙方:(签章)乙方代表:联系电话:
建筑围墙协议书篇十二
甲、乙双方经协商,甲方同意将_____________围墙委托乙方施工,并达成以下协议:
一、围墙长度_____________米。
二、按甲、乙双方所确认的图纸施工,承包价为人民币_____________元(大写:_________________元整)。
三、付款方法:_________________工程完工后,一个月内一次性付清全部工程款。
四、未尽事宜,双方协商解决。
五、本协议书一式二份,各执一份,具同等效力。
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日答。
建筑围墙协议书篇十三
甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务,根据我国有关法律、法规的规定,经甲乙双方协商同意拟定本协议,以资双方共同遵守。
(一)拆除任务:
黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。
(二)拆除范围:
配电房内与配电有关的物资,酒罐房与酒罐有关的物资。
(三)拆除期限
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即:年月天。
(四)付款方式:
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币万元。施工保证金万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为,三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
(五)乙方权利及义务:
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施,及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全,施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责,甲方不承担任何责任。
(六)本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
(七)如履行本合同发生争议,双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(八)本合同经双方签字盖章即生效,一式三份有同等效力,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章)乙方(盖章)
法人代表(签字)法人代表(签字)
年月日
建筑围墙协议书篇十四
甲方:
乙方:
甲乙双方经平等、友好协商,甲方同意将地块临时围墙工程发包给乙方施工。双方协商一致,达成如下协议:
一、工程内容:
二、工程造价:
暂定35万元。工程竣工验收后根据设计图纸和竣工验收实际工程量按实结算并下浮,即:竣工结算(结算套用江苏省建筑综合预算定额)由甲方初审并经有资质的工程造价咨询单位审定后再下浮11%;工程具体造价在甲乙双方结算时,由乙方先行提供结算报告。建筑材料价格按《建设工程材料市场信息指导价xxxx年7-8月综合价格》中供应价一次包定,今后结算时不作调整。
三、工程质量:
经甲方一次性验收合格。因乙方原因导致工程质量一次性未达合格标准,乙方承担工程总造价百分之五的`违约金,且乙方应无条件整改直至合格,如乙方无能力整改合格,甲方有权聘请第三者进场施工,所产生的全部费用和损失由乙方承担,甲方在工程款中直接扣除,直至合格。
四、工期:
xxxx年9月26日开工,xxxx年11月15日竣工并验收合格。乙方如逾期完成,则每逾期一天,按工程总造价0.4‰违约金支付给甲方。
五、工程款支付:
围墙砌满500米后,经甲方验收合格,付本工程工程款15万元。该工程全部竣工验收合格并经最终结算后,甲方向乙方支付工程款至本工程最终结算总价的90%;10%余款于工程竣工验收合格满六个月后支付。每次付款前,乙方应向甲方提出付款的书面申请,付款金额经甲方盖章核准后,乙方应提交相应金额的发票,否则甲方有权拒付。
六、现场工程量确认必须由甲方综合部负责人、副总经理、董事长签字认可并盖公章方可生效。
七、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素,今后不作调整。本协议作为施工合同工程价款结算的依据。
八、乙方负责对施工人员进行安全教育,保证工地施工安全,施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三人伤亡的,均由乙方承担全部责任。
九、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的,甲方有权发出整改通知要求乙方及时整改,乙方在接到甲方整改通知后2天内不予整改的,甲方有权聘请他人负责整改,整改费用及造成的损失由乙方承担。
十、工程竣工验收后,在国家相关规定的保修期内出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修,逾期不维修的,甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接折抵扣除。
十一、乙方如在该工程项目施工过程中发生拖欠民工工资事件,被相关部门处罚或导致民工等人员到甲方索要民工工资等情形的,影响到甲方的正常办公秩序、信誉、资质证书等,每发生一次,乙方应支付违约金伍万元/次,从工程款中直接扣除,造成甲方损失的应另行支付赔偿金。
十二、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决,协商不成的,向江阴市人民法院诉讼。
十三、本协议以打印稿为准,若有手写添加处,需双方签字盖章后生效。
十四、本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:
乙方:
年月日
建筑围墙协议书篇十五
建设单位:(甲方)
施工单位:(乙方)
甲方新建围墙工程由乙方负责承建,为了确保工程质量,进一步明确甲、乙双方的责任,确保按照建设要求完成工程任务,拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下:
第一条:工程标准
以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准(图纸附后)
第二条:工程承包费
实体墙每延米约元,文化墙每延米约元。工程质量按甲方要求,以实际验收工程质量为标准,进行结算。
第三条:付款方式
按工程造价的总预算,甲方先预约乙方工程款的%计元,结工后凭“围墙工程验收结账单”结算,剩余金额一次性付清。
第四条:工程质量要求
按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。
第五条:合同预定
基础土方完成后,经甲方验收方可施工,施工期限为天内完工,遇雨雪顺延。
第六条:双方责任
1、甲方:
(1)承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;
(3)不负责乙方施工中的任何不安全事故。
2、乙方:
(1)在施工中,必须按规范施工,符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;
(2)承担施工中所发生的不安全事故引起的责任;
(3)承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;
(4)承担水、电通至施工现场的协调责任,保证通路平整,满足施工、运输需要。
第七条本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字后生效。
甲方:
乙方:
签订日期:
建筑围墙协议书篇十六
甲方:
乙方:
甲方委托乙方拆除旧电梯2部,项目名称:角门东里小区2#、4#楼。2部旧梯折价人民币元整。在乙方全部付清款项后,旧电梯产权归乙方按废品处理,并经双方共同协商达成如下协议,以资共同信守:
1、施工过程中由乙方负责现场的安全、防火、保卫工作,如发生意外事故,由乙方负全责并承担一切损失。
2、施工过程中乙方不得损坏甲方其它的'任何设备,如有损坏,乙方负责赔偿。
3、旧电梯的部件由乙方拆卸处理(拆除费由乙方负责),乙方出场时负责清理现场。
4、拆除厅门时,做到拆除一层,封堵一层,并且有足够的强度。
5、施工日期年月日,每部电梯拆卸工期为2天。
6、付款方式:合同签定生效后。在施工前5天款项一次性付钱,并支付人民币壹万元的押金,在完工后并且无任何意外事故、物业损坏及违约情况后一次性退还。
8、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方代表(签字)乙方代表(签字)
日期:年月日日期:年月日
建筑围墙协议书篇十七
建设单位:(甲方)
施工单位:(乙方)
甲方新建围墙工程由乙方负责承建,为了确保工程质量,进一步明确甲、乙双方的责任,确保按照建设要求完成工程任务,拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下:
第一条:工程标准
以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准(图纸附后)
第二条:工程承包费
实体墙每延米约元,文化墙每延米约元。工程质量按甲方要求,以实际验收工程质量为标准,进行结算。
第三条:付款方式
按工程造价的总预算,甲方先预约乙方工程款的%计元,结工后凭“围墙工程验收结账单”结算,剩余金额一次性付清。
第四条:工程质量要求
按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。
第五条:合同预定
基础土方完成后,经甲方验收方可施工,施工期限为天内完工,遇雨雪顺延。
第六条:双方责任
1、甲方:
(1)承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;
(3)不负责乙方施工中的任何不安全事故。
2、乙方:
(1)在施工中,必须按规范施工,符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;
(2)承担施工中所发生的不安全事故引起的责任;
(3)承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;
(4)承担水、电通至施工现场的协调责任,保证通路平整,满足施工、运输需要。
第七条
本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字后生效。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
20xx年月日
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
20xx年月日
【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/4039615.html】