合同是一种法律文件,用于约定双方在特定事项上的权利和义务。合同的履行方式应明确规定,包括付款方式、交付时间、服务质量等要求。合同的签署和执行应该遵循相关法律法规和合同约定。
消防管道合同篇一
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了保障人员的生命财产安全,保证消防设备能正常工作,一旦发生火灾,能真正起到自动报警和自动灭火的作用。根据国家消防有关规定,现甲方将公司内所有的消防设施的维修工作委托给乙方。为了明确责任,分工协作,互相配合,经双方协商同意,特订本合同如下:
第一条:维修的消防工程名称:朗庭公馆消防维修工程。
第二条:维修的消防工程地址:
第三条:维修的消防工程范围:
1、火灾自动报警系统;
2、消防控制联动系统;
3、消火栓系统;
4、自动喷淋系统;
5、二氧化碳灭火系统(包括浓度报警系统);
6、七氟丙烷灭火系统;
7、应急照明及疏散指示系统;
第四条:工程期限、费用及付款方式:
本次消防系统维修工期为二十天,自 年 月 日 起至 年 月 日止,维修单价按原签订的合同单价支付,费用为:整(大写: 整),支付方式:工程竣工验收后,支付80%,竣工验收三个月后,如无质量问题再支付剩余的20%。
第五条:合同生效
本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,自双方代表签字,单位盖章后生效,本合同有效期子 年 月 日起至 年 月 日止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
20xx年xx月xx日
消防管道合同篇二
一、工程甲方:
二、工程乙方:
三、工程名称:
四、工程地点:
现根据《中华人民共和国经济合同法》,结合本工程具体情况,经协商签定本合同条款,共同遵守执行。
第一条 工程项目
1、承包范围和内容:检测、消防设施检测、应急疏散照明系统、消防设计审核及消防验收。
2、承包方式:消防部分包工包料、包工程安装调试、开通及竣工验收。
3、工程造价:
根据本消防工程特点的施工图纸有乙方负责,并经双方协商,确定本工程总造价为: 。
五、如遇下列情况,工程造价相应调整:
发生重大设计变更的,由双方协商,并经过设计方签字确认,方可进行调整。
第二条 工程期限
开工日期:开工前须办妥相关审批手续。
竣工日期:与装修同步。
如遇下列情况,工期相应顺延:
第三条 工程质量
1、乙方按照甲方拟定的装修施工图纸设计、施工,如果实际确需变更,乙方可根据消防规范,要求设计单位变更,但必须符合消防验收要求,并确保工程优良。
2、乙方所采购的材料、设备,必须按规定提供质量合格证书。并对采购的材料、设备负责任。
3、工程安装质量以当地消防监督机关检测评定通过为准。
4、在施工过程中,甲方有权对施工质量进行督促、检查。
第四条 材料、设备的供应
乙方自行采购材料、设备。甲方有权对乙方采购的材料、设备进行复验。
第五条 工程价款的支付与结算
工程款的支付方式:由甲方直接支付给乙方。
自本合同签订生效之日起 日内,甲方预付给乙方工程款 。工程完工,取得消防合法手续后,甲方支付给乙方工程款 。
第六条 施工与设计变更
若本合同原设计需变更,由设计单位出联系单,甲方签字认可为准,甲方签发的联系单及时下发到乙方,如因甲方原因未能 及时给乙方而影响施工造成经济损失等后果,一律由甲方自行承担,且乙方因此所发生的返工费等费用也均应由甲方承担,双方须及时对此进行结算。
第七条 相互责任
甲方向乙方提供施工有关资料。
乙方协助甲方对该工程进行消防设计和消防验收,并最终由乙方负责该工程的开业前的安全检查。
甲方应向乙方提供水 、电及材料堆放场地。乙方在现场施工必须服从甲方的统一调度和管理。
乙方应配备足够的管理施工人员按规定进行保质、保量,按期施工。
乙方负责施工现场的一切安全、保卫制度。如发生安全上的事故,与甲方无涉。
乙方在施工中如遇特殊困难需变更时,应提前三日通知甲方经甲方及有关方同意变更后,方可实施。
工程竣工后,乙方向甲方提供完整竣工资料一份。
工程完工未验收前由乙方负责保管,如甲方未经乙方许可擅自使用,视同交验,验收合格后由甲方负责保管。如乙方施工工程质量达不到国家规范要求,验收不合格,责任由乙方承担,甲方由此造成的损失由乙方承担。
如甲方未按合同约定支付工程价款,乙方有权暂停工程施工,要求甲方支付乙方停工期间的经济损失,并有权要求甲方承担按延付金额每日千分之五的滞纳金。
如甲方拖欠工程款时间超过一个月的,则乙方有权解除合同,并有权向甲方追索相当于已完成的工程量的工程价款,并要求甲方承担相当于延付金额一倍的违约金,并承担其造成的经济损失。
第八条 附则
在合同执行中如发生纠纷,双方应协商解决,协商不成向甲方所在地人民法院起诉。
本合同经双方签字盖章后生效。
本合同未尽事项,协商解决。签订的补充协议与本合同具有相同的效力。若补充协议与本合同有冲突之处,以补充协议为准。本合同正本二份,甲方执一份,乙方执一份,副本二份,甲方执一份,乙方执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防管道合同篇三
消防管道是影响消防灭火系统正常使用的重要器械。消防工程维修
合同
是怎样的呢?以下是本站小编为大家整理的消防工程维修合同范文,欢迎参考阅读。甲方:
乙方:
物业公司(以下简称甲方)与业主(以下简称乙方)就对业主家卫生间内消防管道进行维修的问题,达成如下协议:
一、维修时间: 年 月 日至 年 月 日止。
二、甲方维修时所需的人员、材料、费用等一律由甲方承担。
三、由于甲方的维修是在乙方装潢房屋之后进行的,所以甲方必须负责在对消防管道维修完之后,按照原样恢复原貌。
四、在维修之前,甲方对于乙方家里的家居物品(家具和家电等)的使用现状进行检查、清点并签字确认(见附件)。基于乙方的家居物品(家具和家电等)都已经安装到位,在维修期间,甲方有责任对人员安全负责,同时应避免对乙方的家居物品(家具和家电等)造成不必要的损坏。对于在维修期间,由于甲方维修原因给乙方造成的任何一件物品的损坏,甲方必须按照原价进行赔偿。
五、其他未尽事宜,双方友好协商解决。
六、本协议经双方签字后生效,一式二份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
为了保障人员的生命财产安全,保证消防设备能正常工作,一旦发生火灾,能真正起到自动报警和自动灭火的作用。根据国家消防有关规定,现甲方将公司内所有的消防设施的维修工作委托给乙方。为了明确责任,分工协作,互相配合,经双方协商同意,特订本合同如下:
第一条:维修的消防工程名称:朗庭公馆消防维修工程。
第二条:维修的消防工程地址:滨江区滨文路。
第三条:维修的消防工程范围:
1、 火灾自动报警系统;
2、 消防控制联动系统;
3、 消火栓系统;
4、 自动喷淋系统;
5、 二氧化碳灭火系统(包括浓度报警系统);
6、 七氟丙烷灭火系统;
7、 应急照明及疏散指示系统;
第四条:工程期限、费用及付款方式:
本次消防系统维修工期为二十天,自 20xx 年 月 日 起至20xx年 月 日止,维修单价按原签订的合同单价支付,费用为:整(大写: 整),支付方式:工程竣工验收后,支付80% ,竣工验收三个月后,如无质量问题再支付剩余的20%。
第五条:合同生效
本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,自双方代表签字,单位盖章后生效,本合同有效期子20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托方(以下简称甲方):
服务方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维修,达成如下协议条款,共同遵守。
一、项目名称:
二、 项目地点:
三、 委托内容:甲方委托乙方维修火灾自动报警/消防联动控制系统(包工包料)。
四、协议起止日期:
本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,维修费用结清时本协议解除。
五、双方义务和责任:
1 、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。
2 、在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施,若不可避免要对原装修进行改动,由甲乙双方协商解决。
六、维修费用及其付款结算办法:
1 、经双方协商,该项工作维修费 元。 (大写: 元整)。
2 、协议双方签字盖章生效后一周内支付协议额的 %的维护费,即 元。(大写: 元整)。
3 、协议维修项目内容运行正常,乙方提供一周内付清余款。
七、维修方案与质保期:
乙方应根据甲方公司维修标准开展相应的维修工作,保证系统的正常运行;乙方维修范围内项目质保期为一年(甲方人为损坏的,收取主要设备费用);质保金为维修费用的5%。
八、违约责任及纠纷解决方式 :
1 、双方应严格遵守自己和责任条款,不遵守条款方承担相应责任。
2 、本协议一式四份,协议末尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签定补充协议。
3 、本协议及附件均为本协议不可分割的部分,同具法律效力。本协议及附件和补充协议中末规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防管道合同篇四
为认真落实"预防为主、消防结合"的方针,切实做好我社消防安全管理工作,最大限度地防范火灾事故发生,提高企业火灾应急救援能力,维护企业正常的`生产、生活和工作秩序。按照政府统一领导、部门依法管理、单位全面负责、公民积极参与的原则,根据我社实际,制定本消防安全责任书。
一、各经营网点实物负责人是直接责任人,全面负责本经营网点的消防安全工作。
二、经常性地进行消防安全地自检自查工作,对发现的消防安全隐患及时整改。
三、加强用火、用电、用气、易燃易爆物品管理,严禁乱接、乱拉电源线路,在经营生产地方使用明火。
四、定期或不定期对消防器材(灭火器等)进行检查、维护和保养,确保灭火器材正常,做到万无一失。
五、加强烟花爆竹道路运输、储存、销售等各个环节的安全管理,严格遵守相关操作程序和规章制度,不得违规操作。
六、下班或有事请假外出必须关好门窗、各种电源等,做好安全防范。
七、本责任书一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
消防管道合同篇五
总承包方:___________________,以下简称乙方
分包方:_____________________,以下简称丙方
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:
一、工程概况
1.工程名称:___________________有限公司一期消防工程
二、各方职责
技术文件和承包范围:________________________
技术文件:__________________________________
1.(一期工程)施工图
2.建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第______号
3.施工图审查报告
4.(二期工程)消防系统图
5.投标文件(预算书)
承包范围:
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统
包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条 工程造价
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。
1.总包管理费3%
2.市场价格风险调整的不可预见费用
3.消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)
4.设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)
5.其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6.对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7.涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。
第二条 工期要求和开工日期
1.工期要求:
2.同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
第三条 质量要求和评定标准
1.质量要求:合格并符合消防和设计要求
2.评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条 安全生产规范执行
必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求
1.本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2.材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。
第六条 工期、质量保证金
2.项目保证金的支付:
本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。
3.竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
第七条 工程价款及支付方式
1.房屋结顶 天,甲方支付给丙方_________ 万元;
2.丙方支付给乙方总包管理费_________ %(_________万元);
3.房屋结顶后,按每月完成工程量的_________%支付;
5.余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金),在满一年后支付_________万元,_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。
6.接受工程价款的
单位名称:________________________________
帐号:____________________________________
开户银行:________________________________
第八条 工程质量保修
保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。
第九条 违约责任及处理
1.工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。
2.质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3.安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4.自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按_________元/天计取。
5.丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次_________元/次。
第十条 其它
1.丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。
2.甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。
3.施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4.甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。
5.本协议履行地为本工程所在地。
6.本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。
甲方:__________________
代表:__________________
乙方:__________________
代表:__________________
丙方:__________________
代表:__________________
_______年______月_____日
消防管道合同篇六
发包方x房地产开发有限公司 (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国
合同
法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工,从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任,特签订本合同。第一条:工程概括;
1.工程名称:工程项目栋及地下室。
2.工程地点:
3.承包方式:按实际建筑面积总承包,每平方米单价 元,总建筑面积约 万平方米,总工程造价约 万元。
4.工程内容: 1.室内消防栓系统;2.自动喷淋系统;3.自动火灾报警系统;4.排烟系统、消防加压系统;5.室外消防栓系统;6.乙级防火门及消防卷帘,消防施工图中的一切内容。
5.消防报建费用乙方负责。
第二条:合同价款及承包形式;
1.合同总造价:按该项目实际建筑面积包干,每平方米 元,总造价为 万元。乙方负责开具税务正式发票,税金由乙方承担。
2.本工程经甲、乙双方商定,同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。
3.如该项目未按建筑图施工,加层影响消防工程验收,消防支队所交罚款,由甲方承担法律及经济责任。
4.该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。
第三条:付款方式;
1.本合同签订后,由乙方办理报建手续,即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款 % ,即 万元。
2.该项目主体竣工后,甲方通知乙方消防工程全面施工,消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款 % ,即 万元。
3.工程施工完成总工程量70%时,甲方再向乙方支付工程进度款 % ,即 万元。
4.本消防工程施工完毕,经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%质保金,一年满后支付)。
第四条:施工日期;
本合同签订后20xx年 月 日开工,工程工期20xx年 月 日完工并组织验收,总工期 天。确保项目顺利交付。如因乙方原因影响甲方开业,由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误,则工期顺延。
第五条:设备及材料供应方式;
1. 本工程所需要设备及材料经双方协商同意,均由乙方负责供应。
2.乙方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失,均由乙方负责。
第六条:工程质量及验收交工;
1. 工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。
2.隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查,办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题,乙方负责。3.本合同生效后,甲方应组织图纸会审、技术交底会议,并及时向乙方提供施工图纸四套。
4.工程竣工后,由乙方提供工程竣工验收资料,明确完工日期。乙方组织工程验收,甲方协助办理相关手续。
5.工程竣工交验后,工程保修按国家有关规定办理,确保本工程质量保修期一年。
第七条:双方职责;
(一)甲方职责;
1.派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督,检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电,确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。
2.根据合同规定和要求,按时办理拨款和结算,将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。
3.如建筑设计变更,加层造成消防验收不合格,需重新报建验收,所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。
4.协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。
5.因不可抗力的因素造成的工期延误,协助乙方同监理方办理工期顺延签证。
6.在工程竣工交付时,如甲方因资金造成工程不能按时交付,甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。
(二)乙方职责;
1.施工前,及时做好各项施工准备工作,办理好消防报批手续。
2.按合同规定,做好材料和设备的采购、供应及管理工作。
3.严格按照设计图和消防规范进行施工,确保工程质量和施工工期。
4.已安装的设备,在工程未投入使用前做好保管工作。
5.及时提交竣工验收资料,乙方负责通过当地消防部门的验收,并取得消防达标文件及验收合格证书,否则不予结算。
6.在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理,并对项目消防工程进行不定期的维修工作,确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当,如断电,水、油渗透造成设备损坏,甲方应负担设备款由乙方维修。
7.严格遵守甲方颁布的有关
规章制度
,服从甲方的统一安排和指挥。8.工程竣工后,甲方办理与乙方的结算事宜,乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员,使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。
第八条:双方约定的合同各项条款,在本合同实施过程中遵照执行,如发生争议,甲、乙双方协商解决,协商不成可向当地人民法院提起诉讼。
第九条:施工过程中的一切安全事故均由乙方负责,甲方不负任何责任。
本合同一式六份,甲、乙双方各执三份。
本合同未尽事宜,双方协商解决。
本合同双方签字盖章后生效,工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
甲方 乙方
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
日期 20xx 年 月 日
消防管道合同篇七
甲方:
乙方:
xx物业公司(以下简称甲方)与xx业主(以下简称乙方)就对业主家卫生间内消防管道进行维修的.问题,达成如下协议:
一、维修时间: 年 月 日至 年 月 日止。
二、甲方维修时所需的人员、材料、费用等一律由甲方承担。
三、由于甲方的维修是在乙方装潢房屋之后进行的,所以甲方必须负责在对消防管道维修完之后,按照原样恢复原貌。
四、在维修之前,甲方对于乙方家里的家居物品(家具和家电等)的使用现状进行检查、清点并签字确认(见附件)。基于乙方的家居物品(家具和家电等)都已经安装到位,在维修期间,甲方有责任对人员安全负责,同时应避免对乙方的家居物品(家具和家电等)造成不必要的`损坏。对于在维修期间,由于甲方维修原因给乙方造成的任何一件物品的损坏,甲方必须按照原价进行赔偿。
五、其他未尽事宜,双方友好协商解决。
六、本协议经双方签字后生效,一式二份,双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
20xx年xx月xx日
消防管道合同篇八
委托单位:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
根据《_合同法》、《给水排水管道工程施工与验收规范》和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(cjj3—90)等文件,甲乙双方在依法、自愿、公*和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。
一、合同维修范围及费用承包方式
1、甲方委托乙方对建设于污水排水主管道进行维修施工服务;
2、费用承包方式:
二、合同期限
1、本合同签署后7日内乙方进场施工,施工期限为天(另有约定的除外)。
2、维修工程完工验收合格之日起,
三、履行合同条件:
合同签署后,甲乙双方签字确认后,正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。
四、安全防范措施
1、乙方负责指派专业人员进行管道施工作业;进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》,并提供复印件供甲方备案。
2、施工前乙方应当书面告知甲方施工计划,以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告;施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识,施工前做好2号楼底商的出行防护,做好地层降水工作,做好防塌方的措施,对异地堆积的回填土进行覆盖;乙方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时,乙方承担全部责任。
五、管道施工标准
1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(cjj3—90)的相关规定,对污水管道进行施工及验收,确保施工管道符合上述标准。
六、施工费支付方式
1、本合同工程款:rmb元,总价款(大写):元(小写)元;进场前先由甲方垫资支付工程款的20%(元)给乙方,乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。
2、乙方需拿出工程款的5%即:元作为维修保证金交付甲方,维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况,即予退还。
七、甲方权利、义务
(一)、权利
2、有权要求乙方按期完工,乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时,甲方有权拒绝在验收记录上签字。
3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工,采取相应措施并经甲方认可后再行施工。
4、甲方对乙方使用的工程材料有权查验。
(二)、义务
1、提供现场咨询,在乙方需要时提供该作业面的图纸及有关技术资料,供乙方查阅;
3、配备安全管理人员负责现场监督检查。
4、协助乙方处理涉及到业主的事务
八、乙方权利、义务
(一)、权利
1、有权要求甲方提供施工相应的作业面及相关资料;
2、对甲方提出的超出合同约定的要求可以否定
3、要求甲方提供水、电、排污接入点。
(二)、义务
1、应当具备相关部门核发的生产许可证及企业资质;
2、乙方施工中应认真遵守国家及北京市对施工安全的有关规定、技术要求及操作规程;
5、乙方应当妥善保管借用的施工图纸及相关资料,施工完毕后制作竣工资料在完工验收时交给甲方;乙方不得以任何形式分包、转包。
九、违约责任
4、因施工管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由乙方自行承担全部责任;
5、本合同未尽事宜,须经双方协商,并签署书面文件方为有效。
十、合同生效与终止
1、本合同自双方签字盖章后即生效;
2、任何一方严重违约导致合同无法继续履行的,另一方可以解除合同,并向违约方追偿相关损失。
3、污水管道维修工程验收合格后进入维保期,维保期满后本合同即告终止。
十一、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解,协商、调解不成的,按照下列第1种方式解决:
(一)、依法向人民法院人民法院起诉;
十二、其它约定
2、双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式,并经双方签字确认,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
3、乙方提供的招投标文件,施工方案是本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
消防管道合同篇九
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方权利义务,经双方协商同意签定本合同。
一、工程名称及范围: 消防安装工程人工单承包。
二、工程期限:自 年 月 日至 年 月 日止,如遇不可抗力的自然因素,工程期限顺延。
三、工程计价:甲方以 室内消防安装工程总造价计算付给乙方人工费(含安全文明施工费3%),如有变更,另追加费用。
四、工程质量:调试合格,负责安装质量检测、验收合格。
五、付款方式:
1、合同签订,施工人员进入现场,甲方按每月完成工程量的80%付给乙方工程款;
2、系统全部安装、调试完毕并合格,并经有关消防部门检测验收合格后剩余工程款一次性付清。
六、双方的权力和义务:
2、工程完工后,如遇人为损坏,甲方负责设备、人员的费用,乙方予以维修;
3、乙方在施工中如遇到任何问题,甲方应负责为乙方协调解决;
4、乙方在施工中应倍加小心,不得损坏甲方的设备,做好现场施工安全工作。
5、设备安装完毕后的保护工作由乙方负责至检测验收合格。
七、违约责任:
协议自签定之日起生效,双方共同遵守,除不可抗力因素外,任何一方不得终止协议,如有违约,对违约方进行适当处罚。
八、解决纠纷的方式:
共同协商解决,本协议一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防管道合同篇十
自20xx年首批合同制消防员充实到泉州各级消防中队担任灭火和抢险救援工作以来,合同制消防员和现役官兵一起合作完成艰巨的防火监督、灭火抢险救援工作,缓解了现行公安消防力量严重不足的矛盾。经过几年的成长,合同制消防员队伍已逐渐消防队伍中一支重要的力量,但这种新力量的出现,给基层消防大的管理教育带来了新的挑战,怎样合理调配他们,充分调动他们工作的积极性,促进合同制消防员队伍与现役队伍的有效配合,共同提高部队整体的战斗力和凝聚力,已成为基层干部亟需解决的课题。在石狮大队驻训期间,有幸来到有着优良传统的合同制消防员中队,石狮市二、三中队交流学习,受益匪浅,现将几点想法总结如下:
(一)人员构成成份比较复杂。从现有的合同制队员的成份来看,有刚毕业的大学生,有在家待业的,有退伍的战士,有做原本是生意的,滤布有正在不同行业上岗的等等,由于原本的情况不同,起点不一样,社会阅历不一样,对待生活的态度也存在很大差异,因此表现出来的工作态度也不一样。
(二)能力素质参差不齐。队员来部队前接受教育的程度、身体素质、个人品质都有很大的差别。有的队员有一技之长,比如驾驶、修理等,甚至有消防员退伍的,对消防业务很熟悉,身体素质也很好,但有的同志是刚出校门的或从事过其它岗位有工作经验的,对消防业务不熟练,但文化程度较高,因此要缩减队员之间能力、素质的差异,很好地凝聚他们的向心力也面临一定的困难。
(三)文化程度相对较高。由于在征招合同制消防员时,对文化程度作了要求,合同制文员队文化程度在大专以上,合同制灭火救援队文化程度都在开云KY官方登录入口 以上,相对现役战士来说,接受文化教育的程度高,文化素质比较好,表现出来对文字处理能力较好,计算机的运用比较熟练,理解接受能力比较强。
基于以上几个特点,合同制消防员对待工作地态度可以归纳为以下几种类型:
1) 热爱工作,珍惜工作机会。大多数合同制消防员属于这个类型,热爱本职工作,珍惜现有的工作岗位,下队以后,能够安心本职工作,积极学习业务,希望在本职岗位上能有所发展。因此,在平时能够认真遵守部队的条令条例和各项规章制度,为部队的建设出谋划策,服从意识强,自我要求严,刻苦训练,努力学习。这一类的合同制消防员在队伍中能够带好头,放好样子,促进部队的管理与发展,不需要管理者操心,即使偶尔犯点错误,略加说服教育就达到管理的目的,他们也会虚心接受,积极改正。
2)平平庸庸,做一天和尚撞一天钟。部分合同制消防员来部队前对部队充满了好奇感,也充满了努力干工作的激情,但由于对消防部队缺乏正确的认识,到消防部队后又发现现实与想象有很大的差距,自身各方面的素质又赶不上现役官兵,这种激情逐渐消退,加之自身的意志力不强,对工作前景缺乏信心,因而表现出来的是做一天和尚撞一天钟,工作没有干劲。但这类合同制消防员有可塑性,在平时的工作中加以积极地引导,让他们认识到自己的价值,帮助他们树立信心,他们都能很快地表现出工作热情。
3)不思进取,把消防部队当过渡跳板。有个别合同制消防员把现有的工作作为过渡和跳板,他们大都是由于在社会上还没有找到工作,到部队后又不适应部队的生活,因而,这类合同制消防员平时不思进取,工作消极怠慢,管理者要转变他们的思想态度,使其安心部队的生活,要花一定的精力。
合同制消防员下基层中队后,如何帮助他们尽快适应基层中队生活,迈好第一步?这是基层中队带兵人老生常谈的话题,作为基层中队带兵人要想带好合同制消防员,在利用部队的条令条例和合同制消防员暂行条例来约束的同时,更加要动之以情晓之以理。
一是要从思想上入手,因为思想决定人的一切。一方面,要帮助合同制消防员消除庸俗关系的影响,坚定“成长进步不靠投机取巧而靠脚踏实地”的信念。教育他们树立正确的世界观、人生观、价值观。另一方面,要组织合同制消防员开展“为什么到消防部队?来消防部队干什么?”的讨论,用谈心的方式进行交流了解,因为谈心是密切同志关系的“润滑剂”,是基层中队落实“两个经常”的金钥匙。合同制消防员是部队的“新鲜血液”,搞好同合同制消防员的谈心尤为重要。
二是要从平时的工作生活入手。因为平时的细节、养成直接关系到人的素质高低。一方面,要让现役战士起到模范带头作用,工作生活中要多留心,工作上不能急于求成,要手把手地教他们,生活中要真心真意关心他们,用问候温暖他们,用行动感化他们。另一方面,要处理好言教与身教的关系,把握严与爱的尺度,要严之有理,管之有据,严格按条令条例管理,坚决杜绝简单粗暴。
三是在训练中要体贴热心,一视同仁。合同制消防员刚下中队,可能会出现对饮食、生活、交往、体力等情况不适应,面对紧张、单调、枯燥、疲劳的训练生活,难免会产生孤独、烦躁、忧虑、恐惧的心理。这时,我们就及时消除他们的心理障碍,坚持以平等的姿态进行沟通交流,充分尊重人格,保护他们的隐私,不打骂体罚侮辱合同制消防员,不因反应迟钝就讽刺挖苦,不因犯小错误而一棍子打死,也不因表现突出就一时照顾。做到既鼓励先进,更激励后进;既善于批评,更善于帮助,使他们在民主、和睦、愉快的环境中健康成长。
合同制消防员多是关系兵,这是大家众所周知的,也因他们的特殊性给我们的管理带来了一定的难度。对此,就如何管理“关系兵”做一点探讨。
“关系兵”也就是我们常说的有“后台”的或者有“来头”。主要有以下几个特点:一是存在着一种优越感;二是依仗有关系,不服从部队管理,管轻了不管用,重了就到“关系”那里胡说八道;三是难以坚持原则和公道。“关系兵”在关键时候有人写条子、打招呼,要求给予关照,让最基层的管理者左右为难。对此,应从以下几点去把握:
一、坚持原则,克服怕“关系兵”的思想。无论靠山多硬,来头多大,毕竟还是你的兵。严格按照军队的条令、条例以及合同制消防员日常行为规范去管理要求,坚持原则,一身正气去带领他们,而不过多地去考虑背后的关系,做到管理中有理有力。在日常管理中,让“关系”牵着鼻子走,这就等于叫兵牵着鼻子走,这样将会丧失领导的权威,在群众中失去一个管理者的威信,往后的管理工作会出现不灵、不硬的现象。
二、校正对“关系”的偏见。一是要全面地看问题。“关系兵”绝大多数是积极上进、遵纪守法的,而不服从管理、搞特殊、调皮捣蛋的只是个别,绝不能千篇一律。二是要客观地分析看待。合同制消防员想在部队学点技术,向往一个好的岗位,不只是“关系兵”所追求的东西,应该是所有到部队的人都向往的,不能看成是不正之风。三是要通过实质去看问题,在这些合同制消防员里很多是家里的父母把他们送到部队来锻炼的,他们希望通过部队的管理能使他们的孩子得到锻炼,因此“关系”对“关系兵”也是很严格的,也是讲原则道理的。从这个意义上来说,管理者一定要充分发挥“关系兵”积极一面的作用,不能片面认为“关系”起到的都是消极作用。
三、加强“关系兵”疏导。一是靠“关系”,只能管一时,不能管一世,一旦失去可能会摔跤。二是靠“关系”只能解决一部分棘手问题,若出了一些大问题,“关系”照样救不了你,更不是你永远的救世主。所以疏导这些合同制消防员明理,引导他们走向正路,这是一个管理者的责任。在个人成长进步的道路上,要实现自己的理想,关键还是自身的努力和奋斗,决不能在人生的成长道路上等谁、靠谁。
合同制消防队伍的管理者,是艰苦的,但也是值得敬佩的。要有带着问题、带着责任的工作态度,要有不辱使命、迎难而上的精神面貌,这样合同制消防队伍的前途将十分宽广。
消防管道合同篇十一
发包方(甲方):
承包方(乙方):
签定时间: 年 月 日
根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国消防法》以及有关规定,为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签定本合同。
第一条 工程项目
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 工程内容:自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统及防火卷帘
四、 工程造价: 万元整( 元)
第二条 施工准备
一、 甲方:协助乙方安排现场施工的用水、用电等合理要求,水、电费由甲方负责。
二、 乙方:乙方协助甲方火灾自动报警项目的消防建审工作,乙方应提供所需资料。组织好施工管理人员和材料、施工机具进场。
三、 乙方必须注意安全施工,在施工过程中由于乙方原因所发生的一切不安全事件由乙方负责。
第三条 工程期限
根据国家工期定额和甲方使用需要。
第四条 工程质量
一、 乙方必须按照甲方提供的图纸和国家有关规范、标准及现场实际施工;
二、 乙方保证承包范围内的工程通过当地公安消防监督部门的验收;
三、 工程用消防设备产品需具有产品检测报告、产品合格证。
第五条 工程价款的支付与结算
工程完工后甲方应付给乙方总工程款的 %,工程通过省消防检测中心检验合格后应付给乙方总工程款的 %,工程通过消防验收合格后付至总工程款的 %,留 %作为质保金。
第六条 工程验收
工程竣工报当地消防监督部门验收,乙方负责协助甲方整理有关报验收资料。
工程在一年质保期内提供免费维保服务(人为因素除外),质保期满后乙方可以对本系统工程进行有偿维保服务。
第七条 违约责任
一、 乙方的责任:工程质量不符合规定负责赔偿修理或返工,费用自理;
二、 甲方的责任:未能按合同的规定履行自己应负的责任,应赔偿由此给乙方造成的损失。
第八条 附则
一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份;
二、本协议自双方代表签字盖章后生效。未尽事宜,经双方协商同意后可签定补充条款,补充条款和本协议具有同等法律效应。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
消防管道合同篇十二
甲方(需方):
乙方(供方):
甲、乙双方经友好协商,在平等自愿、互利互惠的基础上,根据国家《合同法》和有关政策法规的规定,签订本合同,双方共同遵守:
一、产品名称、型号、数量、金额:
二、质量要求和保证:乙方保证以上产品为全新未使用过的产品,产品质量符合国家标准、消防标准、行业标准,具备国家消防合格认证的消防合格标签、产品出厂标签、身份认证标签,经公安部消防产品合格评定中心网站验证,销售渠道符合乙方身份,流向地区为 市,销售日期距出厂日期不超过15天,产品实行三包,保修一年。
三、验收标准、方法及期限:所交产品符合消防相关验收标准,乙方交货时甲方进行实际检验。
四、合同单价约定:本合同标的物价格为合同期限内既定价格,不因任何因素而改变。
五、运输方式及费用承担:乙方承担运输及运费,并负责交货到甲方公司所在地。
六、交货期限及地点:甲方给乙方下订单后7日内,乙方送货到甲方公司所在地。
七、货款期限及付款方法:货到7日内进行验收,验收合格后,乙方提供发票, 甲方支付货款。
八、合同有效期: 至产品保修期结束或消防部门对该类产品其它要求。
九、违约责任:乙方所交货物品种、规格型号、质量不符合本合同规定的,甲方有权拒收,乙方无条件更换,如因乙方交货延期或质量不符合合同要求给甲方造成的一切损失由乙方承担。
十、合同生效:本合同一式两份,双方签字盖章后生效,如有异议,双方友好协商解决,协商不成,提交甲方所在地法院裁决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
消防管道合同篇十三
20xx年7月15日,原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份,合同约定,日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房b座一层的房屋租赁给原告武某,用于开电玩城,租期10年,租金每年30万元,第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%,合同还约定了其他条款。
合同签订后,被告即将该涉案房屋交付给原告。次日,原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续,被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份,内容为:承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位,过期承担一切损失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日,原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同,合同约定,因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证),造成承租方无法正常经营,给承租方造成损失,承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担,自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。
案件审理过程中,存在两种不同意见:
第一种意见是:本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租,违反法律的强制性规定,且不能实现合同目的,该房屋租赁合同应为无效合同,因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。
第二种意见是:依法成立的合同受法律保护,对双方当事人均具有约束力,双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同,系双方当事人的真实意思表示,该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的,双方自愿达成解除合同的意思表示,应当尊重当事人的意愿,但导致合同解除过错在被告,被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。
笔者同意第二种意见。
根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复》第二条 “租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的,人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”,第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的,向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者,但租赁标的物经消防安全验收合格,不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定,原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象,双方在签订合同时,也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件,故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形,双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。
虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件,但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一,因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续,导致原告无法办理电玩城开业前所需手续,致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同,被告家电公司亦同意解除,经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此,导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告,被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。
最终,法院依法判决被告返还原告租金及押金165068元并赔偿原告损失268 865元。判决后原被告均未上诉,该判决已发生法律效力。
消防管道合同篇十四
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,订立本建筑工程施工合同。
第一条 工程概况
工程名称:***围墙设置工程
工程地点:
第二条 承包方式
包工包料。
第三条 工程承包范围
1、甲方提供图纸的工作内容:花式围墙砌筑、粉刷(含基础)、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。
2、按图纸设计要求;特殊要求按甲方书面通知。
3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。
4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的,在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行,合同中没有的项目按定额执行。
第四条 合同工期
接甲方指令后开工,在 年 月 日前,乙方应完成全部包干工作,雨天经甲方确认可适当顺延工期。
由于乙方的原因导致工程延期,承包人应承担 1000元/天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。
质量要求
符合国家相关规定及达到发包人的质量要求,达到合格标准。
第六条 工程价款及付款方式
1、本合同固定总价合计人民币**元,大写***圆整。
2、本合同暂定总价包含:承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。
3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的,结算时应扣除。
4、付款方式
施工至全部工程量的'50%,甲方向乙方支付至合同总价款的20%;工程竣工验收合格后十五个工作日内,付至合同总价款的50%;结算完毕付至结算价的95%;剩余5%结算价作为质保金,于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。
乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票,乙方未开具时,甲方有权暂停支付相应的工程款,且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的,责任由乙方自行承担,且乙方不得因此而拒绝施工。
第七条 甲方职责
现场协调指挥:包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调,协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。
第八条 乙方职责
1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥,保证安全、保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,依法办理相关保险,承担一切安全措施费用;施工过程中发生的一切安全事故,所造成的一切后果及损失由乙方承担。
2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关,由乙方自行承担一切责任;如因乙方原因导致甲方和第三方人身、财产损失,乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。
3、施工过程中,乙方必须文明施工,保持现场施工整洁,做到现场施工整洁,如乙方不服从管理,甲方有权要求承包人整改,延误工期责任由乙方承担;在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理,甲方有权另请施工单位清理,其发生的费用直接从工程款中扣除,并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。
4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能及时进行维修的,甲方有权另行安排其他施工队伍修理,所需费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的,甲方有权向乙方追偿。
5、材料供应管理:工程材料由乙方自购,材料质量必须到达相关标准要求,且材质必须得到甲方的确认,如因材料不合格承包人应承担相关责任及损失(包括工期延误责任)。
6、乙方应负责已完成工程的保护工作,在工程竣工验收完成并移交甲方前,乙方应妥善做好看护工作。
第九条 违约责任
1、本工程应达到甲方要求的质量标准,如工程竣工验收不合格的,甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款,乙方并应另行承担因此给发包人造成的全部损失。
2、乙方应按照合同约定的工期如期完工,逾期超过七天的,甲方有权单方面终止本合同,乙方除无权取得任何款项外,还须向甲方支付合同总价款20%的违约金,因此给甲方造成损失的,还应据实赔偿损失。
3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不服从甲方安排,甲方有权单方面终止本合同,清退乙方所有人员,并向乙方追索相应的损失。
4、在施工过程中,若发生重大人身伤亡事故,不但由乙方承担一切责任,还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金,且甲方有权单方面解除本合同,因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方承担。
第十条 廉洁条款
承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工,如“回扣”、“招待”、“娱乐”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”,及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者,皆视为商业贿赂,如发生这种情况,发包人有权单方面终止双方之间的合同,冻结所有应付款项,如情节严重或者涉及刑事,则发包人提交相关司法部门依法处理。
第十一条 其它约定
1、如发生与本合同有关的争议,无法通过协商途径解决的,任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效,工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。
3、本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
甲方代表: 乙方代表:
日期: 日期:
消防管道合同篇十五
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。
发包人(以下简称甲方):_____
承包人(以下简称乙方):_____
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条 承包范围:____公司内所有消防管道及生活用水联通____
第三条 工程承包方式:__包工包材________
第四条 合同工期
开工日期:___20xx.5.22__(15天)____
竣工日期(工程经公司部门验收合格,合格证的时间):__30天_______
第五条 工程造价:___伍万元整______
付款方式:___首付2.5万元__不含税____
尾数付款方式:_验收合格后一次性付清2.5万元__不含税______
第六条 工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方以及政府消防主管道以施工图纸相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,乙方约定材料(附件材料规格及长度)不合格的材料、设备不允许进场使用和安装,如发现乙方擅自变更了材料品牌, 应承担全部责任。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx、《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应该做48小时的试运行试验。
第七条 安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的`《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切经济损失。
第八条 材料采购__主管道天津(利达)牌___厚度3.75____生活用水管(内增塑)
第九条 质量保修
1、本工程免费质量保修期限为年,终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
第十条 争议的解决
1、本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
协议签订地:_________ 协议签订地:_________
消防管道合同篇十六
工程名称:
委 托 方:
公司监制
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《陕西省消防条例》以及《建筑消防设施检测技术规程(ga503—20xx)》的规定,就目前甲方建筑工程消防设施检测,经充分协商达成如下协议。
一、检测的内容、形式和要求:
对该工程现有的建筑消防设施进行技术检测,并出具科学公正的检测报告。
对该工程建筑消防设施的保养维护。
对该工程建筑消防设施的技术咨询。
二、委托方的协作事项:
1、甲方应在乙方进入施工现场检测时提供下列文件:
(1)消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的“三证”。
(2)申检单位技术负责人、相关技术人员、施工单位等应到现场配合。
(3)在消防工程开工前甲方需通知乙方进行现场与施工单位进行技术交底。
(4)甲方应书面通知乙方进行现场检测,检测工期为_________天。
三、收费标准:
依据陕西省物价局经营性服务价格收费证 证号 省090823为标准。
1建筑电气设备检测标准按 元每平方米收取。该工程的建筑面积为 _________,合计金额_________元,大写__________________________。
2 系统项目检测列下:
1、火灾自动报警系统。
2、消火栓灭火系统。
3、自动喷淋灭火系统。
4、消防给水系统。
5、消防电源。
6、正压送风系统。
7、机械排烟及通风空调防火系统。
8、应急照明及疏散指示。
9、防火门。
10、防火卷帘及防火隔断。
11、消防电梯。
12、消防通讯。
13、消防广播。
14、气体灭火系统。
15、泡沫灭火系统。
16、其它。
系统检测费按建筑面积每平方米 元收取。该工程的建筑面积为 _________,合计金额_________元,大写__________________________。
3该工程建筑消防设施的保养维护费按该工程消防设备造价的8%收取。该工程消防设备造价为 元,合计金额 元,大写 元。
4该工程建筑消防技术咨询按其设备造价的3%收取。该工程消防设备造价为 元,合计金额 元,大写 。
该工程建筑消防设施检测费总计:
大写________________________________________。
四、该工程建筑消防设施技术检测报告 份,所出具的报告应科学公正,乙方需对报告负责。
五、建筑消防设施检测费支付方式:
本合同签订之日付合同总价款的 %,计 元
进场检测时付总价款的 %,计 元 ,
检测完毕,乙方出具正式书面检测报告,甲方将余款一次结清。
六、工程检测完毕竣工后由 消防设施检测有限公司出具检测报告
七、违约金:
违反本合同约定,按国家合同法的规定,承担违约责任。
争议的解决办法:
在合同履行过程中如发生争议,双方应本着友好协商的原则解决,双方协商不成的,经双方商定,可采用以下方式解决:
1.因本合同所发生的争议,申请当地仲裁委员会仲裁。
2.按司法程序解决。
八、其它(含甲乙双方权利、义务、检测费及其支付方式等上述条款未尽事宜):
3.乙方只负责对该工程的已签合同项目和现有建筑消防设施的检测,检测后,若现状发生改变,乙方概不负责。
(甲方) (公章)
受 托 方:
(乙方) (公章)
签订地点: 省 市(县)
签订日期: 年 月 日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
消防管道合同篇十七
甲方:
乙方:
**物业公司(以下简称甲方)与**业主(以下简称乙方)就对业主家卫生间内消防管道进行维修的问题,达成如下协议:
一、维修时间: 年 月 日至 年 月 日止。
二、甲方维修时所需的人员、材料、费用等一律由甲方承担。
三、由于甲方的维修是在乙方装潢房屋之后进行的,所以甲方必须负责在对消防管道维修完之后,按照原样恢复原貌。
四、在维修之前,甲方对于乙方家里的'家居物品(家具和家电等)的使用现状进行检查、清点并签字确认(见附件)。基于乙方的家居物品(家具和家电等)都已经安装到位,在维修期间,甲方有责任对人员安全负责,同时应避免对乙方的家居物品(家具和家电等)造成不必要的损坏。对于在维修期间,由于甲方维修原因给乙方造成的任何一件物品的损坏,甲方必须按照原价进行赔偿。
五、其他未尽事宜,双方友好协商解决。
六、本协议经双方签字后生效,一式二份,双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/4865172.html】