我们在日常生活中常常会遇到一些与学习和工作生活等相关的问题。怎样写一篇具有独特风格的总结呢?那么,让我们一起来欣赏一些关于总结写作的佳句范例,共同学习进步吧。
借用资质委托书篇一
xx-xx公司:
鉴于:我 自行与(发包单位)联系了承包施工(工程项目名称),但由于我个人不能与(发包单位)订立施工合同,你公司同意我以你公司名义与(发包单位)订立施工合同,即我借用你公司执照和资质施工,你公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
特承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务,由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。
4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。
5、如需要你公司开开据收款发票,开票时,我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要你公司开据收款发票,你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、你公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章,相关文件必须给你公司保留正文原件一份,否则你公司有权拒绝用章。
承诺人: (签字、按手印)
年 月 日 承诺人身份证复印件:
xx-x有限公司:
本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xx-x公司无关,并作如下承诺:
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。
%向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费) ;保证金 ;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后 个工作日内(扣除管理费)将此款转到 所指定的银行卡上。户名: 、开户行: 、账号: 。
四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。
特此承诺
承诺人:
身份证号码(复印件附后):
年 月 日
xx-xxx-xxx-x公司:
鉴于:我自行与 (发包单位)联系承包施工 (工程项目名称)。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同,特向贵公司借用营业执照和资质施工,并以贵公司名义与发包单位订立施工合同,贵公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
为明确相关事项,特作承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务,由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的,一切经济责任均由我本人承担,与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项,均作为本人向贵公司的借款,贵公司有权立即要求本人清偿。
4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。
5、如需要贵公司开据收款发票,开票时,我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要贵公司开据收款发票,贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、贵公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义,如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担,同时向公司承担等额的违约金。
9、为了保证本人诚信履行上述承诺,本人请求担保人 向贵公司提供担保,如果本人不履行上述债务,则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。
承诺人(签字、按手印):
担保人(签字、按手印):
年 月 日
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则,经充分协商就****工程项目达成如下协议:
1、乙方负责工程的联系工作,甲方授权乙方人员以甲方名义进行投标等相关事宜,由此产生的费用由乙方自行承担。该工程中标后至开工前的所需办理的中标服务费等手续费用均有乙方承担。
3.3%的税收。工程施工质量由甲方负责,必须通过招标方验收合格。
3、工程所需的物品由乙方向甲方订购,工程中标合同签订后5天内,乙方向甲方支付总货款的30%为预付款,乙方在甲方把该工程所需物品(物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求)全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款,余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。
4、甲方应当在收到该****工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。(甲方在该项目中应得的费用为: )。
5、因甲方不能按招标文件要求按时完工(因乙方材料款不能及时到位造成除外)、质量不合格等损失由甲方承担责任。
6、在该工程项目验收合格后两年内,甲方负责免费保修。
7、违约责任,任何一方违约,违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。
8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决,协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。
9、本协议一式三份,甲方执一份,乙方执两份,均具同等效力;本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。
甲方: 乙方:
第1 / 1页
甲方: 昆山诠智盛电子有限公司 (以下简称甲方)
乙方: 北京三明灯光环境艺术有限公司 (以下简称乙方)
甲乙双方以其自身的优势,双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就 山西省行政村街道亮化工程(设备及安装) 项目共同合作一事达成如下协议:
1. 甲方计划以乙方的名义参与 山西省行政村街道亮化工程(设备及安装)项目竞标,若中标,项目由甲方负责实施,并提供相应售后服务,承担整个项目合同的责任和义务。
2. 在施工及售后服务中,出现任何问题及施工质量问题,都由甲方自行负责,乙方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3. 双方同意事项:
a) 由甲方在2015年6月26日前向乙方指定账户支付20,000.00元劳务费,如未能及时支付,则本协议自动失效。
b) 乙方不提供此项目的合同金额发票及此项目资金转账事宜。
4. 未经乙方许可的情况下,甲方不得私自对乙方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用;甲方不得向外界透漏关于乙方相关的公司机密和做有损乙方公司利益的行为。
5. 其他未尽事宜,双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神,互谅互让、友好协商解决。
6. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。
甲方:昆山诠智盛电子有限公司 乙方:北京三明灯光环境艺术有限公司 代表签字: 代表签字:
日期: 日期:
第1 / 1页
借用资质委托书篇二
在学习、工作生活中,在很多情况下我们需要用到承诺书,承诺书仅是一方的声明及义务性的认可,其法律效力与合同是不同的。相信许多人会觉得承诺书很难写吧,以下是小编精心整理的借用资质承诺书模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
xxx有限公司:
本人项目工程,所签订的`劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xxx公司无关,并作如下承诺:
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。
向贵公司上缴管理费:;税金(开票当日即结清税费) ;保证金;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后个工作日内(扣除管理费)将此款转到所指定的银行卡上。户名: 开户行: 账号:
四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。
特此承诺
承诺人:
身份证号码(复印件附后):
年 月 日
借用资质委托书篇三
鉴于:我自行与(发包单位)联系了承包施工(工程项目名称),但由于我个人不能与(发包单位)订立施工合同,你公司同意我以你公司名义与(发包单位)订立施工合同,即我借用你公司执照和资质施工,你公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
特承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务,由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。
4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。
5、如需要你公司开开据收款发票,开票时,我应向你公司缴纳票面金额%的管理费。
6、如我不需要你公司开据收款发票,你公司有权按施工合同价款的%提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、你公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章,相关文件必须给你公司保留正文原件一份,否则你公司有权拒绝用章。
承诺人:(签字、按手印)
年 月 日
承诺人身份证复印件:
借用资质委托书篇四
xxx有限公司:
本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xxx公司无关,并作如下承诺:
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。
%向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费) ;保证金;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后个工作日内(扣除管理费)将此款转到所指定的银行卡上。户名:、开户行:、账号: 。
四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。
特此承诺
承诺人:
身份证号码(复印件附后):
年 月 日
借用资质委托书篇五
甲方:____(以下简称甲方)
乙方:____公司(以下简称乙方)
甲乙双方以其自身的优势,双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就______项目共同合作一事达成如下协议:
1.甲方以乙方的名义负责实施____________项目,乙方配合甲方投标,项目由甲方负责实施,并提供相应售后服务,承担整个项目的责任和义务。
2.在施工及售后服务中,出现任何问题及施工质量问题,都由甲方自行负责,乙方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3.本项目中标,甲方向乙方提供合同金额的___%作为管理费。
4.税费按规定执行,乙方不需要提供工程材料发票。如建设方要求在项目所在地开具发票,乙方无条件配合开票,税费用由甲方承担;在整个项目实施过程中而引起的乙方招待费、人员出差差旅费等一切费用由甲方全部承担。5.在乙方许可的情况下,甲方可以对乙方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、以备施工使用;甲乙双方方不得向外界透漏关于相关的公司机密和做有损双方公司利益的行为。
6.此合同签订后,施工完毕,乙方需向甲方提供验收报告原件一份。
7.甲方因此项目需要使用乙方帐户转帐,乙方指定帐户给甲方,项目款到指定帐户三个工作日内支付给甲方。如建设方要求在项目所在地开银行帐户转账,乙方应无条件提供开户资料及印鉴。
8.未尽事宜,双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神,互谅互让、友好协商解决。
9.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
日期:
借用资质委托书篇六
甲方:
乙方:
协议内容:
本着互惠互利、认真负责的原则,更好的保证清华园小区消防安装工程的稳定开展,经甲乙双方商定,就乙方借用资质一事达成如下协议:
1、甲乙双方独立核算,各自承担各自的责任;依据乙方同发包单位审定的最终工程结算值,甲方提留工程总造价的3 %作为甲方的管理费,发包单位按进度拨付的工程款扣除3 %管理费后全部交乙方使用。合同签订盖章时,应向甲方交付一万元管理费预付款,以后在发包方拨款时按比例扣除,乙方应积极协调与发包单位的结算工作,甲方只对相关资料文件盖章。
2、甲方只负责该工程资料文件盖章工作,其他一切事项均由乙方负责办理。竣工资料盖章时,乙方应交清协议商定的全部管理费用及国家规定的相关税金,否则,甲方有权拒绝盖章。
3、乙方在施工过程中,应严格按照与发包方签订的合同内容执行,确保施工管理、质量管理、安全管理措施到位,如施工中出现管理、质量、安全等后果且损害甲方企业信誉,甲方有权单方终止合同,问题严重的追究法律责任。乙方自行承担因上述问题所产生的一切责任后果和费用,概与甲方无关。
4、甲方提供给乙方的资料,只对该工程有效,乙方无权另做他用。其它未尽事宜,双方协商解决。
5、乙方应向甲方提供该工程竣工验收资料,以便公司对该工程进行监督管理。
6、本协议一式贰份,自签字之日起生效,本协议至竣工自行失效。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
法人代表: 法人代表:
(盖章) (盖章)
委托代表: 委托代表:
(盖章) (盖章)
日期: 日期:
借用资质委托书篇七
xxx有限公司:
本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xxx公司无关,并作如下承诺:
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。
二、向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费);保证金;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后个工作日内(扣除管理费)将此款转到所指定的银行卡上。户名:;开户行:。
四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。
特此承诺
承诺人:
身份证号码(复印件附后):
年月日
借用资质委托书篇八
乙方:____________
协议内容:_______
本着互惠互利、认真负责的原则,更好的保证清华园小区消防安装工程的'稳定开展,经甲乙双方商定,就乙方借用资质一事达成如下协议:
1、甲乙双方独立核算,各自承担各自的责任;依据乙方同发包单位审定的最终工程结算值,甲方提留工程总造价的3%作为甲方的管理费,发包单位按进度拨付的工程款扣除3%管理费后全部交乙方使用。合同签订盖章时,应向甲方交付一万元管理费预付款,以后在发包方拨款时按比例扣除,乙方应积极协调与发包单位的结算工作,甲方只对相关资料文件盖章。
2、甲方只负责该工程资料文件盖章工作,其他一切事项均由乙方负责办理。竣工资料盖章时,乙方应交清协议商定的全部管理费用及国家规定的相关税金,否则,甲方有权拒绝盖章。
如施工中出现管理、质量、安全等后果且损害甲方企业信誉,甲方有权单方终止合同,问题严重的追究法律责任。乙方自行承担因上述问题所产生的一切责任后果和费用,概与甲方无关。
4、甲方提供给乙方的资料,只对该工程有效,乙方无权另做他用。其它未尽事宜,双方协商解决。
5、乙方应向甲方提供该工程竣工验收资料,以便公司对该工程进行监督管理。
6、本协议一式贰份,自签字之日起生效,本协议至竣工自行失效。
甲方:________________乙方:________________
法人代表:法人代表:________________
委托代表:委托代表:________________
(盖章)________________(盖章)
日期:日期:
借用资质委托书篇九
xx-x有限公司:
本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xx-x公司无关,并作如下承诺:
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。
%向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费) ;保证金 ;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后 个工作日内(扣除管理费)将此款转到 所指定的银行卡上。户名: 、开户行: 、账号: 。
四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。
特此承诺
承诺人:
身份证号码(复印件附后):
年 月 日
xx-xxx-xxx-x公司: 鉴于:我自行与(发包单位)联系承包施工 (工程项目名称)。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同,特向贵公司借用营业执照和资质施工,并以贵公司名义与发包单位订立施工合同,贵公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
为明确相关事项,特作承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务,由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的,一切经济责任均由我本人承担,与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项,均作为本人向贵公司的'借款,贵公司有权立即要求本人清偿。
4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。
5、如需要贵公司开据收款发票,开票时,我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要贵公司开据收款发票,贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、贵公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义,如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担,同时向公司承担等额的违约金。
9、为了保证本人诚信履行上述承诺,本人请求担保人 向贵公司提供担保,如果本人不履行上述债务,则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。
承诺人(签字、按手印):
担保人(签字、按手印):
年 月 日
xx-xx公司:
鉴于:我 自行与(发包单位)联系了承包施工(工程项目名称),但由于我个人不能与(发包单位)订立施工合同,你公司同意我以你公司名义与(发包单位)订立施工合同,即我借用你公司执照和资质施工,你公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
特承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务,由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。
4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。
5、如需要你公司开开据收款发票,开票时,我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要你公司开据收款发票,你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、你公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章,相关文件必须给你公司保留正文原件一份,否则你公司有权拒绝用章。
承诺人: (签字、按手印)
年 月 日 承诺人身份证复印件:
借用资质委托书篇十
xx-xx公司:
鉴于:我 自行与(发包单位)联系了承包施工(工程项目名称),但由于我个人不能与(发包单位)订立施工合同,你公司同意我以你公司名义与(发包单位)订立施工合同,即我借用你公司执照和资质施工,你公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
特承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务,由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。
4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。
5、如需要你公司开开据收款发票,开票时,我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要你公司开据收款发票,你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、你公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章,相关文件必须给你公司保留正文原件一份,否则你公司有权拒绝用章。
承诺人: (签字、按手印)
年 月 日 承诺人身份证复印件:
资质使用承诺书
甲方:*****
乙方:
甲方系*****,先后继承并重新核定了原“******公司”的4项资质,具体为:****工程施工总承包一级、*****专业承包一级、****工程专业承包一级、********专业承包一级资质。
为充分利用好甲方*****、******两项专业承包一级资质,提高“两项资质”的利用效率,现乙方就使用甲方两项一级资质所做承诺如下:
一、乙方主体须为*****集团或集团公司内部子公司、分公司;
三、乙方向甲方借用资质前,乙方必须按照工程项目合同总价或投标总价的 %向甲方缴纳风险保证金;该风险保证金用途为本承诺书第5、6、7、8、9、11、12、13、14、15条违约赔偿的先行垫付,不足部分由乙方另行补足;如无上述违约情形,该保证金在承包承揽项目竣工验收后3年内返还,并不计利息。
四、乙方工程竣工后,其工程业绩由甲方继承;
五、乙方需维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。
六、乙方不得以甲方的名义对外进行担保或从事与经营无关的活动;
证、开户证明等加盖公章资质证件复印件,必要时提供以上证书原件;
十四、由乙方施工的工程,其工程的保修由乙方自行负责,直至工程合同责任免除为止;
十五、如因乙方原因导致甲方诉累,本承诺书作为免责证据有效使用,诉讼期间的各种费用(包括不限于,律师费、起诉费、上诉费、公告费、交通费、执行费等)由乙方承担,甲方先行垫付的,乙方应于偿还。
十六、以上承诺,乙方仔细阅读后签字盖章生效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
地址: 地址:
电话/传真: 电话/传真:
开户行、账号:
年 月 日 年 月 日
xx-x有限公司:
本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xx-x公司无关,并作如下承诺:
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。
%向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费) ;保证金 ;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后 个工作日内(扣除管理费)将此款转到 所指定的银行卡上。户名: 、开户行: 、账号: 。
四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。
特此承诺
承诺人:
身份证号码(复印件附后):
年 月 日
xx-xxx-xxx-x公司:
鉴于:我自行与 (发包单位)联系承包施工 (工程项目名称)。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同,特向贵公司借用营业执照和资质施工,并以贵公司名义与发包单位订立施工合同,贵公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
为明确相关事项,特作承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务,由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的,一切经济责任均由我本人承担,与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项,均作为本人向贵公司的借款,贵公司有权立即要求本人清偿。
4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。
5、如需要贵公司开据收款发票,开票时,我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要贵公司开据收款发票,贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、贵公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义,如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的`一切法律责任由本人承担,同时向公司承担等额的违约金。
9、为了保证本人诚信履行上述承诺,本人请求担保人 向贵公司提供担保,如果本人不履行上述债务,则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。
承诺人(签字、按手印):
担保人(签字、按手印):
年 月 日
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则,经充分协商就****工程项目达成如下协议:
1、乙方负责工程的联系工作,甲方授权乙方人员以甲方名义进行投标等相关事宜,由此产生的费用由乙方自行承担。该工程中标后至开工前的所需办理的中标服务费等手续费用均有乙方承担。
3.3%的税收。工程施工质量由甲方负责,必须通过招标方验收合格。
3、工程所需的物品由乙方向甲方订购,工程中标合同签订后5天内,乙方向甲方支付总货款的30%为预付款,乙方在甲方把该工程所需物品(物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求)全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款,余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。
4、甲方应当在收到该****工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。(甲方在该项目中应得的费用为: )。
5、因甲方不能按招标文件要求按时完工(因乙方材料款不能及时到位造成除外)、质量不合格等损失由甲方承担责任。
6、在该工程项目验收合格后两年内,甲方负责免费保修。
7、违约责任,任何一方违约,违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。
8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决,协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。
9、本协议一式三份,甲方执一份,乙方执两份,均具同等效力;本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。
甲方: 乙方:
第1 / 1页
借用资质委托书篇十一
本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xxx公司无关,并作如下承诺:
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。
二、向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费);保证金;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后个工作日内(扣除管理费)将此款转到所指定的银行卡上。户名:;开户行:。
四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。
特此承诺
xxx
20xx年xx月xx日
借用资质委托书篇十二
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,达成如下协议:
一、甲方将工程承包给乙方施工,甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理,甲方只收取乙方工程总额%的管理费。工程具体情况如下(工程名称:工程款;工期:承包内容:)
二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款,甲方收到立即拔付乙方。如乙方资金紧张,甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资,由乙方从垫付之日起按月1。5%的利率承担利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款,全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。
三、在签定本协议时,乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容,乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工,甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承担责任,乙方也必须对甲方承担相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。
四、乙方对该项目自主经营,自负盈亏,因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担,甲方概不负责。在施工过程中,乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的材料款和工人工资承担民事责任后,乙方应当偿还甲方,并承担相应的所有费用及利息,按同期银行贷款四倍利率计息。
五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故,乙方应按照国家的有关规定处理,民事赔偿责任由乙方来承担。如甲方代为承担责任,甲方有权向乙方追偿。
六、乙方项目部有自主经营权,有权自行招聘职工,有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况,决定职工工资标准,调整工作和辞退职工。
七、在施工和结算过程中,甲方给乙方项目部协助的便利,并提供相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票,如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票,乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。
八、承包期间,乙方项目部实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程通过业主验收,安全施工,文明施工和按期完工,如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担,需追究刑事责任的,也由乙方项目部承担责任。
九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导,乙方项目部必须无条件接受发包方的管理。对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的,甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉,甲方有权无条件更换施工队伍,乙方项目部不得有异议。
十、乙方具有下列情形之一的,甲方有权解除合同。
1、乙方不服从甲方管理的;
2、工程逾期的;
3、工程质量不达标的;
4、拖欠农民工工资的;
5、工程管理混乱,有安全隐患的`;
十一、乙方应对所施工程进行保修,保修期按甲方与业主的合同规确定,乙方工程逾期交工,每逾期一天,承担逾期违约金元。
十二、因履行本协议发生的争议,双方尽量友好协商解决;如协商不成,由东昌府区人民法院处理。
十三、本协议自双方当事人签字或盖章后生效,本协议如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。
本协议正本一式四份,甲方与乙方各执两份。
甲方:xx公司
乙方:(签名)
年 月 日
借用资质委托书篇十三
甲方:(以下简称甲方)
代表人:
身份证号码:
乙方:(以下简称乙方)
代表人:
身份证号码:
甲、乙双方以其自身的优势,双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就项目共同合作一事达成如下协议:
1、乙方以甲方的名义负责实施项目,项目由乙方负责实施,并提供相应售后服务,承担整个项目的责任和义务。
2、在施工及售后服务中,出现任何问题及施工质量问题,都由乙方自行负责,甲方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3、本项目中标,乙方向甲方提供合同金额的______%作为管理费服务。其费用在开具收据或发票时必须结清。
4、甲方提供合同金额发票,乙方向甲方支付由此引起的全部费用,此费用在实际开具发票时一次性付清(税款合计为______元,发票金额的______%)。
5、在整个项目实施过程中而引起的甲方招待费、人员出差的差旅费等一切费用由乙方全部承担。
6、未经甲方许可的情况下,乙方不得私自对甲方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用。
7、乙方不得向外界透漏关于甲方相关的公司机密和做有损甲方公司利益的行为。
8、此合同签订后,乙方需向甲方提供合同原件一份;施工完毕,乙方需向甲方提供验收报告原件一份。
9、乙方因此项目需要使用甲方账户转账,甲方指定账户给乙方,项目款到指定账户______个工作日内支付给乙方费用______元。
10、未尽事宜,双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神,互谅互让、友好协商解决。
11、本协议一式______份,甲、乙双方各执______份。双方签字盖章之日起生效。
甲方:
代表签字:
______年______月______日
乙方:
代表签字:
______年______月______日
借用资质委托书篇十四
乙方:_________
协议内容:
本着互惠互利、认真负责的原则,更好的保证清华园小区消防安装工程的稳定开展,经甲乙双方商定,就乙方借用资质一事达成如下协议:
1、甲乙双方独立核算,各自承担各自的责任;依据乙方同发包单位审定的最终工程结算值,甲方提留工程总造价的3%作为甲方的管理费,发包单位按进度拨付的工程款扣除3%管理费后全部交乙方使用。合同签订盖章时,应向甲方交付一万元管理费预付款,以后在发包方拨款时按比例扣除,乙方应积极协调与发包单位的结算工作,甲方只对相关资料文件盖章。
2、甲方只负责该工程资料文件盖章工作,其他一切事项均由乙方负责办理。竣工资料盖章时,乙方应交清协议商定的`全部管理费用及国家规定的相关税金,否则,甲方有权拒绝盖章。
如施工中出现管理、质量、安全等后果且损害甲方企业信誉,甲方有权单方终止合同,问题严重的追究法律责任。乙方自行承担因上述问题所产生的一切责任后果和费用,概与甲方无关。
4、甲方提供给乙方的资料,只对该工程有效,乙方无权另做他用。其它未尽事宜,双方协商解决。
5、乙方应向甲方提供该工程竣工验收资料,以便公司对该工程进行监督管理。
6、本协议一式贰份,自签字之日起生效,本协议至竣工自行失效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法人代表(盖章):_________法人代表(盖章):_________
委托代表(盖章):_________委托代表(盖章):_________
日期:_________日期:_________
借用资质委托书篇十五
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着公平公正、互惠互利的原则,在平等自愿、公平公正的基础上,协商一致,达成如下协议,双方共同遵守。
一、乙方使用甲方的营业执照等,承揽装修工程施工(合同价营口诺迩装饰工程有限公司元,以最终结算价为准),同时承担该工程施工的全部责任,甲方提取工程结算价的%作为甲方的管理费(含税),其费用在开具收据或发票时必须交清。
二、工程质保金由乙方承担。
三、乙方认可甲方同施工合同的全部条款内容,乙方负责同建设单位结算工程款。甲方收到建设单位的工程款,在两个工作日内扣除甲方应提取的费用、营业税及其它相关费用后,并将余款拨付给乙方。付款方式和结算方式按甲方与建设单位签订的合同执行(本工程所有工程款的支付需通过甲方财务人员和财务部出具的合法收据或发票结算)。同时,派专人协助乙方办理转款事宜。
四、乙方在从事施工项目的承揽和工程施工中,不得泄漏甲方的商业机密,不得以任何手段损害甲方的合法权益和信誉。
如乙方中止甲方与建设方签订的施工合同的履行或损坏甲方的权益和形象,甲方有权不支付剩余的`全部工程款,作为违约处罚。
五、乙方以甲方名义承揽的工程项目,必须以甲方公司名称签订施工合同并将工程预(决)算表报甲方审查批准,甲方负责办理施工许可证等手续,所需交纳的费用由乙方支付。
六、甲方负责工程施工技术监督、施工验收资料的表格提供。工程施工中发生的材料检测、消防审批、意外伤害保险等相关费用均由乙方承担,甲方可协助办理。乙方应遵纪守法,严格执行国家的法律法规,认真学习甲方的规章制度和管理制度,并遵照执行。
七、甲方有质量控制的监督权和管理权。乙方应严格施工管理,保证按国家规范和设计要求进行施工,工程质量应达到合同约定的等级标准,工程中出现的质量责任,由乙方全部承担.质保期内,乙方应无条件对本工程进行维修。
八、乙方承担施工项目的安检费用及其它与该工程有关的费用。在施工中如发生安全伤亡事故,均由乙方独立承担一切责任和全部后果。甲方特提出免责声明。
九、在施工中如不按建设方要求施工或出现质量、工期、安全等可能影响甲方利益和形象的问题,甲方有权终止本合作协议,接管该工程,因此造成的损失由乙方承担。
十、在合作正常前提下,甲方不得无故扣除应拨付给乙方的各款项,双方达成协议后,因正常工作需要,甲方应无条件给乙方提供营业执照使用、签字盖章等协助工作。
十一、甲方不得透漏双方合作的机密,不得对乙方的形象和利益带来损害。
十二、协议未尽事宜另行协商确定。若发生合同纠纷应协商解决,协商不成,可依法向辖区内人民法院起诉。
十三、乙方不得将因本协议引发的与甲方的债务债权关系转移给第三方。
十四、本合同签字盖章后生效,一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
代理人:
代理人:
年月日
借用资质委托书篇十六
在不断进步的时代,各种协议频频出现,签订协议可以约束双方履行责任。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编收集整理的借用公司资质合作协议书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
甲方:________________
乙方:________________
甲、乙双方以其自身的优势,双方本着互利互惠、优势互补的'原则协商就项目共同合作一事达成如下协议:风险提示:应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、乙方以甲方的名义负责实施项目,项目由乙方负责实施,并提供相应售后服务,承担整个项目的责任和义务。
2、在施工及售后服务中,出现任何问题及施工质量问题,都由乙方自行负责,甲方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3、本项目中标,乙方向甲方提供合同金额的______%作为管理费服务。其费用在开具收据或发票时必须结清。
4、甲方提供合同金额发票,乙方向甲方支付由此引起的全部费用,此费用在实际开具发票时一次性付清(税款合计为______元,发票金额的______%)。
5、在整个项目实施过程中而引起的甲方招待费、人员出差的差旅费等一切费用由乙方全部承担。
6、未经甲方许可的情况下,乙方不得私自对甲方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用。风险提示:应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
7、乙方不得向外界透漏关于甲方相关的公司机密和做有损甲方公司利益的行为。
8、此合同签订后,乙方需向甲方提供合同原件一份;施工完毕,乙方需向甲方提供验收报告原件一份。
9、乙方因此项目需要使用甲方账户转账,甲方指定账户给乙方,项目款到指定账户______个工作日内支付给乙方费用______元。
10、未尽事宜,双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神,互谅互让、友好协商解决。
11、本协议一式______份,甲、乙双方各执______份。双方签字盖章之日起生效。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
借用资质委托书篇十七
甲方:(以下简称甲方)乙方:公司(以下简称乙方)
甲乙双方以其自身的优势,双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就项目共同合作一事达成如下协议:
1.甲方以乙方的名义负责实施项目,乙方配合甲方投标,项目由甲方负责实施,并提供相应售后服务,承担整个项目的责任和义务。
2.在施工及售后服务中,出现任何问题及施工质量问题,都由甲方自行负责,乙方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3.本项目中标,甲方向乙方提供合同金额的%作为管理费。
4.税费按规定执行,乙方不需要提供工程材料发票。如建设方要求在项目所在地开具发票,乙方无条件配合开票,税费用由甲方承担;在整个项目实施过程中而引起的乙方招待费、人员出差差旅费等一切费用由甲方全部承担。5.在乙方许可的情况下,甲方可以对乙方的`相关资质、合同等原件、影印件进行影印、以备施工使用;甲乙双方方不得向外界透漏关于相关的公司机密和做有损双方公司利益的行为。
6.此合同签订后,施工完毕,乙方需向甲方提供验收报告原件一份。
7.甲方因此项目需要使用乙方帐户转帐,乙方指定帐户给甲方,项目款到指定帐户三个工作日内支付给甲方。如建设方要求在项目所在地开银行帐户转账,乙方应无条件提供开户资料及印鉴。
8.未尽事宜,双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神,互谅互让、友好协商解决。
9.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:公司(章)代表签字:代表签字:日期:日期:
借用资质委托书篇十八
乙方:________________
甲、乙双方以其自身的优势,双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就项目共同合作一事达成如下协议:风险提示:应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、乙方以甲方的名义负责实施项目,项目由乙方负责实施,并提供相应售后服务,承担整个项目的责任和义务。
2、在施工及售后服务中,出现任何问题及施工质量问题,都由乙方自行负责,甲方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3、本项目中标,乙方向甲方提供合同金额的______%作为管理费服务。其费用在开具收据或发票时必须结清。
4、甲方提供合同金额发票,乙方向甲方支付由此引起的全部费用,此费用在实际开具发票时一次性付清(税款合计为______元,发票金额的______%)。
5、在整个项目实施过程中而引起的甲方招待费、人员出差的差旅费等一切费用由乙方全部承担。
6、未经甲方许可的情况下,乙方不得私自对甲方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用。风险提示:应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
7、乙方不得向外界透漏关于甲方相关的公司机密和做有损甲方公司利益的行为。
8、此合同签订后,乙方需向甲方提供合同原件一份;施工完毕,乙方需向甲方提供验收报告原件一份。
9、乙方因此项目需要使用甲方账户转账,甲方指定账户给乙方,项目款到指定账户______个工作日内支付给乙方费用______元。
10、未尽事宜,双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神,互谅互让、友好协商解决。
11、本协议一式______份,甲、乙双方各执______份。双方签字盖章之日起生效。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
借用资质委托书篇十九
甲方:
乙方:
现有甲方经营的 加油站目前正处在关键时期,经双方共同协商,全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。
1.1双方在合作过程中建立起来的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础,提高效率与共同发展是双方本次合作的目标和根本利益。
1.2本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密。
1.3充分发挥双方优势,优势互补,提高综合竞争力,共同铸造新的市场格局。
1.4本协议为框架协议,是双方今后长期合作的指导性文件, 也是双方签订相关合同的基础。
2.1标的:经营权及所有权均为甲方的 加油站。
2.2标的现状:甲方承诺其拥有标的全部股权并对标的全部资产享有独立占有、使用、收益、支配的权利,上述权利如存有瑕疵,甲方承担责任。
3.1甲乙双方组成一个新的战略合作体,以合作标的为平台,由甲方负责经营管理,并按约定方式进行利润分配。
3.2出资:
3.2.1甲方投资40万元,于 年 月 日投资到位。
3.2.2乙方投资40万元,于 年 月 日投资到位。
3.3利润分配:
3.3.1各方每月进行一次利润分配,分配方式为当月利润的60%,当月未分配利润的40%用于合作平台的运营。
3.3.2利润分配由乙丙丁三方按1:1的方式进行分配,甲方不参与利润分配,甲方每月按约收取合作标的约定租金作为回报。
4.1在投资资金投资到位后,各方不得因任何原因抽回出资。
4.2甲方在经营管理过程中,其他各方均有监督权。
4.3合作期间,加油站的亏损由乙丙丁三方按1:1的比例承担。
4.4如其中任何一方需要转让股份,须首先征求对方的意见,在同等条件下,相对方具有优先购买权,否则,转让无效。
5.1若因任何一方违反本协议第四条第1款之约定的,违约方无权参与利润分配,给守约方造成经济损失的,须承担损害赔偿责任。
5.2本协议任何一方不履行义务或履行义务不符合本协议约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违反约定的一方向对方赔偿损失的范围包括但不限于违约金、律师费、调查费、审计费、鉴定费、公证费、差旅费等。
6.1本协议在履行过程中发生的争议,由各方按照本协议合作原则协商解决,协商不成的,依法向合同履行地人民法院起诉。
6.2本协议正本及协议附件一式二份,双方各执一份,各份均具有同等法律效力。自双方签署盖章之日起生效。如双方未在同一时间签署的,则以最后签署盖章的时间为协议生效日期。
甲方: 签订时间:
乙方: 签订时间:
丙方: 签订时间:
丁方: 签订时间:
【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/5071516.html】