精选新房交房协议书范文(21篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-03 04:44:15
精选新房交房协议书范文(21篇)
时间:2023-11-03 04:44:15     小编:温柔雨

在写总结之前,我们应该先明确总结的目的与意义,以便更好地完成总结的任务。写总结时,我们需要明确总结的重点和关键,以及需要强调的成果和经验。接下来就是一些精选的实例,让我们一起来欣赏和学习。

新房交房协议书篇一

甲方(出卖方):身份证件号码:

乙方(买受方):身份证件号码:

甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:

第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:

(一)座落于河西街文笔商贸城单元楼号,建筑面积为平方米(以房产证信息为据);

(二)出售房屋的所有权证证号为;

(三)房屋平面图及其四至见房产证;

该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。出卖人还将室内设备,转让给买受人,其转让价格已包含在房屋的总价款中,不再另行支付价款。

第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。

第三条计价方式与价款

房屋总价为人民币大写____________元整,小写;房价款的支付方式、支付时间为:房屋价款乙方分期付给甲方:

第一期:在年月日,付人民币万元整,为定金;第二期:在年月日,付人民币万元整

第三期:在年月日付清尾款人民币元整。

第四条

1、甲、乙双方定于年月日(付清尾款之日),甲方正式交付该房屋、房产证及土地使用证等有关证件。

2、双方定于房屋产权获证日期满五年的时候,甲方积极配合乙方向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名过户手续。登记时,如需要甲方出面处理的,甲方必须予以协助。如因甲方的延误,致影响过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。

3、办理以上手续应当缴纳的税费等由乙方按国家规定承担。

新房交房协议书篇二

编号:

出卖人(下称甲方):

注册地址: ;

营业执照注册号:

法定代表人:

联系电话: 邮政编码:

预定方(下称乙方):

姓名: 身份证号码:

地址: 电话:

公司或机构名称:

法定代表人: 委托代理人:

代理人身份证号码: 电话: 公司或机构地址:

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内,邑海家园住宅事宜,达成如下协议:

1、乙方预定房屋为 号楼 单元 室,建筑面积 平方米。该房屋附带地下室为 号,建筑面积 平方米。

2、交房时间定于 年 月 日,

4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续,并按合同约定及时补齐该套房产的应付款,乙方未履行本协议有关约定,逾期则视为乙方自动放弃,甲方有权将该套房产另行处理,同时乙方所交定金不予退回。

5、乙方按本协议约定付清款项后,如甲方自行将该套房产另行出售,甲方应双倍返还乙方所交定金。

6、本协议一式两份,甲方、乙方签章即生效,双方各执一份,均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后,本协议相关条款自动作废。

甲方(签字): 乙方(签字):

(盖章) (盖章)

签署地点: 签署时间: 年 月 日

新房交房协议书篇三

乙方(买受人):______________栋单元房业主

根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》,乙方购买甲方开发建设的.“佰利奥体城“小区,按照合同约定甲方应于20xx年12月31日前将房屋交付乙方,但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响,甲方实际于20xx年8月办理竣工验收并于20xx年9月30日通告交房,鉴于此,甲乙双方经友好协商,就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

1、乙方已于___年___月___日办理完成房屋交接手续,即实际通告交房日期为20xx年9月30日,自合同约定交房日期起合计违约270天。

2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费,合计年个月(共计元)由甲方直接交付物业服务单位。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效,签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

4、双方应对本协议内容进行保密,任何一方对外泄露应支付对方违约金壹万元。

5、甲乙双方再无任何纠纷。

6、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。

_________栋单元号业主:_________________

新房交房协议书篇四

编号:

出卖人(下称甲方):

注册地址:

营业执照注册号:

法定代表人:

联系电话:___年__月__日

邮政编码:___年__月__日

购买方(下称乙方):

姓名:身份证号码:

地址:电话:

公司或机构名称:

法定代表人:

委托代理人:

代理人身份证号码:

电话:

公司或机构地址:

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内,邑海家园住宅事宜,达成如下协议:

1、乙方预定房屋为_____号楼_____单元_____室,建筑面积____平方米。该房屋附带地下室为______号,建筑面积________平方米。

2、交房时间定于___年__月__日。

4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续,并按合同约定及时补齐该套房产的应付款,乙方未履行本协议有关约定,逾期则视为乙方自动放弃,甲方有权将该套房产另行处理,同时乙方所交定金不予退回。

5、乙方按本协议约定付清款项后,如甲方自行将该套房产另行出售,甲方应双倍返还乙方所交定金。

6、本协议一式两份,甲方、乙方签章即生效,双方各执一份,均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后,本协议相关条款自动作废。

甲方(签字):乙方(签字):

(盖章)(盖章)

签署地点:

签署时间:___年__月__日

新房交房协议书篇五

甲方(卖方):

住所:

邮编:

乙方(买方):

年龄:

性别:

(买方的名称要与购房合同上面的一致,夫妻关系的都要签字。)

身份证号码:

住址:

鉴于:

1、根据甲乙双方于20xx年x月xx日签订的编号为:xxxxx的《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》,乙方自愿向甲方购买位于xx苏州工业园xx区(镇)xxx公安编号xx幢xx室的商品房(以下简称“房屋”),名义层为xx层,实际自然层为xx层,该房屋的约定预测建筑面积为_____________平方米。经苏州工业园区国土房产局认定的房屋测绘机构实测面积为:房屋建筑面积__________平方米、共用部位分摊建筑面积________平方米。

2、甲乙双方签订的前述《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的交房日期为20xx年x月xx日。现因乙方强力要求提前交付房屋,甲方为满足乙方的请求。故甲乙双方商定于20xx年x月xx日前交付该房屋。

甲乙双方经过友好协商,就提前交付房屋相关事宜进行如下约定:

的《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》第六部分第十五、十六、十七条约定的所有房屋交付条件、履行了《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》关于房屋交付时间、房屋交付程序的所有相关约定,房屋交接验收所需证明文件或出示的证明文件已齐全。不论之后,甲方是否按照原合同具备交付条件,乙方均视同甲方已履行合同义务。

2、乙方在提前交付日应按照双方《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》的约定及甲方的要求办理交房验房手续。

(1)房屋交付之日(乙方领取房屋钥匙)的第二日起该房屋的风险责任及物业服务费由乙方承担。(物业费的起算以交付的第二日开始。)

(2)在交付日乙方应履行交付手续:签订前期物业合同、缴纳物业费用、维修基金、办理房地产权属证书所涉及的所有税费等。房屋买卖价款、物业费用、维修基金、办理房地产权属证书所涉及的所有税费均依照房屋实测面积为准进行计算。如乙方未能完全履行上述义务的,甲方有权推迟交房。

(3)乙方委托由《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的第三方办理、申领房地产权属证书的,乙方应在提前交付日将办理权属证书的材料提供给甲方。代办房地产权属证书费用由乙方承担。甲方确定按照《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的交房日期之日起180日内取得房地产权属证书。

(4)甲乙双方于20xx年x月xx日签订的编号为:xxx的《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》(包括《补充条款》)与本《提前交房补充协议》具有同等法律效力,若有任何不一致之处,以本《提前交房补充协议》为准。

签订日期:20xx年x月xx日

甲方:

乙方:

新房交房协议书篇六

编号:

出卖人(下称甲方):

注册地址:

营业执照注册号:

法定代表人:

联系电话:20___年__月__日

邮政编码:20___年__月__日

购买方(下称乙方):

姓名:身份证号码:

地址:电话:

公司或机构名称:

法定代表人:

委托代理人:

代理人身份证号码:

电话:

公司或机构地址:

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内,邑海家园住宅事宜,达成如下协议:

1、乙方预定房屋为_____号楼_____单元_____室,建筑面积____平方米。该房屋附带地下室为______号,建筑面积________平方米。

2、交房时间定于20___年__月__日。

4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续,并按合同约定及时补齐该套房产的应付款,乙方未履行本协议有关约定,逾期则视为乙方自动放弃,甲方有权将该套房产另行处理,同时乙方所交定金不予退回。

5、乙方按本协议约定付清款项后,如甲方自行将该套房产另行出售,甲方应双倍返还乙方所交定金。

6、本协议一式两份,甲方、乙方签章即生效,双方各执一份,均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后,本协议相关条款自动作废。

甲方(签字):乙方(签字):

(盖章)(盖章)

签署地点:

签署时间:20___年__月__日

新房交房协议书篇七

编号:

出卖人(下称甲方):

注册地址:;

营业执照注册号:

法定代表人:

联系电话:邮政编码:

预定方(下称乙方):

姓名:身份证号码:

地址:电话:

公司或机构名称:

法定代表人:委托代理人:

代理人身份证号码:电话:公司或机构地址:

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内,邑海家园住宅事宜,达成如下协议:

1、乙方预定房屋为号楼单元室,建筑面积平方米。该房屋附带地下室为号,建筑面积平方米。

2、交房时间定于年月日,

4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续,并按合同约定及时补齐该套房产的应付款,乙方未履行本协议有关约定,逾期则视为乙方自动放弃,甲方有权将该套房产另行处理,同时乙方所交定金不予退回。

5、乙方按本协议约定付清款项后,如甲方自行将该套房产另行出售,甲方应双倍返还乙方所交定金。

6、本协议一式两份,甲方、乙方签章即生效,双方各执一份,均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后,本协议相关条款自动作废。

甲方(签字):乙方(签字):

(盖章)(盖章)

签署地点:签署时间:年月日

新房交房协议书篇八

为了确保一期业主的顺利入住,同时也为一期明年大面积交房积累经验,树立公司诚信品牌,通过交房检验产品质量、提升公司服务品质和客户口碑,促进销售。在经工程部与公司相关职能部门及物业公司的多方商讨沟通下,并在吸取以往经验,借鉴其它项目的有效措施的基础上,就a3一期交房工作制订如下计划:

一、成立交房工作领导小组及执行小组:

(一)领导小组:

组长:潘俊

副组长:邓玉英杨润平

(二)执行小组:

组长:邓玉英副组长:组员:

二、交房前准备工作及时间安排:

三、交房时间安排:

初验时间不足、提前量不足

四、交房程序

1.对外程序

枫林绿洲业主收楼流程

2.对内程序

针对交房的实际情况,在交房大厅设销售区、接待咨询区、物业手续办理区、缴纳相关费用区、客户投诉服务区销售区——枫林绿洲会所一层。新客户接待、签约接待收楼咨询区——枫林绿洲会所一层。业主身份确认,安排置业顾问开发商手续办理区——枫林绿洲会所二层。业主收楼资料核对、发放两书及礼品、填写缴款通知单(置业顾问全程跟踪)

物业手续办理区——枫林绿洲会所二层。签定前期物业服务协议、领取业主公约和业户手册

缴纳相关费用区——枫林绿洲会所一层。交纳开发商代收的天然气工程建设初装费、天然气公网建设初装费、ic卡表费,及物业公司预收2个月物业管理费。(置业顾问全程跟踪)

各功能区在公司统一领导下开展工作

销售区全力行销售人员责任人:

接待收楼咨询区经营销售部全力行负责销售现场客服开发商手续办理区经营销售部

签定前期物业服务协议责任人:物业手续办理区——高新物业公司发放业主公约和业户手册责任人:陪同验房人员组织责任人:

缴纳相关费用区——财务部——一凭缴费通知单收款——发入住通知单

经营销售部责任人:张怡

客户投诉服务区项目管理部责任人:施晓峰

高新物业责任人:

交房内部流程示意图

新房交房协议书篇九

乙方(买受人):__________________栋单元房业主

根据甲方双方共同签订的`《商品房买卖合同》,乙方购买甲方开发建设的“______________“小区,按照合同约定甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付乙方,但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响,甲方实际于_______年_______月办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房,鉴于此,甲乙双方经友好协商,就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续,即实际通告交房日期为_______年_______月_______日,自合同约定交房日期起合计违约________天。

2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费,合计_______年_______个月(共计_______元)由甲方直接交付物业服务单位。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效,签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

4、双方应对本协议内容进行保密,任何一方对外泄露应支付对方违约金_______万元。

5、甲乙双方再无任何纠纷。

6、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。

签订时间:_______________签订时间:_______________

新房交房协议书篇十

甲方:

乙方:

现甲方开发的豪德·安顺国际商贸城项目未达到交房标准及交房条件,因乙方自身原因强烈要求提前交房,介于乙方特殊情况,甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则,经友好协商达成如下协议:

一、交房前提

1、乙方自愿认购甲方开发的豪德安顺国际商贸城项目xx号楼xx单元xx楼xx户(初测房号为xxxxx)物业(以下简称“该物业”),该物业建筑面积约为xx平米(此面积为暂定面积,实际面积以房管局最终测绘面积为准,实际面积按双方约定售价计算总价),双方约定售价为xx元/平米,该套房屋暂定总价为(大写xxxxx(总价按双方约定售价根据实际面积多退少补)。

二、乙方义务

3、业主、业主家庭成员及业主雇佣装修工队人员必须注意安全,发生人身财产安全事故乙方自行承担全部责任。

4、其它事项请遵守物业公司相关规定。

三、甲方权利

甲方未正式向全体业主交付房屋之前,有权制止乙方下列行为:

1、危及自身及他人生命财产的行为,如野蛮施工、高空抛洒垃圾等行为;

3、擅自靠近甲方的施工区域、塔吊施工范围等行为;

四、违约责任

1、乙方违反本协议规定,甲方有权进行处罚,情节轻微者给予警告,情节严重甲方有权单方面终止本协议并制止乙方进入项目地直至正式交房阶段,乙方不得对此提出异议,情节是否严重由甲方认定。

2、乙方自愿承担在装修房屋期间造成的自身损害等所有责任,因乙方原因造成甲方损失,乙方承担经济赔偿责任。在本条中的“乙方原因”界定标准为:甲方发生了实际损失且甲方认为是乙方原因造成的,如乙方不能拿出切实证据证明乙方无过错,即可认定为乙方过错。

五、其它

1、乙方在签署本协议书的同时,亦表示对本书所记载之内容充分理解并愿意遵守。

2、甲乙双方在此申明,本协议所记载均为甲乙双方的真实意思表示,如本协议或部分内容与法律法规有冲突之处、本协议或部分内容被人民法院裁定无效,本协议或部分内容被政府相关部门不予认可,但本协议可切实证明甲乙双方的债权债务及侵权约定等关系。

3、本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力。与本协议同具法律效力的文书还有:甲方向乙方发出的或在该物业入户门处张贴的通知通告等。

4、本协议书共四页,一式叁份,甲方执两份,乙方执一份,经甲乙双方签字盖章(乙方以“按手印”后生效)后生效,上述四份协议同具法律效力。

5、本协议在履行过程中发生争议应友好协商解决,若不能达成一致,乙方须无条件按甲方意见处置,之后可向安顺市中级人民法院提起诉讼。

甲方:乙方:

联系电话:联系电话:

地址:地址:

日期:日期:

新房交房协议书篇十一

编号:

出卖人(下称甲方):

注册地址:

营业执照注册号:

法定代表人:

联系电话:

预定方(下称乙方):

姓名:身份证号码:

地址:电话:

公司或机构名称:

法定代表人:

委托代理人:

代理人身份证号码:

电话:

公司或机构地址:

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内,邑海家园住宅事宜,达成如下协议:

1、乙方预定房屋为xx号楼xx单元xx室,建筑面积xx平方米。该房屋附带地下室为xx号,建筑面积xx平方米。

2、交房时间定于xx年xx月xx日。

3、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续,并按合同约定及时补齐该套房产的应付款,乙方未履行本协议有关约定,逾期则视为乙方自动放弃,甲方有权将该套房产另行处理,同时乙方所交定金不予退回。

4、乙方按本协议约定付清款项后,如甲方自行将该套房产另行出售,甲方应双倍返还乙方所交定金。

5、本协议一式两份,甲方、乙方签章即生效,双方各执一份,均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后,本协议相关条款自动作废。

甲方(签字):乙方(签字):

(盖章)(盖章)

签署地点:签署时间:

新房交房协议书篇十二

乙方(买受人): xxxx栋单元房业主

根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》,乙方购买甲方开发建设的`“佰利奥体城“小区,按照合同约定甲方应于20xx年12月31日前将房屋交付乙方,但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响,甲方实际于2016年8月办理竣工验收并于2016年9月30日通告交房,鉴于此,甲乙双方经友好协商,就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

1、乙方已于 年 月 日办理完成房屋交接手续,即实际通告交房日期为2016年9月30日,自合同约定交房日期起合计违约270天。

2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费,合计 年个月(共计 元)由甲方直接交付物业服务单位。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效,签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

4、双方应对本协议内容进行保密,任何一方对外泄露应支付对方违约金壹万元。

5、甲乙双方再无任何纠纷。

6、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。

甲方(出卖人):

乙方(买受人):

业主 :

签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日

新房交房协议书篇十三

甲方(卖方):

住所:

邮编:

乙方(买方):

年龄:

性别:

(买方的名称要与购房合同上面的一致,夫妻关系的都要签字。)

身份证号码:

住址:

鉴于:

1、根据甲乙双方于20xx年x月xx日签订的编号为:《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》,乙方自愿向甲方购买位于苏州工业园xx区(镇)公安编号幢xx室的商品房(以下简称“房屋”),名义层为层,实际自然层为层,该房屋的约定预测建筑面积为_____________平方米。 经苏州工业园区国土房产局认定的房屋测绘机构实测面积为:房屋建筑面积__________平方米、共用部位分摊建筑面积________平方米。

2、甲乙双方签订的前述《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的交房日期为20xx年x月xx日。现因乙方强力要求提前交付房屋,甲方为满足乙方的请求。故甲乙双方商定于20xx年x月xx日前交付该房屋。

甲乙双方经过友好协商,就提前交付房屋相关事宜进行如下约定:

的《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》第六部分第十五、十六、十七条约定的所有房屋交付条件、履行了《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》关于房屋交付时间、房屋交付程序的所有相关约定,房屋交接验收所需证明文件或出示的证明文件已齐全。不论之后,甲方是否按照原合同具备交付条件,乙方均视同甲方已履行合同义务。

2、乙方在提前交付日应按照双方《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》的约定及甲方的要求办理交房验房手续。

(1)房屋交付之日(乙方领取房屋钥匙)的第二日起该房屋的风险责任及物业服务费由乙方承担。(物业费的起算以交付的第二日开始。)

(2)在交付日乙方应履行交付手续:签订前期物业合同、缴纳物业费用、维修基金、办理房地产权属证书所涉及的所有税费等。房屋买卖价款、物业费用、维修基金、办理房地产权属证书所涉及的所有税费均依照房屋实测面积为准进行计算。如乙方未能完全履行上述义务的,甲方有权推迟交房。

(3)乙方委托由《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的第三方办理、申领房地产权属证书的,乙方应在提前交付日将办理权属证书的材料提供给甲方。代办房地产权属证书费用由乙方承担。甲方确定按照《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的交房日期之日起180日内取得房地产权属证书。

(4)甲乙双方于20xx年x月xx日签订的编号为:《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》(包括《补充条款》)与本《提前交房补充协议》具有同等法律效力,若有任何不一致之处,以本《提前交房补充协议》为准。

签订日期: 20xx年x月xx日

甲方:

乙方:

新房交房协议书篇十四

编号:

甲方:__________________(出租人)

乙方:__________________(承租人)

双方经友好协商,根据《合同法》及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定,就租赁房屋一事达成以下协议。

(如果房屋是共有,则还应增加:已经共有人同意,附书面同意声明。如果是委托租赁,应有房屋所有权人与受托人的委托协议书)

5、房屋的使用面积:

6、房屋的附属建筑物和归房屋所有权人使用的设施:

(一)房屋坐落于______________市______区(县)______街道办事处(乡镇),建筑面积____________平方米。

1、该房屋租赁期共_________个月。自_____________年_______月_____日起至______________年______月_____日止。

2、乙方向甲方承诺,租赁该房屋仅作为使用。

3、租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。

乙方如要求续租,则必须在租赁期满个月之前书面通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。

1、该房屋每月租金为______________元(大写_______万_______仟_______佰_______拾_______元整)。

租金总额为______________元(大写_______万_______仟_______佰_______拾_______元整)。

2、房屋租金支付方式如下:

甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。

1、甲方应承担的费用:

(1)租赁期间,房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房屋有关的费用,应由甲方负担。

2、乙方交纳以下费用:

(1)乙方应按时交纳自行负担的费用。

(2)甲方不得擅自增加本合同未明确由乙方交纳的费用。

1、在租赁期内,甲方应保证出租房屋的使用安全。该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外,均由甲方负责(乙方使用不当除外)。

甲方提出进行维修须提前日书面通知乙方,乙方应积极协助配合。

乙方向甲方提出维修请求后,甲方应及时提供维修服务。

对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。

2、乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应立即负责修复或经济赔偿。

乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备,设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。租赁期满后或因乙方责任导致退租的,除双方另有约定外,甲方有权选择以下权利中的一种:

(1)依附于房屋的装修归甲方所有。

(2)要求乙方恢复原状。

(3)向乙方收取恢复工程实际发生的费用。

1、租赁期间,甲方有权依照法定程序转让该出租的房屋,转让后,本合同对新的房屋所有人和乙方继续有效。

2、未经甲方同意,乙方不得转租、转借承租房屋。

3、甲方出售房屋,须在_______个月前书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权。

1、双方可以协商变更或终止本合同。

2、甲方有以下行为之一的,乙方有权解除合同:

(1)不能提供房屋或所提供房屋不符合约定条件,严重影响居住。

(2)甲方未尽房屋修缮义务,严重影响居住的。

3、房屋租赁期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回出租房屋;

(1)未经甲方书面同意,转租、转借承租房屋。

(2)未经甲方书面同意,拆改变动房屋结构。

(3)损坏承租房屋,在甲方提出的合理期限内仍未修复的。

(4)未经甲方书面同意,改变本合同约定的房屋租赁用途。

(5)利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动。

(6)逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的各项费用,已经给甲方造成严重损害的。

(7)拖欠房租累计_______个月以上。

4、租赁期满前,乙方要继续租赁的,应当在租赁期满个月前书面通知甲方。如甲方在租期届满后仍要对外出租的,在同等条件下,乙方享有优先承租权。

5、租赁期满合同自然终止。

6、因不可抗力因素导致合同无法履行的,合同终止。

1、甲方应保证租赁房屋本身及附属设施、设备处于能够正常使用状态。

2、验收时双方共同参与,如对装修、器物等硬件设施、设备有异议应当场提出。当场难以检测判断的,应于日内向对方主张。

3、乙方应于房屋租赁期满后,将承租房屋及附属设施、设备交还甲方。

4、乙方交还甲方房屋应当保持房屋及设施、设备的完好状态,不得留存物品或影响房屋的正常使用。对未经同意留存的物品,甲方有权处置。

1、甲方因不能提供本合同约定的房屋而解除合同的,应支付乙方本合同租金总额%的违约金。甲方除应按约定支付违约金外,还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。

2、如乙方要求甲方继续履行合同的,甲方每逾期交房_____日,则每日应向乙方支付日租金倍的滞纳金。甲方还应承担因逾期交付给乙方造成的损失。

3、由于甲方怠于履行维修义务或情况紧急,乙方组织维修的,甲方应支付乙方费用或折抵租金,但乙方应提供有效凭证。

4、甲方违反本合同约定,提前收回房屋的,应按照合同总租金的%向乙方支付违约金,若支付的违约金不足弥补乙方损失的,甲方还应该承担赔偿责任。

5、甲方因房屋权属瑕疵或非法出租房屋而导致本合同无效时,甲方应赔偿乙方损失。

1、租赁期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应按照合同总租金的%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。

(1)未经甲方书面同意,将房屋转租、转借给他人使用的;

(2)未经甲方书面同意,拆改变动房屋结构或损坏房屋;

(3)改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法活动的;

(4)拖欠房租累计_______个月以上的。

2、在租赁期内,乙方逾期交纳本合同约定应由乙方负担的`费用的,每逾期_______天,则应按上述费用总额的%支付甲方滞纳金。

3、在租赁期内,乙方未经甲方同意,中途擅自退租的,乙方应该按合同总租金%的额度向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。

4、乙方如逾期支付租金,每逾期_______日,则乙方须按日租金的倍支付滞纳金。

5、租赁期满,乙方应如期交还该房屋。乙方逾期归还,则每逾期一日应向甲方支付原日租金倍的滞纳金。乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。

1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失,甲、乙双方互不承担责任。

2、因国家政策需要拆除或改造已租赁的房屋,使甲、乙双方造成损失的,互不承担责任。

3、因上述原因而终止合同的,租金按照实际使用时间计算,不足整月的按天数计算,多退少补。

4、不可抗力系指“不能预见、不能避免并不能克服的客观情况”.

本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的,按下列第种方式解决(以下两种方式只能选择一种):

1、提请_______________仲裁委员会仲裁。

2、依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

由甲、乙双方各执_______份。具有同等法律效力。

新房交房协议书篇十五

甲方:

乙方:

甲方自愿将____年____月___日购置的位于_______一套商品住房转让给乙方,经甲、乙双方协商达成以下条款并共同遵守。

一、住房面积,此房位于_____栋____单元____楼____号,面积为_______。

二、转让金额,该房转让总价为陆拾叁万捌仟元整(小写:638000.00元)。

三、付款办法:转让金共分三期。首期,甲、乙双方确认该房无任何争议的情况下,双方在此协议签字后当即由乙方付给甲方人民币贰拾万元整,第二期,该房期满五年即由甲、乙双方办理房产证转让手续,转让手续办妥后,乙方即付给甲方捌万捌千元整,第三期,乙方申请银行按揭资金到位由银行一次性全部付清叁拾伍万元整。此时房款全部付清。

四、双方责任:

1、甲方在本协议双方签字后5天内将自有家具、应搬走的用品等全部搬离并交房给乙方进行再装修。

2、甲方在每收到乙方购房款时应及时提供收款凭据给乙方。

3、甲方应保留厨房抽油烟机、卫生间电热水器以及套件固定物和窗帘等水、电线管给乙方所有。

4、甲方在交房时,即____年12月12日之前的水、电费等以及涉及该房的债权债务均由甲方负责承付,之后的相关费用均由乙方负责承付。____年物业费由乙方负担。

5、甲、乙双方应积极相互配合提供有效证件,亲临办理转让过户手续。如因甲方原因导致不能及时过户,乙方可解除合同,并金额退款,并按退款时市场差价补偿乙方。

6、在办理转让过户过程中,过户费用由乙方负担。

7、以签协议时间为准,无论出现任何问题,双方都不得返悔。

五、未尽事宜,双方可另行协商解决,本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方:

乙方:

新房交房协议书篇十六

依据公平、自愿、平等的原则,经甲乙双方共同协商一致,甲方同意在____________________________________________________________房屋一套转让给乙方,该房屋住房面积约___________平方米,柴火间约__________平方米,就此协议双方特订立以下几点:

一、该房屋所在位置:

(1)该房屋建在______________________________________________________国有出让土地上。

(3)该房属于本栋房屋第___________单元第______层(含店面第_______层)。

二、该房屋价格:

(1)住房:___________________________元每平方米;

(2)柴火间:___________________________元每平方米。

(3)住房与柴火间总房款共计人民币___________________________元整。

三、该房屋付款方式:

(1)在合同成立日乙方付给甲方全部房款的85%,约___________________元整。

(2)在房屋封顶时乙方付给甲方全部房款的15%,约___________________元整。

四、该房屋的门、窗、水、电所涉及的税、费等开支由乙方负责。

五、该房屋建造所涉及的税费都由甲方负担,乙方承担办理房产证、土地使用证的一切税费。

六、乙方必须及时交付房款、税费,不得拖延。若拖延影响工程进度、产权登记甲方按乙方所交付房款的80%退回给乙方后协议自动终止。

以上几点双方遵照执行,此协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自签订之日起生效。不得反悔!

甲方:___________________

乙方:___________________

_________年____月____日

新房交房协议书篇十七

乙方(受让方):___________________________

甲方携妻(身份证号码:___________________________)自愿将坐落在______________________________________________________的一套房屋转让给乙方,经甲、乙双方充分协商,就房屋转让相关事宜达成如下协议:

一、该房屋使用面积约___________________________平方米,甲方曾对该套房屋进行过装修,房屋转让价格为人民币___________________________元,大写叁拾贰万零捌佰元整。在签订协议时,乙方一次性付凭中付清,不欠分文(以甲方出具的手续为准)。转让后该房屋的所有权和使用权由乙方及其子孙永远享用,任何人不得异议。

二、水、电、闭路电视由甲方负责入户(乙方提供身份证给甲方),入户费由甲方支付,乙方不再承担以上费用。

三、该幢楼房安装电梯的费用由甲方负责,乙方不再承担电梯购置、安装费。

四、甲方保证该房屋在转让时没有作抵押及发生其他一切债务与纠纷,否则甲方承担相应的法律责任。

五、下水道仍按甲方原排放方式排放;楼梯及人行走道按照甲方整幢房屋现状行走。

六、本协议生效前,有关该房屋的一切债权债务以及发生的纠纷由甲方承担,本协议生效后,有关该房屋产生的'一切债权债务以及发生的纠纷由乙方自行承担。

七、因为该房屋目前不能办理过户手续,一旦可以办理过户手续时,甲方无条件提供相关证件及手续并配合乙方办理产权过户。如该房屋在未办理产权过户之前,涉及到政府征用拆迁,甲方应按照该套房屋的拆迁补偿标准计算,将其拆迁补偿费支付给乙方。

八、该房屋如果出现质量问题,由甲方全权负责。

九、甲、乙双方应按照该协议约定履行,如一方违约,应向对方赔偿损失并承担相应的法律责任。

十、本协议一试二份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字后生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

新房交房协议书篇十八

甲方:

乙方:

丙方:

(以下简称甲方、乙方、丙方。)

由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用,为了维护乙方的权益,甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经充分协商,签定本协议,由双方共同遵守。

一、本协议内容作为《银茂新天地小区购房合同》的补充协议执行,与购房合同具有同等法律效力。

二、交房时间

1、甲方必须于20xx年10月30日前所有业主交房。

2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件并符合商品房交付条件,验收合格。

三、证件的办理

甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所

必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》,保障业主应有的合法权益,于交房时办理完毕;并按照合同规定,于交房同时办理房产证及土地证。

四、违约赔偿

1、20xx年4月30日到20xx年5月31日的违约金按照购房合同执行。

2、20xx年6月1日至20xx年10月30日期间的违约金,不再按购房合同执行。购房合同上单价为3500元/平方米以下的业主(含3500元/平米),违约金从20xx年6月1日起,每天按业主所购房总房款额的万分之贰计算,购房合同上单价为3500元/平方米以上的业主,违约金从20xx年6月1日起,每天按业主所购房总房款额的万分之叁计算。

3、20xx年10月30日未按期交房,不再按购房合同执行,违约金从20xx年10月31日起,十一月份每天按业主所购房总房款额的万分之四计算,十二月份每天按业主所购房总房款额的万分之五计算,以此类推直到交房为止。或抵扣车位使用权(使用期限与房屋产权一致)或物业管路费用。

五、违约金支付方式

20xx年4月30日至20xx年8月31日之间的违约金必须在20xx年9月7日之前全部分户分别打入每位业主账户。20xx年8月31日后的补偿款必须在当月末结算分户打入每位业主账户,不得延期!

六、工程进度的监督

1、甲方承诺在20xx年10月30日前完成银茂新天地小区的所有工程,并交付符合标准的商品房给乙方,并同时办理好房产证及土地证。具体工程计划及施工进度表,甲方须向乙方和丙方公示。

2、丙方自发推选工程监督人员,并按甲方提供的工程计划及施工进度表每星期实地考察监督,并在业主群公示施工进度的图片和文字,甲方须在丙方监督人员督促下按时完成工程进度计划,确保能够按时交房。

七、解决争议的方式

本合同未尽事宜,双方以友好协商的原则妥善解决,如双方发生争议,可向池州市仲裁委员会申请仲裁,亦可直接向池州市人民法院起诉。

八、附则

1、本协议为主合同不可分割的组成部分,与购房合同具有同等法律效力。

2、部分业主其它未尽事宜,双方协商另签补充协议,与主合同具有同等法律效力。

3、合同协议签定后,不经双方同意,任何一方不得随意变更或解除。如单方解除合同,应赔偿对方因此造成的一切损失。

备注:本协议共4页,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人(签名): 业主代表人(签名):

或指定授权人: 或指定授权人:

丙方见证人签章:

本合同于 年 月 日签订于 。

新房交房协议书篇十九

甲方:

乙方:

甲方及共有人共同商量决定将自有的一套闲置安置房有偿转让给乙方。为此,经双方充分协商,自愿达成如下房屋转让协议,以资双方共同遵守。

一、乙方详细了解并确定购买甲方的安置房,具体房号为________二期62幢804室。该房屋建筑面积为________平方米,总房价(人民币)________元,包括楼层差价。(大写:________元整)。

二、上述购房款________元整,由甲、乙双方签字后,一次性付清。甲方必须向乙方出具收款凭证。

三、甲方在收到上述购房款时,必须将上述转让房屋所涉及的钥匙、安置结算清单(复印件)等相关资料当场交给乙方,从此乙方享受有该房的永久使用权及房屋所有权。同时甲方必须将以其向有关部门申请而获得的车库名额交给乙方,车库款由乙方直接交付给有关部门,车库的永久使用权及所有权归乙方所有。

四、甲方确保在本协议签字前上述房屋的权属清楚,绝无其他设定(如:查封、抵押、转卖)和所涉及房屋产权的纠纷。如发生上述现象,由甲方负责处理并承担相应责任。如因此而造成乙方损失的,由甲方负责赔偿。

五、甲方有义务并无偿地协助乙方做好该房屋申领“二证”的有关事务,其在申领“二证”过程中所需的一切费用均由乙方承担,与甲方无涉。如因甲方原因,而使乙方不能办理“二证”致乙方损失的,由甲方赔偿。如因政策原因房产证暂不能过户,甲方所领的房产证应由乙方保管,直至可以过户为。

六、本协议如有未尽事宜,甲乙双方今后可协商订立补充协议,其补充协议与本协议有同等效力。

七、本协议系甲乙双方意思的真实表示,由甲乙双方签字后生效,不得反悔。如有反悔,由反悔方支付守约方违约金,违约金按现行评估房屋总价的百分之三十计算。

八、本协议一式四份,甲乙双方各执一份,见证方、物业各留存一份。

甲方:

乙方:

新房交房协议书篇二十

出让人:(以下简称甲方)

受让人:(以下简称乙方)

见证方(以下简称丙方)

甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款:

甲方根据国家规定,已依法取得_____的房屋所有权证书,所有权证书_____房权证(_____)字第____号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为砖混结构,使用面积为____平方米(不含柴棚)。

甲方保证该房屋是贴合国家及______县房屋上市的有关规定及政策法规,甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及____县相关政策法规而引起的法律及经济职责由甲方来承担。

乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下,就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议,并认可仅在此种状况下签订才具有法律效力。

双方同意上述房屋售价为_____万元整(含柴棚)。

1、乙方应在签订《____房屋买卖合同》时,支付相当于总房款的三分之一的定金。

2、乙方应在办理立契过户手续前一年内,支付剩余房款。

1、甲、乙双方合同签订后,乙方中途悔约,应书面通知甲方,甲方应在3个工作日内,将乙方的已付款(不计利息)返还乙方,但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约,应书面通知乙方,并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

2、乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天,乙方应支付甲方所应付房款的0.4‰作为滞纳金,逾期超过15天,即视乙方违约,定金不予返还。

3、甲方应在获得全部房款后7个工作日内将房屋搬空,每逾期一天,甲方应按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滞纳金,逾期超过15天,即视甲方违约,乙方可要求法院强制执行。

1、没有房屋欠帐,如电话费、电费、物业管理费、水费等;

2、没有固定不可移动装修物品的破坏;

3、房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏。

1、本协议签订后,应由甲乙双方应向当地房地产交易管理部门申请办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房屋所有权证。鉴于目前_____暂缓办理二手房过户手续,待______启办二手房过户手续时,甲方务必协助乙方办理上述手续,同时,产生的税费及相关费用,由甲乙双方依照有关规定缴纳。

2、鉴于甲方目前资金周围困难,已用现转让的房屋产权证在金融部门抵押贷款(_____年八月五日抵押贷款_____元整,贷款期限为叁年,至_____年八月五日止),甲方务必按时还本付息;抵押期满由甲方将所抵押的房屋产权证及时交给乙方。

3、在房屋未过户期间,乙方急需资金用已转让房屋抵押贷款时,甲方应用心协助乙方到金融部门办理相关手续,并按乙方授意签署相关文件。

4、在房屋未过户期间,如遇规划或政策性拆迁,甲方应用心协助乙方到各拆迁管理部门办理相关拆迁手续,并按乙方授意签署相关文件,所有拆迁安置补偿费用应归受让人即乙方所有。

本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分,具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时,双方协商解决。协商不能解决的,双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

甲乙双方各执一份,房屋交易管理部门留存一份,见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字之日起生效。

甲方:

乙方:

丙方:

新房交房协议书篇二十一

身份证号码:___________________

地址:_______________

电话:___________________

买方(乙方):_________________

身份证号码:__________________

地址:______________

电话:__________________

甲、乙双方在平等、自愿、诚信的基础上,就乙方向甲方购买房屋产权事项达成协议,现一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

一、甲方将其位于__________________________________房屋产权一次性有偿转让给乙方,转让方式为出售。出售金额为人民币大写__________________________________。付款方式:自合同签订之日起一次性付清。该房产系还建房屋,建筑面积约_________________平方米。

二、甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实,必须保证其对转让房产拥有完全的所有权,该转让房产产权无争议(包括不被抵押、查封,不被第三人追索),若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担相应的责任,与乙方无关。

三、由于是还建房,自乙方从甲方购买产权之日起到乙方入住房屋和获得房屋产权证为止,甲方有责任通知和乙方房屋有关的一切事宜并予协助。乙方也必须遵守和履行还建房的相关政策和法规。

四、本协议在履行中发生争议,由甲、乙双方自行协商解决。协商不成,可交区人民法院处理。

五、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

六、本协议一式三份,效力等同,甲、乙双方各执一份,见证人留存一份。

甲方:_________________

乙方:_________________

________年____月____日

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/7055750.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map