精选新房交房协议书大全(14篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-03 11:49:18
精选新房交房协议书大全(14篇)
时间:2023-11-03 11:49:18     小编:笔尘

总结是一种提高思维能力的有效方法。总结的内容要有重点和亮点,体现自己在某个领域的独特性和创新性。如果你对总结写作感到困惑,不妨参考一下下面这些总结范文,说不定能找到点启发。

新房交房协议书篇一

为了确保一期业主的顺利入住,同时也为一期明年大面积交房积累经验,树立公司诚信品牌,通过交房检验产品质量、提升公司服务品质和客户口碑,促进销售。在经工程部与公司相关职能部门及物业公司的多方商讨沟通下,并在吸取以往经验,借鉴其它项目的有效措施的基础上,就a3一期交房工作制订如下计划:

一、成立交房工作领导小组及执行小组:

(一)领导小组:

组长:潘俊

副组长:邓玉英杨润平

(二)执行小组:

组长:邓玉英副组长:组员:

二、交房前准备工作及时间安排:

三、交房时间安排:

初验时间不足、提前量不足

四、交房程序

1.对外程序

枫林绿洲业主收楼流程

2.对内程序

针对交房的实际情况,在交房大厅设销售区、接待咨询区、物业手续办理区、缴纳相关费用区、客户投诉服务区销售区——枫林绿洲会所一层。新客户接待、签约接待收楼咨询区——枫林绿洲会所一层。业主身份确认,安排置业顾问开发商手续办理区——枫林绿洲会所二层。业主收楼资料核对、发放两书及礼品、填写缴款通知单(置业顾问全程跟踪)

物业手续办理区——枫林绿洲会所二层。签定前期物业服务协议、领取业主公约和业户手册

缴纳相关费用区——枫林绿洲会所一层。交纳开发商代收的天然气工程建设初装费、天然气公网建设初装费、ic卡表费,及物业公司预收2个月物业管理费。(置业顾问全程跟踪)

各功能区在公司统一领导下开展工作

销售区全力行销售人员责任人:

接待收楼咨询区经营销售部全力行负责销售现场客服开发商手续办理区经营销售部

签定前期物业服务协议责任人:物业手续办理区——高新物业公司发放业主公约和业户手册责任人:陪同验房人员组织责任人:

缴纳相关费用区——财务部——一凭缴费通知单收款——发入住通知单

经营销售部责任人:张怡

客户投诉服务区项目管理部责任人:施晓峰

高新物业责任人:

交房内部流程示意图

新房交房协议书篇二

编号:

出卖人(下称甲方):

注册地址:

营业执照注册号:

法定代表人:

联系电话:20___年__月__日

邮政编码:20___年__月__日

购买方(下称乙方):

姓名:身份证号码:

地址:电话:

公司或机构名称:

法定代表人:

委托代理人:

代理人身份证号码:

电话:

公司或机构地址:

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内,邑海家园住宅事宜,达成如下协议:

1、乙方预定房屋为_____号楼_____单元_____室,建筑面积____平方米。该房屋附带地下室为______号,建筑面积________平方米。

2、交房时间定于20___年__月__日。

4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续,并按合同约定及时补齐该套房产的应付款,乙方未履行本协议有关约定,逾期则视为乙方自动放弃,甲方有权将该套房产另行处理,同时乙方所交定金不予退回。

5、乙方按本协议约定付清款项后,如甲方自行将该套房产另行出售,甲方应双倍返还乙方所交定金。

6、本协议一式两份,甲方、乙方签章即生效,双方各执一份,均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后,本协议相关条款自动作废。

甲方(签字):乙方(签字):

(盖章)(盖章)

签署地点:

签署时间:20___年__月__日

新房交房协议书篇三

甲方(出卖方):身份证件号码:

乙方(买受方):身份证件号码:

甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:

第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:

(一)座落于河西街文笔商贸城单元楼号,建筑面积为平方米(以房产证信息为据);。

(二)出售房屋的所有权证证号为;。

(三)房屋平面图及其四至见房产证;。

该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。出卖人还将室内设备,转让给买受人,其转让价格已包含在房屋的总价款中,不再另行支付价款。

第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。

第三条计价方式与价款。

房屋总价为人民币大写____________元整,小写;房价款的支付方式、支付时间为:房屋价款乙方分期付给甲方:

第一期:在年月日,付人民币万元整,为定金;第二期:在年月日,付人民币万元整。

第三期:在年月日付清尾款人民币元整。

第四条。

1、甲、乙双方定于年月日(付清尾款之日),甲方正式交付该房屋、房产证及土地使用证等有关证件。

2、双方定于房屋产权获证日期满五年的时候,甲方积极配合乙方向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名过户手续。登记时,如需要甲方出面处理的,甲方必须予以协助。如因甲方的延误,致影响过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。

3、办理以上手续应当缴纳的税费等由乙方按国家规定承担。

新房交房协议书篇四

预定方(下称乙方):姓名:身份证号码:地址:电话:

甲、乙双方经友好协商,于年月日在山水太阳城售楼中心购买壹套楼房,位于黄金南路东侧,南环路北侧山水太阳城楼盘号楼室号。建筑面积平方米。交房前有关事宜达成以下协议条款。

1、交房时间定于年月日,乙方应在签订正式买卖合同交房时间内前7天来售楼中心办理相关交房手续,并按合同约定条款及时补齐该楼盘的所有费、税等一切费用。乙方全部款项交清甲方后,甲方将乙方所购买的房产交付给乙方。

2、乙方在领取房产前要全部验收和了解房屋的质量等一切方面。甲方是按目前交房时楼房的现状交给乙方,甲方告知买受人。(交房现状:包括外墙、内墙、房屋主体结构、顶棚、地面、门窗、厨房、卫生间、电梯、阳台、小区楼房间距等一切。)乙方在协议书上签字就代表同意验收合格接交使用楼房,房屋质量按现状乙方满意。如房屋和卫生间、下水道、楼面裂缝等有漏水现象,甲方要及时维修,确保买受人房屋不漏水。

3、山水太阳城设计方案是经市规划局按照《江西省城市规划管理技术导则》和《九江市城市规划管理导则》规定进行审批的。多层建筑采光间距是按20.6米设计,高层和小高层、塔式高层、是按规划导则要求采光间距设计的。多层楼房壹至贰层,高层楼房的壹至伍层,采光日照时间在1-3小时之间。采光日照时间比较差的楼房,房价相应比好的楼层要卖的低。在签定合同和购买房屋时甲方已明确告知买受人。

4、甲方办理乙方的房产证、土地证、契税证,在交房屋后约三年左右办理完毕,告知买受人。是因房产局办证业务量太大原因。

5、山水太阳城交房协议与正式合同和合同补充协议有不同和抵触时,按最后交房协议条款为准。

6、山水太阳城住宅前后阳台。按照房产局计算建筑面积规范全封闭阳台计全面积。不封闭阳台计半面积,山水太阳城住宅楼前后阳台按全封闭制作。

7、山水太阳城社区地下车库、杂物间等,可优先山水太阳城商住宅居民购买。如果居民在交房后壹年内购买有多的车库甲方有权对外销售。乙方住进山水太阳城社区后,住宅内财产、小车、摩托车等交通等等工具,小车、摩托车等必须参加保险一但遗失,物业公司和甲方不承担责任,一切责任由乙方负责,可向保险公司要求赔偿。车辆一律不得乱停乱放,如有违约后果自行负责。乙方住进山水太阳城社区后房屋、住宅、财产、小车、电瓶车、摩托车等交通工具等,必须参加保险,一但遗失被盗物业公司和甲方不承担责任,一切后果归乙方承担,可向保险公司要求赔偿。

8、出卖人为买受人银行按揭或住房公积金贷款的保证人,当买受人不能按揭足额偿还按揭贷款时以如下约定处理:买受人应支付给出卖人被贷款银行的或住房公积金管理部门扣除的现款及相应利息付损失,买受人逾期三个月未还清按揭款约定的,出卖人有权收回乙方房屋所有权进行处理卖给他人,乙方向甲方缴纳的首付房款,作为付给甲方违约金和赔偿款。如买受人对商品房进行了装潢,买受人承诺不拆除并不要求出卖人补偿,贷款银行起诉出卖人承担保证责任的,买受人应承担出卖人因此所受的全部损失。

9、以上条款,甲乙双方共同遵守;双方签定后起法律效果。双方如有违约;需支付对方违约金,并承担对方造成的一切经济损失和钱款。补充协议共一式叁份,甲方贰份,乙方壹份。

甲方代表:乙方代表:

签署地点:签署时间:年月日。

新房交房协议书篇五

编号:

出卖人(下称甲方):

注册地址:

营业执照注册号:

法定代表人:

联系电话:___年__月__日

邮政编码:___年__月__日

购买方(下称乙方):

姓名:身份证号码:

地址:电话:

公司或机构名称:

法定代表人:

委托代理人:

代理人身份证号码:

电话:

公司或机构地址:

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内,邑海家园住宅事宜,达成如下协议:

1、乙方预定房屋为_____号楼_____单元_____室,建筑面积____平方米。该房屋附带地下室为______号,建筑面积________平方米。

2、交房时间定于___年__月__日。

4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续,并按合同约定及时补齐该套房产的应付款,乙方未履行本协议有关约定,逾期则视为乙方自动放弃,甲方有权将该套房产另行处理,同时乙方所交定金不予退回。

5、乙方按本协议约定付清款项后,如甲方自行将该套房产另行出售,甲方应双倍返还乙方所交定金。

6、本协议一式两份,甲方、乙方签章即生效,双方各执一份,均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后,本协议相关条款自动作废。

甲方(签字):乙方(签字):

(盖章)(盖章)

签署地点:

签署时间:___年__月__日

新房交房协议书篇六

编号:

出卖人(下称甲方):

注册地址:

营业执照注册号:

法定代表人:

联系电话:

预定方(下称乙方):

姓名:身份证号码:

地址:电话:

公司或机构名称:

法定代表人:

委托代理人:

代理人身份证号码:

电话:

公司或机构地址:

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内,邑海家园住宅事宜,达成如下协议:

1、乙方预定房屋为xx号楼xx单元xx室,建筑面积xx平方米。该房屋附带地下室为xx号,建筑面积xx平方米。

2、交房时间定于xx年xx月xx日。

3、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续,并按合同约定及时补齐该套房产的应付款,乙方未履行本协议有关约定,逾期则视为乙方自动放弃,甲方有权将该套房产另行处理,同时乙方所交定金不予退回。

4、乙方按本协议约定付清款项后,如甲方自行将该套房产另行出售,甲方应双倍返还乙方所交定金。

5、本协议一式两份,甲方、乙方签章即生效,双方各执一份,均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后,本协议相关条款自动作废。

甲方(签字):乙方(签字):

(盖章)(盖章)

签署地点:签署时间:

新房交房协议书篇七

甲方:

乙方:

为开发_________小区房屋建设,方便双方居住管理使用,根据《中华人民共和国合同法》和房产交易管理有关规定,甲方、乙方在平等、自愿协商一致的基础上,就房屋交换相关事宜达成一致,订立本协议,共同履行。

一、甲方将其位于_________街_________号平房及其附属建筑设施,土地证号:____________号给乙方作开发通道。其中:房屋建筑面积:附属设施:

二、乙方负责提供位于_________街_________号_________小区_________楼房_________套毛坯房作为甲方交换使用。其中乙方交换的房屋建筑面积为_________平方米,使用面积为_________平方米以上,位于第___层。

三、甲、乙双方交换房屋已征得房屋共有人的同意,并为此承担相应的法律责任;双方对上述房屋已经充分了解,同意交换上述房屋。

四、乙方提供交换的房屋必须达到水电、数字电视安装到位,外墙装饰达到与其他用户设计要求一致,内墙地板达到普通装修的要求。

五、在办理房屋产权与房屋交换过程发生的税费等均由乙方负责,乙方并于_________年______月______日将房产权证办理交给甲方。

六、甲方在搬迁以便乙方通道施工时,乙方一次性支付甲方搬迁费人民币_________元整。乙方负责甲方临时住宿费(按市面租房价支付)从搬迁之日起至乙方交付房屋给甲方使用止。

七、乙方拆除甲方现有房屋需交押金人民币_________万元整作为抵押,乙方交付_________房屋给甲方使用时,甲方交还人民币_________万元整给乙方。

八、如乙方违约,不能按时交付甲方房屋及其房屋产权证,甲方有权终止本协议并没收乙方押金人民币_________万元整,作为拆除甲方现有房屋重建的补偿。

九、甲方交付给乙方房屋产权证原件时,乙方必须交付给甲方交换房屋房产权证原件(同时进行)。乙方交付给甲方的房屋产权证,甲方必须拥有百分之百的房产权。

十、甲、乙双方保证该房屋权属清楚,若发生房屋权属纠纷及债权债务等,由甲、乙双方负责清理,并承担民事责任。因此给对方造成经济损失的需负责赔偿;若致使本协议不能继续履行,还应承担违约责任。

十一、本协议签订后,甲方应于________年______月______日前自行搬迁以便乙方通道施工。乙方应于_____年______月______日前交付房屋给甲方使用。

十三、本协议自签订之日起生效,协议一式二份,甲、乙双方各执一份,本协议未尽事宜,可修正补充。补充后的协议与本协议具有同等的法律效力。

甲方:

乙方:

新房交房协议书篇八

甲方:

乙方:

为________,根据房产交易管理有关规定,甲方、乙方在平等、自愿协商一致的基础上,就房产交换相关事宜达成一致,订立本协议,共同履行。

第一条甲方同意将其位于________的房屋与乙方位于________的房屋及其附属土地互相交换。

甲方的用地面积为________平方米,建筑面积为________平方米,房屋所有权证编号为:

乙方的用地面积为________平方米,建筑面积为________平方米,房屋所有权证编号为:________。其附属土地位于____________,总面积为________平方米(权属界限:东、南、西、北面各接抵某某家土地,东西长____米、南北宽____米)

第二条甲乙双方交换房产已征得房屋共有人的同意,并为此承担相应的法律责任;双方对上述房产已经充分了解,同意交换。

第三条甲乙双方商定无偿换房,不收取差价及其他任何费用。

第四条甲乙双方于________年________月________日前将上述房产互相交付给对方。

第五条房屋权属交易登记手续,由甲乙双方共同配合办理。甲乙双方约定于________年________月________日前办理房屋过户手续。

第六条在办理换产过程中,如中途一方提出终止该换产协议的,有关税费由提出方负责缴纳,并支付给另一方赔偿金元。

第七条本协议未尽事宜,由双方约定后作为补充协议并与本协议具有同等法律效力。

第八条本协议一式四份,甲、乙双方各存一份,提交两份给房地产管理部门办理产地产权转移登记。

第九条双方约定的其他事项:________。

甲方:

乙方:

新房交房协议书篇九

甲方:

乙方:

甲方自愿将____年____月___日购置的位于_______一套商品住房转让给乙方,经甲、乙双方协商达成以下条款并共同遵守。

一、住房面积,此房位于_____栋____单元____楼____号,面积为_______。

二、转让金额,该房转让总价为陆拾叁万捌仟元整(小写:638000.00元)。

三、付款办法:转让金共分三期。首期,甲、乙双方确认该房无任何争议的情况下,双方在此协议签字后当即由乙方付给甲方人民币贰拾万元整,第二期,该房期满五年即由甲、乙双方办理房产证转让手续,转让手续办妥后,乙方即付给甲方捌万捌千元整,第三期,乙方申请银行按揭资金到位由银行一次性全部付清叁拾伍万元整。此时房款全部付清。

四、双方责任:

1、甲方在本协议双方签字后5天内将自有家具、应搬走的用品等全部搬离并交房给乙方进行再装修。

2、甲方在每收到乙方购房款时应及时提供收款凭据给乙方。

3、甲方应保留厨房抽油烟机、卫生间电热水器以及套件固定物和窗帘等水、电线管给乙方所有。

4、甲方在交房时,即____年12月12日之前的水、电费等以及涉及该房的债权债务均由甲方负责承付,之后的相关费用均由乙方负责承付。____年物业费由乙方负担。

5、甲、乙双方应积极相互配合提供有效证件,亲临办理转让过户手续。如因甲方原因导致不能及时过户,乙方可解除合同,并金额退款,并按退款时市场差价补偿乙方。

6、在办理转让过户过程中,过户费用由乙方负担。

7、以签协议时间为准,无论出现任何问题,双方都不得返悔。

五、未尽事宜,双方可另行协商解决,本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方:

乙方:

新房交房协议书篇十

身份证号码:_________________

乙方(买方):_________________

身份证号码:_________________

经甲、乙双方友好协商,甲方自愿将自己合法拥有的房屋转让给乙方,双方就房屋转让事宜达成如下协议,以资共同信守:

转让房屋坐落于潭城大厦第五层西头,共七间(见附件一:房屋平面图),建筑面积约:234.21平方米,房屋类型为:商业办公。房屋所有人为_________________。

房屋转让单价为8500元每平方米,甲方同意收取乙方总转让价格。(最终产权登记面积在平方的基础上正负5平方米按上述总金额为准,双方不再另行计价;若超出此正负值,双方按实际面积和协议单价另行计算)。

2、余款_________________元人民币(小写:_________________元)在乙方将该房屋两证办理完毕,且乙方结清所有水电等相关费用之日一次性付清。

1、办理该房屋的办证费(房产证、国土证)、税费等相关费用由方负责承担。

2、甲方与转让房屋的租赁户的租赁合同对乙方继续有效,但租赁户已经缴纳给甲方的未到期的租金,甲方应移交给乙方。

3、房屋交付之前的水、电、气、物业管理费等费用由甲方在交付房屋时一次性结清。

1、甲方保证转让房屋的权属无任何瑕疵,并不存在与行使房屋权利相关的任何障碍。

2、在本协议签订后3日内,甲方应将本次房屋转让事宜书面通知租赁户,并取得租赁户不主张优先购买权的书面意见。

3、在本协议签订后3日内,甲乙双方共同到湘潭市人民政府机关招待所办理相关合同主体变更手续,主体变更手续当日,甲方应当将房屋交付给乙方。

4、本协议签订时甲方应当将所有与该房屋有关的文件,包括但不限于《集资建房合同书》、《集资建房补充合同》、《集资建房补充协议》、《租赁合同》与原件核对无异议的复印件交付给交给乙方审查。主体变更手续完成后,甲方应当将上述所有文件的原件交给乙方。

1、甲方承诺在签订本协议后能够将甲方与湘潭市人民政府机关招待所的合同变更至乙方名下。如在15日内未办理至乙方名下的,甲方应向乙方支付总转让价款的20%违约金,本协议的效力不影响该违约责任的承担。

2、本协议生效后,如因产权出现任何纠纷和问题由甲方负责解决,相关费用由甲方承担,与乙方无关,导致乙方损失的,甲方应当予以赔偿。

3、如乙方未按期支付房屋转让款的,每逾期一日,乙方应按所欠金额的万分之二的违约金支付给甲方。逾期30天,乙方仍未支付的,甲方有权解除合同。

4、甲方逾期将房屋交付给乙方使用的,每逾期一日,甲方应支付给乙方甲方转让价款总额的万分之二的违约金给乙方。

2、本协议签订后双方应当积极遵守,如因本协议发生纠纷的,双方协商解决,协商不成的,提交协议签订地人民法院处理。

3、本协议一式四份,甲乙双方当事人各执一份,并同时满足下列条件后生效:

(1)经双方签字或盖章。

(2)《集资建房合同》及其相关补充协议主体变更手续办理完毕。

(3)经过双方共同选定的公证机关公证。

甲方:_________________

乙方:_________________

_________年____月____日

新房交房协议书篇十一

甲方(卖方):

住所:

邮编:

乙方(买方):

年龄:

性别:

(买方的名称要与购房合同上面的一致,夫妻关系的都要签字。)。

身份证号码:

住址:

鉴于:

1、根据甲乙双方于20xx年x月xx日签订的编号为:《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》,乙方自愿向甲方购买位于苏州工业园xx区(镇)公安编号幢xx室的商品房(以下简称“房屋”),名义层为层,实际自然层为层,该房屋的约定预测建筑面积为_____________平方米。经苏州工业园区国土房产局认定的房屋测绘机构实测面积为:房屋建筑面积__________平方米、共用部位分摊建筑面积________平方米。

2、甲乙双方签订的前述《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的交房日期为20xx年x月xx日。现因乙方强力要求提前交付房屋,甲方为满足乙方的请求。故甲乙双方商定于20xx年x月xx日前交付该房屋。

甲乙双方经过友好协商,就提前交付房屋相关事宜进行如下约定:

的《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》第六部分第十五、十六、十七条约定的所有房屋交付条件、履行了《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》关于房屋交付时间、房屋交付程序的所有相关约定,房屋交接验收所需证明文件或出示的证明文件已齐全。不论之后,甲方是否按照原合同具备交付条件,乙方均视同甲方已履行合同义务。

2、乙方在提前交付日应按照双方《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》的约定及甲方的要求办理交房验房手续。

(1)房屋交付之日(乙方领取房屋钥匙)的第二日起该房屋的风险责任及物业服务费由乙方承担。(物业费的起算以交付的第二日开始。)。

(2)在交付日乙方应履行交付手续:签订前期物业合同、缴纳物业费用、维修基金、办理房地产权属证书所涉及的所有税费等。房屋买卖价款、物业费用、维修基金、办理房地产权属证书所涉及的所有税费均依照房屋实测面积为准进行计算。如乙方未能完全履行上述义务的,甲方有权推迟交房。

(3)乙方委托由《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的第三方办理、申领房地产权属证书的,乙方应在提前交付日将办理权属证书的材料提供给甲方。代办房地产权属证书费用由乙方承担。甲方确定按照《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的交房日期之日起180日内取得房地产权属证书。

(4)甲乙双方于20xx年x月xx日签订的编号为:《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》(包括《补充条款》)与本《提前交房补充协议》具有同等法律效力,若有任何不一致之处,以本《提前交房补充协议》为准。

签订日期:20xx年x月xx日

甲方:

乙方:

新房交房协议书篇十二

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋项达成如下协议:

第一条房屋基本状况

1、甲方房屋(以下简称该房屋)座落于______市______区_____________________,房屋结构为____________,房屋用途为__________,经房地产产权登记机关测定的建筑面积为____________平方米。

2、该房屋所有权证号为_____________________(共有权证号为__________________)。土地使用权取得方式为___________________。

3、该房屋四至界限:东至_______________,南至_________________。西至_______________,北至_________________。

4、随该房屋一并转让的附属设备、设施:________________________________________。

5、该房屋租赁状况__________________________________________________________。

第二条房屋转让价格

按建筑面积计算,该房屋转让价格为[人民币]每平方米__________元,总金额___________元,大写_____亿____千____百____拾____万____千____百____拾____元整。(每平方米价格精确到小数点后两位)

第三条付款方式

双方约定按以下第_______项以(现金、支票、其他_____)方式支付房款:

1、一次性付款:

本合同签订之日起_____天内,乙方一次性将购房款支付给________________________。

2、分期付款:

__________________________________________________________________________。

3、其它方式_______________________________________________________________。

第四条交房方式:

甲乙双方约定采用下列第_____种方式交房:

(1)自本合同签订之日起____天内,甲方将房屋交付给乙方。

(2)其他方式________________________________________。

第五条乙方逾期付款的违约职责

乙方未按本合同第三条约定的时间付款,甲方有权按累计应付款向乙方追究违约利息,自本合同规定的应付款最后期限之第二天起至实际付款之日止,月利息按______计算。逾期付款超过______天,甲方有权按下述第_______种约定追究乙方的违约职责:

(1)乙方向甲方支付违约金共计______元整,合同限期继续履行。若乙方在______天内仍未继续履行合同,遵照下述第(2)条处理。

(2)乙方向甲方支付违约金共计_______元整,合同终止,乙方将房屋退还给甲方。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

(3)_________________________________________________________。

第六条甲方逾期交房的违约职责

除不可抗拒的因素外,甲方未按本合同第四条约定的时间交房的,乙方有权按累计已付款向甲方追究违约利息,自本合同规定的最后交付期限之第二天起至实际交付之日止,月利息按_________计算。逾期交付超过_______天,乙方有权按下述第____种约定追究甲方的违约职责:

(1)甲方向乙方支付违约金共计_________元整,合同继续限期履行。若甲方在_____天内仍未继续履行合同,遵照下述第(2)条处理。

(2)甲方向乙方支付违约金共计________元整,合同终止。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

(3)_____________________________________________________。

第七条甲方保证该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷,保证已清除该房屋原由甲方设定的抵押权。如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部职责。

乙方对该房屋的各项基本状况均做了充分了解。该房屋转让后,如发生破漏、开裂等问题由乙方承担维修职责。

第八条关于产权登记的约定

自本合同生效之日起,乙方在三个月内向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续。甲方给予协助。如因甲方过失造成乙方不能在____天内取得房地产权属证书的,视为甲方违约,乙方有权退房。甲方务必在乙方提出退房之日起______天内将乙方已付款退还给乙方,并向乙方支付违约金_______元整。

第九条该房屋转让交易发生的各项税费由甲、乙双方按照有关规定承担。

第十条房屋转让,该房屋所属土地使用权利、义务和职责依法随之转让。

第十一条其他约定事项_____________________________________________________。

第十二条本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

第十三条甲、乙一方或双方为境外组织或个人的,本合同应经该房屋所在地公证机关公证。

第十四条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方同意采用以下第____种方式解决。

1、由_____________仲裁委员会仲裁。

2、向人民法院起诉。

第十五条本合同自_____________之日起生效。

1、甲、乙双方签字。

2、经___________________公证(涉外房屋转让务必公证)。

第十六条本合同一式_______份,双方各执一份,______________各执一份。各方所执合同均具有同等效力。

甲方:

乙方:

新房交房协议书篇十三

甲方:

乙方:

甲、乙双方经友好协商,自愿订立如下协议,以便双方共同执行:

1、甲方作为原购房者,购买_________房地产开发有限公司建设的______小区______栋803号房,住宅总建设面积105平方米。

2、甲方将购买本协议第一条约定的房屋的权利及义务一并转让给乙方。乙方一次性交给甲方转让费人民币50000元(伍万元)。

3、甲方转让房屋产权给予乙方之后,(甲方房屋产权过户于乙方名下之前),房屋的政策性一切补贴款,归属甲方。

4、甲方协助乙方办理相关购房交款手续和房地产权证书手续,及过户手续。房地产权证书和产权过户全部费用由乙方承担。

5、甲方转让房屋产权给予乙方之后,乙方必须一次性向建房开发公司交付所有购房款,不得以甲方名义进行货款购房。

6、自双方签订本协议,乙方按协议支付给甲方房屋转让款之后,乙方便获得该房屋的全部产权。甲方未经乙方许可,不得将房屋转让、转租、抵押、合作入股,也不能因诉讼或纠纷而被司法机关查封和执行。

7、若违约,应向乙方支付200000元(贰拾万元)的违约金。若乙方违约,甲方不予退还全部装让费。

8、如政府行为干预,政策上不允许房屋转让,不能当作甲方违约论处。

9、本协议未经事宜,双方另议补充条款,具有同等法律效力。

10、本协议一式二份,双方各执一份,经双方签字后生效。

甲方:

乙方:

新房交房协议书篇十四

甲方:

乙方:

现甲方开发的豪德·安顺国际商贸城项目未达到交房标准及交房条件,因乙方自身原因强烈要求提前交房,介于乙方特殊情况,甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则,经友好协商达成如下协议:

一、交房前提

1、乙方自愿认购甲方开发的豪德安顺国际商贸城项目号楼单元楼xx户(初测房号为)物业(以下简称“该物业”),该物业建筑面积约为平米(此面积为暂定面积,实际面积以房管局最终测绘面积为准,实际面积按双方约定售价计算总价),双方约定售价为xx元/平米,该套房屋暂定总价为(大写 (总价按双方约定售价根据实际面积多退少补)。

二、乙方义务

3、业主、业主家庭成员及业主雇佣装修工队人员必须注意安全,发生人身财产安全事故乙方自行承担全部责任。

4、其它事项请遵守物业公司相关规定。

三、甲方权利

甲方未正式向全体业主交付房屋之前,有权制止乙方下列行为:

1、危及自身及他人生命财产的行为,如野蛮施工、高空抛洒垃圾等行为;

3、擅自靠近甲方的施工区域、塔吊施工范围等行为;

四、违约责任

1、乙方违反本协议规定,甲方有权进行处罚,情节轻微者给予警告,情节严重甲方有权单方面终止本协议并制止乙方进入项目地直至正式交房阶段,乙方不得对此提出异议,情节是否严重由甲方认定。

2、乙方自愿承担在装修房屋期间造成的自身损害等所有责任,因乙方原因造成甲方损失,乙方承担经济赔偿责任。在本条中的“乙方原因”界定标准为:甲方发生了实际损失且甲方认为是乙方原因造成的,如乙方不能拿出切实证据证明乙方无过错,即可认定为乙方过错。

五、其它

1、乙方在签署本协议书的同时,亦表示对本书所记载之内容充分理解并愿意遵守。

2、甲乙双方在此申明,本协议所记载均为甲乙双方的真实意思表示,如本协议或部分内容与法律法规有冲突之处、本协议或部分内容被人民法院裁定无效,本协议或部分内容被政府相关部门不予认可,但本协议可切实证明甲乙双方的债权债务及侵权约定等关系。

3、 本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力。与本协议同具法律效力的文书还有:甲方向乙方发出的或在该物业入户门处张贴的通知通告等。

4、本协议书共四页,一式叁份,甲方执两份,乙方执一份,经甲乙双方签字盖章(乙方以“按手印”后生效)后生效,上述四份协议同具法律效力。

5、本协议在履行过程中发生争议应友好协商解决,若不能达成一致,乙方须无条件按甲方意见处置,之后可向安顺市中级人民法院提起诉讼。

甲方: 乙方:

联系电话: 联系电话:

地址: 地址:

日期: 日期:

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/7199518.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map