附属工程合同版本（专业19篇）

合同可以是口头形式的，也可以是书面形式的。合同的解释和执行应根据实际情况和当时的特定环境进行。合同范文应根据具体情况进行修改，以符合当地法律法规的要求。

附属工程合同版本篇一

乙方：________________

依照《_合同法》及其他有关法律、法规，双方就宁强县保障性住房汉源新居住宅小区1、2号楼附属工程协商一致，订立本合同。

砼地面、砼路面、砼化粪池、砼管道铺设、检查井等零星工程。

包工包料大包干。

（一）甲方责任：

1、负责处理施工过程中涉及相关单位的协调工作为乙方创造良好的施工条件。

2、按确定的工程规模，负责建设资金的拨付。

3、现场进行指导和质量监督检查。

（二）乙方责任：

1、严格遵守有关施工技术规范和标准，保证工程质量按期完成建设任务。

2、服从甲方派驻代表指导和监督。

工程施工质量达到国家验收合格标准

该工程项目于________年____月____日开始动工，________年____月____日完工，总历时天数为________天。

乙方在施工中要加强安全生产责任制，做好安全防范，规范操作。做好现场工地安全警示标牌的设置，一旦发生安全事故，责任和损失全部由乙方承担，甲方概不负责。

1、工程总价款：按完工后的实际工程量（工程签证单）结算。

2、该项工程完工验收后，一个月内付清全部价款。

3、施工过程中发生工程量或项目增减，经甲、乙双方签字认可，进入工程结算。

1、双方未尽事项，可在施工过程中协商处理。

2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方代表签字盖章之日起生效。

甲方：_________________

乙方：_________________

________年____月____日

附属工程合同版本篇二

发包人：（简称甲方）

承包人：胡忠元 （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本协议：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：平土、地面硬化、围墙等

二、工期

开工日期：2012年7月26日，竣工日期：2012年8月25日，如工期每延误一天按工程总造价的5%收取延期费。

三、质量标准和施工要求：质量合格

施工要求：垫层10公分压实，15公分c20混凝土捣实找平压光。院内12公分c20捣实找平压光。围墙地梁240×300，围墙高3米，上面插碎玻璃（具体见施工说明）。

四、合同价款：12万元

工程按2006年消耗量定额和实际工程量为依据结算。

五、工程付款方式“

1、经审计结算后。由乙方开具税务发票，待按规定留足质保金5%外，工程款一次付清。

2、审计费由乙方承担。

六、保质期一年

七、乙方在施工过程中必须保证安全，并办理相关手续、保险，如发生安全事故一切责任均由乙方承担。

八、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，在施工过程中

如有什么争议，双方协商解决。

甲方：

乙方：

二0xx年七月十一日

附属工程合同版本篇三

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定，经过双方友好协商，为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特订立本合同，望双方共同遵守。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建设单位：

4、承包范围：

1、承包方式：

2、总价暂定万元，计价规则参见总包合同，最终以审计审核为准。

（一）、结算方法

1、工程预算编制依据：同总合同条款。

2、乙方按建设方最终审计结算价为依据，向甲方上交结算总价 ，税金甲方代缴，工程决算编制由乙方负责。

（二）、付款方式及形式

1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格，甲方收到建设单位结算总价款的95%时，甲方支付乙方应得到结算款（工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣）。结算时，乙方提供总价的40%人工工资清单，开具劳务发票，剩余部分以材料发票抵充。

2、本工程质量保修金为结算总价的5%，保修期二年；在保修期内，由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责；保修期满后15天内无息返还。

本工程施工工期要求为：工程年月底竣工（具体满足业主要求），工期延误按元/天处罚。

1、乙方在施工中，应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行，安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行，切实做到安全生产。

2、如由乙方原因造成的安全事故，一切责任与费用均由乙方自负。

3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例，做到文明施工，场外保证交通安全以及道路清洁等。

（一）、甲方职责

1、参与质量、进度等管理监督工作；

2、参与资料整理验收、盖章工作；

3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作；

（二）、乙方职责

1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工，接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改，施工时不得任意更改，确保工程质量满足设计要求。

2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排，反之，甲方有权终止合同，由此引起的经济损失和工期延误，乙方应承担所有责任。

3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程，因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。

1、乙方施工人员进场施工时，应做到三证齐全，严禁无证上岗。

2、本合同未尽事宜，各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成，由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。

3、本合同壹式陆份，其中甲方执肆份，甲方执贰份，双方代表签字后生效，款项付清同时合同终止。

甲方（盖章）：

代表（签字）：

乙方：

代表（签字）：

签订日期： 年 月 日

附属工程合同版本篇四

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，双方就宁强县保障性住房汉源新居住宅小区1、2号楼附属工程协商一致，订立本合同。

一、 工程建设内容：砼地面、砼路面、砼化粪池、砼管道铺设、检查井等零星工程。

二、 承包方式：包工包料大包干。

三、 双方责任：

（一） 甲方责任：

1、 负责处理施工过程中涉及相关单位的协调工作为乙方创造良好的施工条件。

2、 按确定的工程规模，负责建设资金的拨付。

3、 现场进行指导和质量监督检查。

（二） 乙方责任：

1、 严格遵守有关施工技术规范和标准，保证工程质量按期完成建设任务。

2、 服从甲方派驻代表指导和监督。

四、 质量要求：工程施工质量达到国家验收合格标准

五、 工期要求：该工程项目于月日开始动工， 年 月 日完工，总历时天数为 天。

六、 安全要求：

乙方在施工中要加强安全生产责任制，做好安全防范，规范操作。做好现场工地安全警示标牌的设置，一旦发生安全事故，责任和损失全部由乙方承担，甲方概不负责。

七、 价格及付款办法：

1、 工程总价款：按完工后的实际工程量（工程签证单）结算。

2、 该项工程完工验收后，一个月内付清全部价款。

3、 施工过程中发生工程量或项目增减，经甲、乙双方签字认可，进入工程结算。

八、 双方未尽事项，可在施工过程中协商处理。

九、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方代表签字盖章之日起生效。

甲方：

代表：

乙方：

代表：

附属工程合同版本篇五

甲方：

乙方：

根据《xxx合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定，经过双方友好协商，为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特订立本合同，望双方共同遵守。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建设单位：

4、承包范围：

1、承包方式：

2、总价暂定万元，计价规则参见总包合同，最终以审计审核为准。

（一）、结算方法

1、工程预算编制依据：同总合同条款。

2、乙方按建设方最终审计结算价为依据，向甲方上交结算总价 ，税金甲方代缴，工程决算编制由乙方负责。

（二）、付款方式及形式

1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格，甲方收到建设单位结算总价款的95%时，甲方支付乙方应得到结算款（工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣）。结算时，乙方提供总价的40%人工工资清单，开具劳务发票，剩余部分以材料发票抵充。

2、本工程质量保修金为结算总价的5%，保修期二年；在保修期内，由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责；保修期满后15天内无息返还。

本工程施工工期要求为：工程年月底竣工（具体满足业主要求），工期延误按元/天处罚。

1、乙方在施工中，应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行，安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行，切实做到安全生产。

2、如由乙方原因造成的安全事故，一切责任与费用均由乙方自负。

3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例，做到文明施工，场外保证交通安全以及道路清洁等。

（一）、甲方职责

1、参与质量、进度等管理监督工作；

2、参与资料整理验收、盖章工作；

3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作；

（二）、乙方职责

1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工，接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改，施工时不得任意更改，确保工程质量满足设计要求。

2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排，反之，甲方有权终止合同，由此引起的经济损失和工期延误，乙方应承担所有责任。

3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程，因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。

1、乙方施工人员进场施工时，应做到三证齐全，严禁无证上岗。

2、本合同未尽事宜，各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成，由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。

3、本合同壹式陆份，其中甲方执肆份，甲方执贰份，双方代表签字后生效，款项付清同时合同终止。

甲方（盖章）：

代表（签字）：

乙方：

代表（签字）：

签订日期： 年 月 日

附属工程合同版本篇六

乙方(全称)：_____________

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

第一条 工程概况

一、工程名称： 临江镇昆仑初级中学学生宿舍附属工程

二、工程地点：校园内

三、承包范围：

(一)工程承包内容：

1、新建围墙。

2、围墙外水沟。

3、拆除水塔、水槽。

4、新建水槽。

5、安装水管及水龙头。

6、学生宿舍的窗子安装挡雨棚。

7、原水塔、水槽处及周边的地面硬化。

(二)工程量和计价办法。

1、新建围墙按高、每隔2米加柱和两面粉糊进行施工，每米长按 元计价，共计48米工价及运费.

2、学生宿舍围墙外水沟，加盖板，盖板厚度为米，每米元，长35米造价是 5600 元。

(1)拆除旧水塔、水槽工价及运费 4200 元。

(2)新建水槽靠围墙边砌，长 5 米，高 米。造价元

(3)安装水槽水管大小为每隔共计个，连通进出水管，小计。

(4学生宿舍的窗子安装铝合金雨棚，长 米， 宽 米，每米 105 元，共计长 63 米，造价 6615 元。

(5)原水塔、水槽处及周边的地面硬化8公分厚，每平方米 65元，估计为220平方米，计14300元.

(6)校内新做水沟米，加盖板，盖板厚度为元，长20米造价是 5000 元.

3、总价约为：59535元。具体结算以各项实际完成工程量为准核算。

四、承包方式：包工包料。

五、工期：本工程自20______年7月20日开工，于20______年8月20日竣工。

第二条 甲方工作

一、开工前2天，向乙方提供经确认的施工资料或做法说明，并向乙方进行施工现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

二、指派张立新为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。

第三条 乙方工作

一、乙方委派汪其驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

二、严格执行施工规范、安全操作规程、安全规定、环境保护规定。严格按学校要求或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。

三、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、校园设施不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好施工过程中的安全隐患。

四、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条 关于工期及安全责任的约定

一、甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意。

二、因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。

三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延，乙方负责经济损失。

四、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗自然因素影响，导致停工工期相应顺延。

五、施工过程中若出现安全事故，造成的政治、经济等责任一概由乙方负责。

附属工程合同版本篇七

承包方（乙方）：_________________

依照《xxx合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就_________________工程施工事项协商一致，特订立本协议。

1、工程名称：_________________

2、工程地点：_________________

3、工程内容：详见招标文件。

4、工程期限：日历____日

工程施工工期：自甲方通知进场施工开始计算工期，总工期60天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日_________________元违约金。

在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限通过双方及时协商，并以书面形式确定：

因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

因甲方提出的工程变更以至延长工期者；

因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。

5、工程承包方式：本工程采用施工总承包，并采用固定总价包干，包工包料。工程量如有变更，按照投标文件中的单价进行合同价调整（详见招标文件和投标报价书）。

6、工程价款：通过公开竞标本工程价款（大写）_________________元人民币。

1、工程施工合同协议条款；

2、甲乙双方协商一致确定的其他相关书面协议或纪要；

3、招标文件；

4、投标报价书；

5、施工图纸；

6、工程变更通知单；

7、国家关于工程施工的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

1、甲方驻工地代表：_________________

2、乙方驻工地代表：_________________

3、监理方代表：_________________

1、甲方工作。

施工场地具备开工条件；

外部施工环境协调，内部工程质量、安全、进度管理；

按节点支付工程款；

2、乙方工作。

工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护；

服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理，及时提供进场材料设备出厂证明、合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报验。

1、付款方式（以招标文件为准）

根据施工图，实行总价包干，单价不调整，施工时工程量有变动的，按规定调整。

工程竣工验收再付至合同造价的_________________％；

工程结算办理完毕再付总结算造价的_________________％；

2、工程竣工验收合格后，双方按合同约定办理结算。

1、乙方应有关规范施工，并确保验收；

乙方停工整改、缓发工程进度款，情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场，并承担由此造成一切损失。

1、保修内容：所施工的全部内容；

2、保修期：土建工程保修一年；水电设备保修二年；苗木绿化管护期一年。

3、保修责任：在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出现的问题由乙方负责维修，并赔偿造成的损失，如使用不合格材料，乙方承担造成所有经济损失。

1、在乙方提请竣工验收后，甲方无正当的理由不组织工程验收，每日支付延迟验收违约金______元。

2、甲方无正当理由拒付工程款的，每月赔偿_________________元迟延付款违约金。

3、乙方未按清单所示的产品（苗木）名称、型号、规格、品牌、产地等提供，私自变更的，甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值%的违约金。

4、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的，甲方有权要求乙方偿付工程款总值________%的违约金，并承担由此造成的相关损失，乙方偿付了违约金后和损失费后，不免除其他其继续按甲方要求完成工程的义务。

5、如乙方施工拖延导致甲方交房延期的，由此造成的延期交房损失由乙方予以赔偿。

1、合同一式四份，甲乙双方各执贰份；

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同约定的全部工程竣工验收并结清余款后自行失效。

1、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条款，作为本合同之附件。

2、根据需要，甲方有权进行设计变更，若因变更给乙方造成损失，乙方应在接到变更通知后7日内书面提出赔偿报告，否则甲方视为乙方无损失。

3、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，解决不成交由甲方所在地判决。

4、其他未尽事宜双方可另行商定。

甲方：_________________（盖章）

乙方：_________________（盖章）

________年____月____日

附属工程合同版本篇八

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同：

一、工程概况

1、工程名称：星河城小区一期工程

2、工程地点：滁州市来安县

3、工程内容：

1)检查井施工，浇筑垫层、砌筑检查井、检查井内粉刷、井盖安装等(检查井砌筑高度按照设计要求，)

2)管道井预埋施工，管下面铺设细砂、管顶面铺设细砂

3)雨水排水路边水口，包括铺设过水横管

注：如有设计变更需按照设计变更后图纸施工。

二、合同价款及支付方法

1、工程计量单价：

1)检查井砌筑150元/个

2)管道井预埋12元/米

3)雨水排水路边水口60元/个

2、工程款支付：

本工程不付预付款，年底付工程量的40%，工程竣工验收合格后，甲方于一个月内一次性付给乙方剩余的款项。

三、承包方式

乙方采取半包方式承包，负责全部工程范围内的人工、质量、工期、安全。

四、工程质量

乙方需安排技术负责人在现场管理施工的质量、安全及进度并配合好甲方的工作，服从甲方的管理制度;所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。

五、双方责任和义务

1、甲方负责与其他各施工方协调工作。

2、负责及时组织对以上工程的验收工作。

3、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。

4、乙方应组织安全生产，搞好施工过程中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全权承担。

5、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。

六、其它

1、本合同一式两份，双方各执一份，合同自签字盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。

甲 方： 乙 方：

年 月 日 年 月 日

附属工程合同版本篇九

承包方： 

根据《_建筑法》及其它有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程劳务分包事项协商,达成一致，订立本合同：

一、工程概况及承包内容

工程名称：

工程地点：

二、承包方式及单价

劳务承包按建筑面积计量，建筑面积平方米，正负零以上内外架 元/平方，地下室内外架 元/平方，协议总价款金额暂定人民币 元整，上述价格不含税金。

乙方承包时所缴纳的 元保证金于外架封顶时返还，甲方应承担此工程的招标费，方案费，专家论证费等相关费用。

三、工程质量及要求

根据《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》，《建筑施工安全检查标准》及《建筑施工高处作业技术规范》要求搭设，本工作达到合格等级。

四、工期要求

地下室内架个月,正负零以上内架,外架个月，具体施工按计划进行。

五、付款方式

合同签订后，工程施工按每悬挑层工程进度工程量支付劳务费的 ，主体封顶按进度支付工程量劳务费的 ，工程竣工验收后支付全部劳务费的内付清。

六、双方责任

甲方责任：

1、负责施工技术管理和指导、保障工程的材料供应,向乙方作书面安全技术交底。

2、按合同向乙方支付劳务费。

3、向乙方提供工人用房。

4、对所承担的分部分项的工程的工期、安全生产、文明施工进行监督检查验收。

5、对乙方施工人员的身体状况情况进行巡查,凡是发现不利于高空作业人员勒令退场。

乙方责任：

1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有资格证书的熟练工人进行施工，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

2、严禁童工、残疾、传染病、高血压、心脏病、癫痫病等不利高空作业施工的人员和犯入进入施工现场及施工。

3、严格按照安全技术交底、施工验收规范、有关技术要求和施工组织设计的内容施工，做到文明施工。

4、接受甲方的管理监督和检查、与现场其他单位的协调配合，照顾全局。

5、服从甲方转发的业主及管理单位的指令。

七、安全施工与检查

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行内安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

八、现场文明施工

乙方要做到文明施工生产，材料按指定地点进行分类、型号堆放整齐，现场要做到工走场清。

九、违约及违约责任

1、因甲方的原因造成工程停工达7天以上的,甲方按每人每天 元向乙方支付生活费。

2、甲方不按约定核实乙方工作量的或不按约定支付劳务报酬的，应按同期银行贷款利率向乙方支付利息，并付拖欠金额每日千分之的违约金。

3、如因甲方原因造成的工期延长，甲方应按每月 元/平方支付延期费。

4、乙方不履行或不按约定履行合同的其他业务时，甲方有权向乙方索赔因其违约给甲方造成的经济损失。

十、争议

1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿调解或和解、或调解不成的，双方约定采用向工程所在地人民法院起诉的方式解决争议。

2、发生争议后,除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。

调解要求停止合同工作，且为双方接受。

仲裁机构要求停止合同工作。

法院要求停止合同工作。

十一、合同解除

1、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以解除合同。

2、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地，甲方应按合同约定支付已完工作的劳务费，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

十二、合同终止

双方履行完合同全部义务后，乙方向甲方交本合同约定分项工程项目，并经验收合格后，甲方向乙方支付完合同约定的价款,本合同即告终止。

十三、合同份数及合同生效

本合同一式二份，甲乙方各执一份，本合同双方签字或盖章后生效。

甲方:

乙方:

合同订立日期： 年 月 日

附属工程合同版本篇十

(编号：zs__×-__×-[20__]-__×号)。

甲方：(项目部(施工局)全称)。

乙方：(营业执照登记名称，全称)。

工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。

1、项目概况。

1.1项目名称：

1.2项目地点：

2、合同范围。

2.1主要合同内容，具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。

2.2主要施工工序。

(1)，

(2)，

(3)，

以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。

2.3主要工程量。

序号项目单位数量备注。

2.4合同工期。

2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。节点控制工期见下表：

节点工期要求。

序号项目名称完工日期备注

2.4.2工期延误。

如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：

a.重大设计变更;。

b.不可抗力;。

c.由于业主原因要求停工;。

d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。

2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。

2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。

2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。

3、承包方式。

(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。

若在合同签订。

个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。

4、合同价格。

4.1合同总价。

合同总价：(人民币)大写元，小写：(含%税金)，固定总价/暂定总价。

4.2合同单价。

合同单价见附件b。

%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。

4.3税费的承担。

营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金。

%;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。

5、双方权利与义务。

5.1甲方权利与义务。

5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。

附属工程合同版本篇十一

依照《_合同法》、《_建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

第一条工程概况。

一、工程名称：临江镇昆仑初级中学学生宿舍附属工程。

二、工程地点：校园内。

三、承包范围：

(一)工程承包内容：

1、新建围墙。

2、围墙外水沟。

3、拆除水塔、水槽。

4、新建水槽。

5、安装水管及水龙头。

6、学生宿舍的窗子安装挡雨棚。

7、原水塔、水槽处及周边的地面硬化。

(二)工程量和计价办法。

1、新建围墙按高、每隔2米加柱和两面粉糊进行施工，每米长按元计价，共计48米工价及运费.

2、学生宿舍围墙外水沟，加盖板，盖板厚度为米，每米元，长35米造价是5600元。

(1)拆除旧水塔、水槽工价及运费4200元。

(2)新建水槽靠围墙边砌，长5米，高米。造价元。

(3)安装水槽水管大小为每隔共计个，连通进出水管，小计。

(4学生宿舍的窗子安装铝合金雨棚，长米，宽米，每米105元，共计长63米，造价6615元。

(5)原水塔、水槽处及周边的地面硬化8公分厚，每平方米65元，估计为220平方米，计14300元.

(6)校内新做水沟米，加盖板，盖板厚度为元，长20米造价是5000元.

3、总价约为：59535元。具体结算以各项实际完成工程量为准核算。

四、承包方式：包工包料。

五、工期：本工程自20______年7月20日开工，于20______年8月20日竣工。

第二条甲方工作。

一、开工前2天，向乙方提供经确认的施工资料或做法说明，并向乙方进行施工现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

二、指派张立新为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。

第三条乙方工作。

一、乙方委派汪其驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

二、严格执行施工规范、安全操作规程、安全规定、环境保护规定。严格按学校要求或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。

三、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、校园设施不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好施工过程中的安全隐患。

四、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条关于工期及安全责任的约定。

一、甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意。

二、因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。

三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延，乙方负责经济损失。

四、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗自然因素影响，导致停工工期相应顺延。

五、施工过程中若出现安全事故，造成的政治、经济等责任一概由乙方负责。

附属工程合同版本篇十二

电话：

乙方：(以下简称为乙方)。

电话：

为确保基础质量，依照《_民法典》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

1、工程名称：

2、工程地点及范围：

3、分包内容：

4、分包方式及价款：经甲、乙双方友好协商，以包干。

(1)_________。

(2)_________。

(3)_________。

(4)_________。

工程量以实际完成的数量为依据。

本合同附属文件所列单价中，不包含税金。

除包含了完成分包内容而发生的全部费用外(包含人工费、材料费、工器具等一切费用)，还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、工程一切险、第三方责任险、分包人装备险及职工的(人身)事故险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。

5、计量及支付：

结算方式：进度款和结算款以结算。

当工程量完成_________%，甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。

全部工程完成后，经甲方验收合格，依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量，一次支付剩余价款_________%，缺陷责任期满付剩余价款至%(扣除预付款及_________%的质量保证金)。

工程验收合格后__日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次债务债权清理，工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付，不计息。

6、乙方进场施工日期为：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月_______日。

7、因不可抗力造成的工期延误，双方互不追究违约责任;。

8、工程质量：

甲方相信乙方是有经验的施工队伍，无论何种原因造成的工程质量缺陷，均不免除乙方的责任。

乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补，并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿;甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方承担。

9、施工安全、职业健康、环境保护：

乙方必须对全体施工人员的安全负责，开工前必须进行岗前培训和安全教育，特殊工种必须按国家法律法规要求持证上岗。乙方必须将岗前培训安全教育记录以及特殊工种操作证复印件报甲方备案。

乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规程组织施工，教育督促全体施工人员认真落实各项安全制度措施和要求，特别是要遵守针对本工程施工特点的施工安全规定。

乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施及应急预案，消除事故隐患，杜绝各种事故;加强对人员驻地施工现场的安全管理及各项措施和设施落实。确保人员设备物资工程的安全，费用自理。承担因管理不善防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员非施工人员伤亡事故责任及费用。

乙方应严格执行国家和地方有关部门的法规法令政策职业健康及环保条例，按施工操作规程，文明施工;制定合理的环境保护措施，做好现场的管理及布置，生活建筑垃圾和废弃物要妥善处理，集中堆放，不得随意堆放。如果发生各种环境污染人身伤亡机械设备及其他事故均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方可以协助但不承担任何费用及连带责任。

10、双方权利与义务：

甲方。

全面负责与设计单位业主监理的联系和协调工作。

负责该工程项目控制试验工作，及时提供施工方案及有关资料，负责施工安全技术交底书，协助解决施工中出现的技术难题。

向乙方派出工地管理代表，代表甲方履行本合同。

向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量现场管理原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行罚款。甲方质量监督员受甲方工地代表领导。

负责按本合同约定办理结算决算支付。

复核甲方提供的设计图纸技术交底等有关技术文件和资料，并对甲方提供的设计图纸技术交底等有关技术文件和资料提出改进意见(但实施前必须经甲方同意)。严格执行甲方的施工计划和现场安排。

按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同，乙方的作息时间作业方式与甲方同步。

按照国家现行有关法律法规自行制定劳务人员的工资待遇，并定期将发放的工资表上报甲方。

自主解决劳务人员居住和生活设施。为劳务人员提供必要的劳动保护用品或费用。按照国家或当地政府的规定为劳务人员提供保险。

未经甲方书面授权，不得以甲方名义从事任何活动。

遵照甲方各项管理办法的要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。若对各项管理办法有异议，应以书面形式上报甲方，双方协商解决。否则必须无条件执行。

11、索赔：在合同实施过程中，不论因何种因素影响，甲方均不接受乙方提出的任何调价索赔申请。因不可抗力因素引起损失的，互不赔偿责任。但乙方应在事件发生后12小时内书面告知甲方，必须在事件发生之日起5天内上报有关资料。

12、履约及违约：

如发生下列情况之一者，视为乙方严重违约，除没收乙方履约保证金外，甲方可以采取相应的措施，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。

工期严重滞后，连续两个月不能完成甲方施工计划，甲方有权单方面终止合同。

工程质量达不到第条的约定。

乙方和按现场施工实际需要进场的人员设备，若乙方不能按时组织到位，则甲方有权根据施工的整体需要，另行安排施工队伍和机械设备进入本合同所列工程范围内加快施工进度。

乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定。乙方出现严重的偷工减料行为，屡教不改者，甲方有权将乙方驱逐出场。

乙方施工管理混乱，施工中出现严重的安全事故质量事故进度严重滞后受到业主的黄牌警告通报或红牌，合同自动终止，乙方无条件自行撤出现场。

乙方将其分包的全部或部分工程分包转包给他人，则甲方有权单方面终止合同。

13、工程保修：

本工程自工程正式验交业主始，保修期为__年，缺陷责任期为半年，缺陷责任期满，保修期开始。保修金为工程结算总价的__%，保修金待保修期满款到甲方账户后结算支付。

如保修期间发生保修事件，乙方应按甲方通知的时间及时维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权自行维修或委托他人维修。甲方自行或委托他人维修所发生的费用由乙方承担。

14、合同解除。

甲乙双方协商一致，可以解除合同;。

因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同;。

本合同其他条款约定的合同解除条款。

一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

15、争议的解决：

在合同执行期间如发生争议，由双方本着公平合理的原则协商解决，协商不成时，双方自愿约定：任何一方只能向仲裁委员会申请仲裁。

16、其他：

无论何种原因造成乙方人员机械设备停窝工，所发生的损失均由乙方自行承担。

一旦甲方有指令(基于乙方有违约事件发生的前提)，乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工，并保障其安全无损。因此而发生的工期延误和费用损失，乙方无权要求甲方予以赔偿。

本合同未尽事宜双方另订补充协议。

本合同自双方签字之日起生效。工程竣工验收合格，工程价款结算完毕，除保修条款外，其余条款自动终止。保修条款待保修期满后自动终止。

本合同一式份，其中甲方_______份，乙方_______份。

甲方：                   乙方：(单位全称)。

法定代表人：              法定代表人：

委托代理人：              委托代理人：

附属工程合同版本篇十三

合同编号：______________________________。

(由勘察人编填)。

勘察证书等级：__________________________。

发包人：________________________________。

勘察人：________________________________。

签订日期：______________________________

中华人民共和国建设部。

国家工商行政管理局监制。

二000年三月。

发包人___________________________。

勘察人___________________________。

发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1开工及提交勘察成果资料的时间。

4.1.1本工程的勘察工作定于__________年______月______日开工，__________年______月______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式。

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为__________元(大写____________________)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计__________元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度__________%时，向勘察人支付预算勘察费的__________%的工程进度款，计__________元;勘察工作外业结束后_______天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的__________%，计__________元;提交勘察成果资料后勤10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

第五条发包人、勘察人责任。

5.1发包人责任。

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

)，并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费______元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6。1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付__________元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

5.2勘察人责任。

5.2.1勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外，并根据损失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第六条违约责任。

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其近工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费________计_____________元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

(一)提交____________________仲裁委员会仲裁;。

(二)依法向人民法院起诉。

第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式_________份，发包人_____份、勘察人_______份。

(盖章)(盖章)。

(盖章)(盖章)。

附属工程合同版本篇十四

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定，经过双方友好协商，为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特订立本合同，望双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建设单位：

4、承包范围：

二、承包方式及工作量

1、承包方式：

2、总价暂定万元，计价规则参见总包合同，最终以审计审核为准。

三、工程款结算与支付

(一)、结算方法

1、工程预算编制依据：同总合同条款。

2、乙方按建设方最终审计结算价为依据，向甲方上交结算总价 ，税金甲方代缴，工程决算编制由乙方负责。

(二)、付款方式及形式

1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格，甲方收到建设单位结算总价款的95%时，甲方支付乙方应得到结算款(工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣)。结算时，乙方提供总价的40%人工工资清单，开具劳务发票，剩余部分以材料发票抵充。

2、本工程质量保修金为结算总价的5%，保修期二年;在保修期内，由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责;保修期满后15天内无息返还。

四、工期

本工程施工工期要求为：工程年月底竣工(具体满足业主要求)，工期延误按 元/天处罚。

五、安全文明施工要求

1、乙方在施工中，应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行，安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行，切实做到安全生产。

2、如由乙方原因造成的安全事故，一切责任与费用均由乙方自负。

3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例，做到文明施工，场外保证交通安全以及道路清洁等。

六、双方职责

(一)、甲方职责

1、参与质量、进度等管理监督工作;

2、参与资料整理验收、盖章工作;

3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作;

(二)、乙方职责

1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工，接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改，施工时不得任意更改，确保工程质量满足设计要求。

2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排，反之，甲方有权终止合同，由此引起的经济损失和工期延误，乙方应承担所有责任。

3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程，因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。

七、其它

1、乙方施工人员进场施工时，应做到三证齐全，严禁无证上岗。

2、本合同未尽事宜，各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成，由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。

3、本合同壹式陆份，其中甲方执肆份，甲方执贰份，双方代表签字后生效，款项付清同时合同终止。

甲方(盖章)：

代表(签字)：

乙方：

代表(签字)：

签订日期： 年 月 日

附属工程合同版本篇十五

甲方：

乙方：

根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就“深圳市五和大道新建工程第三合同段路基边坡防护”施工承包事项协商一致、订立本合同，达成协议如下：

工程名称：五和大道新建工程第三合同段路基边坡防护工程。

工程地点：观澜镇樟坑径下围村。

路基高边坡防护。主要内容包括：锚杆、锚索框加梁支护（含变形缝），菱形格构护坡，其他锚杆、锚索支护工程。

包工、包相关机械设备和附属辅助材料。包进度、包安全、包质量。

施工总工期为300天，开工日期：年月日，完工日期：年日。

合同总价（暂定）：壹佰叁拾捌万捌仟捌佰壹拾伍元整（1388815元）。本工程采用劳务单价承包，综合单价费用，即为支付乙方完成所规定工作内容的人工、机械设备和工器具、小型材料费、电费及安全文明施工的全部费用。

本合同单价不再变更。各项目承包单价如下：

1、钢筋锚杆单价（不分土石类别）：35元/m，承包内容包括：选孔位、钻孔、洗眼、砂浆制作、安装锚杆，搭拆风管、水管及与之相关的全部工序，（所有工序都包含在单价内）；工程数量按设计图纸及设计变更的工程量并经甲方签认为准。

2、锚索单价（不分土石类别）：40元/m，承包内容包括：钻孔成孔，锚索制安、张拉、承压板安装、封锚砼等全部工序（所有工序都包含在单价内）；其中钢板成品由甲方提供。工程数量按设计图纸及设计变更的工程量并经甲方签认为准。

3、锚索框架梁单价：45元/m（按锚索框架梁每延米m3砼折算，单价128元/m3），承包内容包括：底梁沟槽土石方开挖，钢筋制作安装，模板制作安装、拆除，砼浇筑及养护，模板由甲方提供，安装模板所用的铁钉、铁线以及其他小材料均由乙方负责。工程数量按设计图纸及设计变更的工程量并经甲方签认为准。

4、菱形格构护坡单价：100元/m3，承包内容包括：沟槽土石方开挖，钢筋制作安装，模板制作安装、拆除，砼浇筑及养护，模板由甲方提供，安装模板所用的铁钉、铁线以及其他小材料均由乙方负责。工程数量按设计图纸及设计变更的工程量并经甲方签认为准。

5、搭、拆钢管架单价：5元/m2，承包内容包括：钢管架搬运，搭设、拆除，按甲方指定地点整理和堆放完工所用材料。钢管架材料由甲方提供，乙方根据实际需要进行施工。工程量按实际需要搭设的面积（正立面）计算。

1.负责提供施工图纸，技术交底和质量监督等工作。

2、负责提供钢筋，钢绞线，其他钢构材料，水泥、砂石料及商品砼。

3、负责提供施工用电。

4、对乙方已完工程进行验工计价及计价款的支付。

5、对乙方施工组织不力，工程进度迟缓，拖延工期行为，甲方有权提出警告、罚款；由于违章操作，不按技术规范施工，出现质量事故，安全措施制度不到位，导致安全事故，甲方有权单方面调整或终止合同，由此引起的一切责任及损失均由乙方承担。

1、委派最少一名具备现场相应的工作经验，有领导能力和懂技术的代表常住工地；

3、负责施工用电自变压器配电箱电源接驳点到各个作业面分线；

4、负责锚索框架梁（格构梁）浇筑所需的模板制安，钢筋制安及铁线、铁钉等；

5、严格执行国家有关政策及甲方与业主签定的[农民工工资支付管理]的要求，按月及时支付民工工资。民工工资按月造表发放，必须由民工本人签字（附身份证复印件）。发放工人工资表原件交甲方财务存档备案，若乙方未能按相关规定及时支付工人工资，则甲方有权从乙方应收进度款中直接支付给民工，乙方同时承担由此造成的所有损失。

1、乙方要满足甲方进度计划要求，配备足够的机械、机具、劳务人员加班，赶进度、不间断施工，如因气候或其他因素影响，乙方要积极自行采取措施，增加设备劳力投入，但工期不得延长。若因乙方原因导致总体进度拖延，则甲方按2000元/天对乙方进行经济处罚。

2、工程质量验收按有关技术标准和中铁十五集团有限公司与业主签订的合同要求执行；

4、乙方应承担缺陷责任期内的工程保修工作至合同保修期满；合同保修期为2年。

1、钢筋、钢绞线、水泥、砂石料由甲方供应，小型辅助材料由乙方负责，费用已包含在单价中。

2、甲方供应的材料以甲乙双方现场验收的数量为准。若乙方领用的材料数量超过施工定额规定消耗数量的，则超出部份属于不合理使用或浪费，甲方按市场供应价格从乙方工程结算费用中扣回。小型辅助材料由乙方自行采购，费用已包含在单价中。

1、工程数量按图纸设计量，最终结算按设计图纸及设计变更的工程量并经甲方签认为准。

2、工程款以乙方完成进度款达到10万元后，按计价总金额的85%支付给乙方，工程完工经业主全部验收合格交付后一个月内支付至总计量工程款的100%（从其中扣留伍万元作为质量保证金），扣留的质量保证金在本合同工程保修期满后，若无发生质量缺陷修复，该费用一次性付清。

3、本合同工程扣留的质量保证金，乙方交纳的履约保证金在支付时均不存在计利息。

1、乙方同意本合同签订后即向甲方交纳人民币伍万元作为履约保证金，该保证金在本合同责任义务履行完成后，若无违约一个月内付清。

2、乙方承包本合同工程不得分包或转包给第三方。乙方如违反该项约定，甲方有权通知乙方中止合同，并视为乙方严重违约，对乙方已完成的工程不予计量，并没收乙方的履约保证金，乙方同意按上术约定执行。

3、甲方统一为本合同工程从事施工的各类人员办理事故意外保险，施工发生意外事件时，由甲方协同保险公司按保险承担内容承担保险金额内的费用，为意外伤害方作出赔偿。甲方办理的事故意外保险费用由甲方从乙方工程款计量支付中扣回，扣款额度以合同总金额按比例分摊。

1、任何一方有违约行为，另一方都可以根据本协议约定追究违约方责任。

2、出现下列情况之一，甲方可单方终止协议，并追究乙方违约责任。

a、延误工期。

b、甲方或监理工程师发现有质量问题，并通知乙方，如不整改，达不到质量要求的。

甲方：甲方代表签字：

乙方代表签字：

__年__月__日：

附属工程合同版本篇十六

经甲乙商定达成以下协议：_________________。

第一条工程概况。

工程名称：_________________。

工程地点：_________________。

发包方式：_________________。

料、垃圾清运等。

工期：_________________按项目部制定工程进度计划执行。

工程质量标准：_________________优良。

第二条甲方负责事项。

协调各施工专业施工。

按时,保质,保量提供施工材料。

指派代表乙方履行合同,按合同约定及甲方要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。

本合同生效后,乙方上报工作量的时间为每月月底,按实际完成工作量的80%支付,支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行,支付时间为次月15日-20日,工程完工付到实际完成工作量的95%,5%尾款竣工结算后一次付清。

第五条关于安全文明施工的规定。

乙方应按图纸施工,并严格遵守《建筑安装工人安全操作规定》及其他相关法规和规范的规定,违反操作规程导致发生安全事故,乙方应自己承担责任和由此引发的一切经济损失,甲方协调处理。

甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查,乙方必须接受并配合检查。

乙方要指定一名安全管理人员,负责施工现场的一切安全工作,并对施工人员进行安全文明施工教育。

乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。

甲乙双方应把防火工作作为安全管理的重中之重切实抓好。乙方动用明火,安装电器及使用易燃,易爆物品,必须事前告知甲方管理人员,动火时做到一人动火一人监护。施工现场必须随时清理,因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置,每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后,方可离开现场。

附属工程合同版本篇十七

甲方：

乙方：

依照《民法典》、《_建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项，在自愿协商一致的基础上，签订本合同，以便双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：___________________________________。

2、工程地点：___________________________________。

3、工程内容：___________________________________。

二、合同工期

开工工期：______年______月______日。

竣工日期：______年______月______日。

三、施工费用的确定、结算及支付方式

1、工程总费用（含税价）为闭口价__________元（人民币），大写（人民币）__________。

2、合同签订支付预付款________元（人民币）大写（人民币）__________；余款由双方协商支付。

四、工程质量标准

1、符合本合同约定的工作内容的国家有关标准及图纸要求。

2、结合工程实际决定是否约定本工程的质量目标为优良。指标为竣工验收合格率_______%，优良品率达98%以上，工程验收一次成功。

五、双方责任和义务

甲方责任和义务：

1、配合乙方办理进行本协议工作内容范围内的有关工作手续。

附属工程合同版本篇十八

承建单位： 以下简称乙方

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：室外主排水、道路及花园广场、部分水系施工

二、承包方式

三、合同价款及计价方式

1、合同总价款(暂定总价)：大写 ：元整(小写：元)。

2、具体分项工程量见附件(**小区室外附属工程及水系工程量清单)

3、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算，结算的工程量由双方现场测量及竣工图纸相结合的方式确定工程量。材料价格需由甲方核价确认后才能进入决算。

4、本合同室外主排水、道路套用定额为：按《江苏省安装工程计价表》20xx版，同时参考《江苏省建筑与装饰、安装、市政工程补充定额》20xx版。如定额缺项，本合同又未约定，按市场价双方协调确定。

5、本合同中央花园广场、水系施工套用定额为：按《江苏省建筑与装饰工程计价表》20xx土建定额，定额缺项部分可参照《江苏省园林工程计价表》。

6、本合同所有工程量土建三类工程取费。

四、合同工期

1、开工日期：本工程工期以甲方书面确认的日期为准。

2、竣工日期：20xx年11月20日

3、施工中如遇下列情况造成工期延误，经甲方代表确认，报建设单位批准后，工期相应顺延。

(1)重大设计变更;

(2)非乙方原因停水、停电造成连续停工超过8小时;

(3)不可抗力及特殊风险;

4、发生上述情况，乙方应在三天内就延误的情况、内容，书面形式向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后二天内报建设单位，并按工程合同条款的规定督促建设单位在收到报告后五天内予以确认。

5、本合同签定后，乙方进场施工的时间以甲方书面通知为准，乙方在收到甲方书面通知后必须在三天内进场施工。

五、工程质量

乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。

六、工程款支付方式

该期工程完成经甲方验收合格后付合同总价的50%，20xx年年底付至合同总价的70%，结算审核结束六个月内付至结算价的90%，其余结算价的10%为质保金，质保期满一年后七日内无息付给对方。每次付工程款时，乙方需开具符合国家税务部门规定的正规有效的等额发票。

七、工程保修

1. 承包工程保修期按照国家保修方面的现行有关法律、法规的规定执行。保修期自工程验收合格之日起计，保修期为12个月。

2. 保修期内因材料、设备质量、工程质量造成的工程的任何部位出现

3. 保修期内发生保修事项，乙方应在接到甲方通知后48小时内派人赶赴现场进行处理，否则，甲方有权雇用第三方处理，由此发生的一切费用由乙方承担，如保修金不足以补偿所发生的费用，甲方有权向乙方追偿。如确属质量问题应在《工程质量缺陷责任书》上记录。

八、 甲方责任

1、配合做好使乙方施工范围内的场地具备开工条件的工作。

2、向乙方提供现场临时用水用电。

3、配合乙方做好乙方承包范围外的各方联系、协调工作。

九、 乙方职责

1、严格执行国家建筑安装工程的规范、规定、精心组织施工，确保工

2、加强对施工人员的管理与教育工作，进入现场施工人员严格按国家、

3、贯彻“谁施工，谁负责”安全生产的原则。施工期间全面负责施工区

4、组织强有力的管理班子，及时策划施工准备工作，不失时机地组织人

5、竣工工程交付甲方之前，乙方负责对已完工程的成品保护工作，保

6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施

工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

十、 争议

甲乙双方如在合同履行中发生争议，应本着友好协商方式解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、相关事宜及附言

1、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

2、本合同甲、乙双方签章后生效。

3、附言：(1)本工程包工包料的所有材料必须是国标产品

(2)工程量按实计算，审计为准。

十二、本合同签订地点：

甲 方： 乙 方：

法人定代表人： 法人定代表人：

委托人 ： 委托人：

年 月 日 年 月 日

附属工程合同版本篇十九

发包人：

承包人：

经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《民法典》、《_建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

工程名称：xxxxx道路工程。

工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块。

承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)。

承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明劳动合同解除与终止施工及验收通过。

合同价款：合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)大写元。

质量标准：合格。

工期：

工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

图纸。

发包人提供：

技术标准：

执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范；

质量评定执行相关质量检验评定标准。

所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

发包人的权利和义务。

发包人委派的业主代表：

姓名：

职务：

监理单位及委派的工程师：

监理单位：

姓名：

职务：

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

发包人主要工作：

负责场地三通一平；

确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；

提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；

进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

按合同约定支付工程款。

承包人的权利和义务。

项目经理姓名：

职务：

项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

承包人主要工作：

本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备。

严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准。

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。

做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查。

工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料。

发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

d.工程报价单详附件，工程量按实结算。

e.结算审计承包人付费执行采用沪建建(2003)641号，沪价费(2003)054号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付。

工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75%。

工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5%的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担。

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

发包人违约：

因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

承包人违约：

因承包人原因，未按本合同第条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。

如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；

合同订立时间：20xx年xx月xx日；

合同订立地点：上海市。

发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

副本陆份，双方各执叁份。

本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

签订地点：

签订时间：

【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/7502922.html】