在我们不断前进的道路上，总结是不可或缺的一环，我们应该充分利用这个机会。写作是展示我们思想和知识的一个重要途径。总结范文的效果和质量，也需要根据实际情况进行评估和修改。
建筑幕墙论文篇一
摘要：如今电力已被应用到社会的各个领域，电力的使用也不断扩大，随之而来的电力需求也越来越大。这就为建筑电气工程的施工设计提出了更高的要求。特别是在科技的不断推动下，各种各样的电气设备逐渐被广泛应用在人们的日常生活与工作中，在给人们带来很大便利的同时也带来了更多的安全隐患。
关键词：建筑电气设计；问题；对策。
必须要加强建筑电气的设计管理，严格把关设计质量，确保建筑电气工程施工能够按照科学合理的设计方案进行作业，从而为保证建筑电气工程质量，提高建筑电气系统运行的安全可靠性。
1.建筑电气设计存在的问题分析。
在建筑电气工程施工过程中，由于设计环节的忽视，造成了一定程度上的资源浪费。另外，在开展建筑电气设计工作时，没有根据施工现场的实际情况进行设计，没有意识到安全因素的影响，进而给电气施工埋下安全隐患。为了减少线路对装修过程的影响程度，会出现打断线路的情况，线路设计问题是建筑电气设计中常见的问题。
2.建筑电气设计主要对策。
2.1配方式设置。
在规范要求中有明确提出，为减少线路温升和谐波的危害及延长线路的寿命、减少电气火灾的发生，一些大容量电器宜设置独立回路。因此，在设计配电室合理增加用户配电回路数量。根据实际情况，一般单个空调电源插座1-2个回路，单个卫生间电源插座使用1个回路，单个住户电源插座1个回路，普通电源插座1个回路。其中卫生间洗澡配电单独使用1个回路。鉴于每个住户至少6个回路，每个住户应设置一个配电箱，户箱箱体为横式。户箱内各个插座回路均设欠压保护，每个pe线配电回路都有漏电保护。具体分支回路导线横截面不应小于2.5毫米铜芯的绝缘导线，并且导线主要都应运用铜芯绝缘线材料或电缆暗敷设方式，同时穿线管最好采用达到阻燃性能的pvc管。
2.2供电电源与电压选择。
高层建筑电气设计中电源与电压的合理选择是重点环节，为了进一步保证高层建筑的供电可靠性，应将现代高层建筑的独立电源至少设置为两个，实际数量还需要根据负荷的大小情况以及当地实际电网条件来决定，高层建筑的两路独立电源在运行方式上原则要求两路共同供电，相互之间互为备用。此外，还应该安装相应的应急设备包括备用的柴油发电机组等，具体要求可以在18秒钟之内进行自动恢复供电，从而确保事故照明以及电梯设备、电脑设备与消防设备的事故用电。现阶段，国内的高层建筑在供电电压方面一般情况下都是利用10kv的电压等级。
2.3电气的照明设计。
高层建筑在电气照明的设计上所包含的主要是登记造型、灯具布置、照明度和光源类型等内容。其设计是与建筑装修紧密相连的，这两者之间的操作上就需要相互照应，互相配合，达到设计的美感要求和实用要求。
2.4接地设计和防雷设计。
接地设计和防雷设计也是高层建筑电气设计工作中的重点。电气设计工作人员一般都会选择钢筋混凝土剪力墙技术用于高层建筑的地基施工。所以对金属管线的保障是在进行接地设计工作中的重点。低压配电接地方式为tn-s系统，其工作中线n和保护地线pe为两根线，在接地点后要严格分开。凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。强弱电系统共用接地体，接地电阻不能大于1ω。在接地设计中，混合接地系统就是将防雷接地、工作接地以及电气设备保护接地的混合应用于高层建筑。除此之外，虽然在高层建筑中还存在着传统的避雷针和避雷带，放射性避雷针与避雷带随着时代进步已经出现在电气设计中。
2.5加强环保设计。
我国在能源消耗方面一直以来都比较重视，在现代化社会中要求节能减排，尽量的为环保做出贡献。在设计中应尽量的将变电所设置在供电的范围中心，以此来缩短供电运行的线路，减少能源的损耗；优先设计成熟的'节约能源的方案，例如设置声控灯等；选用符合国家现行相关节能标准的产品，有条件的选择led光源，当选用气体光源时，电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿，荧光灯功率因数不应低于0.9，高强气体放电灯功率因数不应低于0.85，在满足眩光限制和配光要求条件下应选用效率或效能高的灯具；电梯、水泵、风机、空调等大功率高能耗的设备均应采取节电措施。在环保设计中可能会出现一定的资金投入，作为工程设计师一定要将两者之间进行平衡，不能过分强调节能性，也不能过分的节约资金。
2.6防雷设计的问题。
首先是做好防雷装置的设备选择问题。当前民用建筑电气设计人员选择的防雷装置设备还选择传统设计，通过专门设置建筑物上的防雷装置来保证能够防雷击，显然采取这种方式是不恰当的。对于雷电波的侵入，是整个民用建筑物防雷措施的重要方面，但是并未引起设计人员的重视，没有采取过多的措施来实现防雷。对于雷电波的侵入，应该要求设计人员做好电缆的进出线，做好进出端电气设备与电缆的金属外皮、钢管等接地连接；还需要在进出处安装避雷器，同时还应该连接绝缘子铁脚，共同连接到电气设备的接地装置上去。
3.结语。
电气工程师在进行建筑电气设计时，需要对电气的安全性、经济性和舒适性进行充分的考虑，确保其能够满足建筑功能要求的基础上，为建筑使用者提供更为舒适和方便的空间，使建筑功能能够更有效的发挥其作用，确保所设计出来的电气产品能够更好的满足实用的需求。
建筑幕墙论文篇二
装饰抹灰施工内容主要包括基层清理、细节处理、分层抹灰三个部分。基层清理主要是指在施工前对将要施工的区域进行彻底的清理，以确保后面装饰施工的质量。基层清理是建筑装饰的基础，需要施工人员格外重视。而细节处理是指对门窗、护栏等基础设施进行设计、安装，检查建筑施工时留下的孔洞、缝隙等，将没有用处的进行封堵。在这个环节，施工人员要与装饰工保持意见一致。装饰工在对建筑进行抹灰的时候，需要分层进行才能避免出现空鼓或者脱层的情况。分层抹灰可以提高抹灰质量，使建筑装饰施工完成后的实际效果更好[1]。
2.2地面处理施工。
地面处理施工是指对建筑工程地面进行处理。一般情况下的处理都是遵守由下而上的顺序，“下”是指对建筑物地面下方的排水管、排水沟等进行有效的处理;“上”则是对建筑物周围的地面进行抹灰、铺层。在实际施工中，只有在对“下”的.施工检验合格后才能对“上”地面进行施工。在对“上”地面进行抹灰、铺层时，施工人员要严格控制施工环境的温度，保证施工环境温度保持在施工材料最佳温度范围内，确保施工后的效果达到最优。铺层是需要一层一层进行的，只有保证了下面一层铺设合格后才能进行上面一层的施工工作。在基层铺设中还需要注意缝的连接和坡度问题。
2.3内墙的装修。
在对内墙墙体进行装饰前，先确定基层是否平整，如果墙体不平整先要对之作平整处理。如果内墙基层是黏土空心砖,在装饰前需要洒水润湿。如果基层是混凝土，则要用水泥浆作拉毛处理，第二天再喷水养护。当砂浆达到强度要求后，方才能进行装饰施工。在内墙装饰施工过程中，要保证饰面表面整洁、光滑，装饰相接处连接平整，线脚上的处理要确保线的顺直，插座等装饰必须保证规格准确[2]。
2.4石材饰面的装饰技术施工。
按照现代装饰施工技术来说，矩形石材板的预制技术已经非常成熟了,但随着cad技术的普遍应用，弧形石材板预制问题也得到了很好的解决，设计员在排版中弧形石材板下料比矩形石材板更加准确。用cad技术还解决了金属嵌条同弧形石材板拼接过程中的施工问题,将复杂的施工变得简化。
3结语。
但因为建筑装饰施工涉及方面广，施工复杂,步骤多，难度大。因此企业还需要加大力度对装饰施工技术进行探索与思考，在不违背装饰施工的基本原则的基础上不断进行技术创新，让新型装饰施工技术推动建筑装饰行业向前发展。
参考文献:。
[2]齐莉莉,杨东.房屋建筑装饰施工工程技术探讨[j].黑龙江科技信息,(12).
建筑幕墙论文篇三
摘要:随着城市建筑面积的不断扩大，需要装饰的建筑越来越多，但我国的建筑装饰施工管理模式不够完善，技术水平还比较低下。这里主要分析建筑装饰施工的现状以及对建筑装饰施工技术（装饰抹灰施工、内墙的装修、地面处理施工、石材饰面的技术施工）管理要点进行分析。
关键词:建筑装饰；施工技术；管理。
人们的审美观念也不断发生改变，对建筑装饰施工有了更高的要求。但大多数建筑装饰企业却不能很好地满足顾客的需求,需要加强施工技术管理，提升施工技术水平,优化装饰施工技术管理模式，才能增强自身的市场竞争力。
虽然我国建筑装饰施工行业发展前景良好,但许多企业管理模式粗犷，缺乏正确的、高效的管理，导致建筑在装饰施工结束不久就出现外墙砖掉落、内部线路短路等问题。企业机制的不完善也造成了建筑装饰施工出现难以管理的局面。
建筑幕墙论文篇四
3.1时间与空间性特征。建筑美具有时间性,我们对建筑美的欣赏必然要置于历史长河之中,不同历史时期,我们对建筑美具有不同的评判标准及要求;同时建筑美又具有空间性,建筑空间是人化的四度空间,它是建筑美的独特魅力所在。
3.2时代性特征。建筑美是不能脱离特定时代的,它是一定时代意识形态的显现,必然体现时代文化特征在建筑上的烙印。
3.3民族和地域性特征。建筑美在属于时代的同时,也是属于地域和民族的。密斯在《谈建筑》中说到,“希望的神庙罗马的巴西利卡和中世纪的教堂使我们觉得有意义是在于他们都是整个时代的创造,而不在于他们是某个个别建筑师的作品,他们真正意义在于他们是时代的象征”。的确,建筑美是来源于生活的,是对生活的一种高度概括和升华。因而,建筑美必然是属于时代与民族的,只有把个人的情感思想融入到整个民族文化乃至全人类的情感表现中,从而在时代情感中抽象出共同的元素。这样创作出来的建筑才更具有魅力。
4结语。
受等等许多因素,又融合了技术、理念、环境、审美的主动者与被动者等等方面于一体。展望未来的建筑美学观,它必将是一种可持续发展的美学观,融合系统论、环境学与生态美学等多种学科,把自然、生态和社会作为一个完整的系统,将人与自然的相互依赖、相互和谐作为审美的理想。
参考文献:。
[1]傅雁.建筑美[j].中外建筑,2003(6):911.
[2]顾大治,徐震,左光之.感悟建筑美[j].山西建筑,。
2006,32(4):1516.
建筑幕墙论文篇五
摘要：针对建筑工程施工技术进行简单介绍，主要包含软土地基处理技术、电气接地施工技术及建筑防水施工技术等技术，且基于建筑工程现场施工管理的方法进行探究，明确建筑工程施工管理的实际条件，且制定针对性的发展规划，为建筑工程施工活动的全面开展奠定良好基础。
关键词：建筑工程；施工技术；现场施工管理；
现代市场经济快速发展的时代背景下，建筑产业之间的竞争越发激烈。为了使建筑施工企业在激烈的市场竞争环境下获得“一席之地”,则需要实现施工技术的创新，现场施工管理能力的提升。建筑工程单位需要全面提升施工管理的重视程度，基于市场发展与变化的条件进行整合性分析，在详细了解建筑工程现场施工管理影响因素的基础上，分析有效的改革与发展对策。文章将基于建筑工程施工技术及现场施工管理的实际情况进行分析，希望能够对相关研究活动带来一定借鉴价值。
1、建筑工程施工技术。
纵观当前建筑工程施工技术应用现状，具体包含软土地基处理技术、电气接地施工技术及建筑防水施工技术等，对现代建筑工程施工活动的开展能够产生重要影响。
1.1软土地基处理技术。
建筑工程施工工程中会涉及到软土地基的施工，软土地基处理期间，特殊的土地性质要求下，需要软土地基技术进行处理，进而保证其整体处理的稳定性[1].软土地基处理技术重点改善软土基处理效果不佳，稳定性较差等问题。在软土地基的处理方式下，能够基于土壤类型、检测结果等进行综合分析。常见的软土地基处理方式包含化学加固法、置换法以及换填垫层法等等。
1.2电气接地施工技术。
电气通路为建筑工程管理中不可缺少的重要内容，对现代居民生活也能够产生较大影响[2].电气接地施工技术能够有效改善建筑内电路接地处理内容，为电路建设活动的展开以及其安全性的保证能够产生重要影响。电气结缔施工技术的难度相对较高，特别是高层建筑施工技术管理的'要求相对较高。
1.3建筑防水施工技术。
一般情况下，建筑工程需要充分考虑建筑的防水能力，进而保证建筑功能的有效应用。建筑防水施工技术应用期间，重点改善防水材料选择、建筑渗水等问题，需要考量材料质量标准，综合考量材料的防水能力，保证现代建筑施工的整体效果，避免渗水等不良问题的发生。
2、建筑工程施工技术在现场施工管理运用的措施分析。
建筑工程施工技术在现场施工管理期间的应用，可以通过合理应用建筑施工技术，加强现场施工计划管理及提升监督人员专业素养等方法，为现代建筑工程质量的提升奠定良好基础。
2.1合理应用建筑施工技术。
现代建筑工程施工期间，需要保证工程建设施工技术的有效性，为建筑工程施工活动的全面开展奠定良好基础[3].
（1）建筑施工期间需要以施工图纸为主，对各个环节的施工技术、施工中所需要应用的技术等进行全面考察，准确收集各类相关信息数据、参考数据等等，进而明确技术应用过程中所需要解决的问题，对现代建筑施工建设质量的提升也能够产生重要影响，切实发挥施工技术应用的价值。
（2）需要对施工技术应用期间的施工设备、材料等进行综合分析，保证施工设备与材料能够完全符合国家标注，对施工设备与材料应用情况进行细致检查、合理编排，注重建筑资源的合理应用，提升施工技术应用的合理性。建筑施工技术应用过程中，需要注重精确预算与综合分析[4].需要特别注意的是，注意建筑施工技术应用过程中的成本精确核算，适当留出发生意外所需要承担的成本，保证建筑施工期间的预算充足。在此基础上，还需要不断改革与创新建筑施工技术，为现代建筑施工企业的发展奠定良好基础。
2.2加强现场施工计划管理。
现场施工管理过程中，为了保证各项工作的有序开展，则需要就与实际的建筑工程情况进行综合分析[5].现场施工计划需要基于建筑施工现场的实际情况进行科学规划，对施工标本、建筑施工要求以及工程内容等进行清晰整合，具体的规划内容包含建筑工程基本概况，施工项目的具体分工、具体施工进度安排、施工质量的监控、关键环节质量的把控、意外情况处理措施等。由此制定出科学、合理、有效、实用的施工计划书，推动施工的顺利进行。
建筑施工现场管理期间，需要从事前控制、事中控制以及事后控制三个不同阶段，发挥质量管控的重要价值。施工前期重点对施工人员质量、工程原材料质量以及施工情况等进行全面检查。事中控制期间，重点对施工安装工艺技术、建筑施工技术等进行综合分析，保证各项工序应用的合理性。事后控制则重点对工程质量进行全面管理，结合合同图纸进行质量检测与综合分析。
在此基础上，还需要对施工现场的监督与管理现状加以分析，对施工进度与施工质量进行管理，为建筑施工活动的有序开展奠定良好基础。建筑施工现场监督管理工作期间，需要发挥适当组织、管理的作用价值，对现场施工的质量、进度及流程等进行管理。在此基础上，还需要注重科学性、规范性管理的重要意义，彻底排查施工现场中存在的安全隐患，对监督管理期间存在的问题进行及时排查，对不合格之处进行限时整改。实际的监督管理过程中，需要不断提升监管的重视程度与管理的力度，降低各类不良问题发生率。专门的监管人员应严格按照制度，遵循一定的流程进行监管，切勿忽视制度规范，跨越流程进行监管，避免监管权利的滥用。
2.3提升监督人员专业素养。
建筑工程施工人员需要保持良好的专业素养、安全意识，进而为建筑施工活动的有序开展奠定良好基础。专业素养是保证建筑施工得以落实的核心保障，安全意识能够保证现场施工人员的生命安全，降低建筑工程施工现场安全事故发生率，对现代建筑施工活动的有序开展也能够产生重要影响。
施工安全标准中，需要将施工人员的生命安全置于首位。建筑施工现场比较混乱，危险源较多，比如高空施工的工作人员，其各类危险问题发生率则会相对较高，需要为其实施全面性、专业性的安全教育指导。每一位建筑工程施工人员在上岗前，均需要参与严格的现场施工培训活动，学习相关的安全防护知识、专业操作知识等。还可以展开各类现场施工人员专业安全讲座，提升施工人员对施工现场的重视程度，为施工人员综合能力的提升奠定良好基础。
在此基础上，还需要进一步完善员工激励制度、问责制度，调动员工工作的积极性。比如可以完善员工激励制度，将员工的工作绩效与员工的个人薪资水平相互关联，设置人性化的奖励制度，给予工作积极性较高、工作态度较好的员工鼓励，给予工作质量较差、工作态度较差的员工惩罚，甚至是开除惩罚等。具体的工作期间，需要使员工明确自身的工作任务与工作责任，发挥员工的主观能动性，进而实现建筑工程施工管理质量与工程建设效率的不断提升。
3、结束语。
建筑工程事业快速发展的时代背景下，建筑工程需要注重施工技术的应用，施工现场管理重视程度的提升。建筑工程施工单位可以通过合理应用建筑施工技术，加强现场施工计划管理及提升监督人员专业素养等方法，将专业性的思维、发展性的思维融入到建筑工程施工管理过程中，发挥各项施工建设技术应用的价值，为现代建筑施工管理活动的有序开展奠定良好基础，对现代建筑工程施工工作的有序性、科学性以及规范性开展也能够产生重要影响。
参考文献。
[1]孟垒峰。基于建筑工程施工技术及其现场施工管理的探讨[j].江西建材，（18）:103~104.
[2]吴覃雄。浅谈建筑工程施工技术及其现场施工管理的要点[j].建材与装饰，（36）:10~11.
[3]瞿伟。有关建筑工程施工技术及其现场施工管理分析[j].智能城市，2016,2（07）:137~138.
[4]罗伟。对现阶段建筑工程施工技术及其现场施工管理探讨[j].建材与装饰，2016（18）:1~2.
[5]韦尚喜。建筑工程施工技术及其现场施工管理措施研究[j].建材与装饰，2016（14）:172~173.
建筑幕墙论文篇六
幕墙形式结构是影响造价的重要因素之一，在实际应用中，玻璃幕墙的结构形式主要为：明框、隐框、半隐框、全玻璃、点支撑式。按照实际工程计算可知，明框的成本比隐框和半隐框的成本低30%左右，全玻璃幕墙和点支撑式幕墙造价成本都比较高；当幕墙高度超过10m时，吊挂式全玻璃幕墙的成本要低于点支撑式幕墙；当幕墙高度超过12m时，全玻璃幕墙的成本要大大超过点支撑式。因此，需要结合项目的建筑效果需求，采用与项目档次相匹配的成本最优化幕墙形式。
3.2幕墙施工工艺选择。
幕墙的施工工艺主要分为单元式和框架式。单元式幕墙是指所有的部件在工厂内完成安装，安装完成后将其运送到工地现场。单元式幕墙的优点主要体现在制作精度较高、安装速度快等方面。除此之外，幕墙的安装采取的是由下及上逐层安装的安装方式，并且不需要借助外用脚手架，从而使施工周期有效缩短；框架式幕墙是将结构部件在工厂内进行加工，但是需要在施工现场对其进行安装，并且需要严格按照竖料安装、横料安装、保温材料安装、玻璃安装、密封打胶等顺序步骤进行操作，而且需要使用脚手架进行操作[3]。除此之外，在安装和施工过程中，由于存在大量需要交叉进行的工作，导致框架式幕墙安装工期较长。综合考虑可知，虽然单元式幕墙在成本上比框架式高出约30%，但其可以大大降低施工工期，并提高防水工程的.质量，因此，选择单元式幕墙施工工艺成为越来越多玻璃幕墙项目的选择。
3.3材料分隔尺寸。
分格设计是设计方案中的重要环节，其对设计方案起决定性的作用，玻璃、石材等主要材料的出材率对成本有很大的影响。对玻璃、石材进行合理化设计和使用，可有效提高成材率、大大降低工程成本。除此之外，需要充分考虑分格尺寸对铝型材以及结构胶和耐性胶的影响因素，从而对成本进行有效的控制。在进行全玻璃幕墙设计时，需要充分考虑玻璃的强度和刚度，并结合层高对低层采取落地式安装，对高层采取吊挂式安装，从而保证其安全性和经济实用性。例如，青岛综合体项目中，在玻璃幕墙中，玻璃的成材率仅为60%，导致幕墙工程中出现将近40%的玻璃边料浪费现象，这种现象导致成本大约增加1倍，而如果将玻璃成材率提高到90%，幕墙总造价会得到大幅度的降低。除此之外，还要保证铝型材在断面的数量和设计上以及耐候胶的数量使用中都符合要求，从而有效降低工程成本。
3.4幕墙材料选择。
在建筑幕墙中使用的材料主要有铝型材、玻璃、结构胶、耐候胶等，不同材料的选择也会对幕墙造价产生一定的影响，因此，材料的选择不仅要考虑安全因素，还要将成本因素考虑其中。通常情况下，在施工过程中，铝型材和玻璃材料成本约占幕墙造价的20%，铝型材的表面处理方式、抗弯截面系数以及惯性矩数据等因素都会对其成本产生一定的影响；在幕墙中使用的玻璃材料大致分为钢化玻璃、超白玻璃、夹胶玻璃等。对幕墙设计进行综合因素分析可知，铝型材需要选择重低型，玻璃需要选择尽可能规则的平面玻璃。
幕墙工程与其他结构的工程造价的区别在于幕墙工程不能简单采用预算定额报价，因设计的金属骨架不同，其造价由骨架的单位面积含量及选材的市场价格决定。从建筑幕墙的实际工程数据中可知，幕墙材料费占据总造价的70%左右，而在材料费中，铝型材、玻璃的规格对幕墙的造价会产生重要的影响，机械费用占比较小，可以忽略不计。除此之外，在吊装单元式构件项目中，人工费用占据幕墙造价的20%左右，其余影响因素由槽式埋件、密封胶条等组成。通过对幕墙工程中的影响因素分析可得，影响因素主要有铝型材、玻璃、人工费、石材、槽式埋件等，因此，在施工方案设计阶段需要充分考虑这些影响因素，从而尽可能地将成本控制在合理范围内。在实际施工阶段，需要在材料的选择和审批上进行严格把控，并且需要对其进行适当的调整，从而为降低成本提供保障。
5结语。
通过本文的论述可知，对幕墙设计的成本进行合理控制可以促进该项目的有效实施。因此，本文提出了对幕墙成本控制的几点建议：合理选择幕墙形式、幕墙施工工艺、分格设计、幕墙施工材料。希望此次研究的内容和结果得到相关单位的重视，并且在实际应用中，根据自身的特殊属性对其进行创新应用。
参考文献:。
[3]谭晓红.探讨建筑幕墙设计要把控好的要点[j].门窗,2016,35(7):18.
建筑幕墙论文篇七
摘要：随着建筑业市场的不断发展，对建筑砂浆多样性要求也越来越高，对于地面找平x_v-，要求施工完后具有抗开裂、耐磨以及抗空鼓等要求，所以流动性好的建筑砂浆无疑是一种应用非常广泛的产品，文章将从原材料选用、配合比设计以及结论分析等方面，阐述流动性建筑砂浆的生产工艺。
关键词：建筑砂浆；原材料；流动性。
随着技术的进步以及施工工艺的发展，建筑砂浆的种类越来越丰富，使用的范围也越来越广泛，作为建筑砂浆的一种，具有高流动性的砂浆不仅具有施工方便、产品稳定等特点，而且在施工质量上具有普通砂浆无可比拟的优势。因此，为了更好的研发利用高流动性砂浆，文章将根据jc/t985-《地面用水泥基自流平砂浆》的要求，研究具有高流动性能的自流平砂浆。
1.原材料。
1.1胶凝材料。
胶凝材料一般分为无机胶凝材料和有机胶凝材料两大类。通常建筑上常用的胶凝材料是指无机胶凝材料，它是指这样一类无机粉末材料，当其与水或水溶液拌合后所形成的浆体，经过一系列的物理、化学作用后，能逐渐硬化并形成具有强度的人造石。
无机胶凝材料一般分为水硬性胶凝材料和气硬性胶凝材料两大类。气硬性胶凝材料只能在空气中硬化，而不能在水中硬化，如石灰、石膏等，水硬性胶凝材料既能在空气中硬化，又能在水中硬化，这类材料通常称为水泥，如硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等。对于自流平砂浆，因其具有早强快硬性要求，其胶凝材料通常由石膏、普通硅酸盐水泥、铝酸盐水泥等组成。
1.2骨料。
骨料在自流平砂浆中所占比例不高，但其能起到较好的体积稳定性，骨料的性能可以影响其他组分作用的发挥。通常来说，骨料在自流平砂浆中主要起的作用为：
1.2.1骨架作用。骨料通常具有较高的强度，这些高强度颗粒在硬化砂浆中起到一种骨架的作用。当砂浆受力时，骨料通常承受较大的荷载。因此，集料的力学性能对砂浆的力学性能有较大的影响。
1.2.2稳定体积变形作用。在砂浆硬化过程中，骨料一般不参与化学反应，页不会产生因化学反应造成的体积变化。通常情况下，硬化砂浆发生干缩的主要成分是水泥组分，集料干缩较小。另外，集料的热膨胀系数比硬化水泥石低，故热稳定性也比水泥石好。
1.2.3改善砂浆耐久性。骨料对环境条件具有较好的适应性，在冻融循环条件下，通常是水泥石破坏，骨料很少破坏。在自流平砂浆中，由于我们需要砂浆具有良好的流动性能，所以，我们选择石英砂作为实验骨料。
1.3外加剂。
现代工业的发展，给我们提供了各式各样的外加剂，正是由于这些外加剂的存在，才有了我们现在丰富多样的产品结构，而自流平无疑是其中最复杂的产品之一，所需的外加剂种类多达十余种。主要种类包括加速早期强度的促凝剂，为了获得良好的可操作时间，同时需要添加缓凝剂配合使用。减水剂起到减水作用，因而提供流动性和找平性。消泡剂可以减少体系含气量，最终提高抗压强度。少量的稳定剂（如纤维素醚）可以防止砂浆的离析和表皮的形成，从而防止对最终表面性能产生的负面影响。上文我们提到，水泥在体系中会有一定的体积收缩率，为平衡这种收缩，我们往往需要添加适量的膨胀剂来稳定整个体系的平衡。聚合物材料是自流平砂浆的关键成分，它可以提高流动性、表面耐磨性、拉拔强度和抗折强度；另外，它还可以降低弹性模量，从而减少系统的.内部应力，聚合物胶粉必须能够形成坚固的聚合物膜，不能太软，否则可能使抗压强度下降。
由此，我们总结出组成自流平砂浆的主要原材料包括：普通硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、石膏、石英砂、减水剂、纤维素醚、消泡剂、促凝剂、缓凝剂、膨胀剂、聚合物胶粉等。
2.试验过程及结论分析。
2.1不同减水剂对砂浆性能的影响。
从以上数据可以看出，2651f对砂浆流动性影响的效果最好，f10次之，密胺高效减水剂较好，奈系最差；由此可见，在获得高流动性能的同时，应对胶凝材料的添加量做适当调整。
2.2聚合物胶粉对流动性砂浆性能的影响。
从以上数据可以看出，聚合物胶粉的加入能显著提高砂浆的抗折强度和抗拉强度，但对砂浆抗压强度的影响不大，这是由于聚合物胶粉的增韧作用，提高了砂浆内部抗拉强度和界面粘结抗拉强度，进而大大改善了砂浆与基材的粘结抗拉强度。
聚合物胶粉对砂浆的抗压强度没有显著改善，甚至有所下降，说明掺加量存在一个最佳的掺量范围。下降的原因是由于过量的聚合物胶粉导致引入过多的气泡，继而造成抗压强度的下降。
3.结语。
高流动性自流平砂浆必须选择合适的减水剂类型，且随着减水剂掺量的增大而增大，这就需要结合实际需要，在综合考虑的情况下，选择合适的减水剂。
聚合物胶粉的加入，可以提高自流平砂浆的粘聚力和柔韧性，提高抗裂性能，但并不随胶粉掺量的增加而提高这种性能，它有一个最佳的掺量范围，一般为占胶凝材料量的3.3%左右。
要想获得施工性能优良的自流平砂浆，需要在各种外加剂试配的基础上进行大量试验总结。
建筑幕墙论文篇八
摘要：近些年来，建筑行业的市场竞争不断加大，如何提高建筑工程整体质量水平已经成为了建筑企业提高自己在市场中的竞争力的重要手段。随着建筑行业的不断发展，对建筑混凝土施工的技术要求也变得越来越高，为了可以更换的提高建筑混凝土的施工质量，提升企业的竞争力，在文章中，笔者将对影响混凝土强度的主要因素、不同阶段中的混凝土的施工技术、以及混凝土的浇注技术和护养技术进行详细的分析，希望可以为相关工作人员带来一些帮助。
1混凝土强度及其影响因素分析。
通常情况下，建筑工程的混凝土强度指的是混凝土的抗压强度，通过对混凝土强度的计算和分析，可以清楚的知道混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度有着非常密切的关系，在水灰比相等的情况下，高标号水泥制成的混凝土的强度远远高于低标号水泥制作出来的混凝土。不仅如此，水灰比与混凝土强度也呈现出正比关系，也就是说当水灰比大时，混凝土的强度就高，反之水灰比小，则混凝土的强度低。所以，在水灰比不变的情况下，如果利用增加水泥的使用量来提升温凝土强度分方法是不可取的。
除了水灰比与混凝土的强度有关系外，粗骨料也会对混凝土强度造成很大的影响，为了保证混凝土的强度，通常都是将粗骨料的大小控制在3.2cm左右。在石质强度、水灰比或配合比相等时，由于碎石表面的粗糙程度高于卵石，所以它的与水泥砂浆的粘结性要强与卵石水泥砂浆的粘结性，在这样的情况下，碎石混凝土的强度明显要高于卵石混凝土。
虽然细骨料对混凝土强度的影响程度没有粗骨料的影响大，但砂对混凝土质量的影响也不能忽视。在建筑工程的施工现场，砂石质量可能会产生较大的变化，所以，必须做好施工现场的管理工作，确保砂石的质量符合建设标准，同时还用按照实际砂中的含水量来进行水灰比的调整，不可完全照搬实验配比的进行实际的施工。
要确保混凝土的强度除了要对施工过程中的各项工作进行严格控制外，还需要在其完工后进行必要的养护工作。例如：在气温较低的冬季，要注意为混凝土进行保温防冻害的处理，在炎热的夏季，还要进行防暴晒，脱水等相关措施。
2不同阶段的施工技术分析。
2.1设计阶段技术分析。
混凝土的强度应该根据建筑特点进行选择，例如：民用建筑应该选择强度等级在c20-c35范围内的中低强度等级混凝土。在建筑工程的设计阶段，应该注重重点部位的抗裂设计，并进行有效的优化设计施工来减少裂缝的出现可能性。例如：在一些阔度或占有体积相对较大的区域，应该着重其钢筋密度的设置、梁纵向截面配筋率、施工期内的温度变化所产生的内应收缩力、雨季的水分影响等。除此之外，还要特别注意混凝土构件的凹陷处、凸起处、面板与剪力墙外墙相交处等一些关键位置钢筋密度设计的合理性。
2.2施工阶段技术分析。
在建筑工程的施工阶段，施工工序和施工工艺都严重影响这整个建筑工程的质量，为了可以保证建筑工程的整体质量，控制建设施工成本，必须对其施工阶段进行科学的控制管理。混凝土的浇筑工作是混凝土施工中的核心工序之一，浇筑质量的好坏对混凝土质量有着决定性的作用，所以实际的混凝土浇筑工作施应该严格按照一次到顶的浇筑原则进行。在其施工过程中，必须严格禁止为了提升混凝土的坍落度而擅自增大水的使用量的情况，以免造成混凝土强度不达标的情况。同时还要注重对混凝土的质量控制工作，对质量不过关的混凝土应该退回搅拌站重新进行加工。
3混凝土的浇筑技术分析。
3.1底板、反粱及墙体浇筑。
在进行地下墙体的第一次底板、反梁及相应高度墙体浇筑工作时，其墙体施工缝应该留在反梁上30厘米处，而且在浇筑前应该先填充5到10里面与混凝土同配比的石子砂浆，并进行分层浇筑和分层振捣，浇筑厚度应该根据施工现场实际所使用的振捣棒来决定，通常为有效长度的1.25倍，同时还要借助尺杆配手把灯来对其浇筑厚度进行控制。梁旁和梁底部位应该使用插入式振捣棒来振捣密实，振捣还需要特别注意不可触动钢筋和预埋件。而在粱、柱、墙的节点钢筋浇密处，应该使用小直径的振捣棒进行振捣。
3.2墙、柱混凝土的浇筑。
墙板的混凝土浇筑应该为分层浇筑，下料点需要分散布置，同时进行循环连续浇筑，并且应该将每次堆料的高度控制在1米以内，而混凝土的自由倾落高度则应该控制在两米以下，或者依靠串筒和溜槽进行下灰。墙体洞口处两侧的混凝土应该保持其高度一致，并同时进行下灰和振捣的工作，避免出现洞口变形的情况，大洞口下部模板还应该进行开口补充振捣，从而有效的防止漏振的情况。在进行柱、墙体的混凝土浇筑工作前，应该先进行底下软弱层的剔除处理，然后再填充上相应的水泥砂浆，这样可以防止出现底部混凝土烂根的情况。
3.3梁板混凝土的浇筑。
在梁板浇筑过程中，应该保证下灰与振捣工作配的密切度，同时还要保持混凝土沿梁底向前推进，并按照梁的高度来进行分层浇筑。当达到板底位置后与板一起浇筑。梁混凝土所使用的振捣器应该选择插入式振捣器，并进行快插慢拔的均匀振捣，而板混凝土则应该使用平板式振捣器进行振捣，这样可以更好的保证混凝土表面的平整度。最后再使用木抹子从前往后退的将其抹平，比对顶板混凝土的浇筑厚度和找平进行严格的.控制，从而方便墙柱模板的支立。在混凝土的浇筑过程中和浇筑完成后，都应该设置专人对其落地灰和成品上的混凝土颗粒进行清理。
3.4楼梯与柱墙交接处的混凝土施工。
由于楼梯与柱墙处的混凝土浇筑是同时进行的，而且底层踏步与上一层楼面之间还存在着两米左右高度差，为了可以避免混凝土在底层踏步处的堆积或流失，在实际的浇筑工作中应该在踏步与墙体的交接处设置钢板网来进行遮挡，并且在浇注完成后的12小时内进行相应的覆盖保湿等养护措施，防止出现脱水和裂缝的问题。
3.5混泥土浇筑后的养护。
混凝土浇筑后的养护工作是保证其浇筑质量的有效措施。所以，应该做好混凝土浇筑后的养护工作。为了防止混凝土出现裂缝，应该保证混凝土的内外温差和降温程度符合建设施工的要求，同时还需要保证混凝土浇筑后的温度养护时间在15天以上，并且在其保温过程中还应该让混凝土表面保持一定的湿度。混凝土的保温养护工作不仅可以有效的减少混凝土内外温差引起的温度应力，防止裂缝的出现，还可以减慢混凝土的降温速度，提升混凝土的抗拉强度，从而起到提升混凝土浇筑施工质量的效果。
4结语。
总的来说，建筑工程混凝土施工技术对整个建筑工程质量有着非常大的影响，在实际的施工过程中，科学合理的进行混凝土的浇筑施工技术不仅是提高建筑工程整体质量的重要手段，更是提高企业经济效益的重要内容。
参考文献。
[1]归宁一.浅析建筑混凝土施工技术[j].城市建设理论研究：电子版，2014（27）.
[2]李林波.浅谈建筑混凝土施工技术[j].建筑工程技术与设计，2015（22）.
[3]李然.浅析建筑混凝土施工技术[j].民营科技，2015（07）.
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
建筑幕墙论文篇九
论文摘要：近年来，建筑幕墙工程因质量差而造成国家财产损失及人身安全受到严重威胁的事件时有发生。如果加强对幕墙工程的管理，对其设计、施工的质量进行有效的控制，并切实有效地推行建设监理制度，幕墙工程的质量是能够得到保障。
论文关键词：建筑幕墙；施工；质量控制。
正是由于“设计滞后”和“审核不力”等原因，决定了幕墙工程的设计质量必然难以保证。从近几年全国幕墙工程检查的结果看，以下是设计中常见的问题：
1.1预埋件部分：有的工程主体未设计预埋件，只好采用膨胀螺栓、化学螺栓来补救；有的虽有预埋件，但该预埋件的规格、钢筋的焊接及锚固长度等又不满足规范要求。
1.2立柱、横梁部分：立柱的力学计算模型不符合工程实际，立柱和横梁的型材截面特性参数计算有误或套用错误，甚至有些型材的截面形状不符合受力要求；立柱被设计成受压杆件（按规定应设计成受拉杆件）；有校核杆件强度但未校核其刚度；不按最不利分格及最大跨度进行验算。
1.3幕墙与主体连接部分：支座与板间的焊缝强度不够，连接处只有一个螺栓，角码所受弯矩过大但不加固。
1.4板块固定部分：隐框幕墙板块下部未设托条，压板的间距过大或压板本身强度不足。
防火、防雷部分:防水棉厚度不足或防火隔板太薄，防火节点不严密，立柱伸缩处的防雷节点处理不妥。
2.1.1编制监理细则：根据工程验收规范和实际要求，编制可行的监理实施细则。
2.1.2体系审查：开工前，应审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，审查承建单位的资格、技术与管理水平、以往的施工业绩、特殊工种人员上岗证书等。
2.1.3审查施工组织设计：监理人员应重点审核施工方案、施工机械及施工顺序，尤其是关键工序的工程质量控制及保证措施，主要包括安装工序、安装机具和工具、脚手架、铁码和预埋件连接、立柱和横梁安装及位置调整、焊接防锈措施、板材安装、防火棉安装、防雷系统安装、耐候性密封胶的顺序、铝框和玻璃保护等。
2.1.4图纸会审及设计交底：施工单位根据效果图及框架实际几何尺寸出施工及采点大样图和结构计算书，须经业主、设计确认，再进行图纸会审，图纸会审重点：图纸是否符合技术规范要求；设计是否满足安全、合理、技术先进的原则；设计是否满足建设单位要求；施工是否方便、合理、节约；对重点部位的设计意图、技术要求、难点及质保措施，向施工单位作技术交底。
2.1.5审查进场原材料：为使建筑幕墙工程安全可靠、幕墙材料应该符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。为使建筑幕墙有足够的耐候性和耐久性，要求建筑幕墙所用金属材料除不锈钢和轻金属材料外均应进行热镀锌防腐处理，铝合金应进行表面阳极氧化处理。建筑幕墙所用结构胶的“三性”试验结果要符合规范要求。
2.1.6加工制造、施工安装前条件检查复核：幕墙在制作前对建筑设计施工图进行核对幕墙调整并经设计、监理同意后，方可加工组装。为保证幕墙质量，要求主体结构工程应满足幕墙安装的基本条件，特别是主体结构的垂直度和外表面平整度及结构的尺寸偏差，必须达到钢筋混凝土结构施工及验收规范要求，否则须采取适当措施后才进行。为保证幕墙与主体结构连接牢固可靠，幕墙与主体结构连接的预埋件应在主体结构施工时，按设计要求埋设。埋件标高偏差不应大于10mm，埋件位置偏差不大于20mm。
幕墙材料是保证幕墙质量和安全的物质基础。幕墙材料概括起来有四大类型：即骨架材料、板材、密封及填缝材料、各种材料都要有合格证书和质保证书，有的材料还应有报告、结构胶的相容性试验报告、幕墙性能试验报告等等，没有合格的证书或合格的.试验报告，应坚决杜绝使用。
2.2执行各工序质量验收制度。
建筑幕墙施工一般包含有:玻璃板材制作、幕墙节点安装横梁与立柱安装、玻璃板材安装等四道关键工序，对这四道工序中的每一道工序都要对照设计或规范的要求执行严格的检查验收制度，对检查不合格的工序要进行整改或返工，直到合格时方可进行下一工序的施工。
2.2.1玻璃板材的制作。
该工序要重点检查制作车间的环境条件，要求车间的温度湿度、通风性、灰尘等方面的指标都要达到规范或设计的要求；检查玻璃或金属挂板的规格、尺寸及外观质量是否达到规范或设计的要求；检查结构胶的生产日期、有效期限，并判断是否在有效期内使用；检查结构胶的厚度，宽度及胶质量是否满足规范或设计的要求等等。
2.2.2幕墙节点安装。
该工序质量的控制，重点在于土建结构施工期间幕墙预埋件的埋设质量的控制，监理人员应提前督促幕墙的设计、施工单位加强与土建单位的联系与配合，使幕墙预埋件的埋设位置、埋设质量能达到幕墙设计或规范的要求，这是一个事关整个幕墙工程施工安装质量的重要质量控制环节。此外，对预埋铁与连接角码的焊接质量、立柱与连接角码的连接质量等进行严格的检查和控制。
2.2.3横梁立柱安装。
该工序重点检查立柱安装的垂直度横梁安装的水平线、幕墙分格的规格尺寸等数据是否满足规范或设计的要求；检查和控制横梁与立柱的连接质量。
2.2.4玻璃板材安装。
该工序重点检查玻璃板材的固定连接质量及密封胶嵌缝质量密封胶嵌缝施工要在合适的气候条件下，由熟练工作操作施工时要防止气泡的出现，并保证胶缝厚度控制在规范要求的范围内。
2.3督促并协助施工单位建立技师保证体系。
施工单位应有专人负责施工安装质量的检查验收，对发现的质量问题要及时会同现场施工人员进行分析和研究，找出原因并予以改正。检查验收缺席要采取自检、互检及质量管理人员和监理人员最终验收相结合，确保施工质量处于受控状态。
2.4认真做好幕墙的防火、防雷工作。
幕墙的隔热保温应采用不燃、难燃材料，有防潮措施、隔热保温防火材料不得直接与玻璃接触。
幕墙应符合防火等级要求，窗间墙和每层楼板、隔墙处于幕墙间的缝隙应有防火隔断措施、防火板宜用不小于1.2mm的金属板，其搭接缝隙应用防火密封胶密封。
幕墙的风压变形、雨水渗漏、空气渗透性能必须经过根据国家现行标准（cb/t1526-15228）规定的检测方法测试并达到设计和规范的要求，如设计认为必要，还应进行保温、隔声、抗震、防火、防雷等指标的测试。
幕墙应符合避雷等级要求。幕墙应自成防雷体系。其接地电阻值应小于1ω，位于均压环处的横梁必须与同均压环连通的柱相连，在未设均压环楼层的立柱水平距离每隔10欧姆必须同于均压环连通，连通材料的截面应符合避雷要求，其接地电阻值应小于等于4ω。
由于幕墙工程的特殊性，其质量监理要依靠事前控制和事中控制为主，因此，监理人员必须全面详细地熟悉整个施工工艺流程，事先提出质量控制和检验标准，监督施工单位严格遵守和执行，从而达到预期的控制目标。
建筑幕墙论文篇十
发包方(以下简称甲方)：
设计人(以下简称乙方)：
经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行施工图设计，根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程设计合同》文本(gf-20__-0209)及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。第一条本合同依据下列文件签订：
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据。
2.1发包人给设计人的委托书。
2.2发包人提交的基础资料。
2.3发包人提供的其他相关资料。
第三条合同文件的优先次序。
构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书。
3.2发包人要求。
3.3有关设计事宜的函件第四条本合同设计项目的内容乙方对项目进行幕墙设计，设计费按元/m2收取;甲方选择乙方优先参加发包人的施工招标工作，如果设计人中标，本合同的设计费作为乙方的优惠条件，免收设计费，自动转为工程预付款(进度款)的一部分，并在工程预付款(进度款)总额中抵扣。
第五条发包人应向设计人提交的有关资料及文件。
第六条设计人应向发包人交付的设计资料及文件。
第七条设计费及支付方式。
第八条双方责任。
8.1发包人责任：
8.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
8.1.2发包人负责组织设计交底。
8.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，但是同设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。
8.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。
8.2设计人责任：
8.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，接受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
8.2.2设计合理使用年限为50年。
8.2.3设计人按合同第四条、六条规定的内容向发包人交付资料及文件。
8.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。
8.2.5设计人在工程施工期间需派专人负责与施工方、发包人等相关单位进行配合与解决问题。
第九条违约责任。
9.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金;已开始设计的，发包人应根据设计人已时行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.2发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额百分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按9.1条规定支付设计费。
9.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
9.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。
9.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第十条其他。
10.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。
10.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。
10.3发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
10.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
10.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。
10.6本合同一式六份，发包人三份，设计人三份。
10.7本合同自签订之日起效。
10.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
建筑幕墙论文篇十一
本合同幕墙工程甲方现全权委托乙方与建设方直接结算，现同意建设方按幕墙结算总价直接支付给乙方(甲方向建设方开据付款委托)，由乙方直接提供工程发票给建设方。
第五条双方的权利与义务。
一、甲方的权利和义务。
1、参与外幕墙施工计划的编制，重点掌握土建工序的搭接时间点。
2、协调乙方施工现场的秩序、材料堆放、设备安全秩序。
3、在幕墙施工的总计划内按时插入外墙保温的施工，并按时完成。
4、参加幕墙工程竣工验收，指导乙方的竣工资料按南昌市建设工程档案馆的规定和要求进行整理，对乙方提交的幕墙工程竣工资料进行归档、由甲方统一交档案馆备案。
5、提供人货梯给乙方使用至底，并协调每日的使用时间。
6、负责现有外挑架(十二层以上)的修整以满足外幕墙施工要求(包括部分需重新搭设的挑架)，完成现有外架的竹跳板满铺及踢脚钢管的安装，对影响幕墙施工的挑架必须重搭。以上挑架的修整必须通过乙方的验收。
7、在8月18日前完成主楼五层至十二层外架的搭设，满足外幕墙的施工。
8、甲方认真完成以上义务，将收取乙方支付的综合费用30万元(该费用包括总包管理费、上级管理费、企业管理费、满铺设竹跳板增补2万元、人货梯及外架使用费等)，除电费装表单独计费外，甲方不再收取任何其它费用。
二、乙方的权利和义务。
1、乙方单独核算，在工程施工、管理中一切风险、责任及债权债务等均由乙方承担。服从甲方的现场统一管理。
2、乙方必须按照施工图设计和监理工程师指令，做到精心施工，若出现施工质量问题，一切经济赔偿责任及因此产生的法律后果由乙方承担。
3、在施工过程中乙方必须做到安全生产、文明施工，严格操作规程，严格遵守安全生产责任制，单独配全消防器材。若发生安全责任事故，一切经济损失、经济赔偿责任或由此起的法律后果由乙方承担。
4、乙方所用材料的进场必须报监理工程师检查及见证送检，检验合格后方可使用，各工序自检合格后向监理报验。
5、乙方必须按照甲方工程技术资料审批、汇总的有关规定和技术管理方法，按照南昌市工程档案馆的资料归档管理办法，完成施工资料的立卷、归档，待工程竣工后移交甲方统一交档案馆备案。
6、乙方进场后单独安装电表，按表计量用电量，将电费直接交给甲方。
7、裙楼外架由乙方搭设。
8、乙方使用甲方人货梯及外架等，需支付30万元综合费用给甲方，除电费外甲方将不再收取乙方任何其它费用，乙方现委托建设方按三阶段直接支付给甲方。
第六条违约责任。
1、甲方责任：确实未能按照合同的规定完成外架的搭设、整理及有效提供人货梯的使用，影响幕墙工程进度或造成乙方停工、窝工时，乙方有权要求建设方暂缓支付相关配合费用，其外架及人货梯使用时间将顺延。若未满铺完竹跳板，剩余部分由乙方自行解决，将按比例减扣甲方竹跳板费用。
2、乙方责任：未在合同规定时间内完工，对延期使用外架或人货梯，将向甲方支付外架或人货梯延期使用费。
第七条其他事宜。
2、合同履行过程中如发现纠纷，双方应本着谅解、协调的精神及时协商解决，若协商不成的，可提请当地仲裁委员会仲裁。
3、本合同一式陆份，甲乙双方各执三份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)甲方(盖章)。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
时间：时间：
发包方：(以下称“甲方”)。
承包方：(以下称“乙方”)。
甲乙双方本着相互合作、相互信任的态度，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》的规定及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则且结合本工程具体情况，经双方友好协商达成一致并签订本承包合同，以期共同遵守。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
二、承包范围及承包方式。
1、承包范围为包括幕墙加工、制作、安装及相关联部位的收边收口等内容(含测量放线、埋件安装、材料/装卸、各种试验、检测的人工配合、材料的加工、制作、安装、注胶、成品保护保养、维修等所必须的各项工作)，若因乙方施工的进度、质量以及材料计划的下达时间等不能满足施工总进度要求，乙方必须承担相关责任与损失，且乙方必须在经甲方允许时间内达到甲方节点进度要求;否则，甲方有权减少乙方承包的工程量，若连续两次未达到甲方节点进度要求，甲方有权将乙方清除出场。
2包安全施工、包文明施工、包工程验收、包现场材料卸车及转运费(包括现场内的水平、垂直运输的一、二、三次或因工作需要的其它多次转运)、包甲方采购材料到施工现场领料后的保管、包现场仓库的搭设、包配合甲方幕墙各种试验、检验人工费、包夜班抢工加班费、包春节或其它法定假日加班费、包高温费、防寒费、劳保费、社保费、人身意外保险费用等按国家规定应由劳务人员享有的福利待遇、包施工机具、设备及用于施工作业的工具类消耗性材料(如切割片、钻花、抹布、甲苯等)、包本合同约定的其他事项和费用。
4、乙方清包工范围内的工作量以固定单价包干(具体单价详见本合同第六条)。该包干单价不因劳动力价格的波动、物料的涨价、汇率的变动或法律、法规、规章的变化等任何因素的影响而作出任何调整。甲方在该包干单价外不再向乙方及乙方人员支付任何形式的其它费用。
三、工期要求。
1、本工程开工日期;
竣工日期：年月日;总工期天，自甲方通知乙方进场之日起开始计算。乙方的具体施工进度必须满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求。
2、非不可抗力影响，合同工期不得顺延。因不可抗力影响的工期，经甲方签字确认后工期相应顺延，但不增加费用(含因顺延造成的窝工费用和其他损失)。上述不可抗力是指：战争、、大于二十年一遇的洪水。
3、乙方应在工期延误事实发生后3日内就延误内容向甲方项目部提出书面报告，乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此权力。
四、工程质量。
1、本工程要求质量目标为幕墙工程所有性能均应满足国家规范、jgj102-、jgj133-及设计图纸与合同要求。
2、如甲方、监理、质检站或业主提出不符合质量要求的地方，乙方必须立即整改并承担因此而发生的一切费用，工期不予顺延。
3、乙方必须按照国家规定的质量验收标准、施工验收规范和施工图组织施工，工程质量应达到设计图纸要求及约定的标准和质量目标。因乙方原因导致工程质量未达到合格工程标准，则甲方向乙方收取工程价款的10%作为违约金。如因此给甲方造成损失的，乙方并应承担全部赔偿责任。
4、乙方每道工序完成进入下道施工工序前须书面报请甲方验收，若乙方在进入下道工序施工前未对上道工序书面报请验收，甲方有权对乙方给予200~1000元/次处罚，由此而引发的一切后果全部由乙方承担。
5、若乙方认为工程质量已超过合同约定标准且取得优良工程等级以上，工程验收完成10个工作日内由乙方提出书面申请，由甲方质管部组织相关部门对其进行评定，经评定情况属实者视项目的复杂程度、工程量大小给予~10000元不等奖励。
五、双方权利义务。
(一)甲方权利义务。
1、负责现场的统一协调管理，协调设计图纸问题的处理，对设计变更进行签证。
2、有权监督工程质量、进度、安全、文明施工及ci策划等工程管理工作，对乙方在操作过程中存在的工期、质量、安全、文明施工等问题有权提出整改、处罚意见，并有权解除本合同。甲方因此解除合同的，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。
3、甲方有权对乙方所犯错误视不同情况给予乙方经济上的处罚(详见合同附件一，关于现场质量、安全、文明施工、材料、日常工作配合等管理条例)，乙方进场14日内，甲方项目部须针对项目的具体情况与乙方签订有关工期、质量、安全、材料、文明施工等项目管理责任书，标准参照甲方相关文件，以上责任书都将作为甲方对乙方管理过程中的实施标准。
4、协调总包方向乙方提供材料、构件及机具的临时堆放场地及围护设施，提供施工用水、用电接驳点(由接驳点到工作面的电缆线及电箱的配置由乙方负责)，现场所需的所有配电箱、电线等用电设备均全部由乙方提供。
5、甲方协调总包方的施工用脚手架及垂直运输工具(但总包方收取的使用费除配合费以外部分由乙方承担)。但如总包方拆除脚手架及垂直运输工具后，乙方须及时配合甲方向业主签证，乙方因此而增加的费用由乙方自行承担。
6、负责协助乙方在施工中与业主、监理、总包及其他交叉施工队伍的关系。
7、负责按合同要求及时向乙方支付合同价款。
8、甲方有权根据乙方在施工工期内提供的劳务人员名单直接代乙方发放人工工资，并在本合同价款中扣除。劳务工人在领取工资时必须凭本人身份证原件领取，签名时应注明“本月工资已全部领齐”或“本工程工资已全部领齐”字句，并印上手印。
9、负责对乙方进行技术交底，组织乙方所完工程的交工验收。
10、若在施工过程中或施工完成后，总包、监理、业主因种种原因未及时验收或因乙方原因造成质量不合格、进度不满足要求等，导致业主拖延向甲方付款，则甲方向乙方付款亦相应拖延;乙方不得停工、怠工，如有停工、怠工，甲方视情节轻重，有权扣除其应付款项。
11、施工过程中或保修期间，发生玻璃自爆情况或未发现损坏责任人，乙方均负有免费进行玻璃的重复安装责任，否则，甲方有权安排他人进行安装，费用直接从乙方工程款或保修金中扣除。
12、若乙方在质量、工期、安全文明施工、与项目部的配合等方面无法满足甲方的要求，甲方有权终止合同，对已完成工程量按完工价款的80%进行结算,并扣除风险担保金。
13、乙方(含管理人员及施工人员)须无条件服从甲方的人力资源调配。
建筑幕墙论文篇十二
发包方：(以下称"甲方")。
承包方：(以下称"乙方")。
甲乙双方本着相互合作、相互信任的态度，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》的规定及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则且结合本工程具体情况，经双方友好协商达成一致并签订本承包合同，以期共同遵守。
1、工程名称：
2、工程地点：
1、承包范围为包括幕墙加工、制作、安装及相关联部位的收边收口等内容(含测量放线、埋件安装、材料/装卸、各种试验、检测的人工配合、材料的加工、制作、安装、注胶、成品保护保养、维修等所必须的各项工作)，若因乙方施工的进度、质量以及材料计划的下达时间等不能满足施工总进度要求，乙方必须承担相关责任与损失，且乙方必须在经甲方允许时间内达到甲方节点进度要求;否则，甲方有权减少乙方承包的工程量，若连续两次未达到甲方节点进度要求，甲方有权将乙方清除出场。
2、包安全施工、包文明施工、包工程验收、包现场材料卸车及转运费(包括现场内的水平、垂直运输的一、二、三次或因工作需要的其它多次转运)、包甲方采购材料到施工现场领料后的保管、包现场仓库的搭设、包配合甲方幕墙各种试验、检验人工费、夜班抢工加班费、包春节或其它法定假日加班费、包高温费、防寒费、劳保费、社保费、人身意外保险费用等按国家规定应由劳务人员享有的福利待遇、包施工机具、设备及用于施工作业的工具类消耗性材料(如切割片、钻花、抹布、甲苯等)、包本合同约定的其他事项和费用。
4、乙方清包工范围内的工作量以固定单价包干(具体单价详见本合同第六条)。该包干单价不因劳动力价格的波动、物料的涨价、汇率的变动或法律、法规、规章的变化等任何因素的影响而作出任何调整。甲方在该包干单价外不再向乙方及乙方人员支付任何形式的其它费用。
1、本工程开工日期：，竣工日期：年月日;总工期天，自甲方通知乙方进场之日起开始计算。乙方的具体施工进度必须满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求。
2、非不可抗力影响，合同工期不得顺延。因不可抗力影响的工期，经甲方签字确认后工期相应顺延，但不增加费用(含因顺延造成的窝工费用和其他损失)。上述不可抗力是指：战争、大于二十年一遇的洪水。
3、乙方应在工期延误事实发生后3日内就延误内容向甲方项目部提出书面报告，乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此权力。
1、本工程要求质量目标为幕墙工程所有性能均应满足国家规范、jgj102、jgj133及设计图纸与合同要求。
2、如甲方、监理、质检站或业主提出不符合质量要求的地方，乙方必须立即整改并承担因此而发生的一切费用，工期不予顺延。
3、乙方必须按照国家规定的质量验收标准、施工验收规范和施工图组织施工，工程质量应达到设计图纸要求及约定的标准和质量目标。因乙方原因导致工程质量未达到合格工程标准，则甲方向乙方收取工程价款的10%作为违约金。如因此给甲方造成损失的，乙方并应承担全部赔偿责任。
5、若乙方认为工程质量已超过合同约定标准且取得优良工程等级以上，工程验收完成10个工作日内由乙方提出书面申请，由甲方质管部组织相关部门对其进行评定，经评定情况属实者视项目的复杂程度、工程量大小给予20xx~10000元不等奖励。
(一)甲方权利义务。
1、负责现场的统一协调管理，协调设计图纸问题的处理，对设计变更进行签证。
2、有权监督工程质量、进度、安全、文明施工及ci策划等工程管理工作，对乙方在操作过程中存在的工期、质量、安全、文明施工等问题有权提出整改、处罚意见，并有权解除本合同。甲方因此解除合同的，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。
3、甲方有权对乙方所犯错误视不同情况给予乙方经济上的处罚(详见合同附件一，关于现场质量、安全、文明施工、材料、日常工作配合等管理条例)，乙方进场14日内，甲方项目部须针对项目的具体情况与乙方签订有关工期、质量、安全、材料、文明施工等项目管理责任书，标准参照甲方相关文件，以上责任书都将作为甲方对乙方管理过程中的实施标准。
4、协调总包方向乙方提供材料、构件及机具的临时堆放场地及围护设施，提供施工用水、用电接驳点(由接驳点到工作面的电缆线及电箱的配置由乙方负责)，现场所需的所有配电箱、电线等用电设备均全部由乙方提供。
5、甲方协调总包方的施工用脚手架及垂直运输工具(但总包方收取的使用费除配合费以外部分由乙方承担)。但如总包方拆除脚手架及垂直运输工具后，乙方须及时配合甲方向业主签证，乙方因此而增加的费用由乙方自行承担。
6、负责协助乙方在施工中与业主、监理、总包及其他交叉施工队伍的关系。
7、负责按合同要求及时向乙方支付合同价款。
8、甲方有权根据乙方在施工工期内提供的劳务人员名单直接代乙方发放人工工资，并在本合同价款中扣除。劳务工人在领取工资时必须凭本人身份证原件领取，签名时应注明"本月工资已全部领齐"或"本工程工资已全部领齐"字句，并印上手印。
9、负责对乙方进行技术交底，组织乙方所完工程的交工验收。
10、若在施工过程中或施工完成后，总包、监理、业主因种种原因未及时验收或因乙方原因造成质量不合格、进度不满足要求等，导致业主拖延向甲方付款，则甲方向乙方付款亦相应拖延;乙方不得停工、怠工，如有停工、怠工，甲方视情节轻重，有权扣除其应付款项。
11、施工过程中或保修期间，发生玻璃自爆情况或未发现损坏责任人，乙方均负有免费进行玻璃的重复安装责任，否则，甲方有权安排他人进行安装，费用直接从乙方工程款或保修金中扣除。
12、若乙方在质量、工期、安全文明施工、与项目部的配合等方面无法满足甲方的要求，甲方有权终止合同，对已完成工程量按完工价款的80%进行结算,并扣除风险担保金。
13、乙方(含管理人员及施工人员)须无条件服从甲方的人力资源调配。
(二)乙方权利义务。
1、负责提供现场可行性强的安装方案及施工进度计划，根据甲方确认的图纸和本合同约定进行材料计划的上报和施工，不得更改设计方案，并确保工程质量、进度和安全。
2、严格按照图纸和国家相关规范施工，不得私自更改施工方案及施工流程。服从业主、总包方、甲方、监理的统一管理和现场的统一协调。
3、对因设计变更或其他原因而增加的施工内容，配合甲方向业主签证。
4、作好安全防护和文明施工，严守安全操作规程。乙方在施工期间应加强班组内部安全文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生，每日上工前必须进行安全早会。因乙方原因而引起的一切人身、设备安全事故和劳务纠纷以及由此而发生的一切责任和损失概由乙方承担。
5、配合甲方项目部对材料的损耗要求提出辅助材料计划，无条件做好材料和加工半成品的卸货、搬运、签收、保管(包含春节、或其它节日的材料的保管工作)、标识工作，乙方负责把加工半成品从甲方车间运输到安装位置，即乙方负责甲方车间到工地的运输以及工地到楼层安装位置的垂直运输。
7、乙方必须妥善保管工地现场的材料及半成品，因乙方材料保管失误及安装所造成的材料损坏概由乙方负责，并每月及时向甲方按实上报工程量。在施工过程中，乙方必须节约使用材料，严禁浪费材料，材料的损耗必须控制在甲方规定的'损耗范围内;材料损耗由乙方在结算书中单独列项编报(若乙方未在结算书中对材料实际损耗情况进行详细计算数据，视为乙方结算关键项目未编报，不予办理结算)，先由甲方项目部根据实际计划用量及现场领料单进行审核(要求项目部的计划、领料单必须详实、完整、准确)，再由甲方合约部进行复审，最终审核结果以甲方合约部的为准;若材料损耗有所节余甲方将给予乙方一定奖励，若材料损耗超出约定值将由乙方承担全部费用并直接从乙方的工程款项内扣除，甲方项目部的材料损耗参照责任状实施。
8、乙方须遵守一切法律、法规、规章以及各级政府、行政主管部门的政策、制度，负责到有关行政部门进行人员登记备案，如有违反，所造成的一切后果由乙方负责。
9、负责提供幕墙加工制作尺寸，并对提供的尺寸负责，若尺寸提供有误造成一切损失所发生的费用，由乙方全部承担。
10、搞好现场文明施工，做到材料、设备等堆放整齐有序，保持现场的整洁卫生;进入工地现场的材料必须按照甲方公司相关规章制度和甲方项目部指定的地点进行堆放并设置相应标牌。施工完工后整理好现场，做到工完场清，交工验收之前，做好一次全面清洁，并负责配合甲方做好验收工作。
11、乙方负责为现场所有施工人员购买意外伤害保险，如乙方进场未按时购买，则甲方可代其购买，相关费用从工程款中扣除。
12、乙方负责在工程开工或施工队进场后两天内提供该承包项目的劳务人员名单、经验证的身份证复印件、右手大拇指指纹印及工资标准给甲方委派参与该项目管理的工作人员，发放人工工资办法见附件《劳务人工工资发放规定》。
13、如因乙方原因而导致乙方劳务人员停工或向业主、有关政府部门投诉，一切后果都由乙方承担，甲方并有权解除合同。如甲方因此而遭受政府主管部门的罚款，该罚款由乙方全额承担，甲方并有权按照该罚款的金额向乙方追究违约责任。
14、风口、空调口、配电箱、开关插座面板等孔洞乙方负责预留制作，过程中进行埋件、龙骨安装部分墙壁面的剔除及恢复由乙方负责。
15、乙方本人或乙方委派2名专职管理人员、施工队长、班组长(详见附件劳务人员名单)需在现场办公，每天到项目部报到，做到随叫随到(半小时内)，服从甲方现场人员的工作安排，乙方管理人员按甲方制定的作息时间工作。未经项目经理同意擅自离开现场，每次向甲方支付200元违约金。
16、乙方必须绝对遵从甲方所有发出的工程指令，不得以指令所涉及的费用未确定为借口不执行或拖延执行。
17、除过程中的清洁外，乙方必须负责工程验收前统一一次外墙清洗。
1、双方采取固定单价的承包方式，竣工后按幕墙见光尺寸结算。
2、因设计变更或其他原因而增加的施工内容，按如下计价方式确定单价和结算价款：
1、如合同中有相同类型的项目，按合同约定的同类项目单价计价;。
2、如合同中有类似项目，参照合同约定的类似项目单价定价;。
3、如合同中无相同或类似项目，参照市场行情由甲乙双方协商确定。
3、如乙方擅自解除合同或甲方因乙方违约按照本合同约定解除本合同的，甲方按乙方完工价款的80%结算。
1、本工程无预付款，工程款按月进度，以完成工程量的60%支付。
2、乙方依本合同约定承担的违约金、罚款及其他费用，甲方有权在支付上述款项时扣除;保修期后的维修乙方可收取人工费。
1、本工程保修期为年，从工程通过建设单位竣工验收合格之日算起。
2、保修期内发生的维修，由甲方书面通知或电话通知，乙方必须在甲方通知后8小时内答复并在24小时内赶赴现场处理，否则，甲方可以自行或另请第三方处理，由此而发生的费用从质量保修金中扣除。
1、任何一方不能全面履行合同均属违约，因违约所造成的责任和经济损失概由违约方承担。
2、乙方不得将本合同项下的劳务分包项目转包或分包给第三人，否则，乙方应向甲方支付本合同价款20%的违约金，甲方并有权解除本合同。
3、乙方必须在合同工期内完工，否则，每拖延一天，甲方向乙方收取人民币壹仟元整/天(1000.00元/天)的违约金，同时如业主、监理因进度原因对甲方项目部的罚款由乙方承担。
4、乙方无法实现承诺的工程质量等级或无法实现一次通过幕墙分部工程质量验收，或无法实现一次通过整体工程的竣工验收，甲方将视具体情况对乙方收取工程款总额的1%~10%的违约金，且乙方应承担甲方因此而造成的一切损失。
因本合同在执行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，向工程所在区人民法院起诉。
本合同在完成分包工作内容、结清工程全部尾款后，即宣告终止。
1、合同附件：三级安全教育卡、项目责任书、公司管理规定;。
2、本合同一式两份，具有同等法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入其它事项，其它事项与本合同具有同等效力。
甲方：
乙方：
建筑幕墙论文篇十三
发包方(以下简称甲方)：
设计人(以下简称乙方)：
经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行施工图设计，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程设计合同》文本(gf-20xx-0209)及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。第一条本合同依据下列文件签订：
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据。
2.1发包人给设计人的委托书。
2.2发包人提交的基础资料。
2.3发包人提供的其他相关资料。
第三条合同文件的优先次序。
构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书。
3.2发包人要求。
3.3有关设计事宜的函件第四条本合同设计项目的内容乙方对项目进行幕墙设计，设计费按元/m2收取;甲方选择乙方优先参加发包人的施工招标工作，如果设计人中标，本合同的设计费作为乙方的优惠条件，免收设计费，自动转为工程预付款(进度款)的一部分，并在工程预付款(进度款)总额中抵扣。
第五条发包人应向设计人提交的有关资料及文件。
第六条设计人应向发包人交付的设计资料及文件。
第七条设计费及支付方式。
第八条双方责任。
8.1发包人责任：
8.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
8.1.2发包人负责组织设计交底。
8.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，但是同设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。
8.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。
8.2设计人责任：
8.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，接受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
8.2.2设计合理使用年限为50年。
8.2.3设计人按合同第四条、六条规定的内容向发包人交付资料及文件。
8.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。
8.2.5设计人在工程施工期间需派专人负责与施工方、发包人等相关单位进行配合与解决问题。
第九条违约责任。
9.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金;已开始设计的，发包人应根据设计人已时行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.2发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额百分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按9.1条规定支付设计费。
9.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
9.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。
9.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第十条其他。
10.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。
10.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。
10.3发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
10.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
10.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。
10.6本合同一式六份，发包人三份，设计人三份。
10.7本合同自签订之日起效。
10.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑幕墙论文篇十四
1)、图纸应该完整、详尽，表达方式应规范化。施工图说明和施工要求，节点大样图，预埋件锚固节点计算、幕墙龙骨框架在竖向荷载、水平荷载作用下的应力变形等计算，避雷、防火、防排水措施等必须齐全。
玻璃幕墙。
2)、幕墙设计应采取防雨水渗漏性能的措施，玻璃幕墙立柱与横梁的截面形式宜按等压原理设计，在易发生渗漏的部位应设置流向室外的泄水孔，在易产生冷凝水的部位应设置冷凝水排出管道，构件制作时严格按规定要求钻泄水孔，开启部分的密封材料宜采用氯丁橡胶或硅橡胶制品。
3)、玻璃幕墙不同金属材料接触处应设置绝缘垫片(一般厚度lmm)或采取其它防腐蚀措施，绝缘片的大小不小于接触面积，以保证铝合金立柱与不同钢材连接件直接接触，立柱与横梁接触处应设置柔性垫片。
2、材料的选用。
1)、幕墙用型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》gb/t5237中规定的高精极要求，阳极氧化膜厚度不应低于《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》gb8013中规定的aa15级，其指标为：结构件型材壁厚不小于3mm。最小平均膜厚15дm，最小局部膜厚12дm。经过阳极处理的铝合金型材表面颜色基本均匀，不允许有腐蚀斑点、电焊伤、黑斑、氧化膜脱落等缺陷。
2)、框支承玻璃幕墙宜采用安全玻璃。采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应采用钢化突层玻璃。人员流动密度大、青少年或幼儿活动的公共场所以及使用中容易受到撞击的都位应采用安全玻璃。
3)、结构胶要有很好的抗拉强度、剥离强度、撕裂强度和弹性模量，它同时也起到避震的作用。结构硅酮密封胶和耐候硅酮密封胶必须由材料供应方提供的产品质量保限年限的质量证明以及结构硅酮密封胶与接触材料的相容性和粘结性试验报告，且应注意同一批次的结构胶质量是否稳定，不得使用超过有效期的结构硅酮胶，耐候胶与结构胶不得相互代用，尤其不得将结构胶作为耐候胶使用。设计选用时，应向生产商索要其结构胶的变位承受能力数据和质量保证书。进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。为保证幕墙工程质量，同一幕墙工程宜选用同一品牌的硅酮结构密封胶和耐候胶，不但相容性较好，一旦出现工程质量问题，责任也便于认定。
隐框和半隐框玻璃幕墙，玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶;全玻幕墙和点支承幕墙采用镀膜玻璃时，不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结，因为凡含有金属元素的材料，均会与酸性硅酮结构密封胶反应，发生粘结性破坏;采用非镀膜玻璃时，可选用酸性硅酮结构密封胶。隐框、半隐框及点支承玻璃幕墙用于中空玻璃的二道密封必须采用硅酮结构密封胶。普通中空玻璃二道密封采用的聚硫密封胶耐紫外线性能较差，又不与硅酮结构密封胶相容，不允许用于幕墙中的中空玻璃。用胶缝传力的全玻幕墙，胶缝必须采用硅酮结构密封胶。
4)、橡胶密封条宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶或硅橡胶，符合hg/t3099和gb/t5574的规定。
5)、五金件应符合设计要求，不得使用易生锈的不锈钢材料，电焊时应对不锈钢采取遮挡措施，防止电焊火花溅到不锈钢上引起生锈。
6)、严格按规范要求采用防火等级为a或b1的材料，当材料的防火等级不明确时，应取样进行测试。
3、物理性能检测。
建筑幕墙物理性能检测是指幕墙风压变形性能、幕墙雨水渗漏性能、幕墙空气渗透性能、幕墙层面变位性能等多项物理性能指标的测试，单元式幕墙、多跨连续梁幕墙应取有代表性部位2层以上试件进行检测。幕墙所用结构胶、耐候胶等其它材料按规定同步进行使用前检测，在幕墙构件安装之前进行。通过检测可以发现设计和生产制作中的缺陷和安装过程中应注意的问题、确认设计及材料选择的正确性和幕墙设计功能是否符合实际情况。
建筑幕墙论文篇十五
总承包方：------------------工程公司(简称甲方)。
分包方：--------------------有限公司(简称乙方)。
依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关行业内相关文件及法规，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经甲、乙双方协商一致，签订本委托合同，以兹共同遵守。
第一条工程概况。
1、工程名称：---------------------------工程。
2、分包内容：c#办公楼室外幕墙工程。
3、工程地点：本工程位---------------------------。
第二条分包项目范围及质量要求。
1、由建设方委托具有甲质资质专业幕墙设计单位(苏州柯利达建筑装饰工程有限公司)，进行c#楼室外幕墙设计，由建设方委托原图审单位审图。
2、乙方在总包单位的统一管理下，单独承包c#楼室外幕墙施工，组建项目经理部，乙方在施工过程中必须自觉、无条件、完全履行图约内全部外幕墙施工，独立承担一切经济责任、民事法律责任和其它责任。
3、乙方应认真按图纸施工，按国家现行的质量验收规范和评定标准精心组织施工，认真接受业主、甲方、监理及质量监督部门的检查，工程符合现行国家施工规范与工程验收合格要求。
第三条合同工期。
1、本分包合同竣工日期12月30日，其中主楼外架要求在月18日之前拆除完毕。
2、合同签订后乙方提交一份详细的幕墙施工进度计划及材料进场计划报甲方及监理审核。
建筑幕墙论文篇十六
(1)框材：型钢、铝合金，
(2)玻璃：钢化玻璃、半钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、浮法玻璃、防火玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃。
(3)密封材料：三元乙丙橡胶、硅橡胶等密封材料；硅酮结构密封胶。
(4)其他材料：填充材料（聚乙烯泡沫棒）、双面胶带、保温材料（岩棉等）。
建筑幕墙论文篇十七
总承包方：(简称甲方)。
分包方：简称乙方)。
依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关行业内相关文件及法规，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经甲、乙双方协商一致，签订本委托合同，以兹共同遵守。
1、工程名称：工程。
2、分包内容：办公楼室外幕墙工程。
3、工程地点：本工程位。
1、由建设方委托具有甲质资质专业幕墙设计单位(苏州柯利达建筑装饰工程有限公司)，进行c#楼室外幕墙设计，由建设方委托原图审单位审图。
2、乙方在总包单位的统一管理下，单独承包c#楼室外幕墙施工，组建项目经理部，乙方在施工过程中必须自觉、无条件、完全履行图约内全部外幕墙施工，独立承担一切经济责任、民事法律责任和其它责任。
3、乙方应认真按图纸施工，按国家现行的质量验收规范和评定标准精心组织施工，认真接受业主、甲方、监理及质量监督部门的检查，工程符合现行国家施工规范与工程验收合格要求。
1、本分包合同竣工日期年月日，其中主楼外架要求在年月日之前拆除完毕。
2、合同签订后乙方提交一份详细的幕墙施工进度计划及材料进场计划报甲方及监理审核。
本合同幕墙工程甲方现全权委托乙方与建设方直接结算，现同意建设方按幕墙结算总价直接支付给乙方(甲方向建设方开据付款委托)，由乙方直接提供工程发票给建设方。
一、甲方的权利和义务。
1、参与外幕墙施工计划的编制，重点掌握土建工序的搭接时间点。
2、协调乙方施工现场的秩序、材料堆放、设备安全秩序。
3、在幕墙施工的总计划内按时插入外墙保温的施工，并按时完成。
4、参加幕墙工程竣工验收，指导乙方的竣工资料按南昌市建设工程档案馆的规定和要求进行整理，对乙方提交的幕墙工程竣工资料进行归档、由甲方统一交档案馆备案。
5、提供人货梯给乙方使用至年底，并协调每日的使用时间。
6、负责现有外挑架(十二层以上)的修整以满足外幕墙施工要求(包括部分需重新搭设的挑架)，完成现有外架的竹跳板满铺及踢脚钢管的安装，对影响幕墙施工的挑架必须重搭。以上挑架的修整必须通过乙方的验收。
7、在8月18日前完成主楼五层至十二层外架的搭设，满足外幕墙的施工。
8、甲方认真完成以上义务，将收取乙方支付的综合费用30万元(该费用包括总包管理费、上级管理费、企业管理费、满铺设竹跳板增补2万元、人货梯及外架使用费等)，除电费装表单独计费外，甲方不再收取任何其它费用。
二、乙方的权利和义务。
1、乙方单独核算，在工程施工、管理中一切风险、责任及债权债务等均由乙方承担。服从甲方的现场统一管理。
2、乙方必须按照施工图设计和监理工程师指令，做到精心施工，若出现施工质量问题，一切经济赔偿责任及因此产生的法律后果由乙方承担。
3、在施工过程中乙方必须做到安全生产、文明施工，严格操作规程，严格遵守安全生产责任制，单独配全消防器材。若发生安全责任事故，一切经济损失、经济赔偿责任或由此起的`法律后果由乙方承担。
4、乙方所用材料的进场必须报监理工程师检查及见证送检，检验合格后方可使用，各工序自检合格后向监理报验。
5、乙方必须按照甲方工程技术资料审批、汇总的有关规定和技术管理方法，按照南昌市工程档案馆的资料归档管理办法，完成施工资料的立卷、归档，待工程竣工后移交甲方统一交档案馆备案。
6、乙方进场后单独安装电表，按表计量用电量，将电费直接交给甲方。
7、裙楼外架由乙方搭设。
8、乙方使用甲方人货梯及外架等，需支付30万元综合费用给甲方，除电费外甲方将不再收取乙方任何其它费用，乙方现委托建设方按三阶段直接支付给甲方。
1、甲方责任：确实未能按照合同的规定完成外架的搭设、整理及有效提供人货梯的使用，影响幕墙工程进度或造成乙方停工、窝工时，乙方有权要求建设方暂缓支付相关配合费用，其外架及人货梯使用时间将顺延。若未满铺完竹跳板，剩余部分由乙方自行解决，将按比例减扣甲方竹跳板费用。
2、乙方责任：未在合同规定时间内完工，对延期使用外架或人货梯，将向甲方支付外架或人货梯延期使用费。
2、合同履行过程中如发现纠纷，双方应本着谅解、协调的精神及时协商解决，若协商不成的，可提请当地仲裁委员会仲裁。
3、本合同一式陆份，甲乙双方各执三份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方：(盖章)甲方：(盖章)。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
时间：时间：
建筑幕墙论文篇十八
第2次：钢架安装完毕后，在三天内支付合同总额的30%工程款，即金额为万元;。
第3次：面板进场安装后，在三天内支付合同总额的25%工程款，即金额为万元;。
第4次：面板板安装完毕，清洗干净后，在一周内支付合同剩余工程款。
第7条关于工程材料要求的约定。
7.3、挂件：选用304材质。
7.4、钢材：采用q235钢，成品外露面表面热镀锌处理。
7.6、其他主要部件材料：均从正规厂家采购，并有质量保证书和相关资料。
第8条争议或纠纷处理。
8.1、本合同在履行期间，如有违约，由违约方承担对方相应的经济损失。如果合同文本出现含糊不清或不相一致及双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或申请施工合同管理机构会同有关部门进行调解。
8.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方。
约定按下列第种方式解决：
向温州仲裁委员会申请仲裁。
第9条附则。
9.1、未尽事宜，双方协商解决。
9.2、本合同一式肆份，双方各执贰份。
9.3、本合同经双方签章后生效，履行完毕自动终止。
第10条补充条款。
10.1、如有项目增加，双方可再做协商;。
10.2、如有设计变更，工程单价可再做调整。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
发包方(以下简称甲方)：
设计人(以下简称乙方)：
经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行施工图设计，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程设计合同》文本(gf--0209)及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。第一条本合同依据下列文件签订：
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据。
2.1发包人给设计人的委托书。
2.2发包人提交的基础资料。
2.3发包人提供的其他相关资料。
第三条合同文件的优先次序。
构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书。
3.2发包人要求。
3.3有关设计事宜的函件第四条本合同设计项目的内容乙方对项目进行幕墙设计，设计费按元/m2收取;甲方选择乙方优先参加发包人的施工招标工作，如果设计人中标，本合同的设计费作为乙方的优惠条件，免收设计费，自动转为工程预付款(进度款)的一部分，并在工程预付款(进度款)总额中抵扣。
第五条发包人应向设计人提交的有关资料及文件。
第六条设计人应向发包人交付的设计资料及文件。
第七条设计费及支付方式。
第八条双方责任。
8.1发包人责任：
8.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
8.1.2发包人负责组织设计交底。
8.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，但是同设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。
8.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。
8.2设计人责任：
8.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，接受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
8.2.2设计合理使用年限为50年。
8.2.3设计人按合同第四条、六条规定的内容向发包人交付资料及文件。
8.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。
8.2.5设计人在工程施工期间需派专人负责与施工方、发包人等相关单位进行配合与解决问题。
第九条违约责任。
9.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金;已开始设计的，发包人应根据设计人已时行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.2发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额百分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按9.1条规定支付设计费。
9.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
9.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。
9.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第十条其他。
10.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。
10.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。
10.3发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
10.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
10.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。
10.6本合同一式六份，发包人三份，设计人三份。
10.7本合同自签订之日起效。
10.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/8118170.html】
