根据合同的性质和目的的不同,合同可以分为购买合同、租赁合同、服务合同等。编写合同时要了解相关法律法规,确保合同的合法性。在签署合同之前,建议双方详细讨论和确认交易的细节和条款。
外墙拆除合同篇一
由甲方承建的_________________工程,因由建设单位(_________________)直接发包给乙方施工,为了明确双方责任,特签订本协议:_________________。
1、乙方施工人员进场在该项目施工,必须经得甲方同意,否则甲方有权制止乙方施工。
2、乙方应妥善保管自己的物资,甲方不对乙方的财产安全负责。
3、甲、乙双方未经对方许可,均不得擅自使用对方的设备、工具及材料等。
4、乙方作业人员要加强成品保护意识,不得随意损坏或污染甲方的成品及半成品,否则,甲方将要求经济赔偿。
5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度,进入施工现场必须戴安全帽,施工现场不准打架斗殴,不准喝酒,不准随地大小便;夜间在甲方规定的关门时间后,不准进入现场。
6、乙方施工期间及因乙方原因造成的所有安全责任由乙方负责。
7、乙方进场前向甲方缴纳伍仟元清洁费保证金,完工后经双方及监理验收后退还乙方。
8、其余未尽事宜,双方协商解决。
此协议一式三份,甲、乙双方各执一份,监理一份,具有同等效力。签字之日生效。
甲方(签章):_________________。
甲方代表(签字):_________________。
乙方(签章):_________________。
乙方代表(签字):_________________。
监理单位(签章):_________________。
监理工程师(签字):_________________。
日期:_________________
外墙拆除合同篇二
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
为明确甲、乙双方在施工中的权利和义务,经双方充分协商,签订本合同。
第一条合同文件组成及解释顺序。
变更等明确双方权利义务的纪要、补充协议;。
本合同;。
中标通知书;。
招标文件、招标答疑及承诺;。
投标文件及其附件;。
设计、施工图纸;。
工程量清单;。
工程报价单、预算书及双方有关工程的变更等书面文件。
第二条适用法律、标准及规范。
本合同适用法律法规:《^v^民法通则》、《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规。
第三条工程概况。
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工期:本合同工期为天,自年月日开工至年月日竣工。
甲方向乙方提供图纸的名称、日期和套数:;乙方在收到甲方提供的图纸后日内向甲方书面提出疑问,日内没有提出书面疑问,则视为没有疑问并完全、准确的理解图纸要求。
乙方额外要求提供的图纸和资料费用由乙方承担。
乙方在合同签订之日至图纸失密时止,应对图纸履行保密义务,保密措施费用由乙方自行承担,乙方泄密的,应承担合同总额%的违约金,给甲方造成损失的,还应承担赔偿责任。
第四条甲方驻工地代表(甲方工程师/工程师代表)。
甲方委派项目负责人为甲方驻工地代表(工程师/工程师代表),监督检查工程质量、进度及其它事宜。
甲方的指令、通知由甲方代表签字后,以书面形式发出并监督执行,确有必要时,甲方代表或其授权人可发出口头指令,乙方对指令应予以执行。
若甲方代表易人,须提前通知乙方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。
甲方的监督不减轻或免除乙方的责任。
第五条工程监理。
甲方委托(以下称监理单位)对本工程实施全过程社会监理,负责本工程施工质量、施工进度、安全文明等方面的监理工作。
监理单位委派为监理工程师,乙方必须服从监理工程师的指令,接受监理工程师的检查、监督,配合监理工程师进行见证。
甲方委派的监理单位和具体监理人员以甲方书面通知为准。
第六条乙方项目经理或驻工地总负责人。
乙方任命为项目经理或驻工地总负责人,并与投标文件中所确定的人员相一致,如发生变动时,应提前三天书面通知甲方代表或/及监理工程师,经甲方确认后方可变动。乙方在合同签订前向甲方提供的其他现场施工人员(包括技术人员),在施工过程中不得变动,如需变动,需提前三天书面通知甲方,经甲方确认后方可变动。否则,项目经理或驻工地总负责人擅自变更的,应向甲方支付违约金元;其它人员擅自变更的,应向甲方支付违约金元/人;甲方或监理工程师给予乙方项目经理或总负责人的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。
乙方项目经理或驻工地总负责人代表乙方行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。乙方的要求、通知,均以书面形式由乙方项目经理或驻工地总负责人签字后递交甲方代表/或甲方监理工程师,甲方代表/或监理工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
乙方项目经理、驻工地总负责人和技术负责人必须常驻现场,若离开,须向甲方代表提出申请,同意后方可离开。
乙方项目经理、驻工地总负责人、技术负责人,如出现影响工程进度、质量、安全、配合等问题,甲方有权要求乙方撤换,乙方必须按照甲方的要求更换到位。
乙方项目经理或驻工地总负责人或技术负责人认为甲方的指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面报告,甲方代表可作出修改指令或继续执行原指令的决定,逾期视为认可。在紧急情况下,甲方要求乙方立即执行的指令,乙方应无条件予以执行,乙方拒不按时执行指令的,甲方有权解除合同或按合同有关约定追究乙方的违约责任。
第七条双方一般权利义务。
甲方在开工前提供水、电接口至施工现场,由乙方安装计量表具并负责施工期间的水、电费用。乙方进场后,双方应及时办理临时水电设施的移交手续。
开工前甲方将水准点、坐标控制点提交给乙方,并于现场交验。水准点、座标控制点交验完毕,即由乙方负责保护,此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由乙方承担。
乙方应每周提供本周施工进度统计报表及下周施工进度计划。冬季施工质量保证措施应在开工前日向甲方提供,经甲方确认并以书面通知后方可执行。
根据工程需要,乙方提供和维护施工使用的照明、围栏设施并负责安全保卫工作,阻止未经授权的人员进入现场,相关费用由乙方承担;若乙方未认真履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害,由乙方承担一切责任及所发生的费用。
乙方根据招标文件规定,自进场之日起至工程竣工及移交之日止,负责甲方及监理人员办公区的全部水、电、排污及环境卫生等管理,并承担相应费用。
乙方需按政府规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,以书面形式通知甲方,并承担相关费用。
乙方在已竣工工程未交付甲方之前,负责已完工程的保护工作,期间发生损坏,乙方自费予以修复;竣工验收合格交付后由甲方负责。
乙方对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护提出方案并报甲方、工程师及有关部门批准,根据有关指示,负责修理被破坏的公共设施,恢复原状,并承担费用。
乙方保证施工场地清洁符合环卫等政府相关管理部门的有关规定,交工前清理现场,直到工程完工。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方必须按本施工合同进行组织施工,完成并修补施工中的缺陷。在甲方及监理工程师授权的范围内,涉及工程或与工程有关的事情,乙方都应依照并严格遵守甲方及监理工程师的指示,否则承担违约责任。
乙方应建立健全全面质量管理体系,严格按照操作工艺流程、技术要求施工,设置各级技术管理和质量检查人员,并严格按技术标准进行质量检查,对不符合合同要求的,乙方须返工修补,直至符合要求为止,延误的工期乙方承担责任。做好自检和工序交接检查,符合质量要求后方能进行下一工序的施工。如果甲方代表或监理工程师发现乙方所报项目不符合合同质量要求,乙方须返工、修补,直至达到要求为止,所延误的工期乙方自行承担责任,给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。
在开工前乙方应向甲方或监理工程师提供有关人员上岗证、设备合格证、年审证等证件。
乙方有义务对设计单位提供的图纸进行优化,但优化的最终方案以甲方或设计院认可为准。
施工中如现场情况与图纸有出入时,乙方有责任将现场尺寸通过施工草图递交给甲方确认后方可施工。
乙方确认在签订合同之前已查看了工地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。甲方将施工场地移交给乙方后,乙方应对施工场地上发生的一切事情负责(包括施工安全、环境污染、扰民等)。除不可抗力或甲方指令原因外而影响施工导致工期拖延及财产损失的,由乙方承担一切责任。
施工中乙方不得对原工程设计私自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。所有的设计变更需设计院、监理、施工单位和甲方四方签字后方可执行,否则责任自负。
对于乙方所雇用的工人或任何其他人员的损害或赔偿,由乙方自行承担,并承担甲方因涉及此类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼所发生的一切费用。
乙方应及时交纳水、电和其他相关费用,因不及时交纳造成工程停工,乙方将承担由此产生的一切责任。
乙方必须按甲方审定的施工方案进行施工,确保按期完工。
乙方须按甲方的工程所需,向甲方提供现场施工有关技术交底资料及施工图纸。
乙方必须使用甲方要求或书面认可的材料,并向甲方提交材料来源以及合格的证明文件。甲方要求是指:甲方明确提出的必须按照甲方要求进行购买的材料。甲方认可是指:辅助性材料或主要材料,甲方没有指定,可由乙方自行决定购买的情况,但必须经过甲方认可方能使用。
甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求,向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号,综合单价不高于本合同约定的综合单价。
甲方有权对乙方在生产场所的制作进行监造;有权对乙方现场安装施工的质量、流程、工艺、安全、卫生进行检查、监督和管理。
甲方有权对乙方的各类制作、安装施工质量进行检查、检验,对于超出国家现行规范的检查或检验,乙方同意全面配合。对超出国家现行规范的检查或检验,若存在额外费用,检验合格的,由甲方承担,不合格由乙方承担,工期不顺延。
甲方对于乙方在制作、安装工程中存在的不合规范、质量瑕疵问题有权要求乙方予以纠正,乙方拒不纠正的,甲方有权解除合同。
甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款。
第八条合同价款及调整。
本合同价款为固定综合单价合同,合同总价款(合同暂定总价)为元整(大写:元整),综合单价包含了人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、税金等,综合单价不因施工过程中人工、材料价格或其他不可预见的变动做任何调整,综合单价不因工程量的变化而调整。
在图纸中已经设计的项目或者工序或者材料,而工程量清单中没有列出该部分的分部分项项目的,在招标阶段投标人没有提出的,该部分漏项的分部分项的造价视同包含在其他分部分项的报价中。
设计变更、经济签证:有合同单价的执行合同单价;没有合同单价,但施工工艺、施工方法与合同单价相近、只涉及主材变化的,通过与合同单价的主材价格进行补差,补差部分只计税金,不再计取其它费用。没有合同单价可以参照的项目,按照投标水平重新编制单价。
乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行,否则甲方不予认可。
上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方和监理工程师审核,甲方有权委托造价咨询机构进行审计,确定合同价款的增减。
除款规定情况外,甲方不再支付任何费用,由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。
第九条工程量确认。
乙方在每月20日前向甲方代表或监理工程师提交上月工程量统计报告,甲方代表或监理工程师接到报告后5个工作日内按设计图纸核定已完工程量(计量),并按甲方规定书面确认后,作为支付工程款的依据。
对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
第十条工程款支付。
付款方式:合同生效后,按合同暂定价的30%支付预付款,支付预算款前,乙方需提供等额的预付款保函和15%的履约保函。保函格式见附件。
承包方负责施工的工程项目,按月支付上月已完成工程量进度款的80%,支付工程进度款前,承包方提供施工、造价单位、发包方项目负责人签字确认的形象工程进度证明材料、相关进度验收单及经甲乙双方确认的工程进度计划,作为施工进度付款依据,承包方积极配合发包方及造价单位进行进度款审核工作,在承包方进度款资料报送发包方及造价单位审核完毕后,次月10日前完成进度款支付。每次付款承包方必须提供同等金额的发票。
工程竣工验收报告经发包方认可,承包方提交工程结算报告,工程结算报告经发包人委托的造价咨询机构初次审核后,发包方、承包方、造价咨询单位三方确认后,付至工程结算造价的85%;二审完成后,发包方、承包方、造价咨询单位三方确认后,付至工程结算造价的95%,承包方提供工程类100%发票。
留工程结算价的5%作为质量保证金,质量保证金在工程竣工验收合格24个月,提供无质量问题和无索赔的相关文件后,无息返还。
从开工后第二个月起,三个月内平均扣回预付款。
在施工过程中,发包方认为承包方工程质量、进度、安全生产、现场管理等方面存在问题,有权中止付款。
承包方申请资金支付(包括但不限于预付款、工程款、保修金在内的全部款项支付)必须满足发包方资金专用申请表(附后)的要求,否则发包方有权拒绝付款,承包方自行承担责任。
经济签证:严格按照《特变电工技术改造项目工程变更、签证管理办法》执行。
工程决算费用:承包方报审工程决算价不得大于中介机构审定工程造价的5%,报审项目净核减额(净核减额=施工方报审额-咨询方审定额)占报审额5%以内的审计费由发包人承担,净核减额占报审额超5%以上部分,按照核减金额的5%计取审计费,由承包方承担(由发包方直接从该承包及施工单位工程款中扣除)。
第十一条材料、设备。
乙方必须保证材料有质量可靠的供应来源,在招标时指定的材料,乙方必须按招(投)标文件规定的品牌采购;在招标时没有明确指定的材料,乙方应提供材质单。若因乙方未使用指定的或规定的材料而引起验收不通过或其他后果,乙方承担一切责任并赔偿甲方的损失。
乙方所选用的材料必须符合国家规范标准和有关规定,饰面材料、设备进场时必须向监理工程师提供符合规定的产品合格证或产品检测报告,并经监理工程师认可后方可使用。设备必须提供产品合格证的原件,材料原则上应提供产品合格证的原件。
若甲方代表或监理工程师对进场报验材料有异议,可按规定程序进行抽检,若检验合格,检验费用由甲方承担;若检验不合格,检验费用由乙方承担。
本工程所有安装材料均应附有产品合格证书,经甲方代表或监理工程师和乙方共同检查验收,签署验收合格文件后方可使用。已进场的材料和设备,经双方验收合格的材料交由乙方照管,期限至整体工程验收合格交付给甲方为止。以上进场材料和设备未经甲方代表或监理工程师签署出场许可证书,不得运出场外。
甲方代表或监理工程师对材料的检验认可并不免除以后因材料缺陷引起工程质量缺陷时乙方应承担的责任。
在施工工程中,甲方有权对使用材料进行更改,变更后的材料由乙方重新报价,经监理公司审核后报甲方确认,经确认后的单价作为以后结算单价。
由设计单位或甲方指定的材料,乙方不得变更。如需变更,必须经甲方书面同意。
第十二条工程变更。
工程变更包括重大设计变更和现场签证。由乙方施工质量、技术问题导致设计修改或变更而发生的费用,均由乙方负担,工期不予顺延。(此条以甲方同意为前提,若甲方不同意变更,则乙方必须无条件返工或重作,工期不顺延。乙方不同意返工或重作的,甲方有权单方解除合同)。
乙方同意由于设计变更、设计不清晰需要确认导致的停工、窝工、倒运、设备调迁、材料构件积压,不向甲方提出或要求赔偿,工期可顺延。
甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更或修改通知,乙方按通知进行变更。
乙方不得随意提出对原设计进行修改或变更,若因特殊情况必须对原设计进行变更修改,须经甲方书面同意。
工程变更价款采用补充合同方式结算,未纳入补充合同的工程变更资料不能作为乙方工程变更价款结算的依据。
甲方收到乙方报送的工程变更资料后,先履行内部审核程序。核准后进行汇总,并分批次与乙方签订补充合同。
工程量清单中漏项但施工图纸中存在的项目,乙方应无条件承认该工程量。甲方不做工程量及工期、价款上的任何调整。
第十三条质量与验收。
工程质量。
工程质量应当达到合格工程,并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准,质量标准的评定以本合同约定(优先适用)、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准,乙方应无偿返工,直致达到规定合格要求,返工的费用和延误的工期由乙方负责,给甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿责任。
双方对工程质量有争议,由甲方所在地具有资质的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理工程师、甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受监理工程师、甲方代表的检查、检验,为检查、检验提供便利条件。
工程质量达不到约定标准的部分,监理工程师或甲方可要求乙方重新施工,乙方应按要求重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工的费用,工期不予顺延。
监理工程师、甲方代表的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验合格时,影响正常施工的费用由甲方承担,工期顺延;检查检验不合格时,由乙方自行承担,工期不顺延。
隐蔽工程和中间验收。
工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师和甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,监理工程师和甲方在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在甲方限定的时间内重做后重新验收。
甲方对乙方隐蔽工程有质量疑问时,可委托专业检测机构检测,如检测结果符合质量验收要求,检测费用由甲方承担,如检测结果不能满足验收要求,检测费用由乙方承担,甲方保留因此对乙方进行索赔的权利。
乙方不得以任何理由自行验收,自行验收甲方不予认可,也不予结算,乙方应重新组织验收。乙方拒不重新组织验收的,甲方有权解除合同。
重新检验。
无论监理工程师或甲方代表是否进行验收,甲方都可以要求对已经隐蔽的工程重新检验,乙方应予配合,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的全部费用,并相应顺延工期。检验不合格,乙方负责重做或修复,承担发生的全部费用,工期不予顺延。
第十四条竣工资料。
工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告,并在竣工验收合格后天内向甲方提交以下竣工资料套:
(1)设计变更文件及图纸;。
(2)隐蔽工程和中间验收记录,施工试验报告等技术资料;。
(3)工程竣工图;。
(4)其他需存档的施工技术资料。
第十五条竣工验收。
工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。
甲方收到竣工验收报告后组织有关单位验收,并在验收后天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的全部费用。
工程竣工验收通过,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
工程验收达到合同要求后,双方签署交工验收书,乙方做到工程完工后清场,正式移交甲方管理。
如本合同工程需在后续工程完工后方能验收的,保修期自后续工程验收合格时起算。
第十六条竣工结算。
乙方在向甲方递交竣工验收报告时,应按照第十四、十五条的约定向甲方提交竣工资料和竣工结算报告、完整的结算资料,甲方审定后的结算书作为结算工程款的有效依据。
第十七条保修。
保修期限:以工程竣工验收合格起计为___个月。
保修责任范围:除甲方使用过程人为损害、自然灾害及不可抗力因素损坏外均属乙方保修责任范围。
保修内容包括:合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
保修费用:由乙方支付。
保修期间,乙方应在接到甲方通知后按甲方要求派人到现场修理,否则甲方有权委托其它单位修理,所发生费用从甲方应付乙方的保修金中扣除,乙方不得提出异议。
乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
乙方应在工程竣工验收之前,与甲方签订质量保修书,作为本合同附件。
质量保修书的主要内容包括:
质量保修项目内容及范围;。
质量保修期;。
质量保修责任;。
质量保修金的支付方法。
质量保修书乙方应承担的保修责任不得低于本合同约定标准。
保修期内出现质量问题,保修期自质量问题处理完毕后重新计算。
第十八条安全施工。
乙方应按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。
施工中发生的一切安全事故(包括意外事件),除甲方人员自身责任外,均由乙方承担全部责任。乙方应在事故发生后立即报告甲方和政府主管部门,并采取一切措施减少损失或损害。
对于乙方所雇用的工人或任何其他人员的损害或赔偿,由乙方自行承担,并保证甲方不负担涉及此类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼所发生的一切费用。
由于非甲方原因导致的安全事故(包括意外事件),造成停工或被禁止施工,乙方应承担全部责任(包括政府部门对甲方可能的处罚),工期不顺延,甲方有权解除合同。
第十九条工程转包、分包。
禁止乙方转包工程。
未经甲方书面同意,乙方不得将工程分包给任何第三方。
乙方转包、擅自分包工程的,甲方没收有权解除合同,追究乙方的违约责任。甲方不解除合同的,乙方应向甲方支付合同价30%的违约金,在结算价款中扣除,结算价款不足以抵扣的,甲方有权向乙方追偿,给甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿责任。
若经确认有未经甲方认可的第三方施工单位或个人进场施工,视为乙方已将工程转包或分包。
第二十条工程施工进度计划。
乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与进度计划不符时,乙方应按甲方的要求提出改进措施,报甲方或监理工程师批准后执行。主要形象进度比批准的计划拖后天时,乙方须以书面形式通知甲方。乙方在天内须采取有效措施纠正,否则甲方有权停止拨付工程款。
投标文件中的施工组织设计是本工程的初步施工设计,乙方应在收到每个阶段工程施工图纸后天内对该设计进行修改、完善,形成详细施工组织设计后报甲方代表或监理工程师。
第二十一条开工、施工现场及竣工管理。
甲方发出开工通知后,乙方不得以任何理由拖延开工,否则每拖延一天,乙方应向甲方支付违约金元/日,甲方有权从工程款中直接扣除。乙方进场后,视为接受并认可开工条件,不得再以未具备开工条件等理由推迟开工或拖延施工,否则每拖延一天应向甲方支付违约金元/日,造成工期延误的,按本合同款执行,可累计处罚,乙方同意在工程款中直接扣除。
施工工地实行周报制度,周报在每周例会前一天报送甲方和监理工程师,周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间等)。
乙方项目经理(副经理)、驻工地总负责人(若有)、项目技术负责人、水电安装负责人必须参加每周工程例会,因故不能参加的应提前4小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席,否则,乙方向甲方支付违约金500元/人·次,以监理工程师组织例会签到考核为确认依据。项目经理、驻工地总负责人或技术负责人如离开工地超过一天(含一天),应向甲方代表请假并经批准,否则乙方向甲方支付违约金1000元/次。
乙方项目部以下管理人员在所辖工程或分项工程施工期间(包括准备和收尾阶段),均须专职在岗,不得兼任其他项目任何职务;如需变更人员安排、机械设备、施工方案等,必须提前三天书面上报甲方并经同意方可执行,否则,乙方每违约一项(或一人),需支付违约金1万元(并按照甲方指令要求变更过来);乙方应提供其驻本工程工地管理人员表。
乙方以下人员,经监理工程师或甲方提出,必须在24小时内调离本工程范围,否则乙方按每人次向甲方支付违约金2000元;同时,乙方应在3天内完成用合格人员(甲方批准)代替上述调离的人员,否则每拖延1天,乙方向甲方支付违约金300元/每人次,拖延超过7天,甲方有权解除合同:
b.不能积极配合监理工程师及甲方正常工作的人员;。
c.违反甲方或乙方工地现场管理规定的人员;。
d.与本合同规定名册不符的人员;。
e.与本工程施工无关的人员;。
f.高空抛倒建筑垃圾的人员;。
g.随地大小便的人员等。
对于监理工程师或甲方代表要求乙方撤换不能胜任职务或玩忽职守人员的指令,乙方应立即执行,并应提供其它称职人员接替其工作,未经总监理工程师和甲方同意,被撤换的人员不应再承担本工程中的任何工作。
乙方必须配备专职的预、结算人员以满足甲方的要求。每周五日向甲方书面报送《下周施工计划》和《本周完成工程月报》,《下周施工计划》必须具体、详细,包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不能按时、按要求报送,甲方有权不支付本期工程进度款或支付时间顺延。
乙方须参加各类施工协调、配合会,因工地交叉施工引起的问题,有义务进行配合工作,协商解决,服从甲方及监理工程师现场总协调作出的决定。
乙方如因工程进度、质量、安全、配合等问题而导致项目经理或驻工地总负责人被甲方要求撤换,乙方支付甲方违约金1万元人民币/每人次;项目部其他人员因上述原因被要求撤换或调职调岗者,乙方支付甲方人民币2000元/每人次违约金。
乙方必须考虑污水处理办法,排至甲方指定位置,费用自理。
从开工之日起,直至工程竣工验收将工程移交给甲方止,乙方对所有有关工程的材料、半成品、成品和配套设备装置的照管负全责,并承担毁损、火(水)灾、丢失的风险。保护期间发生损坏、失窃,乙方自费予以修复并承担损失。但对那些已办理中间接收手续并交付甲方的工程,从办理接收手续之日起,此照管责任转给甲方。
乙方应对所有工地作业和施工方法的适当性、可靠性和安全性负责。做好施工记录,隐蔽工程记录,汇集施工技术资料;做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作,创建文明施工工地及标准化管理。
乙方负责办理自己在施工场地的人员生命财产和机械设备的保险,并支付相应的保险费用。
乙方为解决施工中的问题所有发向甲方及监理单位的函件均应以符合甲方及监理单位要求的书面形式,并且必须提前三天发文给甲方。乙方发文应有标准固定格式和规范的文件编号,由项目经理签发,甲方代表签署后生效。
乙方所需场地应经监理单位报甲方核批后方能使用。工程验收后天内,乙方应将场地清理干净退还甲方。乙方负责标段内厕所垃圾清除外运及相关的一切费用,并保持良好的卫生环境。若乙方不履行此义务,甲方可自行委托他人,费用在工程款中扣除(以市场价按实际发生数计算)。
在工程施工过程中以及工程竣工保修期内,因乙方原因出现工程质量、安全事故问题或者其他原因,被报纸、电视等新闻媒体曝光或受到政府有关主管部门的通报批评或处罚,出现一次,乙方向甲方支付违约金万元,甲方有权从工程款或保修款中直接扣除。
乙方对甲方或监理任何指令必须按时完成,否则每次向甲方支付违约金500元;累计3次后,乙方每次向甲方支付违约金元,并且甲方有权选择其他单位完成该项指令。甲方有权按实际发生金额的倍从工程款中直接扣除。
乙方必须保证按时发放其所雇佣民工的工资,为保证其履行诺言,乙方在签订本合同的同时,应向甲方提供一份承诺证明,保证乙方所雇佣民工若因工资产生的问题,由乙方承担一切责任。
乙方不得以任何理由和借口组织或聚集民工到甲方办公机构闹事或对甲方工作人员进行人身攻击。否则,发生一次上述情形,罚款元,由甲方直接从工程款中扣除。
若因乙方原因导致施工人员向甲方索要工资,甲方有权从应付乙方的工程款中扣除直接支付给索要人,乙方不得提出异议,并且甲方有权要求乙方承担合同总额%的违约金。
乙方提供的工程决算资料(包括工程量和总金额)与甲方聘请的造价或审计机构做出的最终决算报告差额不能超过10%,若超出,超出部分由乙方承担审计等一切相关费用,甲方有权从工程款中直接扣除。
乙方应安排专人负责资料保存及信息沟通,保证信息沟通、反馈及时。因资料丢失、信息沟通不畅造成工程延误,乙方将承担由此产生的一切责任。
乙方同意按照甲方的规范性要求向甲方提供施工过程中的相关资料,并按每日或每周(根据实际情况确定)提交监理工程师和甲方,若延迟,则每一天承担违约金1万元。
第二十二条冬季施工。
本合同工程价款包含冬季施工费的,如因乙方或其他原因导致工期延误,在正式开工或工程进行一部分(总工程量的%)时已过冬季,则无需支付冬季施工费,甲方有权在支付工程款时扣除相应冬季施工费。
本合同工程价款包含冬季施工费的,在施工期间超过2天气温达到无需支付冬季施工费温度的,甲方在支付工程款时,将相应扣除冬季施工费。
冬季施工质量保证措施应在开工前日向甲方提供,经甲方确认并以书面通知后方可执行。
第二十三条违约责任。
乙方逾期竣工,从逾期的次日起,每逾期一天,向甲方支付合同暂定价%的违约金;乙方逾期天仍未能竣工,甲方有权解除合同,乙方无条件退场。
乙方应严格按照施工方案确定每日、每周施工工程量,甲方对其进行考核。若未完成周工程量,乙方向甲方支付违约金元;若造成逾期竣工的,按前款执行,可双重处罚。
乙方交付的工程质量不符合合同约定和规范要求的,乙方必须无偿、无条件返工,直至达到合同和规范要求,返工期间所发生的费用由乙方承担,因此造成工期延误,按款的规定支付违约金。乙方交付的工程无法通过返修修复的或主体工程存在瑕疵导致修复不能的或经二次返修仍不能达到使用状态的或已完工程明显不符合合同质量标准且在甲方提出后不能改进的,甲方有权解除合同。
乙方使用不合格原材料、设备或擅自更换已经检验合格的原材料、设备的,乙方负责更换合格产品、返工重建并承担由此发生的一切费用;造成工期延误的,按本条款的规定支付违约金。乙方拒不纠正的,甲方有权解除合同。
乙方因使用不合格材料引起建筑工程质量事故、事故隐患、瑕疵,或违反安全施工规定,导致甲方损失或损失可能或造成第三方人身或财产损失或损害的,甲方有权解除合同。
因乙方不能严格按合同规定的有关技术标准和规定进行施工或因乙方施工人员不服从监理单位监督和指令或未能积极与监理单位协调配合做好施工工作造成工程修改、返工的,如甲方同意乙方继续施工的,返工期间所发生的费用由乙方承担,并支付合同暂定价10%的违约金,因此造成工期延误,按本条款的规定由乙方支付违约金;如甲方不同意乙方继续施工的,甲方有权解除合同。
乙方未按甲方代表或监理工程师要求撤换不能胜任职务或玩忽职守人员的指令,乙方拒绝执行的,甲方有权解除合同。
依据本合同条款约定或法律规定甲方行使合同解除权的,甲方应以书面形式向乙方发出解除合同的通知,通知到达乙方时合同解除。
合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地,逾期不撤出,损失自负。甲方应为乙方撤出提供必要条件。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用、损失或赔偿,由乙方承担。因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,未支付的工程款不再支付,甲方只结算已完工程并确认为合格工程部分的材料费及人工费。合同解除后5日内,由甲方、乙方双方共同指定审计或鉴定机构对已完工程进行审计鉴定,若3日内乙方不配合,甲方可自行委托审计或鉴定机构进行确认,乙方对前述鉴定结论予以认可。无论是双方共同委托还是甲方自行委托,审计或鉴定费用均由乙方承担,合同解除后,乙方还应按照合同总价的%向甲方支付违约金,并赔偿甲方的一切损失。合同被确认为无效的,处理方式及违约责任同上。
因乙方原因导致甲方解除合同时,甲方有权决定是否接受与本工程有关的属于乙方在现场的一切设施、材料、设备、器械等。
乙方若未执行监理单位的指令或对监理工程师的指令严重敷衍了事,除本合同约定的违约处罚外,甲方还有权停发本期工程进度款,直至乙方完成甲方代表或监理工程师指令,达到甲方代表或监理工程师满意为止。
乙方未尽工程照管责任使材料设备发生损坏或丢失,乙方应及时修补或赔偿,并赔偿由此给甲方造成的损失,否则甲方有权从未付工程款中将此部分款项扣回。
乙方施工场地清洁不符合环境卫生管理的有关规定,不能达到文明工地的标准,或施工结束后未按规定要求将施工场地清理干净退还甲方,未将余泥垃圾运出本工程外,或逾期未退场,甲方则按所占场地面积每天元/m2计罚乙方。
保修期内,乙方不履行保修义务,甲方可委托他人进行维修,也可自行维修,所发生的费用从未支付的保修金中扣除,不足部分乙方应全额赔偿。
保修期内,由于乙方工程质量问题造成甲方或第三方人身或财产损害或损失的,乙方应赔偿甲方或第三方的全部经济损失。
乙方应及时交纳水、电和其他相关费用,因不及时交纳造成工程停工,乙方将承担由此产生的一切责任。导致甲方垫付的,在工程结算款中扣除,并按垫付的金额和时间按日计收万分之五的利息。
甲方应按本合同约定进行付款,如超过付款期限,乙方有权要求甲方按照应付部分的银行同期贷款利率支付违约金。
本合同项下甲方要求乙方赔偿的损失计算方法:直接损失加间接损失。
乙方违反本合同第十四条款约定,未及时提供竣工资料,每迟延一天,支付违约金元;未完整提供竣工资料,甲方有权拒收。导致迟延交付,按照前述约定执行,甲方并有权拒绝支付结算款,责任、损失自负。违约金在结算款中扣除。
第二十四条不可抗力。
不可抗力事件发生后,如不可抗力事件及其影响在短期内对本合同的履行无重大影响,不可抗力事件消除后,双方应继续履行合同;如不可抗力事件及其影响无法消除,严重影响合同的履行,双方可协商解除合同或延迟合同的履行。
第二十五条保险。
甲方为建设工程施工现场内自有人员生命财产办理保险,并承担费用。
乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工现场内自有人员、第三人生命财产、运至施工现场内用于工程的材料和待安装设备及施工机械办理保险,并承担费用。
第二十六条送达。
甲方给乙方的函电,按下述地址、传真号码发送,如有变更,甲方应立即通知乙方,否则若按本地址和号码发送的,视为正确送达。
地址:
传真号码:
第二十七条争议解决。
因履行本合同所发生的争议,双方首先应友好协商解决;协商不成,向甲方所在地人民法院起诉解决。
第二十八条其它。
未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下对甲方已经或可能享有的债权转让给第三方,否则对甲方不发生效力。
第二十九条合同份数。
本合同文本一式份,由甲、乙双方各持份,具有同等法律效力。
第三十条合同生效。
本合同自双方盖章或授权代表签字之日起生效。
甲方(公章):_________。
法定代表人或授权代表:_____。
地址:
电话:
传真:
外墙拆除合同篇三
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
甲方将外墙保温工程承包给乙方施工,为明确双方责任,经双方协商一致,依据《合同法》《^v^建筑法》,及其他相关法律法规,订立本合同。
一、工程名称:外墙保温工程。
三、合同总工期:
四、对乙方质量、安全要求:
工程质量标准:(1)一次性验收合格;(2)施工依据和验收标准:a。按设计单位认可的施工图纸;b。按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收;c。按^v^《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300—20xx);(3)最终验收部门:甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。(4)并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工,见附页。
1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工,出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。
2、资质资料要求:聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位,需提供施工资质证书,材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位,乙方并负责施工材料实验。
五、合同价款:承包单价,60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2,乙方完成承包任务后,工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准,最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准,少一人签字无效。
六、价款结算。
1、施工2个楼,每完成一个楼的聚氨酯发泡,付款单栋楼保温款的30%,即2个楼全部完成后付总承包款的30%。
2、乙方按期完成后,即80%,若乙方在约定工期内完不成90%,甲方有权清退乙方,并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成,由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担,同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业有限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。
3、余下20%承包款以前付清。
七、本和同自双方签字盖章之日起生效,双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款)。
合同签订地点:
甲方:乙方:
电话:电话:
外墙拆除合同篇四
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本外墙保温工程施工事项协商一致,订立本合同。
工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程承包范围:
合同工期:
工期:按项目总进度及甲方要求为准。
如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序,工期应顺延。
标准、规范及有关技术文件:
施工过程严格按照《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—2004)》执行。
引用标准:
《绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)》gb/。
《玻璃纤维制品实验方法》(jc176—1996)。
《康克外墙隔热保温系统施工规程》。
质量标准及验收办法:
1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—2004)》。
2、质量等级:合格。
3、质量等级经质检部门,监理单位,建设单位验评后达不到合同规定标准,由承包方无偿返修,达到合同规定质量等级后方可交工。
技术资料、图纸及其它材料的提供办法:
1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料,在施工过程当中如有变更应出具变更通知单。
2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告,产品合格证,施工工艺及施工技术规程等。
合同价款及付款方式:
1、外墙外保温每平方米造价为:68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材),工程量以实际结算为准。
2、付款方式:
1)、合同签定后,发包人应按承包人施工进度进行付款,待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。
2)、工程整体竣工且验收合格后,发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%,剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。
3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后,30天内付清工程款。
违约责任:
1、承包方违约责任:
1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。
2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的,承包人承担所造成的全部损失。
3)、如在保值期内发生质量问题,承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。
4)、如保温效果达不到有关规定的要求,承包人负责赔偿因此而产生的损失。
2、发包人违约责任:
1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。
2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件,如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。
合同的有效性:
本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。
十、合同履行中,如一方需要修改或终止,须在7日前提出,要有书面文件为据,如发生纠纷,双方先行协商,协商不成则按《合同法》的有关规定解决。
十一、其他约定事项:双方协商解决。
十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。
发包人(盖章):
承包人(盖章):
经办人(签字):
经办人(签字):
外墙拆除合同篇五
甲方:
乙方:
依据《^v^合同法》、及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿公平原则双方就本涂装工程有关事项协商达成一致意见,订立本合同。
工程名称:
工程地址:
工程内容:外墙保温工程施工。
合同性质:包工包料。
合同工期总天数为40天,自20__年5月2日起,至__年__月止。
工程质量:合格。
本合同预算工程量及合同预算额按发包方提供的施工方案实际施工面积计算,工程结算按实际发生的工程量计算。
合同总价:60000元暂定。
单价:
工作内容:粘贴铝箔复合玻璃棉丝保温50mm厚(容重40kg/m3)、打膨胀螺栓,为完成施工所需要的其它工作。
本单价不含材料检测费用,如发生由甲方承担相应费用,但如果材料检测不合格,产生的费用及损失由乙方承担。以上单价,包含工程施工中所需一切费用,不另外计取其它费用。
甲方无偿为施工方提供施工场地、通水、通电,并提供施工人员住宿。提供施工脚手架。
1、施工方组织专业的保温施工队伍,一定数目的保温技术人员,按照甲方施工交底施工,保证质量。
2、自行提供为完成施工所需辅助工具。
3、按合同工期完成工程。如乙方未按期完工,每逾期一天应向甲方支付违约金3000元。
工程完工,由施工方提出验收申请,发包方接到申请后应在三日内,组织竣工验收,因发包方原因造成验收延迟,由发包方承担相应责任。
工程预付20000元作为备料款,在进度款中逐步扣除。外墙保温进度款支付时间:完成全部一期保温工程量并经建设方、监理方、总包方三方验收合格后一周内付已完工程量的80%;完成全部二期保温工程量并经建设方、监理方、总包方三方验收合格后一周内付已完工程量的80%;尾款一月内(扣除保修金5%)付清。保修金待一期二期整体工程验收后一月内付清。
合同自双方签字盖章后生效。在工程完工验收、工程款支付完毕,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
施工方应将安全生产施工放在前面,在施工期间内安全措施、防护措施,如发生安全事故,施工方责任自负。
甲、乙双方发生争议时,协商解决;调解不成时向北京海淀区人民法院起诉。
合同一式肆份,具有同等法律效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
外墙拆除合同篇六
建设单位:(以下简称甲方)。
承包单位:(以下简称乙方)。
按照^v^合同法的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则经协商一致签定本合同,以此共同遵守。
1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、工程概况:
外墙外保温计算总面积约17000平方米。
保温系统采用朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼):
4、承包形式:包工包料。
5、工程期限:
开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的三个工作日内开始计算工期。(此时工地应具备施工条件)
每幢单位建筑有效日为35天。
工程实施日期为________年____月____日止________年____月____日.(如果现场不具备开工条件,乙方必须书面告知甲方,甲方根据现场情况书面答复工程延期时间,否则引起的工期延误由乙方负责)。
6.施工条件。
乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格,并符合节能建筑基层墙体质量验收规范的要求。
甲方协调现场的水源和电源,但一切水、电费以及水、电安全防护措施皆由乙方负责。
甲方提供乙方完整的土建施工图。
7.保温工程造价及结算。
工程总造价(预算):万元。
金润城项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,。
2、总价:万元。
(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、安全技术措施费、2%总包配合费、利润、税金等)。
工程实施:
工程造价(决算):按实结算。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。
8、付款方式及结算程序。
本工程无预付款。
双方合同签订后,乙方的20万元投标保证金转为履约保证金,在合同履约期间始终有效。
乙方进场施工,待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。
工程竣工验收合格,竣工资料交付齐全正确有效手续完备双方开始结算,结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。
剩余结算总价的10%作为质量保证金,小区交付两年期满后结清。
9.工程验收。
工序施工完成后,乙方以书面形式向监理方提出验收申请,监理方在收到申请后安排验收工作。
工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。
10.双方权利和义务。
甲方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权,签约后乙方不得对本项目再进行分包,否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。
甲方应负责安排总包方提供符合施工要求的施工工作面;。
甲方应协调总包方安排乙方堆放材料的场地。
甲方应按合同约定付清保温工程进度款。
甲方不在施工现场安排食宿场地,乙方自行安排。
乙方提供合格保温材料。材料的性能指标符合规范的技术要求.
工程竣工验收前,乙方应提供全套验收检验资料。
乙方进场施工要服从总包单位质量、安全管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、安全等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的意见,乙方必须进行整改和实施,否则总包方有权进行处罚,并报甲方进行停工整顿。
乙方施工期间应组织安全、质量管理领导小组,对实施合同范围内工程质量、安全负责,严格按照国家安全规定要求进行施工,由此产生的安全责任概与总包方、甲方无关。
11、工程质量。
工程质量应符合国家、____省有关验收的要求。
工程质量保证期为________年,并终身有偿维修(非乙方工程材料质量问题造成维修),如果在质保期内因乙方材料原因造成的质量问题由乙方承担全部责任,保质期从工程竣工验收合格之日起计算。
12、违约责任。
未经甲方审批同意,乙方不得擅自使用约定品牌外的材料进场施工,并承担因此引起的一切损失和质量问题。
甲方违约责任:甲方应按本合同约定及时向乙方支付工程进度款,如不能按合同约定时间支付,延误时间超过20个工作日以上的,乙方在与甲方协商一致后可以停工,工期相应顺延,由此所造成的损失由甲方承担。
因乙方原因造成的节点工期未能按时完成的,甲方根据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元,如下一节点前将工期抢回后,甲方扣除违约金退还暂扣款,否则暂不退还暂扣款:如果给甲方造成损失的,则乙方还需承担赔偿责任。
经验收,工程质量验收达不到合格标准的,应无条件返工至合格,返工工期均计入总工期。
13、解决合同纠纷的方式。
协商解决,若协商不成,向项目所在地人民法院提起诉讼。
14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金,验收合格后一周内付清。
甲方委派为本项目现场负责人;为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。
本合同一式四份,经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。
本合同一经生效,各方均应严格遵守,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方:(公章)。
乙方:(公章)。
法人代表人:
法人代表人:
经办人:
经办人:
开户行:
开户行:
账号:
账号:
电话:
电话:
________年____月____日。
外墙拆除合同篇七
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》等相关法律、法规规定,甲、乙双方经友好平等协商就乙方承包峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中xx项目建筑外墙内保温工程施工的相关事宜达成一致协议,订立本合同以资共遵。
工程名称:峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中xx外墙内保温工程。
工程地点:峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中xx项目建设工地。
工程范围及内容:
峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中xx外墙内保温工程的施工。具体的施工内容以甲方提供的施工图或通知单等文件确认的工程内容为准。
工程量:温泉中心外墙内保温工程施工面积约800㎡,工程完工验收合格后按实际施工面积计量结算。
本合同工程的承包方式为:包材料、包施工、包质量、包安全、包工期和包检测验收合格、包保修等。
本合同工程施工使用的所有材料由乙方采供,其中保温主材采用华xx化微珠保温材料。
本合同工程工期为:20天。
开工日期:以甲方书面通知开工之日计起。
竣工日期:以乙方全面完成本合同约定工程内容经甲方及质量监督部门验收合格的日期作为竣工日期。
非乙方原因或不可抗力造成停工的,工期顺延。
乙方因自身原因造成工期延误的,每延误____日,应向甲方支付1000元罚金。
本工程以施工图纸及做法说明、经质量监督部门审查批准的保温工程施工技术方案和国家、行业及省市等现行相关法规、规范和技术标准作为质量评定验收标准,本合同工程质量必须达到国家质量评定合格标准。
本合同签订前,乙方须编制外墙内保温工程施工技术方案,报甲方和质量监督部门审查批准,并严格按施工技术方案组织施工。
本合同工程施工使用的所有材料必须符合国家及行业相关质量标准规定的性能指标。本工程使用的所有的材料乙方均须提前随产品合格证书及检测报告一起向甲方提交样品,经甲方和质量监督管理部门确认后封样留存。材料进场须提前24小时书面通知甲方和质量监督管理部门人员验收,经检验符合质量标准或样品质量、满足设计及规范要求并签证确认后,乙方方可投入施工。凡乙方采供的材料不符合质量要求或规格有差异的,以及未经甲方和质量监督部门签证认可的,应禁止使用。否则,对工程造成的返工责任和经济损失由乙方负责。
施工质量标准:
保温层与墙体之间及各构造层之间必须粘接牢固,无脱层、空鼓、裂缝、面层无粉化、起皮、爆灰等现象。
保温层表面平整、洁净,接茬平整,无明显抹纹,线脚、分层条顺直、清晰(毛面纹路均匀,平整度、阴阳角正负误差不超过上述规范要求及抹灰面质量要求),厚度均匀。
保温层做法应符合建筑节能设计要求,厚度不低于25。
工程完工后,乙方应提交2套符合规范、完整的工程竣工资料给甲方,竣工资料经甲方和质量监督部门审查合格后,由甲方组织相关人员进行验收,要求一次^v^验合格。否则,给予乙方惩罚性处罚10000元。验收合格后,甲方组织相关人员办理现场交接手续。
本合同工程采用固定综合包干单价计价,综合包干单价为:56元平方米,该费用包括但不限于材料费、人工费、施工机械费、措施费、材料搬运及装卸费、二次搬运费、检测费用、成品保护费、保险、管理费、税收及利润等达到质量监督管理部门验收合格要求所需的一切费用。
乙方在签订本合同与甲方确定价格时已考虑材料、人工、施工机械、水电等各种费用的市场涨价风险,承诺工程结算时不要求甲方调整综合包干单价。
本合同工程价款按乙方实际施工面积按实结算,暂估价款为元(大写:人民币肆万肆仟捌佰元整)。
付款方式:
乙方完成本合同项下工程施工内容经甲方及质量监督部门验收合格、办理完施工场地及工程移交后,向甲方提交工程结算手续,经甲方审核完成后10天内甲方向乙方支付工程结算价款的95%。
本合同工程结算总价款的5%留作质量保证金,于本合同约定的质量保修期满后,经双方检验不存在质量问题后7个工作日内甲方予以一次性付清。
本合同工程款项均通过银行转账支付,且乙方须提供正式发票。
乙方应按照国家相关规定对本合同工程承担质量保修责任,并承担由此产生的一切费用。
在质量保修期内出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后8小时内赶到现场,并在48小时内维修完毕;若乙方维修不及时,甲方有权自行决定维修,其费用和损失由乙方承担。
本合同工程的质量保修期为________年,自工程竣工验收合格之日计起。
乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等现行有关的国家和地方规范要求,遵守甲方有关工程的管理规定。
乙方应遵守国家或地方对施工现场的有关规定,妥善保护好施工现场周围建筑物和构筑物、设备管线、树木花草等,造成损害的负责赔偿或修复;严格安全文明施工,施工车辆、机具、材料按指定地点停放和堆码整齐。做好施工现场的安全保卫和环境清理工作,道路上的建筑垃圾等当日清理干净,不得影响甲方其它分项工程施工,否则,甲方可勒令停工整改或予以处罚。因乙方现场管理不善引发的纠纷由乙方自行解决并承担相应责任。
在施工过程中,由于乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故等,乙方应承担全部责任和一切损失。
甲乙双方任何一方擅自终止履行本合同,或擅自中止履行本合同达____日以上的,应承担违约责任,支付对方违约金。双方约定违约金为工程结算总价款的10%。违约方除承担违约金外,还须承担本合同约定的罚款并赔偿给对方造成的经济损失。
甲方未按期支付工程款的,应按应付金额的日万分之三支付乙方滞纳金。
因乙方原因造成本合同工程质量验收不合格的,乙方除承担返工责任外,还应承担违约责任。同时,还需赔偿给甲方和其它施工单位带来的损失。
本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方协商解决或提请有关部门进行调解,若协商、调解不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。在协商、调解、诉讼期间,未经建设单位同意,乙方不得借故停工,否则,按乙方违约论处。
本合同工程所使用材料的质量证明文件、检测报告等属本合同必须附件。本合同所有附件均系本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
未经甲方同意,乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。
本合同未尽事宜,依国家相关法律、法规和行业现行规范、规定为准,或由双方另行协商解决。
本合同经双方法定代表人签字并加盖公章后生效;本合同一式肆份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执两份。
甲方:
乙方:
单位地址:
单位地址:
法定代表人:
法定代表人:
授权代理人:
授权代理人:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
签订日期:________年____月____日
外墙拆除合同篇八
甲方:
乙方:
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,为明确合同双方的权利、义务和责任,维护合同双方的合法权益,保证拆除工程顺利进行,双方本着平等自愿、协商一致、公平诚实的原则,达成如下协议:
一、工作内容、范围、拆除期限。
1
1)被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪,完成场地平整。
2)拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。
2、拆除期限:自甲方送达书面通知起天内完成全部拆除工作。
二、甲方责任。
1、甲方提供相关文件,协助乙方办理有关拆除手续。
2、组织拆除后的交接验收。
3、正式进场前审查进场相关人员劳动合同原件、“五险一金”证明原件。
4、监督乙方的安全文明施工。
三、乙方责任。
1、对拆除范围内所有房屋及附属物进行拆除,被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪。
2、乙方须自行办理所有相关拆除手续,并交纳政府规定的有关费用。
3、经甲方授权,由乙方负责被拆除范围内所有房屋及附属物的断水、断电、断气、断通讯等工作,并全权负责在拆除过程中的安全管理和手续办理,承担全部安全责任。乙方处理断水、断电、断气、断通讯等工作的时间包含在拆迁期限内,乙方不得以此主张延长拆迁期限。处理断水、断电、断气、断通讯等工作产生的相关费用由甲方承担。
4、乙方应严格遵守公安、消防、市容、环保、劳动保护、电力、节水、市政、城管、卫生、绿化等有关规定,妥善处理本拆除工程与地域管辖相关部门的关系。乙方确保在开工前办理完毕各项手续,并报当地城管部门监管。
5、乙方应负责扰民及民扰问题的协调处理,乙方应妥善处理邻里关系,不损坏其任何财产,如临界围墙、他方设备。乙方人员不得违反治安管理条例及相关法律规定,乙方人员和机械设备不越界、不干扰他方的正常生产生活,否则发生的一切费用由乙方承担,因乙方的过错造成甲方罚款,由乙方承担。
6、乙方在拆除过程中不能断路、不能阻碍交通,必要时在工地车辆进入口处设置交通疏导员。
7、乙方制定拆除施工方案,提出具体的防止扬尘,降噪音等环保措施,明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方应按规定办理渣土消纳证,乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施,严格按施工方案及相关规定执行。施工垃圾处理、渣土清运需符合相关规定,相关费用由乙方承担。
8、乙方在拆除工程开工前,负责做好防护系统的搭建,封闭施工现场。拆除工地外围应当设置封闭硬质围档及必要的安全警示设施,防止物料、渣土遗撒,并及时清理工地外围道路遗撒的渣土。
9、乙方需设置安全负责人和专职安全员,安全负责人应负责一切拆除工程的安全,安全员负责现场的安全。认真做好拆除现场的安全管理工作。乙方应将上述人员名单和劳动组织各类人员名单于进入拆除现场前交给甲方。特殊施工人员,如机械操作驾驶人员,应持资格证作业,其中高空、电气焊、起重及危险作业岗位人员,应在作业前按规定办理手续。
10、乙方应遵守工程拆除安全生产有关规定,严格按安全标准组织拆除,并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不落实造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
11、如发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按规定立即进行处理,脱离险区并在1小时内向甲方及有关管理部门汇报,因乙方原因造成的上述事故所产生的费用由乙方承担。
12、乙方自行解决施工中所需的全部设备、工具、材料、劳保用品以及乙方人员的住宿、交通、办公。乙方自行负责解决施工用水电,负责支付工程用水电费。
13、乙方在拆除过程中严格执行有关操作规定,文明施工、安全施工。乙方自行处理扰民及民扰情况并承担由此可能发生的责任和费用。因乙方违反有关规定造成政府有关部门罚款,其费用由乙方负责全额交纳。
14、如现场发生消防、人身安全等事故均由乙方承担全部责任,因此而发生的罚款、赔偿等相关费用由乙方承担。
15、负责在甲方整个地块完全拆除进行整体土地验收前,对已拆除地块的看护工作,杜绝无关人员返回或重新搭建房屋。
16、乙方拆除过程中不得擅自更换拆除工作人员。甲方如发现乙方选派的项目工作人员不能有效地与甲方配合或不能胜任工作,甲方有权要求乙方及时无条件地更换人员。
17、乙方制定的安全生产措施及拆除方案需报甲方审核。
18、乙方在进行拆除工作中,无条件接受当地执法部门、甲方工程人员、甲方聘请的监理公司的管理和监督,并按规定整改,如不服从管理,甲方有权终止此协议,另行选择施工企业施工。
19、乙方在合同工期内完成本次拆除工程,并做到安全文明施工,甲方一次性奖励乙方安全奖励费,奖励费额度最高不超过合同额的10%。
四、费用及结算方式:
1、合同签订后10个工作日内,乙方应向甲方提交履约担保(银行保函),金额为贰拾万元人民币,同时甲方将向乙方提供等额的支付担保(银行保函)。
2、拆除费及安全奖励费:
第标段,拆除费单价为/平方米,拆除面积为平方米,拆除费计元。
(1)签订协议后15个工作日,甲方支付乙方拆除费的30%,计元。
(2)工程完工后,经甲方及工程监理验收合格后15个工作日内,甲方向乙方支付拆除费的50%,计元。
(3)乙方按甲方要求完成拆除工作,由监理组织验收合格,并按指定范围进行工程围挡(另行签署协议),场地接收后15个工作日内,按合同约定,对安全奖励费及违约金核算后,支付全部结算款。
五、违约责任。
1、甲、乙双方均应如约履行合同,因任何一方的违约行为致使另一方受到损失的,违约方应赔偿守约方因其违约行为所受到的损失。
2、遇有不可抗力因素致使合同无法履行时,甲乙双方应协商解决。
3、乙方未按工程进度计划的工期完工并经验收合格,甲方有权在扣除乙方工期延误的违约金,违约金额每天按合同总价的5‰计算,并有权解除本合同。
4、乙方未经甲方允许擅自更换该项目工作人员、工作人员无岗位证书的或人员不到位的,乙方按照违约金额每天按合同总价的5‰计算。
5、拆除过程中,发生集体上访事件,甲方有权按违约金额每天按合同总价的5‰计算。
6、乙方如无故不按照甲方要求参加甲方召集的会议,每缺席一次向甲方支付违约金按合同总价的5‰计算。
7、如乙方未能按甲方要求妥善保存相关的档案资料给甲方结案或其它工作造成损失或乙方未能积极配合甲方办理结案及其它后续工作,则视为乙方违约。甲方有权扣除剩余合同款及履约担保(基于乙方银行保函产生的20万元款项)作为违约金。
8、甲方如发现乙方将合同承包范围的工程进行转包,视为乙方违约,甲方有权终止此协议。
六、合同解除与终止。
1、下列情况,甲方有权没收乙方的履约担保(基于乙方银行保函产生的20万元款项),并有权对已完成的拆除工作不予支付拆除费,同时甲方有权解除本合同:
(1)乙方未按照合同约定期限完成阶段性或全部工作;。
(2)乙方不积极履行本合同中约定工作范围内工作,经甲方3次警告后拒不改正的;。
(3)向甲方提供虚假材料、数据、信息;。
(4)将本合同中拆除工作转托、转包他人完成的;。
(5)委派无资格证书人员从事相关工作;。
(7)违反有关法律、法规从事拆除工作的。
2、有下列情况之一的,本合同终止:
(1)乙方被政府吊销营业执照;。
(3)乙方在从事委托事项过程中违反法律、法规的规定,遭到政府有关部门处罚,致使拆除工作不能进行的。
七、争议解决。
甲乙双方如对合同条款规定的理解有歧义,或者对合同有关的事项发生争议,双方应。
本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决时向拆除工程所在地人民法院提起诉讼。
八、合同生效。
本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
九、本合同未尽事宜,双方另行签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式份,双方各持份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外墙拆除合同篇九
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定,本着平等自愿,诚实守信的原则,经甲乙双方协商,就甲方委装修合同模板电子版托乙方拆除厂房工程承包事宜,达成协议如下:
霸州市三利实业有限公司550热轧车间厂房拆除工程
1.将车间厂房拆至地平面,料场砼牛装修合同怎么写腿柱拆至地下结合处。
2.拆除车间内及料场内的道轨、砼行车梁、划线等。
3.拆除的钢结构材料、彩板、门窗等运到甲方院内指定地点,建筑垃圾、砼牛腿柱、砼行车梁拆除后运至甲方院外。
乙方负责该工程所用的人工费、装修合同电子版机械费、运输费、工具费、材料费等相关全部费用。
1.拆除厂房按每平米18元,按实际建筑面积结算。
2.砼牛腿柱、砼行车装修合同书梁拆下后归乙方所有,甲方不再支付拆除该部分的费用装修合同模板电子版。
按工程进度拨款装修合同模板,工程竣工经装修合同范本简单甲方验收合格后,付清全部工程款。
于20_年11月21日开工,在20_年12月10日前竣工,工程期限不超过20天。
施工前乙方应对其施工人员进行安全教育,施工过程中甲方有权对乙方物的不安全状态、人的不安全行为进行检查、监督,提出整改指令。乙方出现安全事故的、或因该工程给甲方及第三方造成损害的,装修合同模板电子版由乙方承装修合同简单版担全部责任。
工程竣工验收由乙方装修合同简单版提出申请,甲装修合同怎么写方应及时验收。不申请验收或不及时验收的,由装修合同书相关责任方承担责任。
2.工程没有在工程期装修合同书限内竣装修合同电子版工的,每延期一天,乙方应支付工程总价10%的违约金。
1.因甲方原因或自然灾害造成工程延期完成的,工程期限可以顺延。
2.未尽事宜装修合同模板及工程变更的需经双方商定确认后履行。
3.本合同经双方签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_______年____月____日 _________年____月____日
外墙拆除合同篇十
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,为保护双方的合法权益,结合本合同施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的 拆除工程之有关事宜,达成如下合同:
一、工程概况
工程名称:工程所在地点:
二、合同工期:
开工日期:
竣工日期:
合同日期总日历天数 天。
三、工程拆除的范围、承包方式及验收标准
l、拆除施工的范围为:
2、承包方式为:
乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除使用工具设备、包施工安全、包拆除质量、严格按照拆除施工工期完工;乙方自行承担本项目拆除过程中发生的全部费用(除人工费以外机械费、管理费、水电费、税费及行政许可审批所需费用等,由乙方自行承担)。
3、拆除施工任务完成后验收合格的标准:
(1)拆除范围内的所有违章广告牌并全部清理外运;场地无广告垃圾无杂物等;
(2)乙方完成本合同约定的其他义务。
四、乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容拆除施工前乙方应当取得必要的政府行政许可、备案及其他相关行政手续的办理;拆除现场应设置安全生产所采取的必要措施及设施;拆除双方约定范闱内的所有与广告牌有关的设施设备;较大物料的二次破碎;拆除施工完成后的场地平整;拆除施工时对邻近设施、建筑物、树木等的防护;降噪环保所采取的必要措施;拆除垃圾的清理外运及其市政运输道路的清扫与保洁等。
五、拆除施工的工期要求
自双方订立本合同之日起 天内,按约定完成拆除范围内的所有拆除任务。
六、履约保证金、废旧物资回收费用及支付方式
1、本合同订立同时,乙方应向甲方支付履约保证金佰拾元,履约保证金不计利息,乙方按照约定完成拆除任务并安全生产经验收合格办理完相关手续后,甲方按约定予以退还。
2、本工程拟拆除的上述路段全部的违章广告牌,甲方给乙方支付人民币 万元整 ;甲方应于 年 月 日向乙方付清前述所拆除费款额。
七、乙方必须派有经验的专职安全员进场做好安全生产的监督、管理工作,严格按照国家、山东省、青岛市的有关安全法律法规开展拆除施工,完善安全管理体系,针对本项口的特点制定安全保证措施,建立应急救援预案,确保拆除施工在安全的状态下进行。
八、甲方义务
(1)给乙方提供办理拆除手续时必要的资料;
(2)协助乙方做好现场维护时所涉及到的邻里关系等的协调;
(3)给乙方提供拆除施工时的临时用水用电;
(4)按照拆除验收标准组织验收并办理有关手续。
九、乙方义务
(3)保质按期完成所有拆除施工任务;
(5)乙方在拆除施工过程中应严格执行《户外广告牌拆除施工安全生产承诺书》上承诺的所有内容并自行承担可能发生的事故责任。
十、违约责任
l、乙方不得以任何理由拖延拆除施工进度,由于乙方原因迟延工期时,乙方按每日人民币壹仟元(1 000元/日历天)向甲方支付违约金。
2、乙方延迟完成拆除任务时间超过叁个日历天(3日历天)时,甲方有权单方面解除本合同,乙方向甲方交纳的履约保证金全部作为乙方违约向甲方支付的违约金,甲方无需向乙方返还。
3、乙方没有按本合同约定及法律规定办理相关行政许可审批手续时,乙方应承担违法施工作业而产生的全部法律后果(包括行政机关向甲方和乙方作出的行政处罚);如果因此造成工期拖延双方按本合同第九条第1款的约定处理。
4、乙方所缴纳的拆除施工履约保证金于乙方按期完成拆除施工任务、全面合格履行完乙方义务且无任何安全事故发生后由甲方退还。如因甲方原因,甲方不能按期退还该保证金时,甲方按每个日历天壹仟元(1000元/日历天)向乙方支付违约金。
十一、拆除任务完成经甲方检查验收后,双方形成书面的确认单并办理完其他约定的手续后,拆除施工合同自动解除。
十二、争议解决
因本合同发生的全部争议,双方应本着平等互利的原则友好协商;如协商不成,从以下两种方式中选择一种:
(1)提交仲裁委员会仲裁。 ( )
(2)依法向人民法院起诉。 ( )
十三、合同份数
本合同一式 份,甲乙双方各执 份,具有同等的法律效力。
十四、合同生效与终止
本合同自签订之日起生效,合同履行完毕后自行终止。
十五、补充约定:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
外墙拆除合同篇十一
甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务,根据我国有关法律、法规的规定,经甲乙双方协商同意拟定本协议,以资双方共同遵守。
(一) 拆除任务:
黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。
(二) 拆除范围:
配电房内与配电有关的物资,酒罐房与酒罐有关的物资。
(三) 拆除期限
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即: 年 月 日至 年 月 日,历时天 。
(四) 付款方式:
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币 万元。施工保证金 万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为,三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
(五) 乙方权利及义务:
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施,及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全,施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责,甲方不承担任何责任。
(六) 本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
(七) 如履行本合同发生争议,双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(八) 本合同经双方签字盖章即生效,一式三份有同等效力,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
外墙拆除合同篇十二
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》以及有关安全环保的国家法律、法规及标准,就《油库清罐拆除工程施工合同》(以下简称“主合同”)中的健康、安全和环境保护等有关事宜,甲乙双方按照平等互利、协商一致的原则,订立本合同。
1.定义及解释。
1.1违约、违规、违章:指安全合同当事人违反安全法律法规,违反安全规定、标准,违反安全规章的行为。
1.2事故:指在安全合同规定的范围内,由于当事人责任或不可抗力造成的停工、有关财产、经济损失和人员伤亡事件。
1.3不可抗力:指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括地震、水灾、火灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、当事人之外的破坏行为等社会事件。
1.4健康安全环境例卷:指乙方对重要的、高度危险的设备或活动,描述其现存的健康安全环境危险和危害,及将该危险危害控制到国家和行业标准能够接受水平所采取措施的文本。
2.工程项目概况。
2.1工程名称:。
2.2清洗内容:。
其中保留部分:
2.3.1保护性拆除内容:
2.4工程主要危险点源及危害:车辆伤害、物体打击、机械伤害、焊接时的灼伤、火灾、爆炸、尘毒、噪声、施工现场的流动污染源(固体废弃物、生产污水、车辆尾气、工业噪声等)。
3.双方的权利义务。
3.1甲方的权利:
3.1.1有权要求乙方建立安全组织机构,严格执行安全生产法规、标准,遵守安全生产规章制度、安全操作规程,控制危险点源,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。
3.1.2有权要求乙方必须履行安全生产职责,并对乙方履行安全生产职责情况进行监督。
3.1.3有权要求乙方维护好相关的安全生产设施、设备和器材。
3.1.4有权对租赁使用的乙方设备、设施进行安全管理。
3.1.5有权对乙方的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查处理。
3.1.6发生事故后,有权根据有关规定组织、参与事故的调查,有权对乙方事故进行统计上报。
3.1.7有权对乙方做出的与现场安全管理有关的承诺予以监督、检查。
3.1.8有权对乙方安全管理过程中的任何偏差,实施整改的跟踪验证。
3.2甲方的义务:
3.2.1贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针,认真执行有关法律、法规、标准,建立健全安全生产规章制度。
3.2.2向乙方明确施工作业区的范围、作业时间要求、危险点源及安全管理要求,为乙方提供工程合同中规定的安全条件支持。
3.2.3发生事故后积极组织抢险,防止事故扩大,并按照中油股份公司有关规定进行报告。
3.2.4应乙方要求,向乙方提供相关的安全资料。
3.2.5其他根据项目要求应尽的义务。
3.3乙方的权利:
3.3.1有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。
3.3.2在日常作业中,对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业,有权拒绝执行;对由此产生的打击报复,有权向有关部门举报。
3.3.3有权按照合同约定要求甲方提供符合施工作业的安全条件和环境。
3.3.4发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时,乙方有权采取必要的措施避险。
3.3.5有权要求甲方提供相关的安全资料。
3.3.6当乙方的施工需要使用或涉及甲方的生产工艺(包括管道、设施、设备、产品)等,乙方有权要求甲方对其生产工艺的过程(包括附属的构筑物或设备等)进行确认,以保证其处于完好状态,如因其生产工艺的缺陷而造成乙方的工程或财产损失,乙方有权要求甲方进行整改。
3.4乙方的义务:
3.4.1必须健全安全组织机构,建立安全生产责任制,针对施工作业项目制定健康安全环境例卷,配备必要的劳动保护用品,执行甲方有关的规章制度。
3.4.2按规定组织好安全检查,发现作业过程中不安全隐患、重大险情,应采取有效措施积极处理并报告甲方。
3.4.3施工前,乙方应对甲方所提供的必要的安全生产条件与环境进行认可,认可后(合同生效即代表乙方已认可),倘若出现人身伤亡等安全事故,所有责任均与甲方无关,由乙方承担。
3.4.4发生事故时,应积极抢险,服从统一指挥,避免事故进一步扩大,并按甲方要求报告事故。
3.4.5应维护相关的安全生产设施、设备和器材。
3.4.6应对作业人员进行安全教育培训,具备相应的安全意识和安全技能;特种作业人员应具有相应的资格证书。
3.4.7不得购买、使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。
3.4.8乙方招用的分包商,应经甲方认可,并具备承担工程服务项目的施工资质和安全资格,从事特种作业的工程人员必须经过专业培训并取得特种作业资格证书,乙方招用的分包商的安全责任由乙方承担,甲方不直接对乙方招用的分包商办理业务。
3.4.9乙方有义务对甲方所提出的任何质疑进行确认,并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。
3.4.10乙方有义务向甲方宣传本公司的企业宗旨,并对工程建设中的安全管理作出必要的承诺。
3.4.11对于乙方施工过程中所控制或使用的甲方财产,乙方有义务予以爱护,若其财产出现损坏、丢失等情况,乙方应及时报告甲方。
4.事故调查。
在主合同的履行过程当中发生的安全事故,应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家和中国石油天然气股份有限公司的有关规定进行。
5.违约责任及处理。
5.1甲乙双方违反本合同约定,但未造成安全事故的,违约方应承担违约责任。(违约方所承担的违约责任应与主合同约定保持一致,包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等。)。
5.2发生事故时,甲、乙双方有抢险、救灾的义务,所发生的费用由责任方承担。
5.3发生的事故,应经事故调查确认责任;事故报告和调查应按照国家和中国石油天然气股份有限公司有关规定进行。
5.4甲方违约造成的事故,甲方承担全部责任,并按规定追究有关人员责任、上报。
5.5乙方违约造成的事故,乙方承担全部责任,并按规定追究有关人员责任并报告甲方;由于乙方工程质量或者违规操作导致的事故以及其它原因造成的爆炸等安全事故,由乙方承担责任,并相应的赔偿给甲方所造成的所有经济损失。
5.6甲、乙双方共同违约造成的事故,按双方责任大小承担相应责任,并按规定追究有关人员责任。
5.7对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报,一经查出,按有关规定处罚,情节严重的,取消其进入甲方市场资格。
5.8由于乙方原因违约或者造成安全事故的,甲方有权按照责任大小扣减或者扣除乙方交纳的施工安全风险抵押金。
6.不可抗力。
由于不可抗力造成主合同项目施工作业事故及产生的损失,当事人双方依据主合同中双方的约定,各自承担相应的损失。
7.合同的履行期限。
本合同的履行期限与主合同保持一致。如果主合同因故需要变更期限,本合同与之变更至相同期限。
8.合同的变更、解除或终止。
本合同与主合同具有同等的法律效力,本合同随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。
9.保险。
乙方合同项目施工作业人员的工伤保险由其自行承担。
10.争议的解决。
本合同在履行过程中发生争议,按照主合同第19条约定的争议解决方式处理。
11.附则。
11.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
11.2本合同一式_七_份,甲方执_五_份,乙方执_两_份。
11.3本合同与主合同同时生效,并作为主合同的组成部分。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表(委托代理)人:
外墙拆除合同篇十三
经甲、乙双方现场勘查、协商,在遵照平等、自愿、公平和诚信的原则下,就钢结构拆除工程,双方达成以下协议:
拆除工程位于临朐综合中学建设指挥部办公室。
屋面钢结构支撑、铝门窗。
1、合同工期:
2、开工日期:
3、完工日期:
1、乙方必须按照甲方的要求,将拆除下的钢结构进行拆解、托运。
2、乙方应文明施工,切实做好做好安全防护;
工程价款按拆除钢结构物料抵扣拆除费用一次性包死,合同总价约为:______元(价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金。)
甲方负责拆除钢结构的协调施工监督等工作;
1、乙方进场后,必须听从甲方管理人员的协调指挥;
2、乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底;
4、乙方人员应采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措
施不力造成事故的责任和因此发生的费用;
1、双方如有争议,双方应友好协商解决,协商解决不成时,应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民****起诉。
1、合同自双方签字起生效,合同一式两份,甲乙双方各持一份。
如单方违约,违约方承担一切责任。
甲方:______乙方:______
代理人签字:______
外墙拆除合同篇十四
甲方:
乙方:
甲方决定拆除双沙镇白沙小学1号教学楼和教师2号宿舍楼,乙方自愿承包此项工程的施工。现双方协议如下:
一、拆除1号教学楼和2号教师宿舍楼共计面积2390平方米。
二、甲方在20xx年x月x日前将应拆除房屋内的物品全部清空。
三、乙方在20xx年x月x日前将应拆除房屋全部拆完(如遇不可抗力,时间顺延),并打围封闭全部废渣,待新校区公路开通后再运出废渣。
四、乙方全权负责废渣上车、运输到甲方指定的地点,甲方负责协调废渣堆放地。
五、打围、拆除、运输按工程预算总价63158.00元(大写:六万三千一百五十八元整)。
六、付款方式:乙方拆除完1号教学楼和2号教室宿舍楼后甲方付给乙方20xx0.00元(大写:贰万元整),乙方运输完全部废渣后乙方向甲方付清余款43158.00元(大写四万三千一百五十八元整)。
七、甲方要做好师生安全教育管理工作,施工期间师生不能进入施工场地。
八、乙方要做好安全施工、文明施工工作,如不慎造成安全事故,由乙方自行负责。此合同一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
外墙拆除合同篇十五
依照《中华人民共和国合同法》。《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律。行政法规。遵循平等。自愿。公平和诚实信用的原则,双方于______厂内就本厂房拆除事项协商一致,订立本协议合同。
今有____________公司厂内部分(钢结构)需拆除。,现把钢结构的拆除承包给乙方。乙方负责对厂房钢结构进行解体落地,并负责建筑垃圾材料的清运,现场清理干净到地面。乙方必须完成该项目的所有的工作内容,并符合国家规范要求。
经双方协商乙方付给甲方按______元每平米。按实际厂房量计算,结算为合同签订之日,开始拆除之前一次付清。本价款已综合考虑所有乙方应得废旧材料价值。拆除耗费人工费。运费。材料费。设备费及所有与清运垃圾相关的城管。环卫。垃圾填埋。弃土场等相关费用,同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。乙方承诺按合同要求完成拆除工程,不再收取与拆除有关的费用。
双方对现场数量核对后,乙方一次性付给甲方该厂房的全部金额后,开始拆除。
按甲方和厂方的要求严格遵守国家有关安全生产施工条件下进行施工日期设定。乙方必须有足够的专业人员和相关安全设备进场施工,并在______日前完成所有的拆除内容。
乙方必须具备建筑物(钢结构)拆除资质,并提供相关的复印件,并加盖单位紅章。进场人员必须持上岗证。操作证。安全带。劳保鞋等安全防护用品,并持证上岗。设备和车辆严格遵守国家主管部门的有关规定。
乙方负责拆除现场安全管理。如出现安全事故一切责任都由乙方自行承担,甲方概不负责。对施工中发现的违反安全生产条例的违法。违章操作,应立即停工整改,安全教育后方可施工。
乙方在拆除过程中出现违反本合同条款内容,经三次告知不能改正。并对甲方造成严重损失的,视为实质性违约,合同自动终止,乙方失去拆除资格,不得向甲方索赔。乙方在施工中造成安全事故的,应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕,则合同自动终止,所有责任由乙方负责,乙方失去拆除资格,不得向甲方索赔。
本合同一式四份,双方各执两份,自签订之日起生效。拆除工作完成后失效,未及事宜协商解决。
甲方代表:______乙方代表:______
外墙拆除合同篇十六
就房屋老装修拆除一事,现经双方友好协商,达成如下协议:
1、甲方同意将上述房屋装修的拆除工作交于乙方全部负责,劳务外包总价为13000元整。
2、工程内容:除房屋围护结构、结构柱、上下水管道、消防及喷淋系统外,包括地砖、地板、吊顶、隔墙等全部拆除干净并灌袋运至底层指定处袋装堆放。
3、验收标准:地砖、地板拆至原地面层,不得破坏原地面层,吊顶全部拆除,地面平整无杂物,隔墙墙基处无明显凹凸,房屋围护结构、结构柱、上下水管道、消防及喷淋系统保持完好、无破损。
4、乙方自行拟定施工方案,报甲方备案,但并不免除乙方方案的相关责任。
5、工具:乙方自行提供所需的一切施工器具,自行采购相关耗材,其费用已包含在合同总包价内。
6、施工注意事项:施工期间应注意噪音控制、灰尘控制,注意电梯使用安全,确保运输道路无抛撒、无杂物,服从甲方及物业公司管理,做到文明施工,杜绝邻里矛盾,如出现纠纷,由乙方自行化解。
7、工期:自本合同签订之日起第二日乙方进场,15日内完成上述合同内容。
8、安全:施工期间,乙方应严格控制施工安全,做好必要的'防护、防火、防触电、防意外伤害等工作,如出现安全事故,一律由乙方自行负责,与甲方无涉。
9、付款:工程验收合格后三日内,一次性全部付清。
10、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效,双方各执一份。
甲方:________。
乙方:________。
________年________月________日。
【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/9062128.html】