天文学作为自然科学的一门重要学科，对我们认识宇宙、探索宇宙的奥秘具有深远的意义。总结应当具备批判性思维，对工作和学习中存在的问题进行深入剖析。接下来是一些总结的常见问题和解决方法，希望对大家有所帮助。
供用水电协议书篇一
甲乙双方于_________年_________月_________日于_________市_________区签订供电合同如下：
为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用秩序，安全、经济合理地使用电力，根据《中华人民共和国合同法》以及《全国供用电规则》的规定，经供用电双方充分协商、特订立本合同，以便共同遵守。
1．双方因_________市_________区现只有_________千伏工农线供电，线路已满负荷运行，电压质量不良，不能再增加供电负荷。甲方_________千伏变电所现轻负荷运行。为了解决_________区用户生产用电，双方协商新增负荷由甲方供电。
2．甲方_________千伏变电所_________千伏安主变压器因内部有放电声，暂停运行检修，更换为_________千伏安主变压器投入运行。乙方同意保留_________千伏安用电契约容量，投入时不再重新申请增容。
3．甲方同意暂外带乙方的用电负荷共_________千瓦_________安培，掌握其用电情况，负责供电和设备的安全运行。
4．电费收缴办法：乙方用户由乙方直接装表计量收取电费。甲方总电度表减去其它用户的其余部分电度数，由乙方向甲方收取电费。
5．甲方外带乙方用户和其他用户负荷是暂时的供电措施。_________区变电所建成后，乙方计划的10千伏电网供_________区负荷。
6．本合同于_________区变电所建成后失效。
甲方（盖章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签章）：_________法定代表人（签章）：_________。
供用水电协议书篇二
乙方：
1. 用电乙方必须安装电表计量，电价为（壹元/度）。
2.甲方根据乙方申请，如用水、用电量为小额度的可采用一次性包干，包干费用为 3000 整大写：叁仟元整（包括秋涛路站、富春路站、滨江站）。费用要求乙方在进场前向甲方一次性缴纳。
1. 在协议有效期内，甲方向乙方提供指定的用水、用电接口。
2. 甲方必须保证供水、供电质量，无权随便拉闸断水、断电。如有特殊原因需停水停电，应提前通知乙方。
4. 甲方有权按《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-20xx）检查乙方所有的.电闸箱及各种漏电开关是否符合国家标准。严禁三无产品、劣质用电设施进入甲方施工现场。
5. 甲方有权检查乙方自带用电设备是否符合国家标准，各种防护是否齐全有效。电焊设备必须装触、漏电保护器，并且做到焊接时双线到位作业。
6. 甲方负责代乙方按时缴纳水电费。如果乙方逾期不缴纳水、电费，甲方有权从逾期之日起向乙方按日收取所欠水、电费5%的滞纳金。
7. 乙方搬迁或者其他原因不再使用计费水表和供水设施，又没有办理停用手续时，甲方有权不退还用水、电押金。工程结束后所有相关费用结算完毕后退还押金。
1. 乙方有权要求甲方保障供电质量，不随便拉闸断电。
2. 当甲方发生必须进行线路检修停水、电情况时，甲方需提前通知乙方，乙方应事先做好停水、电准备。
3. 乙方必须保证全部电气作业人员持有效证件上岗作业，个人安全防护用品齐全、质量合格。
4. 甲方提供的配电箱开关下端出线起，安全用电均由乙方负责，乙方所使用的电闸箱和用电设备必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》。
5. 乙方所使用的电闸箱和用电设备，必须保证各种用电设备、设施运行良好，规范临时用电，保证施工用电和操作人员的人身安全，不能有危及施工现场安全用电的情况发生。
6. 乙方必须服从甲方在安全用电方面的正确管理，对甲方提出的安全用电隐患要及时整改，并将整改后的情况反馈给甲方。
7. 乙方不得擅自启闭接口总闸、总闸门，如确实需要应通知甲方并由甲方进行启闭操作，不得私自向其他单位供水、电。
8. 乙方不得占压供水设施（包括管线，消防设施等），发现跑、冒、滴、漏必须及时维修和通知甲方，并及时清理场地积水。
9. 乙方工程结束后停止用水，应通知甲方拆除供水、供电设备并办理停用手续。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日生效。
甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：
甲方负责人（签字）： 乙方负责人（签字）：
年 月 日 年 月 日
供用水电协议书篇三
（20xx版）。
合同编号：
签约地点：
供水人：
用水人：
为明确供用水双方在供应和使用自来水中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《城市供水条例》等有关法律、法规和规章，经双方协商，订立本合同，以便共同遵守。
第一条用水地址和计量器具。
（一）用水地址：。用水四至范围（即用水区域四周边界）是（可制订详图作为附件）。
（二）用水的计量器具为：计量水表或流量仪（以下简称水表）。
（三）水表公称流量为立方米/时。
（四）水表安装地点为：（可制订详图作为附件）。
（五）安装水表共具，注册号分别为。
第二条供水方式和质量。
（一）在合同有效期内，供水人通过城市公共供水管网及附属设施向用水人提供不间断供水，不得随意停止供水。
（二）用水人不能间断用水或者对水压、水质有特殊要求的，应当自行设置贮水、间接加压设施及水处理设备。
（三）供水人保证供水管网水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。
（四）采取直接供水方式的，供水人应保证计费总水表的水压不少于兆帕；以户表方式计费的，应保证进入建筑物前阀门处的水压不少于兆帕。
第三条用水计量、水价及水费结算方式。
1、安装水表时应当注册登记。供、用水双方按照注册登记的水表计量的水量作为水费结算的依据。
2、用水按照用水性质实行分类计量。不同性质用水共用一具水表时，用水人应按规定申请分装水表。未实施分装的，供水人按物价部门有关混合用水的规定来计收水费。
（二）用水性质和到户价格：用水性质按实核定。到户价格按照物价部门批准的供水分类及价格标准收取。
在合同有效期内，遇水价调整时，按照调价文件规定执行。
（三）水费结算方式。
1、供水人采取月（按月或隔月）抄验表，用水人应在抄表后一个月内缴清水费。
2、水费结算采取方式。
第四条供、用水设施维护管理责任分界点。
（二）维护管理责任分界点水源侧的管道和设施（含水表）由供水人负责维护管理。产权分界点另侧的管道及设施由用水人负责维护管理，或者有偿委托供水人维护管理。
第五条供水人的权利和义务。
（一）供水人应执行国家、省、市供水、节水的有关法律、法规。
（二）监督用水人按照合同约定的用水量、用水性质、用水四至范围用水。
（三）因用水人责任不能抄验水表时，供水人可根据下列第种方式估算用水人本期用水量。
1、用水人上年同期用水量。
2、用水人上三次抄表的平均用水量。
（四）供水人应当按照合同约定的水质不间断供水。除高峰季节因供水能力不足，经城市供水行政主管部门同意被迫降压外，供水人应当按照合同规定的压力供水。对有计划的检修、维修及新管并网作业施工造成的降压、停水的，应当提前24小时告知用水人。因不可抗力因素引起的降压、停水和水质异常除外。
（五）供水人设立专门服务电话，24小时受理用水人的报修，遇有供水管网及附属设施损坏时，供水人应当及时进行现场抢修。
（六）如供水人需要变更抄验计费水表和收费周期时，应当提前半个月通知用水人。
（七）按照国家规定对水表实施周期性检定、到期轮换。
（八）用水人提出计费水表计量不准的，由国家法定计量检定机构和通过计量认证的机构检测。计费水表因自然损坏或质量问题造成计量不准的，供水人应当无偿更换，并可根据下列第种方式估算用水人本期用水量，检验费用由供水人承担。计费水表校验结果正常的，校验费用由用水人承担。
1、用水人上年同期用水量。
2、用水人上三次抄表的平均用水量。
第六条用水人的权利和义务。
（一）用水人应执执行国家、省、市供水、节水有关的法律、法规。
（二）监督供水人按照合同约定的水压、水质向用水人供水。
（三）有权要求供水人按照国家规定对计费水表进行检定。
（四）有权对供水人收缴的水费及确定的水价申请复核。
（五）应当按照合同约定时间向供水人交水费。
（六）配合供水人抄验表，协助做好水表等设施的更换、维修工作。
（七）除发生火灾等特殊原因，用水人不得擅自开封启动无表防险（用水人消火栓）。需要试验内部消防设施的，应当通知供水人派人启封。发生火灾时，用水人可以自动启动使用，灭火后应当及时通知供水人重新铅封。
（八）不得擅自向第三人转供水；不得擅自向合同约定的四至外供水。
（九）由于用水人用水量增加，连续超过水表公称流量时，应当办理换表增容手续。
（十）用水人发生变化时，应当及时办理变更手续。
第七条违约责任。
（一）供水人违约责任。
1、因供水人责任造成停水、水压降低、水质量事故，应当支付用水人停水期间正常用水量水费%的违约金。给用水人造成损失的，供水人应当承担赔偿责任。
2、由于供水人抄错表而多收水费的，应当予以退还，并支付多收水费%的违约金。
3、由于不可抗力的原因或者政府行为造成停水、水压降低、水质量事故的，使用水人受到损失的，供水人不承担赔偿责任。
（二）用水人违约责任。
1、用水人逾期不缴纳水费，除应补足应缴纳的水费外，还应当支付从逾期之日起每日按应缴水费数额的%违约金。
2、用水人擅自改变用水性质、向第三人转供水、向合同约定的四至外供水，未到供水人处办理变更手续的，用水人除补齐水价差价的水费外，还应当支付应缴水费%的违约金。
3、用水人终止用水，未到供水人处办理相关手续，给供水人造成损失的，由用水人承担赔偿责任。
第八条合同有效期限。
合同期限为年，从年月日起至年月日止。到期后如双方无异议，则本合同自动顺延，每次延续期限为一年。
第九条合同的变更。
当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条争议的解决方式。
本合同的履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。也可通过调解解决，协商或者调解不成，按下列第种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十一条其它约定。
（盖章）（盖章）。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
（签字）（签字）。
委托代理人：委托代理人：
（签字）（签字）。
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
年月日年月日。
供用水电协议书篇四
用水方：＿＿＿＿＿＿。
为了保证供用水的正常进行，协调关系，明确各自的责任，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合供用双方的实际情况，经协商一致，订立以下条款，共同信守。
1．供水方水力可供量，用水方计划用水量，用水时间：
2．设备安装费用的负担：
3．水费的计算和结算方法：
4．（1）供水方的权利义务：
（2）用水方的权利义务：
5．违约责任：
6．上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。
7．本合同在执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向人民法院起诉。
8．本合同有效期：从双方签章之日起到＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止。
9．本合同一式＿＿＿份，供、用方各执一份。
供水方：
用水方：
（盖章）。
（盖章）。
法定代表人：＿＿＿＿＿＿。
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿。
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿。
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
供用水电协议书篇五
合同编号：______________________________。
签约地点:_______________________________。
签约时间：______________________________。
时，供水人按照最高类别水价计收水费或者按照比例划分不同用水性质用水量分类计收水费。
___________________（部门）批准的供水分类价格收取水费。
在合同有效期内，遇水价调整时，按照调价文件规定执行。
（三）水费结算方式。
l、供水人按照规定周期抄验表并结算水费，用水人在___________月_____________日前交清水费。
2、水费结算采取_______________________________________________方式。
（四）有权对供水人收缴的水费及确定的水价申请复核。
（五）应当按照合同约定按期向供水人交水费。
（六）保证计费水表、表井（箱）及附属设施完好，配合供水人抄验表或者协助做好水表等设施的更换、维修工作。
（七）除发生火灾等特殊原因，用水人不得擅自开封启动无表防险（用水人消火栓）。需要试验内部消防设施的，应当通知供水人派人启封。发生火灾时，用水人可以自行启动使用，灭火后应当及时通知供水人重新铅封。
（八）不得私自向其他用水人转供水；不得擅自向合同约定的四至外供水。
（九）由于用水人用水量增加，连续半年超过水表公称流量时，应当办理换表手续；由于用水人全月平均小时用水量低于水表最小流量时，供水人可将水表口径改小，用水人承担工料费；当用水人月用水量达不到底度流量时，按照底度流量收费。
本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。也可通过。
_____________________________仲裁委员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
供用水电协议书篇六
：以下简称甲方（供电方）
：以下简称乙方（用电方）
根据乙方通信基站设备用电需求，同时保证***的正常营运秩序，明确供用电双方的权利和义务，安全、经济、合理、有序的供电和用电，经供电方、用电方协商一致后达成以下协议：
1、用电地址：
2、用电行业类别：联通通信；
3、用电类别：动力用电；
4、负荷时间特性：连续性负荷；
5、用电容量：用电人共 个受电点，受电设备总容量 8 kw，
供电人向用电人提供负荷国家标准的电源，采用单电源单回路供电。
由甲方 经电缆向乙方受电点供电，供电容量100kva；
施属乙方，由乙方负责运行维护管理。
1、在电力系统正常状况下，甲方按国家规定的电能质量标准向乙方供电；
3、在电力系统正常状况下，甲方应向乙方连续供电，但有以下情形之一的除外：
1）供电设施计划检修或临时检修；
2）在危及机场正常运行时而采取的有序供电；
3）乙方逾期未交电费、违约金，经催缴仍未交付的；
4）乙方违约用电、窃电和危害供用电安全行为的；
5）乙方受电装臵经检验不合格，在指定期间未改善的；
6）发生不可抗力事件或甲方的紧急避险行为；
1、乙方应在产权分界点处安装用电计量装臵，作为甲方向乙方计算电费的依据。
2、若乙方逾期（一月内）不缴纳电费，甲方有权停止电力供应并计收未交电费的滞纳金，每超一天按5%收取滞纳金。待费用结清后恢复电力供应。
6、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决；
7、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，效力均等。
甲方： 盖章 乙 方： 盖章 法人代表：
授权代表：
电 话：
开户行：
账号：
签订地点：
签订日期：
法人代表： 授权代表： 电 话： 开户行： 账号：
供用水电协议书篇七
根据乙方通信基站设备用电需求，同时保证的正常营运秩序，明确供用电双方的权利和义务，安全、经济、合理、有序的.供电和用电，经供电方、用电方协商一致后达成以下协议：
1、用电地址：
2、用电行业类别：联通通信；
3、用电类别：动力用电；
4、负荷时间特性：连续性负荷；
5、用电容量：用电人共个受电点，受电设备总容量8kw，
供电人向用电人提供负荷国家标准的电源，采用单电源单回路供电。
由甲方经电缆向乙方受电点供电，供电容量100kva；
施属乙方，由乙方负责运行维护管理。
1、在电力系统正常状况下，甲方按国家规定的电能质量标准向乙方供电；
3、在电力系统正常状况下，甲方应向乙方连续供电，但有以下情形之一的除外：
1）供电设施计划检修或临时检修；
2）在危及机场正常运行时而采取的有序供电；
3）乙方逾期未交电费、违约金，经催缴仍未交付的；
4）乙方违约用电、窃电和危害供用电安全行为的；
5）乙方受电装臵经检验不合格，在指定期间未改善的；
6）发生不可抗力事件或甲方的紧急避险行为；
1、乙方应在产权分界点处安装用电计量装臵，作为甲方向乙方计算电费的依据。
2、若乙方逾期（一月内）不缴纳电费，甲方有权停止电力供应并计收未交电费的滞纳金，每超一天按5%收取滞纳金。待费用结清后恢复电力供应。
6、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决；
7、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，效力均等。
甲方：盖章乙方：盖章法人代表：
授权代表：
电话：
开户行：
账号：
签订地点：
签订日期：
法人代表：授权代表：电话：开户行：账号：
供用水电协议书篇八
地址：_________。
邮编：_________。
电话：_________。
法定代表人：_________。
开户行：_________。
帐户：_________。
乙方：_________。
地址：_________。
邮编：_________。
电话：_________。
法定代表人：_________。
开户行：_________。
帐户：_________。
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
第一条供水人可供水量、压力、用水人计划用水量、用水时间，以及水费的计算方法。
可供水量：_________（方／小时）。
计划用水量：_________（方／小时）。
单位：_________（方）／元。
用水时间：_________。
水费：共计人民币（大写）_________。
第二条设备安装费用的负担：_________。
第三条水费的交付时间和结算办法：_________。
第四条双方协商同意的其它条款：_________。
第五条违约责任：_________。
第六条上述条款如有未尽事宜，双方得以随时协商，签订书面补充协议，同本合同效力相同。
第七条本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以委员会申请仲裁或起诉于_________人民法院。
第八条本合同有效期：从双方签字盖章之日起至_________年_________月_________日止。
第九条本合同正式本一式三份，双方各执一份，城市供用部门保存一份。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点：_________签订地点：_________。
供用水电协议书篇九
为明确供电企业（简称甲方）和自备电源用电客户（简称乙方）在电力供应与使用中的权利和义务，安全、合理、有序地供电和用电，根据国家电监会《关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》（电监安全〔20xx〕43号）、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》及等相关法规的规定，经双方协商一致，达成以下协议，共同信守、严格履行。
1、甲方从主供电源 、备用电源 。
2、乙方自备电源容量： 千瓦,安装地点： 。
3、甲方与乙方的产权分界点按照《供用电合同》约定执行。
1、甲方应当按照双方《供用电合同》的约定，持续地向乙方提供合格的电源。
2、乙方的低压自备电源应采用双投刀闸切换电源，也可采用电气闭锁，但切换电源时，不允许有合环和并列的可能。
3、乙方的高压自备电源，电源侧的断路器，应尽量采用机械联锁装置，如开关柜距离过远，可采用电气闭锁，但应保证任何情况下，只有一路电源投入运行，而无误并列、误合环的`可能；在进户终端杆装置隔离刀闸，该刀闸操作权属供电方。
4、双电源投入运行时，必须先做核相检查以防非同相并列；乙方在架空线路或电缆线路上从事有可能导致相位变化的工作、配电室（箱）主接线发生变化、主变压器更换或大修后在重新投运时也必须作核相工作。
5、不允许高低压双电源并列运行的，必须在电源开关或刀闸上装设可靠的联锁装置。
6、经甲方调度部门同意二回高压电源同时向乙方供电，其变压器低压侧应各自分开线路供电，严禁合环运行；同时严禁低压侧使用临时线作为互为备用电源。
7、乙方自备电源不得并入电网运行（自备电厂另有规定），如需同时使用供电方电源及自备电源时，电气结线应各自分开，不得并接。
8、乙方电气值班人员，必须熟悉双电源管理相关规定及调度协议内容、设备调度权限的划分、运行方式的有关规定，必须制定并严格执行现场倒闸操作规程。
9、乙方不得并列低压双路电源；用户有自备发电机者，其自备电源与电网连接处必须装设双投刀闸，或使用电气闭锁。
10、乙方装设的自备发电机必须经甲方审核批准后方可投入运行，未经审批私自投运自备发电机，一经发现甲方可责成其立即拆除接引线并按《供电营业规则》第100条第6款进行处理。
11、未经甲方同意，乙方不得改变自备发电机与供电系统的一、二次接线，不得向其他用户供电。
1、甲方对乙方自备电源的运行使用情况有权进行检查，对安全存在的隐患提出书面整改意见；乙方整改后，应及时通知甲方进行验收。
2、乙方对其所有的自备电源应定期进行检查、检修和试验，消除设备隐患，预防电气设备事故和误动作发生。
3、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致自备电源设备（含保护设施）带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对用电方直接停止供电。
4、乙方误操作或其设备缺陷，使自备电源电力向甲方电网送电导致的一切后果全部由乙方承担。
5、乙方自备电源只能作为停电时的应急措施，自发自供，不得将自备电源的电力向自身以外供电；未经甲方同意，擅自供出电源的，按《供电营业规则》相关条款规定处理。
6、乙方未执行本协议或有关规定、管理不到位，给甲方或社会带来人身、设备损害，用电方必须承担全部法律责任。
甲乙双电方因履行本协议发生争议时应依本协议之原则协商解决；协商不成时，双方共同提请政府电力主管部门行政调解；调解不成时，双方可提起诉讼解决。
1、本协议未尽事宜，按《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关法律、法规的规定办理；如遇国家法律、政策调整时，应按相应规定修改、补充本合同有关条款。
2、本协议有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。协议到期后，如甲乙双方均未提出变更、解除协议，本协议继续有效。
3、甲乙双方任何一方欲修改、变更、解除协议时，按《供电营业规则》第94条办理；在修改、变更、解除协议的书面协议签定前，本协议继续有效。
4、本协议自甲乙双方签字，并加盖公章后生效。
5、本协议正本一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方：（签章） 乙方：（签章）
负责人： 负责人：
联系电话： 联系电话：
签订时间： 年 月 日
供用水电协议书篇十
为明确供、用水双方在自来水供应和使用过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、国务院《城市供水条例》、《浙江省城市供水管理办法》等有关规定，经供、用水双方友好协商，订立本合同，共便共同遵守。
第一条用水地址、用水类别。
1.根据用水人要求，供水人同意在______________________(地址)向用水人供应自来水。
2.用水人用水类为居民生活用水，计费水表口径为dn__________mm。
第二条供水方式和质量。
在合同有效期内，供水人应保持不间断供水，提供的自来水水压应符合国家标准，水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。
第三条用水计量、水价及水费结算。
1.供、用水双方按照计费水表计量的水量作为水费结算的依据，计费水表须经台州市质量技术监督局或其经其授权认可的检验机构检定合格。其安装、移位、更换、定期检验与拆除等均由供水人办理，用水人应予以配合。
2.用水人对计费水表准确性有异议时，可依法申请检定，经法定检验机构检定，计费水表计量误差超过规定标准的，当月按验表结果核收水费，此前的水量不作调整，水表检定、复装等费用由供水人承担;计量误差在规定标准以内的，用水人除缴纳正常水费外，还应承担水表检定、复装等费用。
3.因用水人原因造成不能抄见水表或遇计费水表故障的，按《台州市城市供水管理办法》规定执行。用水人无正当理由连续_____个月以上停止用水的，供水人可拆除结算水表并对其销户，用水人要求复装时，应当重新办理用水手续。
(二)水价。
水价执行政府定价，即指按________市人民政府价格行政主管部门颁布的供水分类价格核定及代收费规定执行。在供水期限内，若遇水价调整的，按政府价格行政主管部门颁布的调价文件规定执行。
(三)水费结算方式。
供水人按周期抄验水表并向用户收取水费，用水人应在接到供水人出具的《水费缴纳通知单》之日起____日内缴清水费。
1.供、用水设施的维护、管理责任以计费水表为分界点，水源侧的管道及附属设施(含计费水表)由供水人负责，用户侧的管道及设施由用水人负责。用水人发现计费水表封印损坏或脱落，水表箱、阀门等设施损坏的应及时通知供水人。
2.对有计划的管道检修及施工等原因造成停水或降压的，供水人应提前___________小时通过张贴停水通知或媒体公告等其他形式通知用水人。
3.供水人专门设立报修服务电话(____________)，及时组织人员前往修理。
第五条违约责任。
(一)供水人的违约责任。
1.经供水行政主管部门及其它有关法定部门认定，由于供水人责任造成的停水、水压降低、水质事故给用水人造成损失的，供水人应承担赔偿责任。
2.经供水行政主管部门主其它有关法定部门认定，供水人未按规定检修供水设施、在供水设施发生故障后未及时抢修，给用水人造成损失的，供水人应承担赔偿责任。
3.由于不可抗力的原因造成停水、水压降低或水质事故，使用水人受到损失的，供水人不承担赔偿责任，但供水人应积极采取措施，并及时恢复通水。
1.用水人逾期不缴纳水费的，供水人按应缴纳水费额每日加收千分之五的违约金。用水人无正当理由连续两次不缴纳水费的，供水人可中止对其供水，但应提前五天通知用水人，由此造成的损失由用水人自行承担。
2.用水人未经供水人同意擅自改变用水类别的，除补缴相应用水类别水价差价外，另应向供水人支付违约期间水费总额百分之_____的违约金，并补办有关手续。
3.用水人未经供水人同意不得向他人供水,擅自转供自来水的，用水人应立即停止转供水行为，并且向供水人支付违约期间应缴纳水费总额百分之______的违约金。
4.用水人私自开启计费水表封印、更换计费水表、拆装计费水表等致使计量失准的行为均属窍水行为，供水人有权中止供水，并移送有关部门按规定处理。
5.因用水人原因造成计费水表及附属设施损坏的，用水人应承担赔偿责任。
第六条争议的解决。
本合同在履行过程中发生争议时，供、用水双方可以通过和解或者调解方式解决争议。如不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方选择以下_____方式解决争议：
a.向当地人民法院起诉;。
b.向台州仲裁委员会申请仲裁。
第七条本合同自双方当事人签字(盖章)后生效，至用水人销户或过户后自动终止。本合同一式叁份，供水人执贰份，用水人执壹份。
供用水电协议书篇十一
乙方：
家庭住址：
联系方式：
居民身份证号码：
上网作业证号：
甲乙双方根据国家有关法律、法规规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本协议。
第一条协议期限。
1协议有效期自。
****年**月**日------------。
****年**月**日，协议期满后自然终止。
2、协议期满前一个月，经双方协商同意可以续订聘用协议。
3、本协议期满后，任何一方认为不再续订聘用协议的，应在协议期满前一个月书面通知方。
第二条工作岗位及工作内容。
位为兼职水电工，负责宿豫区地税大楼内电力系统的维修、维护及相关业务。
2、电工属特种作业人员，乙方必须持有合法的高电压操作证，做到持证上岗。
3、地税大楼用电系统设备、线路的维护保养和维修，发现电源超负荷，短路等极易造成火灾的危险情况，必须立即进行修理，严防发生事故。
4、甲方因工作需要，乙方必须随叫随到（包括夜间），乙方若无特别理由不得拒绝并尽量在甲方要求的时间内及时处理。
5、乙方在行使职责时，甲方应积极配合，人、财、物应达到要求，乙方工作质量应达到行业要求。
6、乙方不得随意改动或者乱接、乱拉甲方所有电源线路，不得随便安装电器设备，如需拉临时线路时，要搞好安全措施，用好后立即拆除。
7、乙实行不定时工作制，不受甲方考勤。
第三条工作报酬。
甲方按次支付乙方工资为200元/次，所需材料费另行计算。
第四条工作纪律。
1、乙方应遵守国家的法律、法规。
2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的管理、教育。
3、乙方如违反甲方的规章制度、劳动纪律，甲方按法规和单位的有关规定给予处罚。
第五条聘用协议的变更、终止和解除。
1、聘用协议依法签订后，协议双方必须全面履行协议规定的义务，任何一方不得擅自变更协议。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更协议。双方未达成一致意见的，原协议继续有效。
3、经聘用协议双方当事人协商一致聘用协议可以解除。
4、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除聘用协议。（1）在试用期内被证明不符合聘用条件的。（2）严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的。
（3）故意不完成工作任务，给聘用单位造成严重损失的。（4）严重失职营私舞弊，对聘用单位利益造成重大损害的。（5）上网作业证失效的。（6）被依法追究刑事责任的。
（2）聘用协议订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使已签订的聘用协议无法履行，经当事人协商不能就变更，聘用协议达成协议的（3）乙方不履行聘用协议的。
6、有下列情形之一的，乙方可以通知聘用单位解除聘用协议。（1）在试用期内的。（2）甲方未按照聘用协议约定支付工作报酬或者提供工作条件的。
7、乙方要求解除聘用协议，应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第六条其它事项。
1、本协议一式贰份，甲方一份，乙方一份，经甲、乙双方签字后生效。
2、本协议条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家，法律、法规为准。
甲方（盖章）：
签订时间。
年
日：签订时间。
日
乙方（签字）。
月
供用水电协议书篇十二
合同编号：
供电合字第________号。
为了保证供用电的正常进行，协调关系，明确各自的责任，根据《_____》的`有关规定，结合供用双方的实际情况，经协商一致，订立以下条款，共同信守。
一、供电方电力可供量，用电方计划用电量，用电时间。
二、设备安装费用的负担。
三、电费的计算和结算方法。
四、双方协商同意的其他条款。
五、违约责任。
七、本合同在执行中发行纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解_____，也可以直接向人民法院起诉。
八、本合同有效期：从双方签章之日起到________年________月________日止。
九、本合同一式________份，供、用方各执一份，副本送________银行、________工商局(所)各一份备案。
供电方：(盖章)________________。
代表人：________________________。
开户银行：______________________。
帐号：__________________________。
用电方：(盖章)________________。
代表人：________________________。
开户银行：______________________。
帐号：__________________________。
供用水电协议书篇十三
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着诚实信用的原则，经友好协商后，决定签订本合同。
第一条外包服务范围。
（一）服务地点：甲方所属园内所有教室、办公楼及相关区域的所有物业水电设备设施日常维护及相关工作。
（二）服务内容：完成甲方单位涉及水电的相关工作，如用水用电设备设施的安全检查；各类电器设备（空调主机及电脑硬件除外）故障的.修复；含非工程性水电施工的穿墙、打孔、切割；水电开槽、布线、穿线、埋槽。
（三）合同服务期限：
第二条甲方的主要权利和义务。
（一）根据工作需要和企业的规章制度及本合同条款对乙方相关服务进行监督、检查。
（二）乙方维修施工期间，甲方予以配合。
（三）按照本合同有关规定，支付承包费用。
第三条乙方的主要权利和义务。
在正式为乙方提供服务前，应熟悉甲方所有电气设备设施的基本情况，包括安装地点、线路布局、工作原理及安全运行要求等，从合同生效起，提供的主要服务为：
（一）全天候为甲方提供水电维修响应服务。在接到甲方的日常安装、维修或其他相关事宜需要乙方配合的通知后，乙方必须在甲方指定的时间内到达现场。
（二）每周二、周四对甲方办公楼、教学楼、食堂及其附属区域巡检一次，并填写相应的记录，发现和排除故障隐患，在此基础上每月对甲方的水、电使用情况进行评估，提出合理化整改或节能建议及可行性方案。
（三）认真、负责地答复甲方关于设备故障的有关问题。
（四）其他与水电使用、安全相关的工作。
（五）乙方必须提供水电资质证书，并给甲方复印、备案。在向甲方提供服务期间，须遵守国家法律法规、政策和甲方职业健康安全管理规定，并接受甲方的安全管理及监督检查。
（六）乙方自带维修的必须工具，并要保证安全性、良好实用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第四条乙方在施工过程中要注意安全，因乙方责任发生的安全事故，其费用和责任均由乙方负责。
第五条在日常的维护管理中，维护、维修过程中因乙方过失造成的园内设备设施及其零配件的损坏，给甲方造成损失的一切费用由乙方承担。
第六条未征得甲方同意，乙方不得随意调整或拆卸硬件设备，不得随便更改相关的设置。当甲方设备故障严重，而无法现场修复，必须由乙方拿回维修，乙方需经甲方同意。如果更换部件可能会影响办公设备的功能、性能、乙方要在与甲方协商认同后进行。
第七条费用结算：乙方须每周二、周四例行检查到甲方开展工作，甲方每月支付乙方rmb元。
第八条乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求，影响甲方工作的正常开展，甲方有权相应减少支付乙方承包费用；造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。
第九条在合同期内，如乙方不具备水电维护作业资质或能力的，甲方有权解除合同，并不承担任何责任。
第十条纠纷处理方式：
双方因合同履行发生争议时，协商解决；协商不成时，可以甲方所在人民法院提起诉讼。
第十一条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，双方本着互利、互谅原则协商解决，必要时可签订补充条款。合同生效后，任何一方不能正常履行合同时，需提前1个月书面通知对方。
（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
（二）本合同签订后工程不得转包。
（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
乙方（签字）：
日期：
供用水电协议书篇十四
发包方（以下简称甲方）：
住所：
代表人：
承包方（以下简称乙方）：
责任人：
住所：
1、工程名称：
2、工程范围：
5、承包范围：
6、承包方式：
7、工程期限：
计划开工日期：_______年____月____日，计划竣工日期：_______年____月____日，总共________日历天。
1、甲方的职责。
（1）提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。
（2）提供必要的安全设施及生活设施及水电。
（3）负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
（4）工程完工时，及时安排人员验收。
2、乙方的职责。
（1）乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担。
（2）乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失均由乙方承担。施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。
（3）乙方须文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。
（4）乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成施工任务。如因甲方因素造成工期延误，则乙方不承担责任。
（5）乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
（6）乙方需按照规定为水电工人购买人身保险，水电工人应当具备相应的资质。
工程完工后，甲方完成验收时，双方进行结算，乙方准备好结算依据。
每月_______日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月________日支付给乙方进度款的百分之_______（依据总承包方合同付款方式）。
1、进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙方负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。
2、实施安全、文明施工。
3、乙方特殊工种必须持证上岗，如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。
4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。
5、在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方自行负责。
1、乙方进场工作后，必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。
2、打架斗欧均属违法行为，甲方不予支持，发生纠纷，乙方应及时协调或向甲方管理人员反映调解，凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币______元/人，情节严重均交司法机关惩处，乙方不得以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均乙方负责人承担。
乙方必须确保工程质量，达到______________________________标准，如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的______%处罚。
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。
双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。
3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
甲方：
代表人：
联系电话：
签约地点：
_______年____月____日。
乙方：
责任人：
联系电话：
签约地点：
_______年____月____日。
供用水电协议书篇十五
因用电方原因,需临时搭线用电,为明确供用电双方的权利和义务，根据《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等电力法规，经协商一致，签订本协议。
一、用电方临时搭线用电地址。
用电方临时搭线用电地点：
供电方向用电方供电变压器台区为：
二、临时用电期限：自年月日时至年月日时止;。
三、用电性质：，执行电价为：元/度;。
四、用电方用电负荷：;电能表计为:。
五、电费结算方式：电费按临时安装的.电能表电量乘以协议规定电价进行结算,如属无表临时用电,则按下列办法之一结算电费:。
1实际使用电表计量的电量×协议规定电价;。
2、用电方用电功率(kw)×实际使用小时数×协议规定电价;。
六、用电方用电前须向供电方预交电费元，用电结束时多退少补;。
七、产权分界点。
产权分界点为用电方临时搭线与供电方低压线路临时搭接点处，搭接点至用电方电力线路及设施属用电方资产;搭接点以上至变压器线路及设施属供电方资产。
甲方：
乙方：
供用水电协议书篇十六
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，为明确双方权利和义务，结合本工程实际情况，经双方友好协商一致达成如下条款：
第一条：工程概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、建筑面积：(按实际面积计算)。
第二条：承包方式。
本工程甲方按固定平方米单价发包给乙方，按建筑面积xx元平方米计算(包括人工费、机械、工具费等)。
第三条：承包范围。
第四条：质保金。
在签订本合同前，乙方已付甲方质保金万元，工程完工时，甲方足额返还乙方。
第五条：双方职责。
一、甲方职责：
1、协调与总工程发包方及公司项目部管理人员关系处理。
2、督促乙方按时保质完工。
3、工程预付款的催收并发放给乙方。
4、工程竣工后，工程款的结算。
二、乙方职责：
1、负责现场安全文明施工，确保质量，按时完工。
2、负责与现场各施工人员、各班组的配合、沟通、协调。
3、负责施工人员的安排、材料计划、施工设备和工具配置。
第六条：本合同未提及部分(如违约责任、付款方式等)，均按总发包方高阳会与李xx、邵xx签订的《水电安装工程劳务承包合同》执行。
第七条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，合同经甲乙双方签字(盖章)生效，工程完工结算付款完毕，合同自动失效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
________年____月____日。
供用水电协议书篇十七
乙方：中国电信股份有限公司荆州分公司。
住所地：沙市区江津西路283号。
根据乙方建设需要，甲方为了支持电信事业的发展，双方经过友好协商，达成如下协议：
一、用电方基站所在地：沙市区红门路23号飞腾数码广场。
二、基站用电期限：自20__年元月1号起至设备拆除为止。
三、用电方每年需交付伍仟圆整(5000元整)人民币为设备用电电费，供电方需要向用电方提供相应票据。
3、用电方不得向外转供电，否则供电方有权终止对用电方供电，并且因此带来的后果由用电方负责。
本协议一式两份，双方各执一份，于20__年1月1日起生效。
甲方：乙方：
代表签字：代表签字：
联系人：联系人：
电话：电话：
年月日年月日。
供用水电协议书篇十八
甲乙双方于_________年_________月_________日于_________市_________区签订供电合同如下：
为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用秩序，安全、经济合理地使用电力，根据《中华人民共和国合同法》以及《全国供用电规则》的规定，经供用电双方充分协商、特订立本合同，以便共同遵守。
1.双方因_________市_________区现只有_________千伏工农线供电，线路已满负荷运行，电压质量不良，不能再增加供电负荷。甲方_________千伏变电所现轻负荷运行。为了解决_________区用户生产用电，双方协商新增负荷由甲方供电。
2.甲方_________千伏变电所_________千伏安主变压器因内部有放电声，暂停运行检修，更换为_________千伏安主变压器投入运行。乙方同意保留_________千伏安用电契约容量，投入时不再重新申请增容。
3.甲方同意暂外带乙方的`用电负荷共_________千瓦_________安培，掌握其用电情况，负责供电和设备的安全运行。
4.电费收缴办法：乙方用户由乙方直接装表计量收取电费。甲方总电度表减去其它用户的其余部分电度数，由乙方向甲方收取电费。
5.甲方外带乙方用户和其他用户负荷是暂时的供电措施。_________区变电所建成后，乙方计划的10千伏电网供_________区负荷。
6.本合同于_________区变电所建成后失效。
甲方（盖章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签章）：_________法定代表人（签章）：_________。
供用水电协议书篇十九
发包人：（全称）云南开远市解化厂棚户区改造工程一期1#、2#楼承包人：（全称）水电工施工组：
根据《中华人民共和国建筑法》《建筑工程现行施工规范》《建筑工程强制性标准》，为了明确双方在施工过程中的责任、权利、义务，经发包人和承包人双方共同协商，自愿达成一致意见，签订以下协议：
一、工程名称：开远市解化厂棚户区改造工程一期1#、2#楼。
二、承包形式：工程包工不包料。
三、承包范围：
（1）本承包工程包括在建工程蓝图内的水电安装至最终验收合格，施工现场临时水电安装维护，参加工地施工水电的抢修。（2）工程临时设施、自用工具房搭拆由承包人自行负责。（3）施工所用机械的装卸、安装、拆除、保养均含在承包人范围内。
（4）施工当中所用的小型工具及劳保用品由承包人承担（如电动工具、安全帽、保险带等）。
（5）承包人的施工人员住宿、食堂应自行负责，施工现场不提供场所。
（6）承包人应对现场的文明施工进行实施和管理。
（7）承包人应派专业管理人员配合发包方管理人员进行施工现场的质量、进度、安全的管理和监督。
(8)承包人应对本工程现场自用材料及设备的清收堆码，做到文明施工。
四、承包价款计算方式、进度款付款方式、最终结算方法：
（1）计算工资价格按建筑面积每平米：人民币元，由发包人包工给承包人。
（2）进度款付款方式：以项目部最初拨款为准，发包方按实际进度的开始付给承包方，以后每月按进度的付款。
（3）最终结算方式：经项目部及各有关部门最终验收合格在天付清尾款。
五、质量要求：
(1)承包人在施工过程中必须执行国家、行业、地区现行的规范、标准及法律法规，检查不合格的承包人无条件返工，返工费及材料费由承包人承担。
（2）承包人必须按图施工，必须无条件接受承包方管理人员的正确指挥和监督。
（3）承包人在施工中不听从指挥盲目施工，违规违章作业造成的一切后果，均由承包人负责。
（4）承包人违规违章作业发包人有权进行处理，如：停止作业、停工整顿，对拒不接受管理的，发包人有权清退承包方出场，退场后结算按实际完成工程量的进行结算。
六、安全文明施工的责任范围：（1）承包人在施工中严格执行建筑工程安全生产管理条列、规范、标准及操作规程、安全技术交底、现场交底。
（2）承包人必须杜绝重大伤亡事故，轻伤率控制在每次5000元内，由承包方承担。如承包人违章施工操作发生重大伤亡事故，承包人承担万元的违约金，重伤事故一次承包人承担万元的违约金，并独立承担司法责任，轻伤事故一次承包方承担千元的违约金。
（3）承包方施工作业人员进场后必须学习有关安全技术操作规程，自觉遵守发包人的《安全管理条列》规定，接受并服从安全管理，如有违反，按公司及项目部安全管理规定进行处理。
（4）承包人在施工中，严禁非专业人员乱接施工用电及使用工地现场的施工设备及设施。
（5）承包人必须保证施工现场内道路畅通，不乱堆乱放，剩余材料堆码整齐，场内无积水。
（6）施工作业层必须每日清理作业面材料，能使用必须及时使用，不能使用的必须集中堆放。
（7）搅拌机区域内整齐有序，无废物，机械、机具、车辆进场内的停放，保持清洁。
（8）施工的材料、废弃物、机械具等若因承包人不及时清理，发包人有权组织人员进行清收，发生的费用由承包人承担，并由承包人承担500元违约金。
（9）严禁偷盗施工现场及建设单位场区内的所有财物，若发生偷盗按价值十倍赔偿，情节严重者报送当地公安机关处理。
（10）禁止施工现场出现打架斗殴，若发生进行说服教育和罚款，情节严重者送当地公安机关并追究刑事责任。
七、承包工期：
（1）开工日期：年月日，竣工日期：年月日。
（2）施工中严格按项目部编制的施工进度计划执行，不能按期完成的，发包人有权组织人员配合完成，人工费按当地市场最高工资单价进行结算，并由承包人承担。
（3）工期延误：如因不可抗力的原因或因停电、停水及发包人的原因造成的延误，必须由项目经理签字认可后方可延顺，其余因承包人责任造成的工期延误，将按项目部管理规定进行处理。
（4）材料：本工程所用材料由发包人提供，承包方所需材料应提前七天以书面计划报项目部，七天后因发包方材料不能按时进场工期延顺。
八、违约及赔偿：
（1）发包人违约：不按时支付施工进度款，承包人有权停止施工。
（2）承包方违约：承包人在签订协议后退出或中途停工承担万元违约金，不执行协议条款规定的责任、义务承担万元违约金。
九、合同其余条款。
（1）协议书正本由发包人、承包人各执一份。（2）本协议书发包人、承包人签字生效。
（3）本协议条款未尽事宜，双方根据实际情况协商解决。
（4）项目部制定的质量、安全及有关处罚条例作为本协议的附件，同样具有同等的法律效力。
（5）搬迁房工程增减工程量按实际工程量计算，并作为进度款和结算的依据。
（6）甲方提供大型机具，作业时辅助材料小型工具由乙方自理保管。
（7）临时用工：技工普工。
发包人章：承包人签字：
发包人签字：承包人身份证号：
发包人电话：承包人电话：
日期：年月日
供用水电协议书篇二十
甲方：
乙方：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况:
1、工程地址：
2、工程名称：
二、工程内容：水电清包施工，即水电管路铺设、预留、预埋、玻璃幕墙预埋件预埋及加工。
1、严格按照水电规范要求及水电图纸施工，每道工序需经质检、监理验收合格为准。
2、强弱电管线预埋、给排水管道预留洞，预埋件预埋在此其间内出现问题，由乙方免费维修，保证预埋管路畅通不堵塞，预留洞、预埋件位置、标高准确。甲方发现上述情况，根据严重程度进行处罚。
三、清包工价格
每人每天：150元。麦收期间每人每天：300元，发放工资时间为年月日至2012年月日;人数、工日以施工现场当天考勤为准。工资和事后由现场项目经理发放到每个人手中，其他人员不能代领工资。
四、付款方式
以甲方通知截止日期为准，三天内付清劳务费。
五、材料
1.水电材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。
2、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
3、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格五倍从人工费中扣除。
六、安全
施工当中，乙方必须服从甲方安全管理，严禁违规操作，否者出现任何安全事故责任都由乙方负责。
七、补充
1、甲方向乙方提供食宿。
2、甲方向乙方提供施工工具。
3、本工程的乙方由共6人组成，以为代班组长，负责看图施工，监管质量、安全等事项。
七、本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。
甲方：
乙方：
年月日：
下一页更多精彩“水电清包工合同范本”
供用水电协议书篇二十一
甲方：
乙方：
甲方现将聊城莘县大张家永顺花园2期工程水、电、暖施工安装工程以包工包料的形式包发给乙方，经双方充分协商，达成以下协议条款，共同遵守。
一、工程名称：
二、工程概况：该工程为两栋17、一栋11框剪结构，约50000多平方。
三、发包方式：
1、包工包料：所需材料必须要有合格证报甲方认可。如因材料质量问题导致工程无法交工所有损失由乙方承担。
2、包质量：乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸及现行的施工规范施工，确保工程质量。
3、包工期：根据工程形象进度及现场需要，合格安排施工人员，在甲方要求的工期内完成施工任务。
4、包安全文明施工：乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度，否则甲方将给以相应的经济处罚。
四、承揽范围及内容：施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。
五、质量与验收：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
六、结算单价：每平方米人民币元（预留、预埋按元/平方、安装按元/平方计算），最终按实际图纸面积结算。
七、权利、义务：
（一）权利
甲方：严格监督乙方按图保质按期施工，因需必要变更或调整施工方案时，乙方必须服从。
乙方：当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时，甲方应当合理补贴或单项另行造价。
（二）义务
甲方：
1、甲方向乙方提供施工用水、电、住宿等。
2、甲方图纸会审和技术交底。
乙方：
1、所有劳务用工自主安排，严格执行国家建筑行业有关法律法规，确保劳动安全，因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）承担所有事故的经济及法律责任。
2、自备施工工具、用具。
3、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的费用，由乙方承担责任和发生的费用并赔偿甲方的有关损失。
4、应严格按工期进行施工，确保按期完工，如不按期完工将按合同总价的4%按天进行处罚。
5、乙方人员应遵守甲方有关消防、保卫、生活卫生、劳动纪律等规章制度，服从甲方有关人员的监督、检查、管理。
6、乙方在合同期间必须完整履行合同，如果未能按合同规定组织人员进场或中途退场给甲方造成损失，乙方前期施工部分不予结算，作为对甲方损失部分的费用补偿。
八、付款方式：
甲方按单体楼主体工程施工至标准层五层封顶时支付已完工程量的70%。五层以上每五层支付已完工程量的70%，工程竣工验收合格后付至95%，在工程结束后乙方应将工程造价的5%留做工程质保金，保质期为两年，保质期满由甲方退还乙方全部质保金。（其他条款同大合同）
九、合同终止条件发生下列情形之一甲方有权终止合同
1、乙方不听从甲方施工管理人员指挥和工作安排，将影响工程总体进度时。
2、乙方不按安全技术操作规程施工，将造成工程安全管理重大隐患的。
3、乙方施工工程质量达不到合同要求、甲方认为需要解除合同的。
4、乙方人员组织安排将影响甲方合同履行时。因乙方原因严重拖延工期。
十、其它：本协议未尽事宜，双方协商决定
十一、本协议自双方签字之日起生效，除正常质量保修外，甲乙双方履行协议文件的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本协议即告终止。
十二、本协议一式两份，双方各执一份，具同等法律效力，共同遵照执行。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
签订日期：
供用水电协议书篇二十二
甲方：
乙方：
签订地点：东营。
签订时间：
为规范管理乙方在甲方的施工（生活）用水、用电，经双方友好协商，现将水、电使用有关事宜作如下约定：
1、甲方负责抄表计量，乙方提供水表、电表（施工与生活分开计量）。甲方收取乙方水、电费用，开具水、电费发票。
2、水费4.55元/m3，电费1.6元/kwh。乙方同意自年月日起，申请使用甲方水、电并自愿遵守甲方的水、电使用规定。如遇国家水、电价格上调，适时另做调整。
3、甲方每月28日前抄表，计量乙方消费的水、电数量，乙方在甲方统计的水、电量表上签字确认，同时由甲方给乙方下发水、电费缴费通知。
4、乙方应遵守“当月费用及时缴清”的原则，根据使用的水、电量于次月的10日前持缴费通知、现金或支票到甲方财务进行结算。
5、乙方如逾期（每月10日前）未交水、电费，每拖一天按未交水电费总额的3%向甲方缴纳滞纳金。甲方有权从工程款中扣除所欠水费、电费及滞纳金。
6、甲方本着公平、公正、公开的原则，保证抄表的真实性。
7、乙方自接水、电之日起，严格遵守甲方的水、电使用规定，出现的一切人身事故由乙方自行负责。出现窃水、窃电、故意毁表等现象，一经发现，乙方必须无条件的接受甲方的处理。
8、若甲、乙方出现纠纷，双方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。
9、本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。
自双方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
甲方代表：
乙方代表：
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/9200808.html】
