总结不仅仅是默默写下一段文字,更是在心中梳理自己的成长历程。在写总结时,要避免主观偏见和情绪化的表达。下文将展示一些实用的总结写作技巧和方法,希望能对大家有所帮助。
建筑联营合作协议书篇一
甲方:
乙方:
甲乙双方本着公平自愿、诚实守信、相互合作,共同发展的原则,甲方真诚与乙方联营合作,共同开创市场,经双方友好协商一致,达成如下协议:
第一条甲乙双方合作方式
1、乙方作为甲方的合作施工单位。实行自主经营,独立核算,自负盈亏。
2、乙方以甲方的名义承接工程项目,工程中标后由甲方与业主签订总包工程施工合同后,甲方再与乙方签订工程分包施工合同,由乙方负责工程的全部生产经营。不得违法再分包。
3、乙方经营要严格按国家、省、市的有关法律、法规执行,应按时足额发放农民工工资,不得拖欠农民工工资。严禁上访闹事。
第二条:甲乙双方承诺事项
1、甲方承诺:
(1):尊重和善待乙方。在法律、法规和有关政策允许的范围内,不干预乙方的一切生产经营活动,有义务为乙方提供经营所需的便利条件,尽最大能力解决乙方实际工作中的具体困难,协助乙方处理工作中发生的矛盾和有关事项,有责任为乙方营造良好的生产经营环境。由乙方承建的项目未经甲方许可,乙方不得交于他人经营。
2、乙方承诺:
(1):要严格履行甲方与业主签定的建筑工程施工总承包合同的全部内容及有关协议,并自觉维护甲方形象,乙方确保安全生产,文明施工,保证工程质量不发生任何隐患。积极创建省、市安全文明工地。因乙方原因造成的安全事故,质量事故及经济纠纷全部由乙方承担。除工程的税金及甲方的管理费外,与工程相关的所有费用全部由乙方承担。每月按时向甲方报送书面施工产值报表。
(2):保证项目工程款专款专用,不挪作它用,按照工程施工总承包合同的约定,资金不足部分和在业主拨款不到位的情况下,由乙方自行垫付。在未征得甲方书面同意的情况下,不得停工。
第三条乙方向甲方缴纳承包费的比例
1、由乙方承建的工程项目,甲方在收到建设单位的工程款时按照工程造价的8%(包括:税金、管理费)扣除后一次付给乙方。
2、工程劳保基金由乙方应积极协助甲方办理后上缴。
第四条其它事项
1、乙方以甲方名义所施工的工程引起一切经济纠纷、民事责任、法律责任、债务等,均由乙方全部独立承担。与甲方无任何关系,甲方不承担任何连带责任。
2、乙方缺少现场管理人员时,可以向甲方申请派员,甲方要大力支持、并派适应人员,费用由乙方支付。乙方缺少专业施工队伍或材料供应商时,可以向甲方申请,甲方的相关部门帮助推荐,由乙方自行选择确定﹙合同由乙方自行签订并签字盖章,需甲方担保盖章的材料款,甲方将从付给乙方工程款中扣除﹚。
3、乙方施工的工程,乙方不得以甲方的名义购买材料、更不能拖欠材料款等其它款项。
4、合作期间如发生挣执、纠纷,双方应本着互谦互让互凉的原则友好协商。若协商不妥可由签约地人民法院裁决。
5、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,经双方签字盖章后生效,未尽事宜,双方协商另议。
第五条:甲乙双方合作期限自年月日起至年月日止,合作期满,本协议自行失效。
甲方(盖章)乙方(盖章)
法定代表人:法定代表人:
建筑联营合作协议书篇二
甲、乙双方本着互惠互利的原则,就甲方参与乙方经营生产达成如下协议:
2.甲方根据乙方经营生产的需要投入足额的流动资金,确保乙方正常生产,并提供承接乙方生产任务。
3.联营合作期间,工厂的财务人员由甲方派驻,负责工厂的成本核算、会计报表的编制等财务工作。
1.乙方按甲方认可的方案,完成厂房的装饰,设备的安装,由甲方验收通过;
2.上述第1款验收通过后,由甲方负责招聘生产人员,并进行业务的培训;
4.乙方的生产任务由甲方负责提供、承接,未经甲方同意乙方不得擅自承接业务;
5.乙方负责工厂的日常生产和员工的日常管理。
联营合作期从______年______月______日至______年______月______日共计______年,联营合作期满后双方如需继续合作另行签订协议,甲方在同等条件下享有优先权。
1.联营合作终止后,乙方享有现有厂房、设备的财产所有权;
2.除第1次的财产外,甲、乙双方按甲方______%、乙方______%的比例对其它财产进行分割。
3.因不可抗力致使本协议无法履行,双方均可免除违约责任。
本协议发生纠纷时,由甲、乙双方协商解决,协商不成可向工厂所在地人民法院起诉。
2.本协议一式______份,双方各执______份,本协议的附件是协议不可分割的一部分,与协议具有同等法律效力。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
建筑联营合作协议书篇三
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲乙双方本着公平、公正的原则,经甲乙双方友好协商,自愿达成以下协议:
一、甲方该项集资房位于广元市利州区东坝办事处雪峰村四组。此房坐北向南,一幢共五层,设计为一梯一户一套住房。甲方负责办理村民自建房屋的修建手续,甲方保证修建房屋的质量安全可靠,符合国家标准,在建房中因资金不足,甲乙双方协商后,由甲方承建,乙方集资元,房屋建成后,甲方将该房屋四楼住房一套(四室两厅两卫一厨),建筑面积为了130平方米(包括楼梯公摊面积)分给乙方。为明确双方的责任、权益,双方经协商后,达成如下协议。
二、甲方交付给乙方为清水房,甲方应在乙方入住前保证水、电、有线电视畅通,若安装天燃气时,甲方应协助乙方办理安装天燃气。入户费用由乙方承担。
(一)甲、乙双方协商决定该房屋三至五层楼修建资金为了15万元整(人民币大写:壹拾伍万整)。
(二)付款方式:
1、第一次付款:协议签订后,乙方向甲方支付建房集资款100000元(人民币大写:壹拾万元整)。
2、余款50000元(人民币大写:伍万元整)。待集资房修建竣工验收合格后,甲方交付乙方房屋钥匙时,乙方支付余款给甲方。
3、如甲方不能按时向乙方房,甲方将负违约责任,并向乙方支付房屋总价款30%的违约金。
(一)乙方住宅房屋的建筑质量由甲方终生负责维修,所造成的乙方财物损坏时,由甲方全权负责。
(二)五年内如出现水电有线电视或天燃气等凡属于线路安装问题由甲方负责安装与维修,并承担全部的维修费用(非正常使用除外)。若因不可抗拒的因素所造成的经济损失,甲方不承担责任,但必须协助乙方维修,在使用中所发生的费用及日常维修由乙方承担。
本协议生效后,由甲方引起的该房屋产权纠纷或债权、债务纠纷,概由甲方负责受理并承担一切民事诉讼责任及其费用,因此给乙方造成的经济损失,由甲方负责全额赔偿。甲方或乙方行为集资违反本协议,由违约方支付违约金给对方,违约金按集资房屋款总额的20%计算。
六、本协议在履行中若发生争议,甲乙双方应采取协商解决,协商不成,可选择下列方式解决:
(一)向广元市仲裁委员会申请仲裁;(二)仲裁不服,可向房产所属地的法院起诉。
(一)广元市利州区东坝办事处雪峰村一组,甲方的()楼住房,因乙方集资修建应拥有产权,享有永久性居住权,房屋抵押,可买卖,可转让。甲方有责任为乙方协助办理相关手续,费用由乙方承担。
(二)今后电、气设施更新,由甲乙双方按占楼层比例承担费用。
(三)若甲方建房地有政策性变动(如拆迁等),或不可抗拒的灾害造成房屋变迁或损坏,乙方应享有与甲方同等的`补偿条件或赔偿条件(包括房屋款和此房划拨土地的分摊使用面积)。
(四)双方必须保证对方有干净安全的生活环境,不得制造噪音、烟雾等有损坏生存环境的事,且共同维护安全,预防火灾,甲乙双方应保证上下楼梯畅通,夜间路灯明亮。
(五)甲方应保证乙方人车畅通,附属工程由甲方负责除资修建(围墙路、绿化)。院内面积甲乙双方享有同等使用权,系无偿使用。但乙方不得干涉甲方规划管理。
(六)房屋产权证如国家政策可以办理,甲方必须协助乙方办理相关产权手续,费用甲乙双方各自承担。
甲乙双方协商为天(___年__月__日至___年__月__日)。不可抗拒因素造成停工,交房时间顺延;如因人为原因,甲方违约,将向乙方支付违约金,违约金按集资房屋款总额的20%计算。
九、以上协议内容是甲乙双方共同商榷,一经双方签字盖手印后即产生法律效力。
甲方(签字):
____年____月____日。
乙方(签字):
____年____月____日。
建筑联营合作协议书篇四
合同号:
__年__月__日。
____(售方)为一方,与____(购方)为另一方,签定合同如下:
第一条合同对象。
依据__年__月__日双方签定的关于合作的协议,在售方国国境车上交货条件下售方售出,购方购入货物。其数量、种类、价格及交货期均按第__号附件办理,该附件为本合同不可分割的部分。合同总金额为____。
第二条价格。
本合同所售出货物的价格以瑞士法朗计算,此项价格系卖方国国境车上交货,包括包皮、包装和标记费在内。
第三条品质。
按本合同所售出货物的品质应符合中华人民共和国国家标准或原苏联国家标准,并符合本合同附件所规定的技术条件;凭样交货的商品品质应符合双方所确认的样品。商品质量应以售方国国家商品检验局出具的品质证明书证明之。
第四条供货期。
售方应在本合同附件规定的期限内发货。在征得购方同意的情况下,售方有权按双方商妥的数量和金额提前交货。
第五条标记。
每个货箱均应用防水颜料在箱体的三面(上面,前面和左面)用英、俄两种文书写以下标记:合同号,收货人,箱号,毛重,净重。
第六条支付。
本合同所供应的货物之价款,由购方按照中国银行和原苏联外经银行关于边境贸易支付协议书所规定的办法及1990年3月13日“由中国向苏联和由苏联向中国交货的共同条件”以瑞士法朗凭下列单据向售方支付:
1.帐单4份。
2.盖有售方国发站印章的铁路运单副本1份。
3.明细单3份。
4.品质证明书1份。
第七条保证和索赔。
卖方在提供的商品投入使用之后12个月内保证商品质量,但不超过供货之日起18个月。对货物品质的异议应在发现缺陷后3个月内提出,如在保证期发现缺陷,提赔日期不能迟于保证期结束30天。如商品在保证期内出现缺陷,供货一方应排除缺陷或更换有缺陷的部分并负担费用。
第八条发货通知。
售方应在发货后10天内以电传向购方通知有关货物自生产厂发运的`情况,并注明发运日期,合同号,发动机号,件数,毛重和铁路运单号。
第九条仲裁。
由本合同所产生或与本合同有关的一切纠纷,应尽可能通过双方谈判解决。如双方不能达成协议,可提交被告国对外贸易仲裁机关审理,中方国家对外贸易仲裁为中国对外贸易促进委员会,苏方为原苏联工商会。
第十条不可抗力条款。
双方任何一方发生不可抗力情况(如火灾、自然灾害、战争、各种军事行动、封锁、禁止进出口或不以双方意志为转移的其它情况),使本合同全部或部分义务无法履行时,履行本合同义务的期限可相应推迟,在此期间合同义务仍然有效。如果不可抗力情况持续30天以上,其中一方有权通知另一方免除继续履行合同义务,此时任何一方无权向对方提出补偿可能的损失。无法履行本合同义务方应将不可抗力情况发生和结束及影响合同义务履行情况立即通知对方。不可抗力发生和持续的时间应以售方或购方有关商会出具的证明书证明。
第十一条其它条件。
本合同未尽事宜,双方均按1990年3月13日“由中国向苏联和由苏联向中国交货共同条件”办理。
本合同一式两份,以中、俄两种文书就,两种文具有同等效力。第十二条双方法定地址。
售方名称:
地址:
电报挂号:
购方名称:
地址:
电报挂号:
第十三条运输地址。
发货人:收货人:
发站:到站:
售方签:购方签:
建筑联营合作协议书篇五
订立合同单位:
为了促进生产发展,甲乙双方本着平等互利的原则充分协商,决定联合经营_______________企业(公司),特订立本合同,以便双方共同遵守。
五、投资金额和方式,时间:
(2)双方出资额:甲、乙方的出资额共为人民币______________________元,其中甲方__________元,占________%;乙方_____元,占__________%。
(3)出资方式:
机械设备____________________________元;
厂房________________________________元;
土地使用权___________________________元;
机械设备_____________________________元;
厂房_________________________________元;
土地使用权___________________________元;
其它____________________元;共______________元。
九、劳动管理:
(2)劳动报酬:__________________。
十一、财务管理,利润分配及亏损分担:
十四、违约责任。
(1)甲、乙任何一方未按本合同第五条的规定按期按数提交出资额时,每逾期一天,违约一方应缴付应交出资额的__________%,向对方偿付违约金。
(2)由于一方不履行合同规定的义务或严重违反合同,造成联营企业无法经营或连年亏损,视作违约方片面终止合同,对方除有权向违约方索赔外,并有权报原审批机构批准终止联营合同。如甲,乙双方同意继续联营,违约方应赔偿联营企业的经济损失。
法人型联营合同。
联营股本借款合同。
联营股本借款合同样本。
建筑联营合作协议书篇六
合作人:
合作人:
根据国家有关建筑工程合作合同规定,本着相互自愿、相互信任、平等互利的'原则,特制订以下协议:
三、合作时间:从工程开工至本工程交工验收结算收款,人利润平均分,帐目清楚,都无意见后签字终止。
四、合作方式:分股,股份制式。即各持一股,二人责任、债权、债务同担,风险均担,利益共享。
五、责任分工:由负责与建设方签订工程合同,负责甲乙方关系融洽。负责工地原材料购买工作。但分工必须合作,相互协商,以尽量减少工程成本费用为原则,各单项项目工程单价,施工管理人员、人员确定、工资待遇。施工班组单价、大型材料单价(如钢筋水泥、木材、红砖、砂石及四钢租赁价格)都必须经二人共同商量,同意后确定。小型材料及工地临时用工单价必须二人同意决定。赊欠材料及工人工资必须由二人签字后方可支付。
管谁都不得以任何原因或借口动用、挪用或拆借工程款,如谁有违反就负责一切违约后果责任,甚至开除其谁的合作权利。
七、记帐方式:定期或月底二人必须在一起对各种票据单价、数量统一认可后,方可各记一份帐,互相签字认可,如有大笔外花费用,须由二人提前商量同意。
八、现场管理:二人分工后但必须密切配合,共同分享现场,组织指挥决策权利,共同商讨施工方案。管理办法:制度措施贯彻,至于现场管理的具体细节条款,由工地项目经理和施工员一起制订,我们二人审批。
建筑联营合作协议书篇七
授权方(以下简称甲方):
经营方(以下简称乙方):合作协议合同
本合同旨在确认乙方为甲方经营美容项目。为明确甲、乙双方的责、权、利,本着真诚、自愿、平等、互惠互利和共同发展的原则,为共同拓展市场,特订立以下合同:
第一条经营区域:
甲方授权乙方的经营区域为
第二条合同期限:
合同有效期自月月日止。
第三条甲、乙双方的权利和义务:
作间,水、电线路等固定设施。
3.2在合同生效之日起三个月内甲方除按实数收取水电费用外不扣点不收取管理费,次月
起,甲方按当月营业额的10%收取乙方联营费。如当月营业额达到1万五千元时则甲方按当月营业额的15%收取乙方联营费。如当月营业额达到2万元以上则甲方按当月营业额的20%收取乙方联营费,双方协商联营费率不超过20%。
3.3乙方需交纳进场保证金一万五千元,在出现下列情况之一时,甲方需向乙方全额退还
保证金。
3.3.1乙方经营满一年。
3.3.2乙方正常经营并超过15%缴纳联营费满八个月以上。
3.3.3甲、乙双方协商一致可终止合同的(除扣除相关费用外,剩余款项可全额退还)。
3.4乙方所经营项目为卖场经营范围内中的一项,故无需独立办理营业执照,无需交纳
各项税收。并保证合法经营则甲方协调处理外部关系。
3.5乙方必须在所属区域经营没有甲方书面同意不得超出经营区域和经营范围,甲方统一
管理并有权制止非法经营或经营与本协议以外的项目。甲方为乙方做好宣传活动,乙方做好配合与后期服务。
第四条结算方式
甲方于次月15日之前向乙方按实际销售额结算上月营业款。
第五条合同终止
5.1任何一方违反本协议的,除赔付守约方的所有损失外还有权单方面解除合同。
5.2合同在有效期内经甲乙双方协商一致终止,甲方必须在终止后30天内付清乙方所有
营业款及其他一切应付款项。
5.3合同到期后,在同等条件下乙方为第一优先续签方。双方续签协议,合同期满后,双
方无合作意向,合同正式终止。
第六条、其它注意事项:
6.1若无乙方书面同意签定或本人授权,甲方不得将任何款项及货物借给乙方工作人员;
否则,因此而造成的任何损失,均由甲方承担,乙方概不负责。
6.2若无乙方书面同意或本人授权,乙方工作人员任何承诺均视为其个人意向,不代表乙
方公司立场。
6.3甲方必须将货款汇入乙方财务部门指定的账号;否则,由此造成的任何损失,均由甲
方承担,乙方概不负责。
6.4如乙方连续三个月以上营业收入低于1万元,甲方可按8%收取乙方联营费。
第七条、争议及仲裁:
7.1本合同之前所有其它约定与本合同相抵触的,一律以本合同为准。
7.2若在履行过程中发生争议,甲、乙双方应友好协商解决,若无法协商解决的,交由甲
方所在地人民法院判决。
第八条、本合同效力:
乙双方各执壹份。
8.2本合同未涉及事项,经甲、乙双方协商签订后,作为本合同附件与本合同具有同等法
律效力。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
电话:电话:传真:传真:地址:地址:
签订日期:年月日签订日期:年月日
建筑联营合作协议书篇八
甲方:
乙方:
甲方上有一钢结构临时食堂,因故需拆除。经甲乙双方协商达成以下协议:
一、甲方临时食堂拆除及废旧材料均归乙方所有,现场不用废旧材料及建筑垃圾由乙方清理。
二、临时食堂及废旧材料出让费为人民币*元整,由乙方交付甲方。
三、现场不用废旧材料及建筑垃圾清理押金为人民币伍仟元整。乙方清理完现场后,由甲方退还乙方。
四、甲方提供乙方拆除用电、用水,并提供相应的校内协调工作。现场拆除安全由乙方负责。乙方必须采取相应的安全措施,保证现场人员及甲方相关财产安全。
五、拆除时间为一周,乙方必须在二〇一三年八月五日前完成拆除并将现场清理干净。
六、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。协议双方盖章签字后生效。
甲方:乙方:
建筑联营合作协议书篇九
合同签订地:
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着互利互惠、共同发展的原则,在不改变甲方所有制性质,财政物质资源渠道及隶属关系的前提下,经充分协商,决定双方联合经营沈阳神舟腾飞农业科技有限公司。特订立本协议。
第一、联营宗旨:为了形成强强联合的组织形式、共同应对经营风险,特联合经营企业,以达到协同经营、共同发展并达到双赢的目的。
第二、双方合作方式:
(1)甲方合作投入:
b、甲方与杨士岗镇人民政府签订的租赁固定资产合同的全部固定资产(见附件);
c、甲方在签订本协议之前投入的全部资金及已经建设完工和在建的建筑物;
d、甲方的无形资产,即“沈阳神舟腾飞农业科技有限公司”的名称;
e、甲方尚欠杨士岗镇人民政府的52万租金全部由甲方承担;
f、当乙方投入资金超出人民币壹佰万元以后,如需继续投入,甲方应当按照双方协商再次投入资金的51%继续以现金方式出资。
(2)乙方合作投入:
a、乙方投入资金,具体数额根据需要陆续投入,但是以不超出人民币壹佰万元为限。
b、当乙方投入资金超出人民币壹佰万元以后,如需继续投入,乙方应当按照双方协商再次投入资金的49%继续出资。
从双方签订本协议时起,至20xx年12月31日止。如甲方与xx县杨士岗镇佐户坨社区和杨士岗镇人民政府续延合同期限(或重新就签订承包和租赁合同),甲方与乙方签订的合作协议同样续延。
第三、经营范围:____。
第四、双方的权利和义务:
(1)甲方的'权利和义务。
a、甲方负责与xx县杨士岗镇佐户坨社区协调该土地用途增加餐饮及农业旅游等项目及甲方保证办理在经营过程中涉及的相关手续。
b、甲方负责派遣一名财务人员(会计或出纳员);
c、甲方有权利监督乙方的经营管理工作;
e、甲方不得参与合作项目的管理工作;
g、甲方必须按照本协议的约定及时出资,并有在每年年底参与分配利润的权利;
i、甲方保证其在签本协议之前的债务与合作组织无关,并且不得因该债务影响合作组织的正常经营。
(2)乙方的权利和义务。
d、乙方必须按照本协议的约定及时出资,并有在每年年底参与分配利润的权利;
g、乙方保证其在签本协议之前的个人债务与合作组织无关,并且不得因该债务影响合作组织的正常经营。
第五、利润分配与风险承担:
a、甲、乙双方每年按照如下比例对该项目的税后利润进行分配:甲方:51%;乙方:49%;双方按上述比例承担公司亏损或风险。
b、合作期间如该土地使用权、地上建筑物被政府征收或中途转让或中途转让无形资产,即包括出售“沈阳神舟腾飞农业科技有限公司”的名称所得资金也应当按照甲方51%乙方49%的比例分配。
第六、公司的经营管理:
该项目的经营方针、重大决策(包括投资计划、利润分配、提留比例、重大人事任免等)采取甲、乙双方协商一致的原则。
乙方负责公司的日常经营管理工作,经营管理机构设经理一人,由乙方担任。
该合作组织的财务会计帐目受联营成员监督检查。
c、在合作期间,因乙方的原因导致本协议解除,甲方应当退还乙方投入的全部资金、不动产和动产(动产和不动产按照投入时的账面价款返还现金)不得主张利息。
第八、违约责任:
(1)联营成员任何一方未能按本协议规定依期如数提交出资额时,每逾期(时间)违约方应缴付应产出资额的20%作为违约金给守约方。如逾期(时间)仍未提交,除累计缴付应交出资额的20%的违约金外,守约方有权要求终止协议,并要求违约方赔偿损失。如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿因违约行为给合作项目造成的经济损失。
(2)联营成员不得中途退出联营,如中途退出,除赔偿造成的全部损失外,另付对方出资额的20%作为违约金。
(3)联营成员如果出现违反合同约定的其他款项,应赔偿合作组织因其违约给合作项目造成的全部损失,并向对方承担以给合作组织造成全部损失为基数的50%的违约责任。
第九、对不可抗力情况的处理:因不可抗力导致本协议无法继续履行,双方应当共同委托审计机构对合作组织的全部财产进行清算,然后按照甲方51%乙方49%的比例进行分配全部资产或承担债务。
第十、本协议经双方代表签字后,如协议中如有未尽事宜,由联营成员共同协商作出补充规定。
第十一、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,应向合同签订地人民法院起诉。
第十二、本协议于甲乙双方签字或盖章之日生效。
第十三、本协议正本一式二份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(签名):_________。
甲方法定代表人(签字):________乙方身份证号码:
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑联营合作协议书篇十
甲方:
身份证号:
联系方式:
乙方:
身份证号:
联系方式:
根据《_____》及其它相关法律、法规要求,甲、乙双方本着公平、平等、互利的原则,自愿遵守本协议条例,并协商一致,达成如下协议内容:
1、甲乙双方合作经营___________餐厅。
2、甲方拥有餐厅全部股权,现甲方同意将其在餐厅所持股权的_______%,以______万元转让给乙方,由双方合作经营。
二、股权份额及股利分配。
三、在合作期内的事项约定。
1、合作期限。
合作期限为________年,自_____年_____月_____日起,至______年_____月_____日止。如餐厅正常经营,双方无意终止,则协议期限自动延续。
2、入股、退股,出资的转让。
入股:
(1)需承认本协议。
(2)需经甲乙双方同意。
(3)执行协议规定的权利义务。
退股:
(1)需有正当理由方可退股。
(2)不得在餐厅不利时退股。
(3)退股需提前一个月告知其他餐厅股东并经全体餐厅股东同意。
(4)退股后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算。
(5)未经餐厅股东同意而自行退伙给餐厅造成损失的,应进行赔偿。
出资的转让。
允许股东转让自己的出资。转让时餐厅股东有优先受让权,如转让餐厅股东以外的第三人,甲、乙、任何一方应该以餐厅前途大局为重,不得有意为难第三人,否则视为自动放弃餐厅资产所有权,同时应承担此前餐厅按股份比例所需偿还的债务。
3、终止及终止后的事项。
餐厅因以下事由之一得终止:
(1)餐厅期届满。
(2)全体餐厅股东同意终止餐厅股东关系。
(3)餐厅事业完成或不能完成。
(4)餐厅事业违反法律被撤销。
(5)法院根据有关当事人请求判决解散。
4、餐厅终止后的事项:
(1)即行推举清算人,并邀请____________中间人(或公证员)参与清算。
(2)清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给餐厅股东或第三人,其价款参与分配。
(3)清算后如有亏损,不论餐厅股东出资多少,先以餐厅股东共同财产偿还,餐厅股东财产不足清偿的`部分,由餐厅股东按出资比例承担。
四、盈余分配与债务承担。
1、盈余分配:以_________为依据,按比例分配。
2、债务承担:餐厅股东债务先由餐厅股东财产偿还,餐厅股东财产不足清偿时,以各餐厅股东_______为据,按比例承担。
五、纠纷的解决。
协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
六、违约责任。
1、若一方发生违约行为,守约方可自行决定终止本协议,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。
2、如任何一方不履行本协议,违约一方应当向对方支付______元违约金。
七、其他。
1、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
2、本协议一式______份,双方各执______份,自双方签字并经餐厅盖章确认后生效。
甲方(签字):
签订日期:______年______月______日
乙方(签字):
签订日期:______年______月______日
建筑联营合作协议书篇十一
授权方(以下简称甲方):
本合同旨在确认乙方为甲方经营美容项目。为明确甲、乙双方的责、权、利,本着真诚、自愿、平等、互惠互利和共同发展的原则,为共同拓展市场,特订立以下合同:
第一条经营区域:
甲方授权乙方的经营区域为。
第二条合同期限:
合同有效期自月月日止。
第三条甲、乙双方的权利和义务:
作间,水、电线路等固定设施。
起,甲方按当月营业额的10%收取乙方联营费。如当月营业额达到1万五千元时则甲方按当月营业额的15%收取乙方联营费。如当月营业额达到2万元以上则甲方按当月营业额的20%收取乙方联营费,双方协商联营费率不超过20%。
保证金。
3.3.1乙方经营满一年。
3.3.2乙方正常经营并超过15%缴纳联营费满八个月以上。
3.3.3甲、乙双方协商一致可终止合同的(除扣除相关费用外,剩余款项可全额退还)。
3.4乙方所经营项目为卖场经营范围内中的一项,故无需独立办理营业执照,无需交纳。
各项税收。并保证合法经营则甲方协调处理外部关系。
管理并有权制止非法经营或经营与本协议以外的项目。甲方为乙方做好宣传活动,乙方做好配合与后期服务。
第四条结算方式。
甲方于次月15日之前向乙方按实际销售额结算上月营业款。
第五条合同终止。
5.1任何一方违反本协议的,除赔付守约方的所有损失外还有权单方面解除合同。
营业款及其他一切应付款项。
方无合作意向,合同正式终止。
第六条、其它注意事项:
否则,因此而造成的任何损失,均由甲方承担,乙方概不负责。
方公司立场。
方承担,乙方概不负责。
6.4如乙方连续三个月以上营业收入低于1万元,甲方可按8%收取乙方联营费。
第七条、争议及仲裁:
7.1本合同之前所有其它约定与本合同相抵触的,一律以本合同为准。
方所在地人民法院判决。
第八条、本合同效力:
乙双方各执壹份。
律效力。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
电话:电话:传真:传真:地址:地址:
签订日期:年月日签订日期:年月日
建筑联营合作协议书篇十二
甲乙双方本着公平自愿、诚实守信、相互合作,共同发展的原则,甲方真诚与乙方联营合作,共同开创市场,经双方友好协商一致,达成如下协议:
1、乙方作为甲方的合作施工单位。实行自主经营,独立核算,自负盈亏。
2、乙方以甲方的名义承接工程项目,工程中标后由甲方与业主签订总包工程施工合同后,甲方再与乙方签订工程分包施工合同,由乙方负责工程的全部生产经营。不得违法再分包。
3、乙方经营要严格按国家、省、市的有关法律、法规执行,应按时足额发放农民工工资,不得拖欠农民工工资。严禁上访闹事。
1、甲方承诺:
(1):尊重和善待乙方。在法律、法规和有关政策允许的范围内,不干预乙方的一切生产经营活动,有义务为乙方提供经营所需的便利条件,尽最大能力解决乙方实际工作中的具体困难,协助乙方处理工作中发生的矛盾和有关事项,有责任为乙方营造良好的生产经营环境。由乙方承建的项目未经甲方许可,乙方不得交于他人经营。
2、乙方承诺:
(1):要严格履行甲方与业主签定的建筑工程施工总承包合同的全部内容及有关协议,并自觉维护甲方形象,乙方确保安全生产,文明施工,保证工程质量不发生任何隐患。积极创建省、市安全文明工地。因乙方原因造成的安全事故,质量事故及经济纠纷全部由乙方承担。除工程的税金及甲方的管理费外,与工程相关的所有费用全部由乙方承担。每月按时向甲方报送书面施工产值报表。
(2):保证项目工程款专款专用,不挪作它用,按照工程施工总承包合同的约定,资金不足部分和在业主拨款不到位的情况下,由乙方自行垫付。在未征得甲方书面同意的情况下,不得停工。
1、由乙方承建的工程项目,甲方在收到建设单位的工程款时按照工程造价的8%(包括:税金、管理费)扣除后一次付给乙方。
2、工程劳保基金由乙方应积极协助甲方办理后上缴。
1、乙方以甲方名义所施工的工程引起一切经济纠纷、民事责任、法律责任、债务等,均由乙方全部独立承担。与甲方无任何关系,甲方不承担任何连带责任。
材料款,甲方将从付给乙方工程款中扣除﹚。
3、乙方施工的工程,乙方不得以甲方的名义购买材料、更不能拖欠材料款等其它款项。
4、合作期间如发生挣执、纠纷,双方应本着互谦互让互凉的原则友好协商。若协商不妥可由签约地人民法院裁决。
5、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,经双方签字盖章后生效,未尽事宜,双方协商另议。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
建筑联营合作协议书篇十三
订立合同单位:
为了促进生产发展,甲乙双方本着平等互利的.原则充分协商,决定联合经营_______________企业(公司),特订立本合同,以便双方共同遵守。
一、联营企业名称,性质及地址:______________________________。
二、经营范围:_______________________________________________。
三、产品销售:____________________________________________________。
四、领导经营机构及职权范围:_____________________________________________。
五、投资金额和方式,时间:
(1)投资总额:_____________________________________________元。
(2)双方出资额:甲、乙方的出资额共为人民币______________________元,其中甲方__________元,占________%。乙方_____元,占__________%。
(3)出资方式:
甲方:现金________________________________元。
机械设备____________________________元。
厂房________________________________元。
土地使用权___________________________元。
其它____________________元。共______________元。
乙方:现金_________________________________元。
机械设备_____________________________元。
厂房_________________________________元。
土地使用权___________________________元。
其它____________________元。共______________元。
(4)出资缴付日期:联营企业投资总额由甲、乙方按其出资比例分____________期缴付,每期付出资数额及日期如下:_________。
六、主要原料来源:____________________________________________。
七、厂房与设备:______________________________________________。
八、技术与质量管理:_______________________________________。
九、劳动管理:
(1)人员的招聘和培训:____________________________。
(2)劳动报酬:__________________。
十、企业的筹建:___________________________________。
十一、财务管理,利润分配及亏损分担:
(1)财务管理:____________________________________________________________。
(2)利润分配:____________________________________________________________。
(3)亏损分担:____________________________________________________________。
十二、合同期限:____________________________________________________________。
十三、联营期满财产处理:_______________________________________________。
十四、违约责任
(1)甲、乙任何一方未按本合同第五条的规定按期按数提交出资额时,每逾期一天,违约一方应缴付应交出资额的__________%,向对方偿付违约金。
(2)由于一方不履行合同规定的义务或严重违反合同,造成联营企业无法经营或连年亏损,视作违约方片面终止合同,对方除有权向违约方索赔外,并有权报原审批机构批准终止联营合同。如甲,乙双方同意继续联营,违约方应赔偿联营企业的经济损失。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
签订地点:日期:
建筑联营合作协议书篇十四
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着互惠互利的原则,就甲方参与乙方经营生产达成如下协议:
1.乙方以现有厂房平方米以及设备投入供甲、乙双方合作使用;
2.甲方根据乙方经营生产的需要投入足额的流动资金,确保乙方正常生产,并提供承接乙方生产任务。
3.联营合作期间,工厂的财务人员由甲方派驻,负责工厂的成本核算、会计报表的编制等财务工作。
1.乙方按甲方认可的方案,完成厂房的装饰,设备的安装,由甲方验收通过;
2.上述第1款验收通过后,由甲方负责招聘生产人员,并进行业务的培训;
4.乙方的生产任务由甲方负责提供、承接,未经甲方同意乙方不得擅自承接业务;
5.乙方负责工厂的日常生产和员工的日常管理。
2.。
联营合作期从年月日至年月日共计年,联营合作期满后双方如需继续合作另行签订协议,甲方在同等条件下享有优先权。
1.联营合作终止后,乙方享有现有厂房、设备的财产所有权;
2.除第1次的财产外,甲、乙双方按甲方%、乙方%的比例对其它财产进行分割。
3.因不可抗力致使本协议无法履行,双方均可免除违约责任。
本协议发生纠纷时,由甲、乙双方协商解决,协商不成可向工厂所在地人民法院起诉。
2.本协议一式份,双方各执份,本协议的附件是协议不可分割的一部分,与协议具有同等法律效力。
甲方:乙方:
建筑联营合作协议书篇十五
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互利的原则,在诚信友好的前提下对乙方承接的 项目达成如下协议条款:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程范围:
3、工程地点:
4、项目业主:
第二条 工程管理
1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工,由乙方进行独立核算,自负盈亏,风险自担;乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。
2、乙方组成项目经理部,人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。
3、技术与质量:乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工,严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用(含:返工费用)由乙方负责;对于工程施工过程中出现的技术及质量问题,乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制,乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。
4、施工安全:本着安全第一的原则,乙方应杜绝伤亡事故,若出现安全事故,所发生的一切费用概由乙方承担,并由乙方处理终结,由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任,乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉,否则由此造成的后果由乙方承担。
5、工程进度:乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况,乙方承担全部责任。
第三条 税金及管理费的扣缴
1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。
2、甲方按照工程合同总价 %(即人民币小写:大写: 元整)元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费(最终按审计金额的 %收取管理费)。
3、项目部公章由甲方人员管理,盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章,只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围,甲方有权拒绝加盖项目公章,由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。
第四条 工程款的收取与支付
工程款收取:业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行: ;帐号: ;收款单位全称: 。如需开设临时帐户,由双方共同管理。
工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行,业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后,甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用,甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款,乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况,甲方有权责成乙方整改,乙方拒绝整改或整改不彻底,甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用,直至终止本协议,后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。
第五条 其它有关问题
1、本着诚信合作、互惠互利的原则,乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用,甲方不负任何责任,一律由乙方偿还并妥善处理,并承担相应责任。
2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍;本着诚信守法的原则履行施工合同,确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。
3、乙方采购的材料必须选购合格产品,具备出厂合格证,并按规定进行原材料试验,杜绝不合格材料进入工地,由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。
4、在施工过程中,乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行,工程竣工后按时作好竣工资料,并按业主要求移交有关单位。
6、本工程乙方必须独立组织施工,不得分包,更不得转包。
7、乙方应遵循《劳动法》的规定,因工程需聘用的员工必须签订劳动合同,购买劳动安全保险,聘用期间的工资、福利,保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。
8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实,并由乙方承担因核实不清或不详引发的一切责任:如果在本工程的施工过程中,因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结,甲方有义务协助乙方处理,但所发生的一切费用由乙方承担。
9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证,甲方须保证以上证书的合法性,否则,由此造成的后果由甲方负责。
第六条 甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决,签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。
第七条 合同纠纷处理,双方友好协商并签订补充协议,协商不成时,可向成都市人民法院提出诉讼。
第八条 本协议一式肆份,甲方、乙方各执贰份。
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
甲方公司联系电话: 乙方联系电话:
甲方公司联系人: 身份证号码:
签订时间:20 年 月 日 签订地点:
建筑联营合作协议书篇十六
甲方:
联系方式:
地址:
乙方:
身份证号:
住址:
联系方式:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方友好协调、本着长期合作、互惠有利的原则,达成以下协议条款:
甲、乙双方就建设工程项目形成长期战略合作关系,通过双方投入资金、资源承接建设各种类型的项目工程。
1、甲方负责利用自己的社会资源承接各种类型的项目工程。
2、甲方投入资金______万元,占股______%。
3、甲方派出______名财务人员参与项目工程的管理。
4、甲方派出的工程建设管理人员的收入在项目上支取,计入项目建设成本。
1、工程项目实际施工的组织、管理工作由乙方承担。
2、乙方投入资金______万元,占股______%。
3、工程实际承建过程中涉及到的前期费用支出全部由乙方支出,待双方投入资金到账后偿还乙方所垫付资金。
4、因承接工程需要挂靠其他公司的,寻找挂靠公司的工作由乙方完成,费用由乙方承担。
1、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股份进行分成,其中甲方占股权分成______%,乙方占股权分成______%。
2、在保证项目正常运作的情况下,每年进行年终分红一次(每年______月对上一年度红利进行分成)。
1、本协议作为机密文件,甲、乙双方在此协议生效期内或协议终止后,双方不应将此协议透露或出示任何公司或个人,也不得泄漏对方的商业秘密。
2、双方承诺对对方客户信息、技术资料以及双方的合作内容不泄露给任何第三方。
3、涉密人员范围:双方领导、项目组成员及有关人员。
甲乙双方在履行合同中如发生纠纷,由甲乙双方友好协商解决,协商不成,提交给______方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
1、本协议一式______份,双方各执______份,经双方盖章后长期生效,具有同等法律效力。
2、未尽事宜,甲乙双方共同协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本协议签订地点为______市。
甲方(签章):
______年______月______日
乙方(签字):
______年______月______日
建筑联营合作协议书篇十七
甲方:xxx建筑工程有限公司 (以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了充分发挥甲乙双方各自优势,开拓市场,共同发展,为明确双方的职责、权力和义务,根据《中华人民共和国合同法》的相关精神,结合本工程实际,双方本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。
第一条、工程概况
1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、施工内容及范围:。
4、工程质量:合格 。
5、工期: 。
6、合作方式:
由乙方负责提供社会信息资源和资金,并配合甲方投标,中标的建筑工程项目,在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后,双方共同组建该工程项目部,由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等,按甲方项目管理要求组织施工,经济独立核算、自负盈亏。
第二条、项目管理模式
一、项目合同管理
1、乙方必须服从甲方的统一管理,协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。
2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议,承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约,乙方应承担全部违约责任。
3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐,要求使用有用工主体资质的独立法人企业(劳务公司),报甲方审批。未经甲方许可,乙方不能将工程分包,更不允许进行转包和违法分包活动。
二、项目班子管理
1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。
2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证,并将相关资料交甲方审核备案。
第三条、项目管理费用及保证金
1、乙方按工程结算总价的 % 向甲方缴纳管理费(不含税金及有关部门规费),由甲方统收统支。
2、管理费支付时间:甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认,工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。
3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。
4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。
5、甲乙双方约定:乙方按合同总价2%(特殊情况可根据工程规模请示后调整)向甲方缴纳保证金(含0.7%。建账保证金,质量、环境、职业健康安全、进度保证金),可按工程进度分阶段缴纳。
第四条、项目管理人员构成及工资标准
1、甲方委派 为甲方项目管理代表,其余项目管理人员为。
2、甲方派驻项目人员工资标准分别为:(含五类保险): 元/月; 元/月(通讯费由乙方解决),乙方提供食宿,乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方,由甲方负责发放。
3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训,乙方应该无条件支持,工资照常发放。
4、乙方委派 为乙方项目管理代表,其余项目人员为。
第五条、财务管理
一、资金管理
1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后,由乙方拟定资金支付计划,经甲方派驻项目主管人员签字后,上报甲方审批,并由甲方财务人员监督支付。
方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用,否则甲方有权立即终止合同。
3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因拖欠而收到建设行政主管部门处罚或通报,由此造成的一切后果均由乙方负责,而且甲方有权追究经济赔偿。若有上访,一次处罚壹至伍万元。
二、财务管理
1、工程开工前、乙方必须按照工程承包合同价的万分之七缴纳建帐保证金。
2、工程开工后,乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求,建立健全符合甲方规定的财务核算体系,负责核算工作,按时报送会计报表,工程竣工后,项目会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。
3、乙方必须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算、否则,乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求,直至申请人民法院支持。在工尾款支付前,乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺,并将工程相关财务资料(原件)送交甲方财务部门存档后,方可根据具体情况支付。
4、工程在办理完结算后,甲、乙双方应履行财务决算手续,以保障双方的`经济利益。
三、税收管理
1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建费、教育费,以及其他应缴纳的税金(所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳)。工程资金到帐后,甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金,如由业主代扣代缴的,需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续,并提供有效的完税凭证。
2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必须出具等额的与工程相对应的成本发票,(建筑工程成本发票不得低于工程款70%,装饰装修工程成本发票不得低于工程款60%)。
3、工会经费按四川省人民政府川办(20xx)187号《关于经费和工会筹备金有地税部门统一代征的实施意见》工会筹备金0.3%、残疾人保障金 %等有关规定交甲方,由甲方统一缴纳。
4、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。
第六条、质量、安全、标化、进度及工程技术管理
一、工程质量管理
1、甲乙双方约定:乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后,甲方将质量保证金返还乙方,否则予以扣罚。
3、工程未达到质量要求,乙方应及时整改,并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况,并作出相应处罚。
二、工程职业健康安全管理
1、甲乙双方约定:乙方达到职业健康安全目标要求(无重大伤亡事故,轻伤频率低于1.5%。)后,甲方将职业健康安全保证金返还乙方,否则予以扣罚。
2、乙方在施工现场须设置专职安检人员,落实安全生产责任制,施工前做好安全技术交底工作,杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患,有权纠正、罚款或立即停止其工作。
3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中,因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的,甲方视其情节轻重进行处罚。
4、乙方在施工中发生安全事故,应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。
5、按规定应办理保险的,由乙方负责办理,费用由乙方承担,保险单据原件交甲方。
三、环境、标化管理
1、甲乙双方约定:乙方达到甲方要求的标化工地标准,则甲方将该保证金返还乙方,否则,予以扣罚。
2、乙方应按甲方要求,统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。
3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作,若施工过程中出现安全责任事故,不文明施工行为,造成一切所示和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。
四、进度管理
1、甲乙双方约定:乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求,则甲方将保证金返还乙方。否则,予以扣除。
2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚,其所有的经济损失由乙方承担。
五、工程资料管理
乙方应按甲方要求,做好施工过程中资料收集、整理工作,根据公司川四建发
[20xx]21号要求实行押金制度,本工程竣工资料押金数额为 万元整,押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后,将全部完整档案资料移交份到甲方档案室后,方可将押金返还给乙方,如不能按规定上交竣工资料,没收其押金。
六、生产要素管理
乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等,不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同,若确需签订,必须事先征得甲方同意,并按合同优先支付,不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的所有合同,须交甲方备案。
七、违约责任
1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议,甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程,不予返还履约保证金,并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。
2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资。环境保护等原因,受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚,且承担行政处罚,若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的 1 %进行处罚。同时,若乙方无故拒付农民工工资,甲方有权按乙方结账的余额直接代扣代付。
3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查,其检查评定结论必须在合格以上,若不合格视其情节轻重予以处罚。
4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格,按结算总价的 1 %进行处罚。
5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷,以及经济费用均由乙方承担。
6、若因乙方原因,引起法律纠纷等,造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
第八条、争议解决方式
在履行合同过程中,甲乙双方若产生争议,双方应协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。
甲方签字:
乙方签字:
年 月日
【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/9264988.html】