合同是规范商业交易的重要工具。在确定合同中的条款和条件时，双方应考虑各种可能的情况，以免产生纠纷。附上了一些合同范文，希望能够解决您在合同起草过程中的疑惑。
购买配电箱的合同篇一
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着诚实、信用、互惠、互利、平等的宗旨，经双方认真洽商，就甲方向乙方购买曼谷峰景所需配电箱（柜）成套设备，达成如下协议：（详见清单和附图）。
一、甲方委托乙方购置曼谷峰景配电箱（柜）成套设备，（详见清单和附图）；材料总价壹拾叁万捌仟元整。（不含税价）另加校表费陆仟元（含税）。
二、交货时间、地点、方式：交货时间：自乙方收到甲方定金之日起十二天内交货。交货地点：甲方工地（曼谷峰景）。
三、付款方式：
合同签定后甲方向乙方支付总货款的30﹪作为定金，乙方将货物运至工地经甲方验收合格后，除保留2﹪的质保金外，甲方支付余额货款。质保金壹年后付清。
四、验收标准及方式：
乙方应按甲方质量要求以及设计图纸和国家相关技术参数为标准。成套设备中的主要开关元件为人民电器低压电器产品，双电源开关为雷顿电器，电表为浙江华邦产品，乙方提供所有低压电器、电表3c认证和检测报告以及产品合格证。电表校表及费用：甲方委托乙方办理，费用按每块电表20元计算。
五、双方责任：
乙方责任：
1、乙方应按合同规定的时间按时交付合格的产品。
2、成套设备的免费保修期为壹年，免费保修期内乙方应提供良好的售后服务，终身成本维护。
甲方责任：甲方应严格按合同要求，在约定的时间地点进行验收并付款。
六、解决合同纠纷方式：双方在履行合同中出现纠纷时，应本着互谅，互让的原则相互协商解决，若协商不成，任何一方都有权将此争议提交仲裁机关仲裁。本合同壹式贰份，甲乙双方各持壹份，双方签字盖章生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
购买配电箱的合同篇二
买方：__________(下称甲方)卖方：__________(下称乙方)。
第一条名称、规格和质量。
1.名称：_______________。
2.规格：______________(应注明产品的牌号或商标)。
3.质量，按下列第____项执行：__________。
(1)按照标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。
(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式，附件略)。
(3)按双方商定要求执行，具体为：______________(应具体约定产品质量要求)。
(4)售后一年内，若该产品无人为或自然不可抗力损坏，对该产品进行保修。
第二条数量和计量单位、计量方法。
1.数量：________________。
2.计量单位和方法：_____________。
3.合理的损耗安实际铺装量计算损耗由购买方承担。
第三条包装方式和包装品的处理________________。
第四条交货方式。
1.交货时间：_____________;。
2.交货地点：____________;。
3.运输方式：____________;。
第五条损失风险。
如果约定乙方送货的，货物在送达交货地点前的损失风险由乙方承担，其后的损失风险由甲方承担。
第六条价格与货款支付。
1.单价：__________________;总价：___________(大写)。
2.货款支付：__________。
货款的支付时间：______________;。
货款的支付方式：_________________;。
运杂费和其他费用的支付时间及方式________：__________。
3.预付货款：_____________该预付款视为定金，按产品总付款的30%预付。甲方在合同生效期间，乙方无重大过失解除合同的，不得要求乙方返还定金，并按以下第八条赔偿乙方损失。
第七条提出异议的时间和方法。
1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
第八条甲方违约责任。
1.甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
3.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。
4.其他约定：_________________________。
第九条乙方的违约责任。
1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款____%的违约金。
2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
5.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
6.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;但合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。
第十条不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面或口头告知另一方，并应在不可抗力事件结束后____日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十一条其他事项。
1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3.合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
第十二条争议的处理。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。
第十三条解释。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十四条补充与附件。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十五条合同效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章或者手印之日起生效。本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力;合同副本一式____份，送____各留存一份。
____年____月____日____年____月____日。
购买配电箱的合同篇三
甲方：_______________。
乙方：_______________。
甲、乙双方本着诚实、信用、互惠、互利、平等的宗旨，经双方认真洽商，就甲方向乙方购买所需配电箱(柜)成套设备，达成如下协议：(详见清单和附图)。
甲方委托乙方购置配电箱(柜)成套设备，(详见清单和附图);材料总价______元整。(不含税价)另加校表费陆仟元(含税)。
交货时间：自乙方收到甲方定金之日起十二天内交货。交货地点：甲方工地。
合同签定后甲方向乙方支付总货款的______%作为定金，乙方将货物运至工地经甲方验收合格后，除保留______%的质保金外，甲方支付余额货款。质保金壹年后付清。
乙方应按甲方质量要求以及设计图纸和国家相关技术参数为标准。成套设备中的.主要开关元件为人民电器低压电器产品，双电源开关为雷顿电器，电表为产品，乙方提供所有低压电器、电表______认证和检测报告以及产品合格证。电表校表及费用：甲方委托乙方办理，费用按每块电表元计算。
乙方责任：
(一)乙方应按合同规定的时间按时交付合格的产品。
(二)成套设备的免费保修期为壹年，免费保修期内乙方应提供良好的售后服务，终身成本维护。
甲方责任：甲方应严格按合同要求，在约定的时间地点进行验收并付款。
双方在履行合同中出现纠纷时，应本着互谅，互让的原则相互协商解决，若协商不成，任何一方都有权将此争议提交仲裁机关仲裁。本合同壹式贰份，甲乙双方各持壹份，双方签字盖章生效。
甲方：__________________。
乙方：__________________。
时间：__________________。
购买配电箱的合同篇四
卖方:(以下简称甲方)。
买方:(以下简称乙方)。
买卖双方就卖方为提供配电箱有关事宜，经协商一致达成以下条款，签定本合同，以资共同信守。
1、合同总金额：
人民币(大写)：叁万肆仟柒佰壹拾捌元正小写：元。
2、设备及其价格。
1、收货地点：
2、货期：
卖方应保证以上产品按国家规范生产制作，符合国家和产品生产地区颁发的相关技术标准和规范，卖方须随设备发送相应产品说明书，检验报告与合格证等资料。具体型号以卖方报价清单为准。
合同签订后买方预付定金壹万元，产品验收合格后付清余款。
卖方保证所供货物质量符合国家相关要求。
1、质保期限为年。质保期从合同产品验收合格后交付使用之日起计算。质保期内卖方对所供产品无偿更换和保修。
2、质量保证不包括：
超出要求以外的负载和因现场临时改动方案而造成的设备损坏，由买方负责。
3、售后服务：卖方在收到买方通知后一小时内到达现场，在最短的时间内恢复供、配电系统，并终身维护。超出质量保修范围与期限的损坏，卖方按厂价收取材料及人工费用。
买方对卖方提供的技术、技术资料、价格以及相关的解决方案负有保密责任。
1、双方签约后，未经对方书面同意不履行全部合同义务的，违约一方须支付对方相当于合同总金额10%的违约金。
2、如因卖方所供货物存在质量问题而导致买方工程发生质量问题的，卖方应承担本合同的违约责任外,并赔偿买方由此产生的全部损失。
3、其他违约条款按执行。
1、任何一方因不可抗力使合同义务的履行受到妨碍时，当事者必须在不可抗力发生后3天以内，将不可抗力的发生及其状况书面通知对方。同时必须附上政府部门或者权威机关的证明。
2、因不可抗力使一方或双方不能履行或不能完全履行合同义务时，在取得前款所述证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免除违约责任。
在履行本合同中所发生的一切争议，双方应协商解决。协商不成，可诉讼至买方所在地人民法院。
1、本合同的变更或解除应采取书面形式，由双方加盖公章及授权代表签字方为有效。
2、本合同一式二份，买卖双方各执一份，自双方单位签字盖章后生效。
3、若有设计更改，买方在图纸上标示出变更说明并盖章。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
购买配电箱的合同篇五
甲方：
乙方：
签订时间：
根据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方就采购配电箱有关事宜，经友好协商，一致同意达成以下合同条款，供双方履行合同。
一、合同总金额。
合同总金额 元(人民币： 元整)此价格包含西安市内运输费、税费。
二、质量要求及技术标准：乙方根据合同文件图纸要求及甲方认定主要元器件品牌生产，并按国家有关标准(gb20__-06)的标准要求组织生产及产品出厂验收。
三、交货时间、地点、及交货方式：合同签订后15个工作日内，乙方将货物运至甲方指定地点。甲方接货后应及时清点、验收货物名称、型号、规格、数量，并在收货单上签字确认。
四、包装标准、包装物的供应与回收：简易包装，但足以保护产品，包装物不回收。
五、验收标准、方法及提出异议期限：甲方按乙方提供的元器件产品合格证、说明书、二次布线图、元器件清单及箱体合格证。并按国家标准及合同附件中的图纸设计要求及时验收。如有异议在收货之日起十五天内向乙方提出书面质量异议通知。甲方逾期不提出书面质量异议通知视为验收合格。乙方不以甲方实际使用视为验收合格。如甲、乙双方对质量异议发生争议，由国家相关检验机构进行最终检验，争议双方应尊重执行此检验结，乙方对出现的除质量之外的费用不予以承担。
甲方：日期：
乙方：日期：
购买配电箱的合同篇六
除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：
１．１有关合同双方和监理人的词语。
（１）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
（２）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。
（３）分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
（４）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
１．２有关合同组成文件的词语。
（１）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第３条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
（２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
（３）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
（４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。
（５）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
（６）中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。
购买配电箱的合同篇七
甲方：
乙方：
丙方：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，供、需三方在平等、自愿的基础上，针对长春市星火房地产开发有限公司东田〃青年城一期配电箱及箱内电气元件的供应，经三方友好协商达成如下协议：
一、工程概况。
3、工程内容：配电箱及箱内元件供应。
4、质量等级：符合国家标准。
5、承包范围：__________________________________________楼的所有配电箱及箱内元件供应。
二、工程总价款。
1、甲方向乙方支付合同总价款为：____________________________________(包括丙方的电气元件的价款及运费)。
2、乙方的合同总价款确因图纸变更有数量上的较大增加时经甲方高层领导审批同意后方可调整合同总价款。
三、结算及付款方式：
1、甲方对乙方进行结算付款。乙方对丙方按照供货数量及单价进行结算付款。
2、甲方对乙方的付款方式：
(1)进度款：箱体到达现场支付合同总价款的30%;元件到达现场安装时支付到合同总价款的65%。
(2)结算价款：验收合格后支付到合同总价款的95%。
(3)质保金：总价款的5%留做质保金，一年后付清，不计利息。
(4)乙方每次收取甲方款项的同时都应该向甲方开具等额发票。
四、施工及验收标准。
1、乙方保证户箱所用钣金厚度不小于.0㎜，其余配电箱所用的钣金厚度不小于.3㎜。
2、乙方供应的配电箱所用的元件采用丙方的正泰牌电气元件。
3、设备的规格型号及箱内的元件乙方均应按电气施工图纸进行制作及安装。
4、乙方及丙方按国家建设电气验收规范标准制作及安装。
5、配电箱及元件均应符合供电部门验收标准要求。
6、丙方向乙方提供所要求的配电箱内的正泰牌电气元件，甲方与乙方同时对丙方的电气元件的质量进行验收。
7、丙方提供的电气元件要保证与招标时的质量相同，丙方与乙方同时对所提供的元件的质量负全部责任。丙方应对所提供的电气元件二年内进行无偿更换和保修。
8、乙方留丙方的电气元件总价款的5%做为质保金，一年后元件无质量问题在甲方同意的情况下由乙方返还给丙方。
五、质保期：
乙方与丙方对合同产品的质保期均为二年。质保期从合同产品验。
六、交货期限：乙方合同签订后七个工作日内一批箱体送到现场。交货以不影响施工为准。
七、丙方向乙方直接供货。丙方所提供的电气元件的单价不应高于招标时中标的价格。
八、延期交货：
1、乙方应按照本合同规定的时间交货和提供服务。
2、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。
九、售后服务：
乙方接到甲方通知后一小时内到达现场，在最短的时间内恢复正常的供、配电系统，质保期二年，终身维护。
十、违约责任：三方严格遵守本协议，如有一方违约应赔偿另外两方相应的经济损失。如有纠纷，协商解决，协商不成，可向法院提出诉讼。
十一、本协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。
十二、本协议一式陆份，甲方三份、乙方两份、丙方一份。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
签字日期：
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
签字日期：
丙方：
法定代表人：
委托代理人：
签字日期：
购买配电箱的合同篇八
甲方：
乙方：
第一条工程概况。
项目名称：
项目地点：
第二条产品的名称：配电箱，规格，型号[按实际内配件定]，元件;采用德力西或正泰，有线电视接线箱采用鸿雁电器厂产品，数量和价格：详见图纸及变更会审附报价表合同总价人民币：
合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、对方至采购单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。
第三条交货地点：罗马假日花园工地现场甲方指定地点。
第四条交货时间：
第五条产品质量要求。
第六条产品的交货验收及保管方式。
第七条货款支付方式。
第八条变更处理方法。
在本合同规定交货时间的6个工作日前，甲方如需改变所订产品的规格型号和数量级发货时间、到货时间，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的变更行为收取任何费用。
第九条产品保修、补货约定。
第十条违约责任。
第十一条甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协商，签订补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十五条本合同用中文书写，一式二份，双方各执一分，具同等效力，未尽事宜，协商解决。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
年月日年月日。
购买配电箱的合同篇九
1、乙方应保证所提供的货物是与设计要求或。
合同。
中承诺的质量相同的产品，并应严格按照产品检验的国家/地方/行业等相关标准进行检验，所产生的费用由乙方承担。确保产品的质量。
2、产品应为未经使用过的新产品，乙方同时应提供质量合格证、产品检验证书及当地政府要求的其它检验证明。
3、乙方供应的产品经现场共同检验，必须符合业主材料封样及甲方封样的材料样品标准。如质量不符合要求，乙方应负责更换或在业主及监理工程师可接受的不影响产品的主要性能的情况下进行修复并赔偿甲方的相应损失。
第七条：合同价款、付款条件及结算依据。
1、本合同暂估价款总计大写：人民币元整。
2、合同形式：按附件一供货清单材料综合单价为材料运到甲方项目部工地现场并负责卸货的固定综合单价，价格中所包含的内容包括：货物供应、包装、甲方接收前货物的保险费及运至工地的运输费、现场卸车费、安装指导、及提供完税发票、风险费、措施费等各项费用，综合单价为结算依据，无论任何原因结算时不作调整。
3、付款方式：
无预付款，供货完毕后付至70%，安装完成后30日内提交结算申请，结算完毕后支付至结算总价的95%，余款5%为质保金在两年质保期内无问题一次性付清。
4、最终到货情况由现场项目部负责统一确认，数量由项目采购员以及库管签认，质量由现场工程师负责组织控制验收并签认;并报项目预算主管、项目经理及区域总监确认后备案方可作为结算依据。
5、材料供货完毕，以合同内约定的材料综合单价(详见附件一)进行结算，实际供货时合同内未约定的材料品种按即时市场价格经甲乙双方协商确定价格计入结算。
第八条：合同文件的组成。
1、本合同协议条款。
2、附件一：甲乙双方约定的固定综合单价明细清单。
第九条：合同的生效与失效。
1、合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2、质量保证期满，甲方付清全部价款后失效。
第十条：合同的解除及变更。
1、合同生效后除不可抗力因素外，不得无故解除合同;如因设计变更原因确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知7天内给予答复，逾期未答复则视为同意。
1、乙方不能按合同以及甲方项目部下发的进货计划单(或电话通知)规定的时间地点交货和提供服务时，每延期一天乙方向甲方支付合同总金额的1%计取延期违约金。
2、如果乙方的供货进度不能满足甲方的要求，在甲方书面催促48小时内仍未能解决时，甲方有权单方面解除合同，甲方将按照乙方已供质量合格产品价款的80%与乙方进行清算，同时乙方将承担为此对甲方造成的经济损失。
3、如果乙方供货的质量不能满足合同要求，进场后不能通过甲方验收的，乙方无条件进行更换。如果乙方再次提供产品还是不能满足质量要求，甲方将有权终止合同，甲方将重新委托第三方进行供货，由此产生的供货价格上的增加由乙方承担，同时甲方将按照乙方已供质量合格产品价款的80%与乙方进行清算，同时乙方将承担为此对甲方造成的经济损失。
4、本合同如系双方违约，应根据违约方的过错程度，承担相应的责任。
5、本合同如因一方的行为而归于无效，造成无效的一方应承担违约责任，赔偿对方的实际损失。
6、本合同如任何一方违约，守约方有权在要求违约方承担赔偿责任后，仍有权要求违约方履行本合同。
第十二条：免责条款。
若遇不可抗力影响合同执行，甲乙双方均不承担违约责任，合同顺延或者终止执行。
第十三条：索赔。
在质量保证期内如发生由于制造工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方在接到甲方索赔通知的7天内给予答复并解决质量问题。如乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应承担由此而引起的甲方的实际损失。如乙方逾期不予答复，则视为上述索赔已经接受。
第十四条：争议的解决。
双方因合同条款的解释或执行意见不同而发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成，双方同意提交到工程所在地人民法院裁定。
第十五条：其它。
1、本合同一经签定即受法律保护，任何一方不得擅自修改、变更、终止，否则即为违约。双方修改、变更、终止本合同，应协商一致并以书面形式进行。本合同未尽事宜，由甲乙双方另行议定，并签定补充协议。
2、本合同的附件均为本合同不可分割的组成部分。
3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
4、本合同及其附件和补充协议中的条款，如与现行的和即将执行的中华人民共和国有关法律、法规和政策相抵触应为无效，但无效部分不影响本合同的整体部分，本合同的整体部分仍然有效。
5、本合同涉及的内容，双方应注意保密，任何一方有意或无意泄露于第三方而造成对方损失的，均需承当相应责任。
6、乙方不得以任何原因或任何形式将本合同转包或分包，发生上述情况，甲方有权中止合同，乙方赔偿甲方的直接和间接损失。
7、本合同一式4份，甲方执2份、乙方执2份，均具有同等法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定人代表：法定人代表：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
签约地点：签约时间：
甲方：
乙方：
丙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，供、需三方在平等、自愿的基础上，针对长春市星火房地产开发有限公司东田〃青年城一期配电箱及箱内电气元件的供应，经三方友好协商达成如下协议：
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：配电箱及箱内元件供应。
4、质量等级：符合国家标准。
5、承包范围：楼的所有配电箱及箱内元件供应。
二、工程总价款。
1、甲方向乙方支付合同总价款为：(包括丙方的电气元件的价款及运费)。
2、乙方的合同总价款确因图纸变更有数量上的较大增加时经甲方高层领导审批同意后方可调整合同总价款。
三、结算及付款方式：
1、甲方对乙方进行结算付款。乙方对丙方按照供货数量及单价进行结算付款。
2、甲方对乙方的付款方式：
(1)进度款：箱体到达现场支付合同总价款的30%;元件到达现场安装时支付到合同总价款的65%。
(2)结算价款：验收合格后支付到合同总价款的95%。
(3)质保金：总价款的5%留做质保金，一年后付清，不计利息。
(4)乙方每次收取甲方款项的同时都应该向甲方开具等额发票。
四、施工及验收标准。
1、乙方保证户箱所用钣金厚度不小于1.0㎜，其余配电箱所用的钣金厚度不小于1.3㎜。
2、乙方供应的配电箱所用的元件采用丙方的正泰牌电气元件。
3、设备的规格型号及箱内的元件乙方均应按电气施工图纸进行制作及安装。
4、乙方及丙方按国家建设电气验收规范标准制作及安装。
5、配电箱及元件均应符合供电部门验收标准要求。
6、丙方向乙方提供所要求的配电箱内的正泰牌电气元件，甲方与乙方同时对丙方的电气元件的质量进行验收。
7、丙方提供的电气元件要保证与招标时的质量相同，丙方与乙方同时对所提供的元件的质量负全部责任。丙方应对所提供的电气元件二年内进行无偿更换和保修。
8、乙方留丙方的电气元件总价款的5%做为质保金，一年后元件无质量问题在甲方同意的情况下由乙方返还给丙方。
五、质保期：
乙方与丙方对合同产品的质保期均为二年。质保期从合同产品验。
六、交货期限：乙方合同签订后七个工作日内一批箱体送到现场。交货以不影响施工为准。
七、丙方向乙方直接供货。丙方所提供的电气元件的单价不应高于招标时中标的价格。
八、延期交货：
1、乙方应按照本合同规定的时间交货和提供服务。
2、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。
九、售后服务：
乙方接到甲方通知后一小时内到达现场，在最短的时间内恢复正常的供、配电系统，质保期二年，终身维护。
十、违约责任：三方严格遵守本协议，如有一方违约应赔偿另外两方相应的经济损失。如有纠纷，协商解决，协商不成，可向法院提出诉讼。
十一、本协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。
十二、本协议一式陆份，甲方三份、乙方两份、丙方一份。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
签字日期：
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
签字日期：
丙方：
法定代表人：
委托代理人：
签字日期：
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
购买配电箱的合同篇十
5.1乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。
5.3产品质量以产品封样为准。
5.4产品质量标准为优等品。
5.5乙方承诺所提供产品合格率为100%，若需方对产品质量发生异议时，以质量监督检验中心提供的检测报告结论为准。
5.6乙方负责提供供货产品明细材料清单，如;性能指标、检测及验收标准、品牌、产地、规格型号、价格等。
5.7安装配件、其他辅料等采用国家优质产品，并以材料质量证明书为准。
5.8箱体采用1.2至1.5mm厚的国产优质钢板制作，做好防腐处理，箱体采用白色的油漆，油漆工艺：喷塑，箱体至少保证二年内不出现生锈、涂膜脱落、龟裂等现象。
第六条产品的交货验收及保管方式。
6.1乙方必须按照甲方要求运抵卸货地点，否则，甲方有权拒收货物。
6.2合同签订时乙方提供的样品、样品甲方进行封存，作为产品验收的依据。
6.3货到甲方指定的地点以后通知甲方、监理公司、工程安装承包方进行验收，若货物与进货数目不相符，或有损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，甲方有权拒收全部或部分货物，乙方必须按照甲方要求收回或补齐，乙方实际交货时间以乙方最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为乙方交货的凭证，也是乙方申请付款的必要依据。
6.4货物在交货验收合格前所有权不转移，产品的包装、成品保护、货物的丢失、损坏的风险由乙方承担。
6.5乙方在交货的同时应向甲方提供产品合格证，备案证、厂家资质.产品年检报告.使用说明书等相关资料，否则甲方有权拒收货物。
6.6对乙方所提供产品，甲方有权随机抽样送检，如送检产品质量不符合相应国家或者行业标准，甲方有权对乙方提出索赔。送检费由乙方承担。
6.7产品质量必须通过国家检测机构相关部门验收标准为准并有检测报告。
6.8为确保乙方所提供产品质量，供需双方需对产品质量层层把关。在生产期间，甲方有权指派相关人员进驻乙方厂区跟踪检查。
第七条货款支付方式。
7.1本工程不支付预付款。
7.2全部货物送达工地现场后[或每楼为单位送货]，15天内甲方付合同总价的30%;60天后再支付总货款的40%。
7.3配电箱安装调试完成，经验收合格，资料交付齐全、正确、有效，手续完备，并按实结算后，15日内支付至结算总价的95%。
7.4保修金为5%。保修期为一年，保修期达到一年后如甲方或物业公司对产品质量没有异议，则在15个工作日退还保修金。
第八条变更处理方法。
在本合同规定交货时间的6个工作日前，甲方如需改变所订产品的规格型号和数量级发货时间、到货时间，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的变更行为收取任何费用。
第九条产品保修、补货约定。
9.1产品保修期为一年，时间从甲方工程竣工验收之日计。
9.2保修期因乙方产品质量出现的问题负责免费更换，乙方在接到甲方更换的要求后24小时内进行更换本合同规定的质量要求的产品。否则甲方有权单方面选择其他单位的产品，因此发生的费用从保修金中扣除，而且乙方须对此造成的结果继续负责。
9.3应接受甲方和甲方物业管理公司的补货要求，不得借故拒绝补货或推迟补货;补货单位参照原合同，补货日期为接到通知后5天，由甲方送货到甲方或甲方物业管理公司，并由乙方负责卸货。
第十条违约责任。
10.1合同签订后，除出现不可抗力的情况外，合同双方必须履行合同各项条款。倘若无法履行合同时，违约者需向对方支付本合同总价的10%作为不能履行合同之赔偿。10.2乙方未按合同规定日期交货，乙方须支付甲方逾期部分货款总额每天千分之三的违约金，并依法赔偿因此给甲方造成的损失，逾期交货超过十天的，甲方有权单方面终止合同。
10.3因为产品质量问题致使没有一次性通过工程竣工验收的，乙方应立即无尝换货并在7天内向甲方交送本合同规定的合格产品，并向甲方支付未通过安装验收部分产品价款的5%违约金。乙方逾期5天未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使二次没有通过安装验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还该部分不合格产品的货款，并支付该部分价款10%的违约金。
10.4乙方依法承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的损失。
10.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量、质量问题致使未通过交货验收的，视为没有交货;乙方提供的货物与甲方确定的样品不符，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。
10.6对因产品缺陷造成的人身、财产损害，乙方应根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律规定赔偿。
第十一条甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协商，签订补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十五条本合同用中文书写，一式二份，双方各执一分，具同等效力，未尽事宜，协商解决。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
需方：
供方：
签订日期：
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
一、货物清单及单价(详见清单报价表)。
说明：
1.清单报价中的产品采用abb产品，双电源开关采用梅兰日兰产品。
2.本合同所列材料均符合国家及相关行业标准执行，签订合同时提供法人身份证复印件、或法人委托书及被委托人身份证复印件、公司证照复印件。
3.合同中单价包括材料费、运输费用、辅材、制造费、维修费、质保金、税金等全部费用，乙方提供材料发票给甲方。
4.所有配电箱必须注明箱号(按图纸箱号为准)，并在每个箱内附上接线图、配置图。
5.合同签订后，不得有任何涂改、串改，否则视为无效。
购买配电箱的合同篇十一
买受人：签订时间：
合同编号：
出卖人：签订地点：
第一条标的、数量、价款：
第二条标的物生产、检验执行的质量标准、技术性能及使用方要求：符合产品使用说明书、双方约定的合同附件要求及买受人使用要求。
第三条交货期：合同生效40日内，出卖人须将全部货物运抵买受人指定地：南京港指定仓库。
第四条包装标准、包装物的供应与回收：木箱包装符合《国际贸易中的木质包装材料管理准则》，具有ippc标志。适合长途空运、海运,防湿、防潮、防锈、耐粗暴搬运。包装费用已含在合同总价内，包装物不回收。
第五条合同生效后，标的物经买受人验收并签收，验收合格后，所有权归买受人所有。
第六条交(提)货方式、地点：出卖人负责将标的物运至买受人指定地：南京港指定仓库。。
第七条运输方式及费用负担：出卖人汽车运输至买受人指定地，运输费用由出卖人承担。
第八条验收标准：按本合同第二条、合同附件及产品说明书进行验收。
第九条标的物验收：
1、到货验收：在设备到达标的物使用地：泰国，由双方共同进行验收;。
4、在到货、安装调试、正常运行三个阶段的验收期间，买受人书面通知出卖人参加验收，5个工作日内出卖人没有到达买受人设备使用地点参加验收，则视出卖人同意买受人自行验收，所有验收的结果，出卖人无条件认可。
第十条设备的安装与调试：出卖人现场指导标的物的安装、调试和技术培训工作，费用已含在合同总价内;买受人负责安装。
第十一条结算方式：凭买受人60%合同总额的汇票传真件，出卖人发货，货到南京港由双方进行初验收合格后，出卖人提供17%全额增值税发票，买受人支付汇票。安装调试验收合格无质量问题付合同总额的30%，余款待产品使用壹年无质量问题付清。付款形式：汇票。
第十二条标的物供货范围：详见合同附件一。
第十三条标的物技术协议：详见合同附件二、合同附件三、合同附件四。
第十四条出卖人提供的服务承诺：详见合同附件一。
第十五条违约责任：
出卖人承诺严格按合同约定的期限、质量、数量履行供货义务;不因任何理由而解除，若出卖人违约，自愿承担下列违约责任：
1.出卖人不执行生效后合同，承担合同总价款20%的违约金，或者承担买受人因此而造成的直接和间接损失。
第十六条合同争议的解决方式：因合同履行发生的争议，由双方协商解决，协商不成时向买受人所在地人民法院起诉。
第十七条随机提供的备品、配件、工具数量及供应办法：详见合同附件一。第十八条随机提供的资料：详见合同附件一。
第十九条本合同生效日期：自起生效。合同共陆份，买受人叁份，出卖人叁份。
第二十条其它约定：
2、出卖人不得转移生产厂址或转包其他单位生产，经买受人同意，其他单位生产或配套的设备、部件等发生质量问题全部由合同出卖人承担更换、维修、赔偿责任。
3、如因本合同标的物引起侵权行为，由出卖人承担全部责任，并赔偿买受人由此造成的直接和间接损失。
监制部门：印制单位：
购买配电箱的合同篇十二
一、本工程合同总造价包干含税人民币为：元整(元整)。价格包含运输、设计、检测、报装及验收、搬运、保险、安全、税金、为完成变压器安装的必要配合工作等费用。
二、价款的支付方式：本工程完工，经甲方及市供电部门验收合格并送电运行后五个工作日内支付合同总价款的95%，其余款项自工程送电验收之日起一年后付清，不计息。招标人付款前，投标人提供相应金额的合法发票，否则付款时间顺延。
第四条供货时间：合同签订后30个日历天内。
第五条包装标准、包装物的供应与回收：符合运输要求和露天环境下暂时存放的防晒、防潮、防水等要求。
第六条验收标准、方法及提出异议期限：如有异议，货到三天内提出，逾期作验收合格处理。
第七条随机备品、配件工具数量及供应方法：提供产品出厂试验报告、合格证。
第八条违约责任。
一、供货方逾期不能供货，须提前获取甲方同意，若未获同意单方面推迟交货时间，则乙方按合同价1%/日历天的价格向甲方支付违约金。逾期超过15天，甲方有权解除合同，要求乙方承担合同总价20%的违约金。
第九条争议解决方式。
执行本合同发生的一切争议，由双方当事人协商解决。协商不能解决的，双方可向本合同签订地的人民法院起诉。
第十六条合同效力。
本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。本合同自双方签字盖章之日(签订日期)起生效，至本合同条款全部履行完毕时失效。本合同未尽事宜经双方协商可另行签订补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
需方(以下简称甲方)：
供方(以下简称乙方)：
一、甲乙双方就配电柜采购事宜，经协商签订如下供货合同：供货品种、规格、品种、单位、单价、金额等见附表，该价格为运到甲方指定地点的价格，具体包括运输费、装卸费、税金等，数量及规格型号按实际供货量及单价结算。
二、交货地点、验收标准及损耗。
1、交货地点：项目施工现场。
2、验收质量标准：按国标执行。如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场解决。
3、运输方式及费用：汽车运输，费用由供方承担。
4、工地交货，需方提前十五天通知供方数量规格，供方按需方要求及时供货，首批供货周期不超过15天，当收到第一批进货价款后三日内第二批货到达现场，当收到第二批进货价款后三日内第三批货到达现场，付款金额详见合同第三条，总供货周期不超过25天。
5、随车应有产品质量证明材料，有市相关备案证明、市供电部门准入证明或国家质量管理中心发放的ccc证书等相关证明材料。
三、结算方式及期限：
1、结算方式：据实结算，乙方应及时开具正规发票，凭发票转账支付，可使用银行承兑结算。
2、供货价款支付：本工程无预付款。第一次支付：待a区配电箱(柜)货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%;第二次支付：待b区配电箱(柜)货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%;第三次支付：待c区配电箱(柜)货到现场验收后，7个工作日内，支付至该批次供货数量价款的30%;第四次支付：待甲方将全部配电箱柜安装完毕，调试结束后，7日内支付供货总价款的80%;第五次支付：待本工程项目整体竣工验收合格(以验收报告日期为准)，建设单位资金到位后，支付至供货总价款的95%。余5%为质量保证金，待质保期满后退还(质保期一年)。质保金无利息。
四、其它约定：
1、乙方供货到现场后，在甲方安装过程中，乙方必须派专业人员进行技术指导，确保各配电箱安装正确，并达到使用功能。
2、待安装完毕，对配电箱(柜)进行功能性测试中，乙方技术人员必须到场，因乙方技术人员未到现场，所造成设备功能性损害的，乙方必须无条件给予更换，由此造成其他设备的损失费用乙方承担。
3、在消防试联动过程中，乙方必须派专业技术人员到场，与水电安装及其他相关安装工程队伍进行配合，因乙方技术人员未按时到场，在系统联动中因配电箱(柜)问题所造成的损失及功能性故障的，乙方负全部责任。
4、在消防验收过程中，乙方必须派专业技术人员到场，确保各箱(柜)功能性满足验收要求。
5、对于配电箱柜所配的电子元件，如市质量监督部门要求需做功能性检测时，检测费用1000元以内(含1000元)的由乙方承担，超出1000元的，双方另行协商。
6、因配电箱(柜)设计的缺陷，达不到消防验收功能性要求的，若需对配电箱(柜)进行技术性改造的，乙方给予改造或增减电子元件的，费用双方另行协商。
7、在合同履约过程中，若发生不可预见的因素(洪水、强风、强电等)造成配电箱(柜)设备损坏的，在质量保证期内，乙方需及时给予更换，造成的损失费用，双方另行协商解决。
8、在供货过程中，若发生设计技术性变更，乙方需及时调整，对于箱体内电子元配件的增减，费用另行协商。
9、如甲方对供货质量有异议，应及时通知乙方，乙方接到通知后应派人到现场，协商解决。如系明显质量问题，乙方应及时调货重新配送，由此产生的运费、装卸费等由乙方自行承担。如甲乙双方就供货质量问题达不成一致意见，则双方共同取样，送质检部门进行检测，费用由乙方支付或由甲方垫付。检测结果确属乙方产品质量问题，所造成的损失由乙方承担，如质量无问题的，甲方承担检测费用。
10、合同有效期内，乙方必须保证供货，如逾期供货，每逾期一天，向甲方支付日千分之三的违约金，并承担给甲方造成的损失，若因甲方资金不到位造成延误的，互不承担责任。
11、甲方指定工地固定收货人并以书面形式通知乙方，并以此人签收的收到条作为结算依据，除甲方指定人签字外，甲方对其他人签字有权不予认可。甲方指定的收货人为：
12、供货过程中发生的任何安全问题，一切责任由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。
六、解决合同纠纷的办法：
双方协商，协商不成可向市仲裁委员会进行仲裁，无论发生任何变更事宜，均以此条款为准。
七、未尽事宜，双方另行协商。
八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
购买配电箱的合同篇十三
买方：(以下简称“甲方”)。
卖方：(以下简称“乙方”)。
甲乙双方经协商，就临平花苑二期地下室配电箱购销事宜，双方协商一致签订本合同，合同如下：
一、总则。
(一)购销商品名称：临平二期1-9号楼地下室与地下车库工程配电箱、配电柜采购。
(二)生产厂：乙方。
(三)工程名称：临平花苑二期(四)交货地点：杭州余杭临平。
二、商品价格及总价。
合同暂定总价为人民币(大写)壹佰零陆万贰仟贰佰柒拾陆元整。
三、产品名称与金额。
(1)设备明细详见附件——设备明细表;。
(3)货到现场经甲方验收合格并经甲方、施工单位、监理单位共同签字确认的数量为结算依据。
(4)总价中已包含防雷检测费并确保检测合格，如未合格，相应费用与损失全部由乙方承担。
四、质量标准。
(一)执行国家、行业、地方现行标准、规范，并确保质量合格。
(二)颜色、规格严格按图纸及甲方要求。
(三)乙方所供应的商品国家有相关环保要求的，应符合国家相关环保要求。
(四)商品进场时须向甲方现场工程师和监理工程师报验，严禁使用国家明令淘汰的材料。
(五)质保期为两年，自房屋交付购房者之日(即20xx年12月31)起计算。
五、供货方式。
(一)供货数量及期限：根据甲方进度要求和现场具体情况及时送到现场。
(二)供货地点：甲方工地现场。
六、验收标准、方法。
(一)乙方随进场货物提供出厂合格证、质保单与有关部门的检验报告，并对商品质量负责。
(二)乙方应在商品到货前两天通知甲方以便准备验收接货。
(三)甲方有权对到货产品进行定时抽样检测。
(四)以甲方工程负责人、监理单位工地负责人、施工单位项目经理清点确认验收合格的签字单为结算依据。
七、付款方式。
(一)合同签订之日起3日内乙方向甲方支付履约保证金：万元，(大写：人民币伍万元整)，其中：质量保证金为50%;工期保证金为20%;成品保护保证金15%;与甲方及总包之间的配合保证金15%。
(二)合同签订后，甲方向乙方支付预付款5万元。
(三)箱体与元器件模块分批发货到甲方工地现场后，经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为货款支付依据，甲方按批次向乙方支付合格产品金额_30_%的货款，同时在第一次支付货款时一次性扣回预付款。
(四)全部产品发货到甲方工地现场后，经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为结算依据。施工单位完成安装并经甲方、监理单位验收合格后，甲方向乙方支付至合格产品金额_80_%的货款。
(六)余结算总价的_5_%作为质保金，质保期(自房屋交付业主之日起计)满两年后，若无质量问题支付给乙方5%(无息)。
八、设计变更。
(一)甲方如果设计变更引起供货数量、产品规格、颜色和技术要求等发生变化时，应及时向乙方下发变更通知单。重大变更或增加造价时，必须由甲乙双方另行协商达成协议后，乙方才予实施。因设计变更造成的乙方经济损失由双方协商解决。
(二)乙方应在收到甲方变更通知单后5日内按照本合同向甲方申报供货数量及价格。如果甲方未能在收到乙方申报之日起10日内提出审核意见，则视为同意乙方的供货数量及单价。如甲方增加定货数量，增加产品的价格不发生变化。
(三)乙方按照设计变更完成供货后，双方按重新核定的供货数量、价格进行核算。
九、供货期限。
(一)货物的最终清单与供货时间以甲方另行发出的书面订货单或发货通知单为准，甲方应提前30天向乙方发出书面订货单或发货通知单，乙方应按照甲方要求的供货时间及时供货。
(二)甲方发出的订货单和变更通知单与本合同具有同等的法律效力，双方必须严格遵守。
十、双方责任。
(一)如甲方不能按本合同规定付款，每延迟一天，甲方应向乙方偿付逾期付款额1‰的违约金。
(二)乙方产品品种、规格、数量、质量等不符合本合同规定时，乙方必须无条件退货或补交，并承担由此发生的一切费用和损失。甲方、施工单位或监理工程师检查发现假冒伪劣产品，乙方须支付5000-10000元/次的罚款。
(三)如乙方不能按照本合同规定的时间交货，每延迟交货一天，乙方应向甲方偿付该批次货物合同价1‰的违约金。同时甲方有权要求乙方还须无条件退货或补交，并承担由此发生的一切费用和损失。
(四)甲方及乙方应严格履行合同，如违约(不可抗力因素造成的除外)，由此造成的一切责任及损失由违约方承担，违约方承担违约责任后，应继续履行合同(合同另有约定或守约方要求解除合同的除外)。
十一、知识产权保护。
乙方承诺所供产品未侵犯任何国家或企业、个人的知识产权，并保障甲方免予承受因侵犯任何知识产权而遭受的诉讼、仲裁、索赔或其它经济损失，否则，乙方应承担甲方因此遭受的所有损失(包括律师费、诉讼费等)的赔偿责任。
十二、纠纷解决方法。
双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
十三、不可抗力。
不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害等原因致使双方无法继续履行合同，甲乙双方均不承担违约责任，但需及时通知对方，并提供经有关部门鉴定核实的有关证明文件。
十四、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十五、合同的生效。
本合同一式陆份，双方各执叁份，效力相同，本合同自双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/9271868.html】
