外墙保温安全协议书(模板22篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-08 23:34:17
外墙保温安全协议书(模板22篇)
时间:2023-11-08 23:34:17     小编:琉璃

总结是我们人生的摘要,让我们能够更加明确自己的方向和目标。总结要注重归纳和概括,避免过多的细节。阅读总结范文可以拓宽我们的思路和触发新的灵感。

外墙保温安全协议书篇一

甲方:

乙方:

乙方承接甲方万达广场裙楼外墙清洗工程。施工期间,乙方严格执行甲方所制定的各项规章制度,具体如下:

一、乙方在施工作业过程中,需派驻一名管理人员,对现场的安全和质量标准全面管理,积极与管理方沟通协调每日工作开展情况和进度。

二、乙方在施工前作业前每日须到甲方客服中心填写服务申请单,待甲方批准后方可进行施工作业。施工期间,乙方所使用的工具、机械必须放在甲方指定的位置。

三、乙方在施工前,须向甲方提供有效证件如:营业执照、税务登记证、组织机构代码、安全生产资质证、高空服务资质证、员工保险名单等,所有资料施工完后不予退回管理方备案存档。

四、乙方在施工工程中,须严格管理下属员工,在施工期间做好各项安全措施,确保施工安全,包括使用电源插座中绝缘地线时的.安全,临时布线应适当架离地板并于施工结束时拆除,使用符合要求的配电箱、急救包及灭火器,随时备用,发生任何施工安全事故均由乙方承担,损坏物品按价赔偿。

五、施工人员在现场不准吸烟、喝酒,不准打架、闹事、等违法之事发生。当天施工结束,必须指定人员清理现场,经甲方检开施工现场。保证现场施工后无安全隐患。

六、由于乙方的责任发生火灾或其它安全事件,乙方负全责并赔偿给成都万达广场及其它业主造成的一切损失,同时承担法律责任。在施工区域必须打围施工作业,地面和楼面均有安全引导人员。

七、本协议之附件均为有效组成部分,其附件内容具有同等法律效力,本协议经加盖甲乙双方公章后生效。协议及其附件和补充协议未规定的事宜,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

八、协议有效期20天,自____年11月28日至____年10月18日止,双方以诚信为原则签定本协议,本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

负责人:

负责人:

签约日期:

外墙保温安全协议书篇二

甲方:

乙方:

为保证施工安全,切实保护施工人员生命和身体健康,甲乙双方特订立安全协议书。(本协议作为合同的附件与主合同具有相同等的法律效力)双方应严格遵守。

一、乙方所有进场施工人员上岗以前必须进行安全教育和持有上岗证,否则不予上岗作业。

二、乙方施工人员必须遵守工地现场的一切安全生产规章制度,服从现场安全管理人员的管理。

三、

高处作业安全注意事项:

(1)高处作业施工前必须检查脚手架是否牢固,架板的铺设不得并排少于三块;

(2)高处作业必须带好安全帽、系好安全带;

(3)从事高处作业严禁穿拖鞋、高跟鞋和其它硬底鞋;

(4)严禁酗酒和吸食麻醉品、医嘱吸食易产生幻觉药后进行高处作业;

(5)严禁在脚手架上嬉戏、打闹、聊天;

(6)施工现场材料堆放地应注意防风、防雨、防火措施。

四、安全用电注意事项:

(1)工地用电严禁私拉乱接,搭接用电应由专人负责。

(2)施工用电的电线,插线板要经常检查,特别是接头要查看是否裸露防止漏电。

(3)施工电动工具要由熟练工人操作,杜绝无证人员使用。

五、乙方施工负责人必须每天检查上岗人员的安全防护状况,并认真作好安全检查记录。

七、上述第五、第六条属乙方个人施工行为,由乙方负责管理;

八、工地外脚手架属甲方施工设施,抹完底灰后因部分拉墙杆等拆除,架体安全程度达不到施工要求,乙方如果上架作业必须自行检查加固。

九、施工人员在现施工中应严格按照以上要求和规范施工,若违规操作将给予50—20xx元的处罚,二次处罚仍然违规者,甲方有权终止《合同》的履行,因此产生的一切民事后果均有乙方负责。

十、在施工中因乙方原因导致的伤亡事故由乙方自己承担全部过错与甲方无关。

十一、以上协议自签字之日期生效,工程竣工后自行废除。

甲方(签章):乙方(签章)。

年月日年月日。

外墙保温安全协议书篇三

发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律。行政法规,遵循平等、自愿,公平和诚实信用的原则,双方就外墙保温施工事项协商一致。订立本合同。

一:工程名称:外墙外保温施工工程。

二:工程地址:

1:合同单价每平方元。

2:付款方式:

工程完工后,付总工程款,下余部分工程款外墙漆完毕后一次付清。

五、甲乙双方责任:

1、甲方保证施工和生活用水电量的要求。

2、施工用垂直运输、施工图纸及技术交底,甲方正常供应。

3、甲方负责协调乙方与其他分包单位的配合工作。

4、乙方根据甲方提出的要求和有关技术说明,进行施工并提供相关材料,以确保整个施工的顺利进行。

外墙保温安全协议书篇四

甲方:

乙方:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、乙方所有进场施工人员上岗以前必须进行安全教育,否则不予上岗作业。乙方管理人员必须对施工工人至少每周一次安全会议。

四、乙方施工人员必须遵守工地现场的一切安全生产的规章制度,服从现场安全管理人员的管理。

五、高处作业安全注意事项:

(1)高处作业必须带好安全帽、系好安全带;只要一楼以上作业人员安全带必须挂在钢架上。使用时篮上不得多于两人。

(2)从事高处作业严禁穿拖鞋、酒后上班,严禁高处向下扔物品。;。

(3)正常施工时吊篮的限载重量不得大于额定载荷的80%,并应使载荷蓝内尽量保持均匀。

(4)吊篮每次升空前必须对关键部位进行检查,如上悬挂点、配重铁、钢丝绳平台及其与提升机、安全检查锁的各连接点、上下限位报警等,检查可靠后方可升空运行。

(5)在吊篮运行中操作人员应经常注意各机件的运行情况,如发现提升发热、异常噪音、钢丝绳断丝、安全检查锁失效、两提升机升降速度不匀、限位开关及操作开关失灵不正当情况时,应及时通知分包方维修人员检修或停止使用。

(6)吊篮不在工作时,必须将吊篮停在稳妥可靠的位置,并不能压在电缆和钢丝绳上,关掉电源,如遇雨天要对电机及电器部位进行遮盖,以防漏电。

(8)严禁在吊篮上嬉戏、打闹、聊天、吸烟;。

(9)施工现场材料堆放地应注意防风、防雨、防火措施。

(10)在施工现场居住人员,必须注意生活水,电,火,的安全使用生活做饭后必须关闭安全开关,用电要注意电线负荷,严禁使用超大功率用电器。正确使用电热毯等取暖设备,预防漏电、触电等事故的发生。由于乙方违反水,电,火的安全使用,一起安全事故有乙方自行承担。

六、乙方施工负责人必须每天检查上岗人员的安全防护状况,并认真作好安全检查记录。乙方有权拒绝甲方违背安全生产的指挥。乙方管理人员必须对施工工人至少每周一次安全会议。

八、上述第五、第六条属乙方个人施工行为,由乙方负责。施工人员在现场施工中应严格按照以上要求和规范施工,若违规操作将给予200—20__元的处罚,二次处罚仍然违规者,甲方有权终止施工《合同》的履行,因此产生的一切民事后果均由乙方负责。在施工中因乙方原因导致的伤亡事故,由乙方自己承担全部过错与甲方无关。

九、以上协议自签字之日期生效,工程竣工后自行废除。

甲方(签章):乙方(签章):

年月日年月日。

外墙保温安全协议书篇五

甲方:

乙方:外墙保温班组(具体人员名单见附表)。

根据上级安全生产目标管理要求和安全生产工作计划,坚持“安全第一,预防为主”的方针,全面加强安全生产工作,增强安全生产意识,保障人身安全和劳动者合法权益,甲、乙双方共同协商,签订特殊工种操作人员安全责任书。

1、操作人员进入施工现场必须戴安全帽,高处作业人员系好安全带,手持电动工具操作时,必须戴绝缘手套,穿防滑鞋,基层处理时必须戴防护眼罩。

2、电动吊篮每天使用前务必对整机进行详细检查,做空载试验。

3、每天使用前,务必对安全锁,进行性能试验,合格后方可操作。

4、随时注意观察钢丝绳的使用情况,发现断股,拉毛,磨损严重时及时更换。

5、吊篮内严禁穿载,作业人员严禁超过一人。

6、施工时吊篮上部作业人员应于下部人员相互配合,确保安全。

7、施工区域严禁行人通行,挂好警戒线。

8、清理现场时,禁止将垃圾、杂物从高处往低处抛撒。

9、每天都要做到活完场清,垃圾及时清运。

1、乙方未按《安全操作规程》操作或未按甲方要求作业,造成一切事故及经济损失均由乙方承担。

2、由于乙方原因造成伤亡或重大安全事故,乙方除承担全部责任外,甲方视情节可将乙方立即清理出场。

3、如因甲方原因造成乙方安全事故,经执法部门调查核实,甲方负主要责任,乙方不予承担。

4、本安全生产责任书自签订之日起生效,工程结束后自行解除。

甲方代表:

乙方代表:

20xx年x月x日。

外墙保温安全协议书篇六

为进一步贯彻市政府《北京市建设施工现场消防安全管理方法》和《治安管理条例》,加强对在广场外墙清洗施工管理,堵塞漏洞,落实各项安全措施,确保广场安全,经甲方(广场保安部)、乙方(物业公司)协议,签定此份《安全协议书》,内容如下:

一:甲方必须承担以下责任、义务。

1、甲方负责人应把施工安全列入广场整体安保工作中,同部署、同检查,认真做好对二装施工队所有人员的审查,按照协议书规定的条款,监督乙方认真贯彻各项安全防范措施。

2、督促乙方建立安全防火制度,制定现场各项安全防火措施,确定安全负责人。

3、督促施工工人按照软件广场的有关规定到保安部办理“临时出入证”,真正做到来人报、走人销、不漏报、不漏项,保证底数清楚,实存人数与统计人数相符。

4、甲方必须严格监督乙方施工工地安全管理制度的贯彻落实以及施工人员对软件广场其他各项管理制度的遵守。

5、负责配合广场外围区域的警戒和隔离工作,确保无关人员不穿行。

6、引导进出广场车辆,按规定路线行走,不得从光盘下穿行。

7、封闭cd座南侧门和ab座北侧北,所有人员均从c座北门和b座南门进出。

二、乙方必须承担以下责任、义务。

1、乙方应遵守甲方拟定的施工安全管理制度。施工前做好各项安全准备工作,清洗人员要具备高空作业证,方可进行光盘清洗施工。施工单位进场前应到工程部、保安部办理相关手续,具体内容可参见二装管理规定。

3、施工现场安全由乙方负责,乙方应认真落实施工安全责任制,确定安全负责人。自行承担因违章作业和违章管理所造成的伤害事故。

4、施工单位负责人要掌握其施工人员的政历情况,确保施工人员无违法行为,并要对施工人员进行遵纪守法教育。

5、乙方施工人员应遵守甲方的有关规定,施工人员要佩带胸卡,按指定路线进入施工现场。按规定时间进行施工作业,不准在非施工区域内活动。

6、乙方施工人员要接受保安部的安全检查和工程部的施工监理,并严格执行广场的各项安全管理制度。

7、乙方施工中安装电气设备和进行电焊、气焊作业等,操作人员必须持证上岗。动用明火必须经保安部人员现场检查,合格后办理动火证方可进行施工。

8、施工现场使用的各种材料要符合防火要求,必要时要提供相应的检验报告。

9、每日施工完毕后由乙方安全负责人报保安部,保安员到现场经双方共同检查确认无安全问题后方可锁门。

10、施工单位在施工期间应严格遵守各项法律、法规及广场安全管理制度,认真落实施工现场的治安、防火工作,对甲方指出的安全问题应立即整改。

11、乙方违反上述协议规定,按照广场有关制度给予相应处罚,如因施工发生安全问题,给甲方造成损失,乙方应承担一切责任,情节严重的交公安消防机关处理。

协议书一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等效力。

甲方:

乙方:

日期:

外墙保温安全协议书篇七

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规并结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则,经双方协商一致,就本工程施工事项达成如下协议。

一、工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

二、工程工期。

工程工期为45天,自签订合同之日算起,完工时间以取得节能验收备案证书为准,乙方必须满足甲方施工总进度要求。因甲方及不可抗拒因素引起停工的,工期可顺延以甲方的签证工期为准。

三、工程价款。

1、防火涂料的承包方式为包工包料,综合单价______元/m2,(含材料费、工程费、检测费、专家论证费、相关协调费用)。以墙面涂刷实际面积计算,实际工程量以双方结算的帐单为准。

2、工程总价:暂定万x。

2、付款方式:工程材料人员进场开始施工付30%,工程施工完后经甲方验收合格支付40%的工程款,取得节能验收备案证书后,一个月内一次性付清余款。

四、权力及义务。

甲方:

1、甲方根据图纸及规范要求时施工方进行技术交底。

2、甲方提供乙方施工便利(水、电),协助协调乙方与相关单位的工程关系。

乙方:

1、乙方按甲方要求规范施工,严格按设计图纸及相关规范要求施工,施工中乙方需服从甲方现场指挥。

2、乙方必须保证施工的防火涂料经节能办验收通过。

3、乙方在施工期间严格遵守安全操作规程,严格执行合同及当地安全生产管理部门的有关规定,切实做到安全生产,乙方如在施工期发生的各类事故均由乙方自行负担。

4、乙方在施工期间做好现场成品保护工作,如有损毁负责赔偿。

5、乙方施工期间不得因任何原因污染现场,施工垃圾及时清理干净。

五、质量验收及处罚。

1、按国家建设部颁发的《建筑工程施工质量验收规范》验收。

2、未按合同约定选用材料不合规范要求,乙方负责免费更换,并不得影响工期。如出现此类情况,按违约金额5%处以罚款.

3、现场施工出现质量问题,应及时处理,不得影响工期,影响工期,每日按1000元处罚。

六、违约责任及争论处理。

1、如节能办未能通过验收,则乙方需要按合同金额全额赔付甲方所有费用;合同生效后,由于单方解除合同或者擅自更改合同条款造成对方的经济损失由责任方承担并进行赔偿。

2、由于战争、国家政策、自然灾害等人力不可抗拒的因素造成合同无法履行时,双方协商解决。

3、本合同履行完成后自动解除。

4、合同履行中发生的争议,双方可以通过协商解决,协商不成时,通过太原仲裁委员会仲裁。

七、其他事项:本合同壹式四份,甲乙双方各执两份,未及事宜双方协商解决,自双方盖章后生效。

甲方:____________。

乙方:____________。

日期:____________

外墙保温安全协议书篇八

甲方:

乙方:

根据“安全第一,预防为主”的方针,为关心、爱护施工人员的安全着想,使“安全第一,生产必须安全”真正有效地落实到实处,经甲乙双方协商一致,特签订此安全协议书:

一、乙方进场施工前,必须对施工现场进行细致的安全检查,查看外墙脚手架搭设是否安全、完备,查看脚手架扣件是否牢固、有无松动,若达不到安全施工要求,必须上报甲方及土建方,经整改达到安全施工条件后方可进场。

二、甲方向乙方提供施工用脚手架以及竹排,但竹排的质量检查由乙方负责,乙方不得在本工程使用质量不合格、老化、腐烂的竹排,并承担竹排检查不力造成的安全责任及有关的一切经济损失。

三、乙方施工作业时必须佩带安全帽、安全带(安全帽、安全带由乙方自备),承担因不戴安全帽、不系安全带造成的安全责任及与之有关的一切经济损失。

四、施工过程中,乙方应服从现场业主、甲方、监理公司的安全监督、检查和管理,并认真听取各方对乙方安全措施提出合理化建议和意见,及时补救和更正不符安全要求的操作,乙方承担不服从现场安全管理、不按安全操作规程施工所造成的安全责任及与之有关的一切经济损失。

五、乙方负责甄别雇请的施工人员身份,不得雇佣童工、刑事犯罪人员以及不适合外墙施工作业的人员,负责监督雇请的施工人员不得带家属和小孩进入施工现场,所有施工人员作业前禁止饮酒,施工现场及作业时禁止嬉戏打闹,禁止使用、移动与施工无关的机械设备及标志牌。乙方承担上述甄别不力监督不到位所造成的一切后果,承担与之有关的一切安全责任和经济损失。

六、乙方及其施工人员因触犯法律法规或违反《武汉市治安管理处罚条例》的,以及在施工现场以外发生的事故(事件),其责任自负,与甲方无关。

七、本安全施工责任书,甲、乙双方一经签字则具有法律效律。

八、本安全施工责任书壹式两份,甲乙双方各执壹份。未尽事宜,甲乙双方可增设补充协议。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

签订时间:20xx年月日。

外墙保温安全协议书篇九

甲方:

乙方:

为保证施工安全,切实保护施工人员生命和身体健康,甲乙双方特订立安全协议书。(本协议作为合同的附件与主合同具有相同等的法律效力)双方应严格遵守。

一、乙方所有进场施工人员上岗以前必须进行安全教育和持有上岗证,否则不予上岗作业。

二、乙方施工人员必须遵守工地现场的一切安全生产规章制度,服从现场安全管理人员的管理。

三、高处作业安全注意事项:

(1)高处作业施工前必须检查脚手架是否牢固,架板的.铺设不得并排少于三块;

(2)高处作业必须带好安全帽、系好安全带;

(3)从事高处作业严禁穿拖鞋、高跟鞋和其它硬底鞋;

(4)严禁酗酒和吸食麻醉品、医嘱吸食易产生幻觉药后进行高处作业;

(5)严禁在脚手架上嬉戏、打闹、聊天;

(6)施工现场材料堆放地应注意防风、防雨、防火措施。

四、安全用电注意事项:

(1)工地用电严禁私拉乱接,搭接用电应由专人负责。

(2)施工用电的电线,插线板要经常检查,特别是接头要查看是否裸露防止漏电。

(3)施工电动工具要由熟练工人操作,杜绝无证人员使用。

五、乙方施工负责人必须每天检查上岗人员的安全防护状况,并认真作好安全检查记录。

七、上述第五、第六条属乙方个人施工行为,由乙方负责管理;

八、工地外脚手架属甲方施工设施,抹完底灰后因部分拉墙杆等拆除,架体安全程度达不到施工要求,乙方如果上架作业必须自行检查加固。

九、施工人员在现施工中应严格按照以上要求和规范施工,若违规操作将给予50—20xx元的处罚,二次处罚仍然违规者,甲方有权终止《合同》的履行,因此产生的一切民事后果均有乙方负责。

十、在施工中因乙方原因导致的伤亡事故由乙方自己承担全部过错与甲方无关。

十一、以上协议自签字之日期生效,工程竣工后自行废除。

甲方(签章)。

乙方(签章)。

外墙保温安全协议书篇十

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本外墙保温工程施工事项协商一致,订立本合同。

工程概况:

工程名称:

工程地点:

工程内容:

工程承包范围:

承包范围:合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。

合同工期:

工期:按项目总进度及甲方要求为准。

如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序,工期应顺延。

标准、规范及有关技术文件:

施工过程严格按照《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—)》执行。

引用标准:

绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)》gb/t10801.2-。

玻璃纤维制品实验方法》(jc176—1996)。

质量标准及验收办法:

1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—)》。

2、质量等级:合格。

3、质量等级经质检部门,监理单位,建设单位验评后达不到合同规定标准,由承包方无偿返修,达到合同规定质量等级后方可交工。

技术资料、图纸及其它材料的提供办法:

1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料,在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告,产品合格证,施工工艺及施工技术规程等。

合同价款及付款方式:

1、外墙外保温每平方米造价为:68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材),工程量以实际结算为准。

2、付款方式:

1)、合同签定后,发包人应按承包人施工进度进行付款,待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。

2)、工程整体竣工且验收合格后,发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%,剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。

3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后,30天内付清工程款。

违约责任:

1、承包方违约责任:

1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。

2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的,承包人承担所造成的全部损失。

3)、如在保值期内发生质量问题,承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。

4)、如保温效果达不到有关规定的要求,承包人负责赔偿因此而产生的损失。

2、发包人违约责任:

1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件,如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

合同的有效性:

本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

十、合同履行中,如一方需要修改或终止,须在7日前提出,要有书面文件为据,如发生纠纷,双方先行协商,协商不成则按《民法典》的有关规定解决。

十一、其他约定事项:双方协商解决。

十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

发包人(盖章):承包人(盖章):

经办人(签字):经办人(签字):

年月日年月日。

外墙保温安全协议书篇十一

为了搞好房屋建筑施工安全的管理工作,让甲方今后在此居住全家安康幸福,子孙兴旺。因此,杜绝发生一切安全事故,经双方协商签订本协议。

第一条、本工程为私人房屋建筑施工。

第二条、甲方安全责任:进场施工前甲方须对乙方代表进行现场口头的安全事项说明,其内容是:将该房屋建筑有关联的安全注意事项﹙即砌砖,搭架,升架,打楼面及进行一切高空施工﹚向乙方讲清楚。

(1)乙方代表为安全责任人,负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作,严格遵守现场安全规章制度,并负责监管安全施工作业。

(2)开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育,不安排未经安全教育人员进入建筑场地。

(3)乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。

(4)乙方负责此项房屋建筑的全部安全责任,如果在建筑中发生生产安全事故,由乙方自己承担全部的事故责任和经济责任。

第四条、甲、乙双方严格遵守本合同条款,履行各自的职责,搞好房屋建筑施工。

第五条、本协议双方签字后生效,一式两份,甲、乙方、各执一份。

甲方:乙方:

代表人:代表人:

日期:日期:

外墙保温安全协议书篇十二

甲方:。

乙方:。

根据“安全第一,预防为主”的方针,为关心、爱护施工人员的安全着想,使“安全第一,生产必须安全”真正有效地落实到实处,经甲乙双方协商一致,特签订此安全协议书:。

一、乙方进场施工前,必须对施工现场进行细致的安全检查,查看外墙脚手架搭设是否安全、完备,查看脚手架扣件是否牢固、有无松动,若达不到安全施工要求,必须上报甲方及土建方,经整改达到安全施工条件后方可进场。

二、甲方向乙方提供施工用脚手架以及竹排,但竹排的质量检查由乙方负责,乙方不得在本工程使用质量不合格、老化、腐烂的竹排,并承担竹排检查不力造成的安全责任及有关的一切经济损失。

三、乙方施工作业时必须佩带安全帽、安全带(安全帽、安全带由乙方自备),承担因不戴安全帽、不系安全带造成的安全责任及与之有关的一切经济损失。

四、施工过程中,乙方应服从现场业主、甲方、监理公司的安全监督、检查和管理,并认真听取各方对乙方安全措施提出合理化建议和意见,及时补救和更正不符安全要求的操作,乙方承担不服从现场安全管理、不按安全操作规程施工所造成的安全责任及与之有关的一切经济损失。

五、乙方负责甄别雇请的施工人员身份,不得雇佣童工、刑事犯罪人员以及不适合外墙施工作业的人员,负责监督雇请的'施工人员不得带家属和小孩进入施工现场,所有施工人员作业前禁止饮酒,施工现场及作业时禁止嬉戏打闹,禁止使用、移动与施工无关的机械设备及标志牌。乙方承担上述甄别不力监督不到位所造成的一切后果,承担与之有关的一切安全责任和经济损失。

六、乙方及其施工人员因触犯法律法规或违反《武汉市治安管理处罚条例》的,以及在施工现场以外发生的事故(事件),其责任自负,与甲方无关。

七、本安全施工责任书,甲、乙双方一经签字则具有法律效律。

八、本安全施工责任书壹式两份,甲乙双方各执壹份。未尽事宜,甲乙双方可增设补充协议。

甲方(盖章):甲方代表(签字):联系方式:。

乙方(盖章):乙方代表(签字)联系方式:。

签订时间:___年____月____日。

外墙保温安全协议书篇十三

甲方:

乙方:

工程名称:

工程为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保施工过程中的绝对安全,依照国家和无锡市有关安全生产的法律、法规、标准及规范,签定本安全生产协议书。

1、提供施工场地,创造施工条件。

2、将施工所需水、电线路接至约定地点,保证施工期间的需要。

3、协调处理施工场地周围影响施工的管线,邻近建筑物等的保护工作。

4、对乙方现场的施工安全进行监督检查和指导。

1、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定,按规定办理本身应办理的有关手续,因乙方责任造成的罚款由乙方承担。

2、遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准和施工方案组织施工,并随时接受行业安全检查人员和甲方现场安全管理人员依法实施的监督检查,采取必要的防护措施,消除事故隐患由于乙方安全措施不力造成事故的`责任和因此发生的费用由乙方承担。

3、外墙涂料使用电动吊篮施工,每部吊篮必须由经过培训考核的专人负责控制,严格按吊篮操作规程进行操作,如违章操作而发生事故,责任和费用由乙方承担。

4、所有进场人员进场前要进行一次三级全面的安全教育,并进行安全生产知识考核,。必须具备高处作业条件方可进场作业。作业操作必须有内容详尽的书面安全技术交底。

甲方签名:

乙方签名:

___年____月____日___年____月____日。

外墙保温安全协议书篇十四

为保证工程质量,依据《中华人民共和国建筑法》与《建设工程质量管理条例》要求,施工单位应当建立质量责任制。现将本项目部(项目经理)质量责任明确如下:

1、本工程项目经理为:xxx、技术负责人为:xxx、施工管理负责人为:xxx。

2、项目部必须严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改设计、不得偷工减料。在施工时发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。

3、项目部必须按照工程设计要求,施工技术标准和合同的约定,对建筑材料、建筑配件、设备和商品进行检验,检验应当有书面记录和专人签字,未经检验或检验不合格的,不得使用。

4、必须严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。

5、对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质的质量检测单位进行检测。

6、建立、建全教育培训制度,加强对职工的教育培训,未经教育或者考核不合格的人员,不得上岗作业。

7、工程竣工后,其工程质量必须满足合同要求,在保修范围和保修期内发生质量问题的,项目部应当代表公司履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。

公司:项目部:

总经理:项目经理:

20xx年x月x日。

外墙保温安全协议书篇十五

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本外墙保温工程施工事项协商一致,订立本合同。

工程概况:

工程名称:

工程地点:

工程内容:

工程承包范围:

承包范围:合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。

合同工期:

工期:按项目总进度及甲方要求为准

如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序,工期应顺延。

标准、规范及有关技术文件:

施工过程严格按照《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—xx)》执行。

引用标准:

《绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)》gb/t 10801.2-xx

《玻璃纤维制品实验方法》(jc176—1996)

《康克外墙隔热保温系统施工规程》

质量标准及验收办法:

1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—xx)》。

2、质量等级:合格

3、质量等级经质检部门,监理单位,建设单位验评后达不到合同规定标准,由承包方无偿返修,达到合同规定质量等级后方可交工。

技术资料、图纸及其它材料的提供办法:

1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料,在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告,产品合格证,施工工艺及施工技术规程等。

合同价款及付款方式:

1、外墙外保温每平方米造价为: 68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材),工程量以实际结算为准。

2、付款方式:

1)、合同签定后,发包人应按承包人施工进度进行付款,待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。

2)、工程整体竣工且验收合格后,发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%,剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。

3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后,30天内付清工程款。

违约责任:

1、承包方违约责任:

1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。

2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的,承包人承担所造成的全部损失。

3)、如在保值期内发生质量问题,承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。

4)、如保温效果达不到有关规定的要求,承包人负责赔偿因此而产生的'损失。

2、发包人违约责任:

1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件,如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

合同的有效性:

本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

十、合同履行中,如一方需要修改或终止,须在7日前提出,要有书面文件为据,如发生纠纷,双方先行协商,协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

十一、其他约定事项:双方协商解决。

十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

发包人(盖章): 承包人(盖章):

经办人(签字): 经办人(签字):

年 月 日 年 月 日

周记

外墙保温安全协议书篇十六

承包人:_________。

监理人:_________。

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全施工方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,特签定本合约。

在施工工程合同的执行上,本合约具有优先权。

1、杜绝重大安全事故,工亡事故为零;。

2、重伤频率控制在万分之三以下,负伤频率控制在千分之四以下;。

4、现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;。

5、不发生重大中毒事故以及传染病;。

6、必须保证施工现场创建文明安全施工工地;。

7、确保发包人和监理人零事故的目标;。

8、单列的1、5%安全经费,专款专用,确保安全措施的实施。

1、承包人应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由承包人承担。非承包方责任的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

2、承包人应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工工作人员的安全与健康。

3、承包人必须尊重并且服从发包人和监理人现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行承包人责任。

4、承包人必须执行下列安全管理制度:_________。

4、1安全技术方案报批制度:_________承包人必须执行发包人和监理人总体工程施工组织设计和安全技术方案。承包人自行编制的单项作业安全防护措施,须报发包人和监理人审批后方可执行,若改变原方案必须重新报批。

4、2承包人必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话学习制度,并做好跟踪检查管理工作。

4、3承包人必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度:_________。

4、3、5承包人工人变换施工现场或工种时,要进行转场和转换工种教育;。

4、3、6承包人必须执行周一安全活动一小时制度。

4、4承包人必须执行发包人和监理人的安全检查制度:_________。

4、4、3承包人必须设立专职安全人员实施______日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

4、5承包人必须严格执行检查整改消项制度。

4、6、3承包人的大型防护设施和大型机械设备,在自检的基础上申报发包人和监理人,接受专职部门的专业验收;承包人必须按规定提供设备技术数据,防护装置技术性能,设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案,其方案必须满足工程所在地方政府有关规定。

4、7承包人必须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

4、8承包人必须执行发包人和监理人和当地政府行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。

4、9承包人必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

4、10承包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

4、11承包人必须严格执行职工因工伤亡报告制度;。

4、11、1承包人职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;。

4、11、5如果发生因工伤亡事故,承包人应积极做好事故的善后处理工作,伤亡人员为承包人人员的,承包人应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,因此发生的资金费用由承包人负责。

4、12承包人必须执行安全工作奖罚制度:_________承包人要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

4、13承包人必须执行安全防范制度:_________。

4、13、1承包人要对承包工程范围内工作人员的安全负责;。

4、13、12承包人应指定至少一名合格的且有经验的`安全人员负责安全方案和措施得到实施。

承包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受发包人、监理人和行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工中造成的所有安全事故责任和因此发生的费用均由承包人承担。

1、必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,承包人应严格按彭水县消防保卫制度以及发包人和监理人施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受发包人和监理人的安全检查,对发包人和监理人所签发的隐患整改通知,承包人应在发包人和监理人指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合发包人和监理人的要求,发包人和监理人有权按规定对承包人进行经济处罚。

承包人管理以及自身防范措施不利或承包人工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由承包人独自承担,因此给发包人和监理人造成的经济损失由承包人负责赔偿,发包人和监理人可对其处罚。

1、承包人必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合发包人和监理人战略的要求,按发包人和监理人的规定执行,在施工过程中,对其全体员工的安全帽等进行统一管理。

2、承包人应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,否则由此造成的一切损失和费用均由承包人自己负责。

3、承包人应按照发包人和监理人要求建立建全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度,同时必须按照要求,采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路跨塌和垃圾清运等措施。

4、承包人必须严格执行保安制度,工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌,切忌上班喝酒、寻衅闹事。

5、承包人在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定,配置相应数量的专职安全管理人员,专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作,承包方应赋予安全管理人员相应的权利,坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

6、承包人应严格执行国家的法律法规,采取适当的预防措施,以保证其劳务人员的安全、卫生、健康,在整个合同期间,自始自终在工人所在的施工现场和住所,采取适当的措施以预防传染病,并提供应有的福利以及卫生条件。

本工程安全保证金按合同金额的2%计取,已包含在履约保证金中。工程竣工验收无安全责任事故无息退还。

当合约双方发生争议时,可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解,不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

本合约书一式五份,合同双方各执各执二份,监理人一份。具有同等效力。

自签字生效至施工结算结束的截止期同时截止。

发包人:_________法定代表人或委托代理人:_________。

承包人:_________法定代表人或委托代理人:_________。

监理人:_________法定代表人或委托代理人:_________。

_____年_______月______日。

外墙保温安全协议书篇十七

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规。为确保工程施工质量和工程进度等有关事宜,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:

一、工程名称:

二、工程概况:

三、本工程劳务分包范围及单价:

四、工期:

本工程开工日期: 年 月 日;竣工日期: 月。

五、双方责任:

1、乙方施工队伍进场,由甲方负责与工地协调安排水、电、住处。

2、乙方遵守施工单位的工地管理制度,防火防盗,并保证现场文明施工。

3、乙方必须确保施工质量和工期,按外墙外保温工程验收标准,确保工地验收合格,施工出现质量问题由乙方负责,板材损耗量不得超过2%。

4、安全施工:乙方必须加强管理确保安全生产,如施工期间出现人员意外事故,甲方不承担任何责任。

六、结算方式:

施工队进场由甲方预付生活费,每月根据施工进度,经工地质检验收合格后付工程款 %,全部工程竣工质量验收合格交付后,工程款付至 %,其余 %一个月内付清。

七、违约:

甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约导致合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

八、本合同共四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

九、补充条款如下:

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

外墙保温安全协议书篇十八

进一步明确在施工过程中施工方的安全责任,保护施工人员的安全和健康,防止伤亡事故的发生,依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规,签订安全生产责任状。

1.工作范围:外墙的真石漆粉饰工程施工。

2.施工人员进入施工现场,必须到项目部对施工人员进行三级安全教育,同时设置兼职安全技术管理人员,负责班前安全教育和工种变换的安全教育及有针对性地进行安全技术交底,配合建筑单位在日常施工中的安全检查,有关施工人员调整时,应立即报告,并进行安全教育。未经安全教育的,不得进入施工现场,不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

3.建筑公司编制的.安全施工组织设计、安全施工方案和安全技术措施施工方应认真学习落实。

4.施工方应遵守项目部各项安全管理制度,严格按规范施工,及时配备劳动保护用品和机具设备的检查验收,经验收合格后使用。

5.由施工方所造成的施工伤亡事故,均由施工方承担。

6.施工方按文明施工要求组织施工,保持脚手架及吊篮整洁,建筑垃圾按指定地点堆放,建筑施工单位有权对施工方违反安全生产行为进行罚款500元。

7.施工方用电严禁私拉乱接,搭接用电应由专职人员负责,施工用电的电线,插线板要经常检查,特别是接头要查看是否裸露防止漏电,施工电动工具要由熟练工人操作,杜绝无证人员使用。

8.在施工过程中,工地外脚手架不得擅自拆除连接拉杆,在最后一道工序施工前通知建筑施工单位,由建筑施工单位配专职架子工加固后再进行拆除。

9.发生事故应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大、并及时报告建筑施工单位,由建筑施工单位及时报告业主和上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任按照“四不放过”原则制定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。

10.不得破坏施工现场及生活区的公司财物,一经发现将送公安机关处理。

11.以上协议自签字之日期生效,工程竣工后自行废除。

xxx。

20xx年x月x日。

外墙保温安全协议书篇十九

1、乙方施工人员进场在该项目施工,必须经得甲方同意,否则甲方有权制止乙方施工。

2、乙方应妥善保管自己的物资,甲方不对乙方的财产安全负责。

3、甲、乙双方未经对方许可,均不得擅自使用对方的设备、工具及材料等。

4、乙方作业人员要加强成品保护意识,不得随意损坏或污染甲方的成品及半成品,否则,甲方将要求经济赔偿。

5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度,进入施工现场必须戴安全帽,施工现场不准打架斗殴,不准喝酒,不准随地大小便;夜间在甲方规定的关门时间后,不准进入现场。

6、乙方施工期间及因乙方原因造成的所有安全责任由乙方负责。

7、乙方进场前向甲方缴纳伍仟元清洁费保证金,完工后经双方及监理验收后退还乙方。

8、其余未尽事宜,双方协商解决。

此协议一式三份,甲、乙双方各执一份,监理一份,具有同等效力。签字之日生效。

日期:_____年____月____日_____年____月____日

外墙保温安全协议书篇二十

承包方(甲方):

分包方(乙方):

依据《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条:工程项目

一、工程名称:

二、工程地点:

三、分包工程范围及工程量:

采用平均三公分聚苯颗粒外墙外保温,施工展开面积约为 。

四、分包工程期限:

年 月 日—— 年 月 日,有效工期为 天。

第二条:工程结算

工程项目按 元/平方米人工费包干,进场后预支生活费贰万元,工程进度到一半时,付工程款80%,完工后付工程款95%,剩余款交工后一个月内付清。

第三条:工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条:安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,在施工过程中,己方违规操作发生伤亡事故的,由乙方负责。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

第五条:生活管理

乙方工人进场后,甲方提供食宿条件。小型用具乙方自备,生活需用之粮食、油类,由乙方自理。

第六条:分包工程人工费单价

单位工程分包,实行单方平方米人工费包干,每平方米 元。

第七条:施工用具

一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。

二、手工操作工具,由乙方负责。

三、甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失、损坏,乙方负责赔偿。

第八条:现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

三、进场施工人员要保持相对稳定,不准合同外人员出入现场和合格住宿。

第九条:违约责任

一、乙方施工的工程项目,在施工过程中检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造咸返工的损失,乙方应予赔偿。

二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的.经济损失。

第十条:附则

一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,可向人民法院起诉。

二、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,报送公司财务一份。

三、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。

总包单位: 分包单位:

代表人: 代表人:

年 月 日

外墙保温安全协议书篇二十一

为了切实落实安全生产的责任,确保施工人员在生产过程中的安全健康。保证施工的顺利进行,依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实守信的原则,甲、乙双方就吊篮脚手架安装、使用、维修、安全生产管理事宜达成以下协议:

1、负责对乙方的电动吊篮生产厂家的资质、产品的合格证、施工方案、设计计算书的审批,吊篮脚手架安装单位资质及施工使用登记、安装拆除作业人员上岗证等资料的审核,不符合要求的立即补办齐全。

2、负责对乙方吊篮脚手架安装、拆除的监督、检查、验收。并按照吊篮操作规程及规范要求所检查出的安全问题,要求乙方立即整改。

3、负责对操作的施工人员进行安全交底,确保吊篮不与其它机械及设施交叉施工,不得超载运行,不得载非操作人员上下,严格遵守安全制度,爱护吊篮设施。

4、吊篮在运行过程中发生故障,甲方应马上停止使用并及时通知乙方的人员维修。

5、甲方提供吊篮配电箱,并由甲方电工负责接好各路电源。

1、按甲方的租用数量及时派持有特种作业操作证的人员到甲方工地指导安装,并严格检查各安装部位是否达到安全规范要求,调试运行正常后,组织四方单位(安装单位、施工单位、监理单位、建设单位)共同验收,验收合格后方可交付甲方使用。

2、协同甲方对施工人员进行岗前技术培训、技术交底,使其熟悉并能掌握吊篮各部位性能,以达到安全运行。

3、甲方对乙方所提出的`安全隐患问题,乙方如未在限期内整改完毕,因此所出现被罚或安全事故由乙方承担。

4、乙方应按照“吊篮安全操作规程”监督甲方人员安全操作,如发现甲方有违规操作行为,有权停止作业。

5、乙方应对“非人为损坏”如安全锁失灵,提升机因产品不合格出现的故障,电磁制动三相异步电动机,因产品不合格出现的故障,电缆线、钢丝绳、保险绳因不符合规定出现的断裂,不加垫子造成磨损或绑扎不牢固,法兰螺栓不合格,钢丝绳卡环螺丝未按规定拧紧,各部件螺丝松动,配重未按规定设压或配重脱掉造成伤亡安全事故,后果由乙方承担。

6、电器修理工必须持有特种作业操作证,且负责配电箱及吊篮配电箱的接电维修工作。

7、乙方维修人员遵守甲方制定的各种规章制度,听从管理人员的工作安排,应正确佩戴安全帽,高空吊篮内维修系好安全带。不戴安全帽罚款50元/次,不系安全带罚款200元/次。

1、认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策,严格执行安全生产的法律、法规标准,各自明确安全责任,保证安全生产的落实。

2、对违章指挥,违章作业和违反劳动纪律的行为要及时制止。

3、发生事故应当迅速采取有效措施,组织抢救伤者,保护好现场,并向上级有关部门报告。

本协议书作为明确安全责任,自签定之日起生效,拆除完工后协议终止。

本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份。

甲方:______________乙方:______________。

日期:______________日期:______________

外墙保温安全协议书篇二十二

发包单位:

承包单位:

甲方将建筑工程项目委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑工程合同的同时,签订本协议,双方必须严格执行。

一、工程概述:

1、工程名称:

2、工程地址:

3、分包形式:

二、工程项目期限:

自xx年月日起开工至xx年月日止完工。

三、协议内容:

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括分管安全生产的领导,各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场:

(1)工程项目应由甲方编制施工组织设计;

(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计,制订有针对性的安全技术措施,乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前,乙方应组织召开现场安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间,乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、安全措施的落实以及防火工作等;甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、安全措施以及防火等的落实情况。甲乙方双方应经常联系,进行项目安全检查等工作,共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理的各类规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务,对于查出隐患,乙方必须限制整改。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品,由各方自理,甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、由乙方提供的机械设备、脚手架等设备,在搭设、安装完毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁,应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求,但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收,设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任,负责赔偿。

12、甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意,并采取必要、可靠的`安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担。

13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用,不准任意玩意,损坏偷盗。动用明火必须有三级动火审批手续,并制定防火监护人员,签发监护工作交底书,落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业,严禁无证操作。生活设施内,严禁使用电炉,严禁使用碘钨灯照明取暖,烘烤衣服,不准私自拉接电线插座,不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到指定的专间集中使用。

15、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

17、甲乙双方在施工中,应注意地下管线、障碍物及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。

18、乙方在签订建筑工程施工合同后,应自觉地办理从业人员的登记注册手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用,应按责任,协商解决。

20、其他:

(1)为认真落实安全管理等规定以及责任制方针,乙方需向甲方交纳安全风险保证金元,以作为甲方对项目的安全监督检查和安全考评的奖罚。

(2)项目工程安全生产奖罚办法具体参照附件。

21、本协议经双方代表签字后盖章即生效:协议作为合同正本的附件一式四份,甲、乙方各执二份。

甲方:乙方:

代表人:代表人:

日期:日期:

【本文地址:http://www.pourbars.com/zuowen/9517194.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
Baidu
map